工程用电协议书(篇二)。

合同对我们来说，实在是太重要了，我们不能没有它，签订合同前要尽量让双方认可，达成双赢。施工合同是指双方在平等自愿、协商一致的基础上，订立的合法协议。签订施工合同时如果不仔细，就有可能出现合同欺诈，那么，你平常有了解过施工合同的内容和种类吗？下面是小编精心收集整理，为您带来的《工程用电协议书(篇二)》，希望能对您有所帮助，请收藏。

甲方：

乙方：

为了充分利用石峡水库的水，扩大灌溉面积，发展农业生产，经双方协商，决定共同修建一条渠道．特立本协议书，以利工程的进行。

一、渠道南北走向，共长5000米，深1米，底宽1米，上宽3米。北段3000米，占用甲方土地；南段____米，占用乙方土地。

二、工程北段由甲方负责施工，南段由乙方负责施工。双方均要按照协议绘制的渠道图纸修建。

三、工程从今年秋末冬初开始，春节前竣工、验收。

四、需要工具由双方自备。部分工具互相调剂。甲方借给乙方小平车l0辆，乙方借给甲方抬筐100个。所借工具的折旧费，由借方付给对方，工具损坏由借方向对方赔偿。

五、所需经费由双方受益多少分配；劳力报酬由各方负责解决。新渠和旧干渠接口处闸门修建费由双方平均负担。

六、双方各抽调干部3人共同组成工程指挥部负责修渠组织工作。甲方出1人为指挥：乙方出1人为副指挥，其他人为指挥部成员。

七、请乡长负责监督工程实施和本协议执行情况，如有一方工程不合格或违反协议，依据情节于以批评，或责令弥补损失。

八、本协议及附件三种一式四份，双方各存一份，负责监督的乡长一份，另一份送县人民致府存查。

甲方：

乙方：

日期：

精选推荐

监控工程协议书之二

合同是现在必不可少的一个东西，它对我们有很大的帮助，签订合同后要积极履行合同。施工合同也被称为工程合同或者包工合同。施工合同的条款是履行合同的主要依据，那么，你是否在烦恼施工合同该怎么写呢？以下是小编为大家收集的“监控工程协议书之二”仅供参考，大家一起来看看吧。

甲方：___

乙方：___

甲方现委托 (以下简称乙方)承揽 监控系统工程。经甲、乙双方充分协商，签订合同如下

一、工程概况：

1.工程名称：___

2.工程地址：___

3.工程概况：系统包括：监控设备安装、系统调试等。

二、甲乙双方的责任和义务

1.甲方负责提供整个系统的布线和施工人员的住所及施工场地、楼层施工用电和用水;并提供施工现场专用的有安全防盗措施的仓库，以保证乙方能如期完成工程工期。并承担以下义务：

按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收。

按时支付工程进度款。

2.乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料;在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

设备的安装调试:

三、工程时间和进度

1、自合同签订之日起，甲方开始对现场进行布线施工和测试线路，完成后甲方通知乙方技术人员入场。

2、工程中甲方对信息点进行增减，则由甲方向乙方出具工程联系单，

3、在实际施工过程中，根据具体情况，甲乙双方友好协商解决。

四、工程及工程量的变更

1、 由于甲方原因，对工程中提出的修改项目，必须向乙方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单，乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。

2、 由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目，必须向甲方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求甲方按照原设计方案施工。

五、工程验收：采用完工总验收的方式。

六、系统售后及工程维护

在工程验收之日起，乙方提供( ___)月免费维护，因设备质量问题发生故障，由乙方免费更换。如甲方在使用过程中因使用或管理不当造成设备损坏，乙方有偿提供设备配件。一年后按成本维护，响应时间24小时。

六、设备明细(另附)

七.支付条款：合计总价款为：___ 元。付款方式：

八、设备标准、货运方式及验收

乙方提供的产品必须是产品生产厂家的原装产品。甲乙双方应严格按照产品更新换代生产厂家的生产标准对设备进行验收。

九、人力不可抗拒因素

如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素，导致工期延误，则工期顺延。在工程无法完成的情况下，由甲乙双方另行商定解决方法。

十一、违约责任

1.甲、乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家民法典有关条款对另一方进行赔偿。

2.除人力不可抗拒因素外，若甲、乙双方中一方废除合同，需向另一方支付工程总金额25%的违约金。

3.如项目由于乙方原因导致延期，乙方应偿付逾期违约金，按未完成部分项目金额的千分之一∕每天费用作为甲方的补偿。

4.如甲方未能按照合同条款八按工程进度向乙方支付工程款，甲方须另加应付款项的千分之一∕每天的逾期违约金作为乙方的补偿;乙方并有权利暂停工程的施工，待甲方向乙方支付相应的工程款和逾期违约金后恢复施工，乙方不承担由此引起的工期延期责任。

十二、解决合同争议的方式

本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，可向当地人民法院提出诉讼。

十三、合同附件作为合同不可分割的一部分，同样具备法律效力。

十四、合同生效及其它

1.本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效(传真件有效)。

2.本合同所属的附件与本合同具有同等效力。 〈附(设备)报价表〉

3.本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，属合同的组成部分。

4.本合同若有未尽事宜，双方友好协商解决。

甲、乙同意上述条款，并签字确认如下：

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程协议书7篇

在当代社会法律制度不断完善的今天，在日常的生活或者工作中都需要用到合同，合同当事人可以在合同中约定合同的生效条件或生效期限，您知道什么样的合同才是合法规范的吗？考虑到你的需求，一起合同网小编特意整理了“工程协议书”，希望对大家有所帮助。

工程协议书 篇1

本协议书于_________年_________月_________日由_________（以下简称“业主”）为一方与_________（以下简称“承包人”）为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程，即_________并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。

兹为以下事项达成本协议：

1．本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。

2．下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解

（a）中标函；

（b）上述投标书；

（c）合同条件；

（d）规范；

（e）图纸；

（f）工程量清单。

3．考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。

4．业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。

特立此据。本协议书于上面所定的日期，由有关双方根据其各自的法律签署订立。

在_________在场的情况下，盖的正式印章如下或在_________在场的情况下，由下述签字盖章并递交。

业主（签章）：__________________

_________年_________月________日

承包人（签章）：________________

_________年_________月________日

工程协议书 篇2

合伙人甲：

居住地：

身份证号码：

合伙人乙：

居住地：

身份证号码：

甲、乙双方经平等协商，就合伙承包河南焦作南水北调工程事宜，达成如下一致，供各方信守。

一、合伙宗旨

在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。

二、合伙经营项目和范围

合伙项目以________公司中标合同确认的项目内容及范围为准。

甲、乙双方合伙承包的项目，对外以_______公司名义出现。

三、合伙期限

合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。

四、出资额、方式及比例

1、甲方以现金出资，出资额为人民币万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例%。

2、乙方以设备出资（含当地协调社会关系），占_______%。

五、盈余分配与债务承担

1、盈余分配，以出资为依据，按比例分配。

2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。

六、退伙

合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙。

退伙需经对方同意，方可实行。

未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

七、权利与义务

1、甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐；同时，甲方参与合伙项目的日常管理。

2、乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理。

3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项。

八、禁止行为

1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动。

2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。

九、合伙营业的继续

1、在退伙的情况下，其余合伙人有权继续以原企业名称继续经营原企业业务，也可以选择、吸收新的合伙人入伙经营。

2、在合伙人死亡或被宣告死亡的情况下，依死亡合伙人的继承人的选择，既可以退继承人应继承的财产份额，继续经营；也可依照合伙协议的约定或者经全体合伙人同意，接纳继承人为新的合伙人继续经营。

十、合伙的终止和清算

合伙因下列情形解散：

1、合伙期限届满。

2、全体合伙人同意终止合伙关系。

3、已不具备法定合伙人数。

4、合伙事务完成或不能完成。

5、被依法撤销。

6、出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他原因。

合伙的清算：

1、合伙解散后应当进行清算，并通知债权人。

2、清算人由全体合伙人担任或经全体合伙人过半数同意，自合伙企业解散后15日内指定______合伙人或委托第三人，担任清算人。15日内未确定清算人的，合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人。

3、合伙财产在支付清算费用后，按下列顺序清偿：合伙所欠招用的职工工资和劳动保险费用；合伙所欠税款；合伙的债务；返还合伙人的出资。

4、清偿后如有剩余，则按本协议第六条第一款的'办法进行分配。

5、清算时合伙有亏损，合伙财产不足清偿的部分，依本协议第六条第二款的办法办理。各合伙人应承担无限连带清偿责任，合伙人由于承担连带责任，所清偿数额超过其应当承担的数额时，有权向其他合伙人追偿。

十一、违约责任

1、合伙人未按期缴纳或未缴足出资的，应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失；如果逾期_____年仍未缴足出资，按退伙处理。

2、合伙人未经其他合伙人一致同意而转让其财产份额的，如果他合伙人不愿接纳受让人为新的合伙人，可按退伙处理，转让人应赔偿其他合伙人因此而造成的损失。

3、合伙人私自以其在合伙企业中的财产份额出质的，其行为无效，或者作为退伙处理；由此给其他合伙人造成损失的，承担赔偿责任。

4、合伙人严重违反本协议、或因重大过失或违反《合伙企业法》而导致合伙企业解散的，应当对其他合伙人承担赔偿责任。

5、合伙人违反第九条规定，应按合伙实际损失赔偿劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。

十二、合同争议解决方式

凡因本协议或与本协议有关的一切争议，合伙人之间共同协商，如协商不成，提交______仲裁委员会仲裁，或在各方商定的其它城市。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

十三、其他

1、经协商一致，合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充；补充、修改内容与本协议相冲突的，以补充、修改后的内容为准。

2、入伙合同是本协议的组成部分。

2、本合同一式______份，合伙人各执一份，送登记机关存档一份。

4、本合同经全体合伙人签名、盖章后生效。

合伙人（签章）：

______年_____月_____日

合伙人（签章）：

______年_____月_____日

工程协议书 篇3

发包方： （简称甲方）

承包方： （简称乙方）

为加强工程项目质量、工期、安全、现场文明等方面的管理，明确双方责、权、利的关系，结合双方的实际情况，本着平等、自愿的原则，甲、乙双方达成如下协议，双方共同遵照执行：

1、甲方将贵阳1.5环工程毛石挡土墙工程劳务发包给乙方施工，承包方式为：包工不包料，以及工期、质量、安全、现场文明施工。

2、计价计量方式：工程单价按照实际完成片石混凝土挡墙方量50元/m3计算(单包工、机械设备由甲方提供)；

3、承包方式及工作内容：乙方只提供劳务，工作内容为(模板支设、模板拆除、毛石混凝土浇筑、脚手架搭设)；乙方操作工具（扳手、手锤）自带；甲方提供材料及机械设备（混凝土、模板、钢管、焊条、拉杆及辅助材料等）甲方提供机械设备（挖机、吊车、焊机、角磨机、切割机、混凝土振动棒等）。

4、质量要求：乙方施工工艺，必须满足设计及规范要求，如因乙方不合理的施工，造成的损失全部由乙方承担。

5、付款方式：乙方进场施工先垫付该施工队的生活费用十天，乙方进场施工十天后，甲方支付乙方生活费用，甲方每月按完成量的80%支付乙方进度款；乙方完成每完成一堵挡墙后，甲方七天内付清乙方工程尾款。

6、乙方必须配合甲方对工人的安全培训、安全教育，并进行安全技术交底，若因乙方疏于安全防范、安全教育和安全管理。

7、若甲方未按照合同约定按时支付工程进度款，乙方有权停工；并赔偿乙方停工期间的一起损失；

8、因乙方管理不当给甲方造成极大影响（包括擅自停工、拖延工期、施工质量不合格等），甲方有权终止此合同，有权勒令乙方退场，并只支付乙方完成工程量的70%工程款。

9、双方发生争议，应友好协商。若协商不成，可向有关部门申请仲裁。

本协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，工程竣工，双方结清工程款项后失效。

未尽事宜，双方另行协商。

甲方（签章）： 日期： 电话：

身份证号：

乙方（签字） 日期： 电话：

身份证号：

工程协议书 篇4

甲方：XXX

乙方：中國寰宇通信香港有限公司 身份证号：330107197904****12

甲乙双方为了发挥双方的优势，承接 事宜，双方本着平等自愿、等价有偿的原则，经协商一致，达成协议条款如下：

一、乙方负责联系并落实以为甲方开拓市场名义，承接**-大雄宝殿施工事宜，并负责最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

二、甲方负责按承包合同施工，需按约定支付给乙方工程咨询费。

a）本工程造价约 元人民币，甲方需支付给乙方总造价的 %咨询费。咨询费部分所涉及的各项税费由甲方承担，与乙方无关。

b）甲方需以现金的方式支付给乙方上述费用，合同签订后即立马报销乙方前期该项目开展所产生的差旅住宿等费用。

c）甲方在签订合同后进场拿到第一笔预付款后，支付给乙方工程总价的 %。

d）剩余部分在第二笔预付款后全部结清。

e）甲方在与建设方签订协议后即全权负责该项工程的质量安全，人员安全，工程进度，及材料设备的安全及常规维护，如有意外与乙方无关）

f）甲方在工程建设中应严格按照建设部相关标准来对该工程等项目进行合理施工，不能有偷工减料事情发生，如有违背建设形象的事情所产生的不良后果，由甲方自行承担，乙方不对此负任何责任）

三、协议终止

本协议签字生效后，如果至 20xx 年 X月X 日，乙方仍未协助甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同，本协议自动终止。

四、本协议一式份，双方签字盖章后正式生效。

甲方（签章） 乙方（签章）

联系方式 联系方式

时间： 时间：

工程协议书 篇5

总包方：____(以下简称甲方)

分包方：____(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和××市政府〔1984〕×号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

第一条 工程项目

一、工程名称：____

二、工程地点：____

三、工程编号：____施工许可证号：____营业执照号：____

四、分包工程范围及工程量(附预算书)

五、分包工程期限 年 月 日开工、 年 月 日竣工。

六、分包工程人工费用____元。

七、乙方投入工种及人数 人。

第二条 工程结算

按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人15元计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。

第三条 工程质量

甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;职工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

第四条 安全生产

一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生活设施，乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。

三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

第五条 生活管理

一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管，如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤，甲方按定量提供。

二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。

第六条 分包工程人工费单价

一、单位工程分包，每预算工日为 元。实行单方平方人工费包干，每平方米 元。

二、单项内檐抹灰分包，达到优质的每预算工日为 元。达到合格的每预算工日为 元。实行分项人工费包干每平米 元。

三、单项分包砼、土方工程的每预算工日为 元。

四、清工每工日为 元。

五、全日停工、待料，停水、停电，清工工日为 元。

六、水、电、暖、卫工程，每预算工日(按幢号分包)为 元。

七、冬季施工期间(12月1日至2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为 元。

八、分包工程费用明细表(一～七项均可列表)。

第七条 材料供应管理

乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合比施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担，乙方在施工中应按垛(堆)使用材料，做到日战日清，活完料净，保持现场整洁。

第八条 施工机具

一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。

二、手持操作工具，由乙方负责。

三、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。

四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械一般配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。

第九条 现场管理

一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如违反现场管理制度和不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。

第十条 违约责任

一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予赔偿。

二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费2‰的逾期违约金。

四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给双方逾期付款违约金。

第十一条 附则

一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的，可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。

二、本合同一式 份。甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送 备案。

三、要求鉴证(公证)的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或到公证处公证。

四、双方商定的其他条款：

1.

2.

3.

4.

第十二条 合同附件及有效期

一、合同附件：

1.工程预算书;

2.

3.

二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。

本合同签订日期 年 月 日

工程协议书 篇6

立协议书单位 XX乡XX村（甲方）

XX乡XX村（乙方）

为了充分利用石峡水库的水，扩大灌溉面积，发展农业生产，经双方协商，决定共同修建一条渠道．特立本协议书，以利工程的进行。

一、渠道南北走向，共长5000米，深1米，底宽1米，上宽3米。北段3000米，占用甲方土地；南段20xx米，占用乙方土地。

二、工程北段由甲方负责施工，南段由乙方负责施工。双方均要按照协议绘制的渠道图纸修建。

三、工程从今年秋末冬初开始，春节前竣工、验收。

四、需要工具由双方自备。部分工具互相调剂。甲方借给乙方小平车l0辆，乙方借给甲方抬筐100个。所借工具的折旧费，由借方付给对方，工具损坏由借方向对方赔偿。

五、所需经费由双方受益多少分配；劳力报酬由各方负责解决。新渠和旧干渠接口处闸门修建费由双方平均负担。

六、双方各抽调干部3人共同组成工程指挥部负责修渠组织工作。甲方出1人为指挥：乙方出1人为副指挥，其他人为指挥部成员。

七、请乡长负责监督工程实施和本协议执行情况，如有一方工程不合格或违反协议，依据情节于以批评，或责令弥补损失。

八、本协议及附件三种一式四份，双方各存一份，负责监督的乡长一份，另一份送县人民致府存查。

X X乡X X村村民委员会(盖章)

代表X X X(签名)

X X乡X X村村民委员会(盖章)

代表X X X(签名)

XX年XX月XX日

附：

1．工程图纸一张(略)

2．经费预算、经费分配表一张(略)

3．指挥部成员名单一张(略)

工程协议书 篇7

发包人(全称)：(以下简称甲方)

承包人(全称)：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程项目一览表(附件1)

资金来源：财政补助资金及群众投劳筹资。

二、合同工期

开工日期：________年____月____日; 竣工日期：________年____月____日; 合同工期总日历天数____天。

三、双方一般权利和义务

1、发包人一般权利和义务

(1)组织施工预算中“投劳折资”部分的投工投劳的兑现，协调好投工投劳与专业施工队伍的配合;

(2)搞好土地占用、青苗补偿等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;

(3)提供施工所需水、电线路，保证施工期间的需要;

(4)提供施工场地道路的通道，满足施工运输的需要;

(5)组织质量监督小组，负责对工程质量、进度、安全进行监督。

2、承包人一般权利和义务

(1)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定;

(2)已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复;

(3)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前要清理现场;

(4)接受发包方质量监督小组、乡人民政府、水务部门工程技术人员对工程质量、进度、安全进行监督指导。

四、质量标准

工程质量标准：合格。

质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

五、隐蔽工程和中间验收

工程具备隐蔽条件的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前24小时以通知发包人验收。发包人组织质量监督小组，汇同乡人民政府负责人、水务部门工程技术人员及时进行验收。承包人准备验收记录，验收合格，各部门参加人员在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定的时间内整改后重新验收。

六、安全施工

1、安全施工与检查

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。 发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

2、安全防护

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人提出安全防护措施，经发包人认可后实施，防护措施费用由承包人承担。实施爆破作业，承包人应与爆破公司签订爆破作业合同，并提出相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

七、合同价款与支付

1、合同价款及调整

工程实行固定单价承包(详见附件2)，结算按工程实际计量结算。合同中没有约定的工程单价，结算时以审计认定单价结算。

2、工程量的确认

承包人应向发包人提交已完工程量的报告。发包人接到报告后组织质量监督小组核实已完工程量(以下称计量)，承包人为计量提供便利条件并派人参加。对承包人超出设计范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

3、工程款支付

在确认计量结果后发包人应将计量结果提交到乡人民政府，由乡人民政府汇同水务、财政、审计部门核查计量结果，最后财政部门按确认的工程量向发包人拨付工程款。发包人在收到财政部门拨付的工程款后，7日内向承包人支付工程款。工程竣工验收后发包方支付承包方95%工程计量款，余下5%在保修期(一年)满后一次性支付。

八、材料供应

发包人供应政府采购的材料设备，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表， 作为本合同附件(附件3)。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点。发包人在所供材料设备到货前24小时，通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

九、竣工验收

1、竣工验收

工程具备竣工验收条件，发包人应及时组织乡人民政府、水务、财政等部门进行竣工验收。

2、质量保修

承包人应对工程质量进行保修，保修期为一年。承包人在保修期内承担质量保修责任。

十、争议

发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以向江油市人民法院起诉。

十一、其他

1、工程分包

承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

2、合同解除

发生承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算的效力。

3、合同生效与终止

合同在双方签字后生效。发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

4、合同份数

本合同六份，由发包人保存四份，承包人保存二份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建筑工程承包协议书之二

合同可以维护我们的合法权益。很多时候都需要用到它。签订合同后不允许任何外界因素非法干预。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方签署的一份协议。签订施工合同后若是违约就要承担相应的法律责任，那么，值得推荐的经典施工合同模板你收集了吗？小编收集并整理了“建筑工程承包协议书之二”，欢迎大家阅读，希望对大家有所帮助。

甲方：

乙方：

甲乙双方经友好协商签订以下合同：

一、甲方将养殖场及住房承包给乙方建筑施工，工程地点：清远市太平镇水库旁，设计建筑面积：4538 平方米。

二、承包方式：

大包（包工包料）。总工程款人民币叁佰伍拾柒万捌佰肆拾元整（￥300,0840.00）

三、承包价格：

780 元/平方米，总造价按实际建筑面积计算。

四、施工范围：

土建、水池、地面硬化、房屋建筑。

五、施工要求：

1、乙方要求甲方提供团纸建筑施工规范和要求组织施工，并达到验收合络的质量要求。

2、如有变动，甲方必须提前通知乙方并下达变更通知书经双方协商一致后，由乙方加以实施，同时对工程造价进行增减。

3、施工图纸与合同约定不符时，以团纸设计的施工要求和材料要求为准。

六、乙方保证条款

乙方必须保证进场的原材料质量（经甲方认定）合格，必须按设计要求进行施工，一旦发现工程不合格，乙方必须负责整改并承担损失。

七、甲方负责通电、通水、通路、土方使用、回填缺土及相关费用。

八、乙方承诺文明施工、科学施工、规范施工，在此基础上造成邻居房屋财产损失由甲方负责协调和赔偿，否则由乙方调和补偿。

乙方负责施工监理所需的一切进度资料的填写完善齐全工作。

九、施工期的安全境外和伤亡、病等事故由乙方自负，甲方不承担责任。

十、付款方式

1、施工机具进场基本槽开挖完成，甲方付给乙方30 万元。

2、基础完工甲方付给乙方50 万元。

3、八幢鸡舍完工甲方付给乙方150 万元。

4、住房完工甲方付给乙方30 万元。

5、路面及地板硬化完工甲方付给乙方60 万元。

6、内外建筑在 年 月 日前完工验收合格付足工程总额的90 %，剩余10 %一年内付清。

十一、开工日期： 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

属不可抗拒情况造成工期延误，竣工日期顺延，甲方工程款延误造成停工，一切损失及工期延误甲方负担。

十二、本合同未尽事宜，双方协商解决。

十三、本合同一式二份，双方签字盖章生效。

甲方：

签字：

乙方：

签字：

年 月 日

工程承包协议书8篇

为了完成某阶段的任务，我们需要撰写相关文档，在写文档之前，我们不妨先找些优秀的范文模板来借鉴。借鉴优秀的范文是提高自我能力的奠基石。你写过优秀的范文吗？请阅读由一起合同网为你编辑的工程承包协议书 ，相信你能从本文中找到需要的内容。

工程承包协议书 篇1

为加强________________工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，项目法人 (以下简称甲方)与施工单位 (以下简称乙方)，特订立如下合同。

第一条甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守国家有关法律法规及水利部的有关规定。

2、严格执行甲乙双方签订的工程施工合同，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、甲方或乙方发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同条款的行为，甲方或乙方有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条甲方的义务

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请或可能对公正执行公务有影响的其它宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁 娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要 求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条 乙方义务

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方及其工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

6、乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方和工程监理部门不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

第四条 违约责任

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿;情节严重的，甲方建议水利建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的水利工程建设市场的处罚。

第五条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第六条本合同作为甲乙双方签订的 工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。。

第七条本合同正本一式两份，合同双方各执一份，副本三份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程承包协议书 篇2

发包人(甲方)：

承包人(乙方)：

经甲乙双方友好协商，甲方现将千百汇智能产业园项目3#厂房土方工程分包给乙方施工，双方达成如下协议：

一、承包方式：包工包机械

二、承包内容：

1、施工内容：单位工程所有需要的挖土、还土、室内外平整，机械自重一遍压实，以及多余土方外出与不足土方调进。

2、场内调运，乙方须确保扬尘控制到位，如因乙方施工产生场内扬尘，一切处罚费用均由乙方负责，同时要保持场内干道的清洁。

3、其他：自行做好甲方施工现场要求的各项文明施工。

三、安全生产、文明施工

1、杜绝死亡事故和重伤事故。

2、建立本单位的安全生产责任制度，层层签定安全生产责任状，责任到人。

3、按国家规定建立安全管理机构和配备安全管理人员，安全管理人员持证上岗，安全管理人员必须是队伍中最先进场和最后退场的人员

4、队伍进场前，向甲方提供全体施工人员的名册信息、全体施工人员接受安全教育情况台帐、特种作业人员上岗证原件和复印件。队伍进场后，调出和调进人员要事先向甲方上报;(特种作业人员上岗证年审到期，必须提前组织人员年审)

5、按要求给施工人员配备合格的劳动防护用品，对高处作业人员配好安全带，给每个施工人员配备上正式编号的合格安全帽。

6、建立本单位的安全检查制度，参加甲方组织的周检查和紧急情况下的安全检查，每天进行安全巡查，发现重大安全隐患，要立即及时向甲方报告;负责组织对甲方，业主，监理整改通知单上提出的问题进行整改，直至隐患消除或得到有效控制，并在要求的时间向甲方反馈整改情况。

7、建立本单位的安全教育制度。负责组织对工人进行班组安全教育。内容包括:强制性标准、操作规程和项目规章制度、事故案例，正确使用安全防护用具、机械设备等。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。未进行过三级安全教育的人员不得进入施工现场。按时进行季节变换的安全教育，及时进行变换工作岗位人员的安全教育，细致进行节假日安全教育。

8、负责根据甲方施工组织设计的要求，编制本单位的紧急情况下的应急预案，并组织进行演练。

9、足额使用安全措施费用，按照甲方的要求和施工现场的具体情况搞好安全防护;

10、参加甲方组织的安全例会，认真贯彻会议做出的决定，接受甲方的指挥和监督。

11、搭拆大型设备、脚手架和吊必须安排有专业资质的作业队伍进行，搭拆前编制安全专项施工方案、进行安全技术交底;搭设中划定安全防护半径、进行周边防护、安排专人监护。

12、对自带的施工机械按规定要求的时间进行验收、保养和维修。对甲方提供的设备有要求按规定保养和维修的权利;

13、发生交叉作业时在施工前，要与有交叉作业的其他队伍签订交叉作业安全生产协议。

14、在容易发生火灾的施工部位需动火作业时，要到甲方开动火证，并采取有效的防护措施，配置灭火器、安排防火人员。

15、组织开展班前安全活动。班组长每天组织班组人员活动，活动要有针对性，要有活动记录;

16、不得在在建的建筑物内布置工人宿舍。

17、由专业电工统一在临建区内布线和安装用电设施，严禁私拉乱接电线。

18、职工食堂必须取得卫生许可证。炊事员持健康证上岗，饭菜留样，防止食物中毒。

19、要指定有经验的职工负责新入场工人的安全监护工作，老职工要每天对新工人进行提醒，告之应当注意的事项，时间不少于半年。

20、要服从甲方管理人员和安全监督人员的管理。(乙方进场后必须及时办理职工保险)。

四、质量：施工中严格按甲方施工现场施工员的标准施工。

五、工期：从开挖开始，开挖工期在2天内完成，人员、设备灵活调整，后续还土与平整严格按甲方要求，确保甲方要求的总工期，延期按2000元/天处罚。

六、合同价款结算：

1、结算方式：挖土、还土、室内外平整，机械自重一遍压实，按实际挖土量15(9)元/m3计，场内外车辆调运土方按20(13.5)元/m3计，该价格包括人工费、材料费(乙方合同应供)、机械费(包括机械进退场费)、管理费、利润、文明施工费、加班费、开票费等一切承包范围内的相关费用。另，2020-05-14前所用220型挖机所耗机械费均不再计算，均含在总承包价内。

如因乙方原因，如：工期拖延、质量难以保证、安全不服从管理等，甲方有权中止合同，安排其他班组进场施工，并要求乙方退场，乙方退场一个月后，乙方自愿按完成工程量的80%作为全部工程款结算。

2、付款方法：每个单位工程完成后的第三个月按完成工程量的60%发放，至最后一个单体工程结束的当年年底付完成工程量的85%，余款在工程竣工验收合格后一年后结清。

3、乙方必须每月足额发施工人员工资，否则一切责任由承包人负责。

七、合同生效与终止

双方代表签字、盖章或按手印即生效。所有工程款结清后，本合同终止。由于不可抗力因素造成合同无法继续履行(不可抗力指：政策和法律法规变动、地震、自然灾害等)双方应互免责任，损失各自承担。

本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。

甲方：

乙方：

工程承包协议书 篇3

甲方：____________

乙方：____________

合同签订地：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：____________

2、工程地点：____________

二、工程范围及内容：____________

工程量：____________

承包形式：____________

三、工期：

1、开工日期：____________

2、竣工日期：____________

四、质量标准采用下列：

双方约定的标准、具体为：____________

五、合同价款

本合同工程价款结算采用下列种方式：

1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。若变更增加工程量在1%以内，双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过2%的，双方应另行签订补充协议。

2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行：

（1）工程预算价：____________（工程结束后按实结算）

工程单价：____________（含外运等其他一切费用）

（2）按实际发生的工程量，结合有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或进行审计确认。

（3）合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准进行结算。

六、付款方式

1、本工程预算款为：____________

扣回工程预付款的方式为：____________

2、工程款按方式支付，具体为：____________

（1）本工程无预付款；

（2）按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的%；

（5）总工程款的%作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形，后支付给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。

3、项目经理：现场代表（乙方）：____________监理：____________现场代表（甲方）：____________

七、安全及文明施工与管理

乙方须严格执行有关安全操作管理规范。

八、甲方责任

1、按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底。

2、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商，并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。

3、履行其它本协议约定的义务以及负责

九、乙方责任

1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。

2、乙方应按照相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。

十、违约责任

1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。

3、如出现违反本协议其它约定，乙方甲方按合同总价款的1%—10%承担违约金。

十一、附则

1、本协议经双方签字后生效。

2、本协议于___年___月___日在签署。

3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。

4、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签章）：____________乙方（签章）：____________

法定代表人：____________法定代表人：____________

授权代表（签字）：____________授权代表（签字）：____________

___年___月___日___年___月___日

工程承包协议书 篇4

发包人(甲方)：

承包人(乙方)：

为明确双方的权利和责任，保证工程的顺利进行，本着公平、公正、平等的原则，根据中华人民共和国《建筑法》、《合同法》等特制定本协议。

一、工程名称：

二、承包方式：

三、承包范围：

1，清丰县老菜市场(仅限于青云胡同以西至新建一期商住楼以东、衙前街至护航路)内的中间钢架菜棚、四周小门面房、菜台子、原司法局办公楼等所有旧建筑物的及建筑垃圾外运。

2，原钢架菜棚混凝土基础的拆除及外运。

3，将新建二期工程(仅限二期A、B、C区)满足打桩要求土方的清理及外运(深约0.6米至1.0米)。

四、承包价格：以上范围的所有旧材料规承包人所有，发包人再支付给承包人3万元费。

五、付款方法：协议签订后发包人以现金方式支付给承包人3万元费，承包人出具相应的税票。

六、本协议一式两份，甲乙双方各自一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程承包协议书 篇5

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商决定，甲方愿意将 的外脚手架的搭设和拆除工程承包给乙方，具体要求如下：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程承包内容如下：

1、乙方以包工包料的方式承包外钢管架搭拆。其工作内容包括：整个工程外钢管架的搭拆，安全网和挂拆，架料清理，堆放等工序。

2、工期要求：

本工程工期按甲方特定期为准；乙方须确保工地所需的技工人数，确保过程顺利进行并配合施工，确保工程工期；如因乙方原因造成中途停工或造成工期延期，则一切损失均由乙方承担，如因业主原因造成中途停工或甲方原因造成则工期延期。则一切损失均由甲方承担。

3、质量、安全要求：

乙方必须严格按照操作规程进行施工，严格按照国家安全规范进行施工；所使用的架料材质必须符合有关规定，在施工过程中必须做到自身的安全和他人的安全，杜绝任何安全事故发生，如因乙方施工过程中违反操作规程施工，发生安全事故则一切损失均由乙方承担。

4、结算方式及单价

（1）外钢管架搭拆及整个工程和安全维护工作，按房屋及实际搭拆建筑面积计算，单价：34.00元/㎡。

（2）不含满堂架材料。

（3）不含竹跳板及木方、木板。

5、付款方式：

按实际进行付款，按每月总造价付给乙方80%，待工程竣工后乙方在拆除外架前，甲方付给乙方20%，拆完外架后半个月内付清全部工程款。

6、工期和超期如下：

从 年月 日至 年 月 日止，共计 个月，到出场时间共计 个月，如超期每一个月，甲方补乙方每月超期周理费用。

7、如果发生二次搭设，甲方补偿建筑每平方34.00元，如发生零时点工，180元/工日。

8、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。经双方签字后生效。

甲方：

乙方：

年 月 日

年 月 日

工程承包协议书 篇6

甲方：________

乙方：________

合同签订地：________

根据《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

二、工程范围及内容：

工程量：

承包形式：

三、工期：

1、开工日期：

2、竣工日期：

3、合同总工期为________工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。

四、质量标准采用下列：

1、工程质量达到省优至鲁班奖;

2、工程质量评定等级为优良;

3、符合国家质量验收标准;

4、双方约定的标准、具体为：

五、合同价款

本合同工程价款结算采用下列________种方式：

1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为________，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内，双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议。

2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行：

(1)工程预算价：(工程结束后按实结算)

工程单价：(含外运等其他一切费用)

(2)按实际发生的工程量，结合江苏省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或进行审计确认。

(3)所有工程量必须在每月________日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。

(4)若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可生效，否则甲方有权不予认可。

(5)变更工程量在总承包价5%以内，无需追加合同，超过5%，须另订合同。

(6)取费标准及说明：土石方量测量执行省市有关土石方验收标准，土方量按实结算。

(7)工程量核算确认方式说明：完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方的确认后方可。

(8)合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准进行结算。

六、付款方式

1、本工程预算款为：

扣回工程预付款的方式为：

2、工程款按方式支付，具体为：

(1)本工程无预付款;

(2)按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的________%;

(3)总工程款的________%作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形，后支付给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。

七、材料、设备供应：________。

八、质量及验收

1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准，并按现行国家验收规范执行。质量保证期________年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保。

2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书，且在建工程不得超过两个，项目经理在现场的时间每天不低于小时，负责处理工程上有关事务。

3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换，若确实需更换，应提前3天以书面形式向甲方申请，否则，乙方任意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。

4、工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。

5、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。

6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后________小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。

7、竣工后，乙方应书面通知甲方及监理验收，乙方在竣工后天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料，并应一式________份。

8、其他约定：按图纸说明施工，达到甲方、监理的要求，禁止随地洒落、倾倒。

九、施工组织与工期

1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准，安排图纸技术交底。

2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，工程款按实际完成工程量的%支付，否则甲方不支付任何款项，每拖延一天按总工程款的2‰承担延期违约金，造成其它损失的，应全额赔偿。

3、项目经理：________现场代表(乙方)：________

监理：________现场代表(甲方)：________

4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定：乙方自行解决

十、安全及文明施工与管理

1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。

2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。

3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。

4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。

5、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。

6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

7、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。

十一、甲方责任

1、按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底。

2、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商，并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。

4、履行其它本协议约定的义务以及负责

十二、乙方责任

1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。

2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。

3、应注意保护生态环境，注意施工安全，不得砍伐树木及损坏其它设施，注意护林防火。

4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。

5、质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场维修，日内维修完毕，否则维修费从质保金中扣减。

6、乙方应按照相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。

十三、违约责任

1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。

2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的承担违约金，或每天按1000元向甲方支付违约金。

3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。

十四、附则

1、本协议经双方签章后生效。

2、本协议于________年________月________日在签署。

3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。

4、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方(签章)：________乙方(签章)：________

法定代表人：________法定代表人：________

授权代表(签字)：________授权代表(签字)：________

________年________月________日________年________月________日

工程承包协议书 篇7

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，甲方愿将本公司承建的工程水电分项目以包工包料的形式分包给乙方，其条件原则上遵守甲方与总包括方所签订的合同相同，并具有同等的法律效力，双方共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、开工日期：____年____月____日，竣工日期：____年____月____日

5、建筑面积：以实际做建筑面积为准备，暂定为________平方米。

6、工程单价：该水电分项工程，以包工包料形式承包，按山东省________定额，人工调差、材料调差、及山东省现行相关文件调整，现甲方和总承包方所签订的合同同步执行，其管理费含税金在内甲方收取乙方总价的%费用。其管理费用按工程形象进度拨款按比例收取。

7、水电工程施工范围及内容：

（1）按施工图上的全部内容均包含在内，图纸发生变更以设计变更

为准。

（2）本合同是以包工包料的方式，乙方包括机械设备及现场组织施

工、安全、进度、质量达到现场监理验收合格为准，否则所造成材料浪费及返工等一切损失由乙方负责。

（3）承包方式：包安全、包质量、包施工进度、包文明施工。

二、工程指标

1、安全与文明施工：确保无重大作伤亡事故、无火灾事故，无重大安全事故，乙方如因违章施工造成的或非生产性即在施工区域以外所发生的伤亡事故均由乙方负全部责任。

2、质量确保无质量事故，施工中必须严格按照操作规程进行施工，确保一次性交验成功。

三、工程款结算方式

1、以承包方所定合同同步执行，甲方提供与总承包合同复印件一份，付款方式根据水电分项工程所完成的工作量形象进度按比例付款。扣除甲方所得管理费余款全部支付给乙方。

2、本合同与甲所签订的承包合同具有同等法律效力。

四、其它

本协议未尽事宜，双方协商解决，工人进场后安全生产，文明施工另签订协议一式三份，甲乙双方各执一份，备留一份签字后即生法律效力，按国家法律、法规和有关部门执行。

甲方：

乙方：

____年____月____日

工程承包协议书 篇8

甲方（发包方）：_________________ 合同编号：___________________

法定代表人：_____________________ 签订地址：___________________

乙方（承包方）：_________________ 签订日期：______年____月___日

法定代表人：_____________________

甲乙双方本着自由平等、共同发展的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就防水维修工程承包事宜，在互惠互利的基础上达成以下协议，并承诺共同遵守。

第一条 工程基本情况

1．工程名称：________________________。

2．工程具体范围：

（1）____广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水；

（2）____公寓顶层面防水层、中餐厅层面防水层进行翻修处理,在原有防水层另行加铺SBS防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造,对部分节点与立面墙体进行防水处理；

3．具体工程量：________________________。

第二条 承包方式

双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包。

第三条 工程造价

本工程总造价为人民币元整（大写：______）。

第四条 支付方式

工程完工且经甲方验收合格后,甲方在____个工作日内支付工程款的____％即人民币元整（大写：______）,其余____％即人民币元整（大写：______）留作质量保修保证金，____年后无质量问题甲方将质保金的____％即人民币元整（大写：______）支付给乙方,余款在____年保修期满时支付给乙方。

第五条 工程期限

1．工程期限为天，自本协议签订之日起开始计算。

2．如因雨天或其它不可抗力造成无法施工,工期顺延,由乙方负责对施工现场的成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。

第六条 材料与工艺

具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。

第七条 工程质量

乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工,采用符合国家标准的材料,确保施工质量。

第八条 验收

1．甲方对防水维修工程的验收及提出异议的期限为乙方完成工程后____日内,如在此期限内甲方未向乙方发出书面通知,则视为该工程验收合格。

2．甲方在验收时如发现防水维修工程质量问题,须保持原状并及时通知乙方,乙方应在____个工作日内予以书面答复,同时双方约定返修方式及时间。乙方未在规定期限内予以书面答复,视为接受甲方对工程的提出的异议。

第九条 保修

乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修年,年内出现渗漏水问题(人为或不可抗力因素除外)由乙方负责修复,因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责及时修复,乙方承担修复的所有费用。如在保修期内,出现质量问题,甲方通知乙方后,乙方在____个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方,甲方有权另行聘请他人维修,所有费用由乙方承担。

第十条 安全问题

工程施工中的安全问题由乙方自行负责,甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。

第十一条 其他要求

工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定,避免对物业正常使用的影响。

第十二条 保密

一方对因防水维修工程承包而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第十三条 陈述和保证

1．甲方向乙方陈述和保证如下：

（1）其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

（2）其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议；

（3）本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

2．乙方向甲方陈述和保证如下：

（1） 其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

（2） 其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议；

（3）本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

第十四条 违约责任

若协议任何一方违反上述约定事项的,其后果全部由该方承担,并向守约方支付违约金人民币元（大写：______）。

第十五条 争议解决方式

本协议书适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十六条 附则

1．本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

2．本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字盖章之日起生效。

3．本协议—式____份，各方当事人各执____份，具有相同法律效力。

甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________

授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________

单位地址：________________________ 单位地址：________________________

邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________

联系电话：________________________ 联系电话：________________________

传真：____________________________ 传真：____________________________

电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________

开户银行：________________________ 开户银行：________________________

账号：____________________________ 账号：____________________________

安装工程分包协议书范本其二

合同对我们来说，实在是太重要了，我们不能没有它，签订合同后要诚实遵守合同的规定。施工合同也被称为工程合同或者包工合同。签施工合同也有很多有注意的地方，不然也容易让自己上当，那么，请问你是在寻找施工合同的优秀模板吗？小编特地为大家精心收集和整理了“安装工程分包协议书范本其二”，大家不妨来参考。希望您能喜欢！

建筑工程分包协议书

发包方：有限公司(以下简称：甲方)

承包方：安装队(以下简称：乙方)

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等有关条文，结合省市相关部门的政策和条列，结合本工程的实际情况，为了明确甲乙双方的权利、义务、利益及职责，完成（项目名称）的安装工程，保证整体施工项目能按时保质交付使用，经甲乙双方认真、仔细的商洽，本着平等互利、公平、公正、合理的原则，特签订本合同条款如下，供双方相互遵照执行。

一、工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程结构：

二、承包方式及内容

2.1的方式分包给乙方。

2.2安装工程应完成的施工作业内容包括：凡属于工程施工图纸中的面、阳台、楼（电）梯间、雨棚、屋顶面等建筑体的水（含给排水及雨水）、电（含照明、弱电、电视、电话、网络、对讲）、气、空调（含采暖）等的预埋件制作与安装、预留孔洞的施工作业，承担及（或）配合安装工程需要（使用）机械的安装与调试、机械的维护保养等作业内容（以下简称安装工程）。

2.3安装工程所需的机械、电缆线及所有辅材、耗材等由乙方自行负责的部分包括：2.4甲方负责（配合）提供的材料明细为：

2.5本工程安装工程项目包括施工图纸显示的安装工程作业内容及根据图纸可以合理推断出的安装工程作业的相关内容。

2.6承担安装工程需要的设备及其辅材在施工场地内的装卸车，现场的二次转运。材料装卸及堆码应符合设备规定的作业条件及施工场地的管理要求，做到分门别类、整齐有序、做好防日晒雨淋、防挤压碰撞等预防及防护措施。

三、承包单价及付款方式

4.1承包单价为：4.2单价的费用组成内容如下：

4.2.1周转材料、辅材、耗材、机械设备等的购置费、加工费、租赁费、维护维修费、保养费；上下车、堆放、二次转运费；

4.2.2施工用电三级箱购置(电缆、电线)、安装及拆除的费用，临电的维护管理等费

用；

4.2.3对原始设备及材料、半成品及成品的维护费、处理费用；

4.2.4加班、抢工补偿费用；

4.2.5安全及文明施工用工费用；

4.2.6施工区、生活办公区的清理打扫卫生用工费用(如：扫雪、洒水、除草、排除积水、迎接检查等)；

4.2.7地区性停水、停电、恶劣气候、政府性重大会议、活动等影响造成的停窝工费用；

4.2.8全体作业人员及管理人员的工人工资、住宿、保险费及必要的开会、教育用工学习费、管理费等(不含甲、乙双方办公用房)。

4.3工程款计算及付款方式：

4.4乙方的甩项工程，甲方按合同单价的倍在工程款中扣除。

4.5所有关于安装工程及相关的罚款均由乙方承担。

4.6凡属于安装工程施工作业内的工作量，均不再记另计费用。如出现非本协议书工作内容，由甲方负责人于用工当日出具用工单，按月结付。

4.7本合同乙方不承担任何水、电、税费及试块、软件、资料费（均由甲方负责交纳）。

五、甲方责任

5.1甲方负责技术交底，并提供相关的技术资料。技术交底及资料移交必须甲乙双方签字。甲方负责提供施工图纸一套（乙方另有需要自行复印）。

5.2提供单身工人的班组住宿，但不提供带家属的单间住宿。

5.3甲方按工程所在地及本项目部对建筑施工现场管理条例进行管理；负责整个施工现场的工作协调，以确保工作目标的实现。

5.4甲方提供给乙方的安全帽按实际购进价款在乙方工程款中扣除；甲方提供给乙方的安全带及劳动防护用具，在工程竣工后退还给甲方，已经损坏的和未退还的按购进价款在乙方工程款中扣除。

5.5甲方有权监督乙方的施工质量、进度、安全文明施工情况，发现违反操作规程或发生质量、安全事故的，甲方有权责令其整改、返工等，并按事故发生的性质及损失情况处以罚款。

5.6甲方有权利对乙方不合格的施工人员责令退场，如身患疾病、身体残疾、心脏病、恐高症等不宜从事建筑施工的人员及未满十八周岁的未成年人。

六、乙方责任

6.1乙方必须无条件执行建筑工程施工作业规范及工程所在地的相关规定，并执行项目部现场管理条例，服从甲方的领导，精心组织施工。

6.2乙方必须配备名技术管理水平过硬的技术员与甲方专业工长配合，作好施工图纸的会审和技术交底等工作，熟悉并能够指导安装队的工作，负责本班组的施工技术管理。并配备名专（兼）职安全员，负责本班组的施工安全管理。

6.3乙方应根据施工进度需要合理配置人员。乙方进场后天内应向甲方提供工人花名册（应包括工人姓名、联系电话、身份证复印件等信息），以后因人员增减变动的，随时向甲方提供变动信息。乙方管理人员必须坚守工作岗位，有事外出必须向甲乙双方负责人请假并经批准后方可离开，且应按时返回工地，违者每人次处元罚款。班组施工

作业人员无故不服从甲方及相关管理方的工作指导影响施工质量、进度及安全生产的，每人次处元罚款。班组负责人必须做到工地有事时随叫随到，违者每次处元罚款。

6.4由于本工程施工作业属于技术性劳动及体力劳动，乙方应组织具有良好身体素质、心理素质和技术能力等符合从业条件的作业人员，禁止招收童工及不适宜从事本安装工程作业的人员，禁止招收违法犯罪在案未结及组织、参与、传播非法组织等国家规定不能容留的人员。

6.5乙方应保证本班组施工人员稳定，技术过硬，人力充足，节约材料，保护一切施工原始设备及材料、成品及半成品；乙方应确保施工质量、进度、安全及文明施工达标。在施工过程中，因乙方管理水平跟不上，工人素质差、劳动力不足、进度迟缓等情况，甲方认为已严重影响或即将严重影响到施工质量、进度、安全的，甲方有权拆分工程量另请施工队伍，或安排其他人员参与（协助）乙方的工作，其费用在乙方的工程款中扣除。若乙方进度严重滞后的，甲方有权要求乙方退场。

6.6乙方在施工过程中，若不按甲方的技术交底和施工图纸进行施工的，所造成的一切经济损失均由乙方负责。

6.7乙方在施工过程中或施工现场内，若因乙方违章指挥、或违章操作、或操作不当等所发生的安全质量事故及造成的经济损失，均由乙方负责。

6.8所有下发到乙方的通知（联系）单、任务单、计划（方案）表等函件，乙方必须签收，乙方拒绝签字的表示默认。所有关于安装队作业的质量、进度、安全文明施工及其它相关的罚款单均由乙方承担。各种罚款单甲方仅口头通知乙方，乙方不需签字。

6.9甲方按合同支付给乙方的工程款，乙方必须优先用于工人工资的发放及材料款的支付，甲方支付工程款前，乙方必须向甲方报送出勤统计表及工资发放表，否则甲方不予支付。乙方若将工程款转移或挪作他用，其责任由乙方负责。

6.10各班组工资发放必须有甲方代表现场监督，工资表必须由领款人本人签字领取，否则不予发放。因乙方违反工程款的使用或不能履约的，可由甲方代支代发，在乙方工程款中扣除。

6.11乙方在施工过程中，除必须停工外的任何情况，未经甲方通知或同意，乙方均不得停工、罢工、消极怠工，否则，甲方有权处以罚款直至责令退场，按乙方已完成的工程量（不包括半成品）计算工程款，在本工程结束并验收合格后予以支付。对于乙方给甲方造成的损失，甲方有权在工程款中扣除，不足以抵消的，甲方有权追偿。

6.12属于甲方安排的非本协议书范围内的工作，甲方应给予充分的配合，工时费用由甲乙双方负责人协商确定，并开立派工单。

6.13乙方包施工质量、进度及安全文明施工，包交安装工程验收合格，包带家属住宿。乙方施工队的保险、办证及政府部门要求的一切需要办理的事项，其费用由乙方承担。

七、材料、设备、施工质量的管理

7.1乙方技术员必须认真熟悉图纸，做好安装工程的准备工作。

7.2安装工程需要使用及安装的机械设备，乙方必须做到安装合格、安全操作、妥善保管、正确维护保养。若造成损失，由乙方承担全部责任。

7.3安装工程机械操作等依据国家相关规定应持证上岗的岗位（人员），应持有相关的上岗证方可上岗。所有作业人员由具备熟练的操作技能，且应保持作业人员的稳定。

7.4在施工前及施工过程中，若发现设施设备有质量问题的，要及时反映，并作出处理后方可施工。安装队应安排专人对本安装队应完成和配合完成的预埋件、预留孔洞的处理进行全方位的跟踪作业，如发现未按图纸要求施工，或预埋件位置和规格错误，水电气等设施设备的预埋件、预留孔洞等不符合要求的，要及时反映，及时修正。如因乙方（安

装队）的作业不当造成损失的，由乙方承担责任，甲方将视情节轻重给予处罚。

7.5在安装工程施工过程中的一切脚手架由乙方自行搭设，安装工程施工现场应保持整洁有序，施工中产生的余料、废料应及时清理，操作层必须做到每日工完场清。可以堆放在施工现场的设施设备，应不影响其他施工方的正常作业。在施工完后，现场应做到无余料、无残渣、无自用的脚手架等。建筑垃圾必须按指定地点分类存放。如有当时未清理的，甲方有权另行安排清理，其费用在乙方工程款中按所用工时的三倍扣除。

7.6施工过程中，保护好前期工序完成的产品，不应对其造成损坏。否则，由乙方承担全部责任。

7.7安装工程施工作业应做到一次性安装到位、安装合格，并做好或配合完成调试工作。经自检合格后，填写一式四份的报审单（或检验申请报告书）报审甲方，由甲方联系相关到位人员组织验收。因验收不合格需要返工的，由乙方自行返工，直至合格为止，所产生的一切费用概由乙方自行负责；因验收不合格必须拆除所造成的材料损失及重做所产生的费用由乙方自行承担。因返工、重做进行二次验收的，每发生一次罚款元。

7.11乙方应配合甲方、设备提供方、设备调试方及项目管理相关单位的检查验收工作，对不配合的视情节轻重给予元至元一次的处罚。

八、进度管理

8.1本协议书约定工期为日历天，计划开工日期为年月日，具体开工时间以监理方通知为准。

8.2乙方必须遵循甲方要求的工期，按时或提前完成施工任务。

8.3因自然灾害原因，或甲方原因，或工程施工相关管理方原因等不可抗拒的情况造成工期延误或必须终止合同的，乙方的工期相应顺延或终止。

8.4根据进度计划要求，若乙方延误工期，每延误一天处罚款元，因乙方原因造成其他相关施工作业方的窝工、停工、延误工期的，乙方应承担其责任并赔偿损失。

九、安全文明施工

9.1贯彻“安全第一，预防为主”的方针，执行安全生产法律、法规、强制性标准、工程施工设计和安全技术措施。加强职业健康教育，提升职工思想素质和安全生产意识，规范作业标准。确保劳动者的人生安全和财产安全。

9.2施工安全管理工作目标

9.2.1杜绝因公受伤、死亡事故；杜绝坍塌伤害事故；杜绝物体打击事故；杜绝高处坠落事故；杜绝机械伤害事故；杜绝触电事故；

9.2.2消灭违章指挥；消灭违章作业；消灭“惯性事故”；

9.2.3创建安全文明示范工地。

9.3主要安全防范措施

9.3.1根据全面分析工程项目的各种危险因素，选用安全可靠的各种装置设备、设施和必须的安全检查、检测设备及安全防护用品；

9.3.2选择电气设备的安全距离及防雷、防静电、防止误操作等设施；

9.3.3对可能发生的事故加强排查、监管，并制定相应的救援措施；

9.3.4危险场所和部位（如高空作业、外墙临边作业等）及危险期间（如冬期、雨期、大风、高温天气等）所采用的防护设备、设施和劳动保护用品及其效果应保障施工安全；

9.3.5特殊工种必须经培训合格后，持证上岗；

9.3.6进入施工现场的人员，必须配备安全防护用品，实行强制性佩戴，不佩戴或佩戴不规范的人员不得进行施工作业；

9.3.7乙方所有施工人员在施工过程中，如发现安全设施不齐全或存在安全隐患时，应立即停止施工，报请甲方项目部，待处理符合要求后方可进行施工。如乙方违章操作、野蛮施工，所造成的一切后果均由乙方负责。因偷盗所造成的损失由乙方负责。

9.4加强法制教育和思想素质教育，遵纪守法，团结互助，和谐相处。加强生活区的安全管理，严禁私拉乱接电源线路和使用较大负荷电器设施；严禁堵塞交通通道；严禁破坏或影响消防设施的安全使用等。

9.5搞好饮食卫生及个人卫生，防止疾病的发生及传播。重点搞好食堂卫生工作，防止食物中毒；搞好个人卫生，注重个人良好形象。预防疾病传播，严禁乱倒乱扔垃圾，严禁随意使用他人生活用具；对重大疾病及传播疾病人员实施隔离治疗或遣返等。

9.6搞好责任区的治安保卫工作。做到不违法，不扰民，不肇事，不损害公众利益，不组织、不参与非法组织团伙，不传播违法音影书籍等资料，不放任不良风气习惯在工地、在工人中间滋生、蔓延。

9.7非作业人员的工人家属及小孩不得进入施工现场。否则，其工人所在班组负责人付连带责任，甲方不承担任何责任。

9.8每周召开职工安全教育培训，无故不参加者每人次处罚款元。

十、履约及违约责任

10.1乙方在签订本合同时，向甲方交纳元的履约保证金。在完成后退还给乙方。履约保证金为无息退还。

10.2在安装工程施工作业完成前，因乙方原因不能履约的，保证金不予退还。十一、其他事项

11.1本协议书未尽事宜，由甲乙双方协商，订立补充协议，补充协议与本协议书具有同等效力。

11.2本合同一式份，甲乙双方各执份，自甲、乙双方签字之日起生效，至乙方承包项目全部完工并结清工程款后自行失效。

十二、补充条款

甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：

身份证号码：

电话：身份证号码：电话：

签订时间：年月日

精选合同: 工程施工协议书其二

合同可以在绝大多数情况下保护我们，并为我们提供可能，合同的订立注意要符合法律政策的要求。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方签署的一份协议。签施工合同也有很多有注意的地方，不然也容易让自己上当，那么，请问你是在寻找施工合同的优秀模板吗？小编经过搜集和处理，为您提供精选合同: 工程施工协议书其二，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。

甲方：杭四建金**城市花园D地块二期A标段项目部

乙方：

经过甲、乙双方友好协商，甲方把29#、31#、32#、34#、36#、38#、39#工程

包给乙方施工，为了确保工程顺利进行，现特签定协议

如下：

1、室内顶棚铁钉高低不平砼凿除等零星工作全部有乙方负责，厨卫间养水试验时如有漏、渗影响涂料工程质量时乙方应义务主动修补处理，空调洞施工时污染墙面由乙方负责修补，顶棚阴角处尺寸偏差超过规范要求的应弹线细部处理。

甲方为乙方提供室外配电箱一只，垂直运输井架等现场施工作业条件根据已有配置不再增加。

2、顶棚板缝高低不平处采用黑水泥修补，如采用黑水泥大面积刮顶棚，每套罚款100元。

3、乙方必须按图施工并建立安全网络，确定专职安全保卫管理人员，甲方进行相关的安全教育。

4、高空作业必须系安全带，进入作业区必须戴安全帽，不得违章施工，野蛮施工。

5、施工中的各项管理工作，由乙方施工组长 负责，由甲方监督，如发生安全事故，责任全部由乙方负责。

6、乙方在保证安全的前提下，保质量、保时间完成工期，如推迟一天罚款1000元，以此类推。

7、本协议从签订之日起至工程验收合格内有效。

8、如发现有偷窃、打架、赌博行为的，一经发现一次罚3000元，第二次发现清理出场，本协议失效，情况严重的移交公安机关处理。

9、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

10、工期至 20xx年12 月20日

11、付款方式：每月付工人生活费800元/人，工人退场时付至工程总款80%,竣工验收后三个月内付至工程总款90%,余款二年后付清（如修补工作不及时，不到位，由甲方安排修补人员，费用从乙方质保金中扣除）。

乙方每月5日上报工人出勤卡、工资卡（须有职工本人签字）否则市建管处查处后一切后果由乙方自负。

备注：施工过程中以及工程完工后垃圾应及时文明清理。不得抛扬等野蛮施工

甲方：杭四建金**城市花园D地块二期A标段项目部

乙方：

年 月 日

机房建设工程施工协议书其二

合同可以在绝大多数情况下保护我们，并为我们提供可能，签订合同时要注意内容合法。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方之间签订的合法书面协议。签施工合同也有很多有注意的地方，不然也容易让自己上当，那么，请问你是在寻找施工合同的优秀模板吗？考虑到您的需要，小编特地编辑了“机房建设工程施工协议书其二”，希望对您的工作和生活有所帮助。

（二）施工地址：____________________

（三）双方委派的工程代表：

甲方代表：__________联系电话：__________

乙方代表：__________联系电话：__________

第二条工程项目的运作方式

（一）甲乙双方协商确定，由甲方将机房建设工程发包给乙方，包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责；

（二）甲方制订机房材料和机房建设设计要求，乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工，其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决，涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。

第三条工程项目的具体内容

（一）按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工（要达到甲方要求及安全技术指标，见附件一）。

（二）机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。

（三）机房室内设备、空调、照明等电源布线（包括材料采购）。（见附件一）

（四）配合甲方进行设备的调试、调测。

（五）机房的接地及防雷处理（按国家标准，见附件一）。

（六）其它与基站机房建设有关的事宜。

第四条工程价款与费用结算

（一）工程施工总价款人民币（小写）：__________（人民币大写：__________）；其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。

（二）付款方式：

1.乙方办理完毕所有站点的手续并经甲方认可后，甲方付给乙方总合同金额的30%作为工程启动资金。

2.机房建设完毕（包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等）经甲方验收合格再付总合同金额的_______%。

3.剩余__________%工程合同款于工程全部完工__________个月后经甲方终验合格后全部支付完毕；

4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户：

收款人：_________________________________________________________

开户行：_________________________________________________________

帐户：___________________________________________________________

5.乙方在甲方支付合同款项时，应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。