月度协议精选: 买卖合同1篇。
买卖市场交易沧海桑田的变化，随着当代社会法律观念深入人心，在交易的过程中就会用到买卖合同，合同作为一种民事法律行为，是当事人协商一致的协议。订立合同时应尽量参照工商行政管理机关颁布有标准的合同范本。那么你是否在为如何撰写买卖合同而感到苦恼呢？下面的内容是小编为大家整理的月度协议精选: 买卖合同1篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
合同编号：_____________
提示：请仔细确认您所选择的建材，并认真阅读本合同各项条款。请您向卖方索取有关建材安装使用注意事项的书面资料，如有不明之处，务请当面问清。对本合同的变更或补充应尽可能采用书面形式，并尽可能保留同一批次未使用的墙地砖若干以备因质量争议而进行的专业质量检验之需。
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
第一条 所购建材基本情况：单位：___元/____
建材名称
产地
品牌
规格型号
颜色标号
材质
批次
数量
单价
总价
合计人民币（大写）拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写）：￥元
第二条 质量标准：《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、________________
第三条 交货：交货方式为（卖方送货/买方取货）；交货时间：__________________；交货地点：________________。
第四条 安装：安装方式为（卖方安装/买方自装）；选择卖方安装的，安装标准为□《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》/□《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由承担，买方应为卖方提供必要的安装条件。
第五条 验收：对于墙地砖的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的，买方异议期为卖方交货后日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货；选择卖方安装的，双方应在安装完毕后日内共同验收安装质量，经验收未达到约定安装标准的，卖方应无条件返工。
第六条 换货：交货验收完毕后买方因对墙地砖的规格、颜色等需求发生变化而提出换货要求的，在包装完好且没有损伤、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下，买方可凭本合同在交货之日起日内办理换货手续，换货费用由买方承担。
第七条 余货处理：安装后的剩余墙地砖，在包装完好且没有损坏、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下，买方可凭本合同在交货之日起日内办理退货手续，退货费用由买方承担。
第八条 付款方式及时间：双方约定以第种方式支付价款。
（一）签订本合同时，买方支付（定金/预付款）_________元（定金不得超过总价款的20%），货到验收后一次性支付余款；
（二）_____________________________
第九条 违约责任：
（一）卖方违约责任：
1．墙地砖经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失；对于其他质量问题，包修期限为_________年，卖方负责免费修理；
2．卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款_________%的违约金；迟延交货超过_________日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但买方在不收取违约金的情况下有权要求卖方双倍返还定金。
（二）买方违约责任：
1．买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款_________%的违约金；
2．买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。
第十条 争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第十一条 其他约定事项：__________________
第十二条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。
买方（章）：________ 卖方（章）：________
住所：______________ 住所：______________
联系电话：__________ 联系电话：__________
委托代理人：________ 法定代表人：________
委托代理人：________
签订时间：__________ 签订地点：__________
声明：卖方撤离展销会或市场的，由展销会和市场主办单位先行承担赔偿责任；主办单位对先行赔付问题有对买方更为有利的承诺的，适用其承诺；主办单位承担责任之后，有权向卖方追偿。
主办单位（章）：________
相关阅读
[协议]公司买卖合同1篇
买卖市场交易一日千里的变化，随着社会的进步，商品经济的发展，需要用到买卖合同的场合也越来越多，合同是一种平等的民事主体之间依据法律法规而定的协议，对于合同中的一些细节和条款我们一定要慎之又慎，避免不必要的纠纷。所以你知道正式的买卖合同是什么样的呢？小编收集并整理了“[协议]公司买卖合同1篇”，欢迎您阅读和收藏，并分享给身边的朋友！
卖方(以下简称甲方)： 住址：
身份证号： 联系电话：
买方(以下简称乙方)：
法定代表人：
根据中华人民共和国《旧机动车交易管理规定》、《二手车流通管理办法》，甲、乙双方本着自愿、公平、诚实信用之原则，就车辆交易事宜，双方协商一致，签订本合同。
一、 甲方同意将自己购买的 车出售给乙方。 该车基本情况如下：
厂牌型号 车身颜色 发动机号 车牌号码 首次落籍时间 车架号
二 、甲方同意将此车以人民币 转让给乙方。
三 、甲方将下列手续，随车证件一起交给乙方。【机动车登记证书 行车证 购置附加费 养路费 保险单 合格证 身份证复印峻】
四 、车辆过户由 乙方 负责办理。过户费用由甲方负责， 甲方无条件协助乙方办理。甲方保证此车无盗抢，及任何经济问题，若存在次情况甲方将车款全额返还给乙方，并包赔全部经济损失。
五、 此合同书签字生效之日起，以前此车涉及的交通违章事故，所欠费用及经济纠纷由甲方负责，并即日结清。以后此车所有事务由乙方负责。
六、 违约责任
①若第三人主张权利或非乙方的原因致使该车辆无法过户，甲方应承担由此给乙方造成的一切损失。
②甲方不履行本合同，双倍返还定金给乙方;乙方不履行本合同，无权要求返还定金。
七、若为此发生纠纷，双方可协商解决，也可由甲方或乙方所在地法院管辖。
八、 本合同一式两份。甲乙双方各执一份，签字后生效。
九、其他约定
咀方(签字、指印)：
年 月 日
乙方(盖章)： 年 月 日
木材买卖合同1篇
买卖市场交易变化日新月异，随着法律法规的建立与完善，当我们在进行买卖的时候就需要用到合同，买卖合同是我国经济生活中最原始、最典型、最普遍、最基本的交易形式，当双方处于一种不信任的状态时签订合同就有了法律依靠。那么你知道怎么拟制买卖合同才是合法的吗？下面是小编为大家整理的“木材买卖合同1篇”，但愿对您的学习工作带来帮助。
木材买卖合同1
合同编号：_________
买受人（以下简称“甲方”）：_________
出卖人（以下简称“乙方”）：_________
使用方向（项目名称）：_________
第一条标的、数量、价款及交（提）货时间：
第二条质量标准：按国家现行标准执行，盘条圆钢执行GB1499.1—20x，螺纹钢执行GB1499.2—20x，以及相关国家标准。
第三条乙方对质量负责的条件及期限：乙方对所提供的产品质量全权负责。甲方应在在收到钢材7天内，对乙方所提供的产品规格型号、数量进行检验，如出现规格型号或数量不符合甲方需要，乙方在接到甲方书面通知后应立即无条件调整更换。
第三条包装标准、包装物的供应与回收：按照国家标准捆扎，包装不散捆，不回收。
第四条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：质量证明书随出库单及货走。
第五条合理损耗标准及计算方法：螺纹钢、圆钢按理论重量结算，盘圆以过磅重量结算。
第六条标的物所有权自交付之日起转移。标的物所有权转移前的全部风险由乙方承担。第七条交（提）货时间、方式、地点：乙方收到甲方下达的计划后在3日内送至甲方指定的xx地点。
第八条供应范围、数量及相关补充：乙方负责运输范围由x至x；本合同使用量约计x吨，具体按照实际供货数量结算。
第九条运输方式及到达站（港）和费用负担：汽车运输至甲方施工指定地点，费用由乙方承担，工地卸车费用由乙方承担。
第十条检验标准：按照国家现行标准进行检验。
第十一条结算单价的确定及内容：结算单价=阿里巴巴钢材网公布单价+运杂费单价+业务加价；结算单价包括材料费、运费、装卸费、税费、利润等落地单价。
第十二条关于阿里巴巴钢材网公布单价的约定：
1、阿里巴巴钢材网公布单价是指需方下达计划当日的阿里巴巴钢材网公布的钢材市供方供应的钢材的厂家在阿里巴巴钢材网当天未公布的，则执行阿里巴巴
2、钢材网当日公布的相应规格中的最低单价。
3、如果需方下达计划中部分规格在当日没有公布单价，则按照以下规格间价差规律进行相应调整。[
（1）HRB335φ12mm单价=HRB335φ32mm及以上规格单价=HRB335φ14mm单价+50元=HRB335φ16—25mm单价+100元；
（2）盘条φ6、5mm单价=盘条φ8mm单价=盘条φ10mm单价；
（3）圆钢φ12—14mm单价=圆钢φ16—32mm单价—80元。]
4、需方对生产厂商有要求时，供方必须优先满足需方要求。
第十三条结算方式、时间及地点：货到现场，经验收合格后日内
付结算货款的80%，剩余20%一个月内付清。如甲方资金困难
第十四条担保方式（也可另立担保合同）：无。
第十五条本合同解除的条件：
第十六条违约责任：
1、工业品品种、规格、质量不符本合同规定时，乙方应负责产品的调换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值3‰计算向甲方偿付逾期交货的违约金并承担不能按时交货而给甲方造成的经济损失。甲方有权解除合同。
2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的3%的违约金。甲方工程结束若有部分剩余产品，按本合同价退货，退货运费由甲方承担。
3、产品交货时间不符合合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款3‰的违约金。
4、产品价格如须调整，必须经双方协商，在双方未达成协议前或双方不能达成新的协议，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货价款的3‰作为违约金付给甲方。
5、甲、乙任何一方如要求全部或部分解除合同，必须提出充分理由，经双方协商一致后方能施行，提出解除合同的一方须向对方偿付因解除合同带来的经济损失。
6、本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝收货或供货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
7、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行、延期履行或部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
8、甲方逾期付款应支付乙方相应的经济损失。
第十七条合同中约定的双方权利与义务不得转让。如一方转让，另一方有权解除本合同或要求对方承担因此而给其造成的损失。
第十八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的，双方约定依法向甲方法人工商住所地有管辖权的铁路运输法院起诉。
第十九条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲、乙双方协商，另订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规执行。
第二十条本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效。
第二十一条其他约定事项：
甲方（章）：_________乙方（章）：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
委托代理人：_________委托代理人：_________
电_________话：_________电话：________
开户银行：_________开户银行：_________
账号：_________邮政编码：_________
_________年_________月_________日
签订地点：_________账号：_________
邮政编码：_________年_________月_________日
木材买卖合同2
需方（甲方）：
供方（乙方）：
项目名称：
工程地点：
签订时间：
签订地点：
需方（甲方）：
供方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确需方（甲方）和供方（乙方）的权利和义务，经甲乙双方友好协商一致，签订本合同。
1、标的物名称、规格、数量、单价、金额
标的物名称
规格
计量单位数量单价金额
合计人民币金额（以下称“合同总额”）：
大写：￥：
2、生产厂家及商标
3、供货时间
以甲方通知进场日为准。
4、质量标准及验收
乙方所供标的物的质量应达到国家规定的有关标准（国家标准、行业标准或地方标准），具体质量标准为：。
5、交货时间、地点和方式
乙方应当按照甲方通知的时间，将所有标的物送至甲方指定地点
6、交付费用承担
乙方负责承担将标的物运到甲方指定地点所涉及的包装费、运费、装卸费及因履行交付义务而产生的一切费用。
7、合理误差及计算方法
8、包装标准
包装应能保证标的物质量完好。
9、结算方式及期限
9.1结算方式及时间：
9.2乙方指定其员工（须持乙方法定代表人的授权委托书）为从甲方领取本合同款项的唯一有权代理人，当该代理人发生变更时，乙方应当以书面方式通知甲方。
9.3甲方的每次付款，均以乙方提供的税务部门认可的发票为依据，乙方不能按甲方要求提供合法发票的，甲方有权拒付货款并不承担任何责任。
10、违约责任
10.1甲方如未按时向乙方付款，逾期每日按元/天向乙方支付违约金。如遇特殊情况，应提前十天通知乙方，并取得乙方同意。
10.2乙方未能按期交付货物的，逾期每日按元/天向甲方支付违约金。
10.3乙方交付的产品如不符合本合同约定的质量标准的，甲方有权拒收，并要求乙方立即给予更换，因此而发生的费用由乙方负担；乙方须赔偿由此给甲方造成的经济损失。
12、合同生效
本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。
13、解决纠纷的方式
甲、乙双方因本合同发生争议，应当友好协商；协商不成，双方同意按照以下第______种方式执行：
第壹种：将本合同引起的或与本合同有关的一切争议提交甲方住所地仲裁委员会并按该会仲裁规则仲裁；
第贰种：任何一方均有权向本合同签订地人民法院提起诉讼。
本合同关于管辖的约定不因合同无效、撤销及解除或本合同权利义务的转让而改变。
14、其他条款
（以下无正文）
甲方（盖章）乙方（盖章）
法定代表人法定代表人
委托代理人委托代理人
地址地址
电话电话
木材买卖合同3
买受人
签订地点：计量单位：
合同编号
出卖人
收货单位
到站
品种
树材种
产地
规格
等级
单价（价）
总数量
总金额
交（提）货时间、数量
路局
车站（港口）
专用线
月
月
月
月
月
月
1
2
买受人
出卖人
开户银行
帐户名称
开户银行
帐户名称
帐号
通讯地址
帐号
通讯地址
邮编
电话
电话
邮编
1.本合同按《合同法》、《木材统一送货办法》等有关规定执行。
8．如需提供担保，另立合同担保书，作为合同附件。
2．运输方式：
9．违约责任：
3．结算方式：
10．合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第种方式解决：
（一）提交仲裁委员会仲裁：
（二）依法向人民法院起诉
4．交（提）货地点、方式：
5．包装标准，包装物的供应与回收：
6．检验的标准、地点及期限：
11．其他约定事项：
7．检疫办法、地点及费用负担：
备注：木材运输需依法办理木材运输证。
买受人：（章）__________________
委托代理人：（签字）____________
__________年________月________日
出卖人：（章）__________________
委托代理人：（签字）____________
__________年________月________日
木材买卖合同4
买方：
卖方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，本着平等、互利的原则，经买卖双方充分协商，特定立本合同，以便双方共同遵守。
(注：空格如不够用，可另接)
第一条标的物的计量单位和计量方法：
计量单位：______;计量方法：______。
第二条质量标准：______。
第三条包装标准、包装物的供应和回收及费用负担：______。
第四条合理损耗标准及计算方法：______。
第五条标的物的所有权自时起转移，但买方未履行支付款价义务的，标的物属于所有。
第六条交(提)货方式、地点、时间、数量：
方式：______
地点：______时间：______数量：______。
第七条运输方式及运输费用负担：______。
第八条检验标准、方法、地点及期限：
标准：______。方法：______。地点：______。期限：______。
第九条结算方式、时间及地点：______。
第十条担保方式(也可另立担保合同)：______。
第十一条本合同解除的条件：______。
第十二条违约责任：
买方：______。
卖方：______。
第十三条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当时人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十四条本合同自生效。
第十五条其他约定事项：______。
本合同如有未尽事宜，须经买卖双方共同协商，作出补充规定，补充规定与
本合同具有同等效力。
合同正本一式两份，买卖双方各执一份;合同副本一式份，交卖方所在
地工商行政管理分局留存一份。
卖方(章)：______买方(章)：______
住所：______住所：______
法定代表人：______法定代表人：______
居民身份证号码：居民身份证号码：______
委托代表人：______委托代表人：______
电话：______电话：______
开户银行：______开户银行：______
账号：____________账号：____________
邮政编码：______邮政编码：______
木材买卖合同5
合同签订地点：计量单位：编号到站品种专用线树材种产地规格等级单价(元)总数量总金额月交(提)货时间、数量月月月月月
买受人出卖人收货单位路局12买受人开户银行账邮号编电话账户名称通讯地址E-mial开户银行账邮号编电话出卖人账户名称通讯地址E-mail车站(港口)
1、本合同按《合同法》、《木材统一送货办法》等有关规定执行。
2、运输方式：
3、结算方式：
4、交(提)货地点、方式：
5、包装标准，包装物的供应与回收：
6、时间：
7、期限
8、如需提供担保，另立合同担保书，作为合同附件。9、违约责任：10、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列第(一)提交种方式解决：仲裁委员会仲裁：
(二)依法向人民法院起诉。6、检验的标准、地点及期限：7、检疫办法、地点及费用负担：11、其他约定事项：备注：木材运输需依法办理木材运输证。
买受人：(章)
委托代理人：(签字)年月
出卖人：(章)日
委托代理人：(签字)年月日
木材买卖合同6
合同签订地点：_________
计量单位：编号到站品种专用线树材种产地规格等级单价（元）总数量总金额月交（提）货时间、数量
买受人_________
出卖人_________
收货单位路局12买受人开户银行账邮号编电话账户名称通讯地址E—mial开户银行账邮号编电话出卖人账户名称通讯地址E—mail车站（港口）
1、本合同按《合同法》、《木材统一送货办法》等有关规定执行。
2、运输方式：_________
3、结算方式：_________
4、交（提）货地点、方式：_________
5、包装标准，包装物的供应与回收：_________
6、时间：_________
7、期限_________
8、如需提供担保，另立合同担保书，作为合同附件。
9、违约责任：
10、合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的.，按下列第
（一）提交种方式解决：仲裁委员会仲裁：
（二）依法向人民法院起诉。
11、检验的标准、地点及期限：_________
12、检疫办法、地点及费用负担：_________
13、其他约定事项：_________
备注：木材运输需依法办理木材运输证。
买受人：_________（章）
委托代理人：_________（签字）年_________月_________日
出卖人：_________（章）
委托代理人：（签字）_________年_________月_________日
木材买卖合同7
合同编号：
签订地点：
需方(甲方)：
供方(乙方)：
由于施工需要,甲乙双方经过友好协商,就木材采购达成协议如下，并双方一致同意，本合同项下所有权利义务不得转让：
第一条材料名称、规格型号、厂家、数量、单价及金额:
1、表中数量为双方结算的基本依据,甲方可根据现场实际需要，依据工程进度提前向乙方发出变更通知，按实际需要对合同约定数量进行调整，乙方应予执行。但数量的调整幅度不得大于合同约定总数的%(建议不超过合同约定数额的10%)，超过合同总数10%的数量变更，双方必须签订补充合同。
2、表中单价均为到交货地点的落地价，包括必要的货价、运输费、装卸费(除货到现场的卸车费由甲方承担外)、包装保护费、检疫费、税金以及修复缺陷所需要的全部费用，未列明的，甲方认为已包括在单价内。
3、合同期内，单价不作调整。
第二条质量要求、技术标准：
1、木材实际尺寸误差不得超过合同约定尺寸的-5%。
2、其他约定：。
第三条交货方式、地点、时间：
1、乙方送货到甲方施工现场指定地点，具体地址为。
2、甲方指定收货人为。
3、交货时间：。
第四条数量、质量验收：
1、货到现场甲方在现场验收，如不合格，甲方可要求乙方退货或按约定数量结算。
2、具体验收方法为：。
第五条结算与支付：
1、本合同有/无预付款,预付款金额为万元(如无预付款此处划斜杠)，预付款金额不超过合同暂定金额的30%。
2、货到现场验收合格，按以下第种方式结算：
(1)每月末25日前进行结算。
(2)供应数量每达到m3时结算一次。
(3)货到验收合格后结算。
3、结算后乙方提供国家规定税务发票，甲方按结算金额%付款，付款方式为
4、另总金额%的余款待供货结束个月后付清。
第六条违约责任：
1、如乙方提供的产品尺寸误差超过合同约定误差，甲方可按实际尺寸结算。如因其他质量不合格给甲方造成了相关损失，均由乙方予以赔偿。
2、甲方需用木材时应提前两天向乙方提报书面计划，乙方应确保供应，不能按时送达现场的，乙方承担20xx元/次的赔偿金。
3、乙方必须保证所提供的发票真实，如因提供发票不真实造成甲方的损失由乙方承担。
4、如甲方未能按时结算货款，乙方可以停止供货，但必须提前三十天书面通知甲方。
5、如甲方未能按合同约定比例按时支付已结算的货款，乙方可向甲方要求支付未按时支付货款的违约金，甲方每延期一天付款，应向乙方偿付逾期付款部分的(万分之一为上限)作为违约金，违约金最高不超过合同总额的%(5%为上限)。
第七条合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商解决，协商不成或不愿协商的，约定采取以下第种方式解决：
1、向仲裁委员会申请仲裁;
2、向甲方法人注册所在地人民法院提起诉讼。
3、向法院提起诉讼。(选择有利于我方的管辖法院)
第八条本合同一式份，乙方份，甲方份，双方签字盖章后生效。
第九条其他约定事项:。
甲方(章)乙方：(章)
住所：住所：
法定代表人(签名)：
法定代表人(签名)：(或)(或)合同范本
委托代理人(签名)：
委托代理人(签名)：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
年月日年月日
木材买卖合同8
甲方(卖方)：
乙方(买方)：
根据《中华人民共和国合同法》，乙方承诺对本合同项下木材的品种、数量现状已有了充分的了解，甲、乙双方本着自愿、公开、平等、互惠互利的原则，就木材购销的有关事项订立如下合同：
一、木材品种、数量及存放地点。甲方将库存黄花梨木，数量500公斤，卖给乙方所有。
二、合同金额及付款方式。木材的总货款共计人民币万元整，该款必须在合同签订后三十日内付清。若在签订后三十日内期间调运的木材货款必须每天结清。
三、乙方必须在合同规定的付款期限内付清木材总货款，否则甲方不予退还保证金万元并按合同金额的2%收取违约金，并有权单方终止木材购销合同，另行销售。
四.乙方在付清木材总货款的基础上，必须向甲方另行交纳20万元作为履约保证金。待乙方木材调运结束，甲方将保证金退还给乙方。
五、乙方付清木材总货款后，木材归乙方所有，木材由乙方自主经营销售和看护，所需装车、检尺、办证、看护等所有费用全部由乙方负责。
六、乙方必须在年月份之前调运结束，否则每逾期一天，乙
方必须支付贰仟元给甲方作为违约金。
七、乙方在销售木材过程中，甲方为乙方提供立方米木材调
运所需的货物销售普通发票和两金票据。
八、乙方在木材销售中，若出现木材数量误差由乙方自行负责。
九、乙方在销售木材过程中必须做好安全生产工作，由乙方全部承担
安全责任。
十、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。
甲方：乙方代表：
法人代表：法人代表：
年月日
木材买卖合同9
甲方：身份证：
乙方：身份证：
甲方将高薪北区即双吉九站路两侧，杨树卖给乙方。本着公平公正、双方认可具体协商如下：
1、按照甲方实际指认林带地点为准，双方确认后并做有标记。
2、价格及付款方式：
甲方所指认林带总作价54万元（约5500棵左右）乙方先向甲方交（）树木采伐接近三分之一时，将余额（）一次性交齐。
3、甲方负责办理采伐手续，手续真实有效。符合国家林业法律法规。如有不合法行为出现一切后果责任由甲方承担包括刑事责任。
4、甲方配合乙方采伐作业，采伐期间如有各项争议由甲方出面调节，产生任何费用均有甲方负责。包括耽误乙方采伐误工等。
5、采伐期间甲方保证乙方道路畅通如有树倒地里及砸路边小树、阻拦车辆等，都有甲方协商处理。
6、采伐作业运输都由乙方负责，出现一切伤亡事故都由乙方承担，甲方没有任何责任。
此协议从签订之日起生效。双方共同遵守不得违约，如
有一方违约各付地方违约金5万元。
甲方：
乙方：
年月日
木材买卖合同10
需方：(以下简称甲方)
供方：(以下简称乙方)
甲乙双方经允许协商，在平等自愿的前提下，根据《中华人民共和国合同法》现就甲方向乙方订购建筑工地木材事宜签订合同，供双方共同遵守执行。
合同条款如下：
木材购销合同合同签定地：平湖市国际箱包城一期B标段工程项目部
一、质量，要求技术标准
1、严格按照国家验收标准，(GB/T18601-20xx)二级木材和双方确认的样板加工生产。
2、由于乙方材料质量对甲方工程造成的影响及一切经济损失由乙方承担，并承担合同结算总价三倍的违约金。
3、提供样板，并按样板收货。
二、交货时间、地点及运费承担和验收
1、产品交货时间为：提前三天时间通知乙方供货到指定地点。
2、交货地点新兴三路东侧、福臻路北侧工地施工现场，运费及卸货由乙方承担。
三、付款方式为：电汇方式付款，或者转账
根据双方约定人防地下室封顶至±0.000完成后40天内付供货总款的70%，剩余款逐次累计。标准十二层完成后10个工作日内付至供货总款的80%，全部结构封顶验收合格后10个工作日付至总货款的80%，竣工验收后10个工作日一次性无息结清货款。
四、违约责任
1、甲方保证按本合同支付乙方货款。
2、由于乙方供货的质量问题及加工的工艺未达到甲方要求造成延误而影响到甲方整体施工或造成甲方工期的延误，一切后果及损失由乙方承担。
3、由于乙方不按期供货对甲方工期造成的影响及一切经济损失由乙方承担，乙方延期交货，每延期一天扣除合同结算总价10%的违约金。(自然灾害除外)
五、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，如协商不成，交由当地人民法院裁决。
留、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具同等法律效力，本合同自双方签定之日起生效。
甲方：乙方：
开户行：
账号：
委托人：法定代表人：
联系电话：联系电话：
签定日期：20xx年月日签定日期：20xx年月日
木材买卖合同11
卖受人：木材加工厂合同编号：
买受人：有限责任公司签订地点：桐梓县（传真有效）签订时间：年月日
一、产品名称、规格型号、数量、金额（见附表）
二、质量标准：按行业标准执行。
三、卖受人对质量负责的条件及期限：到货后由买受人对该产品检验，若产品出现质量问题，出卖人负责。
四、交（提）货方式、地点：----公司
五、运输方式及到达站（港）和费用负担：运输费用由出售人负担》
六、包装标准、包装物处置：/。
七、检验标准、方法、地点及期限：按照买受人的要求进行质量检验。
八、物品数量、品种及价格见附表。
九、合理损耗标准及计算方法：无
十、结算方式及期限：货到买受方验收合格后支付材料总价款。
十一、本合同解除、终止条件：《合同法》执行。
十二、违约责任：如买受人违约，卖受人有权终止本合同并按照相关约定执行。
十三、合同争议的解决方式：本合同如发生纠纷，当事人双方协商解决，协商不成时，向合同签订地人民法院起诉。
十四、本合同自双方签字盖章起生效。
木材买卖合同12
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就木横板木板买卖事宜达成协议如下：
第一条：所购木模板木方基础情况
材料名称：
规格型号：
厂家：
数量：
单价：
第二条：质量标准：不起皮、不开胶。
第三条：交付方式、时间、地点、运输方式及费用的承担
1、由乙方负责送货到甲方仓库，运费由乙方负责。
2、甲方指定收货人为_____________。
3、交货时间：_____年____月____日。
第四条：验收
对于木模板的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，甲方应立即当面以书面形式向乙方提出，异议经核实，乙方应无条件补足或换货，如在3天内买方未提出书面异议，视同甲方认可。
第五条：违约责任
1、如乙方提供的产品尺寸误差超过合同约定误差，甲方可按实际尺寸结算。如因其他质量不合格给甲方造成了相关损失，均由乙方予以赔偿。
2、甲方需用木材时应提前两天向乙方提报书面计划，乙方应确保供应，不能按时送达现场的，乙方承担____元/次的赔偿金。
3、乙方必须保证所提供的发票真实，如因提供发票不真实造成甲方的损失由乙方承担。
4、如甲方未能按时结算货款，乙方可以停止供货，但必须提前三十天书面通知甲方。
5、如甲方未能按合同约定比例按时支付已结算的货款，乙方可向甲方要求支付未按时支付货款的违约金，甲方每延期一天付款，应向乙方偿付逾期付款部分的_____%作为违约金，违约金最高不超过合同总额的_____%（5%为上限）。
第六条：付款方式及时间：货到仓库之后，甲方以现金或转账方式付给乙方。
第七条：争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向合同签订地人民法院起诉。
第八条：本合同一式____份，甲、乙双方各执____份，具有同等法律效力。
甲方：
_____年____月____日
签订地点：
乙方：
_____年____月____日
签订地点：
木材买卖合同13
甲方（购货方）：
乙方（供货方）：
经双方协商，拟定以下几条，以供双方共同遵守。
1．今有甲方向乙方定购缅甸花梨木（原木）1500吨，价格为8600
元每吨，（活动差额不能超过100吨），价格不含报关税，运费。
2．甲方于20xx年5月17日星期五向乙方支付定金50万人民币，
乙方不得再将木材卖给别人，否则按定金双倍赔偿（100万人民币）甲方。
3．每天拉走木材的货款当天结清，定金为最后一天的货款结算，
多退少补。
4．
5．乙方负责在货场装车，甲方负责后期物流运输事务。甲方必须在20xx年6月5日前将木材全部拉走，否则定金赔
偿给乙方，当做补偿。
6．合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充
规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份
购货单位（甲方）：________（公章）供货单位（乙方）：______（公章）
法定代表人：____________（公章）法定代表人：____________（公章）
地址：____________________地址：__________________
开户银行：________________开户银行：______________
帐号：____________________帐号：__________________
电话：____________________电话：__________________
________年____月____日订
木材买卖合同14
卖受人：木材加工厂合同编号：
买受人：有限责任公司签订地点：桐梓县（传真有效）签订时间：年月日一、产品名称、规格型号、数量、金额（见附表）
二、质量标准：按行业标准执行。
三、卖受人对质量负责的条件及期限：到货后由买受人对该产品检验，若产品出现质量问题，出卖人负责。四、交（提）货方式、地点：----公司
五、运输方式及到达站（港）和费用负担：运输费用由出售人负担》六、包装标准、包装物处置：/。
七、检验标准、方法、地点及期限：按照买受人的要求进行质量检验。八、物品数量、品种及价格见附表。九、合理损耗标准及计算方法：无
十、结算方式及期限：货到买受方验收合格后支付材料总价款。十一、本合同解除、终止条件：《合同法》执行。
十二、违约责任：如买受人违约，卖受人有权终止本合同并按照相关约定执行。
十三、合同争议的解决方式：本合同如发生纠纷，当事人双方协商解决，协商不成时，向合同签订地人民法院起诉。
十四、本合同自双方签字盖章起生效。
甲方：代表人：地址：开户银行：账号：电话：
乙方：代表人：地址：开户银行：账号：电话：
木材买卖合同15
签订时间：_________________
计量单位：___________立方米
供方：_____________________
需方：_____________________
国家调拨通知书_______字第_______号
省(区)调拨通知书_______字第______号
任务部门_____________________
管理局调拨通知书_______字第_______号
用途_________________________________
合同号_______字第_______号
一、树种、规格、等级、数量、价格：_____________________________
二、运输方式：_________________________________________________
三、结算方式：_________________________________________________
四、交(提)货时间、地点、方式：_______________________________
五、捆绑用具的供应与回收：_____________________________________
六、检疫办法、地点及费用负担：_________________________________
七、违约责任：_________________________________________________
八、解决合同纠纷方式：_________________________________________
九、其他约定事项：_____________________________________________
本合同按《民法典》、《木材统一送货办法》等有关规定执行。
供方：(签章)________________
法定代表人：__________________
代理人：______________________
地址：________________________
邮政编码：____________________
电话：________________________
开户银行：____________________
账号：________________________
需方：(签章)________________
法定代表人：__________________
代理人：______________________
地址：________________________
邮政编码：____________________
电话：________________________
开户银行：____________________
账号：________________________
[优质协议] 买卖合同1篇
买卖市场交易沧桑陵谷的变化，现今很多公民的法律意识在不断增强，每个人都有可能会用到买卖合同，买卖是商品交换最普遍的形式，买卖也是典型的有偿合同，当双方处于一种不信任的状态时签订合同就有了法律依靠。所以你知道正式的买卖合同是什么样的呢？为此，小编从网络上为大家精心整理了《[优质协议] 买卖合同1篇》，欢迎阅读，希望您能阅读并收藏。
甲方(出卖人)：性别：住址：
联系方式：
身份证号码：
乙方(买受人)：性别：住址：
联系方式：
身份证号码：
经甲乙双方友好协商，鉴于甲方另有住房，将自己名下的宅基地转让给乙方，在取得宅基地全体共有人一致同意的情况下，就此转让事宜双方达成如下条款共同遵守：
一.甲方将自己所有的位于市区村宅基地转让给乙方;四至：房间数、年限、房间结构、长宽。是否可以使用。旧房
二.宅基地价款为人民币元，支付方式：一次性/次性支付;
三.甲方需将宅基地批准手续原件(房产证或者批准建房证等)交给乙方保管。
四.乙方可以对房屋进行装修、翻建、新建，甲方需配合办理相关报批申请。
五、由甲方出面取得村委会、农村土地管理部门同意，并配合乙方办理宅基地的相关变更手续;
六、甲方确保乙方对宅基地有合法权利。如乙方需对房屋进行翻建、新建、改建、扩建的，甲方应当为乙方办理翻建、新建、改建、扩建手续。
七.转让宅基地如遇拆迁或其他方式的征收、征用，地上物及土地补偿等全部归乙方所有，甲方配合办理拆迁补偿的相关手续。
六.转让完成之后，甲方在任何情形下不得反悔。如果甲方反悔，导致乙方丧失对宅基地的占有使用权，甲方应对乙方进行地上物及土地升值的赔偿，具体包括如下：
1、乙方全部退还甲方已支付的转让费及利息;
2、乙方已翻建的房屋，应按市场价予以补偿;
3、对于土地应按照区位补偿价予以补偿;
4、如甲乙方发生诉讼，甲方需赔偿乙方全部诉讼费用(包括但不限于聘请律师的费用)
七.甲方保证已取得宅基地全部共有人同意，开于签订本协议之日将宅基地的批准手续或房产证交付乙方。
甲方、配偶及子女：
年月日
乙方：
年月日
村民委员会意见：
年月日
[协议借鉴] 买卖合同1篇
买卖市场交易沧海桑田的变化，随着当代社会法律制度不断完善，买卖合同对交易双方也越来越重要，合同是因某件事当事方一起协商达成一致的一种协议。针对合同中的内容我们一定要仔细斟酌，避免造成不必要的损失。那么你知道应该怎么拟制买卖合同吗？下面是小编精心为您整理的“[协议借鉴] 买卖合同1篇”，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。
签了购房合同，交了首付款，却被告知房子被法院查封，类似让购房者权益受损的荒唐事件，随着明日20xx新版 《商品房买卖合同示范文本》的启用及预售资金缴存方式的调整，这种情况将会得以改变。
何时采用新版合同?看楼盘《销售许可证》领取时间
日前，市房管局发出 “关于启用20xx版《商品房买卖合同示范文本》及调整相关业务工作的通知”(以下简称《通知》)。《通知》明确：自20xx年1月1日以后取得 《商品房预售许可证》进行预售，或取得《商品房现售备案证明书》后进行现售的房地产开发项目，均使用20xx版《商品房买卖合同示范文本》订立合同。之前已预售或现售的房地产开发项目继续使用原合同文本订立合同。
据悉，为了维护购房者权益，相比旧版合同，20xx新版《商品房买卖合同示范文本》中很多条款都是强制性规定，开发商将不能再利用附加协议予以否定。新版合同根据市场情况，分为预售合同和现售合同，其中，“竣工并验收合格”作为判断现售房的标准。
不少购房者关心，采用新版《商品房买卖合同》的时间节点如何判断?记者了解到，按照《通知》规定，是否采用新版《商品房买卖合同》，要看该楼盘拿到 《商品房预售许可证》的具体时间。“某楼盘是在20xx年10月份拿到的《商品房预售许可证》，购房者虽在20xx年的2月份买房，签订的仍旧还是旧版购房合同。只有买20xx年1月1日以后拿到预售许可证的楼盘，才能享受新版购房合同带来的权益保护。”市房管局相关负责人提醒。
新版合同有哪些亮点?
交房前购房者有权进行查验
据悉，明年开始，新版《商品房买卖合同》将正式启用，20多页的内容条款，从源头上规避可能造成购房纠纷的风险，与旧版合同相比，更注重保护购房者合法权益。
法学博士、清华大学法学院副教授、20xx年版《商品房买卖合同》文本修订专家组成员程啸介绍，在新版合同中，对商品房的基本情况、商品房价款、商品房交付条件与交付手续、面积差异处理方式、规划设计变更等内容分列十章，进行详细说明。其中，在房屋基本情况的章节中，除充实“房屋基本情况”的内容外，还新增了“抵押情况”、“房屋权利情况”，对于保护购房者的合法权益，避免纠纷具有很大的益处。
新版合同中，明确规定了两个交付条件，即已经过建设工程竣工验收备案，有相关的证明文件;并取得了房屋的测绘报告。在办理交付手续前，购房者有权对房屋进行查验，开发商不得以缴纳相关税费或者签署物业管理文件作为买受人查验和办理交付手续的前提条件。新版合同针对查验时发现的不同类型的房屋质量问题规定了不同的措施。如是地基基础和主体结构有问题，则表明房屋质量存在严重缺陷，购房者可以无须经过修复阶段，即行解约，并可请求赔偿损失;如是地基基础和主体结构外的房屋质量问题，则应当先修复或更换，若还不行，则可以解约;装饰装修及设备不符合标准的，则应修理、更换或赔偿，不能解约;如果是空气质量或隔音不达标的，由于关涉购房者健康问题，可先要求整改，不行的可以解约。
如何防堵预售款挪用?
多项业务分离避免“猫腻”
预售款挪用，向来是个颇具争议的话题。《通知》对预售资金缴存方式、预售资金查验方式予以调整，并强化了预售合同登记备案工作。
根据《通知》要求，20xx年1月1日起所有网签《商品房买卖合同》的，开发企业应根据与预购人约定的购房付款方式及期限等做好缴款计划;预购人应按照合同约定的付款方式及期限将预售款直接存入监管账户。开发企业不得另设账户收存商品房预售款。除按认购书约定收取的定金外，网签合同前开发企业一律不得收取预售房款。对于已收取的购房定金，在双方正式签约后，开发企业应及时将其转为首付款存入监管账户。
据悉，此前关于预售款监管也有明确规定，要求开发商将预售款打到监管账户中，“专款专用”。但由于我市商品房预售资金的查验、预售合同的登记备案、预售商品房抵押权预告登记等业务是结合在一起办理的，可能导致在办理抵押登记贷款期间，因贷款办理不畅等原因，而延误了预售合同的登记备案，推迟了预售款查验时间。“因此出现购房者虽然交了首付款，但因为银行审批不及时，开发商借机不到房管局备案，在开发商资金出现问题后，已售房屋却被法院查封、预售资金被另账收存和挪用的情况。”
该负责人所说的情况曾真实发生在业主身上。此前，在光耀事件的维权案中，34户荷兰小城的业主就曾遭遇了“付了首付款，房子却被查封了”。《通知》规定，调整业务后，预售资金的查验、预售合同的登记备案和预售商品房抵押权预告登记等业务将分开进行办理。“开发企业应自网签合同后30日
内申请资金查验，并应当在签订商品房预售合同之日起30日内办理预售合同登记备案，两者同时进行，互不影响。若未在期限内申请资金查验或办理预售合同登记备案的，数字房产系统将自动上锁，暂停企业办理其他相关业务。”该负责人强调，“此外，预售合同登记备案与预售商品房抵押权预告登记也是分开办理，如果银行贷款在一个月批不下来要先办理备案，如果银行贷款在一个月内办下来，业务可以合并办理。”
“之前多项业务合并办理，原本是想减轻企业负担，方便企业办事，没想到在执行过程中会出现一些监管漏洞，调整后，虽然麻烦一点，工作量增加了不少，但可以避免购房者的权益受损。”该负责人说。
月度合同精选: 买卖合同(篇一)
买卖市场交易瞬息万变，随着合同的法律效力与日俱增，有买卖的地方就会存在合同，买卖是商品交换最普遍的形式，买卖也是典型的有偿合同，依法签订合同是当事双方都必须严肃认真履行的一项手续。那么你知道买卖合同应该如何撰写吗？为此，小编从网络上为大家精心整理了《月度合同精选: 买卖合同(篇一)》，仅供参考，大家一起来看看吧。
需方： 供方：
合同签订地址：南宁市 合同签订时间：年月日
经供需双方共同商议，本着平等互利、互相尊重、共求发展的原则，按《合同法》的有关规定，就需方订购的陶瓷产品供需事宜达成如下协议：
一、产品名称、规格、单位、数量、单价、金额：
二、供货时间：签订本合同后供方及时组织货物，供方收到需方预付款后五个工作日内按计划完成第一次供货。以后按工程进度要求供货。
三、质量要求：供方按厂家优等品供货，并提供产品合格证及相关产品资料。
四、运输方式及到达地点费用负担：汽车运输。供方负责货到需方工地所产生的运输费用，其它费用由需方负责。
五、合理损耗及计算方式：供、需双方现场验收人员实际验收的供货产品规格、数量为结算数量。
六、验收标准、方法及提出异议期限：根据合同的产品规格、数量，按国家GB/T4100-1999陶瓷砖标准验收。如需方对产品质量有异议可当场与供方商谈更换，否则视为产品验收合格。
七、结算方式及期限：本合同签订时需方向供方预付本合同总价款20%作为定金，剩余货款按每次所到货的实际数量全部进行结清。
八、违约责任：违约方按合同法承担相应的违约责任。
九、解决合同纠纷的方式：如双方因本合同产生纠纷，首先应本着友好、公平、互利的原则协商解决。协商不成，可通过法律途径由合同签订所在地仲裁机构仲裁解决。
十、本合同一式肆份，供、需双方各执贰份，经双方签字盖章后生效，合同有效期限至供货完成，货款结算之日。
供方： 需方：
代表： 代表：
电话： 电话：
年月日 年月日
