水电安装工程劳务承包合同合集8篇。

在经济活动愈加活跃的现代，合同也愈发变得重要了起来。合同的签署表示双方对于合作的内容没有异议且愿意遵守合同条例。我们整理了一些与“水电安装工程劳务承包合同”有关的实用信息分享给大家，更多相关内容请继续关注本网站！

水电安装工程劳务承包合同 篇1

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

一： 工程名称：克拉中心

二： 工程地点：物流港遂渝高速出入口旁

三、工程承包范围

工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)

(1) 给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点;

(2) 排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所 有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井; 所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。

(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;

(4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;

(5)防雷接地安装;

(6)设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。

四、工期要求

乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

五、质量标准

工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定 合格 等级。

六、工程承包方式：

本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。

七、合同价款

本工程建筑面积约 平米。合同价款为人民币： 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水，穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。

八、付款和结算方式

(一)甲方工程款支付：

1、施工过程中，采用借支 元/工人/月。

2、工程进度款支付节点：

2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料，在达到本合同约定的质量标准的前提下，甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。

2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方提供完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内，工程款可付至工程合同造价的90%。

3、工程结算款支付：

经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求，并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理，时工单价为技术工__元/工日，普通工__元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)

4、保修金支付：

剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。

九、设计变更

因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的'工期根据主合同相应顺延。

十、材料设备供应

1本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供应，所有辅料由乙方自行负责。

2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

十一、双方职责

1甲方职责

(1)按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

(2)甲方指定 现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。

(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。

2、乙方责任

(1)土建面积、施工图内所有的水电、及弱电预埋安装工程。

(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。

(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。

(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。

(7)乙方食宿自理。

(8)乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。

(9)乙方现场负责人：

十二、违约责任

1、甲方违约责任

如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

2、乙方违约责任

(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。

(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。

(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按100元/次向乙方收取违约金。

(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。

(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务。

(8)以上违约金，凡指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。 十三、安全文明施工

1 乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。 2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。

4 乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。

5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。 十四、其它管理制度

1、 甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。

2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以1001000元的罚金，并依法追究其法律责任。

十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

身份证号码： 身份证号码：

联系电话： 联系电话：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

水电安装工程劳务承包合同 篇2

水电安装劳务施工承包合同

甲方：山东兴润建筑公司

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就（工程）劳务施工承包事宜协商一致，达成如下协议：

第一条：工程概况

工程名称：大通百货商住楼

工程地点：大通县人民路与建国路十字交叉处

工程规模：建筑面积约37031m2左右

第二条：工程承包劳务范围：本工程图纸设计内的所有生活给水、消防给水、强电、弱电、消防电工程的前期预留洞口及以后室内管道安装、布管、室外管网、洁具安装、（商场部分洁具）调试、废、雨、污排水、室外路灯及预留洞的封堵等。地暖部分只做系统主管道及分支阀门并负责试压、清洗等工作。供电工程，所有图纸范围内的预留、布管、穿线、接线、灯具、面板安装、所有配电箱、柜体的预留、安装、配盘以及所有设备的接线配合调试（部分由厂家提供的设备配合厂家调试）等。弱电（网线、电话、电视、对讲、消防）工程，所有图纸范围内的预留、配管、所有管路的疏通（扫管）及穿线、接头、安装、配箱、调试及所有工作需要的开槽、补洞、补槽等。

第三条：工程工期

1、计划开工日期：与土建同步并满足总工期要求

2、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

第四条：工程质量标准

所有承包工程范围内的工程质量必须达到一次性合格100%，建筑单位工程优良率达到90%以上。

第五条：组成合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1、本合司：

2、本合同附件：

3、招投标文件：

4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范：

注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。

第六条：甲方责任和义务

l、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、监管、检查和验收。

2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技

术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。

5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

6、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。

7、甲方提供乙方库房一套（作为施工班组办公及库房用）。其它工人宿舍乙方自行

解决甲方不提供工人住宿。

8、甲方只提供大型机械用具如咬边、套丝机等其它小型机具均由乙方自行解决。

第七条：乙方责任和义务

1、遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方个企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关持技术要求及施工组织设计精心组织施

工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根

据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足

够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期延误损失及各种罚

款。

3、应按承诺的管理人员、劳动保护用品、保质保量到位。技术工人必须按国家规定

持证上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工程必须有特种作业操作

证，持证率达到100%。

4、服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度技

术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员有效证件、持证上岗情况。

5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作因

乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

6、按甲方通一规划堆放材料、机具；妥善保管合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其它设施。

7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务

工人员工资（劳务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当

地相关行政部门的处罚及责任后果。

8、为其施工人员配备必要的劳动保护和安全防护用品（如工作服、手套及其它相关的防护用品）；如因乙方未给劳务人员配备劳动保护用品和安全防护用品而发生意外事故

所有一切相关赔偿及责任均由乙方承包人自行承担。

9、进场施工人员要求具备思想素质好，身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员上岗；禁止使用不法人员，乙方应承担因使

用以上不合格人员而引起的责任和后果。

10、甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影

响正常施工，不得聚从闹事，做好对甲方的谅解。双方协商解决，尽早支付。

第八条：环境保护、安全生产和文明施工

1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公

司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相

关工作实施情况，使用体系有效运行；

2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加

强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故

隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不

力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。发生安全事故，乙方应按有关规

定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

3、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管

理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护

甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，采取一

切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众

和第三方财产造成损害和妨碍。

第九条：材料、设备供应管理

1、甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供；

2、乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装卸、库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）；因保管和使用不善丢失、损坏、乙方

应按领用的价格赔偿（消耗材料正常使用除外）。

3、乙方浪费甲方材料，按成本的10倍处罚。

第十条：承包方式、价格及包含的内容

1、承包方式及单价

给排水、雨污排、电气安装、弱电工程、消防工程及暖通系统管道与安装按建筑面积

每平米合同价以56元 /m2包干，不作调整（内包含部分辅材比如：胶布、铁丝、绑扎带、焊锡膏、锡条、汽油、麻丝、白厚漆、电焊防护用品、铁钉、电焊条、切割片、磨光片、开孔器、钻头、锤头等除油漆、膨胀螺栓、PVC专用胶外其它辅材、耗材均由施工班组自

行采购以及预留所需线盒、开关盒等物体的密封胶带及一些零星易损材料和一些小型机

具、用具比如：套丝机、电焊机、电锤、电钻、切割机、喷灯、管钳、兆欧表、万用表、接地摇表、液压钳、水钻、等）。

2、承包价格所包含的内容：

承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费；小型机具费用；各

类材料的场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用；包括用转

材料的领用、装卸、看护（不守大门）、保管、退库；劳动保护用品费用（手套）等。

3、本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

第十一条：结算办法及付款方式

1、每月由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节点）结算劳务承包费。

2、甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工程进度节点），付款

时间为业主付款后，支付上月进度款的80%。所承包工程完工后付结算款的10%，余款 7 %待所承包工程完工验收达到合同要求后全部付清，质保金3%待保修期满后经甲

方、监理共同确定并消缺合格后支付完毕。

第十二条：施工验收

1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及

时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步

验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙应

负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由

此导致甲方相关损失。

2、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。（配合第三方工作的费用另

外协商）

第十三条：工程保修

1、保修范围、期限：

按国家统一规范执行

2、保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方不

按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员维修，其费用由乙方承担。

第十四条：保险

1、乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并以施工场地内自人

员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

2、保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

第十五条：争议

1、甲、乙双主在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；协商不成的向有管辖权的人民法院起诉；

2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护

好已完工作成果；

2、1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

2、2调解要求停止合同工作，且为双方接受；

2、3法院要求停止合同工作。

第十六条：合同履约保证金儿违约责任

1、乙方向甲方缴纳合同履约保证金10000元.（大写：壹万元整）（以收据为准，工程完工后退还）。

2、合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条

件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农

忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额；若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成的后果。

3、若任何一方违反本合同约定的内容，视为违约。违约一方向对方支付（或赔偿）

5万元的违约金。

4、本工程完工后，乙方按双方签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规

定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金（不计利息）。

第十八条：不可抗力

1、不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合民没有相应

标准时，执行国家或地方政府规定。

2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅

速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。因不可抗力事件延误的工作时间

相就顺延。

3、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第十九条：合同解除

1、如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建

或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。

2、因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完成工程或剩余材料设

备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。

第二十条：合同终止

双方履行合同全部义务；劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付本合同承包工程

作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。（给

排水、强弱电、为一年保修期，暖通为两个采暖期）

第二十一条：合同份数

本合同一式叁 份；甲方2份；乙方 1份。

第二十二条：合同生效

本合同双方约定自双方签字之日起生效。

（以下无下文）

甲方：乙方：

合同签订时间：年月日

合同签订地点：年月日

水电安装工程劳务承包合同 篇3

甲方：(发包方)

乙方：(承包方)

本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条工程概况

1.装修施工地点：_____________________________________________

2.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日

3.本项工程预计费用元人民币。

第二条材料供应的约定

1.甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

第三条关于工程质量及验收的约定

1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb50210-XX及《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50327-XX并参照《广东省家庭装饰装修工程质量标准及其他db-35/t98》及《深圳市家庭装饰工程质量验收标准》

2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。

第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：

1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施

工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。

6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。

7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现常

8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：

1.工程款付款方式：

布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%

2.乙方承包内容：

1).水电开槽、布线、穿线、埋槽

2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)

3).水电施工的穿墙、打孔、切割

4).开关面板安装

5).小五金、马桶、的安装

6).后期灯具的安装

3.工程结算方式：

按实结算：

总价结算：元/平米(套内面积)

第六条违约责任：

1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。

2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。

第七条纠纷处理方式：

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

第八条合同的变更和解除：

1.合同经双方签生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。

2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第九条.其它约定：WwW.hc179.cOM

1.双方同意由第三方监理(装修监理公司)进行协商工作。

在未经第三方监理(装修监理公司)确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。

2.经过第三方监理(装修监理公司)确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。

3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。

5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现常由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

第十条附则

(一)本合同经甲、乙双方签(盖章)后生效。

(二)本合同签订后工程不得转包。

(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

(四)合同有效期至_____________________。

(五)水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方签：乙方签(盖章)：

年月日

年月日

水电安装工程劳务承包合同 篇4

水电安装劳务承包合同

甲方:

乙方:

根据中华人民共和国经济合同法和四川省劳务用工条例及国家有关建筑安全

规范的规定；本着互相信任的原则；为明确双方的权利。责任和义务，经双方协商，达成以下协议。

一、工程项目:

1、工程名称: 欧香小镇四期54#楼

2、工程地点:骑龙

3、工期:年月日至年月日；

4、工程范围和内容：

1、水电开槽(给排水，强电)布管，穿线，埋槽(消防系统除外)；水电施工的穿墙，打孔，切割；开关面板灯具的安装，弱电只负责布管。

2、给排水管道安装：

3、乙方负责劳务用工以及施工机器、工具，其它材料一切由甲方负责；

4、如发生零星用工，按每工日130元计取；生活费乙方自理；

二、工程结算方式；按实际建筑面积加阳台面积总价结算；

三、工程付款方式：

总人工水电安装承包费:32元/㎡

主体阶段以10元每平米付款；以每十层付一次款；内装（包括线盒配完、给

排水做完）以13元每平米付款；其余付款以工程穿完线付到总工程款的百分之九十；竣工验收后付到总工程款的百分之九十七；剩余百分之三为一年维修保证金，以交工之日起一年后付清。

四、甲方的约定：

1、甲方提供乙方在施工场地人员的住宿房以及工具存放用房；

2、专人配合乙方。保证材料的供应。不能使乙方因此延误工期，如因甲方原

因造成工期延误而造成的损失用甲方全部负责。施工过程中如有变更，需提供给乙方书面材料及变更图纸；

五；乙方的约定：

1、工作人员进入工地，服从一切工地管理制度，友好配合其他施工单位。

2、按图施工，保证施工质量，因施工质量问题所产生的材料损耗，由乙方承

担。

3、积极配合甲方人员，按规定的施工进度，按时保质完成任务。

六、违约责任；甲乙双方要共同遵守执行，谁违反谁承担给对方造成的损失。

七、本协议一式两份，双方签字盖章后生效。

八、如甲方未按时按以上付款方式付清而造成乙方被迫停工延误工期等损失

由甲方自行承担。

九、本协议未尽事宜，由双方协商解决。

甲方：

乙方：

年月日

水电安装工程劳务承包合同 篇5

发包人：(以下称甲方)

承包人：(以下称乙方)

甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。

一 工程概况

1.工程名称：望城才子城。

2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。

3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。

住宅建筑面积176287.16平方米

住宅商业建筑面积20372.91平方米

地下室面积27336.3平方米

二 承包方式及承包内容

1.承包方式：实行包工，包水电安装。

2.承包内容：

强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。

户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。

预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)

配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)

给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。

排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。

三 施工工期

总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工，正常情况下必须保证4天/层楼)。

四 承包单价

地下室及商铺按建筑面积每平方 元/㎡。住宅按建筑面积每平方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。

五 工程质量

1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。

2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到90%。

4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。

六 工程付款方式

1.工程造价计算方法：

依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。

设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。

定额外用工。(计时工)按每日 元计算。

④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

七 结算及付款方式

1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡，二次预埋(每层)按 元/㎡。

2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。

八 双方职责

1.乙方服从开发商和总包的`各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。

2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。

3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。

4.乙方自行提供必要的劳保用品。

5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。

6.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款。

7.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。

8.甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。

9.甲方及时提供工程所需的各种材料。

10.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。

11.甲方及时提供技术交底，施工进度计划。

12.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。

13.甲方提供民工劳务，工伤事故保险。

14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

十 工伤事故责任分担

1.3000元以内安全事故，由乙方承担。

2.3000元以上安全事故，乙方承担3000元，其余的由甲方承担。

十一 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。

十二 争议解决

双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

水电安装工程劳务承包合同 篇6

甲方： 乙方：

依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，

根据平等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地址：

3、结构型式：

4、建筑风格：

5、工程规模：

二、承包范围：

1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包;

2、施工设计图，强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;

3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等)，试压、通球试验由乙方自备;

4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;

5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;

6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用;

7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;

8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;

9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时，应现金支付给作业员工高温补贴。

10、根据该项目实际情况，员工的住宿由甲方统一安排。

三、施工工期：

1、乙方必须在甲方要求的时间进场，并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。

2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期，由甲方负全责。乙方不延长工期。

3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以200元/天的违约金。

5、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此，甲方承担因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。

四、质量要求：

1、执行标准：

《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分20xx年版)

《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-20xx

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50212-20xx

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-20xx

《建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88(四川省地方标准)

2、质量体系要求

(1)该项工程质量交验合格工程。

(2)施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。

3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题，属乙方保修。若乙方在接到甲方维修通知三天内未派人维修，甲方有权另请他人维修，维修费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。

4、乙方人员在施工现场，必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。

六、工程款的结算及支付办法：

1、本工程工程量约为 平方米，工程总价约为 元。

2、甲方将本工程按建筑面积 元/m的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省20xx清单定额对照本工程施工图纸进行计算。

如增加、变更、零星用工：甲方若安排乙方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的用工，按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。

水电安装分项工程由甲方提供的各类水电材料，如因返工、有意识的损坏造成材料浪费，乙方应按其采购价进行赔偿。

3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。

4、费用的组成：

(1)主体预留到三层开始付款。主体预留费用： 元/m，主体完后电气配管费用： 元/m、给水费用： /m、排水费用： 元/m、穿线开关面板桥架 元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。

本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息)，质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。

七、文明施工

1、施工现场场貌、安全文明施工要求应按照甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐，标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。

2、作业人员管理

乙方施工人员必须是身体健康者，禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工，乙方应向甲方提供作业人员身份证复印件。

3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。

八、安全事项

乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额承担;超出5000元由甲乙双方协商承担费用。

九、其他事项

1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。双方签字后生效，工程完工，双方履行 完合同义务后自动失效。

2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。

3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。

4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。

5、材料的领用：各班组必须由组长指定专人领取。未收捡干净。

6、本合同签约地点：

甲方： 乙方

身份证号码： 身份证号码：

电 话： 电 话：

签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日

水电安装工程劳务承包合同 篇7

水电安装工程施工承包合同

甲方（全称）： 吉首地税樱桃小区住宅楼工程项目部

乙方（全称）： 水电安装工程承包者

依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以兹遵守。

一、工程概况

工程名称：吉首地税樱桃小区住宅楼工程

工程地点：吉首市乾州樱桃枰

二、工程承包方式：包工不包料

三、工程承包范围和内容

工程承包范围：州地税局樱桃小区宅楼工程施工图纸全部内容。工程内容：室内给水、排水安装，定位、放线，套管和线管预埋、管内穿线、每层配电控制箱及照明电气（开关、插座、接线盒、灯具、管井电缆线、水表等）安装，防雷、接地安装等。

四、合同工期

具体施工时间及进度必须满足本项目工程的整体进度要求。

五、质量标准

必须达到水、电安装施工验收规范及气象部门验收的省优良工程标准；配合完成省安全文明工地。

六、承包方式

（1）。

（2）付款与结算方式：

1、甲方按建设单位拨款批次分别支付乙方工程款，工程款根据乙方实际完成的工程量%支付；

2、工程款在根据乙方实际完成工程量%支付；

3、工程款在工程全面竣工验收合格后支付全部工程款的%；

4、剩余%的工程款留作质保金，工程在验收后一年的保修期内如无质量问题，支付全额质保金。

（3）乙方承包的工程项目不得再行分包，在施工过程中，经检验达不到验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，由此造成的经济材料损失由乙方承担。

七、工程保修

乙方按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在1年内承担质量保修责任。

（1）工程质量保修范围及内容

合同中所明确的工程承包范围和内容均属保修范围及内容。

（2）质量保修金：质量保修金为结算价款的5%。

八、本合同一式贰份，双方各执一份。同具法律效力，自签字之日起生效，在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。未尽事宜，双方共同协商解决。

甲方：（签章）

乙方：（签字）

合同签订时间：年月日

水电安装工程劳务承包合同 篇8

水电安装工程施工劳务承包合同

（以下简称甲方）（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，根据平等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地址：

3、结构型式：

4、工程规模

二、承包范围：

1、该水电安装分项工程乙方应承担甲供材料耗用的控制指标、未计价材料和劳务承包；

2、该工程楼施工图中室外管道井以内的水电（含系统调试）、电视、电话、网络、监控（门禁）、防雷、雨落水管、空调穿墙管、空调冷凝水管、布管、穿线的全部预留、预埋、安装、调试、测试(含通球试验)等工作。交工前各类管线的守护、成品保护、卫生清理、直至交物管前全部工作内容的工程施工(包括施工现场的所有临电、机械搭拆与维修)。

3、会审纪要、设计变更、技术核定单中的工作内容、后期成品保护。

4、自备安装使用的全部机械，检测仪器、电动工具(含钻头)、灯具、电线、电缆、灯泡、施工用具。

5、安装工程竣工后的保修服务工作；

6、安装工程所需的各类材料的计划；

7、线管槽的填补，若乙方不能按时填补，则按建筑面积元/m2扣除。

8、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用；

9、场内材料的转运、堆码、标牌、标识的设臵(摆放以及占线管槽的清理和收集至堆场；

10、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用；

11、施工过程中乙方的质量安全管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作；

12、由乙方提供给工人合格的劳动保护及劳动防护用品

13、乙方的食、宿由乙方负责。

三、施工工期：

1、乙方必须在甲方要求的时间进场，并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。

2、凡因乙方原因或乙方可预见到的事项发生延误工期，由乙方负全责且不延长工期。

3、凡由于甲方原因或有经验的乙方也无法预见的原因影响乙方不能按时完成的，甲方根据实际情况顺延工期。

4、乙方原因延误工期处以200元/天的罚款。

四、质量要求：

1、执行标准：

《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分2002年版）

《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-2001

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50212-2002

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-2002

《建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88（四川省地方标准）

2、质量体系要求

该项工程质量必须是一次性交验合格。

施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求，以国家现行施工及验收规范施工，完工后按此要求进行检查验收，质量等级必须达到合格标(具体质量以及规范按技术交底执行准。

3、施工资料整理及保修服务

施工资料由乙方提供原始数据，甲方负责收集、整理、归档。

该工程水电安装分项工程质量保修期为二年，在保修期内因乙方原因造成质量方面的问

题，属乙方无条件保修。若乙方在接到甲方维修通知二天内未派人维修，甲方有权另请他人维修，维修费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。

4、乙方人员在施工现场，必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。

五、安全生产管理：

1、甲方安全生产责任：

(1)对施工现场的安全生产实行统一管理；

(2)为在施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险；

(3)协调各分包单位（乙方）之间的安全生产责任区域和责任范围；

(4)编制安全生产组织设计或方案并监督执行；

(5)对进入施工现场的作业人员进行有关安全生产的法律法规和施工现场管理制度教育，接受交底人必须在交底书和各种会议记录上签字；

(6)进行现场安全检查，对乙方违法、违规、违纪行为进行纠正或处罚；

(7)协助乙方按“四不放过”原则处理已发生的安全事故；

由于甲方违反上述条款发生安全事故应接受行政处罚。

2、乙方安全生产责任：

(1)服从甲方的安全生产统一管理；

(2)建立健全安全生产保证体系，遵守安全生产制度，落实安全生产责任；

(3)严格按照甲方编制的安全生产施工组织设计或方案精心组织施工，班组长在方案上签字确认；

(4)向甲方提供“三类”人员培训合格证和特种作业人员上岗证，查原件留复印件；

(5)对从业人员进行安全技术、操作规程教育和班前教育；

(6)对甲方识别出的施工现场重大危险源和重要环境因素进行学习及控制，向作业人员交底，定期检测、评估、监控并制定相应的应急预案，报甲方备案；乙方识别出的施工现场重大危险源和重要环境因素应及时书面报告甲方；

(7)要爱护和正确使用甲方提供的现场防护设施、消防设备、临时用电设施和机械设备及生活设施等，并进行经常性检查，当达不到安全防护要求或存在隐患时应及时书面报告甲方处臵，否则视为乙方认可甲方提供的所有安全设施符合要求；人为损坏的应给予赔偿；

(8)督促教育从业人员按使用规则佩戴、使用劳动保护用品，对从业人员进行安全技术交底和操作规程交底，严禁从业人员违规、违章、冒险作业，对人的不安全行为和物的不安全状态应及时予以纠正；

(9)在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，组织作业人员停止作业或采取应急措施后撤离危险区；

(10)乙方人员违章指挥和操作者违规操作造成的安全事故，责任由乙方负责；

(11)发生安全事故应及时按有关规定书面上报。

乙方由于违反上述条款，造成从业人员伤亡事故，应承担全部经济责任和刑事责任，并妥善处理各相关事宜。因各类事故给甲方带来经济和社会信誉损失，应负赔偿责任。

六、工程款的结算及支付办法：

1、本工程工程量约为19222平方米，工程总价约为30万元。

2、乙方负责的各项工作在满足本合同约定的承包范围、质量标准、安全规定、进度计划规定的工作内容情况下，甲方将本工程按建筑面积元/m²的综合单价结算给乙方包干使用。建筑面积依照清单定额对照本工程施工图纸进行计算。

零星用工：甲方若安排乙方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的用工，按普工 50 元/工日，技工70 元/工日按甲方确认的数量逐月结算。

水电安装分项工程由甲方提供的各类(除未计价材料)水电材料(甲方不提供未计价材料)的耗用按清单定额的材料损耗乘以0.5计算，完工后进行结算，如实际耗用量大于结算数量时，丢失或超过部分由乙方按采购价进行赔偿。如因返工、有意识的损坏造成材料浪费，乙方应按其采购价1～5倍进行赔偿。

3、因乙方自身原因导致其他工种返工的一切经济、工期损失由乙方承担。

4、费用的组成：

(1)基本工资：占总价的60%，此款按工程实际完成量逐月支付。

(2)质量：占总价的10%，一次验收合格，无直接经济损失发生则按当月实际完成量结算逐月支付。如发生质量事故，其直接经济损失从当月质量款中扣除，质量款抵扣不足部份从基本工资中扣除。

(3)安全：占总价的10%，当月未发生有歇工损失的安全事故，同时在安全生产方面未发生伤害赔偿，则按当月实际完成量结算逐月支付。如发生伤害赔偿，在此项费用中扣减，不足部分从基本工资中扣除。

(4)进度：占总价的20%，满足进度计划要求，按月实际完成量进行结算逐月支付。如未

完成计划则将其少完成量部分按第三条约定的相应条款扣减当月进度款，不足部分从基本工资中扣除。

5、款项支付办法：

项目部根据班组质量、进度、安全情况每月按已完合格工程量的80%收方结帐，根据结算金额次月20～25日由公司财务付款。

乙方收到甲方支付的工程款，应及时足额支付人工工资。当月工资发放清单必须按实名造册并经本人签字盖手印发放后，乙方必须在三日内将此清单原件提供给甲方，否则甲方将拒绝支付次月工程进度款。

本工程完工验收合格后两个月内支付17%的余款,不计利息.本分项工程完工结算时扣除合同总价3%作为该工程的质量保证金（无息），质量保证金在工程完工两年后扣除前述约定的相关费用并履行完保修义务无质量问题后付给。

七、文明施工

1、施工现场场貌、安全文明施工要求、乙方应按照甲方的要求将本分项工程的加工场地原材料及半成品堆放整齐，标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整齐。

乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。

2、作业人员管理

乙方施工人员必须是身体健康者，禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工。

3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。

4、班组内部以及各班组之间严禁出现打架斗殴事件，一旦发现，各班组每次罚款2000元以上。

八、其他事项

1、本合同在双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效，工程完工，双方履行完合同义务后自动失效。

2、乙方在施工过程中质量、安全、进度、文明施工等方面严重违规，除按合同相关规定给予处罚外，经后不再参与甲方后期的建设工作。

3、本合同一式两份，甲、乙方各持壹份。

4、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。

5、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。

6、材料的领用：各班组必须由组长指定专人领取。未收捡干净、堆码不到位不整齐的部分，项目部将派现场杂工协助，所发生费用全部由乙方负责。

7、该工程严禁转包或再次分包。

8、本合同签约地点：

甲方(合同章)：乙方(合同章)：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

身份证号码：身份证号码：

电话：电话：

签约时间：年月日