地基基础合同报价清单
发布时间：2025-09-19地基基础合同报价清单。
在法律意识日益增强的社会中，合同的使用愈加普遍，成为人际关系和事务协调的重要工具。那么，如何撰写相关合同呢？以下是小编整理的地基基础合同报价清单范本，供大家参考，欢迎阅读。
地基基础合同报价清单 · 第1篇
发包方：__________________（以下简称甲方）
承包方：__________________（以下简称乙方）
甲方将暖通安装工程发包给乙方施工，为明确甲乙双方各自的权利、义务与责任，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以备双方共同遵照执行。
第一条工程概况
1、工程名称：暖通安装工程。
工程地点：____________________________________
工程内容：通风管安装设备工程等（参照相关施工蓝图及甲方要求）。
2、施工工期：本工程总工期为60日历天，工期计算为自甲方签发开工令之日起开始计算至竣工验收合格为止。
出现以下合同约定工期延误的情形时，乙方向甲方工地代表递交工期顺延签证报告后，甲方工地代表只能就出现工期延误的情形作出客观的陈述，是否符合工期延误的合同约定条件，由甲方总工室签字盖章后认定：
1）施工中因停水、停电连续影响达到8小时以上者；
2）因图纸重大变更或增加工程量超过总工程量的10%；
3）不可抗力；
4）因与其他施工队交叉作业造成的停工。
5）因工作面或道路不畅通导致无法施工的。
出现以上工期顺延情况的，乙方应在情况发生后48小时内通知甲方办理签证手续，否则甲方不予延期。
3、工程质量等级：合格
4、承包方式：包工包料
第二条工程计价方式及预算造价
经双方协商一致，本工程所发生内容均套用2008年《安装工程消耗量定额》及其现行配套相关文件、补充定额、费用定额及定额解释，费率按中限值计取。本工程预算总造价暂定为柒佰万元整（￥7000000.00元）。工程最终结算总造价按双方约定的计价方式确定。
第三条工程进度款支付及使用
1、本合同签订生效后，双方同意按本合同第二条约定的工程预算造价计算方式及以下约定条件支付工程进度款：
（1）乙方每完成两层暖通设备安装，并经双方确认后，乙方申请进度款，甲方自收到进度款申请后7个工作日内向乙方支付工程预算造价的25%；
（2）乙方完成所有暖通设备安装，并甲方确认，乙方申请进度款，甲方自收到进度款申请后7个工作日内向乙方支付工程进度款至工程预算造价的85%；
（3）乙方完成所有暖通设备安装施工，并经验收合格，乙方交付完善的竣工备案资料和结算资料，甲方收到竣工资料后进行结算，结算双方在结算清单上签字盖章认可后一个月内完成剩余工程款的支付工作（须扣除结算总价的2%作为保修金，保修期满后十个工作日内结付保修金，保修金不计利息）。
2、乙方在用款前须向甲方提出用款申请，经甲方核实工程量后支付相应的工程款，乙方收到甲方的工程款后7日内开出正式税务发票给甲方。如乙方不开出发票，甲方有权在下次拨款中扣出税金。付清结算款前，乙方须先按工程结算总额向甲方补足发票（含保修金）。
3、施工中增加的累计签证工程造价在2万元以下不作为进度款拨付的依据，至结算时再按实际完成的工程量结算支付，累计超过2万元的由甲乙双方确认工程造价后在下一次进度款中一并拨付。
第四条承包人采购使用的材料
1、本工程使用的主要材料：装饰材料、管材电线电缆、开关插座、配电箱、水泵设备、暖通设备、透风空调设备等必须经甲方认可后由乙方采购，乙方使用的材料，成品﹑半成品必须是符合消防等部门认定的合格产品。
2、本工程所用暖通设备等材料按施工期间《建设工程造价信息》平均值计取；如在《建设工程造价信息》没有载有的，乙方需在施工前至少提前15天向甲方提交材料清单，由甲方在七个工作日内确定材料品牌并反馈市场询价，如乙方对甲方市场询价在三个工作日内未提出异议的，则视为乙方同意以甲方市场询价作为材料结算价格；如乙方提出异议的，则由甲乙双方在五个工作日内共同在市场询价确定价格（如市场没有的材料，由双方共同向符合甲方要求的可供材料地作市场询价），材料市场询价以供应商盖章确认的报价清单为准，乙方不得以任何理由拒绝接受并影响施工进度，否则因此延误工期的责任由乙方承担。市场询价（含采保费）确定后，乙方方可对该部分工程施工，如因甲方原因迟延询价导致材料价格无法确定的，引起的工期延误，由甲方承担。
3、本条所述的部分暖通材料的市场预算价为：甲乙双方市场询价（工地价）×【1+10%（采保及利润、税金）】/0.92。
4、乙方所使用的产品品牌、质量、规格尺寸必须履行合同义务（暖通材料必须符合消防验收要求）按规范要求实施报验；如发现以下情况的乙方应无条件拆除、重做，由此产生的责任及费用由乙方承担并向甲方支付每次￥：1000元的违约金（乙方应向甲方出示所用产品的合格证及所使用产品的出产证明书作为结算资料）：
（1）乙方所使用材料品牌、质量、规格尺寸不符合设计要求；
（2）未经甲方同意乙方擅自以其他产品、假冒伪劣产品代替甲方已认可乙方使用的材料品牌；
（3）采用不合格产品的；
（4）乙方不使用国标产品的。
5、甲方指定品牌范围内的产品如发现以下情况影响工程进度时可向甲方申请更换产品品牌，经甲方同意后方可采用，否则甲方不予认可，造成的一切责任由乙方负责：
（1）甲方指定品牌范围内的产品不能满足设计要求的；
（2）甲方指定品牌范围内的产品供应量不能满足工程进度需要的。
第五条设计变更
1、乙方必须认真核准现场与图纸的各类数据关系，若现场实际与设计不符或图纸相互矛盾时，乙方不通知甲方、设计单位到现场处理调整，盲目施工所造成的损失乙方自负。
2、所有设计变更均由设计单位、甲方以书面形式通知乙方，任何以口头通知形式的设计变更，乙方均不得执行。
3、因设计变更而甲方事先未发出预告函（通知）造成乙方返工或损失的，甲、乙双方在此项变更实施前5天内办理签证，否则乙方有权拒绝执行，由此给乙方造成的损失由甲方承担；乙方接到甲方书面预告函（通知）后不按变更内容执行导致返工或损失的乙方自负。
4、设计与现场地形情况不符时，乙方应立即停止不符之处的施工并及时以书面形式向甲方提出，否则造成的损失由乙方自负。
5、因设计变更造成的局部停工而其他部位仍可正常施工且不影响下道工序施工的不予工期签证，如因此造成整体停工经甲方现场确认后给予工期顺延签证。
第六条工程结算
1、本工程按实际发生工程量、计价依据进行结算。工程结算资料为：施工图纸、设计变更图纸、设计变更函、工程联系单、工程签证单及厂家出产证明书等。乙方应及时与甲方办理工程量确认手续，否则后果自负。
2、工程竣工验收合格后，乙方在一个月内必须交齐所有结算书和结算资料（含竣工蓝图四套及电子光盘，甲方提供原始的电子施工图）给甲方，结算资料一经双方办理签收手续后视为有效结算依据，结算期间按本条有关条款执行。
3、审核期限：甲方初步审核期为20个工作日，从第21个工作日起由甲乙双方进一步进行结算，结算期为30个作日（不含审核期20个工作日及争议仲裁时间）。
4、在结算期间，双方应严格遵守结算依据以及相关法规、定额规定，尊重施工实际，双方本着求大同存小异的工作原则处理结算争议，如出现须第三方进行结算争议仲裁的，双方商定由广西壮族自治区定额站为结算调解单位，双方必须服从。
5、工程进度款拨付超过结算总造价的，乙方同意在在建工程款中一次性扣除。没有在建工程的，结算后十天内乙方必须返还超拨的工程款。乙方不按约定时间返还的，逾期每日以工程超拨工程款的千分之三计算违约金支付给甲方。
6、在结算期间，甲乙双方必须密切积极配合，结算期间一律不补办任何漏项、缺项等资料手续。
7、如乙方不按规范完善安全文明措施，未通过政府相关部门检查的，所产生的责任及费用由乙方承担。
8、工程结算或拨款时，甲乙双方的结算员必须持有身份证及法人委托书和预算员资格证，否则双方不予认可，一旦双方在结算书、结算清单上签字和盖单位公章认可，视为本工程结算书、结算清单唯一的结算凭证。
9、为便于工程竣工结算工作，凡涉及隐蔽工程及工程量的`增、减、边坡加固签证必须要有甲方现场技术员、预算部常驻代表参与现场签证（或原始数据记录），一旦双方在签证资料上签字并有甲方总工室确认盖章认可，均视为有效结算依据，甲乙双方过后不得随意更改或否认。乙方必须在相关事宜发生前后两个工作日内办理签证申请，如乙方未能在规定时间内办理签证申请的，甲方有权拒绝签认。甲方代表在收到签证单后五个工作日内应在签证单上签认或提出异议；甲方在收到签证单后五个工作日内不予签认或未提出异议则视为默认，乙方收到甲方回复后5天内未提出异议则视为默认。
第七条双方责任
（一）甲方责任：
1、负责提供完整的施工图给乙方；
2、甲方负责提供水准点及配合乙方进行工程测量；
3、组织图纸会审；
4、派员进行质量监督和协调工作；
5、提供施工用水、电源，水电费用由乙方负责；〈施工水、电费用=分表使用量+损耗量；损耗量=分表使用量÷（总表用量—总损耗量）×总损耗量〉。
6、负责理顺周边其他施工单位的关系。
7、负责提供民工工棚搭建的场地及现场材料的堆放场地。
（二）乙方的责任：
1、乙方必须具有相应的消防工程施工资质，并保证工程能通过消防验收。
2、合同签定后五天内乙方须提交施工组织设计给甲方，否则甲方有权终止合同。
3、乙方进场前必须核准有关坐标，管沟开挖边界，核定无误后方可进行开挖，否则出现错误均由乙方自负；如因乙方原因造成管道基槽开挖大于设计值而导致的责任及相关费用由乙方承担。
4、施工过程中乙方必须做好成品保护，未交付甲方使用前所造成的损坏均由乙方自行承担。
5、乙方必须严格履行与甲方签订的本工程承包协议应承担的各项义务，按照国家有关法规的原则及本合同约定的工作内容、承包范围、工程质量、安全要求，严密组织施工，确保质量、按时完成工程施工任务。
6、在施工中注意安全生产，保证质量，属乙方责任的由乙方自负。同时作到文明施工，自觉遵守国家有关法律法规和规定，服从政府部门有关管理和规定，自觉遵守外来劳动力管理规定，需办理的各种证件，应及时办理，并自觉接受甲方现场管理人员的检查指导和监督。
7、乙方在施工期间注意保护施工范围内的地下管线设施，不得损坏，乙方损坏管线设施的或损坏其他施工单位设施的所产生的责任及费用由乙方承担。
8、施工过程中，乙方须按国家现行规范自行做好安全防范措施，如在施工过程出现安全事故以及由此产生的责任及费用由乙方承担。
第八条、工程质量和验收
1、本工程的质量标准为合格（暖通工程应通过政府相关部门组织的消防验收）。
2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家现行的有关工程规范规程和标准施工。
3、隐蔽工程：乙方应按照图纸施工，在每道工序隐蔽前通知甲方到现场检查验收，验收合格后方可进行下一步工序施工。如乙方未通知甲方进行隐蔽工作验收的，甲方有权对所发生工程量给予否定且由此产生的后果由乙方负责。
4、工程竣工验收，应以施工图纸及说明（含特征断面图）、技术交底纪要、设计变更通知为依据。
5、工程竣工验收不合格乙方自行返工，费用乙方自理，并承担逾期交付的违约责任。
6、消防检测费用等费用由甲方支付，结算时定额子目中的消防检测费用扣除。
7、工程完工后交付给甲方前，乙方必须负责清除掉承建工程所发生的建筑垃圾、剩余材料、施工设备，以及因施工搭建的工棚及其他机械基础破除、灰池、便所、临时办公室等所有设施，保证室内室外清洁干净，所发生费用由乙方承担，如果乙方未能完成上述工作，则视为乙方委托甲方完成该部分工作，所产生的费用不需乙方认可，由乙方负责，结算时由甲方据实从工程结算余款中扣除。
第九条、工程保修
1、质量保修期为2年，自本工程竣工验收合格之日（暖通工程自通过消防验收之日起）开始计算，保修金为合同总价的2%（不计息），在乙方的工程结算款中扣留。在保修期内如出现因乙方原因造成的质量维修事项，乙方在接到甲方通知后24小时内到达现场维修。否则，甲方另请其他施工队维修，费用从保修金中扣除。保修金不抵维修费的费用，仍由乙方支付。保修期满，十个工作日内结清质量保修金。
2、如因甲方原因或设计本身原因及其他非乙方原因造成的管线及道路损坏由甲方承担相应维护费用。
3、如消防验收过程中，乙方所承建的项目需要进行整改的，乙方负责无条件整改至满足消防验收要求；乙方应在接到甲方通知后两个工作日内进行整改，否则逾期每天，乙方应向甲方支付1000元违约金。
第十条、违约责任
1、甲方如不能按合同约定结算工程款的，逾期每日按应付而未付款部分的万分之一向乙方支付违约金，由此给乙方造成经济损失超过违约金的，甲方应承担赔偿责任。
2、因乙方原因乙方未能按合同工期竣工验收合格的，每延误一天乙方按甲方已付工程款的万分之一向甲方支付违约金，由此给甲方造成经济损失超过违约金的，乙方应承担赔偿责任。
3、工程竣工验收达不到合格标准，乙方必须返工至达到工程合格标准。经返工两次仍未达到工程合格标准的，按无效工程处理。由此造成甲方的损失由乙方承担。
第十一条、其他
1、未尽事宜，经双方友好协商解决，可签定补充合同。
2、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，自双方签字盖章后生效。
甲方：__________________
代表（签字）：__________________
____年____月____日
乙方：__________________
代表（签字）：__________________
____年____月____日
地基基础合同报价清单 · 第2篇
甲方(业主)(全称)：________(以下简称甲方)，电话：____；
乙方(施工方)(全称)：________(以下简称乙方)电话：____；
甲方雇佣乙方装修甲方位于______，工程期限天，开工日期______年____月____日，竣工日期______年____月____日。
合同价款：本合同工程造价为(大写)：____
一、甲乙双方应共同遵守以下条款：
甲方工作
1、施工期间，甲方将外屋钥匙1把，交给承包人保管。竣工验收后，乙方将钥匙归还甲方。
2、甲方提供施工期间的水源、电源；
3、甲方负责协调施工队与邻里之间的关系；
4、甲方有权利参与工程质量和施工进度的监督，并监督材料进场、竣工验收。
乙方工作
1、乙方不拆动室内承重结构；
2、乙方自己准备专业工具和人员。乙方人员在装修过程中，要遵守小区物业管理，不得占用甲方房屋生活、起居，并注意人身安全。如果因乙方自己的过失和错误，造成人身和财产的损失，由乙方自己承担。
3、装修前，乙方事先确认既有装修设施的状况；材料使用前，确认材料无质量问题，否则验收时所发现的新生缺陷和质量问题，由乙方承担全部责任并负责赔偿。
4、乙方在装修过程中必须按标准的工艺和程序进行，不得偷工减料，不得污损、毁坏甲方屋内(包括地面、墙面)和周围环境的任何设施，如果造成不可复原的`损坏，乙方要承担赔偿和修复的全部费用。
5、保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。乙方在使用马桶时不得损坏，出现马桶堵塞，漏水，或破损等等由乙方负责维修或赔偿。
二、装修项目
三、付款方式：
合同生效后，甲方按下一下的约定直接向乙方支付工程款：工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算。
四、违约责任
1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并全额赔偿给对方造成的经济损失。
2、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方全额经济损失。
3、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。
4、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金200元。
五、合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向吉木萨尔县人民法院提起诉讼。
附则
1、本合同一式两份，经甲乙双方签字后生效。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同履行完毕后自动终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
地基基础合同报价清单 · 第3篇
甲方：
乙方：
甲方经资质审查，拟定由乙方实施所定地块内房屋拆除工程，为明确双方责任、义务，特签订拆房合同如下：
一、拆除范围：院内南侧平房30间装修合同签订需要注意的细节
二、拆除工期：拆除工期为10天。具体拆除日期以电话和书面通知为准。拆除工期若超出规定的时间，每推迟一天，按罚款1000元计算。
三、拆除标准：被拆建筑物清除至基础、房屋内地面(水泥地面)全部清空，拆除垃圾全部清走。最后将施工现场平整好，垃圾清空，恢复至原貌。
四、本次房屋拆除工程中装修合同，乙方必须做到装修合同注意事项别忽视：
1、服从甲方装修合同报价清单管理、积极配合甲方工作，不得以任何形式转让、转包工程。
2、指定主要负责人及现场负责人，不得随意变动，如确需变动应征得甲方同意。
3、严装修合同怎么写格遵守上级有关部门制定的房屋拆除工程安全管理规定，安全责任到位、文明施工，施工中的.一切安全责任一律由乙方负责，与甲方无关。
4、做好拆房安全防护措施，标明安全警示标志，确保所拆房周围的.建筑物及人员进出安全。如出现事故由乙方承担一切责任。
5、施工过程中，施工人员不准带走拆除范围外的东西，如有带走装修合同行为，将追究乙方责任。
6、乙方必须对工场内所拆位置一次性拆除到位，不许留有后患。
五、费用结算：房屋拆旧物(门窗、檀条、钢梁等)归乙方所有，乙方拆除工程费由拆旧物折算。根据拆旧物评估价值，除全都抵消拆除费外，乙方仍需向甲方付款 元。本合同签定日一次付清。
六、为保证施工质量，装修合同怎么写签定合同时乙方需向甲装修合同注意事项别忽视方交纳保证金___元，待竣工验收合格后返还乙方。
七、本合同如在履行中出现未尽等事宜，双方另外协商解决。
八、本合同如有违约行为，违约方应向守约方支付违约金5000元。
九、本合同双方盖章签字后生效装修合同注意事项别忽视。甲、乙方各执一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
地基基础合同报价清单 · 第4篇
甲方：______
乙方：______
依照《中华人民共和国合同法》.《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律.行政法规.遵循平等.自愿.公平和诚实信用的原则，双方于新鹰卫浴厂内就本厂房拆除事项协商一致，订立本协议合同。
一.拆除内容
今有新鹰卫浴有限公司厂内部分（钢结构）需拆除.，现把钢结构的拆除承包给乙方。乙方负责对厂房钢结构进行解体落地，并负责建筑垃圾材料的清运，现场清理干净到地面。乙方必须完成该项目的所有的工作内容，并符合国家规范要求。
二.拆除价格
经双方协商乙方付给甲方按______元每平米，按实际厂房量计算，结算为合同签订之日，开始拆除之前一次付清。本价款已综合考虑所有乙方应得废旧材料价值.拆除耗费人工费.运费.材料费.设备费及所有与清运垃圾相关的城管.环卫.垃圾填埋.弃土场等相关费用，同时包括因本工程安全事故对甲方及第三方的责任赔偿金。乙方承诺按合同要求完成拆除工程，不再收取与拆除有关的费用。
三.付款方式
双方对现场数量核对后，乙方一次性付给甲方该厂房的全部金额后，开始拆除。
四.施工日期
按甲方和厂方的要求严格遵守国家有关安全生产施工条件下进行施工日期设定。乙方必须有足够的`专业人员和相关安全设备进场施工，并在______日前完成所有的拆除内容。
五.资格要求
乙方必须具备建筑物（钢结构）拆除资质，并提供相关的复印件，并加盖单位紅章。进场人员必须持上岗证.操作证.安全带.劳保鞋等安全防护用品，并持证上岗。设备和车辆严格遵守国家主管部门的有关规定。
六.安全生产
乙方负责拆除现场安全管理。如出现安全事故一切责任都由乙方自行承担，甲方概不负责。对施工中发现的违反安全生产条例的违法.违章操作，应立即停工整改，安全教育后方可施工。
七违约条款
乙方在拆除过程中出现违反本合同条款内容，经三次告知不能改正.并对甲方造成严重损失的，视为实质性违约，合同自动终止，乙方失去拆除资格，不得向甲方索赔。乙方在施工中造成安全事故的，应立即停止施工。如不能及时妥善处理完毕，则合同自动终止，所有责任由乙方负责，乙方失去拆除资格，不得向甲方索赔。
八.其他
本合同一式四份，双方各执两份，自签订之日起生效。拆除工作完成后失效，未及事宜协商解决。
甲方代表：______
乙方代表：______
地基基础合同报价清单 · 第5篇
甲方：
乙方
甲方将x村旧礼堂，及二层砖木结构房一座大约面积1500平方米。承包给乙方拆除施工。经双方协商订立以下合同：
一、结算方式：甲方以旧料折算乙方拆房工资。甲方不再支付任何费用。
二、乙方在拆房期间，必须加强施工现场管理。做到安全施工，如施工过程发生一切安全事故，均由乙方自行负责，并承担相应的责任和一切经济赔偿。
三、乙方应在20天内完成，乙方在拆房期间应做好警示标志和防护措施，确保周围行人安全。
四、乙方在开工前，甲方应把房内所有东西搬空，并负责协调周围村民工作，如遇村民阻碍致使乙方派出的工人无法正常施工，其延误工期及误工费用均由甲方负责承担。
五、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份。
六、本合同经甲、乙双方签字之后立即生效。
甲方代表：
乙方代表：
地基基础合同报价清单 · 第6篇
一、单项选择题
1.将现状沥青路面耙松，添加再生剂并重新拌合后，直接碾压成型的施工工艺为( )。
A.现场冷再生
B.现场热再生
C.长拌冷再生
D.厂拌热再生
【答案】A
【解析】再生沥青混合料生产可根据再生方式、再生场地、使用机械设备不同而分为热拌、冷拌再生技术，人工、机械拌合，现场再生、厂拌再生等。根据题干可知为现场拌合的、没有加热的，选A。
【知识点来源】1K411015 沥青路面材料的再生应用
2路基施工局部出现“弹簧土”现象时，不应采用的处理措施是( )。
A.翻土晾晒，当含水量接近最佳含水量时压实
B.换填含水量适当的素土，碾压密实
C.掺拌适量消解石灰，翻拌均匀碾压密实
D.换用大吨位压路机碾压至密实
【答案】D
【解析】此题为常识题，课本上没有明确知识点，考查道路现场施工时常见问题的处理方法，路基出现弹簧现象主要是路基材料含水量大，掺入水泥、石灰或者砂浆等进行路基加固，提高路基的承载能力，增大压实机具的吨位不能降低路基的含水量，故选D。
3桥台后背0.8-1.0m 范围内回填，不应采用的材料是( )。
A.黏质粉土
B.级配砂砾
C.石灰粉煤灰稳定砂砾
D.水泥稳定砂砾
【答案】A
【解析】台背回填要求采用透水性材料(砂砾、碎石、矿渣等)，A黏质粉土不属于透水性材料
4城市主干道沥青路面不宜采用( )。
A.SMA
B.温拌沥青混合料
C.冷拌沥青混合料
D.抗车辙沥青混合料
【答案】C
【解析】冷拌沥青混合料适用于支路及其以下道路的面层、支路的表面层，以及各级沥青路面的基层、连接层或整平层;冷拌改性沥青混合料可用于沥青路面的坑槽冷补。 P3
【知识点来源】1K411012 沥青路面结构组成特点
5.于生物滞留设施工技术的说法，正确的是（ ）
A.地面溢流设施顶部一般应低于汇水面 50mm
B.生物滞留设施面积与汇水面面积之比一般为 5%~10%
C.生物滞留设施内集蓄的雨水应在 48h 内完全下渗
D.排水层用砾石应洗净且粒径不大于穿孔管的开孔孔径
答案：B
6.地下水位以下土层的桥梁桩基础施工，不适宜采用成桩设备是( )。
A.正循环回旋钻机
B.旋挖钻机
C.长螺旋钻机
D.冲孔钻机
【答案】C
【解析】长螺旋钻孔适用于地下水位以上的坚硬、硬塑的黏性土及中密以上的砂土风化岩层，参见表1K412022 P64
【知识点来源】1K412022 桩基础施工方法与设备选择
7.水中圆形双墩柱桥梁的盖梁模板支架宜采用( )。
A.扣件式钢管支架
B.门式钢管支架
C.钢抱箍桁架
D.碗扣式钢管支架
【答案】C
【解析】前三种都属于支架法，水中施工无系梁桥墩时，支架法很难施工，而抱箍法在高墩施工或水中墩柱施工过程中更能显示出其优越性
8.沿海软土地区深度小于7m的二、三级基坑，不设内支撑时，常用的支护结构( )
A.拉锚式结构
B.钢板桩支护
C.重力式水泥土墙
D.地下连续墙
【答案】c
【解析】基坑的支护分为内支撑和外拉锚，由题干已知不设内支撑，所以选A。
【知识点来源】1K413022 深基坑支护结构与边坡防护
9.地下连续墙的施工工艺不包括( )。
A.导墙墙工
B.槽底消淤
C.吊放钢筋笼
D.拔出型钢
【答案】D
【解析】参见图1K413022-1现浇混凝土壁式地下连续墙的施工工艺流程。
【知识点来源】1K413022 深基坑支护结构与边坡防护
10.下列盾构类型中，属于密闭式盾构的是( )。
A.泥土加压式盾构
B.手掘式盾构
C.半机械挖掘时盾构
D.机械挖掘时盾构
【答案】A
【解析】按开挖面是否封闭划分(见图1K413031-1)，可分为密闭式和敞开式两类。按平衡开挖面土压与水压的原理不同，密闭式盾构又可分为土压式(常用泥土压式)和泥水式两种。敞开式盾构按开挖方式划分，可分为手掘式、半机械挖掘式和机械挖掘式三种。故选A.
【知识点来源】1K413031 盾构机选型要点
11.喷射混凝土必须采用的外加剂是( )。
A.减水剂
B.速凝剂
C.引气剂
D.缓凝剂
【答案】B
【解析】喷射混凝土应采用早强混凝土，其强度必须符合设计要求。严禁选用具有碱活性集料。可根据工程需要掺用外加剂，速凝剂应根据水泥品种、水灰比等，通过不同掺量的混凝土试验选择最佳掺量，使用前应做凝结时间试验，要求初凝时间不应大于5min，终凝时间不应大于10min。
【知识点来源】1K413042喷锚加固支护施工技术
12.关于喷锚暗挖法二衬混凝土施工的说法，错误的是( )。
A.可采用补偿收缩混凝土
B.可采用组合钢模板和钢模板台车两种模板体系
C.采用泵送入模浇筑
混凝土应两侧对称，水平浇筑，可设置水平和倾斜接缝
【答案】D
【解析】混凝土浇筑应连续进行，两侧对称，水平浇筑，不得出现水平和倾斜接缝，故D选项错误。其他三个选项均为喷锚暗挖法二衬混凝土施工的正确做法。
【知识点来源】1K413043 衬砌及防水施工要求
13.钢筋混凝土结构外表面需设保温层和饰面层的水处理构筑物是( )。
A.沉砂池
B.沉淀池
C.消化池
D.浓缩池
【答案】C
【解析】污水处理构筑物中卵形消化池，通常采用无粘结预应力筋、曲面异型大模板施工。消化池钢筋混凝土主体外表面，需要做保温和外饰面保护;保温层、饰面层施工应符合设计要求,故选C。
【知识点来源】1K414011 场站工程结构与施工方法
14.桥墩钢模板组*后，用于整体吊*的吊环应采用( )
A.热轧光圆钢筋
B.热轧带肋钢筋
C.冷轧带肋钢筋
D.高强钢丝
【答案】A
【解析】预制构件的吊环必须采用未经冷拉的热轧光圆钢筋制作，不得以其他钢筋替代，且其使用时的计算托应力应不大于50MPa。
【知识点来源】1K412013 钢筋施工技术
15.地上敷设的供热管道与电气化铁路交叉时，管道的金属部分应( )。
A.绝缘
B.接地
C.消磁
D.热处理
【答案】B
【解析】地上敷设的供热管道同架空输电线路或电气化铁路交叉时，管道的金属部分，包括交叉点5m范围内钢筋混凝土结构的钢筋应接地，接地电阻不大于10Ω，故选B。
【知识点来源】1K415021 供热管道的分类及施工基本要求
16.在供热管网补偿器的俩侧应设置( )支架。
A.滑动
B.滚动
C.导向
D.滚珠
【答案】C
【解析】在靠近补偿器的两端，应设置导向支架，保证运行时管道沿轴线自由伸缩，故选C。
【知识点来源】1K415022供热管道施工与安*要求
17.随桥敷设燃气管道的输送压力不应大于( )。
A.0.4MPa
B.0.6MPa
C.0.8MPa
D.1.0MPa
【答案】A
【解析】利用道路、桥梁跨越河流的燃气管道，其管道的输送压力不应大于0.4MPa，故选A。
【知识点来源】1K415032 燃气管道施工与安*要求
18.施工平面控制网测量时，用于水平角度测量的仪器为( )
A.水准仪
B.全站仪
C.激光准直仪
D.激光测距仪
【答案】B
【解析】全站仪主要应用于施工平面控制网的测量以及施工过程中点间水平距离、水平角度的测量 P227
【知识点来源】1K416021施工测量主要内容与常用仪器
19.草坪铺植方法中，铺完后就有良好景观效果的是( )。
A.密铺
B.间铺
C.点铺
D.茎铺
【答案】A
【解析】密铺：应将选好的草坪切成300mm×300mm、250mm×300mm、200mm×200mm等不同草块，顺次平铺，草块下填土密实，块与块之间应留有20～30mm缝隙，再行填土，铺后及时滚压浇水。若草种为冷季型则可不留缝隙。此种建植方法铺后就有很好的景观，但建坪成本高。 P240
【知识点来源】1K417011 栽植基础工程
20.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，下列措施项目费中不能作为竞争性费用的是( )
A.脚手架工程费
B.夜间施工增加费
C.安全文明施工费
D.冬、雨期施工增加费
【答案】C
【解析】措施项目中的安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。 P275
【知识点来源】1K420023 市政公用工程工程量清单计价的应用
二、多选题
21.热拌沥青混合料面层质量检查与验收的主控项目有( )。
A.平整度
B.压实度
C.厚度
D.宽度
E.纵断高程
【答案】B、C
【解析】沥青混合料面层施工质量验收主控项目：原材料、压实度、面层厚度、弯沉值。 P334
【知识点来源】1K420092沥青混合料面层施工质量检查与验收
22.水泥混凝土路面的混凝土配合比设计在兼顾经济性的同时应满足的指标要求有( )。
A.弯拉强度
B.抗压强度
C.工作性
D.耐久性
E.安全性
【答案】A、C、D
【解析】混凝土配合比在兼顾经济性的同时应满足抗弯强度、工作性、耐久性三项技术要求。 P336
【知识点来源】1K420093 水泥混凝土面层施工质量检查与验收
23.现浇钢筋混凝土预应力箱梁模板支架刚度验算时，在冬期施工的荷载组合包括( )。
A.模板、支架自重
B.现浇箱梁自重
C.施工人员、堆放施工材料荷载
D.风雪荷载
E.倾倒混凝土时产生的水平冲击荷载
【答案】A、B、D
【解析】参见表1K412012
【知识点来源】1K412012 模板、支架的设计、制作、安*与拆除
24.关于生活垃圾卫生填埋场HDPE膜的施工要求，正确时有( )
A.铺设应一次展开到位
B.应为膜尺寸变化留出伸缩量
C.应对膜下保护层采取防、排水措施
D.应防止膜受风力影响破坏
E.膜应全部展开后统一焊接
【答案】ABCD
25.基坑内被动区加固土体布置常用的形式有( )。
A.墩式加固
B.岛式加固
C.裙边加固
D.抽条加固
E.满堂加固
【答案】A、C、D、E
【解析】按平面布置形式分类，基坑内被动区加固形式主要有墩式加固、裙边加固、抽条加固、格栅式加固和满堂加固。 P119
【知识点来源】1K413024地基加固处理方法
26.下列施工工序中，属于无粘结预应力施工工序的由( )。
A.预留管道
B.安*锚具
C.张拉.
D.压浆
E.封锚
【答案】BCE
【解析】无粘结预应力施工流程：钢筋施工→安*内模板→铺设非预应力筋→安*托架筋、承压板、螺旋筋→铺设无粘结预应力筋→外模板→混凝土浇筑→混凝土养护→拆模及锚固肋混凝土凿毛→割断外露塑料套管并清理油脂→安*锚具→安*千斤顶→同步加压→量测→回油撤泵→锁定→切断无粘结筋(留lOOmm)→锚具及钢绞线防腐→封锚混凝土 P169
【知识点来源】1K414020 给水排水厂站工程施工
27.关于预制拼*给排水构筑物现浇板缝施工说法，正确的有( )。
A.板缝部位混凝土表面不用凿毛
B.外模应分段随浇随支
C.内膜一次安*到位
D.宜采用微膨胀水泥
E.板缝混凝土应与壁板混凝土强度相同
【答案】BCD
【解析】(1)壁板接缝的内模宜一次安*到顶;外模应分段随浇随支。分段支模高度不宜超过1.5m;
(2)浇筑前，接缝的壁板表面应洒水保持湿润，模内应洁净;接缝的混凝土强度应符合设计规定，设计无要求时，应比壁板混凝土强度提高一级;
(3)浇筑时间应根据气温和混凝土温度选在壁板间缝宽较大时进行;混凝土如有离析现象，应进行二次拌合;混凝土分层浇筑厚度不宜超过250mm，并应采用机械振捣，配合人工捣固;
(4)用于接头或拼缝的混凝土或砂浆，宜采取微膨胀和快速水泥，在浇筑过程中应振捣密实并采取必要的养护措施。 P171
【知识点来源】1K414022*配式预应力混凝土水池施工技术
28.疏水阀在蒸汽管网中的作用包括( )。
A.排除空气
B.阻止蒸汽逸漏
C.调节流量
D.排放凝结水
E.防止水锤
【答案】A、B、D
【解析】疏水阀主要用于自动排放蒸汽管路中的凝结水，阻止蒸汽逸漏和排除空气等非凝性气体，对保证系统正常工作，防止凝结水对设备的腐蚀以及汽水混合物对系统的水击等均有重要作用。 P206
【知识点来源】1K415023 供热管网附件及供热站设施安*要点
29.大树移植后，为提高大树的成活率，可采取的措施有( )。
A.支撑树干
B.平衡株势
C.包裹树干
D.立即施肥
E.合理使用营养液
【答案】A、B、C、E
【解析】大树移植后为了确保移栽成活和树木健壮生长，后期养护管理不可忽视。如下措施可以提高大树的成活率。(1)支撑树干、(2)平衡株势、(3)包裹树干、(4)合理使用营养液、(5)水肥管理 P245
【知识点来源】1K417012 栽植工程
30.关于钢质压力管道对口错边的说法，正确的是( )。
A.管道对口时，不允许有错边量
B.管道错边可导致焊接应力
C.管道错边降低了接头的疲劳强度
D.根焊道焊接后，方可矫正
E.为减少错边，应对厚壁件做削薄处理
【答案】B、C、E
【解析】对于错边，当壁厚不等时，若薄件的厚度不大于10mm，且壁厚差大于3mm，或薄件的厚度大于l0mm，且厚度差大于薄件厚度的30%或超过5mm时，应对厚壁侧管进行削薄处理，以防止焊接应力集中，降低接头的疲劳强度，其削薄长度应不小于3倍的厚度差。根焊道焊接后，不得矫正错边量。 P362
【知识点来源】1K420131城市燃气、供热管道施工质量检查与验收
三、案例题
案例分析题(共5题，前3题各20分，后2题各30分，总计120分)
(一)
背景资料
某公司承建一项道路改扩建工程，长3.3km，设计宽度40m，上下行双幅路;现况里面铣刨后埔表面层形成上行机动车道，新建机动车道面层为三层热拌沥青混合料。工程内容还包括新建雨水、污水、给水、供热、燃气工程。工程采用工程量清单计价;合同要求4月1日开工，当年完工。
项目部进行了现况调查：工程位于城市繁华老城区，现况路宽12.5m，人机混行，经常拥堵;两侧密布的企事业单位和民居多处位于道路红线内;地下老旧管线多，待拆改移。在现场调查基础上，项目部分析了工程施工特点及存在的风险，对项目施工进行了综合部署。
施工前，项目部编制了交通导行方案，经有关管理部门批准后组织实施。
为保证沥青便面层的外观质量，项目部决定分幅、分段施工沥青底面层和中面层后放行交通，整幅摊铺施工表面层。施工过程中，由拆迁进度滞后，致使表面层施工时间推迟到当年12月中旬。项目部对中面层进行了简单清理后摊铺表面层。
施工期间，根据建设单位意见，增加3个接顺路口，结构与新建道路相同。路口施工质量验收合格后，项目部以增加的工作量作为合同变更调整费用的计算依据。
问题
1.本工程施工部署应考虑哪些特点?
2.简述本工程交通导行的'整体思路。
3.道路表面层施工做法有哪些质量隐患?针对隐患应采取哪些预防措施?
4.接顺路口增加的工作量部分应如何计量计价?
【案例一答案】
1.本工程施工部署应考虑哪些特点?
答：①施工部署包括施工阶段的区域划分与安排、施工顺序、进度计划，工种、材料、机具设备、运输计划等。②本工程多专业工程交错、综合施工，旧工程拆迁、新工程同时建设，与城市交通、市民生活相互干扰，需要协调多。施组必须全面细致，科学合理安排工序。③城市中心地段，受拆迁影响，不确定因素多。经历夏季、冬季、雨季，工期紧，任务重，应提前安排，计划留有余地。④施工用地狭小，露天作业，施工变化大，不安全因素多。要有针对性，保证安全。
【解析】围绕施工部署、市政工程特点回答。
2.简述本工程交通导行的整体思路。
答：本工程的交通导行整体思路如下：①项目部应根据施工设计图纸施工部署，经调查预测高峰流量，研究设计占路范围、期限及围挡警示布置。②交通导行必须满足社会交通流量，保证高峰期的需求。③交通导行要确保车辆行人能安全顺利通过施工区域，减少对群众生活的影响。④应分幅、分段施工，根据不同的施工阶段设计交通导行方案，并经过有关部门审批。⑤交通导行图应与现场平面布置图协调一致，有利于施工组织和管理。
【解析】围绕交通导行方案设计原则 5 条内容回答。P308。
3.道路表面层施工做法有哪些质量隐患?针对隐患应采取哪些预防措施?
答：①分幅、分段施工中面层后整体摊铺不妥。因为新路与原路的沉降量不一致，会导致道路开裂。
预防措施：40 米宽的双幅路应根据各自路段结构特点和施工顺序及导行的需要，分左右两幅、配合中面层分段分别完成。
②面层施工受拆迁影响滞后到 12 月后，施工不当会影响道路质量。
预防措施：表面层应考虑冬季施工措施，可适当提高混合料出厂温度，运输车采取保温
措施，保证摊铺温度。
③项目部只是简单处理后就摊铺表面层不妥，因为中面层行车之后有杂物和损伤。
预防措施：刨除中面层表层后，层面之间需要撒粘层油后摊铺，并考虑增加面层厚度。
4.接顺路口增加的工作量部分应如何计量计价?
答：接顺路口结构与新建道路相同，合同中已有适用的综合单价及措施费，按合同中已有的综合单价和措施费确定。
(二)
背景资料
某公司中标一座跨河桥梁工程，所跨河道流量较小，水深超过5m，河道底土质主要为黏土。
项目部编制了围堰施工专项方案，监理审批时认为方案中以下内容描述存在问题
(1) 顶标高不得低于施工期间最高水位;
(2) 钢板桩采用射水下沉法施工;
(3) 围堰钢板桩从下游到上游合龙。
项目部接到监理部发来的审核意见后，对方案进行了调整，在为围 施工前，项目部向当地住建局报告，征得同意后开始围堰施工。
在项目实施过程中发生了以下时间：
事件一：由于工期紧，电网供电未能及时到位，项目部要求各施工班组自备发电机供电。某施工班组将发电机输出端直接连接到多功能开关箱，将电焊机、水泵和打夯机接入同一个开关箱，以保证工地按时开工。
事假二：围堰施工需要吊车配合，因吊车司机发烧就医，施工员临时安排一名 车司机代班。由于吊车支腿下面的土体下陷，引起吊车侧翻，所幸没有造成人员伤亡项目部紧急调动机械将侧翻吊车扶正，稍做保养后又投入到工作中，没有延误工期。
问题
1.针对围堰施工专项方案中存在的问题，给出正确做法。
2.围堰施工前还应征得哪些部门同意?
3.事件一中用电管理有哪些不妥之处?说明理由。
4.汽车司机能操作吊车吗?为什么?
5.事件二中，吊车扶正后能立即投入工作吗?简述理由。
6.事件二中项目部在设备安全管理方面存在哪些问题?给出正确做法。
【案例二答案】
1.(1)围堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)0.7-0.7m。
(2)在黏土中不宜使用射水下沉的办法，应采用锤击或者振动。
(3)围堰钢板桩应该从上游向下游合拢
2.答：①河道主管部门;②航道交通管理部门;③公安交通主管部门;④水利主管部门。
3.事件一中用电管理有哪些不妥之处?说明理由。
答：①输出端直接接到开关箱不妥。理由：发电机输出端应接入配电箱，从配电箱再分配至开关箱。
②将多种设备接入同一开关箱不妥。理由：存在容易跳闸、相互干扰和功率不足等安全隐患。电焊机、水泵、打夯机应分别配置开关箱。
4.汽车司机能操作吊车吗?为什么?
答：不能。因为吊车是特种设备，应持特种设备操作证上岗。
5.事件二中，吊车扶正后能立即投入工作吗?简述理由。
答：不能。理由：①吊车倾覆是事故，应按照四不放过原则处理，即事故原因未查清不放过;事故责任人未受到处理不放过;相关人员没有受到教育不放过;事故没有制订切实可行的整改措施不放过。
②应处理好基础核算承载力，并对吊机本身检查维护以后才可投入工作。
6.事件二中项目部在设备管理方面存在哪些问题?给出正确做法。
答：事件二中项目部在设备管理方面存在的问题有：①起重设备管理制度有缺失。②特种设备管理工作不到位。③现场安全监督有漏洞。
正确做法：①要严格设备进场验收工作。起重机等重点设备应组织第三方具有相关资质的单位进行验收。②项目部应根据现场条件设置相应的管理机构，配备设备管理人员。③设备操作和维护人员必须经过专业技术培训，考试合格且取得相应操作证后，持证上岗。机械设备使用实行定机、定人、定岗位责任的“三定”制度。④按照安全操作规程要求作业，任何人不得违章指挥和作业。⑤施工过程中项目部要定期检查和不定期巡回检查，确保机械设备正常运行。
(三)
背景资料
A公司中标长3km的天然气钢质管道工程，DN300mm，设计压力0.4MPa，采用明开槽法施工。
项目部拟定的燃气管道施工程序如下：
沟槽开挖→管道安*、焊接→a→管道吹扫→b试验→回填土至管顶上方0.5m→c试验→焊口防腐→敷设d→ 土至设计标高。
在项目实施过程中，发生了如下事件：
事件一：A公司提取中标价的5%作为管理费后把工程包给B公司，B公司组建项目部后以A公司的名义组织施工。
事件二：沟槽清底时，质量检查人员发现局部有超挖，最深达15cm，且槽底土体含水量较高。
工程施工完成并达到下列基本条件后，建设单位组织了竣工验收：①施工单位已完成工程设计和合同约定的各项内容;②监理单位出具工程质量评估报告;③设计单位出具工程质量检查报告;④工程质量检验合格，检验纪录完整;⑤已按合同约定支付工程款;……。
问题
1.施工程序中a、b、c、d分别是什么?
2.事件一中，A、B公司的做法违反了法律法规中的拿些规定?
3.依据《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ 33-2005，对事件二中情况应如何补救处理?
4.依据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》(建质[2013]171号)，补充工程竣工验收基本条件中所缺内容
【案例三答案】
1.施工程序中 a、b、c、d 分别是什么?
答：a 为焊接质量检查和组件安*;b 为强度或水压试验;c 为严密性试验;d 为敷设黄色警示带。
2.事件一中，A、B 公司的做法违反了法律法规中的哪些规定?
答：①A 公司把工程包给 B 公司不妥。违反规定：主体工程和关键工序不得分包。分包须建设方同意。
②B 公司组建项目部后以 A 公司的名义组织施工不妥。违反规定：分包单位应以自己的营业执照正式法人名义组建项目部。
③A 公司提取中标价的 5%作为管理费做法不妥。违反规定：总包和分包应按照分包合同的约定执行。
3.依据《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ 33-2005，对事件二中情况应如何补救处理?
答：槽底局部超挖或发生扰动时，超挖深度不超过 150mm 时，可用挖槽原土回填夯实;基底超挖 150mm 以上且含水量较高，应换填级配砂石，且压实度不应低于原地基土的密实度。
4.依据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》(建质[2013]171 号)补充工程竣工验收基本条件中所缺内容。
答：应补充下列资料：①工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，以及工程质量检测和功能性试验资料。
②完整的技术档案和施工过程管理资料。
③有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件。
④施工单位签署的工程保修书。
⑤建设主管部门及工程质量监督机构整改的问题全部整改完毕的文件。
⑥法律、法规规定的其他文件。
案例四
背景资料
某公司中标污水处理厂升级改造工程，处理规模为70万m3/d.其中包括中水处理系统。中水处理系统的配水井为矩形钢筋混凝土半地下室结构，平面尺寸17.6x14.4:高11.8， 设计设计水深9米;底板、顶板厚度分别为1.1m,0.25m。
施工过程中发生了如下事件：
事件一: 配水井基坑边坡坡度1：0.7(基坑开挖不受地下水影响)，采用厚度6-10cm的细石混凝土护面。配水井顶板现浇施工采用扣件式钢管支架，支架剖面如图4-1所示。方案报公司审批时，主管部门认为基坑缺少降、排水设施，顶板支架缺少重要杆件，要求修改补充。
事件二：在基坑开挖时，现场施工员认为土质较好，拟取消细石混凝土护面，被监理工程师发现后制止。
事件三：项目部识别了现场施工的主要危险源，其中配水井施工现场主要易燃易爆物体包括脱模剂、油漆稀释料……..。项目部针对危险源编制了应急预案，给出了具体预防措施。
事件四：施工过程中，由于设备安*工期压力，中水管道未进行功能性试验就进行了道路施工(中水管在道路两侧)。试运行时中水管道出现问题，破开道路对中水管进行修复造成经济损失180万元，施工单位为此向建设单位提出费用索赔。
问题
1 图4-1 中基坑缺少哪些降排水设施?顶板支架缺少哪些重要杆件?
2 指出图4-2、图4-3中A、B名称，简述本工程采用这种形式螺栓的原因
3 事件二中，监理工程师为什么会制止现场施工员行为?取消细石混凝土?护面应履行什么手续
4 事件三中，现场的易燃易爆物体危险源还应包括哪些?
5 事件四所造成的损失能否索赔?说明理由
6 配水井满水试验至少应分几次?分别列出每次充水高度
【案例四答案】
1.图 4-1 中基坑缺少哪些降排水设施?顶板支架缺少哪些重要杆件?
答：缺少的降水设施：①井点或管井;②集水井;③排水泵;④排水管道;⑤排水沟。
顶板支架缺少的杆件：①斜撑;②水平撑;③剪力撑。
2.指出图 4-2、图 4-3 中 A、B 名称，简述本工程采用这种形式螺栓的原因?
答：A 为止水片或止水环;B 为防水砂浆。
采用对拉螺栓的原因：①是模板其支撑结构的支点，可平衡两侧模板的压力，②可调剂内外侧模板的间距，提高结构的整体性。
3.事件二中，监理工程师为什么会制止现场施工员行为?取消细石混凝土护面应履行什么手续?
答：因为施工员违反已经审批的施工方案进行作业。取消细石混凝土护面需要施工单位提交施工方案变更申请，经监理单位审批，建设单位同意后，方可实施。
4.事件三中，现场的易燃易爆物体危险源还应包括哪些?
答：还有①木梁;②竹胶板;③密封材料;④预应力材料;⑤明火及气割气体;⑥模板;⑦机械油;⑧包*材料等。
5.事件四所造成的损失能否索赔?说明理由。
答：不能。理由：未做功能性试验且施工措施不当，属于施工方自己的责任。
6.配水井满水试验至少应分几次?分别列出每次充水高度。
答：本配水井满水试验注水至少应分 3 次进行。每次注水为设计水深的 1/3。
第一次：本配水井属于中型池体，第一次应先注至池壁底部施工缝以上，检查底板抗渗质量，当无明显渗漏时 ，再继续注水至第一次水深 3m，即标高 490.6+0.14=492cm，492+300=792cm 处。
第二次：水深 6m，标高 792+300=1092cm。
第三次：水深 9m，标高 1092+300=1392cm。
(五)
背景资料
某公路承建城市主干道的地下隧道工程，长 520m，为单位双重类型钢筋混泥土结构，采用明抢暗作法施工、隧道基坑深 10m 间隔安全等级为一级，基坑支护与结构设计断面示意图如图 5 所示，围护桩为钻孔灌注桩：截水帷幕为双排水泥土搅拌桩，两道内支撑中间设立柱支撑;基坑侧壁与隧道侧墙的净距为1m。
施工过程发生如下事件：
事件一：进场踏勘发现有一条横跨隧道的架空高压线无法转移，鉴于水泥土搅拌桩机设备高，距高压线距离处于危险范围，导致高压线两侧计 20cm 范围内水泥土搅拌桩无法施工。项目部建议变更此范围内的截水帷幕状设计，建设单位同意设计变更。
事件二：项目部编制的专项施工方案，隧道主体结构与拆撑、换撑施工流程为：(1)底板垫层施工→(2)→(3)传力带施工→(4)→(5)隧道中墙施工→(6)隧道侧墙和顶板施工→(7)基坑侧壁与隧道侧墙间隙回填→(8)。
事件三：某日上午监理人员在巡视工地时，发现以下问题，要求立即整改：①在开挖工面位置，第二道支撑未安*的情况下，已开挖至基坑底部;②为方便挖土作业，挖掘机司机擅自拆除支撑立柱的个别水平连系梁;当日下午，项目部接到基坑监测单位关于围护结构变形超过允许值的报警;③已开挖至基底的基坑侧壁局部位置出现漏水、水中夹带少量泥沙。
【参考答案】
1.补充本工程应提交专家论证的方案。
答：①暗挖施工方案;②深基坑开挖方案;③大体积混凝土浇筑方案;④预应力张拉方案;⑤吊*运输方案;⑥交通导行方案;⑦基坑降水方案;⑧高压线环境施工安全方案;⑨基坑支撑与监测方案等。
2.事件一中项目部拟变更截水帷幕的形式是什么?说明理由。
答：可替换的形式为：地下连续墙。
理由：①地下连续墙刚度大，开挖深度大，可适用于所有地层。②其强度大，变位小，隔水性好，可满足设计结构要求。③地下连墙可随建筑物、构筑物使用，环境影响小。④地连墙虽然造价比双排桩高，但设计变更恰当的话可兼作主体结构侧墙，总造价未必增加;⑤侧壁与隧道侧墙的净距离为1m，恰好基坑侧壁可兼做隧道侧墙。
3.指出项目部办理设计变更的步骤。
答：①组织相关人员做可行性调查;②向监理和建设单位提交变更报告;③经原设计单位设计同意;④由监理下达变更通知;⑤项目部根据变更调整施组方案，必要时组织专家论证;⑥变更执行。
4.补充隧道主体结构与拆撑、换撑工艺流程：
答：(2)为底板施工;(4)为防水层施工;(8)为拆除支撑、恢复路面。
5.补充本基坑的监测项目。
答：监测项目有：地下连续墙顶部、深部的水平位移，周围建筑物、地下管线变形，坑边地面沉降，支撑轴力，地下连续墙内力，支撑立柱沉降，地下水位。(P387)
6.针对事件三存在的问题，项目部应采取什么措施?
答：1)开挖面第二道支撑未安*开挖到底部做法存在问题。项目部应采取的措施：应严格按施工组织设计的顺序和步骤开挖支撑。
2)擅自拆除连系梁造成基坑监测变形超过允许值的报警，项目部应采取的措施：①立即改正挖掘司机的错误做法;②应分析原因，必要时重测数据;③确定异常情况后，应按照有关规定立即通知建设单位和施工单位等相关单位;④启动应急预案，调动人员和设备，并加密监测。
3)基坑侧壁漏水中带有少量泥沙，项目部应采取的措施：①如果渗漏不严重可做采用坡顶卸载、增加支撑等一般性处理;②如果坍塌或失稳征兆明显时，必须采取回填土、砂或灌水等措施，人员及早撤离现场。
地基基础合同报价清单 · 第7篇
一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1.沥青材料在外力作用下发生变形而不破坏的能力是沥青的（ ）性能。
A.粘结性
B.感温性
C.耐久性
D.塑性
【答案】D
【解析】塑性：沥青材料在外力作用下发生变形而不被破坏的能力，即反映沥青抵抗幵裂的能力。
【考点来源】1K411014沥青混合料组成与材料
2.密集配沥青混凝土混合料复压优先选用（ ）进行碾压。
A.钢轮压路机
B.重型轮胎压路机
C.振动压路机
D.双轮钢筒式压路机
【答案】B
【解析】密级配沥青混凝土混合料复压宜优先采用重型轮胎压路机进行碾压，以增加密实性。
【考点来源】1K411041沥青混合料面层施工技术
3.先张法同时张拉每根预应力筋时，各根预应力筋的（ ）应一致。
A.长度
B.高度位置
C.初始伸长量
D.初始应力
【答案】D
【解析】同时张拉多根预应力筋时，各根预应力筋的初始应力应一致。张拉过程中应使活动横梁与固定横梁始终保持平行。
【考点来源】1K412015预应力混凝土施工技术
4.钢板桩施工过程中，应随时检查的指标是（ ）。
A.施打入土摩阻力
B.桩体垂直度
C.地下水位
D.沉桩机的位置
【答案】B
【解析】钢板桩施打过程中，应随时检查桩的位置是否正确、桩身是否垂直，否则应立即纠正或拔出重打。
【考点来源】1K412021各类围堰施工要求
5.高压旋喷注浆法在（ ）中使用影响其加固效果。
A.淤泥质土
B.素填土
C.硬黏性土
D.碎石土
【答案】C
【解析】高压喷射注浆法对淤泥、淤泥质土、黏性土（流塑、软塑和可塑）、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基都有良好的处理效果。但对于硬黏性土，含有较多的块石或大量植物根茎的地基，因喷射流可能受到阻挡或削弱，冲击破碎力急剧下降，切削范围小或影响处理效果。
【考点来源】1K413024 地基加固处理方法
6.下列土适用于预制沉井排水下沉的是（ ）。
A.流砂
B.稳定黏性土
C.含大卵石层
D.淤泥层
【答案】B
【解析】预制沉井法施工通常采取排水下沉沉井方法和不排水下沉沉井方法。前者适用于渗水量不大， 稳定的黏性土；后者适用于比较深的沉井或有严重流砂的情况。
【考点来源】1K414011 厂站工程结构与施工方法
8.设置在热力管道的补偿器，阀门两侧只允许管道有轴向移动的支架是（ ）。
A.导向支架
B.悬吊支架
C.滚动支架
D.滑动支架
【答案】A
【解析】导向支架：导向支架的作用是使管道在支架上滑动时不致偏离管轴线。一般设置在补偿器、阀门两侧或其他只允许管道有轴向移动的地方。
【考点来源】1K415022 供热管道施工与安装要求
9.先简后支连续梁的'湿接头设计要求施加预应力时，体系转换的时间是（ ）。
A.应在一天中气温较低的时段
B.湿接头浇筑完成时
C.预应力施加完成时
D.预应力孔道浆体达到强度时
【答案】D
【解析】湿接头应按设计要求施加预应力、孔道压浆；浆体达到强度后应立即拆除临时支座，按设计规定的程序完成体系转换。同一片梁的临时支座应同时拆除。
【考点来源】1K412031装配式梁（板） 施工技术
10.大体积混凝土表层布设钢筋网的作用是（ ）。
A.提高混凝土抗压强度
B.防止混凝土出现沉陷裂缝
C.控制混凝土内外温差
D.防止混凝土收缩干裂
【答案】D
【解析】混凝土的收缩变形：由于表面的干缩受到中心部位混凝土的约束，因而会在表面产生拉应力并导致裂缝。在设计上，混凝土表层布设抗裂钢筋网片，可有效地防止混凝土收缩时产生干裂。
地基基础合同报价清单 · 第8篇
发包人（全称）：
承包人（全称）：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，并参照《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对（工程名称）签订工程质量保修书。
1、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围:具体保修的内容，双方约定如下：
2、质量保修期
2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
具体详见本工程的质量保修期要求
2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
3、质量保修责任
3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的`，发包人可以委托他人修理。
3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.3对于涉及结构安全的质量问题，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。
4、保修费用
4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
5、其他
5.1双方约定的其他工程质量保修事项：
5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）： 承包人（公章）：
法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：
年 月 日 年 月 日
地基基础合同报价清单 · 第9篇
我公司在严格遵照执行《中华人民共和国产品质量法》、《消费者权益保护法》、《家电产品商品修理更换退货责任规定》所有条款的前提下，结合本企业特点制定以下条例： 七天包退 十五天包换 整机一年保修 主要部件两年保修， 全国联保。
保修的条件:
1).自购机之日起，七天之内，无法正常使用，出现《家电产品性能故障表》中所列故障的机器;
2).未有私自拆机或改装、人为损坏以及不可抗拒的因素损坏;
3).具备有效的购机凭证和保修凭证(购机发票和保修卡)。
包换的条件:
1).自购机之日起，十五天之内，无法正常使用，出现《家电产品机性能故障表》中所列故障的.机器;
2).未有私自拆机或改装、人为损坏以及不可抗拒的因素损坏;
3).具备有效的购机凭证和保修凭证(购机发票和保修卡)。
注意事项:
1).包换时只更换同型号的机器，包装物品(包装箱、泡沫、说明书)不予换;
2).对于外观损伤的机器不能包换;
3).公司特价销售的机器不能包换;
4).赠品不在包换、保修范围之内;
5).如在包换期间出现以下情况，不实行包换，只提供有偿维修：
消费者使用、维护、保管不当造成损坏的;用户私自拆机、改装或非承担三包修理者拆动造成损坏的;无保修卡及有效发票的;保修卡型号与修理产品型号不符或者涂改的;人为损坏及不可抗拒力造成损坏的等等。
地基基础合同报价清单 · 第10篇
甲方：********实业####公司 （以下简称甲方） 乙方：施工总承包单位（分包单位）（以下简称乙方） 丙方：********物业公司 （以下简称丙方） 根据《中华人民共和国建筑法》及《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》和 《## 工程施工合同》的有关规定，在工程竣工交付验收后，施工单位在合同规定的保修期内，进行由于施工引起的工程保修，现甲、乙、丙三方就相关工程保修事宜，达成如下协议，共同遵守执行。
1.0保修范围及期限
1.1保修范围
1.1.1由于施工质量和材料质量原因引起的房屋保修；保修期内乙方负责免费维修保养。
1.1.2由于设计原因造成的质量问题，甲方自行发包和甲供材料引起的质量问题不属于乙方保修范围。
1.1.3由于业主在装修过程中，对原结构及管线进行改动引起的质量问题，如：拆墙；管道改装移位；门窗拆改；屋面堆物超载；屋面打洞安装其他物体；楼地面打洞；外墙凿洞开槽；改变电源线路、管道、电气设备以及使用不当等而造成的质量问题不属于乙方保修范围。
1.2保修期限
1.2.1 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。
1.2.2 电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程，为2年。
1.2.3 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面和门窗的防渗漏，为5年。
1.2.4 其他项目的保修期限为2年。
1.2.5以上项目的保修期限同《## 工程施工合同》约定的保修年限应一致。如保修的起始时间上有差异，以《房屋销售合同》约定的保修年限为准。
1.2.6 建设工程的保修期，按《房屋销售合同》约定的集中交付业主之日起计算。
1.3 维修后的保修期
1.3.1维修后的保修期不影响“1.2保修期限”，即维修后的保修期，在时间延续上不超过“1.2保修期限”规定的，按“1.2保修期限”执行。
2.0 工程保修期内各方联系人员（乙方在保修期内安排专人负责房屋保修事宜）
2.1 甲方联系人： 联系电话： 邮箱：
2.2 乙方常驻现场维修联系人
土建维修联系人： 联系电话： 邮箱：
水电维修联系人： 联系电话： 邮箱：
2.3 丙方联系人： 联系电话： 邮箱：
2.4 乙方上述联系人一旦发生变更，应在1日内通知甲方、丙方。
2.5 自项目向业主之日起三个月内维修由甲方项目部负责组织实施，三个月以后的维修由甲方全权委托丙方（10.1附件《保修委托书》）负责组织实施，乙方完全予以认同并遵照执行。
3.0 保修责任约定条款
3.1 业主报修的房屋质量问题，以户为单位，给予乙方一次整改维修的机会。完 工期限以丙方业主约定时间为准（丙方在施工前注明完工时间），乙方维修一次后，只要该户任何一个维修项，发生一次同部位、同性质质量问题的返修，或超出丙方同业主约定完工时间。乙方即退出该户的保修，该户此后的保修由丙方另行聘请第三方维修单位进行维修。
3.2 因乙方工程质量原因或维修不及时导致住户提出索赔要求，原则上由乙方与 业主协商、谈判解决，若因乙方原因不按约定期限与业主协商一致，则视为乙方自动授权丙方全权代表乙方与业主进行谈判，丙方拥有决定权，谈判结果经丙方代表和业主签字后即生效、乙方应予以无条件承认。发生索赔的费用由乙方直接支付现金，不得从保修金中提取。若乙方拒绝赔偿，丙方有权从保修金中扣除赔偿费外，并从保修金中提取本次索赔费用的25％作为违约金，作为丙方处理投 诉的管理费及名誉补偿费。
3.3 在保修期内发生的质量维修，收到维修通知后因乙方原因不到现场维修，乙 方除承担维修本身的所有费用外，另须按本次维修费用的10%补偿给业主，按本次维修费用的15%支付丙方维修管理费。
3.4 急修项目：渗水、漏水、给排水、供暖、供电设施及线路出现故障（如上水 管、供暖管道爆裂；设计有水房间的墙、地面渗漏；门窗渗漏；屋面漏水；漏、断电；空调、热水炉等）影响业主正常生活的情况，乙方须在丙方通知后4小时内赶到现场并于6小时内完成应急维修，全面完成维修时间由丙、乙双方视实际情况协商确定。
3.5 对于急修项目的应急处理（如上水管、供暖管道爆裂；设计有水房间的墙、 地面渗漏；门窗渗漏；屋面漏水、漏、断电等），丙方应在第一时间内通知乙方， 乙方应立即派人赶赴现场进行协调处理；丙方并有权根据实际情况进行应急抢 修，抢修项目如属原房屋施工质量问题，抢修费用及相关损失费用由乙方无条件 承担，在乙方保修金中扣除。
3.6 一般保修项目：丙方以电子邮件或当面递交、签发的方式通知乙方签收《维 修整改通知》，乙方应在12小时内给予回复并赶到现场组织维修。送达时间以乙 方收到电子邮件或签收文件时间为准。
3.7 急修和一般保修项目，无论乙方有什么原因，未按约定时间派人到现场落 实维修事宜，则视为乙方默认施工质量问题属实。丙方有权委派第三方维修单位 维修，所发生的维修费用由乙方无条件承担，费用在乙方保修金中扣除。
3.8 短时间（1日）内不能判定责任归属的维修项目，乙方应服从丙方的安排， 先行组织维修，不得推诿。否则，丙方有权直接委托第三方维修单位修缮，相关损失费用由乙方无条件承担，在保修金中扣除；
3.9 短时间（1日）内未判定责任归属的维修项目，经甲、乙、丙三方最终确 认，若非乙方施工质量问题造成，则甲方给于乙方办理工程签证，按实结算。（费用由责任方承担）
3.10 维修工作完成后，乙方负责将施工现场清理干净，如维修过程中给业主造 成损失，则乙方应承担相应责任并赔偿业主提出的直接损失。
3.11 乙方维修人员应按丙方制定的维修程序进行维修，服从丙方的管理，服从 业主的监督，文明施工、文明用语，不得与业主发生任何争执，否则每人次乙方 支付违约金500元。
3.12 责任确属乙方的'，一旦维修条件具备，乙方应立即维修，不得以种种理由 推脱。否则甲方有权另行委托其它专业施工单位修缮，且因此发生的连带损失等费用由乙方无条件承担。
3.13 未出售房屋在保修期截止前，由甲方会同乙方人员对其进行全面检查。如 存在施工质量问题，确属乙方责任的，乙方无条件进行维修整改。整改完成后，由甲方对其进行检查、验收，并签字认可。经整改的项目或部位，其保修内容、保修期按本协议“1. 保修范围及期限”执行。
4. 保修期间，因乙方保修质量及服务不能满足本协议要求，由丙方另行聘请第 三方维修单位维修工程，其决算以《山东省房屋修缮工程预算定额（20xx年）》为基础上浮25%，另行约定单项维修单价（如：墙地面裂缝空鼓**元/m2等），商定后补签补充协议。
5. 维修项目的质量验收，以国家《施工验收规范》和原设计要求为准。
6. 对于责任归属有争议的，双方应友好协商解决或委托鉴定，明确责任归属， 鉴定费用由责任方承担。
7. 保修金管理及返还方式
7.1 自工程保修期开始起，乙方需结算及申请支付质保金时必须经丙方审批同 意，甲方方可支付。
7.2. 维修费用结算：对丙方直接委托第三方维修单位发生的维修费用，丙方每 月5日统计上月维修数量及金额，并出具工程维修结算给甲方，甲方在10个工 作日内从乙方工程款（或质保金）中扣除维修费用并支付给丙方。
8. 安全管理
8.1 工程竣工验收前30日内，乙方应向甲方提交总体《工程保修施工组织设计》。
8.2 自工程保修期开始起，乙方接到维修通知后，确定维修方案的同时，乙方应提交《维修施工安全措施》，经丙方审核同意后方可实施维修。
8.3 施工过程中，一旦丙方发现乙方未按《维修施工安全措施》执行，存在重大安全隐患的情况，丙方有权责令即时停工整改，乙方必须无条件服从。
8.4 乙方接到安全整改通知后24小时内未采取相应整改措施，丙方有权对乙方罚款200～1000元/次。乙方必须无条件服从。否则，由此引起的一切费用和后果由乙方承担。
8.5 乙方必须做好维修施工人员的安全教育，严格执行国务院颁发的《建筑工程安全生产管理条例》，因乙方安全施工措施不力而导致乙方人员、丙方人员及第三方收到伤害，由乙方承担全部责任。
8.6 业主进行维修作业时，如涉及影响业主装潢、家具以至人身安全等，乙方需事先和丙方及业主商定，否则，造成业主损失等一切责任及费用由乙方承担。
8.7 工作中应遵守政府部门、物业公司有关卫生、噪音、交通、绿化等规定，如有违反，由此引起的一切费用和后果由乙方承担。
9. 以上未尽事宜，以国家《建设工程质量管理条例》和《工程施工合同》为准或协商解决。
10.以下附件具有同等法律效力：
10.1.保修委托书。 保修阶段
保修委托书.doc
10.2.维修施工安全注意事项；
10.3.
房屋维修人员行为规范；
10.4.房屋维修成品保护方案。
房屋维修成品保护方案.doc维修施工安全注意事项.doc房屋维修人员服务行为规范.doc
地基基础合同报价清单 · 第11篇
我叫xx，现任xx公司项目经理。xx年7月毕业于xx大学建筑系，工民建专业，同年参加工作。xx年被评为高级工程师，xx年x月被评为“十五”立功先进个人。在日常工作中，能以党员标准严格要求;能以“三个代表”重要思想指导自已，遵纪守法、爱岗敬业、勇于创新。参加工作2xxx年来，我始终奋战在施工第一线，先后参加和主持了十六项工程近2xxxx平方米，优良工程率100，创市优工程三项，其中xx住宅楼被xx市建筑业协会评为20xx年度“xx杯”工程，局优四项，其余全部达到优良。
经过一年多的努力，使自己在企业管理和工程项目管理方面取得了一些成绩和管理经验，其中主要业绩
一、优化组织施工方案，提高科学管理水平
20xx年以来，自已在施工管理中，始终把科学管理，优化方案放在工程管理的首位，经常不断地在研究和探讨适合工程管理，且可操作性强的施工方案，来不断满足工程需要和甲方需求。在每次施工方案的制定中，我都是不断根据工程的特点、难点，进行多次论证，并运用科学的态度，加大组织方案的科技含量。不断延伸方案中的科学管理渠道。
1、如：xx住宅楼工程，建筑面积24022㎡，总高度57.25m，地下一层，地上十八层，钢筋砼剪力墙结构。质量目标为创市优工程和质量无通病示范工程，为了保工期，针对现场狭窄，周围居民楼住户多的特点，将原方案设计的基坑支护灌注桩止水帷幕，12m一根共250根，支出费用xxxx元。改为圆型平面布置的密排水泥搅拌桩，即达到了支护桩又起了止水作用。缩短工期xx天，节省投资近xxxx余元。深得甲方满意，
在粗钢筋连接上，我采用了xxx变形钢筋套管冷挤压连接技术，比压弧焊连接法提高工效三倍。
在模板支撑工艺上，原方案采用剪力墙支模穿墙镙栓的支杆为塑料管不能拔出，这样浪费太大，经研究我们把穿墙镙栓的塑料管自行加热，制成大小头能拔出的塑料管，减去剔凿设计破损率30，还节省费用1.xxxx元。
2、原模板采用小钢模支护体系，但在开发的清水砼施工技术工程上，宜采用大模板钢木组拼体系支护，减少模板之间的缝隙，施工缝无明显痕迹，从而取消抹灰层，经涂料装饰后，达到高级抹灰数据标准及使用功能要求，节省抹灰材料及人工，并减轻建筑本身的自重，减少模板费用的投入，避免因质量通病造成的大量修理费用发生。
在架子搭设上，原方案采用双排落地式外架子，大型工具使用数量太多，占用时间较长，而且租费成本高，为降低成本根据建筑物特点我采用工具式挂架子，即安全，又轻便，又节省大量资金。
二、严格质量管理，争创工程
“质量第一”是企业永恒的主题，更是自己追求的目标。我在多年施工中，能自始至终把质量放在首位，坚持了用质量来赢得企业信誉，来满足业主需求，来扩大企业建筑市场，为美化市容多创精品。xxxx年以来，我所坚持的措施有：
1、落实质保措施，提高监控到位。我坚持在项目上严细质保职能，分工明确。坚持做好各项质量文字交底和质量交接记录。确保每项质量施工都有文字交底。以便更好地指导生产人员按标准、按要求去操作。项目上的专职质量员，我主动给其一定的相应权力，让其主动牵好质量创优质，使他们进一步做好了质量监控预案，并协助整体基础上搞好了本工程质量管理的分工，确保质量监控无空白点。
2、重点部位，重点监控。对于工程易出现质量事故的施工部位，我坚持设专人把关，并做好监控管理，发现问题及时解决。
3、严格规范，提高作业水平。在质量管理中动员大家要严格按规范去验收，把住每一道工序，要把市优的标准落实到操作面，使参建人员都知道，干出什么样产品为市优标准，使产品一次成优，杜绝二次维修。
4、层层管理，人人把关。我始终坚持在项目上形成人人把关的质量管理氛围。质量管理不单质量员一人的工作，其它项目管理人员也要有质量指标。也要对质量创优负责。要在层层管理上形成操作人员对自已施工面负责，分包队要对承包区域负责。项目管理人员要对各自工程创优指标负责，项目经理要对全工程创优达标负责，从而使工程质量管理严格处于受控状态下。
通过自己在质量管理方面的摸索，个人掌握了一些质量管理上的招法。为自己驾驭项目上的质量管理工作充实了力量。同时也使自己在历年施工中创出了一些名优工程。如：为保证理工学院教工住宅楼创优工程的实现，我从源头抓起，严把了材料的进场关，对现场所进各种材料，我协同器材管理人员，从材料目测、复试开始，加强材料的验收，不合格的坚决退场，为工程顺利创优把住了材料关，落实了创优措施，使该项目获得了市优，得到了建设单位的信任和满意，他们又将后续工程计划交给我们，由我们来施工他们觉得放心。为企业信誉和占领市场做出了一定的贡献。
三、合理安排工序，加快施工速度
做为一名项目上的指挥员，自已在注重工程施工方案、质保措施的同时，对生产进度的落实从不放松。特别是在多年的施工管理中，不管遇到什么样的困难，从未因生产计划管理而延误工期。在工期管理上，我一直坚持：
1、加强部位控制，落实计划安排，自己在日常的生产管理中，对施工部位计划比较清楚，到什么周期，完成到什么部位，我心中有数。由此在施工管理上，我坚持用施工计划指导和严细现场的作业安排，严格控制施工管理节奏，确保施工进度，按照计划去落实。
2、加强施工组织，落实资源到位。为确保项目生产顺利，我时刻针对现场的料具、劳动力、材料等生产要素，做好调配，并根据工程进展情况，提前做好生产要素的测算，工作予见性要强，进而加强了料具、人力的合理配置，保证了施工不间断。
3、加强工程插入度，落实施工工效。针对工程多工种作业。由其是抢竣工项目，在合理组织插入上是关键，多年的施工经验告诉我，无论是立体交叉作业，还是横向混合式作业，不管是逆施，还是正施，我坚持的宗旨是：统一协调，统一指挥、合理安排、见缝插针。
4、加强责任到人，落实分片包打。按照施工布置，自己习惯作法是把
项目进度指标进行分解，责任落实到每个工长身上，按照旬保月、月保季、季保年的工作安排，做好层层包计划，落实项目上分片包打。
通过多年来，自己坚持和不断充实以上四项措施，使自己在工程进度管理上，创出了项目上的施工信誉。
四、严细成本管理，提高工程效益
xxxx年，针对项目成本，自已在往常施工中始终坚持效益是项目立足的根基，没有了效益，项目就意味着乏值。多年来，我在抓项目成本管理上，作法有两点：
一是抓项目成本分析制度、完善内部管理交口。自己带头组织项目成本员、定额员、预算员、器材员开好每月工程成本分析会。并要求成本员把当月中的列支情况进行汇报，做到计划部位、预算收入、器材耗料、成本核算达到数字交圈、核算对口把住工程的实际成本。同时，在成本分析上，要求各大员要对下月工程成本提前预控，对易造成浪费的部位、现象，提前预测，并制定相应解决措施。把成本管理问题消灭在萌芽。
二是提高项目核算意识，杜绝不合理开支。节约挖潜项目是大户。我们项目多年来不断增强和改革自己的核算意识，不断校正自己的节约措施，在项目内部成本管理上注重节约。如小型工具制作，尽量内部加工。材料码放，尽量一次到位，减少二倒。文明施工，不追形势，追得是高标准。特别是在材料使用上，大家齐抓共管。形成人人算细账，人人会账的管理局面。
地基基础合同报价清单 · 第12篇
时光如梭，20xx年很快过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千，这一年工作的一幕幕在眼前闪过，本人在工作中严格遵守法律法规及公司各项规章制度，严格要求自己，廉洁自律，工作敢于承担责任，有一定的组织协调能力，能理论联系实际开展工作，能很好与同事协作共事，一心为公司，较好完成了年度工作任务。也在实际工作中积累了一定的工作经验。
下面将我在20xx年的工作情况做一下汇报：
一、20xx年全年工作内容
室外墙体粉刷，地下车库屋面防水防护层施工及道路砖铺贴；
2.物业办公室装饰装修及周边硬化、小广场工程；xx工程施工并交付使用；xx六层主体砌筑完毕；xx地基与基础工程完毕；
二、全年各项工作指标完成情况
1.工程质量完成情况
自x月份x楼开工到x月末x竣工，所施工并交付使用的两个单位工程均为回迁楼，工期紧，任务重。我作为项目经理，根据公司总体要求，严格控制质量，保证施工进度，从基础开始，一步一个脚印进行，重点控制施工中的各个环节，只有加强对施工中各个环节的质量控制，才能防止质量隐患和质量缺陷的发生，为了杜绝质量通病发生，项目部制定《质量通病防控措施》，确保整体工程质量达到
合格要求。在施工中，我要求坚决落实预防措施内容，做到扬长避短，提高了项目部人员的质量意识，在整个施工期间，做到上一道工序不合格下道工序不施工的原则，重要部位必须经专职质检员检查合格后方可进行施工。整个工程施工期间，经过项目部认真控制，迄今为止未发现质量通病，质量较好，达到了预期目标。
2.工程生产及进度控制
项目部制定施工进度控制计划，与各个分包队伍及施工班组以及管理人员召开安全生产进度大会，在生产过程中，我根据实际情况制定目标和周计划，对整体工程进行有效控制管理，从整体工程进度来看，xx与原有施工进度计划有滞后，主要原因是对回迁楼室内装修难度估计不足，但还是达到了业主能够顺利入住的要求。
3.安全管理
在施工进场准备时间，我组织项目部人员及土建分包队伍对全现场的施工作业区进行了规划控制，根据工程特点，在施工过程中，我坚持将安全管理作为日常管理重点，并且我制订了《建筑工程安全实施方案》。为此我从以下几个方面加强了管理工作：
①加强安全技术交底工作，进场时的三级安全教育工作，危险部位专项安全交底工作；
②加强安全检查和巡视，及时发现问题，及时整改，杜绝安全隐患，因19#有地下车库，挖槽较深，特别加强了工地邻边的安全防护工作。
③施工中定期组织现场电工对邻边用电的检查工作，及时发现安全隐患，及时进行修理更换，整个施工期间未发生安全事故，达到了预期安全生产目标。
4.文明施工
为施工生产创造整洁的工作环境，为施工人员创造良好的社会形象，成立以项目经理为组长的文明施工领导小组，负责施工现场文明施工管理工作的组织与协调工作，并且制定《施工现场文明施工实施方案》，建立施工现场文明施工检查制度，通过检查，奖励好的，惩罚不好的，做到奖罚分明，通过经济手段的约束，推动文明施工工作顺利的、有效的开展。
三、不足之处与改进措施
一年来，围绕自身工作职责做了一些努力，取得了一些微不足道的成绩，但与领导要求，同事期望相比还存在一些问题和差距。1.管理水平不到位，对各个环节、各个工序没有做到尽善尽美和一丝不苟，在整个施工过程中对标准的贯彻执行没有很好执行力，有时为了加快施工进度，对一些制度与要求没有坚持原则，麻痹大意。
1.改进措施：首先要正确认识自身不足与差错，加强深入学习和理解自己的价值观念，管理理念和领导观念，自我反省，改掉陋习和传统思维，接受新思维、新事物，做到无论做任何事情都要力求完美，都要一丝不苟的贯彻执行，做一个会执行执行力的人。
2.对项目所有成员管理不到位，没有能充分发挥他们的主观能动性，有些成员工作情绪不高，不能很好完成自己本职工作，对任务、目标管理不明确。
改进措施：充分和项目部成员交流学习，共同对公司的规章制度、项目部各种规章制度、方案和现行规范标准进行讨论与学习，在实际工中带领他们对照标准，计算差距，制定措施，并要坚决执行，并且要以身作则，好的一定要奖励，不好的一定要批评教育，努力做一个好的管理团队中的一员而奋斗。
3.成本控制，数据收集不到位。20xx年在施工中仅仅注意了质量、安全、进度等方面的问题，对成本控制基本没做，这对一个项目管理者来说是一个较大的失误，是不应该的，没有成本控制，也就没有了数据，更谈不上数据搜集工作。
改进措施：20xx年项目部或者开发公司配备一名预算员，在施工之前把各种材料用量计算出来，作为实际工作中的参考数值，项目部用这个数值来控制施工中的材料用量，浪费的要赔偿损失，结余按比例奖励给施工方，来往材料做好台帐，以便搞好数据收集工作。
四、20xx年工作目标
1.查找不足，改进措施，制定措施与方案；
2.吸取经验，推行绩效考核制度；
3.争创标准化样板工地；
4.认真执行开发公司各项规章制度，学习先进的管理理念和模式；
5.发扬质量方针、环境方针、安全方针，多创优良工程。最后，感谢公司领导一年来对我的支持和关爱，感谢各部门同事对我的支持，在此说一声谢谢。最后祝大家新春快乐，万事如意。
地基基础合同报价清单 · 第13篇
在分公司领导的信任和培养下，我于xx年x月被任命为项目经理至今已有十个月的时间，在分公司的大力支持和关心下，项目部各项工作展顺利，现就近一年来的工作总结如下：
一、工作方面：
工作上，我处处以身做责，处处严格要求自己，做到示范作用。由于业主要求节后尽快场，我于1月28日（农历正月初四）就组织设备及人员赶往电站展开工作。在预埋阶段，电站地理位置偏僻，交通和通讯极为不便，这给电站物资采购和电站安装工作带来诸多不便。在克服厂内设备缺陷和设计施工图纸不全的情况下，我带领项目部成员顺利完成了前期预埋工作，得到了业主的肯定。
至入直线期以来，由于厂内设备延期交货以及设备的设计、制造都存在较多缺陷，这给安装工作带来较大难度，并造成安装工期延误。为了不影响业主的发电计划，让厂内设备缺陷在短时间内得以解决，我组织项目部现有的人力资源，有序的展开工作：咨询厂内技术专家、组织骨干人员研究处理问题的最佳方案，并充分的利用有效的时间组织人员加班加点。在全体同仁的努力下，现已完成升压站安装、1#机汇装、完成2#机发电机预装。
二、项目管理方面：
在人事管理方面，我始终坚持以人为本的管理理念，根据工作需要和气候特点，在征求广泛意见后，制定作息时间：最大限度的解决和改善生活、住宿、医疗及施工条件，为员工解决后顾之忧，让大家全身心投入到工作中：根据每个人的技术水平和工作特点合理搭配施工班组，充分发挥每个人的特长，从而达到提高工作效率的目的。
在质量和安全管理方面，设置专职安全员和施工班组三检制，坚持安全第一，质量为本的施工管理理念。对大件设备的吊装，都行安全技术交底，制定可靠的施工方案：对所有施工人员入施工场地必须正确佩戴劳动保护用品，高空作业要求必须系安全带：施工电源等危险源都设置醒目标志。安装作业严格按照图纸、设计文件施工，作业前先行技术交底，确保施工质量。
在施工协调方面，与各施工单位和睦相处，搞好与业主及监理单位的关系，解决项目部内存在的问题，创建一个团结、和谐、互助的施工团队。并协调业主方按照施工度，及时组织设备及材料场，做好各种工期延误资料的相关手续。
财务管理方面，严格控制各阶段的施工成本，按照公司规定认真做好现金流水账和总分类账，并按期行财务报销。鉴于克思口电站交通不便的情况，尽量做到少次多量，对于辅消材料和设备、工具均由专人管理，杜绝各种浪费现象发生，从而达到降低成本的目的。
三、学习方面：
通过近1年来的工作中，让我深刻体会到，作为项目管理者还有许多东西需要去学习，特别是在项目总体施工策划方面还缺少经验。只有在掌握了丰富的理论知识，积累丰富的安装经验后，才能在实践工作中更得心应手。我深知自身有许多不足和需要完善的地方，我将在以后的工作中努力学习，不断总结，扬长避短。
时光荏苒，白驹过隙，一段时间的工作已经结束了，回顾这段时间的工作，在取得成绩的同时，我们也找到了工作中的不足和问题。
地基基础合同报价清单 · 第14篇
委托方(甲方)：____________
身份证号：________________________________
承接方(乙方)：____________
身份证号：________________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》，中华人民共和国建设部110号令《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，双方在认真阅读本协议书后，本着公平自愿的原则，同意签定本协议，以便共同遵守：
一、工程名称：_____________________________________。
二、工程地点：_____________________________________。
三、工程性质：_____________________________________。
四、工程范围：_____________________________________。
五、工程造价：￥___________元(大写人民币___________元整)。
六、工程价款结算：签定协议时付定金___________元。木工开工前需预付工程款的_____%即__________元，木工完工后再付_____%即__________元，聚脂漆验收后付__________%即__________元，全部竣工验收除留保修金__________元后结清协议约定所有尾款。保修期满后付清保修金。保修期为1年(自竣工验收之日算起)。跑水及使用不当不在保修范围内。施工或结帐发生纠纷，协商不成时，到劳动、工商仲裁部门仲裁(或到法院裁决)解决，工期顺延。
七、施工与设计变更：根据工程项目一览表及施工图纸进行施工。如遇设计变更，另做调整，超出原来设计范围的发生费用由甲方承担，变更图由甲乙双方商定。实际发生费用超过概算书定额部分由甲方承担。如已经施工，甲方仍要求变更的，不要找任何借口，必须补偿给乙方已经施工的损失，如拒付，乙方有权停止施工。（Tv2288.Com 通知范文吧）
八、竣工验收：竣工后即进行验收，验收标准按照甲乙双方商定的协议进行验收(在建筑质量达标合格的情况下按此验收)。如当时未提出异议，或乙方交钥匙、或甲方入住(不论什么原因)即视为验收合格，并在三日内无条件结清全部款项。如当时确因不可抗力因素而不能验收(但不能无故或借故拖延)，另定日期，若验收合格，甲方应承认原竣工日期，并承担由此造成的乙方的看管费用(50元～100元/天)。对于验收不合格的，乙方应在工程约定的`时间内修复完毕，若屡次修复达不到《工程验收约定》的质量要求(在甲方不拖欠各种分期应付款的情况下)，选择下面其中一种方式来解决：
1、乙方应赔偿需修复项目造价50%的赔偿金。
2、但最后实验证明属异常或建筑问题的，不论工期，修复好为止，费用由甲乙双方各承担一半。
九、工程期限：自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。工期：_____天。最后交工日期不得超过工程期限的10天(因故顺延工期的`，最后交工日期也顺延)，如超，则按照第十条约定支付违约金。
十、经济责任
1.因乙方工程质量原因而延误超过最后交工日期的，每延期1周期(10天为一周期)，乙方向甲方支付已付款_____%的违约金，但不支付此因之外的任何违约金或补偿金，乙方不需垫付资金，特此说明。如垫付，甲方除应付垫付的资金外，还需支付此款项_____%/天的周转金利息和_____%/天的违约金。
2.因甲方原因导致延期或中途停工，甲方应补偿给乙方因此造成的损失_____元/天的补偿金。如甲方未及时付款，则乙方就此停工，甲方付款后再继续进行施工，工期顺延(停几天，顺延几天)。如甲方要求提前交工，每提前一天，应向乙方支付_____元加速施工补贴金。
3.本经济责任项甲乙双方必须认可通过了才能签订本协议书。
十一、在施工中，因双方意见不一致而造成停工，均不计为误工，工期可以顺延。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的`一切后果由甲方自负，给乙方造成的损失，甲方应予双倍的赔偿。在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，商定后方能进行该项目的施工，签字后或口头答应都可以进行施工，施工了，就说明双方都同意了，如果未能通过则停止施工，停几天，工期就顺延几天，由此影响竣工日期，顺延工期。《变更单》所列费用应在木工工程进行前一次性付给乙方(不得借任何理由拖欠变更款，如拖欠，按第十项第二款规定的逾期违约金的2倍支付此违约金)，以便后面的其它工程继续进行。甲方因故未签变更单，但已付或未付变更单所列费用，都可以在工程竣工之后结算。
十二、协议的变更、解除和延期开工：协议经双方签字生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变更协议内容，应经协商一致后，签订《变更单》。如要终止协议，提出终止协议一方，要以书面形式提出，应按协议总价款的_____%支付违约金，并办理终止协议手续。甲方如要延期开工，须交纳_____元延期开工违约保证金，并签订《工程延期开工协议》。
十三、甲方应保障水、电、暖的充足正常供应。如因此而影响乙方施工及施工进度，除工期顺延外，还应补偿乙方因此而造成的损失，甲乙双方商定。不可抗力因素除外。
十四、本协议一式_____份，甲乙双方各执_____份，具有同等法律效力。本协议依法签订，认定签字，签字生效。协议附件为本协议的组成部分。
甲方(签字/盖章)：____________________乙方(签字/盖章)：____________________
联系方式：___________________________联系方式：___________________________
____________年__________月_________日____________年__________月_________日
地基基础合同报价清单 · 第15篇
发包人：__________（以下简称甲方）
承包人：__________（以下简称乙方）
说明：本合同根据广东省建设厅推行的《广东省建设工程标准施工合同》编制而成，作为发包人和承包人的合同签订的版本，合同条款须根据招标文件的.`要求及承包人的`投标文件内容适当调整补充；
一、工程概况
工程名称：____________________工程
工程地点：____________________
工程规模及内容：__________________________________________________，总建筑面积6849.22平方米
结构形式：框架
工程立项、规划批准文件号：高发改审函[______]16号
资金来源：争取上级支持，不足部分由地方财政配套资金解决
二、工程承包范围
承包范围：施工总承包（包括建筑及安装工程）
三、合同工期
工程合同工期总日历天数：235天。
拟从______年___月____日开始施工，至______年___月____日竣工完成
四、质量标准
工程质量标准：要求达到国家建设工程质量验收标准（GB50300—2000）合格以上。
五、合同价款
合同总价（大写）：________________________元整；（小写）：________________________元。
六、组成合同的文件
组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
_________年____月____日
地基基础合同报价清单 · 第16篇
发包方(以下简称甲方)：_________
承包方(以下简称乙方)：_________
甲方承建的钢筋单项工程，于_________年_________月_________日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：
一、工程内容：
按施工图纸中基础分部__________以下所有的钢筋加工制作和安装项目，包括各种予埋件、砼垫块、马凳筋的制安。设计变更工程量按实调整，现场不产生计时工，工完场清。其中：_________承包钢筋加工制作分项工程；_________承包钢筋安装绑扎分项工程。
二、承包造价：
以总钢筋设计含量计算，单价_________元/吨(该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内)。其中：钢筋加工制作_________元/吨；钢筋安装绑扎_________元/吨。
三、组织领导：
1)甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
2)乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。
3)乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。
4)合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
四、双方责任：
1、甲方责任：
1)提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。
2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的`指挥、监督与管理。
3)提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责)，小型工具由乙方自备。
4)保证材料供应(材料运至现场_________米内，但不提供塔吊运输)，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。
2、乙方责任：
1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。
2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》(附后)等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。
3)提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。
4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。
5)严格按照甲方规定的配合比合下料，、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。
6)爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续，工完退回。
7)负责钢筋化验取样、钢筋焊接工作(竖向电渣焊除外)，焊接要符合规范要求。
8)钢筋制安质量要求，应以市质检站、监理单位及甲方工程师签证达优良等级为准，绝对不能出现返工现象。每次挠捣砼梁、板、柱的时候，必须派专人跟班调整钢筋，必须保证砼浇灌后的钢筋质量。
9)钢筋工种必需的工具、护具及劳保防护用品由乙方自备。
10)乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离场。
五、工程质量及验收标准：
工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责；由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。
六、工期：
根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。
七、付款方法：
1)为保持施工生产的稳定、连续性，甲方按乙方所完成的施工进度支付给100%的工款，基础工程完工且验收通过后，十天内结算并付清所有工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。
2)结算程序：每月底结算当月1-30日(31日)的工作量，乙方根据主管工长签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序工长签字接收，经项目经理审核，报公司预算部结算核定，总经理签字同意后，财务部在下月十五日左右予以支付。
八、其它：
1)由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害，其经济损失由甲方负责，造成终身致残的，视程度予以赔偿，但最高幅度赔偿为一次性_________元封顶。
2)由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。
3)凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。
4)伤者费用在_________元以内，不管何种原因均由乙方自理。
九、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
十、甲方对以上各条款负有解释权。
十一、本合同一式四份，甲方执三份、乙方执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效。
甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________
甲方代表(签字)：_________ 乙方代表(签字)：_________
签订地点：_________ 签订地点：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
地基基础合同报价清单 · 第17篇
1.某一钢筋混凝土框架—剪力墙结构为丙类建筑，高度为65m，设防烈度为8度，Ⅰ类场地，其剪力墙抗震等级为( B )。
A、一级B、二级C、三级D、四级
2.在高层建筑结构的计算中，下列哪项计算需要采用等效刚度。( C )
A、在框架结构内力计算中B、在剪力墙结构内力计算中式
C、在进行内力协同计算中D、在进行位移计算中
3.框架结构与剪力墙结构相比，下述概念那一个是正确的。( A )
A、框架结构变形大、延性好、抗侧力小，因此考虑经济合理，其建造高度比剪力墙结构低
B、框架结构延性好，抗震性能好，只要加大柱承载能力，建造更高的`框架结构是可能的，也是合理的
C、剪力墙结构延性小，因此建造高度也受到限制(可比框架高度大)
D、框架结构必定是延性结构，剪力墙结构是脆性或低延性结构
4.框架结构在水平侧向力作用下的侧移曲线以( A )变形为主。
A、剪切型B、弯曲型C、剪弯型D、弯剪型
5.框架结构中柱抗侧刚度与梁柱相对刚度有关，梁刚度愈小，则柱的抗侧刚度( A )。
A、愈小B、愈大C、不变
6.剪力墙结构的混凝土强度等级不应低于[ B ]。
a.C15 b.C20 c.C25 d. C30
7.剪力墙高宽比H/B<1.5，墙体易发生[ C ]。
a.弯曲破坏b.弯剪破坏c.剪切破坏d.弯压破坏
8.剪力墙宜自下而上连续布置，不宜中断，避免[ B ]
a.强度不够b.刚度突变c.变形不够d.强度突变
9.剪力墙高宽比越大，剪切变形的影响就[ C ]。
a.越大b.与高宽比无关c.越小d.不变
10.墙肢的轴向变形，随着层数增大，其影响就[ A ]。
a.越大b.与高宽比无关c.越小d.不变
地基基础合同报价清单 · 第18篇
某建设单位(甲方)拟建造一栋3600㎡的职工住宅，采用工程量清单招标方式由某施工单位(乙方)承建。甲乙双方签订的施工合同摘要如下：
一、协议书中的部分条款
1.合同工期
计划开工日期：2018年10月16日;计划竣工日期：2019年9月30曰;
工期总日历天数：330天(扣除春节放假16天)。
2.质量标准
工程质量符合：甲方规定的质量标准。
3.签约合同价与合同价格形式
签约合同价：人民币(大写)陆佰捌拾玖万元(￥6 890000.00元)，其中：
(1)安全文明施工费为签约合同价5%;
(2)暂列金额为签约合同价5%。
合同价格形式：总价合同。
4.项目经理
承包人项目经理：在开工前由承包人采用内部竞聘方式确定。
5.合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件
(1)中标通知书;
(2)投标函及投标函附录;
(3)专用合同条款及其附件;
(4)通用合同条款;
(5) 技术标准和要求;
(6)图纸;
(7)己标价工程量清单;
(8)其他合同文件。
上述文件互相补充和解释如有不明确或不一致之处，以上述顺序作为优先解释顺序(合同履行过程另行约定的除外)。
二、专用条款中有关合同价款的条款
1.合同价款及其调整
本合同价款除如下约定外，不得调整。
(1)当工程量清单项目工程量的变化幅度在15%以外时，合同价款可作调整。
(2)当材料价格上涨超过5%时，调整相应分项工程价款。
2.合同价款的支付
(1)工程预付款：于开工之日支付合同总价的10%作为预付款。工程实施后，预付款从工程后期进度款中扣回。
(2)工程进度款：基础工程完成后，支付合同总价的10%;主体结构三层完成后，支付合同总价的20%，主体结构全部封顶后，支付合同总价的20%;工程基本竣工时，支付合同总价的30%。为确保工程如期竣工，乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工和拖延工期。
(3)竣工结算：工程竣工验收后，进行竣工结算，结算时按工程结算总额的3%扣留工程质量保证金。在保修期(50年)满后，质量保证金及其利息扣除已支出费用后的剩余部分退还给乙方。
三、补充协议条款
在上述施工合同协议条款签订后，甲乙双方又接着签订了补充施工合同协议条款。摘要如下：
补1.木门窗均用水曲柳板包门窗套;
补2.铝合金窗90系列改用42型系列某铝合金厂产品
补3.挑阳台均采用42型系列某铝合金厂铝合金窗封闭。
问题：
1.该合同签订的条款有哪些不妥之处?如有应如何修改?
2.工程合同实施过程中，出现哪些情况可以调整合同价款?简述出现合同价款调增事项后，承发包双方的处理程序。
3.对合同中未规定的承包商义务，合同实施过程中又必须进行的工程内容，承包商应如何处理?
参考答案
问题1：
答：该合同条款存在的不妥之处及其修改：
(1)工期总日历天数约定不妥，应按日历天数约定，不扣除节假日时间。
(2)工程质量为甲方规定的质量标准不妥，本工程是住宅楼工程，目前对该类工程尚不存在其他可以明示的企业或行业的质量标准。因此，不应以甲方规定的质量标准作为该工程的质量标准，而应以《建筑工程施工质量验收统一标准》中规定的质量标准作为该工程的质量标准。
(3)安全文明施工费和暂列金额为签约合同价的一定比例不妥。应约定人民币金额。
(4)承包人在开工前采用内部竞聘方式确定项目经理不妥。应明确为投标文件中拟订的项目经理。如果项目经理人选发生变动，应该征得监理人和(或)甲方同意。
(5)针对工程量变化幅度和材料上涨幅度调整工程价款的约定不妥。应根据《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定，全面约定工程价款可以调整的内容和调整方法。
(6)工程预付款预付额度和时间不妥。根据
1)包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价(扣除哲列金额)的10%，不宜高于签约合同价 (扣除暂列金额)的30%
2)承包人应在签订合同或向发包人提供与预付款等额的预付款保函(如有)后向发包人提交预付款支付申请。发包人应对在收到支付申请的7天内进行核实后向承包人发出预付款支付证书，并在签发支付证书后的 7天内向承包人支付预付款。
3)应明确约定工程预付款的起扣点和扣回方式。
(7)工程价款支付条款约定不妥。“基木竣工时间”不明确，应修订为具体明确的时间;“乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工和拖延工期”条款显失公平，应说明甲方资金不到位在什么期限内乙方不得停工和拖延工期，逾期支付的利息如何计算。
(8)质量保修期(50年)不妥，应按《建设工程质量管理条例》的有关规定进行修改。地基与基础、主体结构为设计的合理使用年限;防水、保温工程为5年;其它工程(水、电、装修等)为2年或2期。
(9)工程质量保证金返还时间不妥。根据国家建设部、财政部颁布的《关于印发〈建设工程质量保证金管 理暂行办法〉的`通知》的规定，在施工合同中双方约定的工程缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年。缺陷责任期满后，承包人向发包人申请返还保证金，发包人应于14天内进行核实，核实后14天内将保证金返还承包人。
(10)补充施工合同协议条款不妥。在补充协议中，不仅要补充工程内容，而且要说明工期和合同价款是否需要调整，若需调整则如何调整。
问题2：
答：根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，下列事项(但不限于)发生，发承包双方应当按照合同约定调整合同价款：
1)法律法规变化;
2)工程变更;
3)项目特征描述不符;
4)工程量清单缺项;
5)工程量偏差;
6)物价变化;
7)暂估价;
8)计日工;
9)现场签证;
10)不可抗力;
11)提前竣工(赶工补偿);
12)误期赔偿;
13)施工索赔;
14)暂列金额;
15)发承包双方约定的其他调整事项
出现合同价款调增事项后的14天内，承包人应向发包人提交合同价款调增报告并附上相关资料，若承包人在14天内未提交合同价款调增报告的，视为承包人对该事项不存在调整价款。
发包人应在收到承包人合同价款调增报告及相关资料之日起14天内对其核实，予以确认的应书面通知承包人。如有疑问，应向承包人提出协商意见。发包人在收到合同价款调增报告之日起14天内未确认也未提出协商意见的，视为承包人提交的合同价款调增报告已被发包人认可。发包人提出协商意见的，承包人应在收到协商意见后的14天内对其核实，予以确认的应书面通知发包人。如承包人在收到发包人的协商意见后14天内既不确认也未提出不同意见的，视为发包人提出的意见已被承包人认可。
问题3：
答：首先应及时与甲方协商，确认该部分工程内容是否由乙方完成。如果需要由乙方完成，则双方应商签补充合同协议，就该部分工程内容明确双方各自的权利义务，并对工程计划做出相应的调整：如果由其他承包商完成，乙方也要与甲方就该部分工程内容的协作配合条件及相应的费用等问题达成一致意见，以保证工程的顺利进行。
注册造价工程师案例分析考试题及答案 6
某分包商承包了某专业分项工程，分包合同中规定：工程量为2400m3;合同工期为30天，6月11日开工，7月10日完工;逾期违约金为1000元/天。
该分包商根据企业定额规定：正常施工情况下(按计划完成每天安排的工作量)，采用计日工资的日工资标准为60元/工日(折算成小时工资为7.5元/小时);延时加班，每小时按小时工资标准的120%计：夜间加班.每班按日工资标准的130%计。
该分包商原计划每天安排20人(按8小时计算)施工，由于施工机械调配出现问题，致使该专业分项工程推迟到6月18日才开工。为了保证按合同工期完工，分包商可采取延时加班(每天延长工作时间，不超过4小时)或夜间加班(每班按8小时计算)两种方式赶工。延时加班和夜间加班的人数与正常作业的人数相同。
问题：
1.若该分包商不采取赶工措施，根据该分项工程是否为关键工作，试分析该分项工程的工期延误对该工程总工期的影响。
2.若采取每天延长工作时间方式赶工，延时加班时间内平均降效10%，每天需增加多少工作时间(按小时计算，计算结果保留两位小数)?每天需额外增加多少费用?
3.若采取夜间加班方式赶工，加班期内白天施工平均降效5%，夜间施工平均降效15%。需加班多少天(计算结果四舍五入取整)?
4.若夜间施工每天增加其他费用100元，每天需额外增加多少费用?
5.从经济角度考虑，该分包商是否应该采取赶工措施?说明理由。假设分包商需赶工，应采取哪一种赶工方式?
参考答案：
1. 若该分包商不采取赶工措施，该分项工程的工期延误对该工程总工期的影响有以下三种情况：
(1)若该分项工程在总进度计划的关键线路上，则该工程的总工期需要相应延长7天。
(2)若该分项工程在总进度计划的非关键线路上且其总时差大于或等于7天，则该工程的总工期不受影响。
(3)若该分项工程在总进度计划的非关键线路上，但其总时差小于7天，则该工程的总工期会受影响;延长的天数为7天与该分项工程总时差天数之差。
2. (1)每天需增加的工作时间：
方法一：计划工效为：2400/30=80(m3/天)，80/8=10(m3/小时)
设每天延时加班需增加的工作时间为A小时，则：
(30-7)×[80+10 ×(1-10%)×A]=2400
解得A=2.71.则每天需延时加班2.71小时
方法二 ：7 ×8÷(1-10%)÷23=2.71(小时)
(2)每天需额外增加的费用为：延时加班小时工资增长额×延时加班时间×加班总人数=20 ×2.71 ×7.5 ×20%=81.3(元)
3. 需要加班的天数：
方法一：设需夜间加班Y天，则：
80(23-Y)+80Y(1-5%)+80Y(1-15%)=2400
解得Y=8.75≈9(天)，需夜间加班9天
方法二：(30-23)/(1-5%-15%)=8.7529(天)
方法三：1×(1-5%)+1×(1-15%)-1=0.8(工日)
7÷0.8=8.75≈9(天)
4. 每天需额外增加的费用为：夜间加班工资增长额×加班总人数+其他费用=20×60×30%+100=460(元)
5. (1)采取每天延长工作时间的方式赶工，需额外增加费用共81.3×23=1869.9(元)
(2)采取夜间加班方式赶工，需额外增加费用共460×9=4140(元)
(3)因为两种赶工方式所需增加的费用均小于逾期违约金1000×7=7000(元)
所以该分包商应采取赶工措施。因采取延长工作时问方式费用最低，所以采取每天延长工作时间的方式赶工。
注册造价工程师案例分析考试题及答案 7
某承包人承接了一重力式码头主体工程，施工合同中规定：工程量为154003逾期竣工按每天1000元罚款。
该工程施工分3个流水段进行，段间、段内施工工艺互无干扰。抛石基床(包括挖泥、抛石、整平)、沉箱安放(包括预制、出运、安装、箱内填料)、上部结构(包括沉箱封顶混凝土、胸墙及面层混凝土浇筑)分项工程各只有一个20人的专业施工队(按8小时计算)施工。各分项工程所需工时见表2-Ⅱ-1，施工进度计划网络见图2-Ⅱ-1(单位：周)。
该承包人根据企业定额规定：正常施工情况下(按计划完成每天安排的工作量)，采用计日工资的工资标准为60元/工日(折算成小时工资为7.5元/小时);延时加班，每小时按小时T：资标准的120%计;夜间加班，每班按日工资标准的130%计。
由于施工机械调配出现问题，致使工作A2推迟1周才开工。为了保证按合同工期完工，承包人可采取延时加班(每天延长工作时间取整数)或夜间加班(每班按8小时计算)两种方式赶工。延时加班和夜间加班的人数与正常作业的人数相同。
经造价工程师分析，在采取每天延长工作时间方式赶工的情况下，延时加班时间内平均降效10%;在采取夜间加班方式赶工的情况下，加班期内白天施工平均降效5%，夜间施工平均降效15%。
【问题】
1.指出图2-Ⅱ-1所示施工进度计划网络图的关键线路和总工期。若该承包人不采取赶工措施，试分析工作A2的工期延误对该工程总工期的影响。
2.若采取每天延长工作时间方式赶工，每天需增加多少工作时间(按小时计算，计算结果保留两位小数)?每天需额外增加的费用为多少元?增加的总费用为多少元?
3.若采取夜间加班方式赶工，需加班多少天(计算结果四舍五入取整)?若夜间施工每天增加其他费用100元，增加的总费用为多少元?
4.从经济角度考虑，该承包人是否应该采取赶工措施?说明理由。假设承包人需赶工，应采取哪一种赶工方式?
参考答案：
1.该工程的关键线路为：A1→A2-+B2→B3→C3。总工期为22周。
工作A2属于关键工作，因此若承包人不采取赶工措施，则工作A2推迟1周开工会造成该工程总工期延长1周。
2.每天需增加的工作时间为：(1x7x8)/(1-10%)/[(22-1)x7]=0.42(小时)。
每天需额外增加的费用为：0.42x20x7.5x(120%-100%)=12.6(元)。
[(22-1)x7]x0.42/1=61.74≈62(天)，因此，应安排62天延时加班，每天加班1小时。
增加的总费用为：[(22-1)x7-62]x20x60+62x(20x60+1x20x7.5x120%)-(22x7)x20x60=2760(元)。
3.需要夜间加班的天数为：7/(1-5%-15%)=8.75≈9(天)。
增加的总费用为：[(22-1)x7]x20x60+9x20x60x130%+9x100-(22x7)x20x60=6540(元)。
4.该承包人应采取赶工措施。理由：采用延长工作时间的方式赶工，需额外增加总费用2760元;采用夜间加班方式赶工，需额外增加总费用6540元。两种赶工方式所需增加的费用均小于逾期竣工罚款1000x1x7=7000(元)，所以该承包人应采取赶工措施。
因采取延长工作时间方式费用最低，所以承包人应采取延长工作时间的方式赶工。
注册造价工程师案例分析考试题及答案 8
某三级公路建设项目路基土石方的工程量(断面方)见表3-Ⅰ-1。
【问题】
1.请问本项目土石方的计价方数量、断面方数量、利用方数量(天然密实方)、借方数量(天然密实方)和弃方数量各是多少?
2.假设土的压实干密度为1.35t/m3，自然状态土的含水率约低于其最佳含水率1.5%。请问为达到压实要求，应增加的用水量是多少?
3.假设填方路段线路长18km，路基宽度10m，大部分为农田。平均填土高度为2m，边坡坡率为1：1.5。请问耕地填前压实的工程数量应是多少?
参考答案：1.计价方数量=500000+1450600+180050+12360=2143010(m3)。
断面方数量=500000+1450600+660800+1450800=4062200(m3)。
利用方数量(天然密实方)=(660800-180050)x1.05+(1450800-12360)x0.84=1713077.1(m3)。
借方数量(天然密实方)=180050x(1.05+0.03)+12360x(0.84+0.03)=205207.2(m3)。
弃方数量=500000+1450600-1713077.1=237522.9(m3)。
2.土方压实需加水数量：1.35x660800x1.5%/1=13381.2(m3)。
3.耕地填前压实数量：18x1000x(10+2x1.5x2)=288000(m3)。
地基基础合同报价清单 · 第19篇
甲方：______________乙方：______________
为了甲、乙双方更好履行合同条款，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守：
一、工程名称：综合楼
二、工程地点：______________
三、承包范围及详细部位：
本工程所有施工内容：
1、土建(垫层、条基、地沟、砌砖、粉刷、预制构件及安装、砼搅拌及浇灌保养、回填、散水、踏步、屋面楼渣、找平、保温块铺设);
2、钢筋(调直、制作、绑扎、安装、保护层控制);
3、木工(支模、拆模、打磨);
4、水电(上下水安装、线路铺设预埋及电器安装);
5、装饰(内外墙粉刷、外墙涂料、地砖及卫生瓷砖的铺设)
四、承包方式和结算方式：
承包方式：本工程在承包范围内以包工不包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内60m运输、包砂石的筛选及搅拌、包工程验收质量达到合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式由乙方承包。
结算方式：本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。乙方超出设计图纸范围(设计变更、工程更改、隐蔽验收除外)和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。五、
承包单价：
单价：255____元/平方米
单价说明：
1、包基础施工前的施工准备、配合工作，如施工放线等工作;
2、包场地清理等工作;
3、包机械安装、调试、保养、操作等相关工作;
3、包施工脚手架、扣件、架板、电缆线、模板、振动板、振动棒、斗斗车等工程施工中的一切工具在内;
4、面积按建筑面积计算;
5、乙方在施工的水电费不包含在内。
六、付款方式
1、甲方和监理公司对工程质量检查验收合格后，按进度付款。基础完工付至10%;主体完工付至50%;装饰工程完工后付至80%;工程全部完工后支付至95%，经甲方有关部门验收合格并办理结算手续后30天内付清结算款。
2、支付方式：甲方付款时采用现金。
七、工期条款
1、总工期历时天，开工时间______________年6月1日，竣工时间______________年______________月30日。
2、如遇下述情况：(a)甲方、建设单位重大设计变更影响;(b)不可抗力严重影响施工;则按实际时间顺延工期。逾期，每超过一天按日计算冲扣乙方工资额500____元。
八、质量条款
1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明，施工方案，设计变更，技术交底，现行施工与验收规范，作为检查、抽检或验收的依据和标准。
2、乙方必须服从甲方管理人员指挥，严格做好工人技术交底，严格按照以上约定的标准进行施工;因乙方原因施工出现质量问题，乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施，直至消除质量隐患，并赔偿因此给甲方造成的损失，工期不顺延，甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决定是否解除合同;甲方也可以不要求乙方采取补救措施，直接解除合同，由乙方承担补救费用，赔偿因此给甲方造成的其它损失
3、浇筑砼垫层时，乙方必须先派人现场设置标高控制点，砼垫层平整度必须控制在+2CM之内，否则由乙方承担所有材料损失。
4、分项工程施工完毕之后，乙方必须先进行自检，合格方能由甲方向监理验收。监理第一次验收不合格，对乙处以500____元违约金，可考虑要求乙方限期整改完毕重报甲方验收;若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经监理第二次验收仍不合格的，甲方有权通知乙方解除本合同，对乙方按已完工合格工程的60%结算，并限期办理有关退场手续。
6、工程质量要求达到"合格"标准，若工程质量未达到标准，则由乙方承担所有材料损失及相关违约责任。
九、甲、乙双方职责：
(一)甲方职责：
1、乙方进场时，甲方就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。
2、提供施工图两份。
3、甲方指派代表，对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。
(二)乙方职责：
1、乙方进场前必须与工人签订用工协议书，内容包括工程质量、施工安全、管理职责和工资发放等手续。
2、乙方不得雇佣18岁以下及不宜从事建安工程施工的作业人员，否则发生一切责任，由乙方自行承担。
3、乙方自带必备的施工工具和用具，工人安全防护用品等;费用包括在承包单价内。
4、乙方不得将承包范围内的'工程转包给他人，否则，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同总价5%的违约金，给甲方造成损失的，承担赔偿责任。
5、乙方施工中每天做到工完料清，工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)。
十、安全条款
1、人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度(处罚标准)，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故由乙方负责。
2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作。
3、因乙方自身管理不善造成的安全事故，均由乙方承担全部责任，甲方一概不负责。
4、对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿，应由乙方自行负责。对于这类伤害或赔偿，乙方应保证并持续保证甲方不负任何责任。
5、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用。
6、由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的损害，由乙方承担一切责任。
十三、解决合同纠纷的方式：
因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。
十四、其他;
(a)本合同自双方签字、盖章之日起生效，保修期满结清余款后自行终止;
(b)本合同一式两份，甲乙双方各执一份，每份均具同等法律效力。
甲方：______________乙方：______________
电话：______________电话：______________
签订日期：____年____月____日
地基基础合同报价清单 · 第20篇
发包人(甲方)：______________
法定代表人：______________
承包人(乙方)：______________
法定代表人：______________
经甲乙双方友好协商，甲方将扎囊县沙包锑矿___号井采掘工程承包给乙方，按照《中华人民共和国合同法》等法律法规规定，签订本合同。
第一条工程概况
1、工程名称：扎囊县沙包锑矿采掘工程
2、工程地点：扎囊县沙包锑矿____号井
第二条承包内容
1、乙方负责对甲方扎囊县沙包锑矿____号井的采掘工程。
2、乙方对承包范围内工程的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。
第三条合同有效期
工程开工至工程结束，具体开工日期以甲方通知为准。工期结束日以甲方通知为准。
第四条合同价格
本工程结算单价：掘进按______________元/米(大写：___________)、采矿(包括出矿)按_____________元/吨(大写：_________)为标准进行结算。
出渣___________元/米(大写___________),巷道支护(木支护)___________元/拱(大写：________)。
第五条结算与付款
1、工程量：乙方根据甲方要求将开采的矿石运输到指定地点，经甲方验收合格后双方测量确定采矿量。甲方有权根据生产要求，随时要求乙方暂停开采。
2、除本合同第四条之外，甲方不向乙方支付任何款项。乙方承包价款包括但不限于机械燃料费、修理和日常维护保养费用、员工工资、奖金、各类津贴、劳动福利保险和学习培训、技术措施、赶工费用、税费，人员机械进退场费用，安全、文明施工、临设等施工涉及的全部费用。临时停水、停电、二次搬运、施工场地不足、在场外食宿、成品保护等所需措施的一切费用和工期乙方已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用。
3、质量：工程完工后，甲方应在收到乙方通知之日起5日内组织专门人员在进行验收。具体验收质量已甲方要求为准。如乙方对甲方的质量验收标准由异议，可向有关机构提起鉴定。
4、结算时间：采掘进尺及采矿量每月月底进行验收一次，结算以甲方的验收报表为准。如乙方对甲方验收报有异议的应当在5天内以书面形式向甲方提出，否则视为接受。
5、付款：双方在确定验收报表及结算单后于次月十五日前付款。付款时乙方应当向甲方开具发票。
第六条甲方权利与义务：
1、按部颁规范标准，对乙方施工的项目进度、质量、安全生产、文明施工、现场管理，进行监督检查。
2、根据对乙方在施工中的违章违纪行为，甲方有权予以处罚或终止合同。
3、工程质量达不到约定标准时，甲方有权对乙方开采不合格的巷道不予结算款项。
4、甲方技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查,及工程的验收;
5、按照合同约定的期限和方式支付合同价款;
第七条乙方权利及义务：
1、全面履行施工合同约定事项，严格按现行质量、安全标准、规程进行施工，确保正常施工。
2、乙方应按照编制的施工方案，合理组织施工和机械车辆调配。
3、乙方在施工过程中发生的水费、电费等由乙方按计量表向甲方定期交纳，或由甲方在付款时扣除。
4、乙方未经甲方同意，不得将本工程转包给第三人。
5、乙方应按约定足额、按期向劳务人员支付工资，否则，由此发生的一切责任均由乙方承担。
6、乙方在签订合同之前已查看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围和周围居民等。
7、乙方进场后，乙方应对施工场地上发生的一切负责(包括施工安全、环境污染、扰民和民扰)，若发生非不可抗力或甲方指令原因而影响施工导致工期拖延及财产损失，由乙方承担一切责任。
8、如果在现场开采工作的过程中，发现电线、水管管道，或者其他公共设施受到损坏，乙方应及时报告甲方。乙方根据有关指示，负责修理那些被损坏的公共设施，并恢复原状，费用由损坏方承担。
9、乙方承担因违反以上各条而导致的一切责任和费用，且不得以任何理由停工和向甲方提出经济补偿要求。
第八条工程分包：
1、乙方将承包的工程非经甲方同意，不得进行任何形式的转包、分包;
2、如甲方同意分包，分包工程价款均由乙方与分包单位结算。
第九条安全文明施工
1、乙方应制定安全措施及安全制度，加强对现场施工人员的安全教育，应遵守安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。承担施工过程所发生的一切安全事故、交通事故均由乙方承担全部责任。
2、甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
3、施工过程中，乙方应当严格遵守政府有关法律法规和规范性文件的规定，遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方，处理交警、城管、运管关系并承担由此发生的.费用及罚款。
4、乙方应当妥善处理施工过程中产生的垃圾，不得随意倾倒;工程完工后3天内应做好施工现场及周边卫生的清洗工作，承担垃圾清除外运及相关的一切费用。保证施工场地清洁符合国家有关规定和文明施工要求，交工前清理现场，并拆除全部临建设施。
第十条安全防护
1、乙方在施工开始前指定安全防护措施，防护措施费用由乙方承担。
2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，指定相应的安全防护措施，由乙方承担安全防护措施费用。
第十一条事故处理：
1、在事故过程中发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，并由乙方承担发生的费用。
第十二条违约责任
1、甲方不按时付款的，按照同期银行贷款利率承担违约金。
2、如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。如致使甲方或乙方被行政机关处罚时，均由乙方承担相应的法律责任或经济责任;因上述原因给甲方造成经济损失时，由乙方赔偿。
3、如在施工现场发生聚众斗殴事件、赌博，每次罚款乙方5000____元;
4、出现下列情形之一的，甲方有权解除合同，并按已完成并经甲方验收合格的工程量的50%结算给乙方。
4.1乙方未按协议要求，配备专业人员进行工作，或者配备的人员不具有从事本协议项下专业工作的知识、经验和水平，经甲方要求调换或者增补，乙方在三日内不调换、增补或调换、增补仍然达不到要求的;
4.2乙方转包或分包本合同的任何权利和义务的;
4.3如因管理混乱，经甲方要求纠正之日起3日内仍不纠正，或纠正不能达到要求的;
4.4乙方违反本合同约定的其他义务，经甲方要求纠正之日起3日内仍不纠正，或纠正不能达到甲方要求的。
4.5乙方未能按规范要求及施工方案、进度组织施工的，经甲方要求纠正之日起3日内仍不纠正，或纠正后仍不能达到甲方要求的;
5、乙方应在接到甲方解除合同的书面通知之日起3天内进行人员、机械撤场，清理完全部临建设施。如乙方未在3天内撤场的，则每迟延一天承担违约金20__________元，甲方有权在向乙方支付的款项中直接予以扣除。
第十三条合同解除
1、甲乙双方协商一致，可以解除合同。
2、乙方有以下情形之一的，甲方有权单方解除合同，工程款按已完成并经甲方验收合格的工程量的65%结算：
2.1乙方未经甲方允许私自将承包的工程进行转包、分包的;
2.2乙方未按约定足额、按期向劳务人员支付工资，严重影响甲方施工、办公的。
3、甲方有权提起15天书面通知乙方无条件解除合同。
第十四条争议解决
甲方乙方在履行合同时发生争议，双方进行调解;调解不成的，向合同签订地漳县人民法院起诉。
第十五条本合同自甲乙双方签字盖章后生效;
第十六条其他
1、本合同未尽事宜经双方协商可签订补充合同，补充合同与本合同具有同等的法律效力。
2、本合同正本一式两份，由甲乙双方各持一份，具有同等的法律效力;
甲方：______________乙方：______________
法定代表人：______________法定代表人：______________住所地：______________住所地：______________
合同签订时间：____年____月____日
地基基础合同报价清单 · 第21篇
甲方：(以下简称甲方)______________
乙方：(以下简称乙方)______________
甲方将凤凰城B栋二楼750㎡室内装修承包给乙方，为了明确各自责任，经双方协商达成如下条款
第一条工程名称：全优加芬兰探索式早教机构装饰工程
第二条工程地点：凤凰城商城B栋二楼
第三条工程内容：早教中心室内装修(详见内清单)
第四条承包方式：包工包料、包干方式
第五条工程造价：预算价：陆拾柒万捌仟肆佰伍拾陆____元整(678456.0____元)最后工程总价经双方审定为陆拾贰万____元整(620______0.0____元整)如图纸不变更或甲方不增加其他工程工程总价不变
第六条合同工期：开工日期20______年4月1日，竣工日期为20______年6月20日，共80个工作日，每日需经双方确认是否能施工。如因其他的客观因素影响工程进度，工期可以相应顺延。
第七条付款方式：乙方人员进驻场地，材料进入及施工10天内，甲方支付总价款的20%，约应付人民币拾贰万肆仟____元整(124000____元整);总工程量完成40%以上时，甲方第二次付总价款的30%，约应付人民币拾捌万陆仟____元整(186000____元整);总工程量完成90%以上时，甲方支付总价款的30%，约应付人民币拾捌万陆仟____元整(186000____元整)所有工程竣工验收合格后的'20个工作日内，甲方支付剩余所有款项，即付人民币拾贰万肆仟____元整(124000____元整)。
第八条设计变更：如施工当中需要变更图纸及项目，需双方协商认可，其变更增加的费用由甲方承担
第九条工程质量：乙方必须严格按图施工，精益求精，努力创造优良工程，不偷工减料，以次充好，影响工程质量
第十条甲方双方职责职责：
甲方职责：
(1)甲方须无偿提供施工场地的电力设施。
(2)甲方应按时支付工程款，不得延缓付款，以免延误工期。
乙方职责：
乙方必须在规定的时间内按时完成工程，因施工操作不妥，造成安全事故，其责任由乙方承担。
第十一条违约责任：甲方不按时付工程装修款，每逾期一天，处罚1000____元，乙方延误工期，每逾期一天，处罚1000____元。
第十二条合同纠纷：以上条款未尽快事宜，双方协商解决，如出现纠纷由甲乙双方当地人民法院裁决
第十三条本合同壹式两份，甲乙双方各执壹份，双方签字后法律生效
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
地基基础合同报价清单 · 第22篇
发包单位：__________________
承包人：__________________
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。
一、第一条：工程概况
湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按____米计算。
二、第二条：施工方案
1、护坡
（1）、基底宽____米，厚____米，自下而上慢慢收至高度为____米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖）。
（2）、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。
（3）、完工后做围墙10米左右。
（4）、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。
三、第三条：合同工期
1、经双方协商确定，工程期为日，暂定于自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。
四、第四条：价格及付款方式
1、工程总承包价为_________元。
2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清（时间按验收合格之日起计算）。
五、第五条：甲方义务
1、按合同向乙方拨付工程款。
2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
六、第六条：乙方义务
1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。
2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。
七、第七条：施工安全
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。
八、第八条：验收
工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。
九、第九条：违约责任
1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金（按应付金额的.银行同期贷款利率计算支付利息）。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金；
逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。
十、第十条：其它
本合同于_________年_________月_________日由双方在签订，自双方签字或盖章后生效，一式份，上方各执一份，上交份。
发包单位（甲方）（盖章）__________________
授权代理人（签字或盖章）：__________________
联系电话：__________________
承包人（签字或盖章）：__________________
联系电话：_________年_________月_________日
地基基础合同报价清单 · 第23篇
甲方：_________
乙方：_________
经双方协商现将宜良世纪良城一期二段8—14栋新建水电工程以单包形式承包给乙方安装如下：
1、安装砖墙的所有线合及配所有砖墙上的二次线管，以每个_____元的人工费安装及配管。
2、打所有线槽及水槽，以每个____元的人工费计算。
3、安装强弱电箱及配管以每个____元的人工费计算.(注：安装强弱电箱要求粉墙之后方可施工，及高出墙面0.5㎝左右。)
4、以上尺寸以水平线为准。
一、晋通插座以1____米水平线下65分。
二、开关以水平线上45分。
三、照明控制箱以水平线上55分
四、弱电箱以水平线下45分。
5、以上安装如有不符合尺寸要求，出墙及因二次配管不到位，堵管等原因的`由乙方承担一切责任。若因工程质量不过关或反工浪费的材料进行赔偿。
6、工具由乙方自带。
7、安装过程中只付生活费壹仟元左右，乙方安装完工后监理验收合格后付完成量的70%的人工费，工程竣工后60天内付清所有人工费。
8、安全由乙方自行负责。甲方不承担安全任何责任。进入施工现场不准饮酒、打架、闹事、不准拿工地上的任何东西回家。如有以上任何安全事故由乙方自行负责。
9、如果因人员及技术人员欠缺等因素造成停工、待工甲方有权收回工程，不付一切费用。
10、本合同一式两份，双方各执一份，双方所执合同具有同等的法律效力，自双方签字之日生效，付清所有工程款后自动失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
-
为了您方便浏览更多的地基基础合同报价清单网内容，请访问地基基础合同报价清单
