供货合同协议
发布时间：2026-02-11供货合同协议（经典十七篇）。
一. 供货合同协议
作为一名从业多年的供应商，制定和签订供货合同对于连锁超市而言是至关重要的一环。一份完善的合同可以确保供应商和连锁超市之间的合作氛围顺畅和睦，并且优化各自的盈利水平。在本文中，我将精选探讨这类供货合同的协议范本，并设法帮助读者加深对供应商-连锁超市关系的理解。
协议要素
首先，我们应该考虑到供货合同包括哪些基本要素。供货合同应该明确规定产品名称、数量、交货日期、报价和付款方式、保证和赔偿条款、违约金和解决争端等方面的规定。这些要素的明确规定可以保障各方权益，减少纠纷发生的几率。
产品名称：产品名称是指供应商提供的具体商品名称。比如，苹果、橘子、葡萄、牛肉、猪肉等。
数量：数量是指供应商应当提供的具体商品数量。可以按照每周/月/季度提供的数量来罗列。
交货日期：交货日期是指规定的商品交付日期。如果有交货量的限制，也应在合同中认真定义。
报价和付款方式：报价和付款方式是指商品的价格和付款方式。应订明合同金额、支付方式、延迟支付后的额外费用等方面的规定。
保证和赔偿条款：保证和赔偿条款是指供应商应对向连锁超市供应的商品的质量负责。因此，如果出现产品不合格的情况，供应商将承担相应的责任。
违约金：若在规定的期限内无法按照要求完成条款规定内容，供应商应承担违约金。
解决争端：如果出现争议，应在合同中明确解决争议的方案。一般来说，可以考虑自协议生效之日开始30天内通过谈判的方式解决争议，如果谈判无法解决，可以提交当地有管辖权的仲裁委员会进行仲裁解决争议。
协议细节
除了基本要素，供货合同下面的细节也应该仔细注意。下面是一些供货合同中的细节方面的规定。
发票和收据：合同应指明供应商提供的发票和连锁超市提供的收据格式。
报价重申：双方特别需要注意的是每年的最低参考价格。供货商应该仔细考虑市场情况并认真制定价格策略。连锁超市自己的最低要求需要在合同中加以限制。
价格的变动：供货商需要考虑到价格波动的情况。如果价格有波动，供货商应在合同中明确价格调整的时间、通知方式、价格计算公式和调整幅度。
产品样本：合同应规定供货商是否应该提供样本或实物供超市进行检验，并且开展跟踪、测试和报告程序。如果需要，应规定面向供应商的检查和检验过程。
总结
在制定和签订连锁超市供货合同时，各方应认真考虑合同细节，以确保合作关系的可靠和顺畅。及时处理问题并协商解决，是良好合作的基础。合同的制定需要根据实际情况进行，以便最大化地满足各方的需求。合同定期检查和审查是非常重要的，以确保合同在实施过程中保持适应性和可操作性。只有遵守协议，来实现优化合作的前景，才能够得到最大的利益。
二. 供货合同协议
出卖人(甲方)：________________________________
买受人(乙方)：________________________________
根据《民法典》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就肉类供货的有关事宜达成如下协议。
付款条件为 天支票，支付的货款必须是即期承兑的银行汇票或电汇到甲方账户。乙方如以未到期银行承兑汇票形式支付货款，乙方应多支付给甲方该货款3%的银行贴现利息。乙方若到期未按时支付，则按日计1‰作为违约金赔偿甲方，直到货款和违约金结清为止。若由此而引起诉讼，则乙方要另行支付诉讼标的10％（最少不低于5万元）的违约金给甲方。自乙方欠付货款之日起。
一、货物名称、数量、规格、价格、包装及供货批量：
见每批货物发货单。
货物发货单为本合同的组成部分。
二、质量标准：符合国家相应的标准，且_______________________________________________________。
三、履行期限：为____年____月____日至____年____月____日。
四、交货及运输：____________________________________。
五、结算方式：________________________________________。
六、货物验收：
甲方应按照国家有关规定提供卫生许可证、屠宰资质等证件及每批货物的动物产品检疫合格证明等票据文件。
七、违约责任：
1、一方迟延交货或迟延支付货款的，应每日按照迟延部分货款%的标准向对方支付违约金。
迟延超过____日的，对方有权解除合同并要求迟延方赔偿损失。
2、因乙方未提供必要的交货验收条件致使甲方无法按时交货的，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。
3、甲方交付的货物不符合质量要求或来自不具备合法资质的屠宰企业的，乙方有权拒收，并及时通知甲方;发生乙方拒收或者乙方提出质量异议的情况下。
乙方以现金支付或货款支付到甲方银行卡上，须有甲方财务财务部门书面接收证明。乙方以承兑汇票支付或以转账支票支付，必须在被背书人栏填上甲方单位全称。否则发生意外造成的损失，由乙方承担赔偿责任。
因不符合要求质量给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。
4、若发生特殊情况，致使乙方不再需要甲方送货的，或甲方无足够货物提供给乙方的，均应提前____日告知对方，双方可解除合同;未及时通知的，应赔偿由此给对方造成的损失。
在销售过程中，货物如发生质量问题，双方应协商解决。
5、一方无正当理由中止履行或单方变更、解除合同的，应赔偿由此给对方造成的损失。
八、不可抗力：因发生自然灾害等不可抗力的，经核实可全部或部分免除责任，但应当及时通知对方，并在合理期限内提供证明。
甲方财务部确认与乙方供货销售回款情况时，乙方应给予配合。如甲方寄出（或传真）的货款对账单，乙方在一周内未能确认寄回的，视作乙方已确认对甲方的欠款，甲方的通知凭证底稿或快递凭证即作为乙方结欠甲方货款之凭证。
九、争议解决方式：本合同项下发生的争议，由当事人双方协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的，依法向____人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
产品单价、数量、规格、等级、发货时间、运输方式及是否报关结转（如属国内外销结转，应按海关规定先报关后发货，如果本合同签订时属于外销结转合同，但最后由于乙方不能报关结转的，本合同自动转为内销合同，内销销售单价为：外销销售单价*签订合同当天的汇率*1.2计算，此时甲方给予乙方开具内销增值税发票。
十、本合同自双方签字盖章之日起生效。
未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。
本合同一式份，甲方份，乙方份，____________，份，具有同等法律效力。
十一、其他约定：____________________________________。
出卖人(签章)：____________________买受人(签章)：
住所：____________________________住所：
法定代表人：________________________法定代表人：
委托代理人：________________________委托代理人：
电话：____________________________电话：
年____月____日年____月日
三. 供货合同协议
甲方：__________(以下简称甲方)
乙方：_________电器股份有限公司(以下简称乙方)
为了共同发展，加强甲、乙双方的业务合作关系，经双方共同协商，本着“平等发展、互惠互利”的原则，达成如下协议：
一、业务关系
甲方确定乙方为其低压电器元件指定供应商，在甲方的产品中除其客户指定使用其它品牌低压电器产品外，甲方所有相关产品的低压电器元器件采用乙方提供的“_____”品牌低压电器。
价格：乙方按照一定的价格向甲方提供产品和服务。生效订单中被甲方确认的价格是甲方应付给乙方货款的唯一凭证。除非双方另有约定。
二、产品范围
“_________”品牌的所有低压电器元件。
三、采购量及供货价格
1、经双方协商，乙方向甲方提供的“_________”品牌的所有低压电器产品价格按照_____产品_________年列表价为基准价，甲方年度采购量为_________万元时，其基准列表价折扣折让_________%。
2、如因市场原因造成乙方在全国范围内调整价格的情况，则乙方按照其调整后正式发布的新全国统一列表价格按原折扣折让价给甲方供货。但乙方书面通知甲方前已经签订的购销合同仍按购销合同约定价格执行。
四、技术要求
乙方向甲方提供的产品符合国家标准要求。质保期内实行质量“三包”。如乙方未按有关技术要求进行生产，或由此引起的质量问题，甲方有权要求退货，并由乙方承担由于质量问题所发生的损失及费用。
五、付款方式
协议生效执行中，乙方给予甲方每笔采购订单____%的货款欠款额度，但每月货款欠款额累计欠款额度为_________万元，超过欠款额度部分欠款，甲方应先付清超额部分欠款;甲方所欠的所有货款必须在_______20__年底一次性结清。
六、配送服务
甲方所需产品每批金额元以上时由乙方免费送至甲方所在地仓库，其每批金额元以下时由甲方自行从乙方转交配送经销商仓库提取。
七、违约责任
1、甲方每月超过欠款额度部分的欠款及未按约定期限付款的，由甲方承担延期付款的违约金，违约金以每月_________‰计算。
取消订单：由于市场变化或其他不可预测因素导致甲方对产品需求发生变化，甲方有权取消生效订单。在此情况下。
2、甲方提供的产品型号规格不准确，导致乙方发错产品的，由甲方承担所有的退货费用及因此引起的损失。
3、乙方所供产品因设计、制造、质量等原因，引起事故，乙方应承担相应的责任，并赔偿相应的经济损失。
八、争议的解决
九、协议生效及其它
1、本协议经双方授权代表签字盖章后立即生效。
2、本协议有效期至_________年_________月_________日，期满后重新协商续约事宜及条款。
3、本协议条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商后授权代表签署书面文件，作为本协议的组成部分并具有同等法律效力。
4、协议一式六份，甲乙双方各执三份，每份具有同等法律效力。
甲方：____________乙方：
代表人：____________代表人：
签订日期：_________签订日期：_________
四. 供货合同协议
一、合同背景
品牌粮油供货商与客户签订供货合同是一项非常重要的合同，此合同主要是为了规范品牌粮油供应商与客户之间的商业活动，达成双方的合作协议，确保双方共同致力于创造商业稳定和生产服务质量的提高。
二、供货定价
本协议书中所述供货价格仅为参考价格，由双方协商后确定。如在合作期内，市场价格波动，供货定价也应相应调整。供应商应保证价格的稳定性，价格一经确定，即代表此价格可决定送货数量与价格。
三、供货规格
供应商应根据客户的需求，提供符合质量标准且合法合规的标准规格产品。供应商应保证产品的质量。在供货过程中，如果品质出现问题，供应商应承担全部责任。
四、供货周期
供应商应根据客户的订单要求，尽快安排供货，并确保交货的高效性。在供货过程中，供应商应及时与客户联系，确保供货周期的准确性。
五、供货服务
供应商应按照协议约定的供货时间及地点到货，确保客户按时收到产品。产品的交付过程中，供应商应按照要求提供相应的配送服务。在产品交付过程中，如发生损坏等问题，供应商应及时与客户联系，与客户协商解决问题。
六、质量保证
供应商应进一步加强从生产、存储到销售各个环节的质量控制。对于不符合质量标准的产品，供应商应及时停止供货，并对产品进行返工或者退货处理。对于质量抽检中发现的问题，供应商应全部承担责任。
七、保密协议
供应商与客户应确保在合同期间及之后，保护双方的商业机密，不向任何未经授权的第三方透露双方相关信息。
八、违约与解除合同
如果供应商对于该合同的履行，存在违约行为，供应商应承担相应的责任。如果因为不可抗拒因素，无法继续履行合同，供货商应及时通知客户，并双方协商解决。如果供应商连续多次违约，客户有权宣告解除该合同，并要求赔偿相应损失。
九、争议与解决
双方在履行本协议过程中发生争议，应先协商解决。协商无法解决的，双方可以向相关机构进行投诉，或者进行仲裁或诉讼解决。
十、协议变更
如果在履行本协议过程中出现变化，双方应进行沟通，按照双方的意愿进行变更。
以上是武汉粮油供货商和客户签署的供货合同协议书的主要内容和条款。供货商和客户应紧密合作，共同达成合作共识，确保商业的稳定和生产服务质量的提高。合同既是一份保证，也是一份承诺，双方必须全力履行，确保合同的有效性和权益的保障。
五. 供货合同协议
2022长期供货协议合同是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。长期供货协议合同能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。
2022长期供货协议合同正文内容
甲方：____________________(以下简称甲方)
乙方：____________________(以下简称乙方)
为了共同发展，加强甲、乙双方的业务合作关系，经双方共同协商，本着“平等发展、互惠互利”的原则，达成如下协议：
一、业务关系
甲方确定乙方为其低压电器元件指定供应商，在甲方的产品中除其客户指定使用其它品牌低压电器产品外，甲方所有相关产品的低压电器元器件采用乙方提供的“________”品牌低压电器。
二、产品范围
“________”品牌的所有低压电器元件。
三、采购量及供货价格
1、经双方协商，乙方向甲方提供的“________”品牌的所有低压电器产品价格按照
_______产品________年列表价为基准价，甲方年度采购量为____万元时，其基准列表价折扣折让____%。
2、如因市场原因造成乙方在全国范围内调整价格的情况，则乙方按照其调整后正式发布的新全国统一列表价格按原折扣折让价给甲方供货。但乙方书面通知甲方前已经签订的购销合同仍按购销合同约定价格执行。
四、技术要求
乙方向甲方提供的产品符合国家标准要求。质保期内实行质量“三包”。如乙方未按有关技术要求进行生产，或由此引起的质量问题，甲方有权要求退货，并由乙方承担由于质量问题所发生的损失及费用。
五、付款方式
协议生效执行中，乙方给予甲方每笔采购订单____%的货款欠款额度，但每月货款欠款额累计最高欠款额度为万元，超过最高欠款额度部分欠款，甲方应先付清超额部分欠款;甲方所欠的所有货款必须在________年年底一次性结清。
六、配送服务
甲方所需产品每批金额________元以上时由乙方免费送至甲方所在地仓库，其每批金额元以下时由甲方自行从乙方转交配送经销商仓库提取。
七、违约责任
1、甲方每月超过最高欠款额度部分的欠款及未按约定期限付款的，由甲方承担延期付款的违约金，违约金以每月____‰计算。
2、甲方提供的产品型号规格不准确，导致乙方发错产品的，由甲方承担所有的退货费用及因此引起的损失。
3、乙方所供产品因设计、制造、质量等原因，引起事故，乙方应承担相应的责任，并赔偿相应的经济损失。
八、争议的解决
在履行本协议及具体购货合同过程中，如发生争议，则双方协商解决;如协商不成，由________________依其规则进行仲裁。
九、协议生效及其它
1、本协议经双方授权代表签字盖章后立即生效。
2、本协议有效期至___________年__________月_______日，期满后重新协商续约事宜及条款。
3、本协议条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商后授权代表签署书面文件，作为本协议的组成部分并具有同等法律效力。
4、协议一式六份，甲乙双方各执三份，每份具有同等法律效力。
甲方(签章)：___________________乙方(签章)：___________________
___________年__________月_______日___________年__________月_______日
六. 供货合同协议
2022英石石材供货合同协议是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。英石石材供货合同协议能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。
2022英石石材供货合同协议正文内容
供货方：____________________(以下简称甲方)
购买方：____________________(以下简称乙方)
现甲方将承包给乙方，经双方协商，现定如下条款共同执行。
一、分项名称及单价____________________
二、供货时间____________________
三、工程总价
1、石材工程量暂定为______m2×______元=______元合计______：
2、结算按实际供货量计算
四、付款方式
预付______%货款，工程验收合格后，付清余款。
五、质量要求：石材质量达到国家规定标准
六、验收方法：
货到工地双方共同验收。(按样品标准验收，内在质量不在此范围内)。
七、其他
1、以上条款，双方共同执行，不得违反。本协议______份，双方各执______份，具有同等法律效力。
2、如对合同条款有变更，以双方协商一致为准，协商不成可诉至工程所在地人民法院解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
七. 供货合同协议
甲、乙双方经友好协商达成一致意见。为明确责任，保障各方合法权益，特签订本合同书，协议如下：
一、甲方维护乙方公司内的电脑、网络及周边设备;
(其中电脑为____台;打印机为____台;其它________________)甲方确保乙方电脑系统的稳定性，为乙方工作人员提供良好的办公环境。
二、甲方为乙方维护日期从____年月日至____年月日止。
合同签订之日起按月付给甲方代维费元整，共计________元，大写：计人民币________.此代修费不含乙方电脑硬件坏时的维修费。
乙方电脑系统出现问题，甲方应如实向乙方反应情况，征求乙方意见，如若乙方硬件需要维修，甲乙双方协商。维修费用另外计算。
三、维护程序为：乙方电脑软、硬件及网络出现故障的时候，致电甲方工程师，甲方将在：
_______________________(____￥/台)
如若甲方因特殊情况不能赶到，应向乙方商妥，如若在商妥期间内不能到达现场，乙方有权扣除甲方当月的电脑代维费的10%.
四、乙方应及时交纳代维费，逾期将收取10%滞纳金。乙方中途中断此合同，乙方应付给甲方签约期限内的所有代维费，即：人民币：____________.
五、本合同如有涂改则无效，有未尽事宜，由双方协商解决。合同甲、乙双方各持一份，自双方签约之日起生效。
甲方代表：________________________________乙方代表：
签约日期：________________________________签约日期：
联系电话：____________________联系电话：
八. 供货合同协议
甲方：乙方：
(以下简称甲方、乙方)
为了保障双方权益，维护良好的业务合作关系，在平等互利的基础上，经双方协商同意，特签订以下协议：
1. 乙方应以双方确认的产品种类和价格及时、准确地给甲方供货;
2. 乙方在接到甲方订货通知(传真或电话)后48小时内，应将甲方所订购的货物按时送到甲方指定地点。第一次送货乙方承担运输费用，二次或再次补货按照当地行情收取上楼费。
3. 由甲方指定代表人， 对乙方送货产品的数量、金额、付款期限等项内容得以确认后，在送货单上签名或盖章作为双方的业务凭据。若甲方在人事及收货地点上有任何变更，应及时知会乙方，否则一切后果由甲方负责。
4. 经双方协定，以现款(批结)付款方式：账期不超过天，每月日前应将当期货款结清。
5. 在双方合作的过程中，若发现甲方有低价倾销的行为，则乙方有权解除合同，停止供货及服务。
6. 甲方在使用乙方提供的产品时，若出现产品质量问题，乙方将在收到通知后24小时内上门处理。甲方有义务防止损失的扩大，对于甲方造成扩大部分的损失乙方有权不负任何责任。甲方必须配合乙方到现场调查处理，经问题明确后双方协商解决。如确属产品质量问题，乙方将补偿补偿其直接损失，但不承担由此造成的甲方的间接损失。
7. 甲方有特殊需要如专配产品或大数量的订货时，应提前(10-15)天知会乙方，以确保乙方有充足的备货和供货时间。
8. 乙方为甲方提供专项服务内容包括如下项目:
(1)免费提供指定产品首次工地配送服务;
(2)免费为甲方所提供面板制作样板，样板仅供颜色和工艺流程参考的标准，不作为涂装效果参考标准;
(3)免费提供乳胶漆墙面A类浅色调色服务;
(4)免费提供黄石市城区内遮蔽及无气喷涂服务;
(5)免费提供所经营产品的相关技术资料，技术咨询及技术服务;
9. 在协议期限内，货品价格是经双方确认并签字后各执一份，如果遇上游原材料价格调整，应提前通知甲方，经双方协商确定后，执行新的协议价格，同时终止原协议价格。
10. 其他事宜：
11. 为了保障甲、乙方的合法权益，在协议期满时有未尽事或发生纠纷应通过友好方式协商解决，不能解决时在乙方所在地司法裁决解决。
12. 本协议作为法津依据一式两份，甲、乙方双方各执一份，自双方签订之日起生效。有效期从年月日至年月日止。
13. 组成本协议的文件包含供货价格表、指定授权人委托书、营业执照、税务登记证、法人身份证复印件等相关档案资料。
甲方：
乙方：
年月日
九. 供货合同协议
甲方(供方)：___________________________
地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
乙方(需方)：____________________________________
地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
甲乙双方经协商一致，签订本 合同 ，共同信守。
第一条 订购水果名称、单位、单价、数量
-------------------------------------------------------------------
|单价|
名称 |单位(公斤)|-------------------------|数量(公斤)|金额(元)|
|一等二等三等|
|------|----------|--------|--------|-------|----------|----------|
|------|----------|--------|--------|-------|----------|----------|
|-----------------------------------------------------------------|
金额合计：
-------------------------------------------------------------------
第二条 果品质量 按照国家规定的规格标准执行。
第三条 包装要求和费用负担
1.包装材料及规格：___________________________________.
2.每包水果净重：____________ 公斤。
3.不同品种等级分别包装。
4.包装牢固，适宜装卸运输。
5.每包品种等级标签清楚。
6.包装费用由甲方负担。
第四条 交货时间、地点
1.交货时间：____________________________.
2.交货地点：_________________________________________.
第五条 验收方法___________________________________________.
第六条 运输方法及运费承担__________________________________ .
第七条 结算方式与期限______________________________________ .
第八条 甲方的违约责任
1.甲方未按 合同 规定品名、品级、数量交货，应向乙方偿付少交部分总价值____%的违约金。
2.甲方未按 合同 规定时间交货，每逾期10天，应向乙方偿付迟交部分总价值____%的违约金。
3.甲方包装不符合 合同 规定，应当返工，所造成损失由甲方自负。
第九条 乙方的违约责任
1.乙方必须按 合同 规定收货，否则，应向甲方偿付少收部分总价值____%的违约金。
2.乙方没有按照国家规定的等级和价格标准，压级压价收购，除还足压价部分货款外，应向甲方偿付压价部分总价值____%的违约金。
3.乙方在甲方交货后，应按时付款，每逾期一天，应向甲方偿付未付款部分总价值____%的违约金。
第十条 甲乙双方由于自然灾害和其他不可抗力，而确实不能全部或部分履行 合同 ，可免除全部或部分的违约责任。
第十一条 本 合同 有效期限自____年__月__日至____年__月__日。
甲方：________________________
代表：________
开户银行：________
帐号：____________ ____年__月__日
乙方：________________________
代表：________
开户银行：________
帐号：____________ ____年__月__日水果 购销合同 范本
甲方：
乙方：
一、根据中华人民共和国经济合同法和甲、乙双方友好协商，由乙方向甲方提供______产品名称、商标、型号、数量、金额及数量详见供货清单(清单需双方加盖公章为准)。
二、运输方式及费用负担：
汽车运输，运费均由乙方承担。
三、交货时间：自 合同 签订之日起 日内交货，即 年 月 日前供货。
四、交货地点、方式：由乙方运至甲方所在地，在 年 月 日至年 月 日之内由甲方验收完后交货。
五、付款方式及期限：
合同 签订三日之内，甲方需向乙方预付 合同 总额的40%，即￥ ( )，货到并验收合格后 日内，验收合格后支付余款，即￥ ( ).
六、若无不可抗力因素，甲方付款逾期，应每天按逾期款总额的万分之五(按日计)或法律许可的最大利率向乙方支付滞纳金;若无不抗力因素，乙方供货逾期，在甲方后期检查中乙方因人为因素没有按甲方规定供货或所供货物有质量问题，也应每天按逾期款总额的万分之五(按日计)或法律许可的最大利率向甲方支付滞纳金和赔偿甲方一切损失。
七、解决 合同 纠纷的方式：
本协议未尽事宜，由甲乙双方协议解决，协议不成，双方同意在甲方所在地仲裁机构仲裁，或向甲方所在地的人民法院起诉。
八、 合同 经甲、乙双方签字签章后即开始生效。
九、本 合同 一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
法人代表： 法人代表签字：
委托代表人： 委托代表人：
年 月 日 年 月 日
十. 供货合同协议
购买方(以下简称甲方):
供货方(以下简称乙方):
甲乙双方本着共同发展，诚实守信，互惠互利的原则，为了明确甲乙双方的责任和义务，经甲乙双方共同协商，达成协议如下：
一、双方责任
甲方：
1、甲方应配合把乙方所有的产品摆在吧台上作为展示。
2、甲方每月必须提供准确、真实的销售情况，并及时向乙方业务反应。
3、按照双方协商的结算方式在协议期内结算货款。
4、甲方在协议期内,不得销售其它同类品牌酒水。
乙方：
1、乙方提供的所有产品质量必须符合国家有关部门的质量要求，否则一切后果由乙方负责。如果出现质量问题乙方无条件退货或换货;
2、在甲方订货后，乙方必须在小时内按所需产品规格、数量及时送到酒店，特殊情况乙甲双方另行约定。
4、乙方给甲方的产品价格如有调整(调升)，乙方须提前一周向甲方声明。
5、乙方负责送货到甲方指定的地点，由乙方承担运输费用。
二、供货品种及价格(含税价)
1.(--ml×24瓶/件)---.00元(每件人民币元正)。
2.(--ml×24瓶/件)---.00元(每件人民币元正)。
3.(--ml×12瓶/件)---.00元(每件人民币正)。
4.(--ml×瓶/件)---.00元(每件人民币元正)。
5.(--ml×12瓶/件)---.00元(每件人民币元正)。
6.(--ml×瓶/件)---.00元(每件人民币元正)。
7.(--ml×瓶/件)---.00元(每件人民币元正)。
8.(--ml×瓶/件)---.00元(每件人民币元正)。在本合作协议书有效期内，如乙方调整产品价格，应提前一周及时通知甲方，双方均按调整之日起的新价格执行。
三、货款结算方式1、按照甲乙双方认可的报价单价格订货后，第一批货到甲方指定的地点，并经甲方指定人员凭乙方出库单对账入库。
2、双方协商的结算方式：实销实结(不包括首批进货)，甲方按照当月送货单与乙方财务部
3、甲乙双方对账依据由乙方每次送货出具的.销售单据，该销售单据上必须有甲方指定人员的签收凭证。
4、双方合作终止后，乙方按首批到货对账单内容向甲方收回免费提供的货品，若有差额甲方在10日内按订货价格向乙方支付差额。
5、甲方必须按时结算货款,不得延迟。本协议结束之日,甲方应结清所欠乙方所有货款。
三、损耗残次品处理
1、乙方送货到甲方指定地点，甲方应及时以乙方开出的出库单为凭据对账，如出现破损，由乙方负责调换。
2、甲方应在酒水过保质期前的3个月内向乙方办理退、换货。
四、违约责任
未经甲乙双方同意，任何一方无权中途终止协议，如有违约，履约方有权向违约方索赔损失。甲方违反以上协议,应向甲方支付违约金元;乙方违反以上协议,除结清所欠货款外,并向乙方支付违金元。
五、协议期限
1.、本合作期限自年月日至年月日止有效，有效期届满,双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况,在本协议结束前,再行签定新协议书。
六、解决合同纠纷的方式：
本协议未尽事宜，由甲乙双方协议解决，协议不成，双方同意向乙方所在地的人民法院起诉。
七、其它
1、注:甲方必须对乙方的供货价格保密。
2、乙方有义务向甲方提供乙方所需要的有关产品资料。
3、本协议未尽事项，甲乙双方另行协商，本协议一式两份,甲、乙双方各执一份备查,本合同经甲、乙双方签字盖章后即开始生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
十一. 供货合同协议
甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、公平的交易原则，经双方友好协商，签署如下协议：
甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系：
1.甲方所供产品，必须符合产品质量标准，如出现产品质量问题，甲方无条件退货或换货;
2.甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方，响应时间不超过12小时;
3.乙方在协议期内不得使用其它同类品牌;
4.乙方月均计划消化甲方产品件，全年消化甲方产品件;
5.甲方根据乙方全年实际消化产品数量及货款结算方式的不同给予乙方下列奖励：
1.XX大众号(400克×22袋/件)110.00元(每件人民币壹佰壹拾元正);
2.XX精壹级(400克×22袋/件)154.00元(每件人民币壹佰伍拾肆元正)。
在本合作协议书有效期内，如甲方调整产品价格，应及时通知乙方，双方均按调整之日起的新价格执行，若甲方降价则由甲方补偿乙方当日锁定库存(甲乙双方各派代表清点当日库存)之进货金额与以新价格计算之金额的差价(下次发货中以货抵款补足)。
甲、乙双方根据实际情况及奖励的不同采用如下货款结算方式之一：
1.现款现货结算(□是;□不是);
2.批结(□是;□不是)，甲方按每批件为一送货单位向乙方供货，次批货到时乙方无条件向甲方支付前批货款;
3.期结(□是;□不是)，甲乙双方按天为一货款结算期，乙方应予当期的最后一天无条件支付甲方当期所供产品全部价款。
乙方必须按时结算货款，不得延迟。本协议结束之日，乙方应结清所欠甲方所有货款。
甲方违反以上协议，应向乙方支付违约金元;乙方违反以上协议，除结清所欠货款外，并向甲方支付违约金元。
本合作期限自年____月____日至年____月____日止有效，有效期届满,双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况，在本协议结束前,再行签定新协议书。
本协议一式两份，甲、乙双方各执一份备查，如有未尽事宜，协商解决。
zz食品厂(盖章)__________________(盖章) 授权代表签章_________法人签章_____
日期_____年___月_____日日期_____年_____月____日
经双方协商，就乙方向甲方购买 甲方经营范围内乙方需求指定产品_____，签订本合同，共同信守，严格履行。
(2) 产品单价：甲方因成本须上调价格须提前7天以电话通知乙方并说明涨价原因。
(3)产品质量：我厂生产的胶条颗粒专业生产用于塑钢型材共挤,质量稳定可靠，硬度适中，具有粘结强
度高 拉力大 表面光亮水密性和气密性强，抗老化性能优良，与型材的粘接性强。始终秉承“确保质量，保证质量”的理念，继续为广大型材生产厂家提供优质的胶条颗粒。
(5)甲方依甲乙双方共同确认的产品质量规格及报价单，向乙方提供质量符合标准的产品，具体的数量、
(1)乙方提前前向甲方提供次月总预估订货量，甲方应根据乙方总预估订货量生产备货。若甲方如不能满
足乙方的预估订货量，应于收到乙方预估订货量订单后7天内通知乙方。
(2) 甲方收到乙方正式订单或电话订单后，应于当日在订单上签字回传并向乙方电话确认，若乙方超过3
个工作日未收受甲方书面异议，视同甲乙双方确认该订单成立。
(1)乙方客户应当自收到货物时起当场完成验收。在验收中，乙方如果发现产品质量，数量不符合规定，应一面妥为保管，一面在当天向甲方提出异议，并在“发货签收单”上签字注明实收数量、收货时间，以便双方核实解决，乙方因客观原因不能当场完成验收的，验收后对产品如有异议可另行通知甲方。
(2)如乙方未按规定期限提出异议的，视为所交产品符合合同规定。
(3)乙方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
(4)甲方在接到乙方异议后，应在十天内负责处理。
甲方在交售甲方经营范围内乙方需求指定产品中质量不符合规定的，确属甲方责任时，乙方有权拒收，甲方应按乙方要求，对质量不符合合同规定或双方约定的产品予以退换货处理。
(1) 乙方客户无正当理由，无故拒收送货或代运的产品，由乙方按总值的10%赔偿甲方。
(2) 乙方未按合同规定的期限付款的，应向甲方偿付延期付款的违约金。每延期一日，按延期付款总值的
甲、乙双方的任何一方要求变更或解除合同时，应及时通知对方，并采用书面形式由双方达成协议。未达成成协议以前，原合同仍然有效，当事人一方接到另一方要求变更或解除合同的建议后，应在收到通知之日起30日做出答复.当事人双方另有约定的，按约定的期限答复，逾期不做答复的. 即视为默认。
为了共同发展，加强甲、乙双方的业务合作关系，经双方共同协商，本着“平等发展、互惠互利”的原则，达成如下协议：
甲方确定乙方为其 (XX配件) 指定供应商，在甲方的 (XX配件)中除其客户指定使用其它品牌产品外，甲方所有相关机械的 (XX配件) 在协议期内均采用乙方提供的 (XX配件) ，不得使用其它同类品牌。
1、经双方协商，乙方向甲方提供的所有(XX配件) 价格均按_____% 打折，打折后的价格不能高于市场价。
2、甲乙双方将按年度(或季度)定价，并参照河南省同类产品市场价格，
3、如因市场原因造成乙方在全国范围内调整价格的情况，无论价格上涨或下降，则乙方按照其调整后正式生效的新全国统一列表价格按原折扣折让价给甲方供货。但乙方书面通知甲方前已经签订的购销合同仍按购销合同约定价格执行。但是如果价格下降，乙方未及时通知甲方，则视为乙方违约。
4、按照以上三条定价原则，经双方协商后，价格在本协议中定为_____。
乙方向甲方提供的产品应符合国家标准要求。或经双方一致确认，本合同约定之产品应达到的质量标准为：_________________________ 。
质保期为__________。质保期内实行质量“三包”。如果乙方提供的产品质量不符合国家标准要求、不符合约定的标准或有其它质量问题，经证实后，甲方有权要求退货，并由乙方承担违约责任和由于质量问题所发生的损失及费用。
甲乙双方协商后，确定付款方式为：__________ 现金或汇款等方式_____ 。 甲乙双方要求的付款条件为__________先付一部分定金，定金为货款的_____%，验货后再付另一部分;或者这个月付上个月的货款。
协议生效执行中，乙方给予甲方每笔采购订单____%的货款欠款额度，但每月货款欠款额累计最高欠款额度为_____ 万元，超过最高欠款额度部分欠款，甲方应先付清超额部分欠款;甲方所欠的所有货款必须在年底一次性结清。
甲方所需产品每批金额_____元以上时由乙方免费送至甲方所在地仓库，或承担物流等运输费用，其每批金额_____元以下时由甲方自行从乙方经销商 处提取或承担物流等运输费用。
1、甲方每月超过最高欠款额度部分的欠款及未按约定期限付款的，由甲方承担延期付款的违约金，违约金以每月5.1‰计算。
2、甲方提供的产品型号规格不准确，导致乙方发错产品的，由甲方承担所有的退货费用及因此引起的损失。同时，如果甲方提供的产品型号规格准确，而乙方发错产品，则由乙方承担所有的退货费用及因此引起的损失。
3、乙方所供产品因设计、制造、质量等原因，引起生产上的所有损失或 事故，由乙方承担相应的责任，并赔偿相应的'经济损失。
4、如因市场原因造成乙方降价后，乙方未及时通知甲方，则视为乙方违约，并由乙方补偿三倍的差价。
在履行本协议及具体购货合同过程中，如发生争议，则双方协商解决;如协商不成，双方均同意在甲方所在地人民法院采取诉讼方式解决。
1、本协议经双方授权代表签字盖章后立即生效。
2、本协议有效期至_____年_____月_____日，期满后重新协商续约事宜及条款。
3、本协议条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商后授权代表签署书面文件，作为本协议的组成部分并具有同等法律效力。
4、本协议中任何未尽适宜，双方将以友好方式解决。
5、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，每份具有同等法律效力。
本着平等互利、诚信合作、共谋发展的合作原则，经甲、乙双方共同友好协商，共同达成以下合同条款：
一、供货产品：甲方向乙方提供商品供乙方超市销售，详细供货商品名称由乙方参见甲方所提供的商品目录，由乙方自行选定。
三、产品质量：甲方向乙方提供的产品必须附合国家行业规定的相关标准，且是在保质期内的商品，若甲方提供的商品本身出现质量问题，甲方应无条件包退包换货，并对因质量问题引起的合理索赔及相关损失承担责任。
1.双方合作期间，甲方对乙方________市区的超市直接送货到其指定收货处，由乙方收货人员验收签字确认，若经乙方收货人员验收签字后出现数量短少、品种不附或损坏等情况，甲方概不承担任何责任。
2.若乙方在或异地开店，则在原价格不变的基础上，甲方代办托运，其费用由乙方自行承担。
五、付款方式： ______________________________________。
六、市场维护：为了维护整体市场及双方共同利益，经甲、乙双方共同协商一致，乙方在销售过程中产品的正常零售价应不低于甲方供价的____%-____%之间进行销售，以免因销价低而影响整体市场或因价格过高而导致商品滞销。 ‘ 七、退换货规定
1.若因甲方所提供的产品在保持期内，出现的爆袋、漏气、漏油、变质等质量问题，甲方无条件包退换货。
2.若因商品滞销，乙方应在离商品保质期前一月以上要求甲方退换货，否则，甲方对一切过期商品一律不予退换。
3.因乙方保管不善而导致的虫蚀、鼠咬、霉烂、变质等原因，甲方不予退换货。
4.甲方事先申明或有明文规定，不能退换货的商品，甲方一律不予退换货。
5.乙方所产生的一切退货必须有甲方人员签字确认的退货单方可生效，否则甲方不予确认其退货，乙方无权凭单方面出具的退货单扣出甲方货款。HC179.CoM
八、价格调整：在合作期内，若市场因素或厂家供价调整，则无论调高调低，甲方均应提前_____天通知乙方，乙方也应在此期限内全力配合甲方调整供价及零售价格，否则甲方不对因价格不附停止送货而给乙方带来的损失承担任何责任。
九、关于订货：乙方每次补货时，应提前两天通知甲方业务人员或传真书面订单，以避免送货不及时而导致缺断货现象。
十、乙方配合：在双方合作期内，乙方应重视所供货商品，给甲方系列商品提供较好的陈列位置，且保证合理的陈列面，并在店内条件允许情况下，给甲方商品提供免费堆头或端架，以达到最佳销售效果。
十一、促销支持：在合作期内，甲方将根据乙方所销售的商品数量及厂家政策支持等情况，合理给予乙方促销政策支持，对甲方给予的促销政策，乙方应全力配合执行，否则，甲方将有权取消支持，并不予承担因此产生的一切费用。
十二、款项保证：乙方承诺，对甲方的货款，严格按照双方约定的付款方式支付货款，若乙方无故拖延甲方货款或未按合同付款，甲方有权停止供货，并对此产生的一切后果不承担责任。
十三、关于费用：双方在合作过程中涉及到的一切费用(包括入场费、促销费、检验费等)，必须经甲方相关负责人员签字确认方可生效，否则，乙方无权单方面从甲方货款中扣出。
1.双方应严格遵守以上合同条款，如合作中遇未尽事宜，须经双方友好协商达成一致，并以书面形式经双方签字作为本合同附件，该附件与合同具有同等法律效应。
2.若双方在合作期内有分歧，经双方协商无法解决导致清场的，则双方应在清场后一月之内货款两清，否则，违约方每天应按未付款____%赔偿对方违约金。
3.本合同有效期：_________年____月____日至_________年____月____日止。 4.本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后即生效执行。
十五、补充条款：__________________________________________
甲方：________________ 乙方：________________
法人代表：____________ 法人代表：____________
签约代表：____________ 签约代表：____________
地址：________________ 地址：________________
联系电话：____________ 联系电话：____________
传真：________________ 传真：________________
________________年____________月____________日
十二. 供货合同协议
根据《中华人民共和国合同法》和其他法律法规，甲、乙双方经友好协商一
致，达成如下合同条款，供双方共同遵守。
第一条 甲方购买乙方的 用于 。
实际验收量结算。乙方供应的材料不足上述约定的数量的，甲方有权要求乙方在本合同约定的供货期限内补足;乙方供应的材料超出上述约定的数量的部分，甲方有权拒收或接收。拒收的，由乙方负责退货，退货等费用由乙方负担;接收的，甲方按本条约定的单价据实结算。
第二条 乙方供应的全部材料的产品质量按国家质量标准和技术指标执行，无国家质量标准及技术指标的，执行行业标准和技术指标。除了符合上述标准和指标
外外，甲乙双方还对乙方供应的材料质量作如下特别约定：
第三条 乙方供应的产品包装采取 形式，满足产品的存运条件。
第四条 交货规定：
(一)交货时间：乙方根据甲方工程量需要供货，供货方式按下列第( )
(二)交货方式：按下列第( )项执行：壹：乙方送货，运输费和装卸费由乙方负担;贰：乙方代运，运输费 元，由 方负担，装卸费 元，由方负担;叁：甲方自提自运，运输费 元，由 方负担，装卸费 元，由 方负担。
(三)到货地点和接货人 ：甲方指定的交货地点为 ，甲方指定的接货人是 。
(四)质量验收：货到现场后，甲方依据相关标准、指标和合同的约定进行质量验收，如发现乙方供应的材料不符合相关标准、指标或合同约定，甲方有权拒收并要求乙方退换，由此产生的费用由乙方承担。关于质量验收的特别约定：受甲方技术条件和检验能力所限，甲方的上述验收并不能确保发现乙方产品的所有缺陷和瑕疵，经甲方验收后接收的材料，并不视为甲方认可其质量合格。在甲方使用中或经甲方加工、混合成为建筑材料后，出现质量问题或经第三方检验发现质量问题，乙方仍应承担相关的产品质量责任和违约责任。
(五)数量验收：
货到现场，甲方依据相关标准进行数量验收，以甲方验收的数量作为乙方实际供货数量，同时作为货款结算的数量。
第五条 货款及费用的结算方式如下：
(一)根据每一批货的验收结果，先由乙方向甲方提供结算报告， 甲方收到结算报告后，由甲方在 日内审核确认。审核确认后，按本合同约定的进度支付货款 。货物供应完毕，双方应以书面形式办理结算手续，未经双方结算确认的，甲方有权停止支付余款。
(一)乙方不能按合同约定和甲方要求的时间、地点、数量交付合格的产品，除不可抗力外，乙方应向甲方支付延期违约金，违约金的数额每日按合同总价款的 %计算。上述确定的计算延期违约金的标准，是在甲乙双方已经充分考虑因延期供货给甲方造成的实际损失的基础上作出的，按上述标准计算延期违约金的数额，乙方认可和甲方的应受到的实际损失相当。如按上述标准确定的违约金低于实际损失，乙方以甲方实际损失的数额向甲方承担违约责任。
(二)乙方不能按合同约定支付货款，除不可抗力外，应按银行同期贷款利息向乙方支付违约金，但不超过货款总额的3% 。
(三)无论是否经过甲方验收，乙方交付的材料出现质量问题，按一下情形分别处理：
1、甲方未投入使用的，无条件退货，退货等相关费用由乙方承担，乙方按应交货物总价款的 %向甲方支付违约金。上述确定的计算延期违约金的标准，是在甲乙双方已经充分考虑因延期供货给甲方造成的实际损失的基础上作出的，按上述标准计算延期违约金的`数额，乙方认可和甲方的应受到的实际损失相当。如按上述标准确定的违约金低于实际损失，乙方以甲方实际损失的数额向甲方承担违约责任。
2、已经投入使用的，乙方应赔偿甲方因乙方提供的材料质量不符合合同约定而受到的一切损失;
3 、因乙方产品质量问题导致甲方向第三方赔偿的，乙方应赔偿甲方因此受
到的一切损失，包括但不限于甲方给第三方的赔偿款、诉讼费、鉴定费、保全费、律师费。
(一)乙方延期供货 次以上(含本数)，甲方有权解除合同，合同解除后，乙方仍应承担本合同约定的违约责任;
(二)乙方供货质量不符合本合同约定，甲方有权解除合同，合同解除后，乙方仍应承担本合同约定的违约责任;
(三)甲方未按约定的进度付款达 次以上(含本数)，乙方有权解除合
同合同解除后，甲方仍应承担本合同约定的违约责任;
(四)双方协商一致，可以解除本合同;
(五)本合同双方的义务全部履行完毕后，自行终止。
第八条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。
第九条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知并积极采取补救措施。
第十条 本合同在履行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，协商不能解决时向需方住所地(淮安市淮阴区)人民法院起诉。因诉讼发生的律师费由败诉方承担，实际发生的律师费超出相关国家机关确定的标准的，按相关国家机关确定的标准承担。
第十二条 本合同在执行期间，未尽事宜，由甲乙双方协商解决，另行签订书面
补充协议。补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第十三条 本合同共一式二份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。
十三. 供货合同协议
供货合同协议范文精选篇1
甲方：
乙方： 身份证号码：
因甲方台山市新怡骏园小区第一期工程需要购置模板，经甲乙双方多次商议，双方本着互惠互利原则，经双方协商一致达成如下条款：
1、 乙方根据甲方施工需求，向甲方提供足量的模板，并保证满足甲方工程进度需求。
2、 乙方负责送货到台山市新怡骏园施工现场，模板的规格为1.83mx0.915m(如有变动甲乙双方另行商议)。
3、 模板上车、下车及运费均由乙方负责，合计每张人民币
4、 乙方送货到甲方工地，经甲方验收合格方可收货，货款第一次累计送足伍拾万元时，甲方在七个工作日内支付乙方叁拾万元货款，余款贰拾万元作为模板质量保证金及节点保证金，以后货款每累计伍拾万元，甲方在七个工作日内付清伍拾万元货款。
5、 乙方必须按甲方要求的时间及数量送货，若乙方未按甲方要求的时间及数量准时送达货物，所造成的损失由甲方在乙方的节点保证金中直接扣除。
6、 质量要求：
(1) 乙方每次所送货物必须要保证与样板质量一致，尺寸一致，色泽一致。
(2) 乙方必须要确保模板每张能使用10次以上，如未能达到10次标准，甲方将按实际使用次数比例与乙方结算。(例：每张模板57元，10次可分摊为5.7元/次，、若此张模板只能使用8次，则8次__5.7元/次=45.6元/张，即乙方所供模板均以45.6元/张结算)。
(3) 乙方每次运货到甲方工地，甲方都要随货抽样进行高压锅试验，经试验达到与样板要求后，甲方方可开具收货单。
7、 待工程封顶后，若乙方无任何违约情况发生，甲方将在一个月内退还给乙方贰拾万元质量保证金及节点保证金。
8、 以上条款望双方共同遵守，此合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，双方签字后生效。
甲 方： 乙 方：
甲方代表： 乙方代表：
甲方印鉴： 乙方印鉴：
电话号码： 电话号码：
供货合同协议范文精选篇2
甲方：
地 址 ：
营业执照：
电 话：
乙方：
地 址：
营业执照：
电 话：
甲乙双方经友好协商，本着平等、互利的原则，达成以下协议：
一、甲方同意将乙方作为其材料配送中心之一，乙方愿意为甲方提供甲方所需的优质装饰材料产品（详见报价表）。
二、价格条款：
1、装饰材料产品价格根据市场正常价格由双方协定。（详见报价表）
2、同等品牌质量的材料价格，乙方保证供给甲方的价格不高于其供给第三方的，同时也不应高于市场上其他经销商的价格。
3、甲、乙双方按市场行情不定期对材料价格进行调整，若市场上有同等品牌质量的材料价格比乙方低，乙方应无条件调低价格。如果市场价格下降，乙方应同时无条件按市场行情降低价格，如果甲方发现乙方没有按要求降低价格，甲方有权向乙方收取违约金每次5000元。
4、若有市场原因导致材料价格上涨，乙方如需调高材料价格，乙方必须先以书面形式向甲方提出申请，甲方在接到乙方的申请后七个工作日内作出答复，经甲方批准同意后，乙方方可按上涨后的价格实行。如未经甲方批准同意，乙方擅自提高材料价格，甲方将按以下约定追究乙方的违约责任：每违约一次乙方向甲方支付违约金20__至6000元，并赔偿甲方因此造成的所有损失。
5、价格表中未列出商品，甲、乙双方根据市场正常价协商定价。
三、 材料配送方式：
1．甲方向乙方提供项目经理名单及身份证复印件。
2．甲方项目经理以电话或传真等方式通知乙方所需配送的装饰材料，并讲清材料送达的地方、项目经理的姓名、身份证号码及使用的期限时间，乙方按其要求给予配送。
3．乙方按要求将甲方所需材料运送到目的地时，甲方项目经理应验收、签字，并开具相关送货单一式四份进行核对，甲方、甲方项目经理各持一份，乙方持两份。
4．材料运送至工地时，甲方项目经理需出具甲方的领料单，如甲方项目经理未向甲方申请领料单，乙方有权拒绝发货（如该工地所需材料特别急，并知会公司主要负责人，由该负责人与乙方达成口头共识后方可发货）。
四、运输方式：
甲方所需材料均由乙方负责安排车辆运输，费用由乙方负责，运输过程中如发生材料损坏、丢失，均由乙方负责，甲方不承担任何责任。
五、质量标准：
1．乙方配送的所有材料必须是符合环保要求的，并将环保合格证书留存一份在甲方工程部备案，质量必须达到国家标准，如果材料还没有国家标准的，必须达到行业或深圳市的标准。
2．乙方向甲方提供的所有材料必须为正规厂家的正品货，乙方保证不向甲方提供假冒、伪劣的材料。
3．所有板材尺寸必须达标。
4．细木工板应保证不脱胶、不变形、面板无虫眼。
5．所有板材表面应平整、没有裂痕。
6．所有材料的品牌、规格、厂家、产地必须符合甲、乙双方确认的材料清单并与乙方提供的样板相符。
六、结算方式：
1．乙方同意授权给甲方的信用额度为 壹拾 万元，如当月结算日之前超过信用额度，则乙方可提前结算货款。每月3日为双方结算日（如遇节假日可在节假日后结算）。
2．本着互利互惠的原则，每次结算货款时，甲方从乙方未结算的货款总额中提取4%作为甲方的管理费用，若不用发票则提取6%作为管理费用。
七．甲方责任：
1．按照合同的约定与乙方办理结算。
2．配合乙方开展工作，及时提供新增加的项目经理名单及身份证复印件。
3．甲方需乙方配送的材料尽可能提前通知乙方，给乙方提供必要的时间安排配料工作。
八．乙方责任：
1．乙方务必按甲方限定的时间及时送货。（关内没有特殊要求的，上午12时之前下单，当天下午5时30分前必须送到；中午12时之后下午4时之前下单，当天必须送到；下午4时后下单第二天上午12时之前必须送到。有特殊要求的加急情况，乙方应即时解决。关外依实际情况而定）。 如乙方没有按约定的时间配送材料，影响到工程进度的，每次向甲方支付500-1500元不等的违约金；情节轻者，不影响工程进度的，视为投诉。
2．若有甲方项目经理拿现金到乙方提货，乙方必须通知甲方工程部经理，否则视为乙方违约，每次乙方应向甲方支付人民币1000至10000元不等的违约金。
3．若有甲方客户单独与乙方购货，乙方必须知会甲方有关人员，然后依照甲方意思给予定价、发货。
4．保证不做有损甲方形象及利益的行为。
九．违约条款：
1．如甲方向乙方发出配送材料要求，乙方有货却慌称该材料缺货或断货而不向甲方按时供货，一经发现，甲方有权要求乙方支付违约金5000元，并承担因此给甲方造成的所有损失。
2．若乙方配送的材料不符合环保要求，质量达不到国家标准，乙方负责无条件退货并承担甲方由此造成的一切直接和间接的损失。
3．若乙方配送的材料为假冒、伪劣产品或不符合双方约定的质量要求（第五条的约定），一经甲方发现，乙方应于甲方发现当日按照报价表上该批材料价格的十倍赔偿甲方，并无条件接受退回不合格材料，同时乙方不得再收取其在甲方未结算的所有款项。
十、合同期限： 本合同执行日期从 年 月 日开始。
十一、本协议经双方代表签字盖章后即时生效，双方应严格执行，执行合同过程中如发生纠纷，双方应本着平等、互利的原则协商解决，协商未果时可提请法院裁决。
十二、材料规格及报价表作为本合同的附件与本合同具有同等法律效力。
十三、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
十四、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方： 乙方：
代表签字： 代表签字：
年 月 日 年 月 日
供货合同协议范文精选篇3
供方：______(以下简称供方)需方：______(以下简称需方)
项目名称：______地址：______
兹有需方与供方就订购下列产品事宜，经友好协商达成如下购销协议，特此签订合同。
一、标的(供应规格、数量、价格、金额)
二、质量要求和验收标准：供方供应的产品须符合国家质量标准或指定样品和技术标准验收要求，供货时供方必须提供产品合格资料及资质资料。由于供方原因，造成破损或产品质量不合格、达不到约定标准时，供方应按本合同的约定免费更换。
三、交货时间地点及费用：供方应在20__年x月x日至20__年x月x日止将需方订购的产品分批全部交付需方。
四、需方指定的签收负责人为__，电话为__。供方应将货物送到需方指定点：大良凤翔工地仓库，运输费用由供方承担，卸货费用由供方承担。
五、包装(标准、费用)：由供方按照合理运输的要求承担。需方在收到货后，应及时对货物数量、型号、规格、进行核对、检验，如发现有不符合合同规定的质量或短缺，应在x天内向供方提出书面异议，说明不符合规定的产品情况，供方应在收到通知且确定需方反映情况属实后的x天内补发货物，所需费用由供方全部承担。
六、结算方式：供需双方协商同意按照以下方法结算。
1、货物到达工地后，经需方人员验货后，即付清当批货款。
2、定金：本合同签订当日或三个工作日内，需方须向供方支付定金元。供方收到定金之日起，即合同生效。
3、所有货款以人民币现金或支票支付结算
七、违约责任：
1、如供方未能按时供货，每逾期一日，供方必须按延期供货的货款的千分之三向需方支付违约金，违约金直接从支付给供方的货款中扣除。
2、如需方未能按时支付货款，每逾期一日，需方必须按欠款额的千分之三向供方支付滞纳金。
八、合同在执行中发生争执，双方应友好协商解决，若协商不成，任何一方有权向工程所在地的法院提出诉讼。
九、不可抗力：双方由于自然灾害等不可抗力的原因而不能履行合同，应出具相关权力机关的证明并及时通报对方，进行协商处理。
十、本合同一式六份，需方五份，供方一份，自双方签字(盖章)之日起生效，均具同等法律效力。
供方：______(盖章) 需方：______(盖章)
地址： ____________地址： ______
签约代表人：______ 签约代表人： ______
联系人电话：______ 联系人电话：______
日期：_____________ 日期：______
供货合同协议范文精选篇4
甲方（收货方）： 榆林胜利建司乙方（供货方）： 甲方地址： 陕西横山县魏墙煤矿 乙方地址：电 话：电 话：
甲、乙双方为明确各自的权利和义务，在平等协商的基础上，基于各自的真实意思表示，达成本合同以便共同遵守。
一、甲方向乙方订购下表所商品
二、付款方式
签定合同后交定金50%；（ ￥:100000.00元 ）货到工地甲方签字收货时即付清全款。
三、交付地点
甲方指定的乙方交付地点为：陕西横山县魏墙煤矿1、2#公寓楼库房。
四、违约责任
1、乙方所供洁具未经甲方允许不得选用其它品牌产品，否则视为乙方违约。
2、乙方所供卫生洁具必须全部达到质量技术标准，如经国家相关质检机构检测不合格，视为乙方违约。
3、在本合同规定工程完工前，乙方单方解除合同或中止供货，视为乙方违约。
4、出现以上三条违约情况，甲方终止支付乙方已供货未付款的货款，追回已付预付款，且甲方有权要求乙方支付合同总金额等额的违约赔偿金。
5、乙方不能按约定时间交货视为乙方违约，甲方按500元/天对乙方罚款，罚款金额在货款中扣除。
五、供货期限
合同签定预付款到达乙方帐户之日起30天交货。
六、质量标准和技术要求
1、陶瓷产品执行标准和技术要求：
A.质量执行GB6952-20__《卫生陶瓷》等相关标准；陶瓷可视面为白色釉面，煮沸法吸水率不大于3%；墨水试验冲洗后不留痕迹，B.蹲便器带沉水弯。
2、淋浴器执行标准和技术要求：
A.质量执行GB/T23447-20__《卫生洁具 淋浴用花洒》等相关标准。
3、淋浴柜、座便器、蹲便器、花洒等配件配管齐全，配落水配件、给水软管；
4、陶瓷洁具包装为木箱或纸箱，花洒、浴室柜等包装为纸箱。单元包装箱内配套齐全（座便器多供两套，计入损耗数）。包装箱外必须有品牌和型号，包装箱内必须带有合格证书、
安装说明等资料。且每套洁具表面显眼位置应有擦不掉的品牌标致；
5、产品质量必须同甲方封存的样品一致。
七、质量保证
1、甲方、施工单位对到货洁具的数量、规格型号、出厂合格证清点接收；
2、施工期间均为产品异议提出期，施工单位指定专人代表甲方进行收货，并可对供货产品质量提出异议；如拆箱中发现破损件应及时拍照并向乙方发送，签订无误后，由乙方补发；
3、质量保证期为洁具验收合格后12个月；
4、在洁具的整个使用寿命中，乙方对所供洁具负维护保养责任。
八、本合同由甲、乙双方授权代表双方签字盖章，自签字盖章日起正式生效，本合同各项条款执行完毕后自动失效。本合约书正本壹式贰份，甲乙双方个执壹份。
九、其他附件
乙方营业执照及其他证件
甲 方：
乙 方：
年月日
供货合同协议范文精选篇5
合同编号
供方：
需方：
签约时间：年月日
一、产品名称
编号
数量
金额
品牌
规格
色彩
编号
单位
数量
单价
总金额
备注
合计人民金额（大写）：
二、质量要求及检验标准：按现行标准执行。
三、交货地点：
四、运输方式：
五、包装标准及费用：
纸箱包装，由供方负责；包装物不回收。
六、验收方法及提出异议期限：
提货时由须方任意抽验收货，提出异议期限为提货之日起五日之内，超出期限，责任自负。
七、结算方式：
现款提货，合同签订后需方付总款的为定金，以后按先打相应的款再发相应的货方式结算：其定金在最后一批货款中扣除。
八、供货时间：
年月日开始第一批货，需方如分批提货的，应拟订分批提货时间并按时提货，并在年月日前将最后一批货提完，否则视需方违约。需方实际进货数量必须达到合同数量的99%以上，否则视为需方违约，如违约，合同定金供方恕不退还给需方。
九、违约责任：
按《中华人民共和国合同法》规定执行。
十、解决合同纠纷的方式：
协商解决，如协商不成由签订地所在法院管辖。
十一、其他约定事项；
异议期内提出异议，供方应立即派人到现场检验处理。如产品出现质量问题，供方应及时做出处理，如继续铺贴，供方不承担一切经济损失。
十二、由于人力不可抗拒的因素导致供方不能及时供货，供方不属违约，双方重新协商供货时间。
十三、货款必须汇入供方指定账号，否则由造成的一切经济损失供方不负责。
十四、验收标准；
以双方封样为准。
十五、其他；
供方收到定金后，此合同生效。
十六、有效期；
从供方收到定金之日起，至需方按本合同约定时间提完最后一批货后十日止。
十七、本合同一式四份，供货单位一份，购货单位三份，其他未尽事宜，双方协商解决。
供方
单位名称（章）：开户行：帐号：
法人代表（委托人）委托代理人：电话：
需方
单位名称（章）：单位地址：
法人代表（委托人）：委托代理人：电话：
十四. 供货合同协议
合同协议书编号：2022-LY-001
签订日期：2022年1月1日
甲方：粮油供货商（以下简称“甲方”）
地址：XX省XX市XX区XX街道XXX号
联系方式：XXX-XXXXXXX
乙方：粮油购货商（以下简称“乙方”）
地址：XX省XX市XX区XX街道XXX号
联系方式：XXX-XXXXXXX
鉴于：
1. 甲方为一家专业从事粮油供应的供货商，具备丰富的供应经验和业务能力；
2. 乙方为一家粮油销售企业，急需大量的粮油产品以满足市场需求；
3. 双方根据相互了解并在平等、自愿的基础上，达成如下供货合同协议。
一、产品描述
1.1 甲方同意向乙方供应的产品为：大米、小麦粉、食用油；
1.2 产品的规格、质量标准、单价以及供货数量详见附件1（供货清单）；
1.3 甲方保证所供产品为无公害产品，并提供相关产品检验证书。
二、供货时间和方式
2.1 供货时间：自合同生效之日起至合同截止日期。
2.2 甲方负责按照乙方的订单及时供货，并保证供货时间不晚于每周一次。
2.3 供货方式：甲方负责将产品送至乙方指定的交货地点。
三、价格及付款方式
3.1 产品的单价详见附件1，以人民币计算。单价在合同期内不得调整。
3.2 乙方应在签订合同后的3个工作日内向甲方支付合同总金额的30%作为预付款。
3.3 乙方应在每批产品到货后的7个工作日内支付剩余部分的款项。
3.4 付款方式：乙方应以银行转账的方式向甲方支付款项。
四、质量保证和售后服务
4.1 甲方保证所供产品的质量符合国家相关标准，并提供相应的合格证明。
4.2 甲方应对所供产品进行质量跟踪和监督，并确保产品在运输过程中不受损失。
4.3 若乙方发现产品存在质量问题，可以在到货后的48小时内提出异议，甲方应负责处理并进行解决，如需返货，乙方需提供相关证明材料。
五、违约责任
5.1 若任何一方未按照本合同的规定履行义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的一切损失。
5.2 如因不可抗力因素导致无法履行本合同，双方均可免除其责任，但需及时通知对方，并提供相关证明材料。
六、合同终止
6.1 合同期满后，双方同意可以续签合同，但需面谈商议相关条款。
6.2 若一方违反本合同约定并持续30天不予改正，对方有权提前解除合同。
七、纠纷解决
7.1 因履行本合同所产生的争议，双方应友好协商解决，若协商不成，可通过诉讼解决。
7.2 本合同的解释和适用法律为中华人民共和国法律。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签字： 签字：
日期： 日期：
十五. 供货合同协议
甲方： 乙方：
根据合同法的有关规定，甲乙双方本着诚实守信原则，就设备供货事宜友好协商，订立本合同。
合同编号：20xx0406
一、合同标的
1、乙方负责*台设备的制造、供货及安装。
2、乙方供货内容具体包括*台设备(尺寸：)。
二、合同总价
1、本合同总价共计人民币(大写)其中：每台余热回收设备价格为：2、以上价格不含运费; 3、含税(3%增值税发票); 4、运输途中保险费用由乙方负责。
三、付款方式
1、本合同生效后甲方即预付合同总价款的30%合同款 到乙方账户。
2、乙方发货前，甲方即付总价款的 3、余款6个月内结清。
四、交货期限
1、甲方预付款全额到乙方账户后，乙方于40天内完成设备生产。 2、乙方完成设备生产后，甲方支付合同总价款的60%乙方在5天内送货到甲方工厂所在地。
3、若因甲方延期付款，供货期相应推延。
五、运输方式
1、乙方负责将合同设备陆续运输至甲方工厂，所需运输费用由甲方承担，甲方并负责及时卸货及承担卸货费用。
六、质量保证及服务承诺
1、合同设备质量三包，保修期壹拾贰个月，保修期内除甲方使用过程中人为损坏或使用不当、第三者的故意损坏，其他凡属乙方产品质量原因造成的损坏均属乙方保修责任范围。
2、合同工程或合同产品交付运行后每3个月，我司售后服务人员对用户进行一次电话回访，每年例行一次用户回访。
3、杭州及周边地区的售后维修于12小时内派员赶赴现场，远程售后维修将在36小时内赶赴现场，中国台湾及国外售后维修视航班时间确定。
4、我司对所供设备及承揽的工程均提供一年保修，两年免费维护，并承诺终身服务。
七、交付及验收
1、合同产品送至甲方后，甲方应及时派员按照送货单清点验收。若合同设备有任何缺失或损坏的情况甲方应及时以书面形式通知乙方，乙方核实后应及时补齐或修复。
2、合同产品交付后的保管责任由甲方承担，随后的任何损坏由甲方负责。
八、不可抗力
由于不可抗力，至使乙方延迟或不能交货时，乙方应将上述情况及时通知甲方，并在以后的十四天内将事故发生地政府主管部门开具的事故证明递交甲方，并取得甲方认可，采取一切必要措施加快交货。因不可抗力导致乙方2个月内未能履行合同，甲方有权解除合同。
九、其他事项
1、本合同一式两份，双方各执一份，由双方代表人签字或盖章后立即生效。
2、本合同履行过程中的任何争议，双方应友好协商解决，协商一致可形成补充协议，如协商不一致可由原告住所地法院解决。
3、甲方不得以任何方式仿制乙方产品，否则应赔付乙方经济损失人民币伍拾万元整。
4本合同有效期为60天，自20xx年04月06日起计算。
甲方：乙方：年月日：
十六. 供货合同协议
安徽省阜阳市中级人民法院行政判决书
（20xx）阜行终字第00030号
上诉人（原审第三人）：庞鸣，男，1969年12月4日出生，汉族，农民，住安徽省临泉县庞营乡庞营行政村640号。
委托代理人：于林，安徽泉河律师事务所律师。
委托代理人：季鸿，安徽意扬律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：李桂侠，女，1966年11月7日出生，汉族，农民，住安徽省临泉县庞营乡庞营行政村600号。
委托代理人：李英，安徽文瑞律师事务所律师。
委托代理人：郑德志，安徽文瑞律师事务所律师。
原审被告：临泉县庞营乡人民政府，住所地安徽省临泉县庞营集。
法定代表人：符国田，该乡乡长。
委托代理人：曾小伟，该乡副乡长。
委托代理人：谢少伟，庞营乡司法所所长。
上诉人庞鸣因土地权属行政确认一案，不服安徽省临泉县人民法院（20xx）临行初字第00006号行政判决，向本院提起上诉，本院受理后依法组成合议庭，于20xx年4月24日公开开庭审理了本案。上诉人庞鸣及其委托代理人于林、季鸿，被上诉人李桂侠及其委托代理人李英、郑德志，原审被告阜阳市人民政府的委托代理人李强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
李桂侠向一审法院诉称：当时分家时，其丈夫庞明海分得老宅上的主房两间、旁房两间，庞鸣分得主房两间，两家的主房相邻。1989年庞鸣和二哥庞中启调换宅基建房，庞鸣的两间主房宅基给庞中启。1989年李桂侠结婚后住两间主房、两间旁房。另两间主房由其父母居住。1994年庞明海的父母搬出，该宅基上的房屋全部由李桂侠一家居住管理。1997年经二哥庞中启同意，李桂侠的丈夫庞明海因交通事故去世，二哥庞中启同着亲友说他的宅基给蒙蒙（李桂侠之子）。李桂侠一直在此居住到20xx年新农村建设为止，庞鸣从未提出异议。临泉县庞营乡人民政府不顾事实，作出庞政（20xx）049号处理决定，将李桂侠的宅基地的一半0.3295亩宅基地使用权确权给庞鸣。请求人民法院予以撤销庞营乡人民政府作出的该处理决定。
一审法院认定：李桂侠和庞鸣系叔嫂关系，李桂侠的丈夫庞明海排行老四，庞鸣排行老五。1986年庞鸣的父亲庞灯宝在自己的0.42亩老宅基上建了主房四间，旁房两间，1991年庞灯宝分家时，老四庞明海分得主房两间、旁房两间，老五庞鸣分得主房两间，宅基地一家一半。1995年庞鸣在村民组为老二庞中启预留的宅基地上建房居住，分家时所得的两间房屋由其父母居住。20xx年庞营乡进行新农村建设时，争议的该宗土地在其规划范围内，新农村代建商测量该宗土地时，测量的面积是0.659亩，多出的0.239亩土地是李桂侠夫妇拉土垫沟形成的。李桂侠与庞鸣因土地补偿款及开发房屋的分配引起宅基地使用权纠纷，经临泉县庞营乡人民政府多次调解未果，庞鸣申请临泉县庞营乡人民政府对争议的土地进行确权。庞营乡人民政府进行调查，根据《中华人民共和国土地管理法》第十六条第一、二、四款，第八条、第九条、第十条，《土地权属争议调查处理办法》第五条第二款，《安徽省实施办法》第五十九条，《安徽省土地权属争议处理条例》第三十条第一款、第三十四条第一款的规定，于20xx年8月20日作出庞政（20xx）049号《关于庞鸣与李桂侠宅基地纠纷一案的处理决定》，将争议的宅基地确权给一家一半，李桂侠不服，提起行政复议，临泉县人民政府于20xx年11月18日作出临复（20xx）43号行政复议决定，维持了临泉县庞营乡人民政府作出的庞政（20xx）049号处理决定。李桂侠不服，提起行政诉讼。
一审法院认为：李桂侠与庞鸣系叔嫂关系，顾于亲情，理应相互谦让，调解解决。本案中争议的宅基地，在分家时只有0.42亩，而在代建商测量时是0.659亩，多出的0.239亩土地，是李桂侠夫妇拉土垫沟形成的。20xx年8月26日庞中启的证明及证人庞王氏的当庭作证，均证明庞鸣与其二哥换地的事实。而庞营乡人民政府将争议的宅基地确权给两家各一半，将多出的0.239亩土地也一家一半，属认定事实不清，证据不足。庞营乡人民政府所适用的法律，只是其具有主体资格的依据，对争议土地的确权，没有适用法律，属于适用法律错误。案经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项第1、2目的规定，判决撤销庞营乡人民政府于20xx年8月20日作出的庞政（20xx）049号《关于庞鸣与李桂侠宅基地纠纷一案的处理决定》，案件受理费50元，由庞营乡人民政府负担。
庞鸣上诉称：临泉县庞营乡人民政府处理决定，认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，程序合法，应予维持。一审法院判决错误，请求二审法院予以改判。
李桂侠答辩称：一审判决认定事实清楚，证据确凿，程序合法，适用法律正确，上诉人的上诉理由不能成立，请求驳回上诉，维持原判。
原审被告临泉县庞营乡人民政府答辩称：该争议土地是上诉人庞鸣的父亲分给庞鸣及李桂侠两家的，确权决定认定事实清楚，适用法律正确，请求维持乡政府的处理决定。
庞营乡人民政府向一审法院提供的证据材料有：1、20xx年9月19日庞灯宝的证言；2、20xx年10月6日补充调查材料。证明宅基地一家一半。3、20xx年10月6日庞王氏询问笔录。证明庞鸣分家时的两间房屋不要了，庞明海补给庞鸣500元，但不能证明宅基地是换的。4、20xx年10月12日庞中喜证明。证明最早是两家的，具体两家换宅基地没有事实依据。5、20xx年10月22日庞中启证明；6、20xx年10月19日村委会处理意见。证明宅基地属于两家，各一半。7、20xx年6月21日，庞敬安调查笔录。证明原来调解和好了，后来李桂侠又反悔了。8、临行初字（20xx）第003号行政判决书。证明宅基地不应该确权给庞灯宝。9、临复（20xx）43号文件。证明乡政府的处理决定正确。10、20xx年4月17日购房款的收据。证明老宅有庞鸣的一份。11、20xx年4月26日耕地承包书，纳税通知单；12、20xx年5月13日对庞鸣放的调查笔录。证明父亲把老宅基地分给两家了，1986年建的房，父母在此居住。13、20xx年3月19日老宅基的照片；14、20xx年3月19日庞鸣门牌号；15、20xx年9月9日对庞鸣和李桂侠的调解笔录；16、李桂侠的行政起诉状。证明换地只是一面之辞，不符合客观事实。17、20xx年8月20日乡政府的会议纪要；18、庞政（20xx）049号送达回证三份。证明处理程序合法。
李桂侠向一审法院提供的证据有：1、李桂侠身份证复印件。证明其诉讼主体资格。2、庞政（20xx）049号文件。证明侵害了李桂侠的合法权益。3、20xx年11月25日庞营村委会欠条。证明争议土地应由李桂侠管理使用，乡政府的处理决定侵犯李桂侠的合法权益。4、20xx年6月22日庞营村委会证明。证明庞中启与庞鸣调换宅基地，该争议地与庞鸣无关。5、20xx年8月26日庞中启的证明。证明该地的管理使用权是李桂侠的，该证据是在乡政府的卷宗中取得的。6、13名村民20xx年11月26日证明。证明李桂侠对此宅基地已经管理使用多年，乡政府的处理决定违法。
庞鸣向一审法院提供的证据有：1、庞鸣的身份证复印件、户口登记卡、门牌号。证明庞鸣身份、住址情况。争议地点被拆，地址在640号，正好是庞鸣的住址。2、20xx年代建合同；3、庞鸣的购房款收据；4、代建费收据。证明争议房屋部分属于庞鸣，庞鸣应享有该新农村的待遇。
上述证据均已随案移送本院。
经庭审举证质证，本院对证据作如下确认：被上诉人提供的证据5，与庞营乡人民政府提供的证据5（该证据已为临行初字第（20xx）第003号行政判决所采信）内容不一致；被上诉人提供的证据6，形式不合法，对以上两份证据，本院不予采信。上诉人庞鸣提供的证据与本案不具关联性，本院不予采信。其他证据的分析与认定同一审。
依据采信的证据，本院认定的事实与一审判决认定的事实无异。
本院认为：涉案宅基地在1991年庞灯宝分家时，只有0.42亩，20xx年因新农村建设测量时，土地面积0.659亩，多出的0.239亩土地再无相关证据证明庞鸣享有使用权的情况下，确权为一家一半的处理决定事实不清，同时庞营乡人民政府对两家争议的庞中启与庞鸣宅基地是否调换未能调查清楚，即作出（20xx）049号处理决定，该具体行政行为事实不清，一审判决撤销并无不当，上诉人庞鸣上诉理由不能成立，本院依法不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费50元，由上诉人庞鸣负担。
本判决为终审判决。
审判长张辉
代理审判员周海龙
代理审判员周国清
二0一二年五月十日
书记员吕洁（代）
附适用法律条文：
《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条人民法院审理上诉案件，按照下列情形，分别处理：
（一）原判认定事实清楚，适用法律、法规正确的，判决驳回上诉，维持原判。
十七. 供货合同协议
协议供货合同篇1<\/h2>
甲方(需方)：______________________________
乙方(供货商)：____________________________
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则，就产品供销的有关事宜协商一致订立本合同，以便共同遵守。
一、合同价款及付款方式
本合同总价款为人民币___________元整。本合同签订后，甲方向乙方支付定金___________元，在乙方将上述产品送至甲方指定的地点并经甲方验收后，甲方一次性将剩余款项付给乙方。
二、产品质量
1、乙方保证所提供的产品货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，如果乙方所提供产品与第三方出现了纠纷，由此引起的一切法律后果均由乙方承担。
2、如果甲方在使用上述产品过程中，出现产品质量问题，乙方负责调换，若不能调换，予以退还。
三、违约责任
1、甲乙双方均应全面履行本合同约定，一方违约给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任。
2、乙方未按合同约定供货的，按延迟供货的部分款，每延迟___________日承担货款的___________%违约金，延迟___________日以上的，除支付违约金外，甲方有权解除合同。
3、甲方未按照合同约定的期限结算的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定，延迟___________日，需支付结算货款的___________%的违约金;延迟___________日以上的，除支付违约金外，乙方有权解除合同。
4、甲方不得无故拒绝接货，否则应当承担由此造成的损失和运输费用。
5、合同解除后，双方应当按照本合同的约定进行对帐和结算，不得刁难。
四、其他约定事项
本合同一式___________份，自双方签字之日起生效。如果出现纠纷，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其它事项
甲方：_____________________________乙方：________________________________
开户银行：_________________________开户银行：____________________________
账号：_____________________________账号：________________________________
___________年___________月_________日___________年__________月_________日
协议供货合同篇2<\/h2>
购货方：（以下简称甲方）
供货方：（以下简称乙方）
甲方因生产经营需要向乙方采购物料，双方本着平等、互惠互利的交易原则，经友好协商就供货事宜达成如下协议：
1、甲、乙方双方自本协议签订之日起即形成供需合作伙伴关系。甲方作为乙方的客户，乙方负有依照甲方订单要求按质按量按交期供货的义务，承担保质保量保交期的相关责任。
2、乙方向甲方供应的物料包含以下产品（在本协议中统一简称为物料）：
3、乙方承诺各批次提供的物料在工艺流程及其质量控制、物料检验等各个质量控制环节保持稳定的基础上，保证该批次物料与经过甲方确认的样品在外观及其他技术指标方面相一致。否则乙方应无条件退货或换货，因此给甲方造成生产或延误出货交期的损失由乙方承担。
4、乙方每批供货须按甲方订单要求执行，及时送达，响应时间最迟不得超过甲方交期。如不能按期交货须事先与甲方协商，征得甲方的同意方可延期。若乙方一再要求延期，影响到了甲方正常生产，又不予应急处理，甲方可单方取消订单并追究乙方的责任（以追偿经济损失为优先）
5、若甲、乙双方所确认的采购报价是含运输费的（即承诺送货到厂的），如因乙方原因不能及时送货，而由甲方安排车辆前去乙方取货，乙方应按市场运输价格补偿甲方取货的运输费用。
6、供货物料品种、规格、要求及价格：依甲方采购单载明品种、规格要求执行；价格以经甲乙双方确认的报价单价格为准。如乙方调整产品价格，应事先及时通知甲方，经与甲方协商一致并得到同意后方可执行新价格，未经甲方认可的乙方单方调价无效。
7、乙方供应的物料被甲方应用到（甲方）产品中，若是因乙方物料质量缺陷给甲方客户造成损失，而导致甲方被客户追究法律责任和要求赔偿损失时，乙方承担由此产生的全部损失和法律责任。
8、乙方供应的物料若经检验不符合甲方的验收质量标准，在不影响使用性能的情况下，根据不符合质量标准的程度，如乙方按_____%—_____%不等的折扣给予补偿，甲方可作特采。
9、当甲方因质量或所送货品种与订单不符等原因，明确通知乙方退货或换货时，乙方必须最迟在三天之内前来配合处理，超过三天不来处理的，甲方有权按无货主任意处置，乙方的经济损失自行承担。
10、为保证乙方所供物料在品质、数量、交期等方面的承诺，甲、乙双方签订合同时，乙方须向甲方交纳人民币_____元的保证金，在甲、乙双方终止合作且甲方的存货处理完毕、无品质异常或售后服务期满后，甲方将保证金如数退还给乙方。
11、乙方与甲方合作期间，承诺不直接或间接同甲方事先已明确的竞争对手有针对损害甲方商业利益的合作，否则因此给甲方造成的损失由乙方补偿（补偿额度以甲方的实际损失计算）、
12、甲、乙双方合作期间，乙方不得以任何形式贿赂甲方的来料检验、收货、技术性能鉴定、采购等职位的员工，一经发现，甲方将予以乙方5000元以上的处罚。
13、货款结算方式：____________________。
14、在乙方供货等各方面非常配合的情况下，甲方不得拖欠货款，须按双方约定的时间及方式结款，否则乙方有权追究甲方责任。甲方事先同乙方协商可以延期结款的情况除外。
15、乙方若违反本协议的任何一款，视为乙方违约，乙方须承担由其违约行为而给甲方造成的全部直接损失和间接损失。违约金以实际造成的损失计算。
16、甲乙双方认为需要约定的其它事项：____________________。
17、本协议未尽事宜或规定不明之处由甲、乙双方通过友好协商解决，违反本协议引起争议的，甲、乙双方应先尽量协商，不能达到一致的，甲、乙双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。双方应尽可能的继续履行本协议除争议事项外的其余部分。
18、乙方承认已经阅读本协议，并确认了解协议中的含义。
19、甲、乙双方合作期间，经双方确认的往来传真、电子邮件等，将作为本协议的组成部分，具有协议的效力。
20、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，均具同等法律效力，自双方盖章签字之日起生效。
购货方（甲方签章）：地址：
法定代表人：购货经办人：_____年__月__日
供货方（乙方签章）：地址：法定代表人：供货经办人：_____年__月__日
协议供货合同篇3<\/h2>
供货商：xxxxxx橡塑制品厂（以下简称甲方）
订货商：（以下简称乙方）
经双方协商，就乙方向甲方购买甲方经营范围内乙方需求指定产品_____，签订本合同，共同信守，严格履行。
一、产品名称、质量、单价、规格
（1）产品名称：pvc型材供挤胶条颗粒
（2）产品单价：甲方因成本须上调价格须提前7天以电话通知乙方并说明涨价原因。
（3）产品质量：我厂生产的胶条颗粒专业生产用于塑钢型材共挤，质量稳定可靠，硬度适中，具有粘结强度高拉力大表面光亮水密性和气密性强，抗老化性能优良，与型材的粘接性强。始终秉承“确保质量，保证质量”的理念，继续为广大型材生产厂家提供优质的胶条颗粒。
（4）产品规格：袋装，每袋25±0、1公斤。
（5）甲方依甲乙双方共同确认的产品质量规格及报价单，向乙方提供质量符合标准的产品，具体的数量、金额、交货时间以乙方订货单为准。
二、订货及供货
（1）乙方提前前向甲方提供次月总预估订货量，甲方应根据乙方总预估订货量生产备货。若甲方如不能满足乙方的预估订货量，应于收到乙方预估订货量订单后7天内通知乙方。
（2）甲方收到乙方正式订单或电话订单后，应于当日在订单上签字回传并向乙方电话确认，若乙方超过3个工作日未收受甲方书面异议，视同甲乙双方确认该订单成立。
三、交货地点及运输方式和费用负担
（1）交货方式及地点：山东。济宁塑钢制品有限公司
（2）运输方式：甲方送货
（3）运输费用：由甲方承担
四、对产品提出异议的时间和办法
（1）乙方客户应当自收到货物时起当场完成验收。在验收中，乙方如果发现产品质量，数量不符合规定，应一面妥为保管，一面在当天向甲方提出异议，并在“发货签收单”上签字注明实收数量、收货时间，以便双方核实解决，乙方因客观原因不能当场完成验收的，验收后对产品如有异议可另行通知甲方。
（2）如乙方未按规定期限提出异议的，视为所交产品符合合同规定。
（3）乙方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
（4）甲方在接到乙方异议后，应在十天内负责处理。
五、甲方违约责任
甲方在交售甲方经营范围内乙方需求指定产品中质量不符合规定的，确属甲方责任时，乙方有权拒收，甲方应按乙方要求，对质量不符合合同规定或双方约定的产品予以退换货处理。
六、乙方违约责任
（1）乙方客户无正当理由，无故拒收送货或代运的产品，由乙方按总值的10%赔偿甲方。
（2）乙方未按合同规定的期限付款的，应向甲方偿付延期付款的违约金。每延期一日，按延期付款总值的1%支付违约金。
七、合同的变更与解除
甲、乙双方的任何一方要求变更或解除合同时，应及时通知对方，并采用书面形式由双方达成协议。未达成成协议以前，原合同仍然有效，当事人一方接到另一方要求变更或解除合同的建议后，应在收到通知之日起30日做出答复。当事人双方另有约定的，按约定的期限答复，逾期不做答复的。即视为默认。
甲方：xxxxxx橡塑制品厂 乙方：
代表人： 代表人：
日期：_____年__月__日 日期：_____年__月__日
协议供货合同篇4<\/h2>
供方：咸阳xx橡塑有限公司需方：联系人： 王卫东 联系人： 电话（传真）：13389254394 029-83188695 电话（传真）：
为保护供需双方合法权益，明确供需双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》，经供需双方充分磋商，签订本合同，并共同信守。
一、项目名称、型号、单价、数量、金额：
二、供货时间、地点、方式：
1、供货时间： 2、供货地点及供货方式： 正街70号招商局地下停车场）；
三、质量要求、技术标准：
按供方企业技术要求生产制造，同时供方保证按需方提出的协议供货质量保证承诺条款履行合同。
四、验收方式及提出异议期限：
1、验收时间： 供方安装完毕后； 2、验收方式： 供需双方按照合同要求共同验收；4、提出异议期限：安装完毕后一周内；五、随机备品、配件工具数量及供应办法： 供方提供安装所需的附件，安装工具由供方自行解决；
六、售后服务、保修期：按国家《部分商品修理、更换配件责任规定》提供产品三包；供方对产品免费保修一年；
七、付款方式、期限：双方签订合同后，需方预付供方合同金额 30％ ，即元，供方安装完毕后经双方验收合格，需方在 七 天内结清余款。
八、违约责任：
除不可抗力事件外，一方不按本合同约定履行义务的，违约方除按《合同法》规定承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等责任外，应向守约方支付相当于合同总金额1％（最高不超过5％）的违约金。
九、解决合同纠纷方式：
由双方协商解决或由合同签订所在地仲裁机构解决。
十、本合同一式两联，供方、需方各执一联，由供需双方签字盖章后生效。
十一、其他约定事项：
需方（签章）： 供方（签章）：咸阳xx橡塑有限公司 地址：地址：咸阳市xx区高新工业园 联系人： 联系人：王xx 联系电话： 联系电话：xxxxxx
开户银行： 开户银行：建行咸阳xx支行 帐号：帐号：xxxxxx050001416
协议供货合同篇5<\/h2>
甲方：
乙方：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，建立长期互惠供求关系，经友好协商，特就购销事项达成如下协议：
一、 双方商定结帐方式为：实结。
1、甲、乙双方每月对帐一次。
2、甲方与乙方结款依据为乙方开具的发票和甲方的入库验收单。
二、乙方责任：
1、保证货品价格公道，不高于国家规定的北京市区统一货价。
2、保证货品符合国家相关法律法规要求，杜绝“三无”产品。
3、保证货品质量并承担因产品质量问题给甲方造成的经济损失；如出现严重的危及到人身健康及安全的质量问题，甲方将追究其法律责任，并没收乙方所供货未结全部货款，以视处罚。
4、乙方要保证手机或坐机24小时通畅，便于甲方及时要货与沟通。
5、乙方应按甲方要求按质、按量、按时送货，如出现送货不及时给甲方带来的所有经济损失，将由乙方全部承担相关责任。
6、协议期间如发生乙方法人变更等情况时，应提前通知并将更改后的有效证件传至甲方备案，如乙方停业、外出等临时情况出现送货有变动的，要及时安排好临时接替人员，提前通知甲方，并将转交代理人员联系方式告知甲方，以保持供货需要。
三、甲方责任：
1、按照每日需要货品，根据使用部门提前下的申购明细单，库房人员要提前八小时通知乙方要货，并提供准确、真实的货品名称、品牌、规格及要求，便于双方工作顺利开展。
2、如遇紧急情况要货时，甲方应至少提前30分钟通知乙方，与乙方及时沟通，以准保作用部门需求。
四、本协议有效期限从签定之日起开始生效，如乙方因单方问题想解除协议必须提前一个月以书面的形式通知甲方，甲方有权终止本协议，如未提前书面通知，甲方所有损失均有乙方负责。
五、甲乙双方在履行合同中若发生纠纷，首先应协商解决，协商达不成协议的，可向甲方管辖区人民法院提出诉讼。
六、本合同执行中遇到未尽事宜，双方友好协商作出补充协议，补充
协议与本合同具有同等法律效力。
七、本合同签字盖章后才可生效，协议一式两份，由甲、乙双方各执一份。
甲方（章）： 乙方（章）：
代表： 代表：
地址： 地址：
电话： 电话：
日期： 日期：
-
想了解更多供货合同协议的资讯，请访问：供货合同协议
