钢结构厂房施工合同(集合十一篇)。

总结是指社会团体、企业单位和个人对某一阶段的学习、工作或其完成情况加以回顾和分析，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，它可以帮助我们有寻找学习和工作中的规律，因此我们需要回头归纳，写一份总结了。那么你知道总结如何写吗？以下是小编整理的钢结构技术员工作总结，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

钢结构厂房施工合同 篇1

甲方（发包方）：

姓名：____________________

身份证号：____________________

地址：____________________

联系电话：____________________

乙方（承包方）：

单位名称：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

联系电话：____________________

为了顺利完成位于____________（具体地址）的厂房拆除工程，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。

一、工程内容

1.乙方负责对甲方指定的厂房进行拆除，包括厂房的主体结构、附属设施、设备等。

2.拆除后的建筑垃圾由乙方负责清理和运输，运至甲方指定的地点或按照环保要求进行处理。

3.乙方应按照甲方的要求，对拆除后的场地进行平整和清理，达到甲方的验收标准。

二、工程价款及支付

1.工程价款：经双方协商确定，本工程的总价款为人民币______元（大写：____________________元整）。

2.支付方式：

乙方人员、设备进场后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的______%作为进场费；

工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价款的______%；

工程完工并经甲方验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的______%；

剩余工程总价款的______%作为质保金，自验收合格之日起______个月后，如无质量问题，甲方无息支付给乙方。

三、工程期限

1.本工程的工期自______年______月______日起至______年______月______日止，共计______个日历天。

2.如因不可抗力、甲方原因或其他不可预见的因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件，经甲方确认后，工期相应顺延。

四、双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

甲方有权对乙方的拆除施工过程进行监督和检查，对不符合要求的施工行为有权要求乙方整改。

甲方应按照合同约定的时间和方式支付工程价款。

甲方应向乙方提供拆除工程所需的相关图纸、资料等，并协助乙方办理相关的施工手续。

在拆除工程施工过程中，如甲方发现乙方存在安全隐患或违反合同约定的行为，有权要求乙方立即停止施工并进行整改。

2.乙方的权利和义务

乙方应具备相应的拆除资质和安全生产条件，确保拆除工程的安全和质量。

乙方应按照甲方的要求和合同约定的时间完成拆除工程，如有延误，应承担相应的'违约责任。

乙方应制定详细的拆除施工方案和安全应急预案，并报甲方备案。在施工过程中，应严格按照方案和预案执行，确保施工人员的人身安全和周边环境的安全。

乙方应负责拆除工程现场的管理和维护，保持施工现场的整洁和卫生。在拆除工程完成后，应及时清理现场，做到工完场清。

五、安全责任

1.乙方应严格遵守国家和地方有关安全生产的法律法规和标准规范，建立健全安全生产管理制度，加强对施工人员的安全教育和培训。

2.乙方应为施工人员配备必要的安全防护用品，设置明显的安全警示标志，采取有效的安全防护措施。在拆除工程施工过程中，如发生安全事故，乙方应立即采取应急措施，并及时报告甲方和有关部门。

3.因乙方原因造成的安全事故和人员伤亡，由乙方承担全部责任和经济赔偿责任。如给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

六、违约责任

1.若甲方未按照合同约定支付工程价款，每逾期一天，应按照逾期金额的______%向乙方支付违约金。

2.若乙方未按照合同约定的工期完成拆除工程，每逾期一天，应按照工程总价款的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。

3.若乙方在拆除工程施工过程中违反安全规定，造成安全事故或其他不良后果，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任，并按照工程总价款的______%向甲方支付违约金。

4.双方如有其他违约行为，应按照合同约定承担相应的违约责任。

七、争议解决

本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（签字）：____________________

______年______月______日

乙方（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

______年______月______日

钢结构厂房施工合同 篇2

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等自愿、公平诚信的基础上，就甲方厂房的水电安装工程达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：_________厂房水电安装工程

工程地点：_________

工程内容：包括但不限于水管铺设、电路布线、照明系统安装、插座及开关安装、配电箱安装等（具体以附件中的工程量清单为准）。

二、合同工期

开工日期：____年__月__日

竣工日期：____年__月__日

总计工期：___天。如遇不可抗力因素，经甲方确认后，工期可相应顺延。

三、合同价款及支付方式

合同总价：人民币（大写）________元整（￥_________元），该价格为固定总价，除非经双方书面同意，否则不做调整。

支付方式：

预付款：合同签订后__日内，甲方向乙方支付合同总价的__%作为预付款。

进度款：工程进度达到__%时，支付至合同总价的__%；

竣工验收合格后__日内，支付至合同总价的__%；

余款__%作为质保金，自工程竣工验收合格之日起满一年无质量问题后一次性付清。

四、工程质量与验收

工程质量应符合国家及行业相关标准和规范，满足设计要求。

工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后__日内组织验收，验收合格后双方签署验收报告。

如有不合格项目，乙方需在限定时间内整改至合格。

五、双方责任

甲方责任：

按时支付工程款；

提供必要的施工条件，协调现场其他施工单位的关系；

及时组织工程验收。

乙方责任：

按照合同约定的质量标准、设计图纸和施工规范进行施工；

保证施工安全，承担因施工不当造成的一切损失；

负责施工现场的清理工作，做到文明施工。

六、保修期

本工程保修期为__年，自工程竣工验收合格之日起计算。

在保修期内，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方负责免费维修；非乙方原因造成的'损坏，乙方提供有偿服务。

七、违约责任

任何一方违反合同约定，均应向对方支付合同总价__%的违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

因乙方原因导致工程延期，每延误一天，乙方需支付合同总价的万分之__作为违约金。

八、争议解决 双方因执行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

九、其他

本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

日期：____年__月__日

日期：____年__月__日

钢结构厂房施工合同 篇3

甲方（发包方）：

单位名称：__________

法定代表人：__________

地址：__________

联系电话：__________

乙方（承包方）：

单位名称：__________

法定代表人：__________

地址：__________

联系电话：__________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就厂房水电安装工程事宜达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：__________厂房水电安装工程

工程地点：__________

工程内容：包括但不限于天棚照明线路安装、开关插座安装、配电箱柜配套装置、给排水管道安装、洁具安装、空调及排水电路埋设、弱电网络及配套设施、电缆桥架安装等。

合同工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。

二、材料要求

所有进场材料必须符合设计要求及国家相关标准，并附有合格证明。

乙方材料进场后，甲方应在一个工作日内组织验收，逾期不验收视为合格。

三、承包方式及工程价款

承包方式：总价包干（包工包料）。

工程价款：本工程总价为人民币____元整（大写：__________），按实际收方面积计算。

付款方式：

本工程第一批材料进场支付工程总价的40%。

主体钢架结构安装完成支付工程总价的.__%。

封板、封风墙（板、墙）支付工程总价的__%。

单位工程验收合格扣减质保金后一次性付清。

四、双方责任

甲方责任：

负责基础及土建工程，并提供施工所需条件。

及时支付工程进度款。

对乙方施工过程进行监督和检查。

乙方责任：

严格按照施工图纸及规范要求进行施工。

自行解决施工人员的临时住所，并承担安全施工责任。

接受甲方的质量检查与监督，确保工程质量。

五、验收与保修

验收标准：按照《钢结构设计与施工规程》及相关规范进行验收。

保修期限：自工程验收合格之日起一年。保修期内因乙方施工质量问题导致的维修由乙方免费负责；如遇不可抗力或甲方因素导致的维修，乙方负责维修，甲方负责支付材料及工资。

质保金：为总工程造价的2%，保修期满后支付。

六、违约责任

任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

如因甲方原因导致工期延误或付款不及时，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。

七、争议解决

双方在执行本合同过程中若发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至____仲裁委员会仲裁解决。

八、其他

本合同自双方签字盖章之日起生效。

本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：__________

日期：____年__月__日

乙方（公章）：__________

日期：____年__月__日

钢结构厂房施工合同 篇4

甲方：

乙方:

今因甲方工程所需，现把位于钢结构拆除工程施工部分承包给乙方，为明确责任，特订立以下条款，供双方信守。

一、工程内容

乙方负责对现在厂区内部分钢结构及设备进行解体落地，按“甲方保留部分钢材清单”明细将运到指定地点，产权归甲方所有，其余仅包括全部建筑材料及设备产权归乙方所有。本工程涉及的拆除范围为钢结构材料部分及室内设备，不含“甲方保留部分钢材清单及甲方指定区域以外的任何内容。乙方并负责建筑垃圾材料的清运，现场清理干净到地面。乙方必须完成该项项目的所有工作内容，并符合规范要求。

二、工程价款

2.1、经双方协商该工程乙方应付给甲方总价款人民币__元，结算时间为合同签定之日。本价款已考虑所有乙方应得废旧材料价值、人工费、运费、施工材料费、施工设备费及所有与清运垃圾相关的城管、环卫、垃圾填埋、弃土场等相关费用，同时包括因本工程安全事故对甲方及第三方的责任赔偿金。

2.2、补偿费用：乙方承诺按合同要求完成拆除工程，不收取拆除费用并补偿甲方元整。旧料费用(￥ .00元)。

2.3、付款方式：在合同签订后天内，乙方须缴纳全额补偿费用给甲方，甲方收到款项后开具收据给乙方。

三、工程质量

拆迁人应与有关部门联系后，做好影响拆拆工程安全的各种管线(如水、电、煤气等)的切除、移位工作。拆除施工中如发现情况不明的电缆、管道时，应停止施工并采取必要的'应急措施，及时向有关职能部门报告，经处理后方可恢复施工。因该工程在我单位厂区内，乙方应无条件服从甲方的检查，加强现场施工质量管理。甲方有权根据乙方的施工表现情况更换施工班子。

四、施工工期

乙方必须有足够的人手和相关设备进场施工，并要在________年____月____日前完成所有工程内容。

五、保证金

乙方进驻施工点前应先缴纳保证金元。以做为对本工程风险的承诺，工程结束后，由双方检查验收合格，退还保证金。如有垃圾未清理完毕、造成甲方额外增加工程量的损失时，由保证金抵扣。

六、安全生产

乙方负责施工现场安全管理，如出现安全事故一切责任都由乙方自行承担，甲方概不负责。

七：违约条款

乙方在施工过程中如出现违反本合同条款内容，经三次告知不能改正，并对甲方造成严重损失的，视为实质性违约，合同自动终止，甲方不再退还保证金。乙方在施工中造成安全事故的，应立即停止施工。如不能及时妥善处理完毕，则合同自动终止，所有责任由乙方负责，甲方不再退还保证金。

八、本合同一式四份，双方各执两份，自签定之日起生效。工程完成、款结清后作废，未及事宜协商解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

钢结构厂房施工合同 篇5

我于20xx年x月份通过应聘，有幸成为xxxx的一名生产人员。在此，感谢领导和同事们给予我的大力支持、关心和帮助，使我能很快地适应了公司的管理与运作程序，努力做好本职工作。

在工作的这半年中，感受颇多，收获颇多。新环境、新领导、新同事、新岗位，使我得到了一个很好的锻炼和提升自身各方面能力的机会，对我来说也是一个不错的发展机遇。回顾半年的工作，主要总结汇报以下三个方面：

一、工作中的几点体会：

1、规范生产中各种细小环节是我们当前的基本任务，我们需要将所预料的各种环节进行规范和部署，以便员工们有章可循，大家做到心中有数。

2、这一年来，虽然通过我们的努力能及时完成各项任务，但也存在一些不足，在一些细节工作中不够主动，生产产品的产能未能有效的在改善中得到质的提升，以及个别人员的机纪律未得到有效的控制。总之，这一年来，做了一定的工作，但距离上级领导的要求还有一定的差距。

3、可以计划性的进行一些员工的综合素质培训，如先系统的岗前培训，逐步将员工岗位进行轮换，让他们有机会接触和掌握各岗位的操作技能，班组为他们提供岗位轮换机会，但应该有一个考核机制来约束大家，应该有质与量的同步考核，让员工在一种竞争状态中来提升自身的综合素质，而非好玩一样的来面对。

二、自身存在的问题及改正措施：

1、个人情绪控制稍差，在遇事时容易冲动，缺乏冷静，不过不会把负面情绪带到工作中，仍然会尽全力完成工作。今后工作中，要学会沉稳应对各种突发及各类日常事项，积极向上的与别人沟通问题以达到圆满的解决；

2、对于本公司的部分产品仍不了解，对于各类设备的工艺流程不精通。故要求自身在平时要多看工艺流程及熟练各类设备，避免因不了解设备导致报表的数据出现大的误差以及其它工作方面出现大的失误。同时也希望公司领导能给我更多的学习机会。

三、20xx年工作计划：

新的'一年对自身要有新的目标和要求，在今后的工作中，我会更加努力，不辜负领导对我的信任。

1、认真执行职工培训工作提升自身的理论水平和操作水平。

2、努力学习技术，不断的充实自身解决生产中遇到的问题，更好的完成公司和车间交给的各项工作任务。

3、加强工艺事故的处理和预防措施，提升可预见性防范。做好不合格品的控制，采取纠正措施。

随着公司的不断发展，可以预料我们的工作将更加繁重，要求也将更高，需要掌握的知识更高更广。为此，我将更加勤奋的工作，刻苦的学习，努力提升文化素质和工作技能，一定努力打开一个工作新局面，为公司的发展做出应有贡献！

钢结构厂房施工合同 篇6

本人所在的支架车间是矿机公司主要生产车间，今年支架车间在公司有关领导的正确带领下，全体工作人员克服困难，团结一心，进一步推动支架车间各项工作健康持续发展。全年完成公司下达的架液压支架的大修改造任务，为年度公司的经济发展作出了一定的贡献。现就支架车间年工作情况进行如下总结：

一、加强思想，建立健全分配制度

支架车间能以身作则，严于律己，坚持原则秉公办事；在广大员工中树立了不错的形象，无一人违纪违规现象发生。支架车间在分配制度上，根据目前青年员工工资低及员工奖金分配不合理等实际情况，并为下一步工作顺利开展和支架修理工作逐步走向正规化、合理化、制度化，合理分配员工的收入，充分调动广大员工工作的积极性，为更好地完成公司下达的生产任务这条主线，制定计件工作定额。严格按劳取酬，坚持按规章制度落实奖金，加班费用。同时，每月公开分配收入的透明度，让员工享有知情权、参与权。为广大员工创造愉悦的工作氛围，全身心地投入到安全生产工作中去。

二、统一思想，抢抓机遇

支架车间在公司领导的大力支持下，以提升经济效益为中心，以思想道德建设和企业文化建设为重点，以培育“四有”员工队伍，建设现代企业为目标，坚持以人为本，紧紧围绕车间生产为中心，抓稳定，保安全，促效益，进一步推动支架车间各项工作健康持续发展。

前段时间，公司下达任务重，工期要求紧，支架车间根据实际情况，多次与班组长进行探讨研究，最终形成统一思想，在车间干活的一线员工严重不足和外委件不能到的情况下，车间决定进行两班工作，即白班和夜班，白班准备所有的零部件的组装准备工作，夜班进行整体组装成型，就这样苦熬一个月的时间，终于把这块硬骨头给啃下了。这一任务的完成，是在液压支架大修中史无前例的，也给集团证明大修液压支架的实力，又一次锻炼了大修液压支架在时间上的考验。连续几个月下来，疲惫的身影总显现在每个员工的身上，但没有人要求一天的休息。这正是体现大家对集体的凝聚感，不怕牺牲自身，为集体就是为自身的团结一致的真实体现。

三、加强教育，加强法制和安全意识

支架车间对安全生产工作做到早抓、早部署，坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，切实加强对安全生产工作的领导。支架车间年轻员工的自保和互保意识差，针对一起轻伤事件，车间进一步加强了安全教育活动。如利用车间班前会、安全生产影碟录像和张贴标语等宣传工具等形式开展丰富多彩的安全教育。并通过报刊、座谈及会议等形式宣传和学习了有关法律法规，对存在的社会焦点热点进行剖析和讨论，对不道德及违背社会公德的行为进行大胆的说出自身的观点和看法，提升了认识，统一了思想。

这一系列的安全教育活动提升了车间员工的安全意识、安全防范能力和自我保护能力，从而切实保障员工安全和财产不受损失，维护公司及车间正常的生产秩序，使得广大员工的集体主义观念、法制观念和奉献主义精神明显加强，达到了不错的效果。车间员工都能遵章遵纪守法，无刑事犯罪行为和无“黄、赌、毒”现象发生。

四、加强精神文明建设，提升广大员工队伍素质

在精神文明创建活动中，充分发挥广大员工的基本道德素质，每年车间订阅各类报纸杂志供不同爱好的员工学习，以丰富多彩的载体吸引员工，丰富广大员工的工余时间。共青团组织形式多样的、效果明显的青年志愿者活动，受到社会的好评。车间工会积极的组织和参与了如：对车间有病住院员工及家属进行送温暖活动，使得他们体会到有一个温暖的.大家庭，有个温暖的关怀的集体。有益员工身心健康活动的开展，加强了广大员工的集体主义观念和集体荣誉感，使广大员工的思想统一起来，充分调动广大员工的积极性和创造性。

一年来车间在公司的正确领导和支持下，做了大量的工作，也取得了一定的成绩。但还有不足之处，在今后的工作中，充分调动一切积极因素，团结并带领车间全体员工，努力扎实的作好车间各项工作，为公司迈上一个新的台阶做出应有的贡献。

钢结构厂房施工合同 篇7

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律规定，本着平等自愿，诚实守信的原则，经甲乙双方协商，就甲方委托乙方拆除厂房工程承包事宜，达成协议如下：

一、工程名称

霸州市三利实业有限公司550热轧车间厂房拆除工程

二、工程内容

1.将车间厂房拆至地平面，料场砼牛腿柱拆至地下结合处。

2.拆除车间内及料场内的道轨、砼行车梁、划线等。

3.拆除的钢结构材料、彩板、门窗等运到甲方院内指定地点，建筑垃圾、砼牛腿柱、砼行车梁拆除后运至甲方院外。

三、承包方式

乙方负责该工程所用的人工费、机械费、运输费、工具费、材料费等相关全部费用。

四、工程价格

1.拆除厂房按每平米18元，按实际建筑面积结算。

2.砼牛腿柱、砼行车梁拆下后归乙方所有，甲方不再支付拆除该部分的费用。

五、付收方式

按工程进度拨款，工程竣工经甲方验收合格后，付清全部工程款。

六、工程期限

于20__年11月21日开工，在20__年12月10日前竣工，工程期限不超过20天。

七、安全责任

施工前乙方应对其施工人员进行安全教育，施工过程中甲方有权对乙方物的不安全状态、人的不安全行为进行检查、监督，提出整改指令。乙方出现安全事故的.、或因该工程给甲方及第三方造成损害的，由乙方承担全部责任。

八、工程验收

工程竣工验收由乙方提出申请，甲方应及时验收。不申请验收或不及时验收的，由相关责任方承担责任。

九、违约责任

1.在本合同履行过程中，发生违约行为的，由违约方承担相应的违约则热，赔偿给对方造成的经济损失

2.工程没有在工程期限内竣工的，每延期一天，乙方应支付工程总价10%的违约金。

十、其它约定

1.因甲方原因或自然灾害造成工程延期完成的，工程期限可以顺延。

2.未尽事宜及工程变更的需经双方商定确认后履行。

3.本合同经双方签字后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

钢结构厂房施工合同 篇8

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及其它法律法规。遵循平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，乙方要求给甲方安装钢结构厂房事项经双方协商一致，订立本合同如下：

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程建筑面积：

4、工程承包范围：

钢结构：钢梁、钢柱、

承包工期：

钢构件工期为工作日(如因工程土建原因、下雨天、甲方供材不到位，程工期顺延，其余不作工期顺延条件)。

二、 付款及结算方式：

1. 合同签订三日内甲方付给乙方总工程款的40%作为预付款

2. 钢构件开始进场三日内甲方付给乙方总工程款的30%。

3. 彩瓦开始进场三日内甲方付给乙方总工程款的'20%。

4. 工程完工后付安装费的7%。

5. 余款作工程质量保证金3%，保修金期限为工程验收合格日起壹年内付清。

6. 付款为现金或现金支票，如以承兑支票支付，甲方必须按承兑贴息利率补贴给乙方。

7. 最终结算按报价单综合单价按实结算。

8. 安装费总价：

暂定价(不含税)360000.00元，(大写：人民币叁拾陆万圆整)。

钢结构安装费为：480元/吨，屋面瓦安装费为：12元/平方，墙面瓦安装费为：18元/平方，瓦楞板安装费为：8元/平方。

工程承包形式：

包工包料

三、 工程质量：按图纸要求及钢结构验收规范为标准

四、 工程安全责任：乙方在施工过程中，必须对自己的施工队伍做好保险工作，对每位员工做好安全教育工作。如发生事故由乙方自行负责，甲方不负任何责任和经济赔偿责任。

五、 甲方向乙方承诺：

1. 所有钢构件，及时到达工地不影响乙方施工及进度。

2. 甲方按照付款方式上所定的付款条件确保资金到位。(乙方必须确保付款方式上所定的工程量完成)

3. 乙方进场时，甲方提供三十位员工住宿场所，其余员工住宿问题由乙方自己解决。

4. 甲方钢结构件所制作误差或不符合图纸尺寸需要安装现场返工的，甲方自行安排人员返工或由委托乙方返工，所产生的返工费用由甲方承担。

六、 乙方向甲方承诺：

1、乙方在施工过程中，一切以图纸施工为准，按图施工，不得擅自改变图纸。如涉及实际问题必须征得甲方同意，否则自行改变，其责任与损失由乙方自己负责。

2、乙方在施工过程中，必须遵守钢结构安装行业规章制度，如工人必须配戴安全帽，安全带。如甲方检查不配戴安全设施，则罚款500元/人。

3、乙方在施工过程中，乙方负责人必须施工期间24小时在工地现场指挥，如被甲方检查

4、乙方在施工过程中，必须服从业主、监理、总包方、甲方指挥，不得以任何借口、理由来违抗，损坏甲方形象。如有类似情况将罚款1000元/次。

5、乙方在施工过程中，甲方支付乙方保险费人民币伍万元(其保险费伍万元已直接计入工程总造价中)乙方必须对自己的施工队伍做好保险工作，对每位员工做好安全教育工作，如发生事故由乙方自行负责，甲方不负任何责任和经济赔偿责任。

6、甲方有权对乙方安装工人检查人员保险工作，如发现乙方员工无保险则甲方有权停止无保险员工进场施工。

7、乙方在施工过程中，甲方交给乙方所有材料等配件，乙方配合甲方负责人做好清点、保管工作。如有丢失由甲方自行负责。(清点方面凭甲方发货单为准)。

8、乙方在施工过程中，因运输方面或安装方面的原因导致钢构件油漆损坏，乙方必须对此构件的油漆进行完善、修补。

9、乙方在施工过程中，如遇到甲方在钢结构制作方面造成误差或与图纸不符，对乙方安装的人工方面有所浪工，甲方以200元/工时(8小时为1工时)补偿给乙方。吊车台班费按实结算。

10、乙方员工吃饭等生活问题由乙方自己承担。另外在员工住宿场所中，必须遵守工地所有规章制度，保持宿舍干净。如被甲方检查到员工不遵守工地规章制度则罚款200元/次，情节严重者罚款500-1000元/次。

11、乙方在施工过程中，如缺少材料，必须提前跟甲方现场负责人汇报，让甲方及时安排材料进场，不允许以零碎形式提供。

12、乙方在施工过程中，住入甲方提供宿舍场所人员禁止打架、斗殴、酗酒现象。如发现有类似情况将罚款500-1000元/次。情节严重者罚款5000-10000元/次

六、甲乙双方在施工过程中，如遇到业主方面，土建方面原因或资金不到情况下造成工程停工或缓慢施工(其期间1-2个月为时间段)甲方必须按实结算清乙方所做工作量的100%，后续施工由甲乙双方协定。

七、甲方另设人民币拾万元奖励基金，乙方在施工过程中无过错，能按时保质完成，则甲方如实给予奖励。

八、违约责任：甲乙双方经签字盖章后，此合同即生法律效力，如单方违约须支付对方违约金人民币壹拾万元整。(邮件、传真或影印件同样有效)

九、本合同一式两份，未尽事宜，双方友好协商。

十、经双方约定：

甲方：

乙方

签订日期：20xx年xx月xx日

钢结构厂房施工合同 篇9

甲方：

乙方：

按照《合同法》和《劳动法》的相关规定，双方本着平等互利的原则，甲方将安装工程，安装施工发包给乙方，具体相关适宜如下：

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、施工工费：

二、双方职责：

1、甲方负责将主付材料提供到场，并承担所有材料在施工中的运输。

2、乙方负责根据图纸进行安装，负责施工中所有施工安全，因不规范施工造成的'安全责任，由乙方全部承担。

三、施工支付：

根据施工进度支付生活费，工程完工前不超过总额的50%，完工验收合格扣除质保金后，付清施工费。(质保金￥xx元)

四、保修期限：一年

五、补充条款：

按甲方提供图纸保质保量严格施工。

六、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，经双方签字盖章后具有同等法律效应，付清款项后自行失效。如发生合同纠纷双方现场协商解决或提交西安仲裁委员会仲裁解决。

甲方：

甲方代表：

地址：

电话：

时间：

乙方：

乙方代表：

时间：

地址：

电话：

时间：

钢结构厂房施工合同 篇10

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就厂房水电安装事宜协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： __________________________

工程地点： __________________________

建设规模（面积）： 建筑面积约为____平方米（实际投影面积为准）。

工程内容： 厂房水电安装，包括但不限于天棚照明线路、灯具及开关插座安装、配电箱柜配套装置、给排水管道及洁具安装、空调及排水电路埋设、弱电网络及配套设施、消防设备及配套设施、电缆桥架安装等。

合同工期： 自____年____月____日起至____年____月____日止。

二、材料要求

所有进场材料必须符合材料清单用料，且为合格产品。

乙方材料进场后，甲方应在一个工作日内组织验收，逾期不验收视为合格，乙方可开始施工。

若甲方在施工过程中修改签认后的施工图纸，应按合同规定赔偿乙方材料费及人工费。

三、双方责任

甲方责任：

负责基础及土建，并承担本工程的'保险。

按时支付工程款，如未及时付款，应赔付乙方工人工资及损失。

提供施工工地所具备的条件，协调乙方与各相关单位、部门的配合工作。

负责提供施工人员的临时住所、水电及施工用水电。

乙方责任：

严格按照施工规范及图纸要求组织施工，并接受甲方代表的质量检查与监督。

承担并负责本项目施工人员的安全管理及安全相关责任，确保文明施工。

自行解决施工人员的临时住所。

及时跟进施工进度，确保工程按期完成。

四、验收与保修

验收标准： 按照《钢结构设计与施工规程》及相关规范进行验收。

保修期限： 保修期限为一年。在保修期内如出现质量问题，乙方免费负责维修；如遇不可抗力或甲方因素，乙方负责维修，甲方负责支付材料及工资。

质保金： 质保金为总工程造价的2%，保修期满后支付。

五、争议解决

双方在执行本合同过程中若发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至____仲裁委员会进行仲裁。

甲方（公章）： ________________________

法定代表人（签字）： ________________

日期： ____年____月____日

乙方（公章）： ________________________

法定代表人（签字）： ________________

日期： ____年____月____日

钢结构厂房施工合同 篇11

甲方：

乙方：

一、工程名称：

二、工程内容：

三、安全施工措施:

1.乙方是安全施工的具体领导者，负责现场本队施工区域的安全施工实施。

2.乙方应派一名现场安全施工的专职人员，负责安全施工的教育监督检查。

3.明确安全施工责任，责任到到人，层层负责，切实地将安全施工落实到实处。

4.进入施工现场需正确佩戴安全帽。

5.施工机械机具每天使用前例行检查，特别是钢丝绳安全带每天在上班之前，进行一次性检查确保完好。

6.安装和搬运构件板材时须戴好手套。

7.在吊装时钢丝绳出现断钢丝和缠结时要立即更换。

8.一天工作结束时，要将安装的建筑物得真确支撑，以免发生意外。

9.在安装墙板时，使用的脚手架的每层操作平台要固定牢固，并做好防滑措施，拉好安全绳，系好安全带。

10.脚手架与墙板有两个以上的拉接点，并在外侧设两道支撑。支撑要固定在坚实有承载力的.地面上。

四、防止高空坠落

1.现场施工人员均应正确佩戴安全帽，高空作业人员应正确安全带，并要高挂抵用，并系在安全可靠的地方。

2.在安全行走之前，屋面板必须完全连接在檩条上，且每侧均与其它屋面板连接。绝不能在部分连接或未连接的屋面板上行走，不得踩在屋面板的波峰上。

3.一旦发现屋面板留有油性的物质，立即抹去以防滑到或翻落。

五、防止高空坠物伤人

1.构件绑扎必须牢固，起吊点应在构件的重心位置。吊装时应平稳，避免震动或摆动。

2.在吊装时对构件需绑好，留绳控制方向。

3.构件安装后，应检验各构件的连接和稳定情况，当连接确实安全可靠，方可松构卸索。

4.严禁在高空向下抛掷物料。

六、防止触电事故

1.现场用电需有专业人员负责安装维护管理，严禁非电工人员随意拆改。

2.各种用电设备必须有良好的接地接零，对于现场用手持电动工具，必须有漏电保护器，其操作必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋。

3.各种电线要经常检查，有问题及时处理。

七、保险合同

1. 所有现场高空作业人员必须购买人身保险合同（本工程短期保险合同亦可。）

2. 工程部随时抽查，如现场高空作业人员无保险，按每人500元罚施工队长。

3. 施工人员进入现场前，该工程所有高空作业人员保险合同原件交工程部检验，无保险人员禁止进行高空作业。

以上条例如有违犯，视情严重处于2000元以上的罚款，并且出现人身事故现象均有乙方承担，均与甲方无任何关系。

甲乙双方签字（盖章）后生效

甲方：

乙方：

日期: