一起合同网

导航栏 ×

律师费报价方案

发布时间:2025-04-18

律师费报价方案(精华十五篇)。

▣ 律师费报价方案

工程名称:________工程

致招标人:________办公室

1、经分析研究贵方提供的上述工程的投标人须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单及所有招标文件补遗和招标答疑文件并经考察工程现场后,现根据招标文件、工程量清单、答疑纪要和其它相关文件的要求,并考虑本企业自身的实力及特点,经综合研究决定,我公司愿以人民币(大写):________(小写):________元的投标报价竞投承包上述工程。我司愿意承担上述工程的施工、建成和修复缺陷工作。

2、我公司已清楚知道本次投标的所有文件都是我公司对该工程投标文件的组成部分。

3、如果贵方接受我公司投标,我公司保证在接到监理工程师开工指令后,在投标书附件规定的期限内开工,并在投标书附件规定的期限内完成并交付合同规定的全部工程,质量达到招标文件规定的要求。

4、如果贵方接受我公司中标,我公司保证按投标文件中的管理班子进场管理及按施工组织设计施工,如有变更,必须征得招标人和监理工程师的同意。

5、我公司同意自规定的投标截止日起本投标文件对我公司始终有约束力,并可随时被接受查询。

6、在任何正式合同协议书签署之前,招标文件、招标文件补充通知、招标答疑、补遗文件、本投标文件连同贵方的中标通知书应成为约束贵、我双方的合同文件。

7、我公司于递交本标书前已递交一份投标保证金,如果我公司在上述投标有效期内撤回标书或者在收到招标人发出的书面中标通知书后,未能按投标人须知的规定签署合同协议书,或未能提供履约银行保证金,贵方有权没收此投标保证金的全部金额。

8、我公司理解,贵方不一定接受最低标价的.中标或贵方可能接受其他任何中标;同时也理解,贵方不负担我公司的任何投标费用。

9、本工程投标最高限价为(小写):________

投标人名称(盖法人公章):____________

投标报价对比投标最高限价的下浮率为:________

法人代表或受权委托人(签字或盖章):________

日期:____________

▣ 律师费报价方案

第一条签订双方

出租人,承租人,

根据国家、省、市有关法律、法规及有关规定,甲乙双方本着平等、自愿的原则,经协商一致订立本合同,并共同遵守。

第二条甲方同意将坐落在区路街号房号的房地产出租给乙方作用途使用,建筑面积平方米,分摊共用建筑面积平方米。

第三条甲乙双方协定的租赁期限、租金情况如下,租赁期限

年月日至年月日年月日至年月日

年月日至年月日

年月日至年月日

年月日至年月日月租金额小写大写注,期限超过年的,超过部分无效。租金按年)的第日前按付款方式缴付租金给甲方。

第四条乙方向甲方交纳,甲方应在租赁期满或解除合同之日将保证金。

第五条双方的主要职责,

1.甲乙双方应当履行民法典、中华人民共和国民法典、广东省城镇房屋租赁条例、广州市房屋租赁管理规定等有关法律法规的规定和义务。

2.甲乙双方应当协助、配合有关部门做好房屋租赁、房屋安全、消防安全、治安、计划生育及生产销售假冒伪劣商品的查处工作。

第六条甲方的权利和义务,

1.依照合同约定将房屋及设备交付乙方使用。未按约定提供房屋的,每逾期一日,须按月租金额的%向乙方支付违约金。

2.甲方应负的修缮责任,

3.租赁期间转让该房屋时,须提前个月书面通知乙方;抵押该房屋须提前日书面通知乙方。

4.发现乙方擅自改变房屋结构、用途致使租赁物受到损失的,或者乙方拖欠租金6个月以上的,甲方可解除合同,收回房屋,并要求赔偿损失。

第七条乙方的权利和义务,

1.依时交纳租金。逾期交付租金的,每逾期一日,乙方须

按当月租金额的%向甲方支付违约金。

2.乙方应负的修缮责任,

3.租赁期届满,应将原承租房屋交回甲方;如需继续承租

房屋,应提前日与甲方协商,双方另行签订合同。

第八条其他约定

第九条甲乙任何一方未能履行本合同条款或者违反有关法律、法规,经催告后在合理期限内仍未履行的,造成的损失由责任方承担。

第十条在租赁期内,如遇不可抗力,致使合同无法履行时,甲乙双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十一条本合同一式三份,甲乙双方各持一份,送一份给街出租屋管理服务中心备案。

第十二条本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决,协商不成时,依法向人民法院起诉,或向____________仲裁委员会申请仲裁。

第十三条本合同自双方签字之日起生效。

甲方乙方

法定代表人,法定代表人,证件号码,委托代理人,委托代理人,证件号码,地址,地址,

联系电话,联系电话,

年日月

▣ 律师费报价方案

第五条 甲方委托乙方代理报价转让前,必须设置报价密码,报价密码是甲方在乙方预留的重要印鉴,甲方对此负有保密责任。甲方可持有效证件到乙方柜台或通过其他有效方式(如电话自助委托、自助终端委托)修改报价密码。

第六条 乙方接受甲方委托,为甲方办理下列事项:

1、接受并执行甲方的有效委托;

2、应甲方要求提供其账户股份变动情况的清单;

3、双方约定的其他事项。

第七条 乙方提供柜台委托、电话委托、互联网委托等委托方式。甲方可选择委托方式,委托乙方代理报价。

第八条 乙方在代理报价转让业务中可以接受甲方的报价委托和成交确认委托。乙方认为甲方的报价委托有虚假报价或操纵报价可能的,有权拒绝接受。

第九条 乙方接受甲方委托前,应充分了解甲方的财务状况和投资需求,可以要求甲方提供相关证明性资料。乙方如认为甲方不宜参与报价转让业务的,应尽劝阻义务;甲方不接受劝阻的,一切后果和责任由甲方承担。

第十条 甲方卖出的股份,不得超过其托管在乙方的股份余额。甲方在发出买入股份的成交确认委托时,应保证其结算银行的指定结算账户中有足额的资金。

第十一条 甲方通过自助委托系统下达的委托指令,以乙方电脑数据为准;柜台委托以甲方签字确认的委托凭证为准;甲方以电话语音、传真、信函下达的委托指令,如乙方无法确认,将不作为对乙方的有效指令;甲方对其委托行为所产生的一切经济和法律后果承担全部责任。

第十二条 甲方需查询报价结果或打印回单的,应在委托后_____个报价日内办理;如有疑问,须在查询报价结果或打印回单当日向乙方书面质询。

▣ 律师费报价方案

发包方, (以下简称甲方)

承揽方, (以下简称乙方)

依照中华人民共和国经济民法典、建筑安装工程承包合同条例、住房和城乡建设部建筑安装工程总分包实施办法的有关规定,经双方协商一致,签订本协议,并严肃履行。

第一条 工程项目及安装费用

一、工程名称, 消防工程

二、工程地点,

三、工程编号,

四、分包工程范围及工程量,

建筑面积201209.64㎡,消防工程施工内容,

按图纸设计完成以下,三期5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、2#地下车库A段B段-1层-2层建筑内的火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、室内消火栓系统、消防给水系统的安装工作。

(1)自动喷淋灭火系统的(包括但不限于消防主管及支管、支吊架件制作安装;管道密封、清理、防除锈、刷漆保护,湿式报警阀安装,交工验收)等全项工程工作。

(2)室内消火栓系统的(包括但不限于消防主管及支管、支吊架件制作安装;管道密封、清理、防除锈、刷漆保护,消防栓、消防箱、交工验收)等全项工程工作。

(3)火灾自动报警系统的(包括但不限于中心控制柜及组件、信号线、线管预埋及敷设、消防广播系统、消防电话系统、非消防电源强切、防烟排烟系统联动控制、气体灭火系统联动控制、自动喷淋灭火系统、室内消火栓系统、消防给水加压系统、调试运行)等制作安装全项工作。

(4)管道的(包括但不限于穿墙穿楼板及地埋地沟坑道水泥层、套管预埋、开凿、钻孔、挖土、余料及垃圾清理)等制作安装全项工作。

(5)消防主管道及支管道地埋防锈防腐等制作安装全项工作。

(6)消防给水加压系统组件(包括但不限于水泵组件、持压阀、减压阀、闸阀、安全阀、防震软接、压力表、控制柜、水泵接线及相关部件)等制作安装全项工作。

(7)所有有关消防配套设备的安装(包括但不限于水带、水枪、灭火器箱及灭火器的摆放)

(8)以上各系统的制件安装工作有未尽之事宜按国家现行的相关规范执行。

(9)工具及各层电箱以后的施工电线及配附件等自理。手枪钻及冲击钻头、劳动防护用品等自理。

五、工程期限

(1)按规定工期 (日历) 天。

(2)开工日期, 年 月 日具体情况以土建施工进度为准

(3)竣工日期, 年 月 日具体情况以土建施工进度为准

六、工程人工费按照大包干价人民币大写,贰拾捌万伍仟元正(¥285000.00)结算,不作增减。

七、乙方投入施工工种及人数水工7人,电工2人。(提交施工人员的名单和身份证复印件为附件II)

第二条 付款方式,

一、工程进度安装至30%,按进度支付¥68000.00元安装费。(乙方在领取该款项前必须提交第一条第七款所指之人员名单及身份证复印件)

二、工程进度安装至70%,按进度支付¥91000.00元安装费。

三、工程进度安装至100%后,按进度支付¥40500.00元安装费。付至本工程款的70%既累积支付到¥199500.00。

四、验收后,乙方提交有关本工程所有(以第一条第七款所指之人员名单为准)施工人员全部工资结算支付所领取签认的工资结算表复印件到我司后付至本工程款的95%既累积支付到¥270750.00。(如甲方审计结束付到业主工程的95%工程款,那甲方应付乙方本工程款的95%。如果甲方未审计结束付到业主的95%工程款,那甲方应在验收后的二个月内付到工程款的95%)。

五、本工程预留工程款的5%既¥14250.00作为质量保证金,保修期满后7天内全额退还。

第三条 工程质量及质保金

一、甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量。如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;致使工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。

二、本工程有质量保修期,保修期计算以甲方与业主签订之合同的保修期为准。保修期间,属于保修范围和内容的项目,乙方在接到甲方维修通知之日后2天内必须派人维修。如乙方在接到甲方维修通知后未派人进行维修,令甲方造成损失,甲方将指派其它人员进行维修并扣除工程预留的全部保修金进行赔付,乙方不得异议。

三、发生须紧急抢修事故,乙方接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。属乙方施工质量引起的事故,抢修费用由乙方承担。非乙方施工质量引起的事故,抢修费用由甲方承担。

第四条 安全生产

一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,遵守国家的安全规范,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生活设施,乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。

二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等,由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。

三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。

四、乙方施工人员必须遵守甲方的安全规定(附件I详见安全生产、文明施工管理奖罚规定),由于乙方没有按照安全协议规定,而造成的责任和事故均有乙方自行承担。

第五条 生活管理

一、乙方工人进场后的食宿问题由乙方自行处理住宿问题,包括临时用房、用水、用电等生活需用之粮食、油类,均由乙方自理,一切与甲方无关,甲方不负有提供任何与乙方生活有关之责任及义务。

第六条 分包工程人工费及发放管理

一、单位工程分包施工工人工费,有乙方自己安排,但不能低于当地政府规定的相关最低工资标准。

二、单位工程分包施工工人工费价格中,已包含承包范围内各项用工工资、医保,劳务管理费、利润、税金、保险、劳保用品、及文明施工等费用。

三、为确保落实政府有关文件要求,每次结算完后甲方发放的施工人员工资乙方必须发放到位,甲方有权监督和管理乙方施工人员工资的发放情况,并将有工资领取人员(以第一条第七款所示之人员名单为准)签认的工资发放表复印件交我司项目部保管。假如乙方不按规定给工人发放工资,使工人罢工而令甲方造成损失,情况属实时,甲方有权扣留乙方的工程款。

第七条 材料供应管理

一、乙方设专人向甲方办理管材、构件、五金等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担,乙方在施工中应按垛(堆)使用材料,做到日战日清,活完料净,保持现场整洁。

第八条 施工机具及辅材

一、工程需要使用的大型工具,手持操作工具等,必须保证使用需要。并由乙方自行负责。

二、对甲方负责供应的相关工具,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿。

第九条 现场管理

一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。

二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产,爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如违反现场管理制度和不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。

三、施工人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准协议外人员出入现场

四、甲方负责提供施工用水、用电及施工场地,费用由甲方承担。

第十条 违约责任

一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量、工程进度,甲方有权终止协议,造成返工视损失情况,乙方应予赔偿。

二、协议签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除协议时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失;如甲方中途解除协议,应赔偿乙方因此造成的经济损失。

三、乙方必须按协议规定的工期及质量要求按期完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费2%的逾期违约金。如甲方原因拖延工期,乙方不用承担责任。

四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,由拖欠方偿付给被拖欠方逾期付款违约金。

第十一条 附则

一、本协议发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的,可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉。

二、本协议一式二份。甲乙双方各执正本一份。

三、未尽事宜双方另行商定,所商定的协议视为合同附件,

第十二条 协议附件及有效期

一、协议附件,附件I安全生产、文明施工管理奖罚规定,附件II本工程施工人员资料。

二、本协议自双方盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。

甲方单位,(签章)

代表人,(签章)

单位地址,

开户银行,

帐号,

电话,

乙方单位,(签章) (身份证复印件)

代表人,(签章)

单位地址,

开户银行,

帐号,

电话,

本协议签订日期 年 月 日

▣ 律师费报价方案

特别注意,律师函只能由律所和律师发出!!其威慑力,很多时候不是来自于律师函内容,而是来自于律师的身份,来自于这是律师发出的,是一种强势的意思表示,俗称“合法的恐吓信“。

函号,___________

_______先生/女士,

本律师受_______物业公司(以下简称_______物业)委托,依据中华人民共和国有关法律法规,就您拖欠物业费等违约行为,特向您发出如下律师函,

依照您于_______年_______月_______日与_______公司签署的_______物业服务管理协议第_______条约定的“住宅物业服务管理费为每月每平方米_______元”的标准,您应为您居住的_______号楼建筑面积为_______㎡的房屋交纳物业管理服务费用_______元/年。但自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止,您已拖物业费共计_______元未予交纳。按照_______物业服务管理协议第_______条第_______款和业主临时规约第_______条的约定,如您不按协议约定的收费标准和时间交纳有关费用,_______物业有权要求您补交并从逾期之日起按应缴费总额日_______‰的比例承担违约金。按此约定,您欠缴物业费相应的违约金为_______元。

根据以上事实,你拖欠物管等相关费用的行为已严重违反物业服务合同的约定,严重侵犯_______物业公司权益,已构成违约,根据我国相关法律法规的规定应承担违约责任。

据此,委托人授权本律师郑重函告您,限您从收到律师函之日起_______日内,向_______物业公司支付拖欠的物业管理等各项费用。若你不在本律师函通知的时间内支付完毕有关费用,_______物业公司将保留采取进一步法律行动的权利。

特此函告!

__________________律师事务所

_______________________律师

_______年_______月_______日

▣ 律师费报价方案

作为法律服务行业的专业人士,确立一个合理的报价方案是我们的职责之一。这篇文章将讨论如何制定一个合理的法律服务报价方案,包括考虑的因素以及制定报价策略。

第一步:了解客户的需求

与客户进行初步的沟通,以了解他们对法律服务的需求和期望。确保你明确客户的业务领域、需求、预算、时间、地点等要素,以便更好地估算价格。这是推出一个合理价格的第一步。

第二步:考虑工作量

了解服务的复杂程度和需要付出的工作量是确定费用的重要因素。需仔细评估案件的难度、需要的时间、削减因素以及涉及的多个方面。这些都将影响到最终的费用。

如果案件更加复杂,涉及的领域也更加广泛,服务的费用就会更高;相反,如果案件较为简单,费用就会更低。还要考虑到实际情况,如在案件推进过程中出现的不可预测事件或客户要求的额外服务费用。

第三步:了解市场情况

在制定费用方案时,需要了解市场情况。了解市场行情意味着研究同行所提供的价格,以及针对类似的案件竞争对手的行为。这有助于告诉我们他们的定价策略、客户群以及如何提供附加服务才能留住客户。

考虑到市场价格,支持您决定是否要制定价格划得来的策略,从而确保合理的利润率。使用竞争优势来说明自己的价值,这些竞争优势可以是团队成员技能的专业性,经验或受过训练,以及更高质量的工作。

第四步:定期评估

定期评估您为客户提供的服务,看是否在预算范围内完成工作。同样,也需要评估是否有设置初始价格难以度量的因素或以下预期时间完成任务的其他障碍。

通过这些步骤,可以制定出一份合理的法律服务报价方案,客户、公司和单个团队都将从中受益。费用的确定需要考虑多个因素,包括客户需求、服务复杂度、市场情况和定期评估。这些选择都将确保我们的服务是精确的、高质量的且圆满的,以便保持客户和公司满意。

▣ 律师费报价方案

原告,______________,男,__________族,__________年__________月__________日出生,住__________县________________,身份证号,________________,电话,__________________

被告,________________

住所地,________________

法定代表人,__________________

诉讼请求,

1、请求判令被告向原告支付延迟交房违约金_____________元;

2、本案全部诉讼费用由被告承担。

事实及理由,

_________年_________月_________日,原告与被告签订了一份商品房买卖合同,合同约定,被告将位于________________小区住宅房一套出售给原告;房屋单价为_________元每平方米,_________平方米,总价_________元;同时特别约定,被告应于_________年_________月_________日前向原告交付该住宅房;如延迟交房,按照已收价款的银行同期商业银行贷款利率计算的延迟期间的利息,向乙方支付违约金。随后,原告按照被告的要求,以按揭贷款的方式付清了房款,原告付清全部房款后,一直等待被告按期交房,但被告将交房日期一拖再托,直至_________年_________月_________日才向原告交付房屋,延迟交房天数达_________天。

原告认为,被告延迟交房的行为,违反了双方所签订的商品房买卖合同,给原告造成了巨大的经济损失。为维护原告的合法权益,特诉至贵委员会,请求依法支持原告的仲裁请求!

此致

_______________区人民法院

具状人,_________________

_____年_____月_____日

▣ 律师费报价方案

xx公司:

我公司拟对燃煤质检区域安装网络高清视频监控系统进行比选,特邀请贵公司投标。请贵公司于20***年12月29日上午10:00前将投标文件派人送达或邮寄至四川省泸州市江阳区江北镇泸州川南发电公司计划经营部。

(1)法定代表人授权书;

(2)企业营业执照副本复印件;

(3)企业业绩证明材料。至少具有两套工业厂房内百万高清网络数字视频监控系统两年成功运行业绩;

注1:比选报价除要报总价外,还应按《技术规范书》所列资料进行分项报价。注2:费用包含《技术规范书》规定的投标方的职责的全部资料,同时也包含因违反比选人对现场管理要求或发生安全事故被罚款等各项风险费用。

注4:项目实施中可能会根据实施情景增减部分项目。所以要求各比选申请人对以上各项目进行详尽的分项报价,完成后将按实际完成项目进行结算。

注5:项目费用为增值税含税价,请注明增值税率,作为评比价格时进行调价的依据。

▣ 律师费报价方案

甲方: 乙方:

鉴于乙方是以研发、制造、销售安防保险设备为主的高新技术企业,并且拥有完善的市场营销体系和较强的销售能力;甲方拥有对智能枪(弹)柜管理系统较强的研发、生产能力,能够为乙方提供领先于国内市场的产品和技术支持。经甲、乙双方友好协商,秉持共同发展、诚信合作的宗旨达成如下协议: 一、合作宗旨

1、双方在合作中建立的互信、惯例与默契是商业合作战略伙伴关系的基础,共同发展是双方合作的目标和根本利益。

2、本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保护协作市场。

3、充分发挥双方优势并有效互补,提高竞争力,共同开拓市场。

二、合作关系与合作方式

1、甲、乙双方各自建立专业的业务团队进行营销信息交流。甲方向乙方提供甲方的产品信息(包括技术更新和新产品信息)以及公司的产品动态和变化。乙方向甲方提供所搜集的市场需求信息,甲、乙双方均对对方提供的产品及市场信息负保密责任。

2、甲方针对WS600智能枪柜管理系统向乙方提供详实的报价体系(详见附件一)并以此作为智能枪(弹)柜投标项目合同订立的价格标准。乙方掌握枪柜不同组合的价格计算方法,乙方在投标过程中能够实现自身利益最大化。

3、乙方采购甲方WS600智能枪柜管理系统作为乙方智能枪柜的核心部件。乙方针对智能枪(弹)柜投标项目对甲方智能枪柜管理系统提出修改请求。在协商自愿的基础上,甲方对智能枪柜系管理系统进行技术升级和改造,以满足乙方的投标技术要求。

三、甲方的权利和义务

1.甲方向乙方提供质量合格的WS600智能枪柜管理系统(包含软件部分+电子硬件部分),为乙方参与项目提供必要的技术支持并优先解决项目运行中出现的技术问题。

2.在乙方按约履行付款义务的情况下,甲方有义务根据与乙方签订的采购合同规定向乙方交付产品。

3.甲方应积极回应乙方的询价和招标邀请。如乙方需要,甲方有义务派人员到乙方指定地点参与项目招标,期间产生的差旅费用由乙方承担。

4.甲方有权利获知乙方招标项目的进度情况。

5.甲方有责任根据与乙方签订的采购合同对其产品的质量负责,并根据合同约定向乙方提供售后服务。

6.甲方有义务帮助乙方做相关产品技术升级,乙方可根据市场需求要求甲方做相关产品技术开发。相关合同另行签订。

7.甲方有义务帮助乙方实现自主安装调试。应乙方要求甲方对乙方人员无偿提供系统的技能培训,使乙方技术人员能够独立安装调试WS600智能枪柜管理系统。甲方不再对乙方的项目招标、项目安装提供人员服务,如乙方要求甲方人员参与到乙方项目中,需承担甲方人员全部费用并支付甲方每人次200元/天的人员工资。

8.甲方承诺在售后服务期内对产品出现的质量问题负责,维修、更换设备及人员费用等支出由甲方承担。由于人为因素、操作不当、自然灾害等非产品质量问题,乙方需要甲方提供维修、更换设备、软件调试等服务,这期间产生的设备费用和人员费用由乙方承担。另外乙方还需额外支付甲方每人次200元/天的人员工资。

四、乙方的权利和义务

1.乙方采购甲方的WS600智能枪柜管理系统。

2.乙方可以对甲方公司进行拜访、考察,以了解甲方产品的生产过程和技术工艺水平,并有权监造其定制产品的生产。

3.乙方可以根据其对甲方产品的使用情况向甲方做出反馈,甲方应对乙方的反馈和建议做出积极的回应。

4.乙方采购的所有甲方产品其知识产权均属甲方,乙方有义务保护甲方的知识产权安全。在市场操作过程中不得利用甲方产品的技术参数、性能、特点、设计思路、理念创意进行同类产品的开发或仿造活

动。如若违反,将承担相关法律责任。

五、本协议所及产品的价格体系为本协议的附件与本协议具有同等法律效力。对于本协议中未约定的其它事宜,双方另行签订补充协议。

六、甲、乙双方合作过程中产生的一切争议,应协商解决,协商不成,可向原告所在地人民法院提起诉讼。

七、本协议经双方签字盖章后生效,一式四份,双方各执两份。 甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定代表人:法定代表人:

日期:日期:

▣ 律师费报价方案

甲方(投资者):_________________

乙方:___________________________

依照《中华人民共和国合同法》、《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》(以下简称“试点办法”)和其他有关法律、法规、规章制度,甲、乙双方就甲方委托乙方代理报价转让及其他相关业务,达成如下协议:

第一章 双方声明

第一条 甲方向乙方作如下声明

1、甲方具有合法的证券投资资格,不存在法律、法规和规章制度限制其从事证券投资的情形;

2、甲方保证向乙方提供的所有证件、资料均真实、合法、有效;

3、甲方保证其资金来源合法;

4、甲方已认真阅读乙方提供的报价转让特别风险揭示书,充分认识并愿意承担报价转让的投资风险;

5、甲方已认真阅读并承诺遵守试点办法和其他报价转让业务相关规则;

6、甲方承诺遵守自愿、有偿、诚实信用的原则,不以虚假报价扰乱正常的报价秩序,误导他人的投资决策;

7、甲方接受并配合乙方对涉嫌违规行为的调查和处理。

第二条乙方向甲方作如下声明

1、乙方是依法设立的证券经营机构,具有股份报价转让业务资格;

2、乙方具备符合规定的人员、经营场所和设备,能够为甲方提供报价转让所需条件;

3、乙方确认其向甲方提供的委托方式以双方约定方式为准;

4、乙方对甲方的开户资料、委托记录等资料负有保密义务,非经法定有权机关或甲方指示,不得向第三人透露。乙方承担因其擅自泄露甲方资料给甲方造成的损失。

5、乙方保证严格按照有关法律、法规和规章制度的规定进行股份报价转让业务。

第二章 开立股份账户

第三条 甲方初次参与报价转让,应按照《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》及有关业务规则的规定,开立非上市股份有限公司股份转让账户(以下简称“股份账户”)。乙方审核甲方开户申请资料后,为投资者开立股份账户。

第四条 甲方申请开立股份账户时,应按照要求如实填写开户资料。由于甲方提供不实资料引起的法律责任,由甲方承担。

第三章 委托

第五条 甲方委托乙方代理报价转让前,必须设置报价密码,报价密码是甲方在乙方预留的重要印鉴,甲方对此负有保密责任。甲方可持有效证件到乙方柜台或通过其他有效方式(如电话自助委托、自助终端委托)修改报价密码。

第六条 乙方接受甲方委托,为甲方办理下列事项:

1、接受并执行甲方的有效委托;

2、应甲方要求提供其账户股份变动情况的清单;

3、双方约定的其他事项。

第七条 乙方提供柜台委托、电话委托、互联网委托等委托方式。甲方可选择委托方式,委托乙方代理报价。

第八条 乙方在代理报价转让业务中可以接受甲方的报价委托和成交确认委托。乙方认为甲方的报价委托有虚假报价或操纵报价可能的,有权拒绝接受。

第九条 乙方接受甲方委托前,应充分了解甲方的财务状况和投资需求,可以要求甲方提供相关证明性资料。乙方如认为甲方不宜参与报价转让业务的,应尽劝阻义务;甲方不接受劝阻的,一切后果和责任由甲方承担。

第十条 甲方卖出的股份,不得超过其托管在乙方的股份余额。甲方在发出买入股份的成交确认委托时,应保证其结算银行的指定结算账户中有足额的资金。

第十一条 甲方通过自助委托系统下达的委托指令,以乙方电脑数据为准;柜台委托以甲方签字确认的委托凭证为准;甲方以电话语音、传真、信函下达的委托指令,如乙方无法确认,将不作为对乙方的有效指令;甲方对其委托行为所产生的一切经济和法律后果承担全部责任。

第十二条 甲方需查询报价结果或打印回单的,应在委托后_____个报价日内办理;如有疑问,须在查询报价结果或打印回单当日向乙方书面质询。

第四章 信息服务

第十三条 乙方应在其营业场所披露当日的报价、成交确认等信息。

第十四条 乙方应将最新报价转让业务规则、制度及相关信息在营业场所及时揭示。

第五章 合同的变更和解除

第十五条 甲方重要资料发生变更的,应及时书面通知乙方,并按乙方要求签署相关文件。

第十六条 有下列情形之一的,乙方可要求甲方限期更正,甲方拒不更正的,乙方有权解除其与甲方签订的报价转让委托协议:

1、甲方提供虚假资料、证件;

2、甲方的资金来源不合法;

3、甲方有严重损害乙方合法权益,影响其正常经营秩序的行为。

第十七条 乙方若丧失报价转让业务资格,报价转让委托协议自行终止。

第十八条 乙方解除其与甲方签订的报价转让委托协议,需及时通知甲方,并说明理由。

第十九条 甲方在收到乙方解除报价转让委托协议的通知后,应到乙方办理销户手续。在此期间,乙方不接受甲方的买入报价委托指令。

第六章 甲方代理人

第二十条 甲方可以委托他人作为办理报价转让委托及相关事项的代理人。甲方代理人办理委托事项时,应当出示授权委托书,并提交代理人的有效证件。授权委托书应交乙方备案。

第二十一条 授权委托书至少应载明下列内容:代理人姓名及身份证件号码、委托权限、委托期限及乙方要求明示的其他事项。

第二十二条 甲方在授权委托有效期内变更委托事项或终止委托,应当及时书面通知乙方,并到乙方办理有关手续。乙方在收到甲方书面通知前,原授权委托书仍然有效。

第七章 免责条款

第二十三条 乙方郑重提醒甲方注意密码的保密。任何使用甲方密码进行的委托均视为有效的甲方委托。甲方自行承担由于其密码失密造成的损失。

第二十四条 甲方如果遗失股份账户卡、身份证明等证件,应立即向乙方及其他相关机构挂失。由于甲方未及时挂失而导致其遭受损失的,由甲方自行承担,乙方不承担任何责任。

第二十五条 报价转让业务不实行担保交收,甲方达成的转让意向因对方不申报成交确认委托或申报不匹配的成交确认委托,无法在报价系统中得到确认成交的,乙方对此不承担责任。

第二十六条 因地震、台风、水灾、火灾、战争及其他不可抗力因素导致的甲方损失,乙方不承担任何赔偿责任。

第二十七条 因乙方不可预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障、停电等突发事故,给甲方造成的损失,乙方不承担任何赔偿责任。

第二十八条 当发生不可抗力、意外事故时,乙方应当及时采取措施防止甲方损失的进一步扩大。

第八章 附则

第二十九条 乙方按照有关法律、法规及业务规则的规定收取佣金。佣金标准如发生变动,甲方同意乙方按新的规定执行。乙方依法提供其他有偿服务的,可按双方约定标准向甲方收取合理服务费用。

第三十条 本协议书与有关法律、法规及业务规则有抵触的,协议书与之不相适应的内容及条款自行失效,相关内容及条款按新修订的法律、法规、规章制度及行业规章办理。但本协议其他内容和条 款继续有效。

第三十一条 若相关的法律、法规和业务规则发生变更,需要修改或增补本协议,由乙方在其营业场所以公告形式通知甲方。若甲方在七个工作日内不提出异议,则公告内容即成为本协议组成部分。

第三十二条 当双方出现争议时,可选择如下方式解决:

1、协商;

2、向乙方所在地有管辖权的法院起诉;

3、其他合法方式。

第三十三条 本协议自双方签署之日起生效。报价转让特别风险揭示书及甲方填写的开户文件均视为本协议附件,同时生效。

第三十四条 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力。

甲方:_____________________

乙方:_____________________

__________年______月_____日

▣ 律师费报价方案

>

销售报价方法是一项很微妙的事情,懂得报价的方法才能巧妙留住客户。这里有几个常用的销售报价方法,希望能对您的销售工作有所帮助!

企业根据企业和市场的情况确定了相应的定价方法后,为了达成交易,还应注意报价方法的使用。

一、顺向报价方法

顺向报价方法是一种传统的报价方法,即卖方首先报出最高价格或买方报出低价。这种报价方法,价格中的虚报成分一般较多,为买卖双方的进一步磋商留下了空间。卖方报出高价后,如果买方认为卖方价格过高时,会立即拒绝或怀疑卖方的诚意,并要求卖方降低价格。而当买方认为卖方的价格较为合理时,买方依然会坚持要求卖方继续降低价格,一旦卖方降价,买方就会产生一定的满足心理,这时只要卖方能够把握时机,往往能够促使交易成功。如果卖方所报价格水分过多,超出对方可预见的最小收益,就变成了乱开价,买卖双方的谈判也就无法继续进行。

二、逆向报价方法

逆向报价方法是一种反传统的报价方法,具体做法是,卖方首先报出低价或买方报出高价,以达到吸引客户。诱发客户谈判兴趣的目的。然后,再从其他交易条件寻找突破口,逐步抬高或压低价格,最终在预期价位成交。运用此种报价方法,对首先报价一方风险较大。在报价一方的谈判地位不很有利的情况下,在报出令对方出乎意料的价格后,虽然有可能将其他竞争对手排斥在外,但也会承担难以使价位回到预期水平的风险,对商务谈判人员要求较高,除非确有必要,在实际商务谈判中应尽量避免使用。

三、先报价方法

先报价方法是指争取己方首先报价。这种报价方法使己方掌握主动,为双方提供了一个价格谈判范围,如当买方先报低价时,则双方的预期成交价格是买方价位与卖方预期价格之间。相反,当卖方首先报出高价时,双方预计的成交价位则应在卖方所报价位与买方预期价格之间。

四、尾数报价方法

尾数报价方法即利用具有某种特殊意义的尾数或人们的“心理尾数”定价,尽量避免整数报价。采用尾数报价方法一方面是针对人们对数字的心理,另一方面也是出于商业谈判技巧的需要。如前所述,某种商品的价格一般是按实际成本加上利润计算的,较少出现整数,因此,当一方采用整数报价方法时,往往难以使对方信服。又比如利用一些民族或地方的风俗习惯,在报价或还价中使用当地人们特别偏好的数字,投其所好等。

▣ 律师费报价方案

一、打官司律师费谁承担

律师费由请律师的一方出,但是在民商事案件中,当一方成为被告以后,该方聘请律师为其辩护并且胜诉原告的话,可以要求原告支付这笔费用(法律支持一方当事人偿付他方当事人为案件审理而支付的必要费用)。

二、如果委托律师打官司

1、要审查资格。

律师法规定,律师是指依法取得律师执业证书,为社会提供法律服务的人员。没有取得律师执业证书的人员,不得以律师名义执业,不得为牟取经济利益从事诉讼代理或者辩护业务。因此,当事人在请律师时,一定要审查律师的资格,看其是否有律师执业证书。

2、要了解机构。

律师事务所是律师的执业机构。请律师要到律师事务所,以便了解一下律师所在的执业机构。因为律师法有规定,律师违法执业或者因过错给当事人造成损失的,由其所在的律师事务所承担赔偿责任。

3、要签订协议。

聘请律师要签订书面协议,将双方的权利义务关系约定明确,特别是对聘请律师费用更不要马虎,一定要言明打赢了官司和打输了官司各是多少钱,一审费用和二审费用又分别是多少,都要在协议上写得清清楚楚,并在付款时要求出具收据。

4、要授权明确。

有的当事人在聘请律师时,虽也填写了委托书,但不明确授权范围。认为只要付钱给律师,一切都由律师来处理。因此,有的当事人根本不出庭,不了解案件进展,对案件的处理结果也不清楚。孰不知,由于授权不明产生的法律后果,授权人是要承担责任的。

5、要慎重付款。

有的当事人对律师的话深信无疑,只要律师要钱,他都毫不在乎。一审官司打输了,律师提出上诉,他不加考虑,一一照办,交了上诉费,再交聘请律师费,一点儿不心疼。特别是对律师提出的请办案人吃饭和找人疏通关系等社交活动费更是大方,往往倾其所有。一旦官司输了,方大梦初醒,直呼上当,后悔莫及。因此,对律师索要的按规定应收取的正当费用以外的所谓活动费一定要加以拒绝。

综上,我们清楚在原则上打官司律师费谁承担了,通常情况下是由聘请律师的一方承担,但对于被告而言,如果获胜的话,那么可以要求对方承担律师费。实践中,聘请律师也是一门很大的学问,当事人可以参考小编在上文中提供的内容来筛选律师。

▣ 律师费报价方案

律师费转付制度,是指从法律上确立由有关责任方(过错方)承担无辜方或无过错方因采取法律救济措施(如提起诉讼、仲裁)而产生的律师费(如由败诉方承担胜诉方的律师费、刑事案件中的被告人确认有罪后承担受害人的律师费等)的制度。
目前,我国对此还没有做出明确的法律规定,学界和律师界不断有人在呼吁出台相关的司法解释,然而在司法实践中,大多法院以没有相关规定为由对律师费转付的诉讼请求不做判定,可喜的是已经有一些法院在进行这方面的尝试。例如,200……

张元欣律师较详尽的阐述了这一制度的重要性,他说:“除了符合立法本意,体现公平与正义外,还有以下重要意义:一、为经济建设保驾护航,为依法行政创造更多的条件。在以前的司法实践中实行“谁请律师谁花钱”的做法,使许多合法权益受到损害的当事人因经济原因不能聘请律师提起诉讼,阻碍了经济流转的正常运行,也不利于行政处罚的当事人通过诉讼对行政机关的监督。二、维护国家民族利益,在涉外民商事案件中,由于外方当事人的违约或侵权行为给我国当事人造成了损失,由其承担我方实现债权的律师费用是符合国际惯例的,有利于维护我国的国家民族利益。三、有利于人民法院更好地解决公平与效率的问题。四、当事人在诉讼过程中聘请律师的积极性会得到很大提高,从而促进我国律师业的发展。五、有利于减少经济领域的不诚信和故意违约行为。六、有利于有效遏制日益泛滥的恶意诉讼或缠讼。近几年,一些诉讼的原告方并非出于权利受到侵害的原因而启动诉讼程序,其真实目的往往在于通过媒体对案件审判的关注来提高自己的‘知名度’或‘身价’,也有的将恶意诉讼当作报复他人的一种手段行使。这样,对方当事人因此遭受的经济损失和名誉损害等损失在实践中通常难以得到补偿,损害了其合法权益,也在很大程度上浪费了本来就有限的司法资源。让败诉方承担胜诉方律师费,可以为恶意诉讼设置一道障碍。”曾祥一在《中国律师》上撰文说这一制度是“中国司法改革的最佳切入点”。学界、律师界都在力图推动这一制度的最终出台。但以上论述均没有对这一制度中亟待解决的理论问题和操作障碍进行深入的思考,本文试从目下存在较多争议的几个方面来进行可行性论证,并提出具体的操作性建议。

一、“律师费转付”的法律依据

有人从委托代理关系的角度提出律师费由败诉方承担不符合委托合同的基本原理,原因是:律师为当事人提供法律服务而签定的委托合同一般属于有偿委托合同,受托人是为了委托人的利益而服务,那么委托费用自然也就由委托人来负担。这符合委托代理的法学基本原理。委托人不支付委托费用而由第三人支付,是不符合该法学基本原理的,从这个角度来讲,律师费用应该由委托方承担,而不是败诉方。
持上述观点的人混淆了委托法律关系和损害赔偿两种不同性质的法律关系,没有理顺律师费转付的法律依据。胜诉方的律师费确实应该由胜诉当事人支付,因为律师是为委托人的利益提供了相应的服务,我们这里讨论律师费转付并不是要求败诉方为直接为胜诉方律师买单,而是把律师费视作胜诉方因为此项行为所造成的损失和合理开支,而列入诉讼请求的追偿范围,有如下依据,《民法通则》一百一十二条:“当事人一方违反合同的赔偿责任,应当相当于另一方因此所受到的损失。”《合同法》第一百一十三条:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,……”特别值得一提的是,在民法通则以后出台的许多法律中,都明确规定了败诉被告应承担胜诉原告的律师费。2001年修改后的《中华人民共和国著作权法》第四十八条规定:“……赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为,而支出的合理开支。”同年修改的《中华人民共和国商标法》第五十六条规定:“侵犯商标专用权的赔偿数额……包括被侵权人,为制止侵权行为所支出的合理开支。”这里所说的“合理开支”当然包括律师费在内。《中华人民共和国专利法》也有相同的规定。由此可见,败诉被告承担胜诉原告律师费符合我国的立法趋势。
而仅仅在这些特别法对律师费转付做出明确规定,对其他案件当事人是不公平的,既然为制止著作权、商标权、专利权侵权的律师费属于合理开支,那么制止其他侵权行为的律师费就不属于合理开支?大家都知道最高人民法院公报公布的各类案例,都是经过最高法院审判委员会严格审定,而精选出来的不少案例带有判例性质。1997年第三期最高法院公报刊登了“二十世纪福克斯公司诉北京市文化艺术出版社音像大世界侵犯著作权纠纷案”。在该案的判决中明确写道:“原告为保护自己的合法权益而寻求司法救济时,支出的合理费用7514.56元(其中包括4662.41元的律师费)也应当由被告承担。”另外,1998年第二期最高法院公报刊登了“南京电力自动化总厂诉南京天印电力设备厂不正当纠纷案”。在该案的判决中明确支持了原告聘请律师费用9106元由被告承担。1999年10月20日,最高人民法院发布的《人民法院五年改革纲要》指出:“2000年起,经最高人民法院审判委员会讨论、决定有适用法律问题的典型案件予以公布,供下级法院审判类似案件时参考。“《纲要》的出台,无疑标示着我国酝酿已久的判例制度的悄然生成。2003年3月31日最高人民法院发布的典型案例:陆红诉美国联合航空公司国际航空旅客运输损害赔偿纠纷案经上海市静安区法院一审已经生效,被告美联航赔偿原告陆红聘请律师支出的代理费人民币16595.10元、律师差旅费人民币11802.50元。最高人民法院2003年4月17日发布的典型案件:台福食品有限公司与泰山企业股份有限公司不正当竞争纠纷案经福建省高院一审判决台福公司赔偿律师代理费2万元,这一判决被最高人民法院维持。以上两个案例都是最高法院审判委员会严格审定精选出来的判例,遗憾的是在司法实践中并没有得到应有的尊重,但都进一步暗合了我国的立法趋势。

二、律师收费风险的担忧。

建立律师费转付制度,就是要通过建立这种转嫁机制,将胜诉当事人的损失降到最低,同时对违约行为予以惩戒,达到维护公平和正义的目的。有人担心律师费如果交由败诉方承担是否增加了律师执业风险,因为在现实中大量存在的赢了官司却是空头支票的尴尬现实。通过以上分析不难发现,这种风险其实根本不存在,因为律师费仍然是由委托人支付,律师收费与败诉方并不发生直接的委托法律关系,律师费转付是指当委托人支付了相应的律师费后,将之作为对方违约赔偿的合理开支或损失,追加为诉讼请求向对方追讨。
在这里可以发现,既然当事人要把律师费列为诉讼请求的一项内容,就必须在起诉时举出相应的证据,并且有具体的数额。这样一来,律师费的收费证据就必须庭前提交,这样律师费转付制度对律师而言就不存在任何新增收费风险,因为律师费的收付主体没有发生任何改变。

三、“天价”律师费的规范。

有人认为,如果承认律师费用可以由败诉方承担,那么委托方可以尽情放心地委托律师尤其是花费高额费用委托知名律师。因为到头来“官司”一旦赢了,律师费还得由对方承担。这样一来,受托代理律师会很容易违规“漫天要价”,或者提供一些不必要的服务以此增加服务费用。同时,对方当事人也可能为了避免承

▣ 律师费报价方案

关于输配电企业开关柜报价方案

输配电企业开关柜报价方案

一、 行业特点

输配电企业的开关柜产品属于非标产品(非标产品是指:产品结构及尺寸根据项目设计的改变而改变)。因此对于开关柜产品的报价,相同的产品型号,不同的人报出的价格不同,甚至相差很大,但是往往领导要求报价人员要在最短的时间内报出最准确的价格,报价人员经常的加班加点却报不出最准确的价格,不断的进行返工,超成这种现象的主要原因在于元器件种类很多、报价人员之间无法共享数据、数据遗漏严重、人工制作报价清单麻烦、内部智能调价无法实现等,更谈不上优化报价、领导分析报价了。

目前部分企业使用EXCEL表进行报价,这仅仅是将手功报价改变为计算机报价,提高了工作效率,并没有正真解决报价中遇到的问题,要解决报价问题,则必须借住于在智能报价思想的指导下设计的智能报价系统软件。

二、 智能报价思想

智能报价思想的核心在于“简易●智能●管理”,能让计算机做的工作决不让报价人员做,报价人员只做简单且容易的决定性工作,在此报价思想的指导下,户传软件提出“三选二定一调”报价方式:

三选:

1、 选择需报价柜子的型号、名称、尺寸等参数信息;

2、 选择需报价柜子包含的元件信息及数量;

3、 选择需报价柜子中柜体、铜排、辅材等其它费用。

二定:

1、 对报价包含的`元件进行询价,最终确定元件的下浮率;

2、 在柜子成本基础上,乘以投标系数或其它方式,确定柜子的投标价。

一调:

当得到柜子的投标价后,根据招标方的实际情况,在不改变柜子投标单价的情况下,调整柜子中元件、柜体、铜排、利润等价格。

报价人员完成三步工作后,计算机应智能形成各式各样的项目投标报价单:项目投标报价汇总单,项目投标分项报价单、元器件报价汇总单、单台元器件报价单等。

▣ 律师费报价方案

上诉人(一审被告一),______________,男,韩国人,19__________年_____月__________日,现住辽宁省丹东市________________号,护照号________________

被上诉人一(一审原告),______________,女,汉族,19__________年_____月__________日生,住江苏省苏州市_________________巷__________号_____幢__________室

被上诉人二(一审被告二),_________________苏州_____________房产经纪有限公司,

住所地,_________________江苏省苏州市平江区_____________号_______________室

法定代表人,______________,总经理

上诉人因房屋买卖合同纠纷一案不服江苏省苏州市工业园区人民法院(2009)园民一初字第2025号判决书,特依法提起上诉

上诉请求,_________________

一、撤销苏州市工业园区人民法院(2009)园民一初字第2025号判决书,并依法改判;

二、由被上诉人承担上诉费。

起诉人,____________________

____年_____月_____日

文章来源:https://www.hc179.com/hetongfanben/176900.html

网站地图最新更新文章地图

Copyright©2006-2025 一起合同网 hc179.com 湘ICP备18025499号-6

声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果网站转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。