一起合同网

导航栏 ×

工程承包协议书

发布时间:2022-09-16

[优质合同] 工程承包合同书范文网页版。

现如今,合同是可以保护我们的合法权益不受到侵犯。签订合同时不能把自己的意志强加于人。施工合同是双方当事人之间权利义务关系的协议。签订施工合同时不允许任何单位和个人进行非法干预,那么,一份好的施工合同范本都有哪些内容?下面是小编帮大家编辑的《[优质合同] 工程承包合同书范文网页版》,供您参考,希望能够帮助到大家。

出包方:(以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

我公司承建的项目工程,为解决我项目工程的技术工种和普工劳动力问题,经协商将该项目的部分工程承包给乙方负责组织劳动力施工。为明确甲乙双方的权利和义务。本着平等互利、等价有偿的原则,根据本工程的实际情况,经甲乙双方协商 一致达成下列条款,共同遵守。

第一条、本项目工程概况

1、本项目工程为钢结构厂房

2、工程地址:

3、建筑面积:m2左右。

第二条、承包工程内容及计价

1、本工程施工建设采用平方米劳务工资包干办法进行施工,其施工内容如下:

该工程的室内强电供电线路、强电电器安装、人工工资单价:

1)、以上人工工资按8元/m2建筑面积包干施工,本单价包含人工费、工具费、安全文明措施费等。(角铁架等现场使用工具由甲方负责)

第三条、乙方的承包要求

乙方所用的工具、劳保服务器、安全帽、安全带由乙方自己提供,食宿由乙方自行解决。

第四条、人工费支付

1、按每月进度的90%支付人工费。

2、剩余10%待乙方工作完成后30天内付清。

第五条、工程质量责任

1、乙方在施工过程中,应始终坚持“百年大计、质量第一”的原则。严格按操作技术规程组织施工。

2、本项目工程的工程质量,必须达到国家检验评定合格标准的规定或协议规定的标准。

3、工程质量检测验收的依据,按国家《检验评定标准》GBJ300-88和《施工验收规范》为依据。

第六条、甲乙双方权利、责任、义务

1、甲方权利、责任和义务

1) 甲方有权利、责任和义务

2) 甲方根据施工生产计划,提供图纸一套给乙方

3) 乙方组织的管理人员和工人,必须经甲方审批后进入工地, 甲方有权监督乙方发放工资。如果乙方克扣工资、拖欠工资等原因导致工人闹事或政府部门干涉的,甲方为此支付的费用及损失由乙方承担,并承担的赔偿,甲方有权直接从劳务费中扣除。

2、乙方权利、责任和义务

1) 乙方有权就工程技术咨询甲方,寻求甲方技术方面的支持

2) 乙方应提前向甲方提出材料使用计划。

3) 乙方必须定期对其工程人员进行安全、质量意识教育。对其工

作人员的一切行为负责。乙方工人若有偷盗行为,甲方有权利对乙方处予罚款,并有权在劳务工程费中扣除。同时,甲方视行为及情节决定是否送公安机关处理。

4) 乙方必须遵守国家的法律、法规,严格按规范施工,并主动接受甲方各方面管理制度。

5) 乙方必须每次参与甲方和项目部组织的工作例会,必须服从甲方统一安排和指挥。

6) 乙方必须遵守甲方、建设中及相关主管部门有关施工作业管理的相关规定,若达不到要求而被罚款者,甲方有权按照罚款单金额从当月应支会的劳务费中直接扣除。

第七条、安全

1、乙方对承包项目的安全施工负责,严格执行国家、营口市、甲方及上级单位的麦穗、法律、规范、标准和制度,不得违章指挥,严禁违章作业,严格执行安全技术交底,必须对进场人员进行安全教育。

2、乙方进入施工现场进行环境保护教育和法律教育,工人必须遵守环保法规及有关规定、制度要求,如乙方在施工中违章违规造成罚款,一切经济责任由乙方承担,若甲方先行垫会,有权从乙方的工程款及保证金中扣除。

3、乙方对施工过程中的安全文明生产负责,在施工过程中,若工程中出现事故,单次发生费用在5000元以内(含5000元)由乙方承担,发生费用在5000元以上的,经国家相关部门认定后,超过部分由甲方80%、乙方承担20%。

第八条、其它

1、本合同经甲乙双方签字盖章生效,在本项目工程完工结尾款后自然失效。

2、本合同经甲乙双方签字盖章后,未经对方同意,任何一方均不得终止合同。

3、如甲方不按合同付工程款,乙方有权停止施工并向法律部门上述。

4、本合同经甲乙双方签字盖章后,具有同等法律效力。

5、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方: 乙方:

拓展阅读

合同阅读: 关于工程劳务承包合同通用版范文网页版


在这个飞速发展的社会,可少不了合同范本这个东西,签订合同时要不断协商,直至达成一致。施工合同也被称为工程合同或者包工合同。签订施工合同就会受到法律的约束,那么,你知道施工合同的主要内容是什么吗?小编特地为大家精心收集和整理了“合同阅读: 关于工程劳务承包合同通用版范文网页版”,供大家参考,希望能帮助到有需要的朋友。

关于工程劳务承包合同范本

(一)

甲方:烟台汽车配件有限公司

乙方:

依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就烟台汽车配件有限公司办公楼工程施工承包相关事宜,经双方协商达成一致,订立本合同。

第一条、 工程概况

工程名称:烟台汽车配件有限公司办公楼

工程地点:

第二条 工程承包范围

基础部分至四层泥水、钢筋、木工的所有工程量。

第三条 工程工期劳务承包合同范本

1.计划开工日期:________年____月____日,计划完工日期:________年____月日 ;

2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

第四条 工程质量标准

所承包工程范围内的工程质量必须达到_优良_。

第五条 合同内容

甲方责任和义务

1.负责统一制定各项管理目标,物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、各分项工程的控制、监督、检查和验收。

2.负责与设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。

3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。

4.及时提供由甲方供应的施工材料。

5.协助乙方管理现场施工人员。

第八条 乙方责任和义务

1.遵守国家政策和法律法规;做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

3.服从甲方的监督、检查、管理;接受甲方有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。

4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的经济损失及各种罚款。

5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供的材料及其他设施。

6.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资,承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;

8.为其施工人配备必要的劳动保护用品(手套及其它相关的防护用品);

9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

10.有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。

1

1.管理好自己的施工队伍,若有不服从甲方合理安排和要求,按照1000元次的标准罚款;不得在工地进行违反犯罪活动,一旦造成犯罪的后果,甲方概不负责。

第九条 环境保护、安全生产和文明施工

1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工等方面的教育;依据国家法律法规,监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。

2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。合同期内发生的一切意外事故,均由乙方承担一切责任后果和经济费用。

3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

第十条 材料、设备供应与管理

1.甲方提供给乙方使用的材料应及时、保质保量,根据工程计划需要向乙方提供。

2.甲方提供的材料负责到各楼层交乙方保管,乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料 (包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。

3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担。

第十一条 承包方式、价格及包含的内容

1.承包方式及单价:本工程以固定单位面积清工造价计价的形式发包,承包价格按照建筑面积每平米390.00元计算。

2.承包价格所包含的内容:

2.1甲方负责以下材料:

土建主材:钢筋、砼、水泥、砂石、砌体材料、外墙面砖、保温材料、防水材料等材料;

2.2除甲方提供的材料外,其它本专业工种承包范围内需用的全部材料、机具、辅材及用品均由乙方自备.

即:承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费;施工所用的机具费用;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日的费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;清理现场承包工作面各自的施工垃圾在各楼层按甲方指定的场内地点归类堆放的用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;

第十二条 结算办法及付款方式

1、工程结算方式:工程竣工结算时按甲方提供的设计图纸、设计变更和现场签证,按建筑面积390.00元每平方米(不包含任何税金)进行结算。综合单价不再调整。

2.甲方不预付乙方生活费用。

3.付款方式(以人民币现金或现汇支付):

3.1过程付款:甲方根据实际工程进度按下列形式向乙方支付工程款(进度达到并提交完整付款资料后七个工作日内支付):

1、施工设备进驻施工现场,并着手挖基,支付: 元;

1)当主体框架结构施工完成基础时,支付工程款 ;

2)当主体结构验收完成

第一层时,支付工程款 ;

3)当主体结构验收完成

第二层时,支付工程款 ;

4)当主体结构验收完成

第三层时,支付工程款 ;

5)全部竣工验收通过,支付工程款

6)总工程款的 ,作为工程保证金。

第十三条 施工验收

1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。

竣工验收时,甲方相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内

第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合

第三方工作的费用另外协商)。

3.乙方提出书面验收报告后十五个工作日内,甲方不及时验收,即视为工程合格。

第十四条 工程保修

1.保修范围、期限:________年_。

2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。

第十五条 争议

1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果;

2.1 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

2.2 调解要求停止合同工作,且为双方接受;

2.3 仲裁机构要求停止合同工作;

2.4 法院要求停止合同工作。

第十六条 合同解除

1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因甲方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。

2.因不可抗力或甲方原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。

第十七条 合同终止

双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。

第十八条 合同份数

本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方签章:

20430

乙方签章:____日期:

关于工程劳务承包合同范本

(二)

甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动民法典》和有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经甲乙双方友好协商,甲方将 以劳务大包方式承包给乙方。

为明确双方权利与义务,特拟定如下条款,供双方共同遵守。

一、工程概况

工程名称:

工程地点:

工程规模:

二、工程承包和结算方式

该工程以劳务大包方式承包给乙方,承包价格采取分项单价组和总价的形式,按陕西定额建筑面积计算方式(凸窗不计算面积、阳台按半面积计算)结算,综合单价为 元㎡(不含税金)的承包单价一次性包死 。要求承包企业(队伍)必须具有施工劳务企业资质、安全资质、用工资质,拥有专业的劳务班组,工作人员要持证上岗。

三、工程承包范围和内容

施工图和施工图变更文件范围内的基础工程、主体工程、二次结构、抹灰工程、楼地面工程、屋面工程、室内外回填、室外散水及台阶、设备基础、主体结构施工资料等所有的土建部分工程(毛墙毛地)。其中承包单价包括以下具体内容:

(一)、包含内容:

1、基础工程:地下井桩钢筋的制作、绑扎、安放、浇筑,基础垫层浇筑,防水保护层浇筑(不含卷材防水)

2、主体工程:钢筋下料、加工制作、绑扎、安装、焊接、套丝连接(含套筒材料费);模板下料、制作、支模及拆模、螺杆割除(所需氧气、乙炔、焊枪材料由乙方自备并承担费用)、定制模板吊运、安装、拆除、清理上油(含定型钢模板租赁费);砼浇筑、养护、打磨、泵管连接、清理、保养、包括后浇带及电缆竖井;主体内外脚手架和现场临时设施的搭设、拆除、码放、钢管的刷漆(上述所需材料由乙方自备并承担费用);主体施工测量放线(控制线由甲方负责)。

3、二次结构:填充墙(砌体工程)、圈梁、过梁、构造柱、女儿墙、止水反梁、散水、台阶等。

4、抹灰工程:内墙抹灰、外墙抹灰(含门窗洞口及线条等)、女儿墙抹灰、压顶抹灰、楼梯走道、伸缩缝、玻璃条。

5、楼地面工程:楼地面基层找平及清理、水泥砂浆找平、混凝土垫层、面层找平及拉毛、混凝土的养护。

6、屋面工程:炉渣找坡、水泥砂浆找平、C排气管的钻孔及安装、刚性层的钢筋制作、安装、调制。

7、机械设备:塔吊、电梯、布料机、吊篮、钢筋机械、(焊接机械)木工机械、砼工机械、配电柜、二级配电箱、电缆、电线及楼层养护用水管道、管件均由乙方负责,甲方负责二级箱以上配电设备和电缆及____市管网,供水点到施工现场的管道、管件。

8、材料:商砼、钢筋、防水、保温隔热、止水钢板(止水条)须到施工现场内、砖、沙、水泥、石子等工程所需的主要材料由甲方提供,其余材料由乙方提供(防水螺杆、钢管、方木、模板、扣件、丝杆、机械连接套筒、剪力墙穿墙螺杆、砼防冻保温材料、周转材料、辅助材料、人工费、临时用电、水材料等)乙方不负责水电费。

9、施工管理:乙方必须拥有完整独立的项目部机构(施工总负责1名,技术负责人1名,安全负责人1名,技术人员1名,质量员1名,材料员1名,施工员1名)

10、场内所有材料的二次搬运、垃圾清理。

1

1、乙方必须做好创建省级文明工地创建的硬件工作(作业棚搭设、安全通道搭设、三包、四口、五临边的防护、临时上下爬梯、防护棚、标牌安装、楼内场地的卫生、临时宿舍内务管理、场地硬化、环境卫生等)。

1

2、设施配合:乙方积极配合其他安装队伍,提供塔吊、电梯等内容,做好各工种间的工序穿插、成品保护。

1

3、砼、钢筋按图纸量加2%的损耗(钢筋下脚料归甲方处理),石子沙子不能超出3%, 材料超出损耗范围甲方将在工程款扣除(按照甲方购买价格计算)。

1

4、施工人员意外伤害保险费:保险由甲方代为购买,费用在乙方工程款中扣除。

1

5、按照提交完整的报表,原始技术经济资料,配合甲方办理交工验收。做好施工现场周围建筑物、构筑物和地下管线和已完成工程部分的成品保护工作,因乙方对成品损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失。

(二)、不含内容

1、外墙保温和涂料、商业面积的石材贴挂、强电、弱电、消防、通风、采暖、防水工程、门窗、给排水。

四、质量标准

乙方承包的全部工程内容必须符合相关的标准和规范要求,工程一次验收合格率达到100%。观感质量要求:砼不得由漏筋、蜂窝、麻面、气泡、夹渣、跑模等外观质量缺陷,墙柱梁板的阴阳角应方正(拆模后如需保护应采取包模措施),构件实测项目按施工验收规范中的要求进行实测实量,实测结果应达到90%以上,总体质量标准必须符合国家规范要求 ,如出现施工质量问题,乙方负责承担全部经济责任及相关后果。

五、工程工期要求

以基础垫层(砖模)施工开始至承包范围的工作内容完成达到竣工验收为止,有效工期 天。________年____月____日至________年____月____日(具体完工验收时间统一安排),冬季为有效施工时间。

乙方进场后,依据甲方工期要求和施工现场在实际状况,编出详细、具体、切实可行的施工组织方案(交甲方存档备查);科学组织、合理安排、确保施工工期在合同期限内完成。

六、工期顺延

1、由于人力不可预见和不可抗拒的自然灾害而被迫停工的。

2、因甲方变更计划或变更施工图而不能继续施工的。 3因甲方不能按期提供施工图、材料、设备或所需材料、设备进场后不符合规范要求而被迫停工或不能施工的。

4、外界干扰造成的停工。

七、停工

考虑到政府政策的变化可能导致停工,停工期间甲方不承担乙方的任何经济损失。

八、安全生产和文明施工

1、安全目标:创建零事故工程;文明施工的目标:创建省级文明工地。施工期间应在施工场地配备有关安全生产的标准、规范、制定各种安全技术操作规程,并设臵在操作明显的位臵。安全技术操作规程应该为安全活动和安全教育的主要内容。

2、乙方进场后双方签订详细的与本合同具有同等法律效力的安全生产、环保、工程质量等责任书。施工作业前,乙方技术人员应将分部分项工程有关施工安全技术向施工班组、作业人员进行安全技术交底,安全管理人员应参加安全技术交底,安全技术交底必须以书面形式进行,并经交底双方签字确认。

3、乙方进场必须统一组织、审查严禁使用来路不明的社会闲杂人员,对发现的事故隐患,必须按定人、定时、定措施的三定原则进行整改,做好书面记录并存档。

4、乙方人员要统一着装,且衣着干净、行为文明。

5、乙方对外来的务工人员及时办好暂住证。

九、付款方式与工期

1、该工程双方约定:工程主体施工到正二层后开始首次付款,按完成工程量的75%支付给乙方劳务费,然后按月完成工程量75%支付,主体封顶及二次结构完成付至劳务费得85%,办完工程结算付至劳务费的95%。留5%保修金(保修金不计利息)在________年内无质量问题一次性付给乙方。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严厉,为确保工程按期竣工,故乙方进场需交纳施工进度保证金 万, 安全质量保证金万,计人民币 万元。工程施工进度保证金、质量安全保证金按工程进度比例返还。

2、乙方进入施工现场必须按照甲方确定的工期编出详细的(年、月、周)进度计划。在施工过程中应认真组织,精心施工,保证工期按时完成。如因乙方的原因造成工期延误,扣除工期保证金,工期不顺延,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚,总工期延迟一天罚金5000元,月进度推迟一天罚款元。

十、双方的权利与义务

(一)、甲方

1、甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款的内容实施处罚,经济赔偿及辞退权利。

2、甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容应无条件遵照执行。

3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费,如因甲方随意拖久,造成的一切损失及后果均由甲方承担,乙方可向甲方依法追偿产生的全部费用(包括但不限于:诉讼费、仲裁、评估鉴定及律师代理费用)。

4、甲方有权根据施工图和相关文件向乙方进行宏观性施工技术、安全质量和验收标准进行交底工作(具体施工方案,交底由乙方完成)

5、甲方负责施工中的施工进度、质量、安全、管理等方面的监督、检查、考核。

6、甲方应及时向乙方提供施工图纸1套及施工前的相关资料。

7、甲方对乙方提供来的施工工作人员实行实名制,建立健康状况档案,有权禁止乙方雇用残疾、智障人员。

8、甲方应及时按照乙方要求提供甲方供给材料(商砼、钢筋、砖、水泥、石子),如有拖延乙方有权向甲方索赔。

9、因自然灾害(地震、大风、雷电、暴雨、冰冻)所造成的损失,乙方只承担自身的财产损失,其余均有甲方承担。

10、如甲方临时用工费在当月不超过一千元,不计费用。

(二)、乙方

1、乙方必须向甲方提交符合承包合同资质、安全资质、用工资质,必须要为工人交纳意外保险,主动承担合同的全部工作,确保工程质量、进度、安全。

2、乙方在进场施工前,必须进行施工图纸审核,发现设计图纸内容有遗漏或错误时,应立即向甲方技术部门报告,否则乙方也将承担相应的责任。

3、乙方必须按照施工规范进行安全生产,必须保证安全、文明施工,要有可靠的安全措施。在施工过程中发生的一切安全事故和所产生的费用,由乙方承担全部责任,甲方概不负责。

4、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求指令,并提出自己的见解,供甲方参考。

5、乙方不得瞒报,私自雇用残疾及智障作业人员,同时应提供所有乙方施工人员的花名册及身份证复印件。

6、乙方要管理好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动(如赌博、卖淫嫖娼等)因此所产生的后果,乙方负全责,甲方概不负责。

7、为确保工期乙方必须按照甲方要求保证施工劳动力、机械设备、和耗材的供应。

8、乙方应按照施工图纸和施工计划,提前15天向甲方提供甲供材料计划单,不能随意多报少报,误差控制在2%之内,超出部分给甲方带来的损失由乙方承担,乙方对甲供材料的进场应及时验收、保管,施工现场材料、构件、建筑垃圾等应按照平面布臵图定点分类堆放,如因乙方对甲供材料进场后的保管工作不到位,给甲方带来的损失由乙方承担。

9、工程施工期间的人力资源安排:要求乙方必须针对本工程,做出各阶段计划用工数表,甲方将依据计划表对乙方在各个施工阶段的实际用工量进行复合,少一人一天扣200元,无上限,若乙方实际人数少于计划人数的20%,甲方有权清退乙方,并对其造成的各种损失进行索赔。

10、乙方进场____月内,甲方应在承包工程所在地按规定帮助办理相应保险,其费用在乙方工程款中扣除,并提供购买保险票据给乙方检查,提供不来者结算按2元㎡扣除,由此而引起的一切责任后果及费用由甲方承担。

一、关于工伤(人损)和拖欠工资

1、乙方承包工程施工期间,乙方员工、雇佣人员的工伤事故,乙方员工、雇佣人员造成的

第三方人身、财产损害,均由乙方负责解决处理,甲方不负责任何责任。

2、在本工程施工和完工后,乙方应按时支付工人工资,并需提供支付工人工资表。如因乙方无理克扣和拖欠工人工资,出现乙方人员、所聘人员向有关部门举报拖欠工资现象,一切责任及后果乙方承担。如因上述事项,造成甲方任何名誉、财产损失,甲方有权在乙方劳务费用中直接扣除或直接代行赔偿;费用不足抵偿甲方可向乙方依法追偿因此产生全部费用(包括但不限于:诉讼、仲裁、评估及律师代理费用)。

二、违约责任

1、甲乙双方要诚信为本,严格按照上述协议条款执行,不得随意更改条款,更不能违约,如有违约,造成经济损失由违约方承担,并承担协议总价款20%的违约金。

2、如因甲、乙方原因损害对方公司名誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,受损方有权要求损害方赔偿全部损失,受损方可向损害方依法追偿因此产生的全部费用(包括但不限于:诉讼、仲裁、评估、鉴定及律师代理费用)。

3、属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响工程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。

关于工程劳务承包合同范本

(三)

甲方: 身份证号:

乙方: 身份证号:

甲方将甘肃____市武龙区水电站引水渠工程项目的劳务工程承包给乙方,经甲乙双方协商,双方本着平等、互利的原则,特议定以下条款:

一、工程名称及地址:

1.工程名称:

2.工程地点:

3.工程承包方式:劳务

4.工程承包内容:支模、浇筑砼,临时架搭棚设施及手用工具。

二、工程承包价额:

1.引水渠底工程支模、浇筑砼,甲方按每立方米元给乙方计价。

2.引水渠堤工程支模、浇筑砼,甲方按每立方米元给乙方计价。

三、结算方式:

1.乙方进场施工

第一个月,当月月底甲方保证按当月工程进度月支付 %,(按月给付乙方工程款以此类推)。

2.乙方完成全部工程,甲方保证在一个月内支付全部工程余款款额。

四、甲方职责:

1.甲方负责协调周边以及上下级关系,确保乙方顺利进场施工。解决乙方住、吃等工作,不停工滞料,若因停工滞料给乙方造成的经济损失均由甲方承付给乙方(按乙方正常工作日人平收入的标准计算)。

2.甲方确保乙方在施工中所须的砼到位、用电、及机械设施,作好安全防范工作,每月召开一次对员工的安全、文明施工教育会议。派专职安全员及质量员,对安全质量进行检查,若因安全设施不到位引发的安全事故所造成的一切责任均由甲方承担。

3.甲方按乙方的施工进度,确保工程款额按时支付给乙方。

四、乙方职责:

1.乙方进场后,必须服从甲方管理人员的管理。保证安全、文明施工。各工友要团结友爱,不打架斗殴,确保工程顺利完成。

2.在施工中,对模板工程的支撑的力度以及钢度要达到,模板支好后必须要进行全面、严格检查,保证不涨模、不漏模。方可进行浇筑砼,人头石放入时不能成堆,交铺开,保证工程质量。模板托落后进行检查对存在的问题,先报施工员后按质量要求进行整改处理。

五、其它事宜:

1.乙方进场后,生活、住宿由甲方统一安排,费用由甲、乙双方按实际就餐人员分摊。

2.本协议合同一式四份,甲、乙双方各执二份,此合同双方签字后具有同等的法律效力。未尽事宜由双方协商解决。

甲方: 乙方:

________年____月____日________年____月____日

关于工程劳务承包合同范本

(四)

甲方:

乙方:

兹有乙方承包甲方乐山XX公司焦炉尾气综合开发利用项目生产性辅助用房、检修库工程项目,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国民法典》和有关规定,按照平等、自愿、协商一致的原则,双方签定劳务项目承包合同如下:

一、劳务承包项目: 生产性辅助用房、检修库劳务承包合同范本

二、承包期限: 201________年____月____日________年____月____日

三、承包费用: 钢筋每平方米40元(包括人工费、钢筋制作机械、扎丝、焊条、钢筋对焊和素焊、二次浇筑)、基础钢筋制作安装毎吨500元。

四、承包工程量:生产性辅助用房和检修库设计图所包揽的主体结构工程.

五、承包费支付方式:乙方完工后经由甲方验收合格,甲方以现金或支票方式按每月完成工程量的80%付款与乙方,剩余20%竣工验收后一次付清。

七、所有施工工程量及费用按设计图纸结算。

八、承包期内乙方的职责、任务和要求:

(一)、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度,爱护甲方的公共财物和设施及环境。

(二)、在承包期内,对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇,由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。

(三)、具体职责、任务和要求:

1、严格按照设计图及国家相关质量验收规范施工作业。

2、乙方对钢筋制作质量负责。若由于质量问题发生的经济损失由乙方负责。

3、乙方负责自有作业人员的安全卫士健康问题,严格按照国家相关操作规程操作机械,若发现安全隐患应及时上报甲方。因迟报或瞒报造成的经济损失由乙方负责。

4、乙方务必在合同约定的工期内完成所承包的施工任务,必须在________年____月____日前完成生产性辅助用房和检修库的主体结构工程。

5、在施工工期内,乙方要加强其自有作业人员的安全教育和自我保护意识教育,时刻注意并确保用电用水安全,共同创建优质健康的工作环境,达到安全文明施工。

七、合同的变更、解除或终止:合同已经双方认真研究,慎重考虑而达成一致,均必须共同遵守,需要变更、解除或终止,必须经双方协商并一致同意,未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。

八、违约责任:

(一)、甲方无故不按时向乙方支付承包费用,按承包费的5%向乙方支付滞纳金。

(二)、如乙方未按职责、任务和要求履行职责,完成任务,甲方有权要求乙方从新整改,如整改无效,甲方有权按不底于承包费总额的5%扣减当月承包费。

(三)、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的,由乙方照价赔偿。

(四)、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的,各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。

九、未尽事宜:其它未尽事宜由双方共同协商,签定补充条款作为本合同附件,具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的,以国家法律、法规为准。

十、本合同一式四分,甲、乙双方各持一分;甲方存档一分;财务部门备案一分。

甲方负责人签字 : 乙方负责人签字(印鉴):

(盖章) 住址:

身份证件号码:

________年____月____日________年____月____日

关于工程劳务承包合同范本

(五)

甲方:_河南XX公司

乙方:

依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就河南财专后勤服务用房项目(二期)浴室(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

第一条 工程概况

工程名称:_河南财专后勤服务用房项目(二期)浴室工程 工程地点:_郑开大道

3.5公里处路北

第二条 工程承包范围

木工、钢筋工工程(包括文明施工及小五金、包工具包施工机械)。

第三条 工程工期

1.计划开工日期:________年____月____日,计划完工日期:________年____月____日,总日历天数40天;

2.主要节点工期:地下室、一层、二层各十天劳务承包标准合同范本.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

第四条 工程质量标准

所承包工程范围内的工程质量必须达到 合格 。

第五条 甲方责任和义务

1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。

3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。

5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。

6.负责乙方住宿租房费用,其生活用水、用电由乙方负责。

7.负责乙方进场施工和工程结束退场车费的50%。

8.负责开设统一饭堂,伙食费由乙方承担。

9.协助乙方办理现场施工人员出入证件。

第六条 乙方责任和义务

1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

3.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。

4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的经济损失及各种罚款。

5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。

6.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;

8.为其施工人配备必要的劳动保护用品(手套及其它相关的防护用品);

9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

10.有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。

1

1.管理好自己的施工队伍,遵守工地的一切规章制度,如有违反受到业主处罚,除了业主处罚外,甲方还追加1000元次的罚款;不得在工地及之外进行违反犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成犯罪的后果,甲方概不负责。

第七条 环境保护、安全生产和文明施工

1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。

2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。 发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。 加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和

第三方财产造成损害和妨碍。

第八条 材料、设备供应与管理

1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供。

2.甲方提供的材料负责到各楼层交乙方保管,乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。

3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担。

第九条 承包方式、价格及包含的内容

1.承包方式及单价:本工程以固定人工单价计价(人工单价以双方签字的分部分项工程量清单计价表的单价结算)的形式发包。

2.承包价格所包含的内容:

承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:施工所用的机具费用;机具用的易损件及地拖线;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日的费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;清理现场承包工作面各自的施工垃圾在各楼层按甲方指定的场内地点归类堆放的用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;

第十条 结算办法及付款方式

1. 以图纸总建筑面积加一层的32面积计算,㎡ 。。

2.甲方不预付乙方生活费用。

3. 按节点支付工程款,地下室完成后付工程款的 ,主体二层结束付总工程款的 ,主体完工付总款的 ,预留 的保证金待粉刷完成后付清。

第十一条 施工验收

1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。

竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内

第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合

第三方工作的费用另外协商)

第十二条 工程保修

1.保修范围、期限:________年_。

2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。

第十三条 保险

1.甲方负责办理乙方施工人员意外伤害保险。

2.保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

第十四条 争议

1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果;

2.1 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

2.2 调解要求停止合同工作,且为双方接受;

2.3 仲裁机构要求停止合同工作;

2.4 法院要求停止合同工作。

第十五条 不可抗力

1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。

2.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。

3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。

4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

第十六条 合同解除

1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。

2.因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。

第十七条 合同终止

双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。

本合同一式__3_份,甲方_2_份;乙方_1份。

本合同双方约定_签字_后生效。

合同签订时间:______________

合同签订地点:______________

甲方(盖章):______________ 乙方(盖章

建筑工程承包合同书范文wps版


在这个飞速发展的社会,可少不了合同范本这个东西,签订合同后不允许任何外界因素非法干预。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方签署的一份协议。签订施工合同时如果不仔细,就有可能出现合同欺诈,那么,您有没有了解过怎么去写一份施工合同呢?下面是由小编为大家整理的“建筑工程承包合同书范文wps版”,欢迎您参考,希望对您有所助益!

外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。

四、承包方验收通知书送达____日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。

五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

第十条 纠纷解决办法

建筑工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可选择下述第( )项处理:(1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁,(2)直接向人民法院起诉。

第十一条 合同的生效与终止

一、本合同一式____份,合同附件____份。甲乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送-----------------机关、建设主管部门备案。

二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章即生效日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

三、本合同签订后,承、发包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

甲方:____

法定代表人:___

乙方:____

法定代表人:___

合同签订日期:_____

签约地点:________

[优质协议] 工程承包合同(示范文档)


合同可以维护我们的合法权益。很多时候都需要用到它。制定合同时要遵循等价有偿的原则。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方应该签署的协议。签订施工合同时如果不仔细,就有可能出现合同欺诈,那么,你是否知道签施工合同具体有哪些步骤呢?下面是小编帮大家编辑的《[优质协议] 工程承包合同(示范文档)》,仅供参考,希望能为您提供参考!

发包人(甲方):扎囊县沙包锑矿

法定代表人:

承包人(乙方):

法定代表人:

经甲乙双方友好协商,甲方将扎囊县沙包锑矿___号井采掘工程承包给乙方,按照《中华人民共和国合同法》等法律法规规定,签订本合同。

第一条 工程概况

1、工程名称:扎囊县沙包锑矿采掘工程

2、工程地点:扎囊县沙包锑矿____号井

第二条 承包内容

1、乙方负责对甲方扎囊县沙包锑矿____号井的采掘工程。

2、乙方对承包范围内工程的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。

第三条 合同有效期

工程开工至工程结束,具体开工日期以甲方通知为准。工期结束日以甲方通知为准。

第四条 合同价格

本工程结算单价:掘进按__________元/米(大写:___________) 、 采矿(包括出矿)按_________元/吨(大写:_________)为标准进行结算。

出渣_______元/米(大写___________), 巷道支护(木支护)_______元/拱(大写:________)。

第五条 结算与付款

1、工程量:乙方根据甲方要求将开采的矿石运输到指定地点,经甲方验收合格后双方测量确定采矿量。甲方有权根据生产要求,随时要求乙方暂停开采。

2、除本合同第四条之外,甲方不向乙方支付任何款项。乙方承包价款包括但不限于机械燃料费、修理和日常维护保养费用、员工工资、奖金、各类津贴、劳动福利保险和学习培训、技术措施、赶工费用、税费,人员机械进退场费用,安全、文明施工、临设等施工涉及的全部费用。临时停水、停电、二次搬运、施工场地不足、在场外食宿、成品保护等所需措施的一切费用和工期乙方已充分考虑,并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用。

3、质量:工程完工后,甲方应在收到乙方通知之日起5日内组织专门人员在进行验收。具体验收质量已甲方要求为准。如乙方对甲方的质量验收标准由异议,可向有关机构提起鉴定。

4、结算时间:采掘进尺及采矿量每月月底进行验收一次,结算以甲方的验收报表为准。如乙方对甲方验收报有异议的应当在5天内以书面形式向甲方提出,否则视为接受。

4、付款:双方在确定验收报表及结算单后于次月十五日前付款。付款时乙方应当向甲方开具发票。

第六条 甲方权利与义务:

1、按部颁规范标准,对乙方施工的项目进度、质量、安全生产、文明施工、现场管理,进行监督检查。

2、根据对乙方在施工中的违章违纪行为,甲方有权予以处罚或终止合同。

3、工程质量达不到约定标准时,甲方有权对乙方开采不合格的巷道不予结算款项。

4、甲方技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查,及工程的验收;

5、按照合同约定的期限和方式支付合同价款;

第七条 乙方权利及义务:

1、全面履行施工合同约定事项,严格按现行质量、安全标准、规程进行施工,确保正常施工。

2、乙方应按照编制的施工方案,合理组织施工和机械车辆调配。

3、乙方在施工过程中发生的水费、电费等由乙方按计量表向甲方定期交纳,或由甲方在付款时扣除。

4、乙方未经甲方同意,不得将本工程转包给第三人。

5、乙方应按约定足额、按期向劳务人员支付工资,否则,由此发生的一切责任均由乙方承担。

6、乙方在签订合同之前已查看了工地及周围的环境,掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况,如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围和周围居民等。

7、乙方进场后,乙方应对施工场地上发生的一切负责(包括施工安全、环境污染、扰民和民扰),若发生非不可抗力或甲方指令原因而影响施工导致工期拖延及财产损失,由乙方承担一切责任。

8、如果在现场开采工作的过程中,发现电线、水管管道,或者其他公共设施受到损坏,乙方应及时报告甲方。乙方根据有关指示,

负责修理那些被损坏的公共设施,并恢复原状,费用由损坏方承担。

9、乙方承担因违反以上各条而导致的一切责任和费用,且不得以任何理由停工和向甲方提出经济补偿要求。

第八条 工程分包:

1、乙方将承包的工程非经甲方同意,不得进行任何形式的转包、分包;

2、如甲方同意分包,分包工程价款均由乙方与分包单位结算。

第九条 安全文明施工

1、乙方应制定安全措施及安全制度,加强对现场施工人员的安全教育,应遵守安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。承担施工过程所发生的一切安全事故、交通事故均由乙方承担全部责任。

2、甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。

3、施工过程中,乙方应当严格遵守政府有关法律法规和规范性文件的规定,遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知甲方,处理交警、城管、运管关系并承担由此发生的费用及罚款。

4、乙方应当妥善处理施工过程中产生的垃圾,不得随意倾倒;工程完工后3天内应做好施工现场及周边卫生的清洗工作,承担垃圾清除外运及相关的一切费用。保证施工场地清洁符合国家有关规定和文明施工要求,交工前清理现场,并拆除全部临建设施。

第十条 安全防护

1、乙方在施工开始前指定安全防护措施,防护措施费用由乙方承担。

2、实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,指定相应的安全防护措施,由乙方承担安全防护措施费用。

第十一条 事故处理:

1、在事故过程中发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方,同时按政府有关部门要求处理,并由乙方承担发生的费用。

第十二条 违约责任

1、甲方不按时付款的,按照同期银行贷款利率承担违约金。

2、如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故,均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。如致使甲方或乙方被行政机关处罚时,均由乙方承担相应的法律责任或经济责任;因上述原因给甲方造成经济损失时,由乙方赔偿。

3、如在施工现场发生聚众斗殴事件、,每次罚款乙方5000元;

4、出现下列情形之一的,甲方有权解除合同,并按已完成并经甲方验收合格的工程量的50%结算给乙方。

4.1 乙方未按协议要求,配备专业人员进行工作,或者配备的人员不具有从事本协议项下专业工作的知识、经验和水平,经甲方要求调换或者增补,乙方在三日内不调换、增补或调换、增补仍然达不到要求的;

4.2 乙方转包或分包本合同的任何权利和义务的;

4.3 如因管理混乱,经甲方要求纠正之日起3日内仍不纠正,或纠正不能达到要求的;

4.4乙方违反本合同约定的其他义务,经甲方要求纠正之日起3日内仍不纠正,或纠正不能达到甲方要求的。

4.5乙方未能按规范要求及施工方案、进度组织施工的,经甲方要求纠正之日起3日内仍不纠正,或纠正后仍不能达到甲方要求的;

5、乙方应在接到甲方解除合同的书面通知之日起3天内进行人员、机械撤场,清理完全部临建设施。如乙方未在3天内撤场的,则每迟延一天承担违约金20xx元,甲方有权在向乙方支付的款项中直接予以扣除。

第十三条 合同解除

1、甲乙双方协商一致,可以解除合同。

2、乙方有以下情形之一的,甲方有权单方解除合同,工程款按已完成并经甲方验收合格的工程量的65%结算:

2.1乙方未经甲方允许私自将承包的工程进行转包、分包的;

2.2乙方未按约定足额、按期向劳务人员支付工资,严重影响甲方施工、办公的。

3、甲方有权提起15天书面通知乙方无条件解除合同。

第十四条 争议解决

甲方乙方在履行合同时发生争议,双方进行调解;调解不成的,向合同签订地漳县人民法院起诉。

第十五条 本合同自甲乙双方签字盖章后生效;

第十六条 其他

1、本合同未尽事宜经双方协商可签订补充合同,补充合同与本合同具有同等的法律效力。

2、本合同正本一式两份,由甲乙双方各持一份,具有同等的法律效力;

甲方: 乙方:

法定代表人: 法定代表人: 住所地: 住所地:

合同签订时间: 年 月 日