水电工程分包合同协议书(集锦8篇)。

合同可以维护我们的合法权益。很多时候都需要用到它。签订合同时不能把自己的意志强加于人。施工合同及建筑合同是业主与承包商签订的工程实施合同，施工合同的条款决定了合同签订双方的义务和权利，那么，你平常有了解过施工合同的内容和种类吗？下面是小编为大家整理的“水电工程分包合同协议书(集锦8篇)”，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。

水电工程分包合同协议书 篇1

水电气工程施工分包合同

甲方：

乙方：

甲乙双方经过友好协商，就

工程由甲方承包给乙方施工，根据【中华人民共和国合同法，】及相关法律之规定，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议。

1，工程地点：

2，工程名称：

3，工程编号：

第一条，合同工期；

1，双方商定总工期为

天。

2，开工日期

****年**月**日，竣工日期

****年**月**日

3，乙方应在约定工期内完成全部施工。

第二条，乙方承包包干;

1，乙方承包人包工不包料;承包人包清工辅料。

2，水电开槽、布线、穿线;

3，所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;

4，水电施工穿墙、打孔、切割;

5，开关插座面板安装;小五金的安装;

6，后期灯具的安装(主灯及水晶吊灯另计)其他收费项目另计。

第三条，包干承包费用；

本合同工程水电装修工程款价人民币

元(大写)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

第四条，工程付款方式、结算的约定；

1，布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体竣工验收合格后支付20%。

2，本工程保修期三个月，过保修期，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

3，双方款项住来均应出具收据。

第五条，其他约定；

1，甲方应按合同约定及时付款，否则按乙方在施工现场实际人员及生活开销算每人一天实际工资一天300元开销支付违约金。

2，严格按照甲方提供的图纸和甲方要求施工，确保工程质量，如在施工过程中发现质量不合格行为，造成返工，因此造成的人工损失、概由乙方自行承担。

3，乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务。

4，如因甲方不及时付款、延误或新增施工内容等甲方原因而延误工期，乙方不承担违约责任。

第六条，合同的变更和解除

1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，签订立终止合同协议，解除本合同。

第七条，其它约定；

1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方

元/次的劳务费。

3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

第八条，争议处理；

1.双方如有争议可以协商解决，如协商不成，通过施工所在地人民法院解决。

第九条，附则；

1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

4、合同有效期至。

5、工程保修期三个月，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲

方

（签

字）：

身份证号：

居住地址：

****年**月**日

乙

方

（签

字）：

身份证号：

居住地址：

****年**月**日

水电工程分包合同协议书 篇2

阜阳俊业建筑劳务有限公司内部专业班组承包协议

水电班组承包协议

一、工程概况：

1.1 工程名称：盈创再生聚酯切片项目研发中心及办公楼工程(以下简称“本工程”)。

1.2 工程地点：北京市顺义区天竺空港开发区A区

1.3发 包 人：阜阳俊业建筑劳务有限公司

1.4班 组 长：身份证号码：

一．专业班组承包合同文件

2.1 本专业班组承包合同的语言为中文

2.2 专业班组承包合同文件的构成和解释顺序

专业班组承包合同由以下内容构成，且互为说明，但在出现含糊和/或歧义时，如果发包人认为有必要对这样的含糊和/或歧义向专业班组颁发任何指示加以解释和校正时，则发包人有权发布此类指示。在此情况下，应按以下先后次序解释。

a).工程图纸；

b).技术说明；

c).其它往来信函、工程洽商变更等构成专业班组承包合同一部分的任何其它文件。

2.3 发包人向专业班组提供工程图纸套数： 1套，该图纸未经发包人同意不得复印，专业班组在承包工程完工后，将工程图纸交回发包人。

三． 工程范围、承包方式及专业班组承包合同价款

3.1 工程名称：盈创再生聚酯切片项目研发中心及办公楼水电安装工程

3.2工程承包范围：本工程包含图纸内给、排水、建筑电气、消防工程的预留预埋工程及发

包方承包的所有安装工程具体见以下图纸编号（）

3.3 承包方式：本专业班组承包合同采用固定单价合同，本合同所指固定单价应按照以下含义理解：

a)合同价格反映现行市场价格;

b)采用的单价为包死的固定价格，一切为专业班组承包合同履行所需（除发包人责任及发包人提供资源外）所有费用均含在分项报价单价内，此单价且认为已作了充分考虑。单价中包含了（但不限于）人工费、自身安全文明施工、管理费、利润、风险、三天以内的窝工、自身原因造成的返工等一切费用。

c)合同履行期间价格固定不变。

3.4 专业班组承包合同的价款，按北京市建筑安装工程2001年预算定额计算，单价为34元/工日（其中含小型机具费）具体价款按实际完成工程量为准。

四． 发包人的义务：

4.1 发包人提供的材料

发包人按照本承包工程图纸理论量的需求，考虑一定的合理损耗，向专业班组提供以下

材料。在此理论量的理解应为，根据工程图纸的净尺寸，计算出的分项工程所需材料的实际需用量，除设计变更及发包人错误外不予调整，超出部分由专业班组承担，相应从承包工程款中扣除。

a)线材的损耗率为2%，管材的损耗率按3%，超出部分专业班组按当月北京市建筑市

场信息价赔偿。

b)灯具的损耗率为%，洁具的损耗率为%，超出部分专业班组按市场信息价双倍赔偿。

所有材料，由发包方保管，专业班组领取使用后如损坏、丢失超出上述规定的损耗，超

过部分按原价赔偿。

一旦上述材料移交给专业班组，专业班组应负责材料的保管、储存，坚持厉行节约、严

格管理、限额领料的原则，并承担除发包人原因造成的施工中材料损耗增加的全部费用和保管不善造成材料损失、破坏或丢失的费用与索赔。

4.2发包人提供的机械设备、设施、材料专业班组负责保护、保养，并由发包人协调使用。

五． 测量、定位、放线

发包人负责提供建筑物（构筑物）的主轴线、控制点、控制线、高程，但上述发包人的工作并不免除专业班组对测量、定位、放线工作的检验和校核，并校正工程的位置、标高、尺寸或准线出现的任何差错的责任。一旦班组接受了上述测量工作，则被认为已对其准确性做出了确认，并承担任何由于测量、定位、放线的误差而导致的损害和损失。

六． 工期

6.1 本承包工程暂定开工日期2006年7月20日；2006年12月26日竣工。（具体工期时间

以发包人与总承包单位合同约定执行）

专业班组应严格遵守发包人的施工进度

6.2 工期延误

专业班组如不能按照发包人批准的施工进度计划的要求完成整个承包工程或其中任一

区段的工作，则每一区段工作的延误都将被视为工期延误。工期延误违约金在补充条款中约定。

七． 工程质量

7.1本承包工程质量应达到设计图纸的要求及国家和北京市施工验收规范标准及发包人ISO9000 质量管理体系的规定和要求。如果图纸和发包人的要求与国家和北京市施工验收规范标准之间有任何不一致或差异的地方，专业班组应按照质量要求较高者进行施工，由此引起的费用均由专业班组承担。

7.2 本承包工程质量双方约定为

承包单位元工程质量等级达到：合格

检验批一次交验合格率达到：100%；

质量问题整改率：100%。

7.3 为保证工程质量，专业班组必须

7.4 违约责任

如果专业班组不能达到7.2条款规定的质量要求，专业班组将承担如下违约责任：承包

工程验收等级如低于专业班组承包合同规定的质量等级，将根据实际情况按以下规定罚款。

发包人根据项目经理部统计资料为准，每月统计核实质量情况一次，以上各项质量指标，如低于7.2条款规定的质量标准，则从工程款中处以以下金额的罚款：

检验批一次交验合格率，每降低一个百分点，处以 500元的罚款；

质量问题整改率，每降低一个百分点，处以 500 元的罚款。

为达到总包方对本工程的质量要求，发包人有充足的权利采取任何发包人认为必要的措

施，直至解除本专业班组承包合同。

八． 承包款的支付

承包款按现场实际人数，每人400元/月的标准向班组支付，工程完工撤场付到工程总承

包款的80%，其余部分待工程验收合格后一次付清。

九． 质量、安全文明施工

9.1对质量和工期的控制

合同价格确定以后，一旦因专业承包班组施工质量达不到合同约定的特殊要求，合同单

价向下浮动1%予以处罚。

9.2安全、文明施工

本工程安全文明施工要求达到北京市安全文明工地标准。专业班组应作到安全、文明施

工，满足国家和行业有关法律、法规、标准、规范的要求及现场发包人现场文明施工的措施和要求；免除发包人因此可能遭受的任何形式的损失，发包人不受理任何与此有关的索赔。非发包人原因政府相关部门对工程的罚款全部由专业班组承担，同时视为专业班组违约，违约金等同于政府相关部门的罚款。

十． 材料、工程设备、工艺和检查、验收

10.1 预检工序

专业班组应按照总包工程总进度计划编制的专业分项工程预检工序计划，交发包人审

核，并根据双方联签审定后的计划实施承包工作。

10.2偷工减料行为的处罚

对于任何专业班组偷工减料、不按正常标准工序施工的工作，一经发现，将处以每次3 次的工作队、组，发包人将勒令其退出现场，并在专业班组应付工程款中再次处以合同总价 0.05 %的罚款作为严惩，且专业班组还应承担一切相应的损失、损害费用。

十一．保险

专业班组自费，办理所属班组工人的人身意外险等相关保险。且发包人建议专业班组办

理其它必要的保险。如需发包人代为办理的，由专业承包班组承担此相应费用（每人按50元/年的标准执行）。

十二．纠纷的处理 双方发生争议时，可以通过协商或调解解决纠纷，协商不成或调解不成的，可向北京仲裁委员会申请仲裁。

十三．补充条款

有权将该工程中的部分任务单独拿出自行完成或交给其它班组完成，此部分工程价款由专业班组承担，并不得因此提出要求变更所中标部分的单价或提出索赔要求。

负责修复并赔偿给发包人造成的损失。

审核后的进度计划，根据施工需要和发包人要求无条件追加人员、材料、机械，且不要求增

加任何费用。

原因造成的安全事故，专业班组承担全部责任和损失。现场施工按照北京市安全文明工地标准执行。

力人数向发包人支付20元/人.天的违约金。

面通知三日内无条件退场，并不进行任何索赔；

②专业班组负责其危险工种重点防护部③发包人聘请专人进行现场保安工作，专业班组服从发包人管理并设专人负责本工程范围内发包人已移交材料物资的保管工作，此类物资如有损失，由专业班组承担。

9、冬雨季施工措施按照发包人或发包人批准的方案执行，费用已包含在合同价款中，专业班组不得再提出任何费用增加；

10、专业班组应服从发包人现场管理人员及专职安全员的工作指令（专业班组认为发包

人现场管理人员指令将造成安全隐患，可暂不执行，但必须在2小时内提请发包人安全员审批后执行）。专业班组如对合同范围有疑义，可书面向发包人提出报告，由发包人商务部门澄清，商务澄清不影响专业班组无条件执行发包人现场管理人员指令；

11、材料在使用过程中应注重节约，对于施工中存在的浪费现象，如被发包人发现一次

按500元的处罚标准执行。小钢模在使用过程中严禁用电焊开眼或焊接，如被发包人发现一次按500元的处罚标准执行。

12、如专业班组因劳动力或其他原因不能完成上述全部或部分工程时，专业班组应在工

程正式实施前7天及时通知发包人，以便于发包人及时调整施工部署。

13、如非专业承包人原因造成连续3天以上的停工，发包人同意按照每人15元/天的标准予以补偿。

14、工程款的领取由专业班组派专人领取并签字认可本分包合同，并委派现场代表协助管理本工程的一切事宜。

十四、本合同一式六份，正本二份，双方各执一份，副本四份，双方各执二份

发包人：专业班组：

法人代表或班组现场代表或其委托代理人：其委托代理人：

电话：电话：

日期：年月日日期：年月日

水电工程分包合同协议书 篇3

工程施工合同

发包方(全称)：(以下简称甲方)

承包方(全称)：(以下简称乙方)工程施工合同

为优质、安全、高效、准点、文明地完成，甲方将工程项目发包给乙方施工。依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、互利、公平和诚实信用的原则，明确双方的权利和义务，经双方协商一致同意达成如下协议。

一般约定

第一条、工程概况与承包范围(包括但不限于)

1.1 工程地点：

1.2 工程名称：

1.3 工程范围和内容：

第二条、工程期限

2.1 开工日期为，竣工日期为。

2.2 具体工程进度必须根据业主及甲方要求完成。如乙方未能按照甲方的要求执行，甲方有权调整乙方的承包范围，另行委托第三方施工，由此而发生的费用，由甲方按审定的第三方决算，并在乙方的结算费用中直接扣除。（WWW.YJS21.cOm 幼儿教师教育网）

第三条、双方权利和义务

3.1 甲方的现场职责：

3.1.1 甲方现场项目经理为

3.1.2 本工程实行监理制，乙方在施工中必须服从业主、监理工程师及甲方的指令。

3.1.3 在业主方的安排下，按时提供具备施工条件和要求的场地。

3.1.4 在业主方的安排下，提供水准点与控制点。

3.1.5 施工过程中参与全方位管理，监督工程进度以及主要项目的质量验收工作。

3.1.6 在开工前，组织乙方相关人员进行图纸会审或设计交底。

3.1.7 甲方可以向乙方提出更换不称职的乙方项目负责人。

3.1.8 负责及时协调办理乙方施工人员的入厂手续。

3.1.9 为便于工程联系，甲方现场联络负责人为：

3.2乙方的现场职责：

3.2.1 乙方派驻的项目负责人为：

3.2.2 乙方如需更换项目负责人，应至少提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。后任项目负责人继续行使合同文件约定的项目负责人职权，履行合同文件约定的项目负责人义务。

3.2.3 在开工前及时组织有关人员学习和熟悉施工图纸并参与工程交底，编制施工预算及施工技术及安全措施(方案)，安排施工进度计划，提出工程材料清单，送呈业主及甲方有关部门审定。

3.2.4 施工人员进入施工现场前，事先将施工人员名单和身份证明、暂住证、健康证、务工证等证件原件交甲方保卫部门复印备案。

3.2.5 乙方必须把施工人员上岗操作证原件交甲方质量和安全部门查看并复印备案，其中，特殊工种上岗操作证、焊工等工种的技能等级证书为必备条件。

3.2.6 组织施工、管理人员进场，并全权负责乙方职工的雇用、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排，以自己的费用，采取适当的措施，确保本单位工作人员的健康和安全；(根据甲方及业主方要求)组织必要的施工机械、工器具及安全防护设施进场。

3.2.7 每月20日前向甲方提供当月工作量统计报表、现场形象进度完成情况及下月工程进度计划,同时提供当月的实际人数资料。

3.2.8 乙方必须配合甲方收集承包范围内的实际消耗人工、材料、机械等资料，按要求每月报甲方合同主管部门。

3.2.9 乙方自行负责其施工区域所需照明器具、电源接线盘、安全围栏等设施，并负责该区域的施工安全保卫工作。

3.2.10 乙方负责对已完工程成品实施保护，保护期间发生损坏的，乙方负责修复，并承担修复的费用。

3.2.11 发生事故或意外情况时，乙方应即时向甲方项目经理报告，同时采取抢救及保护措施。在紧急情况下无法与甲方取得联系时，乙方项目负责人应当采取进一步的紧急措施，以保证人员生命和工程财产的安全。乙方应在采取上述措施后立即向甲方项目经理报告，并在随后的48小时内向甲方递交报告。

3.2.12 严格遵守业主方和甲方的厂纪厂规。

3.2.13 保证施工场地清洁符合甲方(或业主方)环境卫生管理有关规定,交工前清理现场达到甲方(或业主方)的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

3.2.14 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

3.2.15 乙方施工人员食宿自理。

3.2.16 为了便于工程联系,乙方现场联系人为;现场的材料员为。

第四条、施工组织设计和工期

4.1 施工组织设计由甲方负责编制，乙方根据施工组织设计，编制具体施工方案和进度计划，并在开工前7天提交甲方(或业主方)审批。甲方(或业主方)应在7日内签发审批意见。甲方(或业主方)未在七日内签发审批意见的视为确认。

4.2 乙方必须按经甲方(或业主方)确认的进度计划组织施工，接受甲方(或业主方)及监理工程师对其施工进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方(或业主方)的要求制订改进措施并予以实施。因乙方的原因导致进度延误的，乙方无权要求工期及费用的索赔，甲方保留向乙方索赔的权利。

4.3 开工及延期开工：乙方应当按照合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工的，应在不迟于合同约定的开工日期前7天以书面形式通知甲方(或业主方)。甲方(或业主方)在接到延期开工申请后48小时内予以答复，甲方(或业主方)在接到延期开工申请48小时后仍未答复则视为同意乙方要求，工期相应予以顺延。甲方(或业主方)不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，乙方必须按期开工，工期不予顺延。

4.4 暂停施工：甲方(或业主方)认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方(或业主方)要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方(或业主方)作出的处理意见后，应以书面形式提出复工要求，甲方(或业主方)应当在48小时内给予答复。因乙方原因造成停工的，由乙方承担因停工所发生的费用，工期不予顺延，由此造成工程损失的，甲方保留向乙方索赔的权利。

4.5 工程竣工：乙方应按照双方约定的竣工日期或甲方(或业主方)同意顺延的日期竣工，因乙方原因不能按照约定的竣工日期或甲方(或业主方)同意顺延的日期竣工的，乙方承担违约责任。甲方(或业主方)

如需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议并作为合同文件组成部分。

第五条、工程质量

5.1工程质量：

5.1.1 本工程以科学管理和加强控制来确保工程质量，实施高标准达标投产，无尾工、零缺陷、无重大技术改造移交。试生产期实现无故障、稳定、经济安全运行。建精品工程，创国内一流工程。质量的评定标准以国家有关质量检验评定标准、规范为依据；国家没有相应的标准、规范时，执行行业的标准、规范；国家和行业都没有相应的标准和规范的，执行地方的标准、规范；国内没有相应标准、规范的，由甲方(或业主方)提出施工技术要求，乙方按要求提出施工工艺并经甲方(或业主方)认可后执行；在工程施工期间，如果有新版的规范和标准颁布，原则上应执行最新的规范、标准，特殊情况仍应执行原规范、标准的，必须征得业主方的批准。

5.1.2 工程质量目标为单位工程优良率 具体目标见甲方与业主总合同中的合同条件)。

5.1.3 因乙方原因造成工程质量达不到本合同条款规定标准，由乙方承担违约责任。双方对工程质量有争议时，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，根据双方责任分别承担。

5.2检查和返工：

5.2.1乙方应认真按照施工图纸、技术证明文件、国家颁发的相关施工验收及技术规范、约定采用的规程和标准的要求、以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方(或业主方)的检查检验，并为检查检验提供便利条件。

5.2.2工程质量达不到本合同条款规定标准者，一经发现，乙方应按甲方(或业主方)的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准的，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

5.3隐蔽工程和中间验收：

工程具备隐蔽条件或达到中间验收的部分，由乙方先进行自检，并在正式隐蔽或中间验收前48小时内以书面形式通知甲方(或业主方)验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方(或业主方)在验收记录上签字后，乙方方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方须在甲方(或业主方)限定的时间内进行修改和重新验收，直至工程质量完全符合标准、规范和设计图纸等要求后，方可进行隐蔽或继续施工。若乙方未经甲方(或业主方)验收合格而擅自进行隐蔽，则甲方(或业主方)有权要求乙方剥离或开孔进行检验，无论检验是否合格，乙方均应承担相应的一切费用，工期不予顺延。

5.4重新检验：

当甲方(或业主方)要求对乙方已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担因此而增加的费用。检验不合格，乙方承担发生的全部费用。

第六条、安全施工与环境保护

6.1 合同签订时，甲乙双方必须签订《建设工程承发包安全管理协议》，作为本合同的附件。

6.2 乙方必须及时编制所承担的施工项目的安全施工措施，上报甲方现场联络负责人，经甲方(或业主方)施工技术、安全监督等部门审查合格后严格执行，并由甲方安全监督部门存档备案。

6.3安全施工与检查：乙方应遵守国家和地方颁布的工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，负责工程施工中安全及一切安全设施，并随时接受行业安全检查人员依法和有关管理规定实施的监督检查，乙方应采取必要的安全防护措施，清除事故隐患。如由于乙方责任而发生工伤或造成其他单位伤亡事故及产生环境影响或污染事故，均由乙方负责上报、统计、并承担其全部费用及负责善后

处理，同时乙方不得因此影响工程进度和质量。

6.4 甲方应对乙方在施工场地的工作人员进行安全教育。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

6.5 乙方即将开始的施工需要安全防护时，乙方应在施工开始前2天向甲方递交安全防护措施，经甲方批准后方可实施。

6.6 在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前14天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施和环保措施。

6.7 乙方在施工中需动用明火作业时，要提前办理动火证方可动火，并负责做好治安和防火工作。

6.8 乙方应严格执行国家劳动保护、安全生产规程、环境保护法规及各项制度，对从事特殊工作的人员要求持有效特种工作上岗证方可上岗操作。

6.9 乙方应严格进行现场安全环保监督，如甲方代表发现乙方操作人员违反安全操作规程制度，甲方有权按有关处罚条例进行处理。

6.10 本工程施工中的垃圾必须及时处理，决不允许排入城市下水管道，并做好施工进场道路的保洁工作。

第七条、材料的供应

7.1本合同所需的材料除主要材料由甲方供应外，其余材料均由乙方负责提供。乙方需用的甲供主要材料应派专人领用，并实行限额领料，当超额领料和浪费材料时，其费用由乙方承担。

7.2 乙方应妥善保管从甲方仓库领出的设备材料。设备、材料一经领出，其风险即转移至乙方，直至乙方将工程施工完毕移交业主方且余料退回甲方仓库。乙方领用甲方的材料、设备后应由乙方妥善保管，如有遗失或损坏等均由乙方负责，并承担所有费用。

7.3 由乙方自行采购的材料其要求必须符合设计文件和有关规范，甲方对乙方采购材料的质量情况和供货有进行监督检查的职能和权力。乙方采购前应将供货单位名称及价格报甲方审批。乙方采购的材料必须附产品合格证并应交甲方查验、存档。甲方对乙方采购材料的查验并不免除乙方的责任。

第八条、工具、机具

8.1 工程所需工具、机具除大型起吊机械（含操作人员）、现场二次驳运机械由甲方提供外，其余全部由乙方自理〔包括5吨（含5吨）以下的链条葫芦〕，并在进场时用书面清单一式二份报甲方对口施工部门、保卫部门备案，以便工程结束时办理出门手续。

8.2 乙方在施工前必须提供带入现场的计量器具目录编号及鉴定证书，并服从甲方的管理。

8.3 乙方必须保证配备足以满足本工程施工进度要求的各类工具、机具、施工机械。

8.4 甲方有权禁止乙方未经检验或不合格的机械及工、器具进入现场施工。

第九条、合同价款与支付

9.1合同价款包括但不限于承包方为执行本工程内容的施工、管理、维护而发生的各项应有费用，其中包括施工措施费、劳务管理、利润、合同条款规定的保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等有关费用。

9.2 乙方在每月20日前按单位工程项目编制“工程量完成情况”，经甲方项目工程部确认后，报甲方项目经营部；乙方完成某一分项(或阶段)的工程后，在申请支付进度款时，乙方按合同规定的计价原则计算当期工程价款，报送甲方项目经营部，甲方经审核后，即办理中间付款。

9.3 乙方应在每次收到付款时应向甲方提供合法的发票，并应承担与获得该发票有关的所有成本和费用。如果乙方未能提供该等发票，则甲方有权推迟付款直至其获得该等发票。

第十、竣工与验收

10.1工程执行不验收不结算工程款的制度。工程具备竣工验收条件时，乙方应按有关规定向甲方提供相关的竣工资料(包括电子版本)，在竣工验收签证结束并经甲方的安全监督部门审核后，方可办理结算手续。

10.2 甲方收到竣工验收报告后组织有关单位验收，并在验收后给予认可或提出修改意见。如有修改意见，乙方必须按修改要求进行施工，并承担造成修改的费用。

10.3 乙方在竣工验收报告批准后，编制工程竣工结算书和电子版本结算书，甲方收到竣工结算书(包括电子版本)后应及时审核完毕，盖章确认，并以此作为最终结算付款依据。

10.4 工程竣工验收报告经甲方认可后28天内，乙方未能向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或竣工结算价款不能及时支付的，一切责任乙方自负；甲方要求交付工程的，乙方应当交付；甲方不要求交付工程的，乙方承担保管责任。

第十一、质量保修

11.1 乙方对交付甲方使用的工程，在质量保修期内承担质量保修责任。

11.2 发生须紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。

11.3 在质量保修期限内，乙方确保工程的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

11.4 保修期内，如乙方不能在约定期限内进行保修，甲方可委托第三方进行修理，相应的修理费用从乙方的质量保证金等余款中扣除。

第十二条、违约和争议

12.1 当发生违约情况时，由违约方承担违约责任。

12.2 施工中如有经济或其他纠纷时，双方应本着实事求是的原则协商解决。如双方协商不成时，由工程签约地有管辖权的仲裁委员会仲裁。

第十三条、其他

13.1 乙方不得将本工程转包或再分包，否则承担相应的一切法律责任，并且甲方有权采取以下任何一种方式处理：

13.1.1 乙方必须停止转包或再分包，自行履行合同的全部责任和义务；

13.1.2 甲方有权调整乙方的承包范围，将部分工程另行委托第三方施工，由此而发生的费用，按甲方审定的第三方结算，在乙方的结算款中扣除；

13.1.3 甲方终止与乙方的合同，将本工程另行委托第三方施工。

13.2 乙方在履行本合同的同时，亦应遵守甲方与业主签订的施工总合同中有关施工范围、进度、质量、安全及其他有关规定中的相关内容和条款。

13.3 施工中如双方对某一问题发生分歧，在没有得到统一前，乙方不得因此而影响合同其他条款的履行。13.4 乙方应自行负责涉及到当地政府的行政性收费，包括但不限于印花税、建筑业管理费、治安费等。13.5 甲方负责本工程的总体施工水源、电源的统一布置管理维护，生活用水、用电费用按实际发生数在结算款中扣除。

13.6 乙方必须完全遵守业主方的管理制度，如因乙方原因业主对甲方罚款，此罚款将全部由乙方承担，甲方将在乙方的工程款中直接扣除，并保有对乙方追加处罚的权利。

13.7 甲、乙双方应签订《治安保卫承包协议》并作为本合同的附件之三。

13.8 甲、乙双方应签订《廉洁协议》并作为本合同的附件之四。

第十四条、保险

14.1 工程开工前，乙方应为施工场地内的自有人员及财产办理保险。

14.2 乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险。

14.3 保险事故发生时，甲乙双方有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

第十五条、合同解除

15.1有下列情形之一的，甲乙双方可以解除合同：

15.1.1 因不可抗力(火灾、地震、洪水、战争等)致使合同无法履行。

15.1.2 因一方违约(包括因业主原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。

15.1.3 乙方将其承包工程转包给他人,甲方有权解除合同。

15.1.4 当乙方因质量、安全、进度、人员及机械配备等情况不能满足甲方要求时，甲方有权对乙方的承包范围进行调整，直至解除合同。由此造成的损失由乙方承担。

15.1.5 双方协商一致。

15.2合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已领材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，按合同约定支付已完工程价款。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

第十六条、合同份数及有效期

16.1 本合同正本贰份，具有同等效力，由甲乙双方分别保存一份。

16.2 本合同副本叁份，甲方保存贰份，乙方保存壹份。正本、副本及双方签订的合同附件均具有同等法律效力。

16.3 本合同自双方签字盖章之日起生效，经验收合格后，除保修条款仍然生效外，其它条款即告终止结束。保修期满，质量保证金结清后，保修条款自行终止。

发包单位 :承包单位 :

法定代表人 :法定代表人 :

或委托代理人 :或委托代理人 :

电话 :电话 :

联系人 :联系人 :

签订地点 :

签订日期 ：

水电工程分包合同协议书 篇4

甲方：_____________________

乙方：_____________________

质量是生命，安全出效益，

为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：____

一承包方法：_____________________

1承包形式：_____________________单包，即包工不包料。

2工作量：_____________________工程上的水电安装；临时设施上包括：_____________________办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：_____________________材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

3承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。

二、工程进度：按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。

三、质量上：项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满，

四、安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。

五、甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。

六、文明卫生

1现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。

2职工宿舍生活区：_____________________宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用；厕所、水沟等要经常用水冲洗；地面要每天打扫、清理，班组内宿舍班组人员轮流值日，宿舍外的班组之间轮流值日，垃圾应运至指定堆放地点；剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内；不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不、不看录像和书籍；服从门卫管理，遵守进出时间；语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。

七、罚款制度

八、合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施；如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。

九、由甲方负责一定的用电费用（30度/月），超过规定用电量，由乙方自己负责。

十、付款方式

平时按工程进度预付生活费，每人、每月不超过400元，其余到竣工验收后按总承包金付足70%，余30%在竣工验收后一年内付清。

十一此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。

甲方：_____________________乙方：_____________________

日期：________年____月____日_ ___年____月____日

水电工程分包合同协议书 篇5

甲方：_____________________

乙方：_____________________

质量是生命，安全出效益，

为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：____

一承包方法：_____________________

1承包形式：_____________________单包，即包工不包料。

2工作量：_____________________工程上的水电安装；临时设施上包括：_____________________办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：_____________________材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

3承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。

二、工程进度：按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。

三、质量上：项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满，

四、安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。

五、甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。

六、文明卫生

1现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。

2职工宿舍生活区：_____________________宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用；厕所、水沟等要经常用水冲洗；地面要每天打扫、清理，班组内宿舍班组人员轮流值日，宿舍外的班组之间轮流值日，垃圾应运至指定堆放地点；剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内；不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不、不看录像和书籍；服从门卫管理，遵守进出时间；语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。

七、罚款制度

八、合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施；如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。

九、由甲方负责一定的用电费用（30度/月），超过规定用电量，由乙方自己负责。

十、付款方式

平时按工程进度预付生活费，每人、每月不超过400元，其余到竣工验收后按总承包金付足70%，余30%在竣工验收后一年内付清。

十一此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。

甲方：_____________________乙方：_____________________

日期：________年____月____日_ ___年____月____日

水电工程分包合同协议书 篇6

工程施工分包合同

总包方：褔建省长汀县第一建筑工程有限公司龙凤呈祥安置小区项目部(以下简称甲方)

分包方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和建设工程施工合同文本等有关规定，甲方将其总包方承建的重庆交通大学双福校区二期教学实验用房（机电交运组团）工程部分工程中的给排水、电气、防雷接地、消防安装工程材料供应及安装工程委托乙方施工，为了明确双方权利、义务、责任、结合本工程具体情况，经双方协商一致，达成如下协议：

第一条工程概况

工程名称：龙凤呈祥安置小区给排水、电气、防雷接地工程。工程建筑面积：约5万平方米。工程地址：遂宁市龙凤新城

工程内容：施工图范围内5#楼、15#楼、16#楼、17#楼给排水、电、防雷接地安装（含预留预埋部分）应急疏散照明系统、室外环境水电工程。

第二条乙方具体分包范围

按照设计施工图和技术交底纪要所明确的分给排水、电、防雷及应急疏散照明系统、室外环境水电工程（含预留预埋部分）、设备供货、安装工程及现场临电、水的日常搭

设和维护。

第三条分包价款及调整办法

1、分包价款采用按实结算的调整办法：签订的相关合同文本和招投标相关文件执行，未价材料单价按业主核定价清单22%执行，清单中未包含的项目由乙方报甲方、业主核定价22%执行。

2、甲方按项目投标时工程量清单单价下浮22%（以单价不调差）此管理费已含项目部，公司计取一切费用，在施工过程中和结算后不再计取其他任何费用。乙方的营业税由甲方代扣代缴，并向乙方出具有关纳税证明。

第四条分包工程工期

开工时间为年月日，具体开工时间为本合同签订时间。

竣工时间为年月日，第五条工程质量 质量等级要求：水、电、照明、防雷合格

工程质量检查验收，应以施工图纸、图说、义底纪要、设计变更通知，国家颁发的施工验收规范和质量检验标准依据。

乙方必须从甲方工程技术人员对分项工程质量的管理和监督，并进行整改。施工过程中的预留、预埋部分由乙方负责，结构洞口大于400留设由甲方负责。

分包工程交主管部门验收达到质量等级要求后，经甲方业主结算后甲乙双方再办理财务手续时，预留分包工程总价的%作为分包工程质量保证金（以下简称质保金），质保期为二年，保修期从工程验收合格日期计算。

第六条资金支付

乙方每月25日将实物完成工作量统计表报甲方审定，甲方应于次月与业主方（重庆交通大学）学成学科综合楼、建材实验楼、力学实验楼、工程实训中心的最终审计结算工作后25个工作日内甲乙双方办理完结算工作。甲方与业主双方在完成结算后，甲方支付乙方结算总额的保修期满后一个月内支付。

第七条甲方责任

1、提供施工图两套及完整的电子版本图纸一套。

2、指导和监督乙方按照施工图、标准图集、施工验收规范、质量评定樯施工。

3、及时监督业主对乙方完成工程量，并付工程款。

4、免费为乙方提供施工用水、用电，施工场地内材料的垂直运输、办公室、管理人员住宿各一间，工 住宿按需提供费用双方协商。

5、由乙方负责封堵原塞口。

6、预留、预埋期间结构部分大于0.4平方洞口由甲方负责。

7、甲方负责埋地管网、管沟土石方开挖及回填工作。

8、甲方有义务配合乙方作好竣工验收前工程半成品和成品的保护工作。

第八条乙方责任

1、必须接受甲方、建设方、监理现场施工管理和监督以及技术要求，一切得听从现场安排指挥，乙方进场后其施工班组负责人必须专人与甲方相关专业负责人联系，协商解决工程项目中一切有关质量、进度、安全方面事宜。

2、乙方现场施工人员必须遵守国家、建设方、甲方规定的各项规定和制度，做好安全文明施工，做到工完场清。

3、乙方其施工人员做好安全交底及安全防护措施，乙方施工人员必须严格按《建安施工安全规程》施工，若发生一切个人安全事故，均由乙方负责。

4、乙方施工人员若违反甲方和建设方和各项规章制度或不听从甲方管理人员安排，屡教不改者，甲方有权劝其退场并终止合同。

5、乙方严格按照施工图、标准图集、施工验收规范和质量评定标准施工，乙方施工管理人员须有时编制和提供原始施工记录和自检量评定表，并完成挡案的编制、配合验收及工程结算审计工作。

6、乙方必须在甲方规定的时间内保质保量完成指定的工作。

7、在竣工验收前必须做好所承担项目的成品及半成品保护。

8、乙方负责人必须为所承担项目的施工人员购买意外伤害保险。

乙方必须按时做好现场材料报验和各项功能试验、隐蔽工程资料的完善及竣工图的绘制。

第九条设备材料的供应

设备、材料的供应范围：按业主与甲方核定的材料清单要求的厂家购买，如有变化需经甲方报业主认可。材料、设备进场乙方需完善材料报验手续。

计价原则：乙方采购全部材料单价均按业主方核定后材料清单所明确的单价执行。

第十条乙方应根据专项工程验收规范要求及时提供本分包工程4套完整合格的竣工技术资料报甲方及相关主管部门。

第十一条安全

严格执行建设部JGJ59-99标准及《重庆市劳动安全条例》，并遵守重庆市政府、市安全管理部门和企业管理部和企业有关加强工程建设施工中的安全责任制，切实做到“生产必须安全，安全促进生产”。

第十二条附则

双方在产生争议时，应本着实事求是的原则按有关规定协商解决。若在此前提下不能解决，向工程所在地人民法院起诉。

本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程完工交验，保修期满，尾款结清后自然失效。本合同共五页，一式四份，甲方三份，乙方一份，四份具有同等的法律效力。

第十三条补充条款

甲方提供乙方材料加工及堆放场地、食堂、厕所等生活设施，但必须服从甲方的有关安全文明施工的规定和要求。

乙方负责联系完成本合同竣工验收工作，发生相关验收费用由乙方承担。确保其施工工程验收合格。

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

地址：地址：

年月日年月日

水电工程分包合同协议书 篇7

水电劳务分包合同_水电劳务分包合同格式

在水利水电施工工程中,劳务分包合同是其施工合同中的一种,在执行中的作用越来越重要。你知道水电劳务分包合同是怎样的吗?以下是学习啦小编为大家整理的水电劳务分包合同范文，欢迎参考阅读。

水电劳务分包合同范文1

发包单位：(以下称甲方)承包单位：(以下称乙方)

经甲乙双方协商，甲方同意将XXXX大厦项目地下室水电工程项目，经内部劳务招标，确定由乙方承包施工，为了明确双方责任，确保工程质量，按期完成本工程的施工任务，依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》以及甲方要求，经双方充分协商，达成如下协议，双方必须共同遵守执行。

第一条、工程名称

XXXX大厦

第二条、工程地点

街区

第三条、承包范围

XXXX大厦地下室水电系统(除消防系统外)及防雷系统的施工。

第四条、承包内容

1、地下室所有室内外给水(环境给水除外)、室内排水、强弱电、避雷、预埋、安装及管网的防腐、油漆。地下室、电梯门厅、楼梯、灯具预埋安装、防雷系统及地下室钢板止水带安装，部分预埋件。具体施工做法和内容按甲方提供的施工图纸及说明和修改通知施工。

2、材料的场内运输。

第五条、承包方式

1、包工(除主材及主材配件外)、包油漆、包辅助材料、包机械、包工具、包质量、包安全、包工期、包单价的形式进行承包。

2、包施工工具、施工电牌、电线、安全帽、水鞋、雨衣。

第六条、承包价格

1、根据上述承包内容，按建筑面积结算，以每平方米为人民币元。

2、甲方如需修改图纸和设计变更，价格双方协商调整。

3、付款的审批程序按甲方规定。

第七条、付款方式

1、每月结算一次，并按完成工程量的80%支付进度款，工程竣工验收后付18%，剩余2%作为二年保修金，保修期满后一个月内付清。

2、乙方收到款后，每月必须付清工人工资，并向甲方提供工资发放表。

第八条、工期

1、按甲方的施工进度计划完成。

2、甲方需赶工期时，乙方应无条件顺从，不得以任何理由拒绝和拖延工期，否则甲方有权增加人员或增加队伍进行施工，增加人员或增加队伍所完成的工程量从乙方的总工程量中扣除。

第九条、质量要求

乙方必须严格按照施工图纸和施工规范要求，精心组织施工，质量必须符合设计及施工验收规范要求，达到国家的现行《建筑工程质量检验评定标准》要求的合格等级以上。

如由于乙方施工原因，出现质量问题或事故，造成的损失和返工费概由乙方负责，返工造成材料的损耗和浪费部分由乙方负责。

第十条、保修

工程保修期为二年，自工程竣工验收合格之日计起。保修期内如发现质量问题，乙方必须在接到通知后三天内处理完毕，否则甲方有权另委他人维修，费用由乙方承担。

第十一条、双方的权利和义务

1、甲方的权利与义务

(1)政策指导：通过教育、引导和监督，使乙方贯彻国家的方针、路线、政策，遵纪守法。

(2)制定项目的管理措施，加强对乙方的技术质安工作指导、管理、检查、监督，协调各班组的生产管理工作。

(3)在开工前，向乙方提供必需的施工图纸。

(4)保证及时供应工程所需的材料和垂直运输机械。

(5)负责将工程施工用水、用电管线架设到各楼层总箱，并提供施工用水用电。

(6)负责外墙脚手架的搭设。

(7)负责组织对各分项、分部及单位工程的验收。

(8)施工期间，如发现乙方的施工管理、安全管理出现重大漏洞或未将工资发放到工人，经整改无效的，甲方有权单方面收回工程承包权。

(9)负责代乙方办理生产工人伤亡保险和工伤保险，但乙方必须按承包工费的6‰上缴甲方作为保险费用。

2、乙方的权利与义务

(1)认真贯彻执行国家的各项方针、政策和上级颁布的各种管理条例，自觉接受上级有关部门的检查和监督;严格执行甲方有关规章制度。

(2)精心组织，保证按期、优质、安全地完成工程施工任务。

(3)高度重视安全生产和文明施工，必须按建设部《建设工程施工现场管理规下》和《广东省劳动安全卫士条例》的规定，教育工人自觉遵守操作规程，认真做好工地的安全生产、文明施工和防护设施，杜绝伤亡事故发生;若因违反制度而造成的安全事故，由此而产生的一切经济及法律责任概由乙方负担。

(4)虚心接受甲方现场管理人员的管理、指导、检查、督促。

(5)负责对生产工人技术交底工作并做好记录，坚持对各分项工程的自检的交接检查工作。做好班前交底，班后检查;做到工完场清。

(6)乙方进场人员必须携带身份证、计划生育证明，并进行登证，人员进场后应组织办理暂住证，费用自理。

(7)每月必须付清工人工资。

(8)按承包金额的6‰向甲方上缴工伤和伤亡保险费。

第十二条、现场的管理规定

1、乙方在施工过程应有专业技术人员负责管理。

2、乙方在施工过程应做到每道工序工完场清，不得任意毁坏、消费、没有工完场清的，甲方管理人员有权处罚班组。

3、严禁工人在工地吵闹、打架，如发现打架，每人每次罚款500元，3人以上参加打架每次处罚3000元以上，医疗费由先动手方负责。

4、严禁工人在工地内乱搭宿舍，乱用电炉及乱接电线，用电丝烧水，违者被管理人员查到，每次罚款200元，款项由承包人负责，造成严重事故均由承包人负责。

5、严禁一切工人带其他人或亲戚进入工地，违者被甲方管理人员发现，没人每次罚款100元，并责令立即离开工地。

6、禁止雇佣童工，如被有关部门发现，一切后果由承包人负责。

7、乙方工人上班时如无戴安全帽及穿拖，每人每次罚款20元，发生大小事故由乙方负责。

8、乙方在施工过程中不按配比下料，浪费甲方材料所造成的后果全部由乙方负责赔偿。

9、楼地面每道工序完成后应进行打扫，保证施工场内清洁。

第十三条、其他约定

1、乙方须将本组人员名册上报甲方，如需办理临时养老保险，费用由乙方负责。

2、杜绝伤亡事故，负伤频率控制在2.4‰以下;如由于乙方发生工伤或安全事故，造成经济损失及法律责任必须及时汇报甲方并由乙方负责承担。

3、乙方不得将工程擅自转包或分包给其他人员，否则甲方有权单方面回收工程承包权。

第十四条、违约责任

1、乙方须按期保质完成工程施工任务，如未能按期完成，则每逾期一天向甲方偿付违约金1000元。

2、由于质量原因造成返工，返工工期计入乙方施工工期，逾期完成违约金同上款。

3、如乙方施工度达不到要求，管理措施较差，返工次数较多，甲方有权清退乙方，其已完成的合格工程量由甲方清算后按70%付清，其余30%作为赔偿甲方损失。

第十五条、附则

1、本协议自签订之日起生效，工程竣工验收，结算完毕自行失效。

2、本协议一式四份，甲方执三分，乙方执一份。

甲方(盖章)：__________________

乙方：_________________________

代表人(签字)：________________

身份证号码：____________________

_________年________月_______日

_________年________月_______日

水电劳务分包合同范文发包人:(以下简称甲方)

承包人:(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程水电工劳务事宜协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 中国科学院西双版纳热带植物园公寓食堂工程 工程地点： 西双版纳州勐腊县勐仑镇热带植物园内 施工单位： 云南CY集团建筑工程有限公司

承包范围：专家公寓(3种户型12栋)、食堂、化学药品库、1#、2#配电房、水池水泵房、制冷中心

建筑面积：本工程总建筑面积为7800㎡。该总建筑面积经建设方、设计方及监理方审核、认定。劳务费支付以此建筑面积为依据进行结算，不得另行调整。

施工条件：本工程为全框架结构，楼层多为1～2层，幢号多、分布广、面积小，因此，项目部不提供施工井吊(食堂除外)，上下楼层材料运输乙方自理，合同单价已结合施工难度有所提高。

二、工作内容：

专家公寓12幢、食堂、制冷中心、水泵房、药品库、变电所各幢号：

1、室内水电安装(不包括灯具、洁具);

2、临时用电、用水的安装、维护、使用;

3、配电房的低压出线端口的施工;

4、水泵房的动力电源和室内水电安装;

5、制冷中心电柜的安装;

6、弱电穿线、暖风系统预埋;

7、辅材：弯管器、热容器、水泥钉、铁钉、铁丝、扎丝、封口胶、剪刀、手提切割机、切割片、砂轮片、电焊条、小型电焊机、胶布、防水胶布、自粘胶、粉笔、焊锡、焊锡膏、电源线;

8、提前12天做好材料计划。

三、承包内容：

(1)承包工作内容中的全部人工费;

(2)涉及本工种的施工图纸自行复印，费用自理;

(3)承包工作内容中指定的材料费用及其它损失费;

(4)设备安装费用另计;

(5)承担材料浪费费用;

(6)图纸设计变更及增加工程量的处理：若施工过程中发生工作量增加，按实际增加工作量结算给乙方。若施工过程中发生工作量减少，按实际减少工作量从乙方劳务费中扣除。

四、质量要求：

1、严格按照项目部工长的《质量技术交底》内容执行;

2、乙方所做的成品必须符合建设方、监理方及项目部的验收要求，如果达不到者乙方必须及时整改至合格为止，如果乙方出现严重质量事故，甲方将对乙方进行现金处罚;如果乙方多次出现质量事故，甲方将勒令乙方退场，退场工资待工程完工后降位处理支付，乙方不得胡搅蛮缠。

五、工期要求：

1、严格按照项目部的进度计划进行施工，进度达不到者，甲方有权重新组织人员;

2、主体开工时间：

3、主体断水时间：

4、工程交工时间：

5、元(壹仟圆);

6、如因不可抗拒原因造成工期延误的，10日(拾日)内不作工期调整，拾日外甲方将给乙方顺延工期。

六、文明施工：

1工区内不准入住(包括在建工程内都不允许有人居住)，施工区要做到安全、整洁、美观;进入施工区的人员，必须遵守安全纪律，必须戴安全帽及上岗证。施工区内严禁吸烟(指定吸烟区除外)，每发现一次乙方向甲方支付50元/人次的违约金。

2定，不带家属、小孩进入施工区。乙方必须保持生活区宿舍、室内外的清洁卫生，严禁使用电炉、电炒锅、电饭锅、电老虎、煤油炉以及乱接乱拉电线，违者每发现一次罚款500元，并没收其电器，拆除违章架设的电线。

3现一次支付违约金1000元。

4发现一次支付违约金200元。作业面和周围必须清洁整洁，做到“工完、料尽、场地清”，严格保护成品的清洁卫生。

5检查结果，实行奖优罚劣。

6甲方对责任双方各处以2000元的罚款，情节严重者移交公安机关处理。如果对工程建设造成严重影响，甲方有权解除劳务合同，勒令乙方退场。

7发生火灾事故。

8金从乙方的进度款中扣除。

七、安全施工：

1、遵章守纪：乙方人员进入施工现场，必须认真执行甲方安全生产的规章制度，服从现场管理人员的指挥，按操作规程作业，严禁违纪、违章和冒险作业，避免伤亡事故的发生。

2、违章责任：在生产过程中，乙方违纪、违章及冒险作业所造成的大小伤亡事故由乙方承担全部责任，甲方不承担经济赔偿责任。因此，乙方必须加强对职工进行业务培训和思想教育。

3、劳务人员管理：进入施工现场的作业人员必须通过“三级教育”;作业前必须进行安全技术交底;乙方必须教育和培训职工掌握安全生产的知识，正确的使用“三宝”;严格遵守安全操作规程;特殊工种必须持证上岗;拒绝违章指挥,杜绝违章作业。

八、其他未尽事宜由甲乙双方共同协商处理。

九、合同单价：

每平方米 元正(大写每平方米 圆整包干)。

十、付款方式：

1、乙方进入工地后，自行垫付一个月的生活费用;

2.一个月后，按进度的完成量的30%支付工资;

3.主体断水后,甲方将支付给乙方总工资的40%工资;

4、砖砌体、收尾工程完工后，甲方付给乙方总工资的60%;

5、本工程粉水完工后甲方付给乙方总工资的80%;

6、本工程交工后甲方付给乙方总工资的90%;

7、在建设方规定的使用期后甲方付给乙方总工资的95%;

8、剩余总工资的5%在工程交工半年后甲方支付给乙方;

9、工期延误处罚的金额将在乙方总工资中扣除;

10、如因乙方在施工中出现的各种违规处罚金将在结账中扣除。

本合同书自签订之日起生效，完工后自行废除。以上各合同条款具有法律效力，任何一方违约将视为违法!由项目部监督执行。

本合同书一式二份，由甲乙双方各执一份。

甲方(盖章)：__________________

乙方：_________________________

代表人(签字)：________________

身份证号码：____________________

_________年________月_______日

_________年________月_______日

水电劳务分包合同范文3

甲方(公司或者个人)：(以下简称甲方)

乙方(公司或者个人)：(以下简称乙方)

兹有甲方承建的 工程，为切实加强项目管理，确保工程质量及安全生产，顺利完成该工程施工任务，经甲方考察决定将该工程的 水电劳务分包 工程委托乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《四川省劳务用工管理条例》等规定，经双方商议达成一致协议如下：

一、承包内容

本工程施工图纸范围内所有插座设备安装、照明部分管道预埋、总配电箱至各分配电箱电线电缆的敷设、电缆桥架的安装、网线安装、VGA线安装、，(所有线材穿PVC管道)承包性质。

包工不包料，本工种施工所需工具(三脚架、车丝机等)均由乙方自理。

二、质量等级 本工程确保工程质量达省级优良标准。

三、结算方式及工程款的支付

本工程结算按图纸内建筑大约面积 2000 M2(以实际施工量为准)，综合造价为(¥ 20)元/M²，本工程总造价计大约人民币(¥ 元)，本工程造价为一次性包干价，施工过程中不得因市场价格波动等原因进行调整。工程款的支付采用按月进度支付的方法，每月按实际完成工程量的70%进行支付，全部工程量完成验收合格后按实际完成工程量的100%支付。

非乙方原因造成的返工，甲方一切责任由甲方负责。

四、工期

本工程计划开工时间为 2011 年 12月 1日，计划竣工时间为 2012 年 1 月 30日，考虑本工程实际施工工期较紧，施工时将采用非间断流水施工，乙方应严格按照进度计划要求合理组织劳务人员，合理安排工作时间，确保下一工序能准时开工。当工期遇春插、农忙或时节，乙方应无条件按甲方要求组织好工人，非甲方同意休假，乙方不得擅自宣布放假，且节假日、春插期间施工不得要求增加补助费用。

五、双方责任

甲 方：

1、提供现场施工条件(施工用场地、用水、用电，住宿工棚，垂直运输设备)。

2、协助乙方做好施工现场的准备工作，并提供施工用图纸一套。

3、甲方管理人员、技术人员向乙方的施工操作人员进行技术、安全交底，并进行监督检查。

4、负责测量定位，放样，对工程设计变更应及时转达并下发书面变更到班组。

5、提供乙方水平运输翻斗车一部，负责提供材料的垂直运输设备。

6、确保施工用材料及时到位。

7、合理组织流水作业，协调乙方和其他班组之间的关系。

8、确保严格按合同相应条款支付工程进度款。

乙 方：

1、乙方应根据工程实际情况按照甲方进度计划合理安排相应的施工人员及劳动力。

2、乙方应该严格按照施工图纸设计变更及施工规范进行施工，认真熟悉图纸，做好施工管理工作，及时将工程技术、质量交底及操作要求传达给操作工人，严格按照工程技术人员的技术要求进行操作，不得以任何理由拒绝实行施工管理人员的正确指挥。

3、加强班组内部质量自检实行预检工作，班组长应积极配合工程技术管理人员进行质量检查，对检查不合格的工程，应坚决返工，并承担全部费用。

4、乙方应积极配合其他班组进行交叉作业，服从施工员的调度，加强做好对已完成工序的成品保护工作。

5、对甲方提供的机械设备进行维护保养，合理计划材料的使用，加强对本班组使用的材料进行管理，严格控制材料的损耗，对本班组施工现场进行管理，配合项目顺利完成工程。

6、乙方应确保及时发放工人工资，不得无故扣留、拒付工人工资。

7、乙方应加强班组安全教育及管理，提高工人的安全生产意识，必须为操作工人购买意外伤害保险，该保险由甲方统一购买，费用从乙方进度款中扣除。在施工过程中对一切因违规操作所产生的安全事故负责。

七、质量控制措施

1、线管预埋必须畅通，不得出现堵塞现象，砼浇捣时必须安排专业人员进行跟班作业。

2、所有有关本工程的施工组织设计中的质量控制措施及技术交底均为本协议的附属条款，乙方应无条件接受。

3、乙方必须加强工程质量质检，对质量隐患应安排第一时间组织整改，对施工技术人员提出的整改要求未及时整改的或因乙方操作原因造成监理部门发出指令的，甲方将根据实际情况给予警告。

4、乙方施工原因造成工程返工所造成的甲方所有损失均由乙方承担，并无条件对需返工部分工程量进行返工直至质量达标为止。

八、安全生产、文明施工

1、乙方进行工地人员必须是身体健康，传染病者、癫痫、精神病史、弱智、痴呆者严禁进入施工现场，否则由此造成的伤亡事故均由乙方承担其全部责任。

2、乙方必须接受甲方安全管理人员的安全教育，并严格按照安全生产规程及甲方的安全交底进行施工，若因为违规操作，发生的伤亡事故均由乙方负责。

3、甲方安全保护设施不完善，安全器具提供不到位的情况，乙方有权拒绝施工，由此造成的工期顺延，由甲方承担相应的误工费用。

4、乙方应大力配合甲方作好现场文明施工，组织工人搞好生活区，食堂，厕所的卫生，保护好甲方提供的一切劳保及生活设施，对施工现场应做到随做随清，工完料尽，现场整洁。

5、所有进场人员必须带好有关证件，包括身份证及外出工作证等。

6、不准在施工现场内打架闹事，赌博，不得擅自进入项目部现有工作区域，若 出现违纪现象，其后果自有乙方负责。

九、奖励与罚款

1、工期：

乙方应按合同提供合格的劳动力，以确保工程按计划工期进行，在施工过程中乙方工作人数达不到本工程施工要求人数，甲方将按80元/人给予处罚，并有权调派人员进行施工，调派人员工资按市场工资的3倍计算。乙方必须严格按分段工期组织施工，若因甲方原因造成工程延误，工期相应顺延。若前期分段工期延误但由于乙方在后期的施工过程中的合理组织确保了工程的总工期按期竣工，分段延期罚款可按罚款额的100%返还乙方。

2、质量

由于乙方原因造成工程质量未达质量标准要求，项目部将按工程总造价的5%给予处罚(含施工过程中的各种有关质量方面的处罚性罚款)。对不合格部分项目属乙方施工内容乙方应无条件进行整改直至合格。

3、对安全规章操作，根据项目部安全生产奖罚条例进行奖罚(另附项目部安全生产奖罚条例)。

4、现场标准化管理根据项目部现场标准化管理条例进行奖罚(另附项目部现场标准化管理条例)。

5、若乙方在施工过程中拒绝甲方管理人员指挥，无法组织能满足需求的施工人员、安全质量管理混乱，甲方有权单方面终止合同。

本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，自签订后即刻生效，具有等同法律效率，待工程结束工程款清后自动失效。

甲方(盖章)：__________________

乙方：_________________________

代表人(签字)：________________

身份证号码：____________________

_________年________月_______日

_________年________月_______日

水电工程分包合同协议书 篇8

发包单位：______________________________(以下称甲方)

承包单位：______________________________(以下称乙方)

经甲乙双方协商，甲方同意将_____________________工程项日，经内部劳务招标，确定由乙方承包施工，为了明确双方责任，确保工程质量，按期完成本工程的施工任务，依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》以及甲方要求，经双方充分协商，达成如下协议，双方必须共同遵守执行。

第一条、工程名称

第二条、工程地点

第三条、承包范围

所有施工中的水.电.消防及防雷系统包工包料的施工。

第四条、承包内容

1.室内排水、强弱电、避雷、预埋、安装及管网的防腐、油漆。电梯门厅、楼梯、灯具预埋安装、防雷系统，部分预埋件。具体施工做法和内容按甲方提供的施工图纸及说明和修改通知施工。

2.材料的场内运输。

3.所有工程的临电、临水全由乙方负责安装，甲方不负责出零杂工、所用材料。

第五条、承包方式

1、包工主材及主材配件、包油漆、包辅助材料、包机械、包工具、包质量、包安全、包工期、包单价的形式进行承包。

2、包施工工具、施工电牌、电线、安全帽、水鞋、雨衣。

第六条、承包价格

1、根据上述承包内容，按建筑面积结算，以每平方米为____元。

2、甲方如需修改图纸和设计变更，价格双方协商调整。

3、付款的审批程序按甲方规定。

第七条、付款方式

1、每月结算一次，并按完成工程量的60%支付进度款，工程竣工验收后付35%，剩余5%作为二年保修金，保修期满后一个月内付清。

2、乙方收到款后，每月必须付清工人工资，并向甲方提供工资发放表。

第八条、保证金

签订合同之日向甲方支付20万元保证金，根据第一次拨款逐步给乙方退还保证金。

第九条、工期

l、按甲方的施工进度计划完成。

2、甲方需赶工期时，乙方应无条件顺从，不得以任何理由拒绝拖延工期，否则甲方有权增加人员或增加队伍进行施丁，增加人员或增加队伍所完成的工程量从乙方的总工程量中扣除。