一起合同网

导航栏 ×

小产权房协议书合同范本

发布时间:2023-04-16

[精品]小产权房协议书合同范本精选6篇。

一起合同网主题栏目精选:“小产权房协议书合同范本”,敬请访问。

合同随着我们的重视变得作用越来越大。双方当事人合同的签订,对合同的履行有着积极的促进作用,一份完整有效的合同怎么拟定?编辑特意收集和整理了小产权房协议书合同范本,如果您喜欢本文可以分享给身边朋友喔!

小产权房协议书合同范本 篇1

(一)认购书签订的问题注意

在我国的法律和法规中,并未明确规定购房者在签订正式买卖合同前,必须签订《认购书》。从法律上说,认购不是买房的法定前骤,合同也不是认购的必然结果。签订《认购书》表明买房人只能保证其购买意愿的真实性,而不能保证无论何种情况都必须签订合同购买商品房。如果双方在《认购书》对房屋的面积、价格、双方权利义务都做了明确的约定,那么我们可以认为《认购书》就是一份房屋买卖合同,双方签订的正式合同只是把认购书约定的内容具体化;如果《认购书》未明确主要条款,则认购书不具备合同的性质,我们可以把它看作是双方的意向书。

买房人在签订购房《认购书》时应注意以下事项:1、审查开发商所提供的认购书中是否有不利于自己的条款。

在签订认购书之前,购房者应认真、仔细地审阅认购书,并向销售人员索取有关房屋的宣传资料及相关文件。同时,购房者还应问清楚房屋建筑施工的进展情况以及各方面与房屋相关的情况,甚至可以要求看一下即将签订的合同文本,其中是否有“霸王条款”或与自己购房意图不符的条款;如无异议,应要求提供或复印作为预订协议附件,以免将来正式签约时就预售合同文本内容产生不必要的纷争,也有助于防止开发商以预售合同内容不能达成一致为由将已升值房屋另外出售他人,出现“一房二卖”的情况。

2、注意认购书中对定金的处理规定。

开发商和购房人经常会为此出现一些纠纷,比如双方合同没谈成,开发商不退定金;要么,买方不得不接受一些不合理的条件。为防止纠纷的产生,购房者最好与开发商在认购书中明确约定:“双方在签订合同的过程中,如果就有关合同条款协商不成,最终导致合同无法签订的,开发商则应返还定金”。

(二)商品房买卖合同签订注意应注意以下几点:1、对于出卖人的主体资格进行审查。

《城市房地产管理法》第二十九条规定了设立房地产开发企业的条件及登记要求。要求出卖人出具房地产开发资质证书、开发单位与销售单位及所有权人是否一致、中介代理机构是否具有正式的委托文件;

2、对于合同的主要内容。

如购置房屋的面积要明确是多少,实际使用面积是多少、交付期限及房屋的质量是否符合法律规定或合同的约定,防止因质量瑕疵而产生纠纷;

3、关于双方违约责任的约定要公平合理。

在签订商品房买卖合同时,有些房产开发商往往列出许多有关购房者违约责任的苛刻条款,而总避开其本身违约责任的约定;或虽约定了买卖双方的违约责任,但有关违约责任之约定显失公平,对购房者很不利。因此,在与销售商签订商品房买卖合同时,购房者应要求在合同中明确销售商的违约责任,应努力争取双方在违约责任上的公平。

(三)关于交付房屋

交付房屋也是很重要的,首先,要检查一下你所接受的房屋与合同附图是否一致,结构是否和原设计图相同,房屋面积是否经过房地产部门实际测量,与合同签订面积是否有差异。其次,要检查一下房屋有没有质量问题,例如该房是否已通过综合验收,房屋有无裂缝,是否存在一般的质量问题或主体结构问题。如存在严重质量问题,购房者要坚决予以拒收,此外还要向开发商索取“两书”,即《认购书》、《合同书》。最后要注意的是交接过程中,要完善交接程序。在办理交接手续时,如果发现问题,一定要书面记录下来保留证据。

(四)房屋权属证书的办理注意

不动产权属证书是不动产物权的证据,是对财产拥有或交易事实的确认,在《物权法》第十七条也做了论述,不动产权属证书是权利人享有不动产物权的证明,以登记为准。

房屋权属证书的功能有:

1、产权确认功能,指权属证书确认所有人的所有权,承认并保护房屋与权利人之间的关系;

2、公示功能,指将房屋权利变动的事实向社会公开,用以标示房地产流转的过程和结果。

因此,买受人在签订了买卖合同后,应尽快办理权属证书。在合同中约定由开发商统一办理的,应督促其尽快办理;没有约定的,买受人应持有关材料到房地产管理部门办理,并登记公示

(五)商品房预售的预告登记注意

小产权房协议书合同范本 篇2

甲方:

乙方:

甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款:

一、甲方自愿将坐落于上海市__小区幢室房屋出卖给乙方,。

二、双方商定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写元即人民币小写。

三、乙方在签署本合同时向甲方支付合同价款人民币元。

四、甲方保证拥有该房产完全、合法的产权,同时权属清楚、有合法的土地使用权。

五、从甲方名下直接办理房产证到乙方名下的手续所产生有关税费甲、乙双方各自负担。

六、乙方支付首付款后,甲方应在国家限制的交易期结束后30天内积极配合乙方办理有关房屋产权过户手续。待房产过户到乙方名下之时,乙方向甲方付清全部房款余额元。

七、本合同签订后甲方应保证该房产至甲、乙交易结束期间无任何担保、抵押、户口及房屋质量瑕疵,同时交付之前该房屋的电话费、水电费、物业管理费、入网费、有线电视费等所有费用均由甲方承担。

八、本合同签订后,甲方未在国家规定的交易限制期结束后30天内积极配合乙方办理过户手续则视为违约。同时应向甲方支付违约时房屋总价款的20%即元作为违约金。

九、交付该房产时甲方应当将本房屋所属的维修基金等专属款项所有权一并转为乙方所有,同时积极配合乙方办理相关手续。

十、本合同一期款人民币元,已在合同签订时当场支付给甲方,同时甲方应于合同签订之日起一周之内将房屋交付乙方使用,若有逾期则每天按照合同总价款的2%支付违约金。

十一、甲、乙双方均认真阅读本合同条款并承诺自愿遵守本合同。

十二、本协议一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日成立,待交易限制期结束后,甲方积极配合乙方完成产权过户。

甲方:

乙方:

小产权房协议书合同范本 篇3

甲方(卖方):_______

身份证号码:_______电话:_______

乙方(买方):_______

身份证号码:_______电话:_______

甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款:

一、甲方自愿将坐落在xxx市xx区xxx园六xxx号楼房(单元xx号楼房(建筑面积xxx米)楼房出卖给乙方。

二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币xxxx大写肆拾叁xx万元整;大写肆拾叁xx万元整;即人民币小写xx元。

三、乙方于xxxx年xx月xx日向甲方支付定金:大写贰xx万元整,即小写xx元。

四、乙方于xxxx年xx月xx日第二次付款大写叁xx万元整,即小写xx元。

五、经甲乙双方同意,甲方于xxxx年xxx月xx14日将该楼房购房合同及楼房一并交付给乙方所有,乙方届时将剩余款项一并付给乙方(乙方在付款时,为确保在以后的房产过户顺利,将暂时暂扣叁仟元购房款,小写元,待该楼房的房产证顺利过户给乙方时,乙方再把此叁仟元款项付给甲方)。

六、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。甲方保证在该楼过户时积极提供协助,若因甲方原因造成产权不能过户的,产生的一切费用及法律后果由甲方承担。

七、办理房产证手续所产生的有关税费由乙方承担。甲方应在xxxx年xx月xx日前将该房产交付乙方;

小产权房协议书合同范本 篇4

出卖人(甲方):

身份证号码:

买受人(乙方):

身份证号码:

甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿,协商一致前提下订立本合同条款如下,以资共同遵守。

一、甲方自愿将其村证房位于石家庄市___________区_________________________的房屋(建筑面积_________平方米)以人民币_______仟_______佰_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________元)的价款出售给乙方。(含地下室 号 平方米)

二、乙方支付甲方合同保证定金壹万元,如甲方反悔本合同,双倍赔偿;如乙方反悔本合同,定金不退。

三、本合同签定时,甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时,甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税,土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。乙方一次性将房款交付甲方。

四、本合同签订后,甲方对——的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。

五、本合同签订后,甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利,乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后,甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》;

六、违约责任

1、甲方应当于20 年 月 日交付乙方房屋,甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过____五___个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿乙方经济损失人民币___四万______元。

2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过___五____个月时,甲方有权解除合同。解约时,乙方已付房价款的_________作为甲方的损失赔偿金。

3、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使,一切责任由甲方承担,并应赔偿乙方的损失。

4、本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除,甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款,并赔偿乙方的房屋装修费用。

5、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的,甲方应当通知乙方,如有补偿款发放,甲方应当全额退还乙方。

七、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第_________种方式解决。

1、提交______________________________________仲裁委员会仲裁。

2、依法向——区人民法院起诉。

八、其他约定九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

十、本合同一式5份,甲乙方各执一份,见证人各一份。

甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________

甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________

地址:_______________________地址:___________________________

电话:_______________________电话:___________________________

传真:_______________________传真:___________________________

日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日

小产权房协议书合同范本 篇5

卖方(以下简称甲方):__________

身份证号:__________

买方(以下简称乙方):__________

身份证号:__________

根据《xxx合同法》及有关规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,甲方将自有房屋出售给乙方,为明确双方权利义务,经协商一致,订立本合同。

第一条房屋的基本情况

1、甲方同意将位于青岛市城阳区流亭街道东流亭社区自有房产一处出售给乙方;

2、房屋状况:

甲方出售房屋坐落于青岛市城阳区青岛市城阳区流亭街道东流亭社区_____(建筑面积为_____平方米,主体结构:砖混_____);

3、房屋用途:住房

第二条合同价款

甲乙双方确认,本合同项下的房屋销售总价格为人民币256000元,(大写)贰拾伍万元六千元整。

第三条付款方式

甲乙双方同意按以下方式、时间支付价款,即:本合同签订之日,乙方向甲方支付全部房款人民币256000元(之前已支付的定金10000元转作房款);

第四条交付期限及办理过户时限

1、甲方应于本合同签订之日,将房屋交付乙方,并同时交付;

2、由于目前该房屋不具备办理产权及过户条件,甲方保证房屋所在社区及政府办理房屋产权证时,有无条件协助乙方办理产权证和办理房产过户手续,甲方应在接到乙方办理通知后15日内协助办理,否则应承担每逾期一日支付房款总额千分之五的违约金。

第五条本合同项下交易的房屋如存在产权纠纷、权利瑕疵及关于户口等未清事项,由甲方承担全部责任和费用。

第六条甲方确保本合同项下的房产水、电、通讯、排水等设施完好、畅通可正常使用。

房屋实际交付所前产生的水电费、通讯费、有线电视费、物业费等各项费用由甲方承担。

第七条因本合同项下的'房屋因办理产权及产权过户所产生的全部费用由乙方承担。

第八条双方权利义务

1、甲方权利义务

甲方有按合同约定交付房产并配合办理房产产权及过户手续的义务;

甲方享有按合同约定收取合同价款的权利。

2、乙方权利义务

乙方享有要求甲方按合同约定交付房产并办理房产产权及过户手续的权利;

乙方有按合同约定支付合同价款的义务。

第九条违约责任

若甲方违反合同条款单方解除合同,应向乙方支付本合同总价款三倍金额的违约金。

第十条本合同未尽事宜,有甲、乙双方另行协商,并签订补充协议。

第十一条本合同未约定的事项,均遵守法律、法规、政策规定执行。

第十二条本合同在履行中发生争议,由各方协商解决。协商不成可向青岛市城阳区人民法院提起诉讼。

第十三条本合同自甲、乙双方签字(盖章)之日起生效。

第十四条本合同一式_两份,甲、乙方各执一份,均具有同等法律效力。

甲方(签字):__________乙方(签字):__________

_______年____月____日_______年____月____日

小产权房协议书合同范本 篇6

xxx部长姜大明接受记者提问时明确表示,不动产登记条例将于今年6月份出台,并表示将尽快协调有关部门建立部际联席会议制度,加快组建不动产登记局,建立信息共享平台。

对于小产权房问题,姜大明表示将采取“拆除一批,教育一片,处理一批,震慑一片,问责一批,警示一片”的治理方式,把小产权房的违法势头控制住。“这个事情正在做,同时也对小产权房在各地的情况,进行清理统计,在这个基础上,再研究提出分类处理的意见。”

增设不动产登记局,统一前原证件有效,姜大明表示,将尽快协调有关部门建立部际联席会议制度,加快组建不动产登记局,扎实开展不动产统一登记工作。不动产统一登记是落实物权法,把分散在有关部门的登记,以土地为核心,统一登记。

姜大明还表示,不动产登记要做到登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”。由国土部负责指导监督全国土地、房屋、草原、林地、海域等不动产统一登记职责。姜大明说,目前我国不动产登记都是分散在各主管部门,在不动产登记工作展开前,相关各部门还将继续履行职责,对不动产所有者来说,统一登记前,所有证件都是有效的。

姜大明表示,对于新设立的不动产登记局,国土部将会进行人员调配,但不会增加编制。

据悉,新组建的不动产登记局将隶属于国土部地籍司,行政级别为正处级。。6月出台登记条例,不担心引发卖房潮,姜大明说,今年6月将出台不动产统一登记条例,为全面开展不动产统一登记提供法规依据。届时,国土部及有关部门将建立统一登记信息平台,制定统一登记簿证。

此外,姜大明还表示,根据中央统一安排,今年将抓紧土地承包经营权及农村集体建设用地使用权确权登记颁证工作,引导承包地经营权有序流转,慎重稳妥进行农村土地制度改革试点。