合同范本|货款结算合同(热门17篇)
发布时间：2022-03-06货款结算合同(热门17篇)。
⬙ 货款结算合同 ⬙
债务人______公司今欠债权人______公司______货款人民币______元（大写：______）。
债务人承诺于______年____月____日前还清，如果逾期还不清全部货款，每拖后一天，自愿支付欠款额的______％给______公司，直至还清全部货款。特立此据，以资证明。
债务人：
身份证号/法定代表人：
联系方式：
担保人：
身份证号/法定代表人：
联系方式：
年月日
⬙ 货款结算合同 ⬙
甲方：
乙方：
本着平等、自愿、有偿的原则，保证工程结算的准确性，甲方原将 工程的工程造价结算工作交乙方来完成，经双方商定，达成如下共识条款：
一、结算编制内容： 工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。
二、承包方式：
乙方按与甲方签订的施工合同完成 工程的工程造价结算编制，采用按总价承包形式包干，总价款为 , (大写： 元整)。
三、结算费用的支付方式：
乙方编制完成的结算与建设单位(甲方)核对认定结算报告后，乙方向甲方提供全套结算书电子文件(EXCEL格式)并交付全套纸质资料。移交结算书时甲方应付清全部款项 。
四、甲方责任：
竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。
交乙方整理装订完善，并负责所发生的资料费用。
3、 按约定时间付给乙方费用报酬。
五、乙方责任：
保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。
2、 负责结算备查资料的收集装订。
3、 保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。
六、其他：
乙方领到甲方支付的费用报酬，以出据收条为准;若甲方要求开正规发票，所缴的税费由甲方负责支付。
七、本协议一式两份、甲乙双方各执壹份，签字生效，具有同等法律效力，希共同遵守执行;双方帐款结清后，本协议自然失效。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
年 月 日 年 月 日
⬙ 货款结算合同 ⬙
1．本协议期限从_________至_________止。
2．本协议期满，双方无异议的，自动延续壹年。
3．本协议一式两份，效力相同，双方各持一份，自签订日起生效。
第九条其他双方协议的条款_________。
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
代表（签字）：_________
代表（签字）：_________
_______年____月____日
_______年____月____日
结算合同 第十篇<\/h2>
甲方：
乙方：
为便于开展工作，经过友好协商，甲方同意将房 屋提供给 ，甲乙方办理如下移交手续：
一、该房间全部移交给乙方，房屋钥匙共计 只，当面清点移交。
二、房屋钥匙交接完毕，即作为房屋移交手续办妥。
三、自房屋移交之日起，乙方须承担房屋使用、管理和维修责任。
五、乙方在使用期间，需加强对火灾防范，如因自身原因发生火灾等，由乙方负全部责任。
六、乙方对于该房间只有使用权，没有所有权，不准以任何形式进行转租、转让。
七、乙方承诺在使用期间仅作为使用。
甲 方：（公章） 甲方代表：（签字） 甲方移交人：（签字）
乙 方：（公章） 乙方代表：（签字） 乙方移交人：（签字）
结算合同 第十一篇<\/h2>
甲方：
乙方：
1、于签订本协议时，甲方须向乙方提供由工商行政管理部门颁发的甲方有效营业执照副本之复印件并加盖甲方公章。
2、本协议书适用于乙方提供的各类国际进口快件服务、国际出口快件服务和国内服务。甲方之联邦快递服务账号为：___________________(“账号”)。甲方对前述账号下所产生和/或相关的全部费用承担付款责任，包括但不限于：
(i)国际进口/出口快件：运费、与托运或货件相关之各类税金和政府规费、附加费及国际空运提单上所载之其他费用;
(ii)国内服务：运费、政府规费、附加费及国内货物托运单上所载之其他费用;
(iii)任何乙方为甲方垫付的款项(以下统称为“费用”)。就国际快件，以上费用并不限于在中国境内发生。
3、甲方应对其账号信息妥为保密,以避免他人未经授权使用。甲方应避免任何未经其授权的人员在本协议中甲方地址、甲方通知乙方之其它取/派件地址或甲方其他托运地址等地点使用甲方账号向乙方交件托运。
4、乙方定期向甲方寄送账单。甲方应在账单日起30天内将账单结清。就各类乙方垫款以及与托运或货件相关之各类税金和政府规费，乙方可不受前述30天账期限制，要求甲方及时结清。甲方应及时审阅账单，如有异议或其他调整要求，应在账单日起xx天內向乙方书面提出，逾期则视为对账单内容无异议。甲方对账单内容部分有异议的，不应影响其余部分的按时支付。甲方应使用银行转帐或支票方式支付并承担银行转帐手续费。为支付安全，除非经乙方事先同意，甲方不应以现金支付。
6、虽有上述第5条之约定，双方同意：针对且仅适用于联邦快递国内服务(国内普达服务除外)，若甲方委托乙方承运递送之国内服务货件属于乙方公布之费率牌价表所列1区服务城市范围，双方将以乙方公布之费率牌价表5公斤段对应费率起算运费。
7、甲方为托运人的，即使甲方在国际空运提单或国内货物托运单上指示其他人付款，乙方未收到付款的，甲方仍须无条件承担所有费用的付款责任。乙方不承担以任何特定方式向甲方指示的其他人催讨以及证明其是否以及以何种理由拒绝付款的责任。甲方应承担货件按相关指示送回托运人和未决定如何处理而需仓储所造成的一切费用。
8、如甲方未按时付款，乙方有权取消或变更甲方在本协议项下的信用结算期限并就甲方已负之付款义务宣布立即到期。任何一方可在对方未履行本协议条款的情况下立即终止本协议。任何一方均有权经提前30天书面通知后单方解除本协议，协议解除的，甲方仍应承担已负之付款责任。
9、任何一方变更各类相关地址，以及电话、传真和电子邮箱等通讯方式的，应在变更前15天书面通知另一方。如无相反证据，国际空运提单或国内货物托运单上记载的托运人地址为货件实际交付托运的地址。
10、托运的每票货件，都应受相关国际空运提单(适用于国际出口/进口快件服务)或国内货物托运单(适用于国内服务)的条款和其中提及的标准运送条款所约束。各类运单和其他托运文件以电子扫描数据保存的，与该等文件之纸质原件具有同等法律效力。货件通过终端设备电子签收可在境内提取打印的，视为可靠电子签名。
11、本协议经双方充分自由协商订立并适用xxx法律。因本协议发生或与本协议相关之任何之争议，任何一方均有权向原告所
在地人民法院提起诉讼。本协议经双方盖章后生效。本协议一式两份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
结算合同 第十二篇<\/h2>
甲方：____________________
乙方：____________________
第一条 甲方自愿成为乙方交易会员，并已经与乙方签署《入市协议书》，甲方承诺遵守协议中的有关规定。
第二条 甲方接受乙方关于结算的细则及收费标准，并承诺按时交纳交易会员年费，交易佣金和其他应交费用。
第三条 甲方指定算银行帐户如下：
用户名：__________________
开户银行：________________
帐号：____________________
第四条 甲方同意乙方对甲方在____________交易市场的交易行为发生的费用进行实时结算，乙方对结算的过程和结果的.准确性负责。
第五条 乙方在每轮交易结束后向甲方发送结算数据，并保证为乙方的交易结算数据保密，非法定机关或甲方指示，不得向第三人透露，否则乙方须承担相应责任。
第六条 甲方可委托乙方进行货物交收时的代收代付，甲方严格按照《交收细则》对买卖双方进行货款结算和货物交收。
第七条 甲方承诺如发生交收违约，同意乙方按《管理办法》和《交收细则》中的明文规定，对甲方的保证金进行扣罚。
第八条 本协议在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，当事人应当向乙方所在地司法机关申请处理。
第九条 本协议自签署之日起生效。
甲方盖章：______________ 乙方盖章：______________
法人签字：______________ 法人签字：______________
签订时间：_______________年_________月__________日
结算合同 第十三篇<\/h2>
甲方：________有限公司
乙方：__________有限责任公司
甲方因“丽江1号生态村”建设需要，于_________年____月____日将庭院式房屋建设工程发包给丽江市建筑工程有限公司施工，于_________年____月____日将公寓式房屋的建设工程发包给丽江良美建筑工程有限公司公司施工。现经结算，双方就建设工程款支付事宜经协商一致，签订协议如下，必须严格遵守。
一、建设工程施工情况：乙方已经于_________年____月____日完成了全部承包范围内的施工项目，并已经作竣工验收。
二、工程价款：乙方已经向甲方提交了《工程结算书》，甲方也作了审核，现双方经协商一致确认工程总造价为人民币壹亿零叁佰陆拾万元整（元），至_________年____月____日止甲方已经支付了工程价款人民币柒仟伍佰壹拾万元整（元），尚未支付的工程余款为人民币贰仟捌佰伍拾万元整（元）。
三、工程款支付：对应支付乙方的工程余款人民币贰仟捌佰伍拾万元整（元）甲方不作现金支付，而是以销售商品房形式支付乙方，即甲方将商品房销售给乙方，乙方不支付购房价款。用作冲抵工程价款的商品房建筑面积为平方米，具体房号及测绘面积见附件一。乙方两家公司应得的商品房份额，由乙方两家公司自行协商解决，与甲方无关。
四、房屋转让：本协议签署后，乙方对所冲抵工程款的商品房可以自用，也可向第三方转让。但无论转让金高低，乙方都必须按甲方的实际销售平均价格将购房款支付到甲方账户，甲方开具购房《发票》，再由甲方以支付工程款方式返回乙方，返回时间为叁个工作日内。
五、工程结算：本协议所确认工程结算价为双方最终的工程造价。为完善财务管理，甲方委托有权机构作竣工结算，无论结算金额高低，但乙方必须配合完善。
六、建安税费：建筑工程余款的建安税由甲方承担，并向乙方出具xxx。
七、税、费承担：按国家法律规定，甲方承担商品房卖方应承担的全部税、费。乙方或乙方确定的商品房买受人承担商品房买方应承担的全部税、费（包括：契税、维修基金、办证费）。
八、产权登记：甲方与乙方或乙方确定的商品房买受人签订《商品房购销合同》，及时办理合同备案，配合乙方办理产权登记。
九、本协议签署后，甲方不得将用作冲抵工程款的商品房再向其他任何第三方销售，若甲方将冲抵工程款的房屋再行销售，必须承担乙方的全部经济损失，并承担逾期未付款总额的每日按仟分之壹计算的迟延履约金。
十、工期拖延的责任由甲方自行承担，乙方不承担任何责任。
十一、工程保修：由丽江市建筑工程有限公司承担“丽江1号生态小区”的全部保修责任，具体由丽江市建筑工程有限公司向甲方出具保修承诺书。
十二、丽江市建筑工程有限公司于_______年____月____日向甲方交纳了人民币伍拾万元整（元）的合同履约保证金，该款甲方不作退偿，乙方自愿将该保证金作周燕应交纳“丽江1号生态小区”512号庭院式房屋的购房款、维修基金、契税、办证费及其他费用，甲方不得再向周燕收取购房款及任何费用。对甲方已经销售的施工人员原订购的四套庭院式房屋甲方不作任何补偿及赔偿。
十三、本协议签订后乙方必须立即将抵款房屋之外的全部商品房房门钥匙交付甲方。
十四、本协议未尽事宜由双方协商解决。
十五、本协议壹式陆份，甲方持两份，乙方持四份。本协议经双方签字盖章后生效。
甲方：____乙方：_______
_______年____月____日
结算合同 第十四篇<\/h2>
甲方：
乙方：
本着精诚合作，互利互惠，合作共赢的指导思想，xxx与xxx友好合作，在此双方就财务结算方面具体事项意见达成一致。
一、协议双方
甲方：
乙方：
二、一件或多件代发货
1、数据对接：双方安排专人对当天所需要操作的产品进行数据确认（包括产品款号、尺码、颜色、数量）；
2、当天对账：双方针对货物的款号、数量、颜色、价格、运费以及退换货明细进行核对；
3、结算周期：满七天结算一次，如1号至7号的费用，甲方应于8号中午12:00前给乙方结清。
三、甲方向乙方订货制
对于甲方向乙方订货的模式，结算方式如下：
1、订单确定时甲方向乙方预付款项总额的30%；
2、乙方生产完成后，货物发往甲方之前，甲方向乙方支付款项总额的20%；
3、若是促销等活动，活动结束之后一个月内，甲方向乙方支付款项总额的40%；
4、剩余款项总额的10%由甲方向乙方在一个季度内结清，具体季度划分为：第一季度（2月-4月），第二季度（5月-7月），第三季度（8月-10月），第四季度（11月-春节前）。
四、对于乙方库存货物需要甲方代销的产品，具体情况视时间节点另行协商。
五、此协议一式两份，协议双方各执一份，具有同等法律效力，此协议自双方签字之日起正式生效。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
签字日期：
结算合同 第十五篇<\/h2>
甲方：
乙方：
本着平等、自愿、有偿的原则，保证工程结算的准确性，甲方原将奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算工作交乙方来完成，经双方商定，达成如下共识条款：
一、结算编制内容：
奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。
二、承包方式：
乙方按与甲方签订的施工合同完成奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算编制，采用按总价承包形式包干，总价款为元（大写：贰万元整）。
三、结算费用的支付方式：
乙方编制完成的结算与建设单位（甲方）核对认定结算报告后，乙方向甲方提供全套结算书电子文件（EXCEL格式）并交付全套纸质资料2份。移交结算书时甲方应一次性付清全部款项。
四、甲方责任：
1、按时准确地提供乙方完整的结算备查复印件资料：合同及补充条款、竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。
2、原件在上报建设单位时自备查、交乙方整理装订完善，并负责所发生的资料费用。
3、按约定时间付给乙方费用报酬。
五、乙方责任：
1、必须保证编制结算的准确性，按时保质、保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。
2、负责结算备查资料的收集装订。
3、保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。
六、其他：
乙方领到甲方支付的费用报酬，以出据收条为准；若甲方要求开正规发票，所缴的税费由甲方负责支付。
七、本协议一式两份、甲乙双方各执壹份，签字生效，具有同等法律效力，希共同遵守执行；双方帐款结清后，本协议自然失效。
甲方：
乙方：
日期：
结算合同 第十六篇<\/h2>
甲方：
乙方：
根据《xxx合同法》、《xxx建筑法》及有关工程建设项目管理及费用决算管理的规定，按照《大方县县城城市道路工程建设协议书》的约定，遵照平等、自愿和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本协议。
一、项目概况：
本次工程包含大方县县城内5条城市道路建设，分别为城区1、2、3、4、7号道路，暂定总合同价款约￥22000万元（大写：贰亿贰仟万元）人民币，其中征地拆迁费用约￥5000万元（大写：伍仟万元）人民币。道路全长约6500米，为城市Ⅱ级主干道沥青混凝土路面，道路宽度及施工要求以设计施工图为准。
二、项目建设完成时间：
本工程项目于_________年____月____日前完成，在_________年____月____日前竣工验收。
三、工程价款决算原则：
本工程项目由大方县县城 出让土地获得者按照所得土地量，价格折合80万/亩进行投资建设，其工程价款依据按照《贵州省建筑工程计价定额（20____版）》及现行贵州省有关调整文件，由甲方按照经审查合格的施工图及工程预算报县审计局评审后作为结算价格。工程竣工验收合格后，乙方在2个月内完善有关工程结算资料，在所建城市道路范围内的所有发生的工程费用经审计部门审计后，按照审计报告确认数予以认可。
四、工程费用支付方式：
所建道路范围内征地拆迁费、设计费、监理费、项目管理费用由乙方先行支付给甲方，待工程完工后计入工程总造价。实际建设投资部分，甲方将根据审计结果送县财政局予以支付。
五、其他
本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。
六、协议生效
本协议经双方签字盖章后生效。
协议订立时间：_________年____月____日
协议订立地点：贵州省毕节市大方县
甲方： (公章) 乙方： (公章)
_________年____月____日
结算合同 第十七篇<\/h2>
甲方：____________
乙方：____________
为充分发挥现代化结算手段的优势，甲乙双方本着平等互利、友好协作、服务社会的原则，经协商，现就乙方为甲方代发员工工资有关事宜达成以下协议：
第一条 委托事项
甲方委托乙方代发员工下述第______ 种款项：
(一) 工资
(二) 奖金
(三) 其它款项
第二条 委托期限
委托期限为______ 年， 自______ 年______ 月______ 日至______ 年______ 月______ 日止
第三条 甲方的权利和义务
( 一 ) 甲方必须在乙方建有对公结算账户。
( 二 ) 甲方为员工在乙方开立个人工资账户 。
( 三 ) 甲方开立员工个人账户时应向乙方提供下述资料 ：
1. 甲方经办人员合法有效身份证明原件及单位介绍信等相关证明材料。
2. 提供代发单位员工合法有效身份证明的复印件(须有甲方员工本人签字)和加盖甲方公章的员工开户资料明细清单，包括姓名、性别、住址、身份证号码等，要求真实可靠。
3. 委托期限内甲方如有新增发放人员， 甲方应根据本款 1、2项约定及时向乙方提供开户资料并办理开户手续。
( 四 ) 乙方使用甲方提供的清单或报盘文件给甲方员工开立工资账户时， 视同甲方员工个人已经与乙方签订折(卡)开户申请协议。
( 五 )本协议一经签订， 即表示甲方对其员工折(卡)申请表及领用合约所填内容的真实性负责并认真履行领用合约的各项规定。
⬙ 货款结算合同 ⬙
托收承付是指根据购销合同由收教人发货后委托银行向异地付款人收取款项，由付款人向银行承付的结算方式。
使用托收承付结算方式的收款单位和付款单位，务必是国有企业、供销合作社以及经营管理较好，并经开户银行审查同意城乡群众所有制工业企业。办理托收承付结算的款项，务必是商品交易，以及因商品交易而产生的劳务供应的款项。代销、寄销、赊销商品的款项不得办理托收承付结算。收付双方使用托收承付结算方式务必签有贴合《经济合同法》的购销合同，并在合同上订明使用托收承付结算款项的划回方法，分为邮寄和电报，由收款人选用。
(1)证明“托收承付”的字样;
(2)确定的金额;
(3)付款人的名称和账号;
(4)收款人的名称和账号;
(5)付款人的开户银行名称;
(6)收款人的开户银行名称;
(7)托收附寄单证张数或册数;
(8)合同名称、号码;
(9)委托日期;
(10)收款人签章。
⬙ 货款结算合同 ⬙
货款欠条在商业和经济交易中是一个非常重要的文件。它代表了一方向另一方借款或透支的承诺，并确定了各种交易的细节，包括最终的应付款项和还款期限。根据法律规定，货款欠条是一份具有法律约束力的文件，在适当的情况下可以用于维护合法权益。首先，货款欠条的效力在于其双方签署并确定的具体金额和还款期限。在签署欠条时，应该明确约定好借款金额、利率、利息种类、还款方式、还款期限等重要细节。当双方遵守欠条规定履行相关义务时，欠条就产生了法律效力。如果出现欠条金额或款项紊乱的情况，将会引起双方之间的争议，甚至会导致法律诉讼。
其次，货款欠条的合法性在于其签署和交易过程中的法律程序。一份有效的欠条应该由借款人和贷款人签署，并以公证或法律认证的方式进行确认。在准备签署欠条之前，各方都必须了解交易的法律约束力并确认所有细节。此外，为了确保欠条的证明力和重要性，它应该在签署后妥善保管，以备将来需要对其进行索赔或追究责任。
从法律角度来看，货款欠条在商业交易中是一份具有约束力的合同文件。在交易中，货款欠条可以被视为双方商业合作的一种保证。如果任何一方不履行其义务，另一方可以依靠欠条来维护自己的权益。此外，在货款欠条被规定为法律有效的情况下，如果任何一方违反了条款，另外一方可以向法院提出控诉或寻求其他途径来维护自己的权益。
总之，货款欠条是商业交易中至关重要的一份文件，它代表了双方之间的约定和承诺，并在适当情况下可以用于维护合法权益。为确保这种文件的有效性，签署和交易过程中应注意相关法律程序，并确定清晰的条款和细节。对于贷款人和借款人而言，遵守所有的货款欠条规定是确保交易成功的关键之一。
⬙ 货款结算合同 ⬙
甲方：________
乙方：________
鉴于甲乙双方在业务合作过程中，为确保双方的权益，现达成以下协议：
一、离职条款
1. 乙方离职后，须在甲方继续服务________个月，以完成交接工作，保证甲方的业务不受影响。
2. 乙方在离职后，须对其在职期间接触的所有甲方商业秘密及机密信息予以保密，不得向任何第三方透露或使用。
3. 乙方离职后，须立即归还所有属于甲方的文件、资料、设备等物品。
二、保密条款
1. 乙方应对在业务合作过程中所知悉的甲方商业秘密和机密信息予以保密，不得向任何第三方透露或使用。
2. 若乙方泄露甲方商业秘密或机密信息，应承担相应的法律责任。
三、违约责任
1. 若乙方未按照离职条款完成交接工作，甲方有权要求乙方继续履行合同或扣除相应工资作为违约金。
2. 若乙方泄露甲方商业秘密或机密信息，甲方有权要求乙方赔偿实际损失，并保留追究法律责任的权利。
3. 若因甲方原因导致乙方离职后无法继续履行合同，甲方应支付相应的工资作为违约金。
四、其他条款
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为________个月。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方协商解决或通过法律途径解决。
甲方（盖章）：__________________
乙方（签字）：__________________
日期：__________________
⬙ 货款结算合同 ⬙
原告，______________________男，_____族，__________年__________月出生，身份证号，_________________，住址，电话，_________________;
被告，_________________男，_____族，__________年__________月出生，身份证号，_________________，户籍，_________________，住址
诉讼请求，
1、请求法院判令被告支付给原告货款__________________元;
2、请求法院判令被告支付给原告逾期欠款利息(利息的计算，_________________元为基数，从原告正式向法院起诉时起，至本案生效判决规定的履行期限的最后一日止，按中国人民银行规定的金融机构的同期同类贷款的利率标准计收利息);
3、本案受理费等诉讼费由被告承担。
事实和理由，_________________
为了维护原告的合法权利，根据民事诉讼法第108条的规定，特向贵院起诉，请人民法院依法支持原告的以上诉讼请求。
此致
__________________人民法院
具状人，_________________
________年_______月_____日
⬙ 货款结算合同 ⬙
本人_____________于_____年_____月_____日至_____年_____月_____日期间向_____人(_____公司)购买________________，所涉总货款为_____________元，已支付_____元，还欠__________元，本人承诺于_____年_____月_____日前还清货款，特立此据，以资证明。
欠款人，_________________
_______年_______月_______日
⬙ 货款结算合同 ⬙
甲方：_________
乙方：_________
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致基础上，就乙方委托甲方代理安排进出口货运事宜相关费用的结算达成协议如下：
第一条 相关定义
1.费用结算单：指甲方为结算需要，向乙方出具的，载明应付费用及支付期限的任何形式的书面材料。
2.书面确认：指乙方及其分支机构或授权人员盖章或签字之任何形式的书面材料。
第二条 操作
乙方委托甲方从事下述服务。
1.在签发第三方的运输单证的情况下，作为乙方的货运代理人，为乙方向承运人或其代理人订舱，排载，制作单证，依据乙方的具体指示(参照每票托运单)，从事拖车、场装报关、报检等，并代缴有关费用。
2.在甲方签发自己的运输单证时，向实际承运人订舱、向乙方签发运输单证，并根据乙方的`指示(参照具体托运单)提取货柜、拖车、场装、报关、报检、并代缴相关费用。
3.办理进口货物货运业务(参照委托单证或相关单证)。
第三条 结算
甲方选择_________方式向乙方结算相关费用。
1.票结
1.1 乙方在委托甲方操作开始前，将空白支票或现金交给甲方，甲方必须出具收据。
1.2 甲方在每票货操作完毕后，从该支票或现金直接支取费用。
1.3 乙方支票空头或透支或预缴现金不足，应在甲方通知后立即补齐，并按逾期时间支付违约金。
1.4 非因甲方原因产生之超出结算期限的未结费用，乙方应于甲方通知后立即支付，并按逾期时间支付违约金。
1.5 甲方应于结算后立即出具发票给乙方。
2.月结
2.1 甲方于次月_________日之前提供前一个月的费用结算清单给乙方核对(乙方也可随时向甲方索要)。
2.2 乙方必须于_________日前对之进行核对，并以书面形式向甲方确认或异议，否则视为同意。
2.3 乙方对甲方出具的费用结算清单全部或部分有异议的，应于_________日前，就确认或没有异议的部分按时支付，不得拒付全部费用。
2.4 对于乙方有异议的全部或部分费用，甲方应立即与乙方协商，并于乙方书面异议的一周内重新制作费用结算清单给乙方。该新费用结算清单的交接，适用本第2款，第2.2项的规定。
2.5 对于上述应付费用，乙方若需要由本合同以外的第三人支付给甲方的，必须书面通知甲方，并对该应付款承担连带清偿责任。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
⬙ 货款结算合同 ⬙
货款欠条标准在商业交易中，货款欠条是非常重要的文件。它记录了欠款人已经获得的产品或服务，并承诺欠款人将返还相应的货款给出售者。货款欠条通常指定了货品名称，数量，价格和欠款的时间表等细节。这篇文章将详细解释货款欠条的标准，并讨论它们在商业交易中的重要性。
货款欠条应包含哪些内容？
货款欠条必须包含以下信息：
1. 出售方和欠款人双方的姓名与地址。
2. 出售方提供的产品或服务的详细描述，包括数量和价格。
3. 欠款人承认自己有欠款，并确保会按时支付货款的逐笔清单。
4. 货款的金额和还款的时间表。还款时间可以设置成分期还款或者一次性还款，这应该在货款欠条上明确说明。
5. 货款欠条必须有欠款人和出售方的签名，并且需要注明签署的日期。如果有证人，也应该有证人签名。
为什么需要货款欠条？
货款欠条是商业交易的非常重要的文件。它提供了一种方便的记录方式来维护债务的约定。如果出售方需要通过法律途径实现追讨欠款，货款欠条可以作为证据。它可以帮助法院确定欠款的品种、价格和还款的期限，从而支持债权人获得赔偿。
货款欠条也对出售方和欠款人都非常有用。对于出售方来说，货款欠条可以让他们记录下每一次交易的细节，防止出现误解。对于欠款人来说，货款欠条可以审核每一笔欠款，确保自己有足够的时间和金钱安排返还。
货款欠条应该如何使用？
货款欠条应该在每次交易过程中进行签署。具体来说，当出售方提供货品或服务时，双方应该签署货款欠条。欠款人必须认真阅读和理解每个条款，包括清楚说明商品或服务的名称、数量和价值。
货款欠条要保存好，最好是保存在安全的地方。欠款人应该在每笔欠款还清后，及时保留好货款欠条记录。
如何撤销货款欠条？
如果欠款人已经还清了所有的欠款，他可以要求出售方将货款欠条交回并签署证明。所有的业务和还款细节必须在货款欠条上做证明。
如果欠款人做出未能支付欠款的行为，出售方可以通过法律手段取得货品或服务的返还，并要求法院根据货款欠条进行判决。
总结
货款欠条是商业交易中必要的文件，它记录了欠款人和出售方之间的债务关系，并且保护了双方的权益。货款欠条应该包括双方必要的条款和交易的细节，以便在需要时作为证据进行使用。 如果遵守货款欠条的标准，双方在交易过程中就可以保护自己并避免不必要的麻烦。
⬙ 货款结算合同 ⬙
退还货款欠条可以被视为一个很重要的法律文书，它是一种书面协议，用于记录双方之间的情况和协议。退还货款欠条通常会被涉及退款或返还货物的商家和消费者所使用。退还货款欠条的重要性
退还货款欠条在商业活动中发挥着至关重要的作用。这就是因为它可以记录购买者和商标在面对退款和货物返还方面达成的协议。它对双方都非常有利，因为它确保制定了固定的协议，使双方都有证据证明协议是存在的。这种书面协议还可以避免任何误解或是矛盾的产生。
退款和返还货物的程序
在一笔交易被取消或退款之后，消费者和商家必须遵循一定的程序才能实现退款和返还货物。一旦退款和返还货物的协议被制定，一个退还货款欠条就要被签署。退货欠条的制作通常涉及以下几个步骤：
1. 单位和个人的资料记录。在退款欠条中，必须载入双方的单位和个人姓名、地址、电话以及电子邮件等联系方式。
2. 涉及货物信息的记录。对于记录货物信息的协议，必须载入购物者、商品的数量和种类、购买单价、折扣、累计折扣、税费和配送等。
3. 提供退款或货物返还方式的记录。对于记录货物信息的协议，必须载入购物者是要求退款还是要求货物返还。
4. 记录退款或商品返还日期。欠条中必须记录退款或商品返还的日期，确保双方都可以跟进这笔交易或协议的完成。
5. 购物者和商家代表签名并在协议上记录。当所有信息都被载入之后，购物者和商家的代表必须优先签名并在欠条上记下日期，以表明双方都同意协议。
退还货款欠条的法律效力
退还货款欠条是一份合法的文件。它证明双方在交易中达成了一项特定的协议。它具有法律效力，并可作为法庭证据。如果其中签署的双方有任何一方未履行协议，则另一方具有在法庭上进行法律诉讼的权利。要注意的是：进行法律诉讼的确凿证据是必要的，所以一定要确保退还货款欠条的签署日期和签署人的身份是准确的。
总结
退还货款欠条是确保退款和返还货物时的最佳文件。它通过用书面形式记录交易减少了不必要的麻烦，同时还可以确保消费者和商家之间达成的协议得到执行。双方都应该配合正确地填写这样的协议，确保将会在退还货款的清晰度和简便性之间取得平衡。
⬙ 货款结算合同 ⬙
民间借贷中，同样涉及利息的问题。2015年，国家修改了关于民间借贷的规定，重新定义了民间借贷的年利率。那么民间借贷的利息如何确定?
从2015年9月1日起，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》正式实施，新《规定》将民间借贷的年利率划分成“两线三区”。
第一根线，就是法律保护固定的利率为年利率24%，少于等于24%的年利率都受法律保护。第二根线就是年利率36%，超过36%的年利率无效。
以24%和36%为界，划分了三个区。一个是无效区，一个是司法保护区域，一个是自然债务区。简单来说，约定年利率超过36%的，无效，即使借款人已经向出借人支付，都可请求法院判决返还，这部分是无效区。约定的年利率未超过24%，法院予以支持，这就是司法保护区。约定年利率超过24%但未超过36%的，法院不支持也不干预，债务人愿意还的就还，债务人不愿意的，债权人起诉到法院后法院不会支持，这就是自然债务区。
