一起合同网

导航栏 ×

木材买卖合同

发布时间:2023-01-05

木材买卖合同1篇。

买卖市场交易变化日新月异,随着法律法规的建立与完善,当我们在进行买卖的时候就需要用到合同,买卖合同是我国经济生活中最原始、最典型、最普遍、最基本的交易形式,当双方处于一种不信任的状态时签订合同就有了法律依靠。那么你知道怎么拟制买卖合同才是合法的吗?下面是小编为大家整理的“木材买卖合同1篇”,但愿对您的学习工作带来帮助。

木材买卖合同1

合同编号:_________

买受人(以下简称“甲方”):_________

出卖人(以下简称“乙方”):_________

使用方向(项目名称):_________

第一条标的、数量、价款及交(提)货时间:

第二条质量标准:按国家现行标准执行,盘条圆钢执行GB1499.1—20x,螺纹钢执行GB1499.2—20x,以及相关国家标准。

第三条乙方对质量负责的条件及期限:乙方对所提供的产品质量全权负责。甲方应在在收到钢材7天内,对乙方所提供的产品规格型号、数量进行检验,如出现规格型号或数量不符合甲方需要,乙方在接到甲方书面通知后应立即无条件调整更换。

第三条包装标准、包装物的供应与回收:按照国家标准捆扎,包装不散捆,不回收。

第四条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:质量证明书随出库单及货走。

第五条合理损耗标准及计算方法:螺纹钢、圆钢按理论重量结算,盘圆以过磅重量结算。

第六条标的物所有权自交付之日起转移。标的物所有权转移前的全部风险由乙方承担。第七条交(提)货时间、方式、地点:乙方收到甲方下达的计划后在3日内送至甲方指定的xx地点。

第八条供应范围、数量及相关补充:乙方负责运输范围由x至x;本合同使用量约计x吨,具体按照实际供货数量结算。

第九条运输方式及到达站(港)和费用负担:汽车运输至甲方施工指定地点,费用由乙方承担,工地卸车费用由乙方承担。

第十条检验标准:按照国家现行标准进行检验。

第十一条结算单价的确定及内容:结算单价=阿里巴巴钢材网公布单价+运杂费单价+业务加价;结算单价包括材料费、运费、装卸费、税费、利润等落地单价。

第十二条关于阿里巴巴钢材网公布单价的约定:

1、阿里巴巴钢材网公布单价是指需方下达计划当日的阿里巴巴钢材网公布的钢材市供方供应的钢材的厂家在阿里巴巴钢材网当天未公布的,则执行阿里巴巴

2、钢材网当日公布的相应规格中的最低单价。

3、如果需方下达计划中部分规格在当日没有公布单价,则按照以下规格间价差规律进行相应调整。[

(1)HRB335φ12mm单价=HRB335φ32mm及以上规格单价=HRB335φ14mm单价+50元=HRB335φ16—25mm单价+100元;

(2)盘条φ6、5mm单价=盘条φ8mm单价=盘条φ10mm单价;

(3)圆钢φ12—14mm单价=圆钢φ16—32mm单价—80元。]

4、需方对生产厂商有要求时,供方必须优先满足需方要求。

第十三条结算方式、时间及地点:货到现场,经验收合格后日内

付结算货款的80%,剩余20%一个月内付清。如甲方资金困难

第十四条担保方式(也可另立担保合同):无。

第十五条本合同解除的条件:

第十六条违约责任:

1、工业品品种、规格、质量不符本合同规定时,乙方应负责产品的调换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值3‰计算向甲方偿付逾期交货的违约金并承担不能按时交货而给甲方造成的经济损失。甲方有权解除合同。

2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的3%的违约金。甲方工程结束若有部分剩余产品,按本合同价退货,退货运费由甲方承担。

3、产品交货时间不符合合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款3‰的违约金。

4、产品价格如须调整,必须经双方协商,在双方未达成协议前或双方不能达成新的协议,仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,乙方应按延期交货价款的3‰作为违约金付给甲方。

5、甲、乙任何一方如要求全部或部分解除合同,必须提出充分理由,经双方协商一致后方能施行,提出解除合同的一方须向对方偿付因解除合同带来的经济损失。

6、本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝收货或供货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

7、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行、延期履行或部分履行合同的理由。在取得对方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。

8、甲方逾期付款应支付乙方相应的经济损失。

第十七条合同中约定的双方权利与义务不得转让。如一方转让,另一方有权解除本合同或要求对方承担因此而给其造成的损失。

第十八条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,双方约定依法向甲方法人工商住所地有管辖权的铁路运输法院起诉。

第十九条本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲、乙双方协商,另订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规执行。

第二十条本合同一式份,甲乙双方各执份,自双方签字盖章之日起生效。

第二十一条其他约定事项:

甲方(章):_________乙方(章):_________

法定代表人:_________法定代表人:_________

委托代理人:_________委托代理人:_________

电_________话:_________电话:________

开户银行:_________开户银行:_________

账号:_________邮政编码:_________

_________年_________月_________日

签订地点:_________账号:_________

邮政编码:_________年_________月_________日

木材买卖合同2

需方(甲方):

供方(乙方):

项目名称:

工程地点:

签订时间:

签订地点:

需方(甲方):

供方(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确需方(甲方)和供方(乙方)的权利和义务,经甲乙双方友好协商一致,签订本合同。

1、标的物名称、规格、数量、单价、金额

标的物名称

规格

计量单位数量单价金额

合计人民币金额(以下称“合同总额”):

大写:¥:

2、生产厂家及商标

3、供货时间

以甲方通知进场日为准。

4、质量标准及验收

乙方所供标的物的质量应达到国家规定的有关标准(国家标准、行业标准或地方标准),具体质量标准为:。

5、交货时间、地点和方式

乙方应当按照甲方通知的时间,将所有标的物送至甲方指定地点

6、交付费用承担

乙方负责承担将标的物运到甲方指定地点所涉及的包装费、运费、装卸费及因履行交付义务而产生的一切费用。

7、合理误差及计算方法

8、包装标准

包装应能保证标的物质量完好。

9、结算方式及期限

9.1结算方式及时间:

9.2乙方指定其员工(须持乙方法定代表人的授权委托书)为从甲方领取本合同款项的唯一有权代理人,当该代理人发生变更时,乙方应当以书面方式通知甲方。

9.3甲方的每次付款,均以乙方提供的税务部门认可的发票为依据,乙方不能按甲方要求提供合法发票的,甲方有权拒付货款并不承担任何责任。

10、违约责任

10.1甲方如未按时向乙方付款,逾期每日按元/天向乙方支付违约金。如遇特殊情况,应提前十天通知乙方,并取得乙方同意。

10.2乙方未能按期交付货物的,逾期每日按元/天向甲方支付违约金。

10.3乙方交付的产品如不符合本合同约定的质量标准的,甲方有权拒收,并要求乙方立即给予更换,因此而发生的费用由乙方负担;乙方须赔偿由此给甲方造成的经济损失。

12、合同生效

本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力。

13、解决纠纷的方式

甲、乙双方因本合同发生争议,应当友好协商;协商不成,双方同意按照以下第______种方式执行:

第壹种:将本合同引起的或与本合同有关的一切争议提交甲方住所地仲裁委员会并按该会仲裁规则仲裁;

第贰种:任何一方均有权向本合同签订地人民法院提起诉讼。

本合同关于管辖的约定不因合同无效、撤销及解除或本合同权利义务的转让而改变。

14、其他条款

(以下无正文)

甲方(盖章)乙方(盖章)

法定代表人法定代表人

委托代理人委托代理人

地址地址

电话电话

木材买卖合同3

买受人

签订地点:计量单位:

合同编号

出卖人

收货单位

到站

品种

树材种

产地

规格

等级

单价(价)

总数量

总金额

交(提)货时间、数量

路局

车站(港口)

专用线

1

2

买受人

出卖人

开户银行

帐户名称

开户银行

帐户名称

帐号

通讯地址

帐号

通讯地址

邮编

电话

e-mail

电话

邮编

e-mail

1.本合同按《合同法》、《木材统一送货办法》等有关规定执行。

8.如需提供担保,另立合同担保书,作为合同附件。

2.运输方式:

9.违约责任:

3.结算方式:

10.合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第种方式解决:

(一)提交仲裁委员会仲裁:

(二)依法向人民法院起诉

4.交(提)货地点、方式:

5.包装标准,包装物的供应与回收:

6.检验的标准、地点及期限:

11.其他约定事项:

7.检疫办法、地点及费用负担:

备注:木材运输需依法办理木材运输证。

买受人:(章)__________________

委托代理人:(签字)____________

__________年________月________日

出卖人:(章)__________________

委托代理人:(签字)____________

__________年________月________日

木材买卖合同4

买方:

卖方:

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,本着平等、互利的原则,经买卖双方充分协商,特定立本合同,以便双方共同遵守。

(注:空格如不够用,可另接)

第一条标的物的计量单位和计量方法:

计量单位:______;计量方法:______。

第二条质量标准:______。

第三条包装标准、包装物的供应和回收及费用负担:______。

第四条合理损耗标准及计算方法:______。

第五条标的物的所有权自时起转移,但买方未履行支付款价义务的,标的物属于所有。

第六条交(提)货方式、地点、时间、数量:

方式:______

地点:______时间:______数量:______。

第七条运输方式及运输费用负担:______。

第八条检验标准、方法、地点及期限:

标准:______。方法:______。地点:______。期限:______。

第九条结算方式、时间及地点:______。

第十条担保方式(也可另立担保合同):______。

第十一条本合同解除的条件:______。

第十二条违约责任:

买方:______。

卖方:______。

第十三条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当时人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:

(一)提交仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第十四条本合同自生效。

第十五条其他约定事项:______。

本合同如有未尽事宜,须经买卖双方共同协商,作出补充规定,补充规定与

本合同具有同等效力。

合同正本一式两份,买卖双方各执一份;合同副本一式份,交卖方所在

地工商行政管理分局留存一份。

卖方(章):______买方(章):______

住所:______住所:______

法定代表人:______法定代表人:______

居民身份证号码:居民身份证号码:______

委托代表人:______委托代表人:______

电话:______电话:______

开户银行:______开户银行:______

账号:____________账号:____________

邮政编码:______邮政编码:______

木材买卖合同5

合同签订地点:计量单位:编号到站品种专用线树材种产地规格等级单价(元)总数量总金额月交(提)货时间、数量月月月月月

买受人出卖人收货单位路局12买受人开户银行账邮号编电话账户名称通讯地址E-mial开户银行账邮号编电话出卖人账户名称通讯地址E-mail车站(港口)

1、本合同按《合同法》、《木材统一送货办法》等有关规定执行。

2、运输方式:

3、结算方式:

4、交(提)货地点、方式:

5、包装标准,包装物的供应与回收:

6、时间:

7、期限

8、如需提供担保,另立合同担保书,作为合同附件。9、违约责任:10、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第(一)提交种方式解决:仲裁委员会仲裁:

(二)依法向人民法院起诉。6、检验的标准、地点及期限:7、检疫办法、地点及费用负担:11、其他约定事项:备注:木材运输需依法办理木材运输证。

买受人:(章)

委托代理人:(签字)年月

出卖人:(章)日

委托代理人:(签字)年月日

木材买卖合同6

合同签订地点:_________

计量单位:编号到站品种专用线树材种产地规格等级单价(元)总数量总金额月交(提)货时间、数量

买受人_________

出卖人_________

收货单位路局12买受人开户银行账邮号编电话账户名称通讯地址E—mial开户银行账邮号编电话出卖人账户名称通讯地址E—mail车站(港口)

1、本合同按《合同法》、《木材统一送货办法》等有关规定执行。

2、运输方式:_________

3、结算方式:_________

4、交(提)货地点、方式:_________

5、包装标准,包装物的供应与回收:_________

6、时间:_________

7、期限_________

8、如需提供担保,另立合同担保书,作为合同附件。

9、违约责任:

10、合同争议的解决方式:

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的.,按下列第

(一)提交种方式解决:仲裁委员会仲裁:

(二)依法向人民法院起诉。

11、检验的标准、地点及期限:_________

12、检疫办法、地点及费用负担:_________

13、其他约定事项:_________

备注:木材运输需依法办理木材运输证。

买受人:_________(章)

委托代理人:_________(签字)年_________月_________日

出卖人:_________(章)

委托代理人:(签字)_________年_________月_________日

木材买卖合同7

合同编号:

签订地点:

需方(甲方):

供方(乙方):

由于施工需要,甲乙双方经过友好协商,就木材采购达成协议如下,并双方一致同意,本合同项下所有权利义务不得转让:

第一条材料名称、规格型号、厂家、数量、单价及金额:

1、表中数量为双方结算的基本依据,甲方可根据现场实际需要,依据工程进度提前向乙方发出变更通知,按实际需要对合同约定数量进行调整,乙方应予执行。但数量的调整幅度不得大于合同约定总数的%(建议不超过合同约定数额的10%),超过合同总数10%的数量变更,双方必须签订补充合同。

2、表中单价均为到交货地点的落地价,包括必要的货价、运输费、装卸费(除货到现场的卸车费由甲方承担外)、包装保护费、检疫费、税金以及修复缺陷所需要的全部费用,未列明的,甲方认为已包括在单价内。

3、合同期内,单价不作调整。

第二条质量要求、技术标准:

1、木材实际尺寸误差不得超过合同约定尺寸的-5%。

2、其他约定:。

第三条交货方式、地点、时间:

1、乙方送货到甲方施工现场指定地点,具体地址为。

2、甲方指定收货人为。

3、交货时间:。

第四条数量、质量验收:

1、货到现场甲方在现场验收,如不合格,甲方可要求乙方退货或按约定数量结算。

2、具体验收方法为:。

第五条结算与支付:

1、本合同有/无预付款,预付款金额为万元(如无预付款此处划斜杠),预付款金额不超过合同暂定金额的30%。

2、货到现场验收合格,按以下第种方式结算:

(1)每月末25日前进行结算。

(2)供应数量每达到m3时结算一次。

(3)货到验收合格后结算。

3、结算后乙方提供国家规定税务发票,甲方按结算金额%付款,付款方式为

4、另总金额%的余款待供货结束个月后付清。

第六条违约责任:

1、如乙方提供的产品尺寸误差超过合同约定误差,甲方可按实际尺寸结算。如因其他质量不合格给甲方造成了相关损失,均由乙方予以赔偿。

2、甲方需用木材时应提前两天向乙方提报书面计划,乙方应确保供应,不能按时送达现场的,乙方承担20xx元/次的赔偿金。

3、乙方必须保证所提供的发票真实,如因提供发票不真实造成甲方的损失由乙方承担。

4、如甲方未能按时结算货款,乙方可以停止供货,但必须提前三十天书面通知甲方。

5、如甲方未能按合同约定比例按时支付已结算的货款,乙方可向甲方要求支付未按时支付货款的违约金,甲方每延期一天付款,应向乙方偿付逾期付款部分的(万分之一为上限)作为违约金,违约金最高不超过合同总额的%(5%为上限)。

第七条合同争议的解决方式:本合同项下发生的争议,双方应协商解决,协商不成或不愿协商的,约定采取以下第种方式解决:

1、向仲裁委员会申请仲裁;

2、向甲方法人注册所在地人民法院提起诉讼。

3、向法院提起诉讼。(选择有利于我方的管辖法院)

第八条本合同一式份,乙方份,甲方份,双方签字盖章后生效。

第九条其他约定事项:。

甲方(章)乙方:(章)

住所:住所:

法定代表人(签名):

法定代表人(签名):(或)(或)合同范本

委托代理人(签名):

委托代理人(签名):

电话:电话:

传真:传真:

开户银行:开户银行:

账号:账号:

年月日年月日

木材买卖合同8

甲方(卖方):

乙方(买方):

根据《中华人民共和国合同法》,乙方承诺对本合同项下木材的品种、数量现状已有了充分的了解,甲、乙双方本着自愿、公开、平等、互惠互利的原则,就木材购销的有关事项订立如下合同:

一、木材品种、数量及存放地点。甲方将库存黄花梨木,数量500公斤,卖给乙方所有。

二、合同金额及付款方式。木材的总货款共计人民币万元整,该款必须在合同签订后三十日内付清。若在签订后三十日内期间调运的木材货款必须每天结清。

三、乙方必须在合同规定的付款期限内付清木材总货款,否则甲方不予退还保证金万元并按合同金额的2%收取违约金,并有权单方终止木材购销合同,另行销售。

四.乙方在付清木材总货款的基础上,必须向甲方另行交纳20万元作为履约保证金。待乙方木材调运结束,甲方将保证金退还给乙方。

五、乙方付清木材总货款后,木材归乙方所有,木材由乙方自主经营销售和看护,所需装车、检尺、办证、看护等所有费用全部由乙方负责。

六、乙方必须在年月份之前调运结束,否则每逾期一天,乙

方必须支付贰仟元给甲方作为违约金。

七、乙方在销售木材过程中,甲方为乙方提供立方米木材调

运所需的货物销售普通发票和两金票据。

八、乙方在木材销售中,若出现木材数量误差由乙方自行负责。

九、乙方在销售木材过程中必须做好安全生产工作,由乙方全部承担

安全责任。

十、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份。

甲方:乙方代表:

法人代表:法人代表:

年月日

木材买卖合同9

甲方:身份证:

乙方:身份证:

甲方将高薪北区即双吉九站路两侧,杨树卖给乙方。本着公平公正、双方认可具体协商如下:

1、按照甲方实际指认林带地点为准,双方确认后并做有标记。

2、价格及付款方式:

甲方所指认林带总作价54万元(约5500棵左右)乙方先向甲方交()树木采伐接近三分之一时,将余额()一次性交齐。

3、甲方负责办理采伐手续,手续真实有效。符合国家林业法律法规。如有不合法行为出现一切后果责任由甲方承担包括刑事责任。

4、甲方配合乙方采伐作业,采伐期间如有各项争议由甲方出面调节,产生任何费用均有甲方负责。包括耽误乙方采伐误工等。

5、采伐期间甲方保证乙方道路畅通如有树倒地里及砸路边小树、阻拦车辆等,都有甲方协商处理。

6、采伐作业运输都由乙方负责,出现一切伤亡事故都由乙方承担,甲方没有任何责任。

此协议从签订之日起生效。双方共同遵守不得违约,如

有一方违约各付地方违约金5万元。

甲方:

乙方:

年月日

木材买卖合同10

需方:(以下简称甲方)

供方:(以下简称乙方)

甲乙双方经允许协商,在平等自愿的前提下,根据《中华人民共和国合同法》现就甲方向乙方订购建筑工地木材事宜签订合同,供双方共同遵守执行。

合同条款如下:

木材购销合同合同签定地:平湖市国际箱包城一期B标段工程项目部

一、质量,要求技术标准

1、严格按照国家验收标准,(GB/T18601-20xx)二级木材和双方确认的样板加工生产。

2、由于乙方材料质量对甲方工程造成的影响及一切经济损失由乙方承担,并承担合同结算总价三倍的违约金。

3、提供样板,并按样板收货。

二、交货时间、地点及运费承担和验收

1、产品交货时间为:提前三天时间通知乙方供货到指定地点。

2、交货地点新兴三路东侧、福臻路北侧工地施工现场,运费及卸货由乙方承担。

三、付款方式为:电汇方式付款,或者转账

根据双方约定人防地下室封顶至±0.000完成后40天内付供货总款的70%,剩余款逐次累计。标准十二层完成后10个工作日内付至供货总款的80%,全部结构封顶验收合格后10个工作日付至总货款的80%,竣工验收后10个工作日一次性无息结清货款。

四、违约责任

1、甲方保证按本合同支付乙方货款。

2、由于乙方供货的质量问题及加工的工艺未达到甲方要求造成延误而影响到甲方整体施工或造成甲方工期的延误,一切后果及损失由乙方承担。

3、由于乙方不按期供货对甲方工期造成的影响及一切经济损失由乙方承担,乙方延期交货,每延期一天扣除合同结算总价10%的违约金。(自然灾害除外)

五、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决,如协商不成,交由当地人民法院裁决。

留、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具同等法律效力,本合同自双方签定之日起生效。

甲方:乙方:

开户行:

账号:

委托人:法定代表人:

联系电话:联系电话:

签定日期:20xx年月日签定日期:20xx年月日

木材买卖合同11

卖受人:木材加工厂合同编号:

买受人:有限责任公司签订地点:桐梓县(传真有效)签订时间:年月日

一、产品名称、规格型号、数量、金额(见附表)

二、质量标准:按行业标准执行。

三、卖受人对质量负责的条件及期限:到货后由买受人对该产品检验,若产品出现质量问题,出卖人负责。

四、交(提)货方式、地点:----公司

五、运输方式及到达站(港)和费用负担:运输费用由出售人负担》

六、包装标准、包装物处置:/。

七、检验标准、方法、地点及期限:按照买受人的要求进行质量检验。

八、物品数量、品种及价格见附表。

九、合理损耗标准及计算方法:无

十、结算方式及期限:货到买受方验收合格后支付材料总价款。

十一、本合同解除、终止条件:《合同法》执行。

十二、违约责任:如买受人违约,卖受人有权终止本合同并按照相关约定执行。

十三、合同争议的解决方式:本合同如发生纠纷,当事人双方协商解决,协商不成时,向合同签订地人民法院起诉。

十四、本合同自双方签字盖章起生效。

木材买卖合同12

甲方(买方):

乙方(卖方):

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就木横板木板买卖事宜达成协议如下:

第一条:所购木模板木方基础情况

材料名称:

规格型号:

厂家:

数量:

单价:

第二条:质量标准:不起皮、不开胶。

第三条:交付方式、时间、地点、运输方式及费用的承担

1、由乙方负责送货到甲方仓库,运费由乙方负责。

2、甲方指定收货人为_____________。

3、交货时间:_____年____月____日。

第四条:验收

对于木模板的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的,甲方应立即当面以书面形式向乙方提出,异议经核实,乙方应无条件补足或换货,如在3天内买方未提出书面异议,视同甲方认可。

第五条:违约责任

1、如乙方提供的产品尺寸误差超过合同约定误差,甲方可按实际尺寸结算。如因其他质量不合格给甲方造成了相关损失,均由乙方予以赔偿。

2、甲方需用木材时应提前两天向乙方提报书面计划,乙方应确保供应,不能按时送达现场的,乙方承担____元/次的赔偿金。

3、乙方必须保证所提供的发票真实,如因提供发票不真实造成甲方的损失由乙方承担。

4、如甲方未能按时结算货款,乙方可以停止供货,但必须提前三十天书面通知甲方。

5、如甲方未能按合同约定比例按时支付已结算的货款,乙方可向甲方要求支付未按时支付货款的违约金,甲方每延期一天付款,应向乙方偿付逾期付款部分的_____%作为违约金,违约金最高不超过合同总额的_____%(5%为上限)。

第六条:付款方式及时间:货到仓库之后,甲方以现金或转账方式付给乙方。

第七条:争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向合同签订地人民法院起诉。

第八条:本合同一式____份,甲、乙双方各执____份,具有同等法律效力。

甲方:

_____年____月____日

签订地点:

乙方:

_____年____月____日

签订地点:

木材买卖合同13

甲方(购货方):

乙方(供货方):

经双方协商,拟定以下几条,以供双方共同遵守。

1.今有甲方向乙方定购缅甸花梨木(原木)1500吨,价格为8600

元每吨,(活动差额不能超过100吨),价格不含报关税,运费。

2.甲方于20xx年5月17日星期五向乙方支付定金50万人民币,

乙方不得再将木材卖给别人,否则按定金双倍赔偿(100万人民币)甲方。

3.每天拉走木材的货款当天结清,定金为最后一天的货款结算,

多退少补。

4.

5.乙方负责在货场装车,甲方负责后期物流运输事务。甲方必须在20xx年6月5日前将木材全部拉走,否则定金赔

偿给乙方,当做补偿。

6.合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充

规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份

购货单位(甲方):________(公章)供货单位(乙方):______(公章)

法定代表人:____________(公章)法定代表人:____________(公章)

地址:____________________地址:__________________

开户银行:________________开户银行:______________

帐号:____________________帐号:__________________

电话:____________________电话:__________________

________年____月____日订

木材买卖合同14

卖受人:木材加工厂合同编号:

买受人:有限责任公司签订地点:桐梓县(传真有效)签订时间:年月日一、产品名称、规格型号、数量、金额(见附表)

二、质量标准:按行业标准执行。

三、卖受人对质量负责的条件及期限:到货后由买受人对该产品检验,若产品出现质量问题,出卖人负责。四、交(提)货方式、地点:----公司

五、运输方式及到达站(港)和费用负担:运输费用由出售人负担》六、包装标准、包装物处置:/。

七、检验标准、方法、地点及期限:按照买受人的要求进行质量检验。八、物品数量、品种及价格见附表。九、合理损耗标准及计算方法:无

十、结算方式及期限:货到买受方验收合格后支付材料总价款。十一、本合同解除、终止条件:《合同法》执行。

十二、违约责任:如买受人违约,卖受人有权终止本合同并按照相关约定执行。

十三、合同争议的解决方式:本合同如发生纠纷,当事人双方协商解决,协商不成时,向合同签订地人民法院起诉。

十四、本合同自双方签字盖章起生效。

甲方:代表人:地址:开户银行:账号:电话:

乙方:代表人:地址:开户银行:账号:电话:

木材买卖合同15

签订时间:_________________

计量单位:___________立方米

供方:_____________________

需方:_____________________

国家调拨通知书_______字第_______号

省(区)调拨通知书_______字第______号

任务部门_____________________

管理局调拨通知书_______字第_______号

用途_________________________________

合同号_______字第_______号

一、树种、规格、等级、数量、价格:_____________________________

二、运输方式:_________________________________________________

三、结算方式:_________________________________________________

四、交(提)货时间、地点、方式:_______________________________

五、捆绑用具的供应与回收:_____________________________________

六、检疫办法、地点及费用负担:_________________________________

七、违约责任:_________________________________________________

八、解决合同纠纷方式:_________________________________________

九、其他约定事项:_____________________________________________

本合同按《民法典》、《木材统一送货办法》等有关规定执行。

供方:(签章)________________

法定代表人:__________________

代理人:______________________

地址:________________________

邮政编码:____________________

电话:________________________

开户银行:____________________

账号:________________________

需方:(签章)________________

法定代表人:__________________

代理人:______________________

地址:________________________

邮政编码:____________________

电话:________________________

开户银行:____________________

账号:________________________

小编推荐

合同阅读: 木材买卖合同word版


买卖市场交易沧海桑田的变化,现在社会公众的法律意识不断增强,在我们需要买卖时一定要用到合同,买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本。我猜你正在寻找有关买卖合同的范本吧?请您阅读小编辑为您编辑整理的《合同阅读: 木材买卖合同word版》,希望能为您提供更多的参考。

甲方(买方):

乙方(卖方):

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就木横板木板买卖事宜达成协议如下:

第一条:所购木模板木方基础情况

材料名称:

规格型号:

厂家:

数量:

单价:

第二条:质量标准:不起皮、不开胶。

第三条:交付方式、时间、地点、运输方式及费用的承担

1、由乙方负责送货到甲方仓库,运费由乙方负责。

2、甲方指定收货人为_____________。

3、交货时间:_____年____月____日。

第四条:验收

对于木模板的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的,甲方应立即当面以书面形式向乙方提出,异议经核实,乙方应无条件补足或换货,如在3天内买方未提出书面异议,视同甲方认可。

第五条:违约责任

1、如乙方提供的产品尺寸误差超过合同约定误差,甲方可按实际尺寸结算。如因其他质量不合格给甲方造成了相关损失,均由乙方予以赔偿。

2、甲方需用木材时应提前两天向乙方提报书面计划,乙方应确保供应,不能按时送达现场的,乙方承担____元/次的赔偿金。

3、乙方必须保证所提供的发票真实,如因提供发票不真实造成甲方的损失由乙方承担。

4、如甲方未能按时结算货款,乙方可以停止供货,但必须提前三十天书面通知甲方。

5、如甲方未能按合同约定比例按时支付已结算的货款,乙方可向甲方要求支付未按时支付货款的违约金,甲方每延期一天付款,应向乙方偿付逾期付款部分的_____%作为违约金,违约金不超过合同总额的_____%(5%为上限)。

第六条:付款方式及时间:货到仓库之后,甲方以现金或转账方式付给乙方。

第七条:争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向合同签订地人民法院起诉。

第八条:本合同一式____份,甲、乙双方各执____份,具有同等法律效力。

甲方:

_____年____月____日

签订地点:

乙方:

_____年____月____日

签订地点:

木材买卖协议篇二


在我们的生活中,当我们进行买卖时,但是有很少的时候会签订买卖合同。签订合同可以便于双方协调配合,注意签订合同是属于自愿的民事行为。你知道买卖合同的格式是怎样写的吗?小编特地为大家精心收集和整理了“木材买卖协议篇二”,仅供参考,希望能为您提供参考!

买方:

卖方:

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,本着平等、互利的原则,经买卖双方充分协商,特定立本合同,以便双方共同遵守。

(注:空格如不够用,可另接)

第一条标的物的计量单位和计量方法:

计量单位:______;计量方法:______。

第二条质量标准:______。

第三条包装标准、包装物的供应和回收及费用负担:______。

第四条合理损耗标准及计算方法:______。

第五条标的物的所有权自时起转移,但买方未履行支付款价义务的,标的物属于所有。

第六条交(提)货方式、地点、时间、数量:

方式:______

地点:______时间:______数量:______。

第七条运输方式及运输费用负担:______。

第八条检验标准、方法、地点及期限:

标准:______。方法:______。地点:______。期限:______。

第九条结算方式、时间及地点:______。

第十条担保方式(也可另立担保合同):______。

第十一条本合同解除的条件:______。

第十二条违约责任:

买方:______。

卖方:______。

第十三条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当时人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:

(一)提交仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第十四条本合同自生效。

第十五条其他约定事项:______。

本合同如有未尽事宜,须经买卖双方共同协商,作出补充规定,补充规定与

本合同具有同等效力。

合同正本一式两份,买卖双方各执一份;合同副本一式份,交卖方所在

地工商行政管理分局留存一份。

卖方(章):______买方(章):______

住所:______住所:______

法定代表人:______法定代表人:______

居民身份证号码:居民身份证号码:______

委托代表人:______委托代表人:______

电话:______电话:______

开户银行:______开户银行:______

账号:____________账号:____________

邮政编码:______邮政编码:______

[参考合同] 买卖合同1篇


在我们平时进行买卖的过程当中,但是有很多人都忽视买卖合同的存在。签订合同可以为日后解决争议提供依据,签订合同时一定要把相关事项尽可能在合同中体现出来。你在制定借买卖合同时会不会借鉴别人的呢?小编特地为大家精心收集和整理了“[参考合同] 买卖合同1篇”,供您参考,希望能够帮助到大家。

合同号:____

日 期:____

地 点:____

买方:____

地址:____

电报:____

电传:____

卖方:____

地址:____

电报:____

电传:____

本合同由买方和卖方商订。在合同项下,双方同意按下述条款买卖下述商品:

第一条 品名;规格、数量及单价

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________

第二条 合同总值

第三条 原产国别及制造厂商

第四条 装运港

第五条 目的港

第六条 装运期

分运:

转运:

第七条 包装

所供货物必须由卖方妥善包装,适合远洋及长途内陆运输,防潮,防湿,防震,防锈,耐野蛮装卸,以确保货物不致由上述原因受损,使之完好安全到达安装或建筑工地。任何由于包装不妥善所致之任何损失均由卖方负担。

第八条 唛头

卖方必须用不褪色的油漆于每一包装箱上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置、“此端向上”、“小心轻放、“保持干燥”等字样及下列唛头:

________________

第九条 保险

在cif条款下:

由卖方出资按110%发票金额投保。

在c&f条款下:装运后由买方投保。

第十条 付款条件

(1)买方在装运期前30天,通过中国银行开立由买方支付以卖方为受益人的不可撤销信用证,其金额为合同总值的__%,计____。该信用证在中国银行____行收到下列单证并核对无误后承付(在分运情况下,则按分运比例承付

)。

a.全套可议付已装船清洁海运提单,外加两份副本,注明“运费已付”、空白抬头、空白背书、已通知到货口岸中国对外贸易运输公司。

b.商业发票一式五份,注明合同号,信用证号和唛头。

c.装箱单一式四份,注明每包货物数量,毛重和净重。

d.由制造厂家出具并由卖方签字的品质证明书一式三份。

e.已交付全套技术文件的确认书一式两份。

f.装运后即刻发给买方的已装运通知电报/电传附本一份。

g.在cif条款下:

全套按发票金额110%的投保__的保险单。

(2)卖方在装运后10天内,须航空邮寄三套上述文件(f除外),一份寄给买方,两份寄目的港中国对外贸易运输公司。

(3)中国银行在收到合同____中规定的,由双方签署的验收证明后,在__天内,承付合同金额的百分之__,金额为____。

(4)按本合同第15条和18条,规定买方在付款时有权将应由卖方支付的延期货物罚款扣除。

(5)所有发生在中国境内的银行费用应由买方承担,所有发生在中国境外的银行费用应由卖方承担。

第十一条 装运条件

(1)卖方必须在装运前四十天向买方通知预订的船名及其运输路线,供买方确认。

(2)卖方必须在装运前二十天通知买方预计发货时间,合同号,发票金额,发运件数及每件的重量和尺码。

(3)卖方必须在装船完毕后四十八小时内,以电报/电传方式向买方通知货物名称、数量、毛重,发票金额,船名和启运日期。

(4)如果任一单件货物的重量达到或超过20吨,长12米,宽2.7米,高3米,卖方须在装船期前50天向买方提供5份详细包装图纸,注明详细的尺码和重量,以便买方安排内陆运输。

(5)在c&f条款下:

如果由于卖方未及时按11条第(3)款执行,以致买方未能将货物及时保险而造成的一切损失,由卖方承担。

(6)在目的港卸货和内陆运输的一切费用由买方承担。

第十二条 技术文件

(1)下述全套英文本技术文件一份必须随每批货物一同包装发运:

a.基础设计图。

b.接线说明书,电路图,气/液压连接图。

c.易磨损件的制造图纸和说明书。

d.零配件目录。

e.安装、操作和维修说明书。

(2)此外,在签订合同60天内,卖方必须向买方或最终用户挂号航空邮寄本条款(1)中规定的技术文件。否则,买方有权拒开信用证或拒付货款。

第十三条 保质条款

卖方必须保证所供货物系用上等材料和一流工艺制造,崭新,未曾使用,并在各方与合同规定的质量、规格和性能相一致,在货物正确安装、正常操作和维修情况下,卖方必须对合同货物的正常使用给予__天的保证期,此保证期从货物到达

____起开始计算。

第十四条 检验

(1)卖方/制造厂商必须在交货之前对货物质量、规格、性能和数量进行精确全面的检验,并签发质量证明书,证明货物符合合同规定。此证明书不作为货物质量、规格、性能和数量的最后依据。卖方或制造厂商必须将记载检验细节和结果的书面报告附在质量证明书内。

(2)在货物抵达目的地港之后,买方须申请中国商品检验局(以下简称商检局)就货物质量、规格和数量进行初步检验,并签发检验证明书。如果发现到货的质量、规格和数量与合同不符,除应由保险公司或船方负责者外,买方在货物抵达

目的港后__天内有权拒收货物,向卖方索赔。

(3)如果发现货物的质量和规格与合同规定不符或货物在本合同第13条所述保证期内被证明有缺陷,包括内在缺陷或使用不适当原材料,买方将安排商检局检验,并有权依据检验证书向卖方索赔。

(4)如果由于某种不能预料的原因在合同有效期内检验证书不及办妥,买方应电告卖方延长商检期____天。

第十五条 索赔

(1)如果卖方对货物与合同规定不符负有责任,且买方在本合同第13条第14条规定的检验和质量保证期之内提出索赔时,卖方在征得买方同意后,须按下列方法之一种或几种索赔:

a.同意买方退货,并将所退货物金额用合同规定的货币偿还买方,并承担因退货造成的一切直接损失和费用,包括:利息、银行费用、费、保险费、检验费、仓储、码头装卸费以及监管保护所退货物的一切其它必要费用。

b.按照货物质量低劣程度,损坏程度和买方蒙受损失金额将货物贬值。

c.用符合合同规定的规格质量和性能的新部件替换有瑕疵部件,并承担买方所蒙受的一切直接损失及费用。新替换部件的保质期须相应的延长。

(2)若卖方在收到买方上述索赔书后一个月之内未予答复,则视为卖方接受索赔。

第十六条 不可抗力

(1)如签约双方中任何一方受不可抗力所阻,无法履约,履约期限则按照不可抗力影响履约的时间作相应的延长。

(2)受阻方应在不可抗力发生和终止时尽快电告另一方,并在事故发生后14天内将主管机构出具的事故证明书挂号航空邮寄给另一方认可。

(3)如果不可抗力事故持续超过120天,另一方有权用挂号航空邮寄书面通知,通知受阻一方终止合同,通知立即生效。

第十七条 仲裁

(1)凡由于执行本合同而发生的一切争执,应通过友好协商解决。如不能解决,则可诉诸仲裁。

(2)仲裁应提交中国北京中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其程序仲裁,也可提交双方同意的第三国仲裁机构。

(3)仲裁机构的裁决具有最终效力,双方必须遵照执行。仲裁费用由败诉一方承担。仲裁机构另有裁定者除外。

(4)仲裁期间,双方应继续执行除争议部分之外的合同其它条款。

第十八条 延期和罚款

如卖方不能按合同规定及时交货,除因不可抗力事故之外,若卖方同意支付延期罚款,买方应同意延期交货,罚款通过议付行在议付时扣除,但是罚款额不得超过货物总值的5%。罚金率按每星期0.5%计算。不足一星期者按一星期计。如果卖方交货延期超过合同规定船期十星期,买方有权撤销合同。尽管撤销了合同,卖方仍须向买方立即支付规定罚款。

第十九条 附加条款(如果上述条款与下列附加条款不符,将以后者附加条款为准)

此鉴:

本合同由双方于__年__月__日用___文签署,原本一式__份,买卖双方各执__份。合同以下述( )款为生效方式:

(1)立即生效。

(2)合同签署后__天内,由双方交换确认书后生效。

(3)

买方:____ 卖方:____

签名:____ 签名:____

实用合同: 买卖合同1篇


买卖市场交易变幻莫测,随着广大人民群众法律意识的普遍提高,在我们进行买卖时就需要用到合同,合同是适用私有制的商品经济的客观要求而出现的,签订合同可以保护当事双方的合法权益,减少利益纠纷。那么你知道买卖合同应该如何撰写吗?下面是小编帮大家编辑的《实用合同: 买卖合同1篇》,欢迎阅读,希望您能够喜欢并分享!

出卖人: (以下简称甲方)

住所地:

法定代表人:

买受人:(以下简称乙方)

住所地:

法定代表人:

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,在平等、自愿的基础上,经充分协商,就甲方购买乙方产品达成以下买卖合同条款。

一、产品名称、型号、数量

1、乙方向甲方提供如下产品及服务:

A 提供软件_______套,版本:_______。

B 提供本合同中所购买的软件及软件_______年的模块免费升级、维护和技术支持。

2、产品数量:________________________

二、产品质量

1、质量标准:

2、乙方对产品质量的特殊要求:

3、乙方对产品包装的特殊要求:

4、乙方对产品质量有异议的,应当在收到产品后五日内提出确有证据的书面异议并通知到甲方;逾期不提出异议的,视为甲方产品质量符合本合同约定要求。但乙方使用甲方产品的,不受上述期限限制,视为甲方产品符合合同约定要求。

三、产品价款

1、产品的单价与总价:

上述货物的含税价为人民币:__________________(大写:________________________);

总价款为:__________________(大写:_____________________________________________)。

2、甲方产品的包装费用、运输费用、保险费用及交付时的上下列支费用等按下列约定承担:

甲方产品的包装物由________提供,包装费用由____________承担。

甲主产品的运输由___________办理,运输费用由____________承担。

甲方产品的保险由_________办理,保险费用由____________承担。

甲方产品交付时的上下力支费用由__________________承担。

乙方承担的上述费用,乙方应当在甲方交货前一次性给付甲方。

四、服务条款

1、采用用户现场软件培训方式。甲方指定培训人数。

2、保证培训的时间及质量。培训完毕要保证所培训人员能正常使用软件系统。

3、甲方安装软件的主机硬件损坏导致软件无法使用或更换主机,乙方将免费为甲方提供移机。

4、软件安装验收完毕之后,乙方提供_______年的本合同中所购买的软件、维护和技术支持。软件现场问题24小时内响应。

5、甲方应准备适当的场地及设备以获得本合同所约定的各项服务,否则,乙方有权等待甲方准备完毕再提供本合同所约定的各项服务。

6、_______年后,软件升级及维护费用每年按软件列表价的_______%收取。

在合同约定期限内甲方违约未能及时交货的,产品的灭失、毁损的风险由甲方承担;产品交付后或乙方违约致使甲方拒绝交货、延期交货的,产品的灭失、毁损的风险由乙方承担。

五、价款结算

1、本合同金额为人民币_______元整(¥_______元)。甲方以支票或电汇的方式向乙方支付费用。

2、第一笔款:软件经装机、调试合格并正常使用后,甲乙双方共同签署软件安装单,甲方在软件安装完成后的_______个月内支付给乙方合同总金额_______%,乙方同时向甲方支付相应款项的收据。

3、第二笔款:软件培训完成,乙方提供相应的培训及技术文档给甲方,并向甲方提供所购买软件及模块的正式授权(序列号),甲乙双方共同签署软件验收单。甲方在软件验收单签署完成后并收到乙方提供的合同全额增值税发票的_______个月内支付给乙方合同总金额_______%。

4、第三笔款:从甲乙双方签署软件验收单之日起,_______个月后甲方向乙方支付剩余_______%尾款,乙方同时向甲方支付相应款项的收据。

六、合同的解除与终止

双方协商一致的,可以终止合同的履行。一方根本性违约的,另一方有权解除合同,但应当及时书面通知到对方。

七、商业秘密

乙方在签订和履行本合同中知悉的甲方的全部信息(包括技术信息和经营信息等)均为甲方的`商业秘密。

无论何种原因终止、解除本合同的,乙方同意对在签订和履行本合同中知悉的甲方的商业秘密承担保密义务。非经甲方书面同意或为履行本合同义务之需要,乙方不得使用、披露甲方的商业秘密。

乙方违反上述约定的,应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。

八、违约责任

1、乙方保证按合同规定的时间提供合同中要求的货物,由于乙方原因造成产品未及时供货或供货不全的,每延期一天,乙方应向甲方支付合同总额_______‰的违约金,总偿付金额不超过合同总额的_______%。

2、乙方所提供货品有不合规格、质量等情况,甲方有权拒绝收货。

3、乙方保证所提供的软件为合法的正版软件,甲方在付清本合同说明的前三笔款项后对其拥有永久的商业使用版权。乙方所提供的产品若被指控为非正版或非法软件,由此给甲方带来的损失由乙方赔偿。若甲方已向乙方支付货款,甲方有权要求乙方退还全部货款。

4、在合同约定的有效售后服务期内,乙方每延迟_______个小时,影响甲方的业务正常进行造成损失的,乙方向甲方支付合同总额_______‰的违约金。

5、乙方不能履行本合同附件三中培训相关承诺的,甲方有权拒付合同中约定的培训费用或收回已支付给乙方的培训费用,乙方同时需要向甲方支付本合同中约定培训费_______%的赔偿金。

6、甲方未按规定时间履行付款义务的,每逾期一个工作日,按应付款额的_______‰计算,违约总金额不超过延迟付款金额的_______%。

九、不可抗力

1、因火灾、战争、罢工、自然灾害等不可抗力因素而致本合同不能履行的,双方终止合同的履行,各自的损失各自承担。不可抗力因素消失后,双方需要继续履行合同的,由双方另行协商。

2、因不可抗力终止合同履行的一方,应当于事件发生后______日内向对方提供有权部门出具的发生不可抗力事件的证明文件并及时通知对方。未履行通知义务而致损失扩大的,过错方应当承担赔偿责任。

十、其他约定事项

1、乙方联系人或授权代表在履行合同过程中对甲方所作的任何承诺、通知等,都对乙方具有约束力,具有不可撤销性。

2、签订或履行合同过程中,非经甲方书面同意或确认,乙方对甲方任何人员的个人借款,均不构成乙方对甲方的预付款或已付款款项。

3、乙方联系地址、电话等发生变化的,应当及时通知到甲方,在乙方通知到甲方前,甲方按本合同列明的联系方式无法与乙方联系的,由乙方承担相应的责任。

4、本合同未约定的事项,由双方另行协商。

十一、争议解决

本合同履行过程中产生争议的,双方可协商解决。协商不成的,应向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

十二、合同的变更及终止

1、任意一方如提出增减设备数量,变动交货时间,应提前通知对方,征得同意,并经双方协商一致且以书面形式签字确认,作为合同的附件或补充合同。

2、甲乙双方经协商一致可签订书面协议终止本合同。在此情况下,乙方应将甲方已支付的款额退还甲方,甲方同时应将该软件产品及相关文件资料全部归还乙方,并配合乙方删除、卸载在甲方处已安装的软件产品,停止对软件产品的继续使用。由于单方面原因给对方造成的损失,双方应协商给予损失方一定的经济补偿。

3、本合同不存在其他未以书面形式并且未经过合同双方确认的任何其他备忘录、协商内容和计划。

十三、本合同经双方盖章或授权代表签字后生效。

十四、本合同书一式四份,双方各执二份。

甲 方:

签订日期: 年 月 日

乙方:

签订日期: 年 月 日

[协议借鉴] 买卖合同1篇


买卖市场交易沧海桑田的变化,随着当代社会法律制度不断完善,买卖合同对交易双方也越来越重要,合同是因某件事当事方一起协商达成一致的一种协议。针对合同中的内容我们一定要仔细斟酌,避免造成不必要的损失。那么你知道应该怎么拟制买卖合同吗?下面是小编精心为您整理的“[协议借鉴] 买卖合同1篇”,供大家参考,希望能帮助到有需要的朋友。

签了购房合同,交了首付款,却被告知房子被法院查封,类似让购房者权益受损的荒唐事件,随着明日20xx新版 《商品房买卖合同示范文本》的启用及预售资金缴存方式的调整,这种情况将会得以改变。

何时采用新版合同?看楼盘《销售许可证》领取时间

日前,市房管局发出 “关于启用20xx版《商品房买卖合同示范文本》及调整相关业务工作的通知”(以下简称《通知》)。《通知》明确:自20xx年1月1日以后取得 《商品房预售许可证》进行预售,或取得《商品房现售备案证明书》后进行现售的房地产开发项目,均使用20xx版《商品房买卖合同示范文本》订立合同。之前已预售或现售的房地产开发项目继续使用原合同文本订立合同。

据悉,为了维护购房者权益,相比旧版合同,20xx新版《商品房买卖合同示范文本》中很多条款都是强制性规定,开发商将不能再利用附加协议予以否定。新版合同根据市场情况,分为预售合同和现售合同,其中,“竣工并验收合格”作为判断现售房的标准。

不少购房者关心,采用新版《商品房买卖合同》的时间节点如何判断?记者了解到,按照《通知》规定,是否采用新版《商品房买卖合同》,要看该楼盘拿到 《商品房预售许可证》的具体时间。“某楼盘是在20xx年10月份拿到的《商品房预售许可证》,购房者虽在20xx年的2月份买房,签订的仍旧还是旧版购房合同。只有买20xx年1月1日以后拿到预售许可证的楼盘,才能享受新版购房合同带来的权益保护。”市房管局相关负责人提醒。

新版合同有哪些亮点?

交房前购房者有权进行查验

据悉,明年开始,新版《商品房买卖合同》将正式启用,20多页的内容条款,从源头上规避可能造成购房纠纷的风险,与旧版合同相比,更注重保护购房者合法权益。

法学博士、清华大学法学院副教授、20xx年版《商品房买卖合同》文本修订专家组成员程啸介绍,在新版合同中,对商品房的基本情况、商品房价款、商品房交付条件与交付手续、面积差异处理方式、规划设计变更等内容分列十章,进行详细说明。其中,在房屋基本情况的章节中,除充实“房屋基本情况”的内容外,还新增了“抵押情况”、“房屋权利情况”,对于保护购房者的合法权益,避免纠纷具有很大的益处。

新版合同中,明确规定了两个交付条件,即已经过建设工程竣工验收备案,有相关的证明文件;并取得了房屋的测绘报告。在办理交付手续前,购房者有权对房屋进行查验,开发商不得以缴纳相关税费或者签署物业管理文件作为买受人查验和办理交付手续的前提条件。新版合同针对查验时发现的不同类型的房屋质量问题规定了不同的措施。如是地基基础和主体结构有问题,则表明房屋质量存在严重缺陷,购房者可以无须经过修复阶段,即行解约,并可请求赔偿损失;如是地基基础和主体结构外的房屋质量问题,则应当先修复或更换,若还不行,则可以解约;装饰装修及设备不符合标准的,则应修理、更换或赔偿,不能解约;如果是空气质量或隔音不达标的,由于关涉购房者健康问题,可先要求整改,不行的可以解约。

如何防堵预售款挪用?

多项业务分离避免“猫腻”

预售款挪用,向来是个颇具争议的话题。《通知》对预售资金缴存方式、预售资金查验方式予以调整,并强化了预售合同登记备案工作。

根据《通知》要求,20xx年1月1日起所有网签《商品房买卖合同》的,开发企业应根据与预购人约定的购房付款方式及期限等做好缴款计划;预购人应按照合同约定的付款方式及期限将预售款直接存入监管账户。开发企业不得另设账户收存商品房预售款。除按认购书约定收取的定金外,网签合同前开发企业一律不得收取预售房款。对于已收取的购房定金,在双方正式签约后,开发企业应及时将其转为首付款存入监管账户。

据悉,此前关于预售款监管也有明确规定,要求开发商将预售款打到监管账户中,“专款专用”。但由于我市商品房预售资金的查验、预售合同的登记备案、预售商品房抵押权预告登记等业务是结合在一起办理的,可能导致在办理抵押登记贷款期间,因贷款办理不畅等原因,而延误了预售合同的登记备案,推迟了预售款查验时间。“因此出现购房者虽然交了首付款,但因为银行审批不及时,开发商借机不到房管局备案,在开发商资金出现问题后,已售房屋却被法院查封、预售资金被另账收存和挪用的情况。”

该负责人所说的情况曾真实发生在业主身上。此前,在光耀事件的维权案中,34户荷兰小城的业主就曾遭遇了“付了首付款,房子却被查封了”。《通知》规定,调整业务后,预售资金的查验、预售合同的登记备案和预售商品房抵押权预告登记等业务将分开进行办理。“开发企业应自网签合同后30日

内申请资金查验,并应当在签订商品房预售合同之日起30日内办理预售合同登记备案,两者同时进行,互不影响。若未在期限内申请资金查验或办理预售合同登记备案的,数字房产系统将自动上锁,暂停企业办理其他相关业务。”该负责人强调,“此外,预售合同登记备案与预售商品房抵押权预告登记也是分开办理,如果银行贷款在一个月批不下来要先办理备案,如果银行贷款在一个月内办下来,业务可以合并办理。”

“之前多项业务合并办理,原本是想减轻企业负担,方便企业办事,没想到在执行过程中会出现一些监管漏洞,调整后,虽然麻烦一点,工作量增加了不少,但可以避免购房者的权益受损。”该负责人说。