合同推荐: 建筑木工分包协议其六。

在这个快节奏的今天，合同变得更加愈发重要了。签订合同前要尽量让双方认可，达成双赢。施工合同是指双方在平等自愿、协商一致的基础上，订立的合法协议。施工合同的条款决定了合同签订双方的义务和权利，那么，值得推荐的经典施工合同模板你收集了吗？为此，小编从网络上为大家精心整理了《合同推荐: 建筑木工分包协议其六》，仅供您在工作和学习中参考。

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法规、行政法规，遵行平等自愿，公平、诚信的原则双方就定福园住宅小区地下车库模板工程劳动分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、劳动分包对象及劳动分包内容：

工程名称：定福园住宅小区地下车库

工程地点：正定县燕赵北大街

分包范围：定福园住宅小区地下车库所有模板工程(含变更)，预留洞模板、木工的施工劳动力(含二次结构、材料进场卸车、模板支配拆模、外保温安装固定、刷脱剂、穿墙螺杆的制作、割除，工人佩戴的安全帽、职工人身保险、暂住证办理费用、剪力墙根部高度不大于2cm堵缝、止水条钢板固定(注：起主体期间乙方负责二次结构，主体结束后乙方负责把剩余模板清理干净)。自备安全防护用品：安全帽、安全带、绝缘手套等、职工人身保险、班组长必须佩戴对讲机与项目部联系。

承包价格：定福园住宅小区地下车库按粘模面积计算： 元每平米。 质量标准：按国家现行的验收规范及质量评定标准、本分项工程必须达到质量评定合格标准。

2、甲方义务：

2.1组建于工程相适应的项目部管理班子，全面履行分包合同，组织实施管理的各项工作，对工程的工期、质量向发包人负责。

2.2向分包人交付具备本合同款项下劳动作业开工条件的施工场地，生活临时设施。

2.3 负责编制施工组织设计、统一制定各项管理目标，实施对工程质量、工期、文明施工、控制、检查和验收。

2.4负责工程的技术交底工作。

2.5统筹安排协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活设施、工作用水、用电及施工场地。

2.6按时提供图纸及时将供应、设备、周转工具、材料、安全设施保证需求。

2.7负责协调监理、设计及有关部门现场工作关系。

3、乙方义务:

3.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量、工期、安全、文明施工向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人入场工作。

3.2 乙方根据施工组织设计总进度计划操作规程要求、每月20日前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必须按照甲方要求提交旬、周计划，经项目部批准后严格实施。

3.3 严格按照设计图纸施工确保工程质量达到约定标准，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力。保证工期加强安全教育。认真执行安全技术范 严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，承担由于自身责任造成的质量返工、工期延误、安全事故、现场脏乱差的损失及各种罚款。

3.4自觉接受甲方有关部门的管理、监督和检查、操作人员持证上岗与现场其他分包单位配合、协调顾全大局。按甲方统一规划堆放材料、工具、按要求设置标牌、搞好生活区管理工作。

3.5严格按照施工图纸及施工，每道工序乙方先自检后报甲方项目部验收。如因乙方施工质量问题造成返工或无法返工影响工程质量和信誉，按相关制度处罚并赔偿各项损失。

3.6严格按照甲方的施工进度计划施工，因乙方原因总进度计划每延误一天，混凝土扣一元每平米，如乙方确无能力保证工期，甲方另行安排施工人员进场施工，其费用在乙方承包费中扣除，乙方不得刁难，做到先生产后处理。

3.7乙方必须做到材料节约、文明施工、做到大料大用、小料小用。工完料清，严格按照项目部要求使用各种材料，乙方做不到 甲方派人去做，费用从乙方中双倍支付，乙方所用材料必须派专人领取，否则保管员有权不发货，收工时多余材料入库。如乙方做不到视情况按材料的5-10倍进行罚款，罚单由项目部经理、主管工长及材料员签字均能生效。不服管理无需班组同意。

3.8对材料和三大工具执行限额领料，领料是有乙方签字确认，超预算部分按工地现场材料进价从乙方费用中扣除。

3.9所有进场工人必须由项目部统一办理人身保险，其费用按人头分摊到各班组。如乙方办理人身保险，乙方必须将保单交项目部审核。

3.10乙方进场后必须设立专职负责人，负责做好本分项质量和安全工作，便于统一管理，乙方不得私立食堂，班组必须在工地食堂就餐(乙方派专人领取饭票，任票就餐费从乙方费用中扣除)。

3.11乙方进场人员必须持有身份证，并报复印件一份给项目部登记成册，无证人员、童工、弱智者不得进入施工现场，发现一个罚乙方300元每人，并清退出场。

4、付款方式

4.1自工程正式开工之日起、主体完成 层付完成工程量的80%， 其他工程款在主体完成后付至已完工程量的85%，主体验收后付至90%，其他余款6个月内一次付清。(中途可预付工人生活费)

4.2拨付工程款时，乙方提供实际支付民工工资单进行备份，否则不予支付工程款。

5、补充条款：

5.1甲方有监督乙方发放工资权力，当乙方恶意拖欠工人工资时，甲方有权直接向工人发放工资，乙方应予以配合并认可。

5.2乙方必须负责本班组每个职工无条件服从甲方的统一管理，执行公司及工地的各项规章制度，安全生产条例。

5.3做好成品保护工作，不能损坏本工种及其他工种的施工成品，如发现一切费用由乙方承担

5.4工作范围为颇及本工种的全部内容。

5.5项目部不提供班组任何手使工具。

5.6乙方不得将合同名下的劳务作业再分包给他人，否则乙方将依法承担 责任.

5.7伍仟元以内变更费用甲方不予给乙方追加费用。

6、工期要求

20xx年 月 日开始计入施工工期，20xx年 月 日结构主体完工。±0.000以下按日历天数 天±0.000以上每月完成 工程量，如超额完成工程量且质量过关，每层奖励乙方20xx元，如乙方自身原因未按要求完成产值，每层扣乙方4000元：遇自然灾害、材料短缺、不可抗拒因素，乙方可提出书面申请，甲方批准后工期顺延，乙方在进度、质量方面不能满足工程需要时需中途退场，所完成的工程甲方不予支付乙方任何工程款项。合同签订当日生效，工程完工验收后自动解除。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

相关阅读

月度合同精选: 建筑木工承包合同其六

在这个飞速发展的社会，可少不了合同这个东西。签订合同后要积极履行合同。施工合同指建设单位和承包方施工单位为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利义务关系的书面协议。签订施工合同后若是违约就要承担相应的法律责任，那么，你知道施工合同的主要内容是什么吗？下面是小编帮大家编辑的《月度合同精选: 建筑木工承包合同其六》，但愿对您的学习工作带来帮助。

总则：

甲方根据工程施工任务需要，经友好协商确定将北大资源·江山名门一期工程B3、B4号楼、车库（人防）及商业房基础和主体（包括二次结构）模板分项工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《重庆**建筑劳务公司管理制度》及相关规定，结合本工程需要，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程基础和主体模板分项工程的劳务承包事项协商一致，订立本合同供双方共同遵守执行，具体事项如下：

全费用包干模式。

模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等，由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工，乙方对其作业范围的全部工作内容自主组织施工作业，并对其施工现场（工程）的“劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及成本控制”等实施全面自主管理，承担其作业内容的全面责任；所有工程主材用料及周转作业用料均由甲方供应，乙方指派专人签字领用。甲方提供塔吊和施工电梯、外架。

合同履约保证金：

根据双方协商，乙方在签订本合同之日向甲方缴纳工程履约保证金叁拾万 元正。保证金待所有主体结构验收合格后1月内退还乙方不记利息；若乙方中途退场，甲方有权扣留乙方保证金并按己完工程产值的20％作为乙方支付甲方的违约金。

一、合同工期

根据甲方的施工进度计划安排施工，乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求（具体按施工组织设计进度计划实施），同时满足甲方与业主方承诺的工期要求，由于乙方因素，延误业主的工期要求而造成业主对甲方的处罚，后果由乙方全额承担。

二、质量标准

工程质量标准：依据《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范，工程质量一次验收合格。(注：板底不抹灰)

三、甲方责任

1、甲方给乙方提供工程所需的工程材料（木板、木方）、工程周转材料等：钢管、扣件、安全网、竹跳板、外架、塔吊、施工电梯、主电路电缆、一级配电箱、二级配电箱、三级开关箱。（三级配电箱后所需的电线、电灯由乙方自行负责，由项目部专业电工搭接，不准工人任意乱接）。

2、甲方为乙方工人提供宿舍、生活用水用电及食堂（生活费自理）设施。

3、甲方为乙方提供施工图（建筑、结构图）各一套，及时下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。

4、甲方必须及时给乙方下达施工进度计划，对班组和工人进行安全、质量技术交底；同时监督各工序安全防护措施，质量检查及验收评定等级，材料的使用和管理工作。

四、乙方责任

1、乙方委派同志为该工程现场负责人，全权负责处理该工程相关事宜。

2、乙方工程现场负责人从签订合同之日起，应24小时都在甲方的施工现场或生活区随时听从甲方的安排和指挥。如乙方管理员确因有紧急事情要外出，应以书面报告甲方，并在书面报告中明确由谁代替行使职权。凡未经甲方同意而擅自离开岗位的，按脱岗进行处理，甲方有权对乙方处以500元/次的罚款。

3、乙方在承建本工程期间，应严格遵守甲方制定的每周生产协调会议，（会议时间及参会人员由项目部确定）。迟到者，甲方有权处以200元/人次的罚款；缺席者，甲方有权处以500元/人次的罚款；对迟到15分钟以上者按缺席处理。（若会议时间有变更，项目部将另行通知）

4、乙方在承建本工程期间，必须每栋楼配备一名专职且经验丰富的木工班组施工主管，并提出阶段性的木工所需材料计划；每栋配备一名木工班组现场施工员，每栋必须配备一名专职质量检查员和一名专职安全员，负责所承建木工分项工程的质量、安全和进度自检工作。木工施工主管、木工施工员、安全员和质检员必须24小时留守在施工现场内，随时与项目部管理员保持联系。其安全员、施工员及质检员由项目部考核，存档上岗证书复印件。若乙方不配备以上专职人员，甲方按每月每人8000元在乙方工程款中扣除。

5、乙方应严格按照施工图、图说、图审纪要、设计变更及相关的技术、施工文件和施工规范、质量检验评定标准的有关要求进行施工。

6、乙方应严格按照国家和重庆市行业标准中的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-20xx)的要求进行施工。

7、乙方应严格按照建筑工地的有关安全规程及甲方的现场管理制度进行施工。

8、乙方应对所属工人进行安全、生产、文明施工的教育，并有书面记录备查并上交项目部。

9、材料损耗量分别为：木材2%、模板3%（甲方按图示面积加损耗量供货）；钢管0.5%、扣件0.5%。各项材料超出部分按甲方实际成本在乙方工程款中扣除。

10、若乙方中途调换工人，调换后须立即上报甲方备查，乙方必须按时足额支付工人工资，未到支付节点甲方不支付任何费用，由此给甲方造成的工期、质量影响，乙方承担一切责任及经济损失。

11、乙方必须按照附件要求对分包工程质量、进度、安全生产和文明施工负责，如施工过程中未按附件实质性内容要求完善，视为乙方违约。

五、承包材料范围

1、除上述三-1所约定主要材料的由甲方提供外，其余如：对拉丝杆、内撑、步步紧、塑料导管、脱模剂、安全帽、安全带、手套、水平管、胶皮管、双面胶、封口胶、卷尺、粉笔、墨斗(墨汁)、铅笔、铁丝、钉子、圆盘锯锯片、磨光机刀片、碘钨灯、白炽灯、电线、开关插座、防雨器具等劳保用品，另外行规要求自带的工具、用具等均由乙方自备。即：除本合同要求须甲方提供的主要材料外，其余所有工具、用具、低值易耗物品及一切辅材由乙方自行准备。（所有支模用的内撑由乙方自行购买成品内撑）。

2、小型加工机具如圆盘锯、刨木机、磨光机、手提式砂轮机及配线、开关插座等由乙方自备。

六、施工单价中所包含的承包工作内容

施工单价中所包含的承包工作内容具体如下(除水电安装)：

1、本工程图设范围内所有木模的制安工作内容（包括第二次、第三次及所有零星砼浇筑所需的木模制安）

2、该工程涉及到的所有预留、预埋木模的制安及预制构件木模的制作。

3、模板的'配制、支拆；现场运输；打磨(墙柱、顶棚等)；材料吊运。

4、钢管、扣件、模板、木方等乙方所需材料到场的下车及归还时的上车工作；与安装及其它作业队伍的配合工作；材料转运、回收、现场清理、场地清扫，以及各次检查验收前的清洁工作；在施工过程中，对拉丝杆、螺帽等各种材料必须及时收集、统一堆放。

5、施工中模板每使用一次必须进行清理干净，刷隔离剂或脱模剂，扣件的清洗打油工作，由甲方另派班组进行清理；乙方在使用模板过程中，必须爱惜和节约使用模板，严格按设计和甲方要求进行操作，如未按要求使用，造成的质量问题由乙方承担全部责任。

6、砼浇筑时，因模板原因导致爆模而需要剔打、抹灰和打磨清理工作时，若乙方不及时处理，甲方按500～1000元/处在乙方工程款中扣除，由甲方另派班组进行处理。确实无法处理的，应由乙方在爆模后立即返工重做而未及时处理的，而造成了更大的损失，该种情况视情节罚款20xx～5000元。

7、楼层拆模后属于木工班组的材料清理和清洁工作，若乙方不清理或不及时清理，甲方则有权按200～500元/层从工程款中扣除，由甲方另派班组进行清理。

8、甲方管理员进行楼层放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的不少于三名技术骨干人员全面协助以便于更好工作。

9、乙方须承担负责乙方施工区域内的日常清洁卫生和安全管理工作。

10、周转材料的及时清理归位和整齐堆码工作，及各工序完成后的清洁工作。若不按要求及时清理，甲方有权请另外的工人代为堆码清理，所产生费用在乙方工程款中扣除。

11、所属班组工人宿舍内的清洁由乙方负责，若乙方不及时清洁，甲方按每人每间屋50元在乙方工程款扣除，由甲方派人处理。

12、安全风险：乙方对施工过程中的安全文明生产负责，在施工过程中，若发生安全事故，若是由于乙方未按安全操作规程管理施工或违背安全操作规程指挥施工导致，均由乙方承担全部责任及相应的一切费用，若乙方按规范正常施工中造成的意外安全事故，贰万元以内由乙方自行全额承担(此项费用已包含在合同单价中)，超出贰万元的部分乙方承担30%，若是由于第三方原因造成的一切事故均由第三方全部承担。

[参考合同] 施工分包合同其七

现如今，合同是可以保护我们的合法权益不受到侵犯。制定合同时要遵循等价有偿的原则。施工合同主要是围绕双方当事人权利义务的协议。施工合同的条款决定了施工合同是否有效，那么，您有没有了解过怎么去写一份施工合同呢？下面是小编帮大家编辑的《[参考合同] 施工分包合同其七》，欢迎大家阅读，希望对大家有所帮助。

总包方： (以下简称甲方)

分包方： (以 下 简 称 乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》以及其他相关法律、行政法规，根据总包方《工程项目管理实施细则》《施工现场管理标准》《质量·环境·职业健康安全一体化管理手册》及其他各项管理制度的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目的工程和劳务分包施工有关事项协商一致，订立本总包工程分包施工合同。

一、分包项目概况

1.分包项目名称：

2.分包项目地址：

3.分包项目的施工组织形式：本项目甲方采用主体工程劳务分包、附属工程采用工程分包的两种形式分包给乙方。

4.分包项目的施工内容及范围：

二、分包项目工期

分包项目开工日期： 年 月 日

分包项目竣工日期： 年 月 日

分包项目工期总日历天数：

三、价款

1.工程分包和劳务分包：

金额暂定(大写)： 元(人民币)

其中：工程分包： 元(人民币);劳务分包 元(人民币)

四、质量标准：

五、甲乙双方责任与义务：

1.甲方责任与义务

(1)具体负责协调或组织该项目投标与合同洽谈工作。

(2)做好开工前的各项准备工作、组建工程项目部。

(3)甲方派驻该项目的项目经理: 、项目技术负责人： 、财务负责人: 、质量员: 、安全员: 。

(4)协助乙方做好工程预(结)算工作。

(5)协助乙方回收工程款。若建设方未能按合同规定及时拨付工程款，甲方不承担代垫资金的义务，且乙方不得以此追究甲方责任，但甲方可协助乙方追收欠款。

(6)代乙方缴纳各种税费(含个人所得税额)。

(7)管理好项目公章。

2.乙方的职责与义务

(1)组建施工队伍，派出乙方项目负责人、物资供应、施工机械管理人员和兼职安全员等，负责完成本联合承建协议承包范围的所有工程内容，负责工程项目部日常管理工作，乙方项目负责人: 。

(2)接受甲方对工程质量、安全进度监督，并接受甲方在主合同中对业主的所有承诺，接受甲方对工程进度款的控制，以保证工程顺利实施。

(3)该项目的基层管理人员和作业人员由乙方聘用，其人员必须按国家要求持证上岗。

(4)该项目所有材料、设备，甲方可委托乙方采购和租赁，乙方所购(租)材料、设备及其他物资等必须确保产品质检报告时间的有效性及检验单位必须具有法定检验资格，并保证材料设备规格、质量符合标准和具有出厂证明，做好材料设备的检验试验，确保材料设备性能符合工程要求。

(5)乙方不得以任何形式或借口拖欠乙方必须肩负起自身的债务责任，当甲方发现乙方有拖欠管理人员工资以及材料供应商货款等不良行为发生时，甲方有权扣下乙方工程款按实直接支付给债权人，而不需经乙方同意，且乙方不得有任何异议。由乙方引起的经济纠纷导致甲方被告上法庭名誉受损，甲方将对乙方处以判决书中应付总额20%的违约金。

(6)乙方必须按照国家规定办理工程责任保险，并按保险条例执行，在工程施工全过程中的人身、设备、安全事故责任由乙方承担主要法律责任和经济赔偿。

(7)本工程禁止乙方对外分包和转包。

(8)乙方应及时做好竣工资料，工程预结算、决算资料。

(9)政府相关部门、建设方及甲方相关部门发出涉及工程方面的书面整改通知，如工程质量、进度、安全、文明施工、环保等，乙方必须在整改期限内按规范要求整改完毕，并书面给予回复，否则，甲方有权作出相应的处罚或拒绝支付工程款。

(10)乙方承担甲方机构人员现场办公场所及费用。

(11)乙方必须遵纪守法，不得以甲方或甲方项目名义私刻印章、签订经济合同、骗取钱物、拖欠债务、从事违法等活动，由此造成的一切后果均由乙方负全部法律责任。若甲方发现乙方有违法活动，有权终止本合同，追究乙方的违约责任并向司法部门报案。

六、工程项目部印章的保管与使用

1.项目部的印章由甲方项目经理负责保管使用。

2.项目部的印章只能用于对业主的财务往来以及竣工资料、预结算、决算资料。

七、甲方人员费用和管理费用的收取管理

1.甲方派出人员的每月工资性收入按照甲方制度执行，其中项目经理： 元;技术负责人： 元;财务负责人： 元;质量员： 元;安全员： 元。合计： 元，乙方按月支付，由甲方统一收取，统一考核后再计发。

2.甲方在本项目向乙方收取按与业主建筑工程结算总造价 %的管理费用，管理费用不因本项目施工组织形式变化而降低。

八、资金管理：

1.由甲方统一进行资金回收，扣除税金、人工工资性费用与管理费和其它应留款项后，划付乙方指定帐号。甲方在乙方银行帐户印鉴上监章，对资金的使用和流向实施监控。

乙方应将工程款使用在本工程中，不能挪作它用，乙方同意甲方在保证工程正常施工需要的前提下分期支付。

2.甲方管理等费用的收取：乙方按每次工程进度款回收基数，按在建的比例同步支付，在工程竣工验收次月甲方收取的费用到位率100%。

九、履约保证：

1.乙方同意按照以下三种方式(选择一种)向甲方提交履约保证金或履约保证。

(1)若本工程对业主合同采用履约保函，乙方同意按照甲方制度交纳一定资金做为开据对业主履约保函的条件，同时此资金做为乙方对甲方履约保证金。

(2)若本工程对业主合同采用履约保证金，乙方同意将自有资金划入甲方计财处，由甲方计财处支付给业主，甲方开据收据给乙方;业主给甲方开据的履约保证金收据由甲方项目部财务负责人保存，同时业主开据给甲方的履约保证金收据同时转为乙方对甲方履约保证。

(3)若本工程业主合同无履约保函或履约保证金要求，乙方必须向甲方交纳5-10%的履约保证金，即 元，做为工程履约保证。

2.保证金在合同期内不退，合同期满后如数退还，不计利息。如因乙方原因造成的所有损失，甲方有权在保证金中赔付。

十、奖罚规定：对工期、质量、安全、文明施工等奖罚一律执行对业主的承包合同之规定;乙方在施工过程中发生的质量事故、延误工期事件等所造成的一切损失和一切处罚及相关法律责任均由乙方负责;乙方在施工过程中发生的安全事故，由乙方承担主要法律责任和经济赔偿。

十一、该工程实施过程中，当乙方无力履行甲方与建设方签订的施工总承包合同及补充合同条款(因不支付农民工工资、材料款、租金等造成相关人员闹事或影响恶劣的行为均视为无力履行合同)，甲方有权收回该工程的经营管理权，乙方必须无条件在限定时间内，自动退出并赔偿相应损失。

十二、工程质保金管理：执行总包合同的全部约定。

十三、工程竣工后，乙方应及时将一套完整的竣工资料交回甲方。

十四、本协议末尽事宜，在执行中双方协商解决，签订补充协议作为本协议的附件，具有同等法律效力。

十五、本协议诉讼管理地为甲方住地所在地人民法院。任何一方违反本协议约定条款，经双方协商不能解决争议的，另一方有权向本协议约定的诉讼管辖地人民法院提起诉讼。

十六、本协议属(重大、重要)经济合同，需要签订廉洁共建协议作为本协议附件(为标准附件,视为签署)。

十七、本协议一式六份。

其中正本两份：甲乙双方各执一份。副本四份，甲乙双方各执两份。

甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人： 地址： 地址： 电话： 电话：

年 月 日

[实用合同]建筑施工分包合同其三

在这个飞速发展的社会，可少不了合同这个东西。签订合同时要不断协商，直至达成一致。施工合同指发包方和承包方为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。施工合同的条款决定了施工合同是否合法，那么，你知道有哪些常见施工合同吗？小编为此仔细地整理了以下内容《[实用合同]建筑施工分包合同其三》，欢迎大家与身边的朋友分享吧！

一、合同附件：

1.工程预算书；

2.

二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。

总包单位：__________

法定代表人：________

____年____月____日

分包单位：______________

法定代表人：________

____年____月____日