【热搜协议】 工程施工合同（一篇）。

合同对我们来说，实在是太重要了，我们不能没有它，签订合同前要尽量让双方认可，达成双赢。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方签署的一份协议。签订施工合同是一种法律行为，那么，您有没有了解过怎么去写一份施工合同呢？以下是小编为大家收集的“【热搜协议】 工程施工合同（一篇）”欢迎大家与身边的朋友分享吧！

发包人(全称)： (简称甲方) 承包人(全称)： (简称乙方)

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称： 。

2.工程承包范围：

二、合同工期

计划开工日期：****年**月**日。计划竣工日期：****年**月**日。 工期总日历天数：***天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准：工程质量符合**标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币(大写)捌拾捌万捌仟捌佰捌拾捌圆 ( 888888 元);

2.合同价格形式：固定价+变更签证

五、结算及付款方式：

1.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。********

2.承包人承诺按照合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

六、违约责任及处理方式

1、发包方的责任：周边施工环境及现场协调工作由甲方负责，由此造成的窝工等问题工期顺延。

2、承包方的责任：工程质量不符合合同规定的，承包方负责无偿修理或返工。

3、发生争议时，双方请当地仲裁委员会或人民法院裁决。

七、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

八、合同生效

本合同自 签字、盖章之日起 生效。

九、附则

1、本合同一式 * 份，其中发包方*份，承包方 * 份。

2、本合同自双方签字后生效，全部工程竣工验收并结清尾款后失效。 发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字):

年 月 日 年 月 日

拓展阅读

[热搜协议]工程施工协议其一

合同可以让我们变得更好，因为它保障了我们的绝大多数合法利益，签订合同时要注意内容合法。施工合同指发包方和承包方为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。施工合同的条款决定了合同签订双方的义务和权利，那么，你是否在烦恼施工合同该怎么写呢？为满足您的需求，小编特地编辑了“[热搜协议]工程施工协议其一”，欢迎阅读，希望您能阅读并收藏。

甲 方：

乙 方：

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商，就 事宜，达成如下协议条款，以资共同信守。

1.协议内容

1.1 乙方向甲方提供该系统工程的施工、调试、维护等。

1.2乙方将派遣有经验的工程技术人员到甲方现场进行施工安装及调试开通。系统开通后的12个月内为保修期(清单以外设备不在保修范围内)。

1.3所涉设备如因设备停产、系统不兼容等问题造成的更换由甲乙双方协商解决。

2.协议价款及支付方法

2.1协议价款：本协议工程价为： 。

2.2本协议为甲乙双方签订的总价协议，现场实际发生等可协商再做变更。本协议中甲乙双方之间所发生的一切费用均以人民币结算及支付。

3.施工安装与竣工验收

3.1 协议生效前，乙方安排工程技术人员与甲方代表商讨深化设计和其他技术条件,协议生效后按甲方要求派工程技术人员施工进场实施。

3.2工程竣工,由甲方组织有关人员进行验收,乙方应积极配合甲方做好验收工作。

4.保修责任

4.1乙方保证向甲方提供长期维修服务和故障热线服务， 。

4.2乙方向甲方交付的设备本身质量和技术性能必须符合技术要求。保修期内如部件在运行中出现非人为的故障或本身质量问题，乙方要在得到甲方通知后24小时内给予免费处理，甲方要及时将坏损件退返乙方，无免赔责任。

4.3在保修期内若由于甲方人员使用不当而导致坏损的部件，甲方要负责将坏件退回乙方。若因乙方提供的文件错误而损坏，费用由乙方承担。

4.4 保修期为12个月，保修期自验收合格交付使用之日起计算。

5.违约责任

5.1 如因甲方原因不能调试开通而造成延误，乙方不负相关责任，但有义务在甲方约定时间安装开通。

5.2 如协议签订后乙方单方面中止协议,乙方应退还甲方已支付的全部款项并赔偿协议价款总额的5%;如协议签订后甲方单方面取消协议，甲方应向乙方支付协议价款总额的5%作为赔偿。

6.安全施工

6.1乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

7.人力不可抗拒因素

7.1甲、乙任何一方由于火灾、水灾、地震、雷击等自然灾害以及双方共同承认的人力不可抗拒因素而影响本协议执行时，根据事故影响的时间可将协议履行期作相应延长，并由双方协商采取补救措施。

7.2 由于国家政策变化或无法控制的其他行政因素而影响供货机，所造成的困难由双方协商解决。

8.质量要求

8.1按本协议约定,乙方向甲方提供的设备必须是全新的，符合规定的规格与型号，其技术性能必须能达到规定的标准。

8.2 在保修期间，乙方须履行其所保证的义务，及时免费消除甲方在保证期内通报的故障。

8.3 在设备验收后的三年内，乙方在同规格，型号的基础上，应低于市场价格向甲方提供用于维护工作的必须备件，插件或其代用件。若此种备件已停止生产，乙方应提前通知甲方，给甲方以充足的时间做必要的储备。

9.解决争议的办法

9.1 凡发生与协议有关的一切争执，双方应通过友好协商解决。经协商仍无法达成共识时则提交仲裁解决。

9.2 根据协议法的规定，仲裁由协议履行地仲裁机关处理。

10.其他

10.1 本协议甲乙双方签字盖章后立即生效。协议正本一式两份，双方各持一份。

10.2 甲方对乙方所提供的技术资料及价格有保密的义务。

10.3 本协议未尽事宜可由甲乙双方另行协商解决。

甲方:

乙方:

代表(签字)：

代表(签字)：

签字日期：

签字日期：

「热搜合同」建设工程施工合同范文实用版（一篇）

在这个飞速发展的社会，可少不了合同范本这个东西，签订合同时要注意内容合法。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方互相之间签订的协议。签订施工合同是一种法律行为，那么，有没有可以参考借鉴的施工合同范本呢？以下是小编为大家精心整理的“「热搜合同」建设工程施工合同范文实用版（一篇）”，仅供您在工作和学习中参考。

甲方(全称)：_______________

乙方(全称)：_______________

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_______________

恩施市国有林场危旧房改造配套基础设施建设房屋维修及附属工程(一标包)

2.工程地点：_______________

3.工程立项批准文号：_______________

4.资金来源：_______________

5.工程内容：_______________

6.工程承包范围：_______________

二、合同工期

计划开工日期：______年______月______日(以实际开工日期为准)。

计划竣工日期：______年______月______日。

工期总日历天数：______天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行工程质量验收合格标准。(建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013)

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币____________(大写)(______￥元);

2.合同价格形式：____________。

五、项目经理

承包人项目经理：____________。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书(如果有);

(2)投标函及其附录(如果有);

(3)专用合同条款及其附件;

(4)通用合同条款;

(5)技术标准和要求;

(6)图纸;

(7)已标价工程量清单或预算书;

(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于年月日签订。

十、签订地点

本合同在签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

自甲、乙双方签字盖章后。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

发包人：__________________承包人：__________________

法定代表人或其委托代理人：__________________法定代表人或其委托代理人：__________________

电话：__________________电话：__________________

开户银行：____________

账号：__________________

日期：__________________

「热搜合同」工程施工合同

用通俗的话来说：合同是我们签署的一份保障自己的协议。签订合同时要注意真实一致，不可弄虚作假。施工合同是保证建设单位与施工方或者承包施工方的合法权益的协议。签订施工合同就会受到法律的约束，那么，你想知道有关施工合同的内容资料吗？下面的内容是小编为大家整理的「热搜合同」工程施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

甲方：_________________(发包方)

乙方：_________________(承包方)

经学校研究决定，为了改善学校办学条件，确保合格学校建设顺利验收，根据现行建筑法律法规，结合学校校实际，经甲乙双方协商，达成如下协议：_________________工程内容：_________________八百亩完小新建下水道50米及实验室出水沟25米(挖沟、沟内硬化、盖板)、修补花池、清理垃圾等工程。二、工程地点：_________________八百亩完小校园内。三、施工要求(一)、挖沟：_________________沟宽：_________________60厘米、深50厘米，沟内硬化(三面)，每面(两边与底沟)用50#水泥砂浆粉刷10厘米厚，盖板规格：_________________40_____50厘米，建成后清除干净。单价：_________________120元/米。(6000.00)(二)实验室出水沟：_________________同(一)，另加600元水泥板开凿。(3600.00)(三)学校花池修补：_________________学校负责购买材料，乙方只负责安全施工，以180元/天计价(包生活费)，学校总务主任负责监质监工，并及时登记。(四)学校垃圾清理：_________________承包方对校园内所有的垃圾死角进行清理，学校提供简单工具，乙方负责安全施工，清理干净。以180元/天计价(包生活费)，学校总务主任负责监质监工，并及时登记。(其他用工也按180元/天计价)四、施工安全：_________________

2乙方应建立安全防护措施和文明施工制度，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工,确保施工安全，施工过程中的一切安全事故均由乙方自行负责，发包方概不负责。

五、付款方式：_________________合同签订后，预付施工生活费3000元与工程材料款7000元，学校自购的材料由学校总务、工会及一名老师代表负责采购，剩余工程款待工程验收后支付。

七、开工日期：_________________

八、竣工日期：_________________

九、验收：_________________甲、乙双方共同验收。本合同共贰页，一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

甲方：________________

乙方：_________________

法定代表人：_________________

工地负责人：_________________