电动汽车充电桩合同
发布时间：2025-10-27电动汽车充电桩合同。
随着法律知识的普及，合同在日常生活中越来越常见，签订合同有助于保护我们的合法权益。许多人可能对撰写合同感到困惑。为此，本文整理了四篇电动汽车充电桩合同范本，希望对大家有所帮助。
电动汽车充电桩合同 [1]
甲方： （物业）
法定代表人/负责人：
联系电话：
通讯地址：
乙方： （合作方）
法定代表人/负责人：
联系电话：
通讯地址：
根据相关法律法规的规定，基于诚实信用、公平正义的原则，甲乙双方就合作事宜，经协商一致达成合同如下：
第一条 合作内容
1.甲方将乙方引入园区开展业务便民经营，乙方独立经营、自负盈亏。
2.合作业务： 充电桩
3.乙方向甲方支付电费金额： 度/元（含税）。
第二条 合同期限
本合同期限 年，自 年 月 日起至 年 月 止。其中设备安装期限自 年 月 日起至 年 月 日止,此期间设备安装期限乙方承担合同约定责任，但甲方不收取费用。
第三条 合同费用及付款方式
1.乙方向甲方支付电费 度/元（含税）。付款方式为 转账 （转账/支票）。
2.乙方按照以下第 种方式向甲方支付场地费：
（1）阶段性付款。乙方按 月 （月/季度/半年/年/其他）支付。
（2）乙方设备用电由乙方自行承担(如需要单独安装用电计量表，由乙方自行负责依法安装维护并承担费用)；
（3）乙方于 每季度月初 在合作项目的物业管理处的客户服务中心据实交纳，或者采取其他方式缴纳： 无 。
3.甲方指定收款账户信息：
户 名：
账 号：
开户行：
甲方未授权任何第三方（含xx员工）收取本合同项下的其它费用、保证金等相关款项，请乙方履行支付义务，直接支付相关款项至合同中约定的对公账户，否则相关法律责任由乙方自行承担。
6.乙方开票信息：
户 名：
账 号：
开户行：
纳税人识别号：
联系地址：
联系电话：
第四条 甲乙双方的权利与义务
（一）甲方的权利与义务
1. 甲方享有园区物业管理服务权。甲方对充电桩机器的摆放地点、使用情况、乙方经营管理情况等享有监督管理权和建议权，如乙方的行为违反法律规定、合同约定或者公序良俗的，甲方有权要求乙方纠正。甲方发现乙方充电桩机器出现故障的，应及时通知乙方维修或者更换。
2.乙方拒绝支付或者延期支付本合同约定的费用款项的，甲方有权催告，超过 15 日未支付的，甲方有权单方终止本合同并要求乙方撤场。
3.如乙方的充电桩机器需要使用电、水等能源的，甲方应积极配合并提供，产生的相关费用由乙方自行承担。
4.合作项目成立业主大会或者业主委员会的，甲方应配合乙方积极与业主大会或者业主委员会沟通。如合作项目的物业服务企业发生变更的，本合同终止，双方据实结算，双方互不担责。
5.甲方有权对乙方开展业务进行监督，对客户满意度进行回访，对乙方在合作项目中的业务开展方案提出咨询意见及建议。
6.甲方有权对乙方的活动、营销方案等进行审核和监督。
7.甲方可结合市场开展进行行业对标，评审执行方案，改良终端服务效果。
8.甲方可收集反馈市场信息，给予业务开展指导意见，帮助乙方提升业务品质。
9.甲方可对乙方现场物品摆放指导、现场卫生督导以及撤场验收检查，帮助乙方提升现场品质。
10.甲方需在本合同签订后，禁止签约小区出现类似乙方经营产品。
（二）乙方的权利与义务
1.乙方放置充电桩机器的位置，由合作项目的物业管理处指定。
2.充电桩机器在运输、安装、使用、拆卸、移动过程中发生安全责任事故，造成甲方、第三人的人身财产损失的，由乙方承担责任并负责赔偿。
3.乙方负责充电桩机器的保管，并确定牢装。充电桩机器在使用中发生故障、损坏或者被盗的，乙方应自发现或者接到通知之日起48小时内完成维修或者更换。充电桩机器因第三方侵权导致损坏或者丢失的，乙方有权要求甲方给予必要的协助（即查询监控摄像、居中调解）。
4.乙方应合法经营，并将开展业务的各项文件提交甲方备案。
5.乙方承诺在合作项目经营期间遵守甲方以及项目物业管理处的管理和各项规定，维护甲方、业主、客户的合法权益。乙方应按时支付甲方费用。
6.乙方工作人员及配送车辆进出小区，应当接受甲方工作人员的身份核实，乙方在小区内公共区域的活动应当服从甲方管理，卸货时应尽量放低声音、不污染地面，如有污渍应及时清理。
7.如遇小区因设施改造等因素需要乙方变更放置位置，甲方应提前30天告知乙方，双方对充电桩机器新的摆放地点达成一致意见后，由乙方负责移动。
8.乙方须在合同终止后20个工作日内完成设备的拆除回收。
9.未经甲方及相关部门书面同意，乙方不得占用合同以外的场所或者公用场所，乙方不得以任何理由将该合作内容转交、转借、转包给第三方。
10.在合作期间，乙方必须搞好安全防火、防雷工作，因乙方及设备原因造成的安全、火灾等事故，由乙方承担全部责任；造成甲方及第三人财产损失或人身伤害的，乙方全权负责赔偿。因乙方原因导致甲方向第三人承担赔偿义务的，甲方有权向乙方追偿。
11.乙方使用场地不得超过涉及荷载称重范围，不得堆放易燃易爆物品，否则乙方应当承担侵权责任以及损害赔偿责任。
第五条 违约责任
1.若乙方在合作期间遵守相关规则制度并无违约情况，甲方则在合同到期后全额无息退还履约保证金；若乙方在合作期间违约或者给甲方造成损失的，甲方有权扣除相应金额再返还，若保证金不足违约金金额或者损失金额的，乙方应当补足相应差额。
2.乙方如不能按合同约定时间向甲方支付费用，每逾期一天（节假日顺延），按拖欠款的总金额的0.1计算支付违约金。如超过15日仍未付清该全部拖欠款的，视为根本违约，甲方有权终止合同，乙方应当承担相应的违约责任。
3.乙方在合作期间与业主发生的纠纷，由乙方自行解决。
4.乙方因违法经营给甲方造成损失的或者侵害甲方合法权益的（包含对甲方及其关联企业的品牌造成负面影响），由乙方负责赔偿。
5.乙方违反消防、物业管理、民法典等法律法规的，相关民事责任、行政责任由乙方自行承担。
6.乙方在场地内堆放易燃易爆等违禁物品的，或者物品重量超过荷重范围的，乙方构成违约，应按照【本年度费用30%】的标准支付违约金，乙方拒绝支付违约金的，甲方有权从履约保证金中直接扣除。乙方因违约给甲方或者第三人造成损失的，由乙方负责赔偿。
第六条 争议解决
1.本合同有效期内，任何一方不得违反合同约定单方面无故变更或终止（解除）合同。
2.对本合同有任何补充、修改或变更，均应采用书面形式另行订立书面协议，此类书面协议应由合同当事人双方盖章并签字方为有效。
3.甲、乙双方如有争议，应友好协商解决，协商不成，双方同意由对甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。
第七条 合同的变更、中止及终止（解除）
1.甲乙双方的任何一方，如遇不可抗力因素无法继续履行合同或者履行合同却有困难的，经双方友好协商可以终止（解除）合同并订立书面终止（解除）合同的协议书。
2.合同有效期满前30天，乙方应向甲方提出续约申请，双方对合同续约事宜进行洽谈，双方同意继续合作的，另行签订合作协议。
3.除合同另有约定外，合同到期或合同终止后，乙方应当在合作期满或合作终止之日起20工作日内将乙方物品搬离或拆除，乙方未在约定期限内搬离或拆除的物资视为遗弃物，甲方有权自行处置。
4.乙方经营过程中，因为业主投诉等原因引发部分业主要求终止经营，甲方协助做说服工作仍无效果的，乙方退出园区经营，合同终止，相应的不利后果由乙方承担。
第八条 其他约定
1.因本合同涉及的函告、通知，以及法院送达诉讼文书及其他任何纸质材料，除直接送达对方签收外，双方在本合同载明地址或双方法定地址作为送达前述纸质材料的地址，因前述地址有误或未及时告知变更后的地址，导致前述纸质材料未能实际被接收的，或被拒收的，邮寄送达前述纸质材料的邮寄出之日即视为送达之日。采用电子邮件、传真等方式送达的，以传真、电子邮件等到达受送达人特定系统的日期为送XX期。
2.本合同一式6份，双方各执3份，自双方盖章并签字之日起生效，具有同等法律效力。
3.其他约定： 无
4.为避免歧义，特做出如下说明：
（1）本合同签订前，甲乙双方已对合同内容予以充分的沟通与协商，本合同的签订不存在重大误解、显失公平等情形；
（2）甲乙双方如需对本合同内容予以调整或者补充，可以在本条第3款进行约定，该部分内容如为手写，需加盖双方公章方为有效，否则无效；本条第3款的约定与本条其他款项内容冲突的，以本条第3款的约定为准。如本条第3款内容为空，即视为双方对本合同内容予以认可，无需调整或补充内容。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
法定代表或被授权人： 法定代表或被授权人：
联系电话： 联系电话：
电动汽车充电桩合同 [2]
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
委托代表人：
委托代表人：
联系人：
联系人：
通讯地址
通讯地址：
电话：
电话：
开户银行：
开户银行：
账号：
账号：
双方就电动车充电桩的相关事宜进行协议。双方经过友好协商，本着诚挚合作、平等互利的原则，根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，特订立本协议，协议内容如下：
第一条项目的名称、目的、范围、期限。
1.1项目名称：
1.2项目目的：满足小区内住户电动车充电的需求以及加快电动车的发展，确保小区充电安全。
1.3项目范围：本协议对的电动车充电桩的安装和运营。
1.4项目期限：
1.4.1甲乙双方约定，乙方预计于 年 月 日向甲方交付。安装完毕之日，双方约定运营期间为 年 月 日 年 月 日止，乙方应如期将本批设备有偿交付给甲方使用，所有权归乙方，甲方有管理使用权。
第二条甲方和乙方的权利和义务
2.1乙方的权利和义务
2.1.1乙方向甲方提供，保证所提供的产品完全符合国家及相关技术标准。
2.1.2乙方负责工程设计、产品提供、产品安装和产品调试，并配合甲方对产品进行测试和验收。
2.1.3在协议期间，乙方负责产品的维修、保养，以确保产品正常稳定地运行。
2.1.4乙方免收安装费并且提供安装所需要的各种辅材。
2.1.5乙方为甲方的操作人员进行操作、维护培训，使甲方操作人员掌握产品的正确使用方法、维护知识和一般故障排除办法。
2.1.6若在甲方发出书面通知48个小时内，乙方未能按时到达甲方现场进行维护，则甲方可扣除乙方当月收入%成作为赔偿。
2.1.7乙方在甲方场地施工，乙方施工人员的人身安全由乙方负责。乙方在施工过程中严格遵守消防要求，如乙方单方面行为所导致的消防事故由乙方负责。
2.1.8乙方负责产品有可靠的安全保障措施，保证产品投入运行后不会对甲方的消防安全造成影响。若乙方产品的原因造成甲方受到损害，乙方负责进行维修并承担甲方所有的损失且甲方有权选择终止协议。
2.1.9若甲方需要搬迁使用场所，甲方需提前7天书面通知乙方，经双方协商同意后，乙方可协助甲方进行搬迁后的调试工作。
2.1.10本协议签订后，在乙方全额收回协议中规定的成本费用后，乙方应按协议规定向甲方支付收益分成。
2.2甲方的权利和义务
2.2.1本协议签订后，甲方正式开始接受乙方为甲方所进行的电动车充电桩安装工程，并提供设备安装场地。在协议期内负责该设备的管理，制定有关管理办法，预防设备人为的破坏和可能事故的发生处理，并负责充电的收费。
2.2.2甲方需指定专人指导施工现场的安装和其他相关工作。甲方本着互惠互利、合作共享所得收益的原则，为保证产品的安装、调试能顺利进行，在改造工程实施、产品安装、调试等工作合作期执行过程中提供便利条件，配合乙方工作并指定一个项目负责人配合乙方完成各项施工任务及现场维护工作，产品安装、调试结束后，甲方负责进行产品验收。
2.2.3在合作期内，甲方享有乙方所提供设备的管理使用权，未经乙方同意甲方不可转让或者作为财产抵押。
第三条产品的归属
3.1本协议执行期间，乙方享有产品的所有权，甲方享有乙方所提供产品的管理使用权，甲方不得将该产品转卖、转让、出租、抵押或将其投资给第三方。
3.2风险转移：产品一经安装完毕，交付甲方时，产品损害、灭失风险同时由乙方转移给甲方。
第四条收益分配
乙方向甲方提供的智能充电桩设备，经双方确定的总价值为元，双方协定收益分配如下：
(1)乙方给甲方配备一定数量的充值卡，甲方发售一张卡收取费用110元，充值卡成本10元，每张卡充值100元，可做电动车充电消费使用，用户用完后可以再进行充值，充值卡丢失不补。每月收取的售卡费交由乙方每月月结，双方签名确认收入，每张卡返回甲方10元作为其管理费，产品运营期间所产生的'电费由乙方支付。
(2)电价确定方式：由甲、乙双方就本协议结算电价确认为元/度，甲方可以安装总表进行计量。
(3)乙方负责产品的后台管理，乙方应于每月结算日前将产品收益的一系列清单打印出来，由协议双方签名确认。
(4)月收益支付日期：双方协议结算日为每月号。甲方应于每月号前将月收益向乙方支付，甲方逾期支付或不予支付的，将按协议第六条违约责任处理。
第五条协议变更
5.1订立本协议所依据的法律、行政法规或订立本协议所依据的客观情况发生重大变化，致使本协议无法履行的，经甲、乙双方协商一致，可以变更本协议有关内容，但均应以书面方式确定。
5.2一方变更通知、通讯地址或其他联系方式，应及时将变更后的地址、联系方式通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担责任。
5.3甲乙任何一方由于不可抗力事件的影响而不能履行协议时，受阻一方在不可抗力事件发生后应尽快通知对方，双方应通过协商在合理的时间内达成共识并达成补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。
第六条违约责任
6.1为保证本协议的连续性，除战争、自然灾害、政府部门行为及乙方违约造成的协议终止或暂时中止外，其他任何原因造成的协议终止或暂时中止，甲方均构成违约。
6.2、因甲方未按协议规定履行义务而导致乙方撤出设备，则甲方应当承担相关的安装费、误工费及运费。
6.3甲方若在验收合格前提出终止协议，则产品由乙方无条件收回。
第七条争议及解决办法协议实施或与协议有关的一切争议，双方应协商解决。协商不成时，最后也可采取诉讼的方式处理。诉讼地点约定在乙方所在地的城市进行。
第八条附则
11.1甲乙双方应本着诚实信用的原则，完成履行本协议。
11.2本协议的有关条款或者约定若与双方以前签署的有关条款或与以前的有关陈述不一致或相抵触的，以本协议为准，但经双方协商一致同意保留的除外。
11.3本协议未尽事宜，由双方友好协商做出补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。
11.4本协议一式两份，甲乙双方各执一份，都具有相同的法律效力。
甲方：(盖章)
乙方：(盖章)
法定代表人：
法定代表人：
授权代理人：
授权代理人：
年 月 日
年 月 日
-
▲一起合同网HC179.cOm编辑部下午茶谈资库:
- 电动汽车方案 | 电动汽车培训总结 | 车位租赁合同充电桩 | 充电桩建设方案 | 电动汽车充电站规划书 | 电动汽车充电站规划书
电动汽车充电桩合同 [3]
发包方（甲方）：地址：承包方（乙方）：地址：
风险提示：发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据《民法典》和其他相关规定，甲乙双方就______________项目的充电桩安装工程达成一致意见，为明确双方的权利义务，先就本工程的相关事宜达成如下协议，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包方式：
4、承包范围：
5、合同价款：
6、技术要求：
二、工程工期
1、在具备施工条件时，由甲方通知乙方进场。风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
2、计划开工时间：________年____月____日，计划完工时间：________年____月____日。
三、工程结算本工程的工程量据实结算。若工程量出现变化，甲应与乙方协商，若乙方同意更改，则双方应签署洽商文件确认。
四、付款方式
1、合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付合同总价的20%作为定金。
2、乙方完成本工程的一般工程时，甲方支付___30___%的进度款。
3、乙方完成本工程，甲方验收合格后，甲方支付__40____%的工程款。余下10%作为质保金，在保修期满时无息支付给乙方。
4、每次付款前，甲方必须先收到乙方开具相应金额的合规发票，否则甲方有权拒绝付款，并不承担逾期付款的责任。风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的'，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
五、工程管理、质量及安全事项
1、甲方指派代表，负责及时处理施工中遇到的电桩运输、监工验收、质量技术问题对接等事宜。
2、在施工过程中，乙方应随时进行质量自检工作，并随时接受甲方的检查、检验。
3、对于不符合质量要求的，乙方必须无条件的进行返工或改正，全部费用由乙方承担。
4、乙方应确保工程质量，工程进度，严格按合同规定的工期按时交工。
5、乙方应保证施工现场整齐清洁及时清理垃圾和废弃物至甲方指定的地点，如不能按甲方要求及时清理甲方则通知物业清理，费用由乙方承担。
6、乙方应认真做好施工安全措施，确保施工安全。施工过程中因乙方原因造成的安全事项概由乙方自行负责。若是第三人造成的，甲方应协助乙方处理。
六、验收
1、工程完工时，乙方应向甲方发出验收通知。
2、甲方在收到验收通知后____日内应组织人员验收。
3、验收标准遵照国家行业中更严格的标准。风险提示：保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
七、保修本工程保修期为________年，在保修期内，乙方应承担所有保修，若乙方违反保修义务，致使甲方将工程交由第三方维修的，乙方应承担所有费用，甲方有权从质保金中扣除相关费用；保修期过后，双方另行签订维修条款。
八、违约责任合同履行中，任何一方违约给对方造成的损失都应赔偿；若违约导致合同无法履行，则守约方有权通知违约方解除合同，并有权向违约方收取合同借款_______%的违约金。
九、争议解决因合同履行引发的争议，双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同履行地的人民法院起诉。
十、附则
1、本合同自双方签字后生效，双方义务履行时失效。
2、合同一式_______份，双方各执_______份，具有同等效力。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方：负责人：联系方式：合同履行地：签订时间：________年____月____日
乙方：负责人：联系方式：合同履行地：签订时间：________年____月____日
电动汽车充电桩合同 [4]
甲方：
乙方：
根据中华人民共和国，有关法律，法规。本着平等合作，双方共赢的原则。甲乙双方经友好协商，就小区电动车充电管理站项目合作的相关事宜达成以下协议。
一、合作方式：甲方提供电动车，充电设备，安装充值卡及后期维护。
1、乙方提供场地或车棚设备，电源及日常管理人员，并负责充值卡发放。
2、安装地址：焦作市征云悦城
3、合作时间：20__________—08—01至20__________—08—01，期限为10年。
二、甲方的权利及义务。
1、甲方提供安装设备，每套十路智能车充电管理站。提供双方合作经营（设备产权归甲方所有）。整套设备为9000。使用中，所需数量可按实际需要配置。
2、在签订协议后30个工作日。智能电动车充电站的设备运达安装就位。双方验收交付时。并负责后期设备保养和维护。接到报修，24小时之内必须修复。如因未及时修复，造成使用人的损失，由甲方承担。
3、充电设施设备，甲方定期维护保养。
4、若设施设备自身缺陷原因，导致设备设施损坏或报废，由甲方承担。
三、乙方的权利与义务
1、乙方提供电动车充电场地。并接好充电站主电源线。和电量计量表。
2、乙方根据甲方所提供的各类使用说明书及其他宣传资料，在项目区域内主动宣传，扩大影响，逐步提高广大业主的认识并使用，逐步提高设备的使用率。
3、乙方在设备安装期间安排人员。配合设备安装，在使用过程中出现故障，应及时通知甲方维修。
4、乙方需维护车辆正常充电行为，拒绝业主私拉充电线路。
5、乙方有责任监管设备，如无故被损坏，由乙方负责
6、甲方负责提供。制作智能充电卡设备充值卡的'使用方法。甲乙双方按每月出售充值卡的营业额扣除实际消耗的电费后的数额，定为运营净收入，营业电费执行当年现行价按每度一元计算。
7、乙方已充电设备运营净收入额20%提取用于乙方场地，车棚使用费，日常人员管理费用等。
四、违约责任
1、合作期限内，甲乙双方不得单方面终止合同，任何一方违约须按设备三倍价格赔偿对方。
2、甲乙双方在合作过程中未经对方许可不得向第三方透露商业信息
3、甲乙双方在协议履行期间发生争议，应协商解决
4、如需延长合作期限期满，可以本协议约定为基础，另行协议合作签订合作协议。
5、未经事宜另行协议伤解决，或向人民法院诉讼仲裁机构仲裁
本协议一式四份，甲乙，双方各执两份
甲方： 联系人 电话 地址
乙方： 联系人 电话 地址hc179.Com
-
想了解更多【电动汽车充电桩合同】网的资讯，请访问：电动汽车充电桩合同
