合同参考: 买卖合同范文1篇。
买卖市场交易瞬息万变,随着广大人民群众法律意识的普遍提高,在我们进行买卖时就需要用到合同,合同为一种合意,是一人或者数人对某件事情的协议,依法签订合同是当事双方都必须严肃认真履行的一项手续。所以你知道正式的买卖合同是什么样的呢?为了让您在使用时更加简单方便,下面是小编整理的“合同参考: 买卖合同范文1篇”,仅供参考,希望对您有所启发。
买卖合同
买方(下称甲方):地址:
法定代表人:身份证号:电话:
卖方(下称乙方):地址:
法定代表人:身份证号:电话:
甲乙双方经充分协商,本着自愿及平等互利的原则,订立本合同。
第一条名称、规格和数量
1.名称:热熔胶
2.商标、型号、规格、颜色:
3.数量:
4.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法:以对方出库为准,合理磅差在千分之三内。
第二条产品质量要求
1.乙方严格按照甲方提出的质量要求制作样品,经甲方确认后封样,该样品由甲方保存。
2.国家有关部门有明确规定的,按规定标准确定产品的等级和质量;国家有关部门无明文规定的,依照封存样本的要求。按照封样样品标准销售的产品,甲方不得拒收。如果有质量异议,双方应共同选择由鉴定资质的机构进行鉴定。
第三条包装方式和包装品的处理
第四条交货方式
1.交货期限:。
2.交货地点:。
3.运输方式:_________;运费由甲负担。
4.与买卖相关的单证的转移:_________。
第五条验收
1.验收时间:_________。
2.验收如发生争议,由_________检验机构按_________检验标准和方法,对产品进行检验。
第六条价格与货款支付
1.单价:_________人民币;总价:_________(大写):。
2.货款支付:
货款的支付时间:_________;
货款的支付方式:_________;
运杂费和其它费用的支付时间及方式:_________。
3.预付货款:_________
第七条提出异议的时间和方法
1.甲方在验收中如发现货物的型号、规格、花色和质量不合规定或约定,应在妥善保管货物的同时,自收到货物后_________日内向乙方提出书面异议;在异议期间,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起_________日内未通知乙方的,视为货物合乎规定。
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。
3.乙方在接到甲方书面异议后,应在_________日内负责处理并通知甲方处理情况,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第八条声明及保证
甲方:
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方:
1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第九条保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十条甲方违约责任
1.甲方中途退货的,应向乙方赔偿退货部分货款的_________%作为违约金。
2.甲方如需提前收货,商得乙方同意变更合同的,甲方应给乙方提前收购货款总值的_________%作为补偿;甲方因特殊原因必须逾期收购的,应按逾期提货部分货款金额每日万分之_________计算,向乙方支付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
3.甲方逾期付款的,应按逾期货款金额每日万分之_________计算,向乙方支付逾期付款的违约金。
4.乙方按合同规定交货,甲方无正当理由拒收的,除按拒收部分货款总值的_________%向乙方偿付违约金外,还应承担乙方因此而造成的实际损失和费用。
5.乙方因甲方错填到货地点、接货人等原因导致不能依约履行合同的,乙方不承担逾期责任;甲方应承担乙方因此所受到的实际损失。
6.其它约定:_________。
第十一条乙方的违约责任
1.乙方不能交货的,向甲方偿付不能交货部分货款_________%的违约金。
2.乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的,如甲方同意利用,应按质论价;甲方不能利用的,应根据具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
3.乙方交货少于合同规定的,如甲方仍然需要的,乙方应如数补交,并应向甲方偿付逾期少交部分货物总值的_________%的违约金;如甲方不需要的,乙方应按应交部分货款总值的_________%付违约金。
4.乙方逾期交货的,应按照逾期交货金额每日万分之_________计算,向甲方支付逾期交货的违约金,并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过_________日,甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。
5.乙方提前交货,有正当理由的,甲方可考虑同意接收,并仍可按合同约定的付款时间付款;无正当理由的,甲方有权拒收。
6.乙方提前交的货物、多交的货物,如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定,甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,均应由乙方承担。
7.货物错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。
8.其它:_________。
第十二条不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_________天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十三条通知
1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(传真、邮件、EMS、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下:。
3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。
第十四条其它事项
1.按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后_________日内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。
2.约定的违约金,视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的,损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失,包括合同履行后可获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
3.合同有效期内,除非经过对方同意,或者另有法定理由,任何一方不得变更或解除合同。
第十五条争议的处理
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____2____种方式解决:
(1)提交仲裁委员会仲裁;
(2)依法向甲方所在地人民法院起诉。
第十六条解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。
第十七条补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
第十八条合同效力
本合同自双方签字并加盖公章之日起生效。本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。合同有效期限年,自年月日至年月日止。
第十九条其他约定:
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________
授权代表(签字):_________
授权代表(签字):_________
______年____月____日
______年____月____日
签订地点:_________
签订地点:_________
拓展阅读
木材买卖合同1篇
买卖市场交易变化日新月异,随着法律法规的建立与完善,当我们在进行买卖的时候就需要用到合同,买卖合同是我国经济生活中最原始、最典型、最普遍、最基本的交易形式,当双方处于一种不信任的状态时签订合同就有了法律依靠。那么你知道怎么拟制买卖合同才是合法的吗?下面是小编为大家整理的“木材买卖合同1篇”,但愿对您的学习工作带来帮助。
木材买卖合同1
合同编号:_________
买受人(以下简称“甲方”):_________
出卖人(以下简称“乙方”):_________
使用方向(项目名称):_________
第一条标的、数量、价款及交(提)货时间:
第二条质量标准:按国家现行标准执行,盘条圆钢执行GB1499.1—20x,螺纹钢执行GB1499.2—20x,以及相关国家标准。
第三条乙方对质量负责的条件及期限:乙方对所提供的产品质量全权负责。甲方应在在收到钢材7天内,对乙方所提供的产品规格型号、数量进行检验,如出现规格型号或数量不符合甲方需要,乙方在接到甲方书面通知后应立即无条件调整更换。
第三条包装标准、包装物的供应与回收:按照国家标准捆扎,包装不散捆,不回收。
第四条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:质量证明书随出库单及货走。
第五条合理损耗标准及计算方法:螺纹钢、圆钢按理论重量结算,盘圆以过磅重量结算。
第六条标的物所有权自交付之日起转移。标的物所有权转移前的全部风险由乙方承担。第七条交(提)货时间、方式、地点:乙方收到甲方下达的计划后在3日内送至甲方指定的xx地点。
第八条供应范围、数量及相关补充:乙方负责运输范围由x至x;本合同使用量约计x吨,具体按照实际供货数量结算。
第九条运输方式及到达站(港)和费用负担:汽车运输至甲方施工指定地点,费用由乙方承担,工地卸车费用由乙方承担。
第十条检验标准:按照国家现行标准进行检验。
第十一条结算单价的确定及内容:结算单价=阿里巴巴钢材网公布单价+运杂费单价+业务加价;结算单价包括材料费、运费、装卸费、税费、利润等落地单价。
第十二条关于阿里巴巴钢材网公布单价的约定:
1、阿里巴巴钢材网公布单价是指需方下达计划当日的阿里巴巴钢材网公布的钢材市供方供应的钢材的厂家在阿里巴巴钢材网当天未公布的,则执行阿里巴巴
2、钢材网当日公布的相应规格中的最低单价。
3、如果需方下达计划中部分规格在当日没有公布单价,则按照以下规格间价差规律进行相应调整。[
(1)HRB335φ12mm单价=HRB335φ32mm及以上规格单价=HRB335φ14mm单价+50元=HRB335φ16—25mm单价+100元;
(2)盘条φ6、5mm单价=盘条φ8mm单价=盘条φ10mm单价;
(3)圆钢φ12—14mm单价=圆钢φ16—32mm单价—80元。]
4、需方对生产厂商有要求时,供方必须优先满足需方要求。
第十三条结算方式、时间及地点:货到现场,经验收合格后日内
付结算货款的80%,剩余20%一个月内付清。如甲方资金困难
第十四条担保方式(也可另立担保合同):无。
第十五条本合同解除的条件:
第十六条违约责任:
1、工业品品种、规格、质量不符本合同规定时,乙方应负责产品的调换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值3‰计算向甲方偿付逾期交货的违约金并承担不能按时交货而给甲方造成的经济损失。甲方有权解除合同。
2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的3%的违约金。甲方工程结束若有部分剩余产品,按本合同价退货,退货运费由甲方承担。
3、产品交货时间不符合合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款3‰的违约金。
4、产品价格如须调整,必须经双方协商,在双方未达成协议前或双方不能达成新的协议,仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,乙方应按延期交货价款的3‰作为违约金付给甲方。
5、甲、乙任何一方如要求全部或部分解除合同,必须提出充分理由,经双方协商一致后方能施行,提出解除合同的一方须向对方偿付因解除合同带来的经济损失。
6、本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝收货或供货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
7、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行、延期履行或部分履行合同的理由。在取得对方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
8、甲方逾期付款应支付乙方相应的经济损失。
第十七条合同中约定的双方权利与义务不得转让。如一方转让,另一方有权解除本合同或要求对方承担因此而给其造成的损失。
第十八条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,双方约定依法向甲方法人工商住所地有管辖权的铁路运输法院起诉。
第十九条本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲、乙双方协商,另订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规执行。
第二十条本合同一式份,甲乙双方各执份,自双方签字盖章之日起生效。
第二十一条其他约定事项:
甲方(章):_________乙方(章):_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
委托代理人:_________委托代理人:_________
电_________话:_________电话:________
开户银行:_________开户银行:_________
账号:_________邮政编码:_________
_________年_________月_________日
签订地点:_________账号:_________
邮政编码:_________年_________月_________日
木材买卖合同2
需方(甲方):
供方(乙方):
项目名称:
工程地点:
签订时间:
签订地点:
需方(甲方):
供方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确需方(甲方)和供方(乙方)的权利和义务,经甲乙双方友好协商一致,签订本合同。
1、标的物名称、规格、数量、单价、金额
标的物名称
规格
计量单位数量单价金额
合计人民币金额(以下称“合同总额”):
大写:¥:
2、生产厂家及商标
3、供货时间
以甲方通知进场日为准。
4、质量标准及验收
乙方所供标的物的质量应达到国家规定的有关标准(国家标准、行业标准或地方标准),具体质量标准为:。
5、交货时间、地点和方式
乙方应当按照甲方通知的时间,将所有标的物送至甲方指定地点
6、交付费用承担
乙方负责承担将标的物运到甲方指定地点所涉及的包装费、运费、装卸费及因履行交付义务而产生的一切费用。
7、合理误差及计算方法
8、包装标准
包装应能保证标的物质量完好。
9、结算方式及期限
9.1结算方式及时间:
9.2乙方指定其员工(须持乙方法定代表人的授权委托书)为从甲方领取本合同款项的唯一有权代理人,当该代理人发生变更时,乙方应当以书面方式通知甲方。
9.3甲方的每次付款,均以乙方提供的税务部门认可的发票为依据,乙方不能按甲方要求提供合法发票的,甲方有权拒付货款并不承担任何责任。
10、违约责任
10.1甲方如未按时向乙方付款,逾期每日按元/天向乙方支付违约金。如遇特殊情况,应提前十天通知乙方,并取得乙方同意。
10.2乙方未能按期交付货物的,逾期每日按元/天向甲方支付违约金。
10.3乙方交付的产品如不符合本合同约定的质量标准的,甲方有权拒收,并要求乙方立即给予更换,因此而发生的费用由乙方负担;乙方须赔偿由此给甲方造成的经济损失。
12、合同生效
本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力。
13、解决纠纷的方式
甲、乙双方因本合同发生争议,应当友好协商;协商不成,双方同意按照以下第______种方式执行:
第壹种:将本合同引起的或与本合同有关的一切争议提交甲方住所地仲裁委员会并按该会仲裁规则仲裁;
第贰种:任何一方均有权向本合同签订地人民法院提起诉讼。
本合同关于管辖的约定不因合同无效、撤销及解除或本合同权利义务的转让而改变。
14、其他条款
(以下无正文)
甲方(盖章)乙方(盖章)
法定代表人法定代表人
委托代理人委托代理人
地址地址
电话电话
木材买卖合同3
买受人
签订地点:计量单位:
合同编号
出卖人
收货单位
到站
品种
树材种
产地
规格
等级
单价(价)
总数量
总金额
交(提)货时间、数量
路局
车站(港口)
专用线
月
月
月
月
月
月
1
2
买受人
出卖人
开户银行
帐户名称
开户银行
帐户名称
帐号
通讯地址
帐号
通讯地址
邮编
电话
电话
邮编
1.本合同按《合同法》、《木材统一送货办法》等有关规定执行。
8.如需提供担保,另立合同担保书,作为合同附件。
2.运输方式:
9.违约责任:
3.结算方式:
10.合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第种方式解决:
(一)提交仲裁委员会仲裁:
(二)依法向人民法院起诉
4.交(提)货地点、方式:
5.包装标准,包装物的供应与回收:
6.检验的标准、地点及期限:
11.其他约定事项:
7.检疫办法、地点及费用负担:
备注:木材运输需依法办理木材运输证。
买受人:(章)__________________
委托代理人:(签字)____________
__________年________月________日
出卖人:(章)__________________
委托代理人:(签字)____________
__________年________月________日
木材买卖合同4
买方:
卖方:
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,本着平等、互利的原则,经买卖双方充分协商,特定立本合同,以便双方共同遵守。
(注:空格如不够用,可另接)
第一条标的物的计量单位和计量方法:
计量单位:______;计量方法:______。
第二条质量标准:______。
第三条包装标准、包装物的供应和回收及费用负担:______。
第四条合理损耗标准及计算方法:______。
第五条标的物的所有权自时起转移,但买方未履行支付款价义务的,标的物属于所有。
第六条交(提)货方式、地点、时间、数量:
方式:______
地点:______时间:______数量:______。
第七条运输方式及运输费用负担:______。
第八条检验标准、方法、地点及期限:
标准:______。方法:______。地点:______。期限:______。
第九条结算方式、时间及地点:______。
第十条担保方式(也可另立担保合同):______。
第十一条本合同解除的条件:______。
第十二条违约责任:
买方:______。
卖方:______。
第十三条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当时人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十四条本合同自生效。
第十五条其他约定事项:______。
本合同如有未尽事宜,须经买卖双方共同协商,作出补充规定,补充规定与
本合同具有同等效力。
合同正本一式两份,买卖双方各执一份;合同副本一式份,交卖方所在
地工商行政管理分局留存一份。
卖方(章):______买方(章):______
住所:______住所:______
法定代表人:______法定代表人:______
居民身份证号码:居民身份证号码:______
委托代表人:______委托代表人:______
电话:______电话:______
开户银行:______开户银行:______
账号:____________账号:____________
邮政编码:______邮政编码:______
木材买卖合同5
合同签订地点:计量单位:编号到站品种专用线树材种产地规格等级单价(元)总数量总金额月交(提)货时间、数量月月月月月
买受人出卖人收货单位路局12买受人开户银行账邮号编电话账户名称通讯地址E-mial开户银行账邮号编电话出卖人账户名称通讯地址E-mail车站(港口)
1、本合同按《合同法》、《木材统一送货办法》等有关规定执行。
2、运输方式:
3、结算方式:
4、交(提)货地点、方式:
5、包装标准,包装物的供应与回收:
6、时间:
7、期限
8、如需提供担保,另立合同担保书,作为合同附件。9、违约责任:10、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第(一)提交种方式解决:仲裁委员会仲裁:
(二)依法向人民法院起诉。6、检验的标准、地点及期限:7、检疫办法、地点及费用负担:11、其他约定事项:备注:木材运输需依法办理木材运输证。
买受人:(章)
委托代理人:(签字)年月
出卖人:(章)日
委托代理人:(签字)年月日
木材买卖合同6
合同签订地点:_________
计量单位:编号到站品种专用线树材种产地规格等级单价(元)总数量总金额月交(提)货时间、数量
买受人_________
出卖人_________
收货单位路局12买受人开户银行账邮号编电话账户名称通讯地址E—mial开户银行账邮号编电话出卖人账户名称通讯地址E—mail车站(港口)
1、本合同按《合同法》、《木材统一送货办法》等有关规定执行。
2、运输方式:_________
3、结算方式:_________
4、交(提)货地点、方式:_________
5、包装标准,包装物的供应与回收:_________
6、时间:_________
7、期限_________
8、如需提供担保,另立合同担保书,作为合同附件。
9、违约责任:
10、合同争议的解决方式:
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的.,按下列第
(一)提交种方式解决:仲裁委员会仲裁:
(二)依法向人民法院起诉。
11、检验的标准、地点及期限:_________
12、检疫办法、地点及费用负担:_________
13、其他约定事项:_________
备注:木材运输需依法办理木材运输证。
买受人:_________(章)
委托代理人:_________(签字)年_________月_________日
出卖人:_________(章)
委托代理人:(签字)_________年_________月_________日
木材买卖合同7
合同编号:
签订地点:
需方(甲方):
供方(乙方):
由于施工需要,甲乙双方经过友好协商,就木材采购达成协议如下,并双方一致同意,本合同项下所有权利义务不得转让:
第一条材料名称、规格型号、厂家、数量、单价及金额:
1、表中数量为双方结算的基本依据,甲方可根据现场实际需要,依据工程进度提前向乙方发出变更通知,按实际需要对合同约定数量进行调整,乙方应予执行。但数量的调整幅度不得大于合同约定总数的%(建议不超过合同约定数额的10%),超过合同总数10%的数量变更,双方必须签订补充合同。
2、表中单价均为到交货地点的落地价,包括必要的货价、运输费、装卸费(除货到现场的卸车费由甲方承担外)、包装保护费、检疫费、税金以及修复缺陷所需要的全部费用,未列明的,甲方认为已包括在单价内。
3、合同期内,单价不作调整。
第二条质量要求、技术标准:
1、木材实际尺寸误差不得超过合同约定尺寸的-5%。
2、其他约定:。
第三条交货方式、地点、时间:
1、乙方送货到甲方施工现场指定地点,具体地址为。
2、甲方指定收货人为。
3、交货时间:。
第四条数量、质量验收:
1、货到现场甲方在现场验收,如不合格,甲方可要求乙方退货或按约定数量结算。
2、具体验收方法为:。
第五条结算与支付:
1、本合同有/无预付款,预付款金额为万元(如无预付款此处划斜杠),预付款金额不超过合同暂定金额的30%。
2、货到现场验收合格,按以下第种方式结算:
(1)每月末25日前进行结算。
(2)供应数量每达到m3时结算一次。
(3)货到验收合格后结算。
3、结算后乙方提供国家规定税务发票,甲方按结算金额%付款,付款方式为
4、另总金额%的余款待供货结束个月后付清。
第六条违约责任:
1、如乙方提供的产品尺寸误差超过合同约定误差,甲方可按实际尺寸结算。如因其他质量不合格给甲方造成了相关损失,均由乙方予以赔偿。
2、甲方需用木材时应提前两天向乙方提报书面计划,乙方应确保供应,不能按时送达现场的,乙方承担20xx元/次的赔偿金。
3、乙方必须保证所提供的发票真实,如因提供发票不真实造成甲方的损失由乙方承担。
4、如甲方未能按时结算货款,乙方可以停止供货,但必须提前三十天书面通知甲方。
5、如甲方未能按合同约定比例按时支付已结算的货款,乙方可向甲方要求支付未按时支付货款的违约金,甲方每延期一天付款,应向乙方偿付逾期付款部分的(万分之一为上限)作为违约金,违约金最高不超过合同总额的%(5%为上限)。
第七条合同争议的解决方式:本合同项下发生的争议,双方应协商解决,协商不成或不愿协商的,约定采取以下第种方式解决:
1、向仲裁委员会申请仲裁;
2、向甲方法人注册所在地人民法院提起诉讼。
3、向法院提起诉讼。(选择有利于我方的管辖法院)
第八条本合同一式份,乙方份,甲方份,双方签字盖章后生效。
第九条其他约定事项:。
甲方(章)乙方:(章)
住所:住所:
法定代表人(签名):
法定代表人(签名):(或)(或)合同范本
委托代理人(签名):
委托代理人(签名):
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
年月日年月日
木材买卖合同8
甲方(卖方):
乙方(买方):
根据《中华人民共和国合同法》,乙方承诺对本合同项下木材的品种、数量现状已有了充分的了解,甲、乙双方本着自愿、公开、平等、互惠互利的原则,就木材购销的有关事项订立如下合同:
一、木材品种、数量及存放地点。甲方将库存黄花梨木,数量500公斤,卖给乙方所有。
二、合同金额及付款方式。木材的总货款共计人民币万元整,该款必须在合同签订后三十日内付清。若在签订后三十日内期间调运的木材货款必须每天结清。
三、乙方必须在合同规定的付款期限内付清木材总货款,否则甲方不予退还保证金万元并按合同金额的2%收取违约金,并有权单方终止木材购销合同,另行销售。
四.乙方在付清木材总货款的基础上,必须向甲方另行交纳20万元作为履约保证金。待乙方木材调运结束,甲方将保证金退还给乙方。
五、乙方付清木材总货款后,木材归乙方所有,木材由乙方自主经营销售和看护,所需装车、检尺、办证、看护等所有费用全部由乙方负责。
六、乙方必须在年月份之前调运结束,否则每逾期一天,乙
方必须支付贰仟元给甲方作为违约金。
七、乙方在销售木材过程中,甲方为乙方提供立方米木材调
运所需的货物销售普通发票和两金票据。
八、乙方在木材销售中,若出现木材数量误差由乙方自行负责。
九、乙方在销售木材过程中必须做好安全生产工作,由乙方全部承担
安全责任。
十、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份。
甲方:乙方代表:
法人代表:法人代表:
年月日
木材买卖合同9
甲方:身份证:
乙方:身份证:
甲方将高薪北区即双吉九站路两侧,杨树卖给乙方。本着公平公正、双方认可具体协商如下:
1、按照甲方实际指认林带地点为准,双方确认后并做有标记。
2、价格及付款方式:
甲方所指认林带总作价54万元(约5500棵左右)乙方先向甲方交()树木采伐接近三分之一时,将余额()一次性交齐。
3、甲方负责办理采伐手续,手续真实有效。符合国家林业法律法规。如有不合法行为出现一切后果责任由甲方承担包括刑事责任。
4、甲方配合乙方采伐作业,采伐期间如有各项争议由甲方出面调节,产生任何费用均有甲方负责。包括耽误乙方采伐误工等。
5、采伐期间甲方保证乙方道路畅通如有树倒地里及砸路边小树、阻拦车辆等,都有甲方协商处理。
6、采伐作业运输都由乙方负责,出现一切伤亡事故都由乙方承担,甲方没有任何责任。
此协议从签订之日起生效。双方共同遵守不得违约,如
有一方违约各付地方违约金5万元。
甲方:
乙方:
年月日
木材买卖合同10
需方:(以下简称甲方)
供方:(以下简称乙方)
甲乙双方经允许协商,在平等自愿的前提下,根据《中华人民共和国合同法》现就甲方向乙方订购建筑工地木材事宜签订合同,供双方共同遵守执行。
合同条款如下:
木材购销合同合同签定地:平湖市国际箱包城一期B标段工程项目部
一、质量,要求技术标准
1、严格按照国家验收标准,(GB/T18601-20xx)二级木材和双方确认的样板加工生产。
2、由于乙方材料质量对甲方工程造成的影响及一切经济损失由乙方承担,并承担合同结算总价三倍的违约金。
3、提供样板,并按样板收货。
二、交货时间、地点及运费承担和验收
1、产品交货时间为:提前三天时间通知乙方供货到指定地点。
2、交货地点新兴三路东侧、福臻路北侧工地施工现场,运费及卸货由乙方承担。
三、付款方式为:电汇方式付款,或者转账
根据双方约定人防地下室封顶至±0.000完成后40天内付供货总款的70%,剩余款逐次累计。标准十二层完成后10个工作日内付至供货总款的80%,全部结构封顶验收合格后10个工作日付至总货款的80%,竣工验收后10个工作日一次性无息结清货款。
四、违约责任
1、甲方保证按本合同支付乙方货款。
2、由于乙方供货的质量问题及加工的工艺未达到甲方要求造成延误而影响到甲方整体施工或造成甲方工期的延误,一切后果及损失由乙方承担。
3、由于乙方不按期供货对甲方工期造成的影响及一切经济损失由乙方承担,乙方延期交货,每延期一天扣除合同结算总价10%的违约金。(自然灾害除外)
五、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决,如协商不成,交由当地人民法院裁决。
留、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具同等法律效力,本合同自双方签定之日起生效。
甲方:乙方:
开户行:
账号:
委托人:法定代表人:
联系电话:联系电话:
签定日期:20xx年月日签定日期:20xx年月日
木材买卖合同11
卖受人:木材加工厂合同编号:
买受人:有限责任公司签订地点:桐梓县(传真有效)签订时间:年月日
一、产品名称、规格型号、数量、金额(见附表)
二、质量标准:按行业标准执行。
三、卖受人对质量负责的条件及期限:到货后由买受人对该产品检验,若产品出现质量问题,出卖人负责。
四、交(提)货方式、地点:----公司
五、运输方式及到达站(港)和费用负担:运输费用由出售人负担》
六、包装标准、包装物处置:/。
七、检验标准、方法、地点及期限:按照买受人的要求进行质量检验。
八、物品数量、品种及价格见附表。
九、合理损耗标准及计算方法:无
十、结算方式及期限:货到买受方验收合格后支付材料总价款。
十一、本合同解除、终止条件:《合同法》执行。
十二、违约责任:如买受人违约,卖受人有权终止本合同并按照相关约定执行。
十三、合同争议的解决方式:本合同如发生纠纷,当事人双方协商解决,协商不成时,向合同签订地人民法院起诉。
十四、本合同自双方签字盖章起生效。
木材买卖合同12
甲方(买方):
乙方(卖方):
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就木横板木板买卖事宜达成协议如下:
第一条:所购木模板木方基础情况
材料名称:
规格型号:
厂家:
数量:
单价:
第二条:质量标准:不起皮、不开胶。
第三条:交付方式、时间、地点、运输方式及费用的承担
1、由乙方负责送货到甲方仓库,运费由乙方负责。
2、甲方指定收货人为_____________。
3、交货时间:_____年____月____日。
第四条:验收
对于木模板的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的,甲方应立即当面以书面形式向乙方提出,异议经核实,乙方应无条件补足或换货,如在3天内买方未提出书面异议,视同甲方认可。
第五条:违约责任
1、如乙方提供的产品尺寸误差超过合同约定误差,甲方可按实际尺寸结算。如因其他质量不合格给甲方造成了相关损失,均由乙方予以赔偿。
2、甲方需用木材时应提前两天向乙方提报书面计划,乙方应确保供应,不能按时送达现场的,乙方承担____元/次的赔偿金。
3、乙方必须保证所提供的发票真实,如因提供发票不真实造成甲方的损失由乙方承担。
4、如甲方未能按时结算货款,乙方可以停止供货,但必须提前三十天书面通知甲方。
5、如甲方未能按合同约定比例按时支付已结算的货款,乙方可向甲方要求支付未按时支付货款的违约金,甲方每延期一天付款,应向乙方偿付逾期付款部分的_____%作为违约金,违约金最高不超过合同总额的_____%(5%为上限)。
第六条:付款方式及时间:货到仓库之后,甲方以现金或转账方式付给乙方。
第七条:争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向合同签订地人民法院起诉。
第八条:本合同一式____份,甲、乙双方各执____份,具有同等法律效力。
甲方:
_____年____月____日
签订地点:
乙方:
_____年____月____日
签订地点:
木材买卖合同13
甲方(购货方):
乙方(供货方):
经双方协商,拟定以下几条,以供双方共同遵守。
1.今有甲方向乙方定购缅甸花梨木(原木)1500吨,价格为8600
元每吨,(活动差额不能超过100吨),价格不含报关税,运费。
2.甲方于20xx年5月17日星期五向乙方支付定金50万人民币,
乙方不得再将木材卖给别人,否则按定金双倍赔偿(100万人民币)甲方。
3.每天拉走木材的货款当天结清,定金为最后一天的货款结算,
多退少补。
4.
5.乙方负责在货场装车,甲方负责后期物流运输事务。甲方必须在20xx年6月5日前将木材全部拉走,否则定金赔
偿给乙方,当做补偿。
6.合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充
规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份
购货单位(甲方):________(公章)供货单位(乙方):______(公章)
法定代表人:____________(公章)法定代表人:____________(公章)
地址:____________________地址:__________________
开户银行:________________开户银行:______________
帐号:____________________帐号:__________________
电话:____________________电话:__________________
________年____月____日订
木材买卖合同14
卖受人:木材加工厂合同编号:
买受人:有限责任公司签订地点:桐梓县(传真有效)签订时间:年月日一、产品名称、规格型号、数量、金额(见附表)
二、质量标准:按行业标准执行。
三、卖受人对质量负责的条件及期限:到货后由买受人对该产品检验,若产品出现质量问题,出卖人负责。四、交(提)货方式、地点:----公司
五、运输方式及到达站(港)和费用负担:运输费用由出售人负担》六、包装标准、包装物处置:/。
七、检验标准、方法、地点及期限:按照买受人的要求进行质量检验。八、物品数量、品种及价格见附表。九、合理损耗标准及计算方法:无
十、结算方式及期限:货到买受方验收合格后支付材料总价款。十一、本合同解除、终止条件:《合同法》执行。
十二、违约责任:如买受人违约,卖受人有权终止本合同并按照相关约定执行。
十三、合同争议的解决方式:本合同如发生纠纷,当事人双方协商解决,协商不成时,向合同签订地人民法院起诉。
十四、本合同自双方签字盖章起生效。
甲方:代表人:地址:开户银行:账号:电话:
乙方:代表人:地址:开户银行:账号:电话:
木材买卖合同15
签订时间:_________________
计量单位:___________立方米
供方:_____________________
需方:_____________________
国家调拨通知书_______字第_______号
省(区)调拨通知书_______字第______号
任务部门_____________________
管理局调拨通知书_______字第_______号
用途_________________________________
合同号_______字第_______号
一、树种、规格、等级、数量、价格:_____________________________
二、运输方式:_________________________________________________
三、结算方式:_________________________________________________
四、交(提)货时间、地点、方式:_______________________________
五、捆绑用具的供应与回收:_____________________________________
六、检疫办法、地点及费用负担:_________________________________
七、违约责任:_________________________________________________
八、解决合同纠纷方式:_________________________________________
九、其他约定事项:_____________________________________________
本合同按《民法典》、《木材统一送货办法》等有关规定执行。
供方:(签章)________________
法定代表人:__________________
代理人:______________________
地址:________________________
邮政编码:____________________
电话:________________________
开户银行:____________________
账号:________________________
需方:(签章)________________
法定代表人:__________________
代理人:______________________
地址:________________________
邮政编码:____________________
电话:________________________
开户银行:____________________
账号:________________________
实用合同: 买卖合同1篇
买卖市场交易变幻莫测,随着广大人民群众法律意识的普遍提高,在我们进行买卖时就需要用到合同,合同是适用私有制的商品经济的客观要求而出现的,签订合同可以保护当事双方的合法权益,减少利益纠纷。那么你知道买卖合同应该如何撰写吗?下面是小编帮大家编辑的《实用合同: 买卖合同1篇》,欢迎阅读,希望您能够喜欢并分享!
出卖人: (以下简称甲方)
住所地:
法定代表人:
买受人:(以下简称乙方)
住所地:
法定代表人:
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,在平等、自愿的基础上,经充分协商,就甲方购买乙方产品达成以下买卖合同条款。
一、产品名称、型号、数量
1、乙方向甲方提供如下产品及服务:
A 提供软件_______套,版本:_______。
B 提供本合同中所购买的软件及软件_______年的模块免费升级、维护和技术支持。
2、产品数量:________________________
二、产品质量
1、质量标准:
2、乙方对产品质量的特殊要求:
3、乙方对产品包装的特殊要求:
4、乙方对产品质量有异议的,应当在收到产品后五日内提出确有证据的书面异议并通知到甲方;逾期不提出异议的,视为甲方产品质量符合本合同约定要求。但乙方使用甲方产品的,不受上述期限限制,视为甲方产品符合合同约定要求。
三、产品价款
1、产品的单价与总价:
上述货物的含税价为人民币:__________________(大写:________________________);
总价款为:__________________(大写:_____________________________________________)。
2、甲方产品的包装费用、运输费用、保险费用及交付时的上下列支费用等按下列约定承担:
甲方产品的包装物由________提供,包装费用由____________承担。
甲主产品的运输由___________办理,运输费用由____________承担。
甲方产品的保险由_________办理,保险费用由____________承担。
甲方产品交付时的上下力支费用由__________________承担。
乙方承担的上述费用,乙方应当在甲方交货前一次性给付甲方。
四、服务条款
1、采用用户现场软件培训方式。甲方指定培训人数。
2、保证培训的时间及质量。培训完毕要保证所培训人员能正常使用软件系统。
3、甲方安装软件的主机硬件损坏导致软件无法使用或更换主机,乙方将免费为甲方提供移机。
4、软件安装验收完毕之后,乙方提供_______年的本合同中所购买的软件、维护和技术支持。软件现场问题24小时内响应。
5、甲方应准备适当的场地及设备以获得本合同所约定的各项服务,否则,乙方有权等待甲方准备完毕再提供本合同所约定的各项服务。
6、_______年后,软件升级及维护费用每年按软件列表价的_______%收取。
在合同约定期限内甲方违约未能及时交货的,产品的灭失、毁损的风险由甲方承担;产品交付后或乙方违约致使甲方拒绝交货、延期交货的,产品的灭失、毁损的风险由乙方承担。
五、价款结算
1、本合同金额为人民币_______元整(¥_______元)。甲方以支票或电汇的方式向乙方支付费用。
2、第一笔款:软件经装机、调试合格并正常使用后,甲乙双方共同签署软件安装单,甲方在软件安装完成后的_______个月内支付给乙方合同总金额_______%,乙方同时向甲方支付相应款项的收据。
3、第二笔款:软件培训完成,乙方提供相应的培训及技术文档给甲方,并向甲方提供所购买软件及模块的正式授权(序列号),甲乙双方共同签署软件验收单。甲方在软件验收单签署完成后并收到乙方提供的合同全额增值税发票的_______个月内支付给乙方合同总金额_______%。
4、第三笔款:从甲乙双方签署软件验收单之日起,_______个月后甲方向乙方支付剩余_______%尾款,乙方同时向甲方支付相应款项的收据。
六、合同的解除与终止
双方协商一致的,可以终止合同的履行。一方根本性违约的,另一方有权解除合同,但应当及时书面通知到对方。
七、商业秘密
乙方在签订和履行本合同中知悉的甲方的全部信息(包括技术信息和经营信息等)均为甲方的`商业秘密。
无论何种原因终止、解除本合同的,乙方同意对在签订和履行本合同中知悉的甲方的商业秘密承担保密义务。非经甲方书面同意或为履行本合同义务之需要,乙方不得使用、披露甲方的商业秘密。
乙方违反上述约定的,应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。
八、违约责任
1、乙方保证按合同规定的时间提供合同中要求的货物,由于乙方原因造成产品未及时供货或供货不全的,每延期一天,乙方应向甲方支付合同总额_______‰的违约金,总偿付金额不超过合同总额的_______%。
2、乙方所提供货品有不合规格、质量等情况,甲方有权拒绝收货。
3、乙方保证所提供的软件为合法的正版软件,甲方在付清本合同说明的前三笔款项后对其拥有永久的商业使用版权。乙方所提供的产品若被指控为非正版或非法软件,由此给甲方带来的损失由乙方赔偿。若甲方已向乙方支付货款,甲方有权要求乙方退还全部货款。
4、在合同约定的有效售后服务期内,乙方每延迟_______个小时,影响甲方的业务正常进行造成损失的,乙方向甲方支付合同总额_______‰的违约金。
5、乙方不能履行本合同附件三中培训相关承诺的,甲方有权拒付合同中约定的培训费用或收回已支付给乙方的培训费用,乙方同时需要向甲方支付本合同中约定培训费_______%的赔偿金。
6、甲方未按规定时间履行付款义务的,每逾期一个工作日,按应付款额的_______‰计算,违约总金额不超过延迟付款金额的_______%。
九、不可抗力
1、因火灾、战争、罢工、自然灾害等不可抗力因素而致本合同不能履行的,双方终止合同的履行,各自的损失各自承担。不可抗力因素消失后,双方需要继续履行合同的,由双方另行协商。
2、因不可抗力终止合同履行的一方,应当于事件发生后______日内向对方提供有权部门出具的发生不可抗力事件的证明文件并及时通知对方。未履行通知义务而致损失扩大的,过错方应当承担赔偿责任。
十、其他约定事项
1、乙方联系人或授权代表在履行合同过程中对甲方所作的任何承诺、通知等,都对乙方具有约束力,具有不可撤销性。
2、签订或履行合同过程中,非经甲方书面同意或确认,乙方对甲方任何人员的个人借款,均不构成乙方对甲方的预付款或已付款款项。
3、乙方联系地址、电话等发生变化的,应当及时通知到甲方,在乙方通知到甲方前,甲方按本合同列明的联系方式无法与乙方联系的,由乙方承担相应的责任。
4、本合同未约定的事项,由双方另行协商。
十一、争议解决
本合同履行过程中产生争议的,双方可协商解决。协商不成的,应向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。
十二、合同的变更及终止
1、任意一方如提出增减设备数量,变动交货时间,应提前通知对方,征得同意,并经双方协商一致且以书面形式签字确认,作为合同的附件或补充合同。
2、甲乙双方经协商一致可签订书面协议终止本合同。在此情况下,乙方应将甲方已支付的款额退还甲方,甲方同时应将该软件产品及相关文件资料全部归还乙方,并配合乙方删除、卸载在甲方处已安装的软件产品,停止对软件产品的继续使用。由于单方面原因给对方造成的损失,双方应协商给予损失方一定的经济补偿。
3、本合同不存在其他未以书面形式并且未经过合同双方确认的任何其他备忘录、协商内容和计划。
十三、本合同经双方盖章或授权代表签字后生效。
十四、本合同书一式四份,双方各执二份。
甲 方:
签订日期: 年 月 日
乙方:
签订日期: 年 月 日
[优质协议] 买卖合同1篇
买卖市场交易沧桑陵谷的变化,现今很多公民的法律意识在不断增强,每个人都有可能会用到买卖合同,买卖是商品交换最普遍的形式,买卖也是典型的有偿合同,当双方处于一种不信任的状态时签订合同就有了法律依靠。所以你知道正式的买卖合同是什么样的呢?为此,小编从网络上为大家精心整理了《[优质协议] 买卖合同1篇》,欢迎阅读,希望您能阅读并收藏。
甲方(出卖人):性别:住址:
联系方式:
身份证号码:
乙方(买受人):性别:住址:
联系方式:
身份证号码:
经甲乙双方友好协商,鉴于甲方另有住房,将自己名下的宅基地转让给乙方,在取得宅基地全体共有人一致同意的情况下,就此转让事宜双方达成如下条款共同遵守:
一.甲方将自己所有的位于市区村宅基地转让给乙方;四至:房间数、年限、房间结构、长宽。是否可以使用。旧房
二.宅基地价款为人民币元,支付方式:一次性/次性支付;
三.甲方需将宅基地批准手续原件(房产证或者批准建房证等)交给乙方保管。
四.乙方可以对房屋进行装修、翻建、新建,甲方需配合办理相关报批申请。
五、由甲方出面取得村委会、农村土地管理部门同意,并配合乙方办理宅基地的相关变更手续;
六、甲方确保乙方对宅基地有合法权利。如乙方需对房屋进行翻建、新建、改建、扩建的,甲方应当为乙方办理翻建、新建、改建、扩建手续。
七.转让宅基地如遇拆迁或其他方式的征收、征用,地上物及土地补偿等全部归乙方所有,甲方配合办理拆迁补偿的相关手续。
六.转让完成之后,甲方在任何情形下不得反悔。如果甲方反悔,导致乙方丧失对宅基地的占有使用权,甲方应对乙方进行地上物及土地升值的赔偿,具体包括如下:
1、乙方全部退还甲方已支付的转让费及利息;
2、乙方已翻建的房屋,应按市场价予以补偿;
3、对于土地应按照区位补偿价予以补偿;
4、如甲乙方发生诉讼,甲方需赔偿乙方全部诉讼费用(包括但不限于聘请律师的费用)
七.甲方保证已取得宅基地全部共有人同意,开于签订本协议之日将宅基地的批准手续或房产证交付乙方。
甲方、配偶及子女:
年月日
乙方:
年月日
村民委员会意见:
年月日
月度合同推荐: 买卖合同1篇
在我们的日常生活中经常会遇到买卖的情况,其中签订买卖合同是一件非常有必要的事情。签订合同可以让双方更加的信任,依据各种交易不同,签订合同时间略有差异。有没有可以参考借鉴的买卖合同范本呢?请您阅读小编辑为您编辑整理的《月度合同推荐: 买卖合同1篇》,欢迎阅读,希望您能阅读并收藏。
合同编号:_________
甲方(买方):_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
职务:_________
委托代理人:_________
身份证号码:_________
通讯地址:_________
邮政编码:_________
电话:_________
乙方(卖方):_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
职务:_________
委托代理人:_________
身份证号码:_________
通讯地址:_________
邮政编码:_________
电话:_________
买卖双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,就有关_________(船名)船的买卖事宜,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。
一、买卖标的
船名:_________
船型:_________
船籍:_________
船级:_________
总长:_________
船宽:_________
船深:_________
总吨:_________
净吨:_________
载重吨:_________
建造厂家:_________
建造年月:_________
登记号:_________
登记地点:_________
登记吨位:_________
二、质量要求
1.卖方向买方出售的船舶,其质量必须符合交通管理部门制定的船舶标准;
2.卖方保证出售船舶所具的性能与说明书相符,并须在交付前先行试航,以证明其性能。
3.卖方保证其出售的船舶不存在不适航或其他妨碍、可能妨碍交通安全或污染、可能污染水域的情形;
4.卖方保证其拥有本合同下的标的船舶的全部产权,并保证该船舶不在光船租约下。
三、价款
本合同标的船舶的价款为_________元。
本合同结算货币为□人民币□美元□英镑□欧元□_________。
四、保证金
为了确保本合同的严格履行,买方应在合同签订日后的_________日内支付合同价款百分之_________的保证金。该保证金应以银行汇票方式汇到卖方指定的帐户(户名:_________开户行:_________帐号:_________)。
五、付款方式
买方在本合同签订后,按照第_________种方式,如期足额将船款支付给卖方。
1.本合同签订之日起_________日内,一次性支付全部船款,合计_________元,大写_________,保证金可抵作船价款。
2.分期付款:
(1)本合同签订之日起_________日内,支付合同价款的百分之_________作为预付款。合计_________元(大写:_________)。预付款可以抵作船价款。
(2)船舶交付之日起_________日内,支付合同价款的百分之_________,合计_________元(大写:_________)。
(3)交船手续办理完毕之日起_________日内,支付合同价款的百分之_________,合计_________元(大写:_________)。
六、船舶检查
1.买方有权查阅船上的船级记录,并在_________(时间)内宣布是否予以承认。
2.卖方应在_________年_________月_________日在_________(地方)为买方安排船舶检查。
3.买方不得因船舶检查而延误船期,否则,买方应向卖方赔偿由此引起的损失。在不延误船舶正常营运的前提下,卖方应尽可能为买方看验船提供方便。
4.买方检查处于漂浮状态的船舶时,不可将其拆解开,也不可给卖方造成费用上的负担。在检查过程中,船舶的轮机日志和航海日志应提供给买方查阅。经检查,凭卖方在船舶漂浮检查后四十八小时内收到买方的书面或电传通知为准,一旦船舶获得认可,卖买关系即告确立。卖方如果未能按上述要求收到买方关于船舶船级记录的认可通知,应退还保证金,本合同宣告无效。
七、交接船舶
1.船舶在_________地点进行交接。
2.移交时间为_________年_________月_________日。
3.卖方应及时地将船舶动态、船舶预计进坞时间和地点告知买方。
4.船舶按买方看验船时的状况移交,自然损耗除外。交船前,倘若船舶发生全损或推定全损,本合同自行解除,卖方应将买方已付款项全额如数退还;交船前,倘若船舶发生部分损害,卖方应将船舶恢复至买方看船时的状况。买方应给卖方合理的恢复原状的修理时间。
5.为方便船舶的移交,卖方应将船舶引入移交港的干船坞内,由买方检验船底及夏季水线以下其它部分。倘若发现船舵、螺旋桨、船底或夏季水线以下其它部分有断裂、损坏或缺陷,以致于影响船舶清洁船级证书的取得,则上述缺点应由卖方自费修复直至买方对上述水下部分完全满意为止。
6.船舶在坞期间,在买方的要求下,卖方应安排抽出尾轴。倘若尾轴完全毁坏或发现有缺陷,以致于影响船舶清洁船级证书的取得,卖方应自费将其新换或修复直至买方完全满意为止。尾轴的抽出和换新之费用由买方承担。
7.倘若发现船舵、螺旋桨、船底、夏季水线以下其它部分或尾轴上述断裂、损坏或缺陷,则与船舶进出坞有关的费用包括验船师费均应由卖方承担。
8.卖方确认收到全部船款后,双方即签订交接协议书。交接协议书经双方授权代表签署并加盖公章后,该轮产权正式移交给买方。卖方全体船员立即离船,船员离船后的食宿和回程的费用由买方承担,并负责安排将船员送回。买方同意付船员补贴每位_________(币种)_________元。
八、文件交付
1.交船时,卖方应将现有的船检证书及船舶技术图纸无偿提供给买方。若买方提出要求,卖方应将其现有的船舶的其它技术档及时交给买方。船舶的船籍证书、船舶的所有权证书、电台执照、船舶签证雹海关监管雹航海日志、轮机日志、营运证、最低安全配员证书、造船厂提供的该轮的稳性计算书、船舶防油污计划和ism档(如有)等应由卖方收存取回,但买方有复印的权利(船舶油污计划和ism档不提供复印)。
2.交船时,卖方应将下述文件递交给买方:
授权书;
普通商业发票(不含增值税),卖方应在交船后_________日内办妥船舶在原登记机关的注销登记。
3.同时,买方应将下述文档递交给卖方:
营业执照复印件;
授权书;
买方办理船舶登记所在登记机关名称、地址、传真、电话、联系人和邮政编码。
九、备件和燃料
船舶包括属于船舶的一切船上和岸上物品应由卖方移交给买方。属于卖方专用的船上图书、数据表格和文件等不包括在内,船员的私人行李和物品也不包括在内。
船上剩余的燃料、未使用的润滑油、备用品和伙食应由买方接收并按交船地交船日的市场价格付款。本条款下的付款时间、地点和币制与合同价款的支付相同。
十、保护
卖方保证其对出卖船舶享有所有权或处分权,船舶在移交前没有任何船舶优先权、船舶抵押权及其他随船债务;并承诺交船后若因该船移交前的随船债务发生第三人对船舶提出主张,而导致纠纷的赔偿、费用、开支等均由卖方承担。
十一、费用负担
船舶交付前所发生的包括雇佣人员薪资,船员分红、税赋及其他债务等各项费用由卖方承担;船舶交付后所发生的与购买和登记有关的税、费以及其它开支等各项费用由买方承担。在船舶进行交易时,费用有买方承担。
船舶移交后,卖方应向原船舶登记机关办理船舶注销登记;买方应办理船舶所有权登记。登记费用各自承担。
十二、违约责任
1.若买方未能按时支付保证金,卖方有权解除合同。买方应承担卖方因此遭受的损失和按年利率_________%计算的全部损失费用的利息;在支付保证金后,若买方决定不再购买该船,并拒绝支付船款,卖方有权没收保证金;若买方未能在船舶移交期限最后一日前按合同的规定支付购船价款,卖方有权解除合同,保证金及其利息归卖方所有。若保证金及其利息收不足以弥补卖方损失,买方还应赔偿卖方因此遭受的损失费用。
2.若卖方未能按本合同规定的方式和期限完成船舶的法定移交手续,或未能办理船舶注销手续,买方有权解除合同。卖方收到买方解除合同通知后,应在_________个银行工作日内退还所收到全部船价款(包括保证金)及按年利率_________%计算的利息;若买方按合同规定支付保证金和船款,卖方违约拒绝出售该船,买方有权获得船款保证金的两倍赔偿。
十三、合同的解除
本合同在下列任一情形下解除:
1.合同期限届满,双方不再续签本合同;
2.双方通过书面协议解除本合同;
3.因不可抗力致使合同目的不能实现的;
4.在合同期限届满之前,当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的;
5.当事人一方迟延履行合同主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;
6.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的;
7._________。
十四、保密
双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
十五、通知
1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下:_________。
3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。
十六、合同的变更
本合同履行期间,发生特殊情况时,任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。
十七、合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。
十八、争议的处理
因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决争议,则由双方提交_________仲裁委员会进行仲裁,或由双方共同指派一名仲裁人仲裁解决。
若买卖双方未能就共同指派一名仲裁人达成一致则纠纷应由三名仲裁人仲裁解决,双方各指派一名,第三名由_________指派。
仲裁裁定是终局的,对双方均有约束力。任何一方不得向法院或其他机构申请改变仲裁裁定。
仲裁费用由败方承担。
仲裁进行过程中,双方将继续执行合同,但仲裁部分除外。
本合同以服从仲裁所在国的法律为前提。
十九、不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3.不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。
二十、合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。
二十一、补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
二十二、合同的效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。
买方(签章): _________ 卖方(签章): _________
法定代表人(签章):_________法定代表人(签章):_________
委托代理人(签章):_________委托代理人(签章):_________
开户银行:_________开户银行:_________
帐号:_________帐号:_________
签订地点:_________签订地点:_________
_________年____月____日_________年____月____日
[协议借鉴] 买卖合同1篇
买卖市场交易沧海桑田的变化,随着当代社会法律制度不断完善,买卖合同对交易双方也越来越重要,合同是因某件事当事方一起协商达成一致的一种协议。针对合同中的内容我们一定要仔细斟酌,避免造成不必要的损失。那么你知道应该怎么拟制买卖合同吗?下面是小编精心为您整理的“[协议借鉴] 买卖合同1篇”,供大家参考,希望能帮助到有需要的朋友。
签了购房合同,交了首付款,却被告知房子被法院查封,类似让购房者权益受损的荒唐事件,随着明日20xx新版 《商品房买卖合同示范文本》的启用及预售资金缴存方式的调整,这种情况将会得以改变。
何时采用新版合同?看楼盘《销售许可证》领取时间
日前,市房管局发出 “关于启用20xx版《商品房买卖合同示范文本》及调整相关业务工作的通知”(以下简称《通知》)。《通知》明确:自20xx年1月1日以后取得 《商品房预售许可证》进行预售,或取得《商品房现售备案证明书》后进行现售的房地产开发项目,均使用20xx版《商品房买卖合同示范文本》订立合同。之前已预售或现售的房地产开发项目继续使用原合同文本订立合同。
据悉,为了维护购房者权益,相比旧版合同,20xx新版《商品房买卖合同示范文本》中很多条款都是强制性规定,开发商将不能再利用附加协议予以否定。新版合同根据市场情况,分为预售合同和现售合同,其中,“竣工并验收合格”作为判断现售房的标准。
不少购房者关心,采用新版《商品房买卖合同》的时间节点如何判断?记者了解到,按照《通知》规定,是否采用新版《商品房买卖合同》,要看该楼盘拿到 《商品房预售许可证》的具体时间。“某楼盘是在20xx年10月份拿到的《商品房预售许可证》,购房者虽在20xx年的2月份买房,签订的仍旧还是旧版购房合同。只有买20xx年1月1日以后拿到预售许可证的楼盘,才能享受新版购房合同带来的权益保护。”市房管局相关负责人提醒。
新版合同有哪些亮点?
交房前购房者有权进行查验
据悉,明年开始,新版《商品房买卖合同》将正式启用,20多页的内容条款,从源头上规避可能造成购房纠纷的风险,与旧版合同相比,更注重保护购房者合法权益。
法学博士、清华大学法学院副教授、20xx年版《商品房买卖合同》文本修订专家组成员程啸介绍,在新版合同中,对商品房的基本情况、商品房价款、商品房交付条件与交付手续、面积差异处理方式、规划设计变更等内容分列十章,进行详细说明。其中,在房屋基本情况的章节中,除充实“房屋基本情况”的内容外,还新增了“抵押情况”、“房屋权利情况”,对于保护购房者的合法权益,避免纠纷具有很大的益处。
新版合同中,明确规定了两个交付条件,即已经过建设工程竣工验收备案,有相关的证明文件;并取得了房屋的测绘报告。在办理交付手续前,购房者有权对房屋进行查验,开发商不得以缴纳相关税费或者签署物业管理文件作为买受人查验和办理交付手续的前提条件。新版合同针对查验时发现的不同类型的房屋质量问题规定了不同的措施。如是地基基础和主体结构有问题,则表明房屋质量存在严重缺陷,购房者可以无须经过修复阶段,即行解约,并可请求赔偿损失;如是地基基础和主体结构外的房屋质量问题,则应当先修复或更换,若还不行,则可以解约;装饰装修及设备不符合标准的,则应修理、更换或赔偿,不能解约;如果是空气质量或隔音不达标的,由于关涉购房者健康问题,可先要求整改,不行的可以解约。
如何防堵预售款挪用?
多项业务分离避免“猫腻”
预售款挪用,向来是个颇具争议的话题。《通知》对预售资金缴存方式、预售资金查验方式予以调整,并强化了预售合同登记备案工作。
根据《通知》要求,20xx年1月1日起所有网签《商品房买卖合同》的,开发企业应根据与预购人约定的购房付款方式及期限等做好缴款计划;预购人应按照合同约定的付款方式及期限将预售款直接存入监管账户。开发企业不得另设账户收存商品房预售款。除按认购书约定收取的定金外,网签合同前开发企业一律不得收取预售房款。对于已收取的购房定金,在双方正式签约后,开发企业应及时将其转为首付款存入监管账户。
据悉,此前关于预售款监管也有明确规定,要求开发商将预售款打到监管账户中,“专款专用”。但由于我市商品房预售资金的查验、预售合同的登记备案、预售商品房抵押权预告登记等业务是结合在一起办理的,可能导致在办理抵押登记贷款期间,因贷款办理不畅等原因,而延误了预售合同的登记备案,推迟了预售款查验时间。“因此出现购房者虽然交了首付款,但因为银行审批不及时,开发商借机不到房管局备案,在开发商资金出现问题后,已售房屋却被法院查封、预售资金被另账收存和挪用的情况。”
该负责人所说的情况曾真实发生在业主身上。此前,在光耀事件的维权案中,34户荷兰小城的业主就曾遭遇了“付了首付款,房子却被查封了”。《通知》规定,调整业务后,预售资金的查验、预售合同的登记备案和预售商品房抵押权预告登记等业务将分开进行办理。“开发企业应自网签合同后30日
内申请资金查验,并应当在签订商品房预售合同之日起30日内办理预售合同登记备案,两者同时进行,互不影响。若未在期限内申请资金查验或办理预售合同登记备案的,数字房产系统将自动上锁,暂停企业办理其他相关业务。”该负责人强调,“此外,预售合同登记备案与预售商品房抵押权预告登记也是分开办理,如果银行贷款在一个月批不下来要先办理备案,如果银行贷款在一个月内办下来,业务可以合并办理。”
“之前多项业务合并办理,原本是想减轻企业负担,方便企业办事,没想到在执行过程中会出现一些监管漏洞,调整后,虽然麻烦一点,工作量增加了不少,但可以避免购房者的权益受损。”该负责人说。
粮食买卖合同模板1篇
买卖市场交易变化多端,随着当代社会全民法律意识的提高,越来越多的交易需要用到买卖合同,买卖合同的实质是以等价有偿方式转移标的物的所有权,依法签订的合同具有法律效力,当事双方应当共同履行合同内容。那么你是否在为如何撰写买卖合同而感到苦恼呢?为了让您在使用时更加简单方便,下面是小编整理的“粮食买卖合同模板1篇”,仅供参考,希望能为您提供参考!
甲 方: 合同编号:__________
乙 方: 签订日期:__________
依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲乙双方平等友好协商,达成如下协议,以供双方共同遵守。
一. 产品规格型号及价格 (税后价)
1、结算方式:
2、交货时间: 交货地点:
3、运输方式及费用负担:
4、质量验收,企业标准:
5、包装议定:
6、违约责任:违约方承担相应的违约经济责任。因乙方货款不到位,不能及时供货的甲方不承担责任,在约定时间内乙方不能按时汇款的无条件承担甲方总货款每天10‰的滞纳金。甲方未能按时交货,甲方承担按乙方所付总货款每天10%的违约金,甲方未按质按量供货,甲方除赔付乙方损失外,还需支付乙方总货款20%的违约金。
7、附则:①合同经双方确认后生效,如有异议,需经双方协商并同意后方能修改有关条文。
②合同有效期间,除人力不可抗拒因素外,任何一方不得擅自修改、终止合同。否则按《合同法》的有关规定处理。
③如因运输计划或人力不可抗拒原因未能如期全部交货,剩余部分由买卖双方协商是否延期履行合同。 ④双方发生争议或纠纷时,由双方当事人协商解决,协商或调解不成的,任何一方可向乙方所在地人民法院起诉。
⑤本合同一式两份,供需双方各执一份,签字盖章后生效。
粮食买卖合同范文三
合同编号:
甲方(卖方):(名称) 法定代表人: 住所:
乙方(买方):(名称) 法定代表人: 住所:
乙方(买方):(姓名)(该项目适用于向自然供货或者个体工商户等。如果该合同多余的项目在使用是可以删掉。) 身份证号: 住址:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品卫生法》及其他有关法律、法规制定,陕西省地方食品行业相关规定,双方本着友好协商,平等互利的原则,达成如下食品买卖合同。
第一条 产品的名称、品种和数量
第二条 产品的质量和验收方法 2.1产品质量标准,按下列第项履行: 2.1.1按国家标准履行。 2.1.2按行业标准履行。
2.1.3 按供需双方约定的质量要求履行,但卫生要求不能低于国家相关标准(可另写附件)。
2.1.4卖方提供的每一批产品都须附随根据双方确认的质量标准进行检验的检验合格报告。
2.1.5卖方所提供的产品,保质期限不少于 个月(自产品出厂之日起计算)。 2.2验收方法
2.2.1产品到达目的地后,买方应指定专人按双方约定的质量标准(应包括主要卫生指标、内外包装、保质期、标识感官等)及时进行抽样检验,完成验收程序。如有质量问题,买方应在收货后 天内书面通知卖方,共同协商处理办法。如对产品质量认定发生异议,由生产厂家所在地双方认可的经计量认证机构检验报告为准。
2.2.2买方根据合同规定或要货通知单及卖方送货单做好收货工作,并及时通知质量验收员验收产品。 第三条 产品包装
在外包装上应注明产品名称、规格、配料、产品批准号、生产厂名、地址、生产日期、保质期、净含量、贮藏要求等。 第四条 产品货款结算与优惠办法 4.1货款的支付办法分两部分
4.1.1第一部分,买方在本合同签订的次日24点之前将所购产品总金额一定比例的预付款汇入卖方指定账户: 开户银行: 卖方用于组织生产或者向生产商订货。 预付款比例如下:
买方采购量在5000单位(包括本数)以上预付总金额的30%货款。 买方采购量在5000单位以下预付总金额的50%货款。
4.1.2第二部分,在买方收到货物的次日起 日之内将余款汇入上述甲方指定账户。
4.1.2对村民、专业户、个体经营户一般采取现金结算,钱货两清。 4.1.3对按有关规定必须采取银行结算的,按银行的统一规定办理结算。 4.2优惠办法
该优惠办法中所涉及的折扣金额,在买方支付此次买卖余款的时候相应扣除。
第四条 交货期限、地点和方式
4.1买方预付款后书面通知卖方做交货准备,卖方于收到通知的次日起 日内将货物交付之双方约定的地点。
4.2货物交付在双方约定的 (你们自己填,比如买方指定地点某某地,要写的很清楚,便于区分责任)
4.3交付货物采取 方式,费用由 方支付。 第五条 违约责任 5.1卖方责任
5.1.1卖方如未履行本合同约定的义务,应承担违约责任,并赔偿由此给买方造成的经济损失。
买方要求继续履行本合同的,卖方应继续履行本合同。 5.1.2卖方承担因产品质量问题造成买方的直接经济损失,并支付违约金 人民币 元。 5.2买方责任
5.2.1买方若未按本合同的付款方式在规定时间内付款,须承担下列违约责任。
向卖方支付违约金人民币 元。(不超过实际损失的30%) 自延期之日起至实际付款日止,按买方实际付款日工商银行一年期贷款利率向卖方支付迟延履行金。
5.2.2买方拒收产品或在验收期间保管不妥造成产品损失的,买方应当承担由此所造成的相应的损失。
第六条 不可抗力
任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本合同的义务将不视为违约,但应在条件允许下采取必要的补救措施,以减少不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方,应在 日内将事件的情况以书面形式通知对方,并在事件发生后 日内,提交不能履行或者部分不能履行本合同以及需要延期履行的理由的证明。
第七条 解决争议的方法
买卖双方在履行本合同过程中发生争议,应协商解决。协商不成,任何一方有权向有管辖权的法院提起诉讼。
第八条 本合同自双方签字盖章后生效,一式两份,双方各执一份。
甲方: 乙方:
法定代表:(签字) 法定代表:(签字)
20xx年 月 日
[参考合同] 门窗买卖合同范文
在进行买卖的时候有很多事情需要注意,但是有很多人都忽视买卖合同的存在。签订合同可以让双方更加的信任,签订合同的过程中要注意很多方面的问题。那么我们常见的买卖合同是怎样的呢?小编特地为大家精心收集和整理了“[参考合同] 门窗买卖合同范文”,仅供参考,大家一起来看看吧。
甲方:
乙方:
根据《中华人民同和国合同法》及相关法规规定,为明确双方的利益、义务经双方协商一致签定就乙方向甲方供应门窗及安装合同,合同内容如下:
一、产品的名称、主要材料、规格型号、计量单位和数量:
(一)产品品牌:
(二)产品名称:门窗
(三)主要材料:
(三)产品单价:
(三)产品总价:
门窗材料:门窗油漆:
门窗颜色:同甲方提供给乙方料头为准
窗五金:
密封胶:密封胶条:
玻璃:税金:
(三)门窗规格型号:
门窗规格型号见附件《门窗窗型图》。甲方向乙方详细说明了设计意图,乙方对门窗分格及面积进行了核定。门窗样式按甲方签字确认图纸为准。
注:在合同执行过程中门窗樘数和面积如有变动,(对照附件设计图纸)最终核算按照洞口面积和樘数计算。
二、交货地点、运输方式及安装
1、交货及验收地点:
2、运输:
3、安装:乙方负责安装
三、付款方式:
1、合同正式签署后甲方预付乙方合同总价款的30%计人民币元作为订金(大写);门窗到货时甲方支付总价款的30%计人民币元(大写);安装完毕甲方验收合格后甲方支付总价款的35%计人民币元(大写);质保一年,付5%。
其它:
1、货品乙方按照规定日期完成。
2、任何承诺或协议都需要双方明确的书面确认,否则视为无效。
四、维修服务:
整窗保修一年,自安装验收合格之日起计算,不属产品本身的损坏发生费用由用户自理,一年后用户在使用过程中出现的质量问题乙方有义务进行终身维护,发生材料费用由用户自理。
五、不可抗力:
由于地震、水灾、火灾、战争等双方共同承认的人力不可抗拒因素而影响本合同执行时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在征得有关机关证明后,允许延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
六、违约责任:
(一)甲方:
1、甲方若无故中途退货(乙方保证按照双方确认的样窗标准进行生产),应向乙方偿付退货部分、货款50%的违约金。
(二)乙方:
2、乙方需保证产品质量满足合同要求,甲方同意安装乙方产品之日起即视为验收合格产品。
3、若乙方提供的货物不符合合同规定中的产地来源、质量要求等,乙方应负责立即更换,由此产生的一切费用由乙方承担。
七、纠纷解决:
本合同执行中发生纠纷,双方协商解决。协商达不成,双方任何一方可向签约地人民法院起诉。
八、合同生效:
1、自双方签字盖章之日起生效。
2、合同执行期内,甲、乙双方对合同条件的任何变更、补充必须经双方书面确认,并作为合同的补充,与本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式两份,双方签字盖章后,甲、乙双方各执一份,合同附件与合同具有同等法律效力
甲方:(签章) 乙方:(签章)
代表人:代表人:
电话:电话:
日期:日期: