一起合同网

导航栏 ×

工程合同

发布时间:2022-09-02

[优质协议] 工程协议(篇三)。

合同是现在必不可少的一个东西,它对我们有很大的帮助,制定合同时要遵循等价有偿的原则。施工合同是双方实现权利义务的重要基础,具有法律效力。签订施工合同后如果违约就会承担相应的法律责任,那么,你了解签订施工合同要注意哪些方面呢?为了让您在使用时更加简单方便,下面是小编整理的“[优质协议] 工程协议(篇三)”,希望能对您有所帮助,请收藏。

发包人:

审查人:

发包人:

审查人:

发包单位委托审查机构承担施工图设计文件的审查,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守。

第一条 本合同依据下列文件签订

1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》;《建设工程质量管理条例》;

1.2重庆市建委关于转发《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的通知(渝建发[20xx]211号);

1.3 政府有关部门和建设主管部门的批准文件及附件,初步设计批复文件(含规划、消防、人防、环保、节能、安全卫生等)。

第二条 工程概况

2.1工程名称:

2.2 工程建设地点:

2.3工程类别:(房建/市政规模 米 ;

2.4 施工图设计文件审查工作范围: 查;

第三条 审查的主要内容

按照国家法律、法规、对施工图涉及公共利益、公众安全、等内容进行审查,是否符合工程建设强制性标准;

3.1 是否按照批准的初步设计文件原则进行施工图设计,施工图是否达到规定的设计深度要求;

3.2 抗震、消防、节能、环保、安全卫生、人防、无障碍设计等是否符合工程建设强制性标准;

3.3地基基础和主体结构的安全性;

3.4勘察设计企业和注册执业人员及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字;

3.5设计企业和注册人员资质及证章是否符合规定;

3.6其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。

第四条 发包单位应及时向审查机构提供下列文件资料、并对准确性,真实性负责:

表一

第五条、 施工图设计审查机构应向发包单位交付下列资料及文件,并对其质量负责:

表二

第六条 收费标准及付费方式:

6.1 本工程审查费按建筑面积单价:2.5元/m2计算,总额为共计 元(即 圆)整人民币;

6.2 双方合同生效后预付审查费 40 %计

6.3 审查机构提交审查合格书时,发包单位向审查机构付清全部审查费。

第七条 发包单位、审查机构责任:

7.1 发包单位责任:

(1) 发包单位应对报送审查机构的审查资料的完整性、真实性负责,发包单位不得要求审查机构违反国家有关标准进行审查,如因弄虚作假而产生的后果由发包单位承担。

(2)审查机构提交合格书后,发包单位因提交的资料错误或建设工程结构作重大修改、工程质量监督部分认为应对修改进行重新审查,造成审查机构重新审查时,双方应另行协商,签订补充条款,按审查机构所耗工作量向审查机构增付审查费;

(3)发包单位因工程规模、功能变化需要重新进行审查,应报原批准部门同意,并提交批准部门同意修改、调整的批文送原施工图审查机构重新审查,双方应另行协商并签订补充条款。

7.2 审查机构责任:

( 1 )审查机构应当根据国家与市(地方)有关的法规和有关规范、规程、标准及强制性标准,认真履行建设行政主管部门授予的审查职责。建设工程经施工图审查合格后,仍有违反工程强制性标准,给建设单位造成损失的,审查机构应承担相应的赔偿责任;

( 2 )审查机构应当在建设主管部门认定的资质及类别范围内进行施工图审查,对超越审查资质及类别范围审查造成建设工程审查合格书无效,给建设单位造成经济损失,审查机构应承担直接经济损失及工程延误所造成的间接损失的责任;

(3)审查机构不得向第三方扩散、转让、发包单位提交的图纸及经济技术资料。

第八条 违约责任

8.1 发包单位应按合同约定时间和金额向审查机构支付审查费.若超期延误支付,按每个工作日承担审查费总额 0.5违约金;

8.2 审查机构由于自身原因延误了按本合同约定的审查资料交付时间,若超期延误按每个工作日承担审查费的 0.5 的违约金。

第九条 其它约定事项

9.1 本合同在履行中由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决;

9.2本合同在履行过程中发生的争议通过双方友好协商解决,协商不成,可按下列第( )种方式解决:

(一) 提交 仲裁委员会仲裁;

(二) 依法向人民法院起诉。

第十条 本合同自发包单位、审查机构签字盖章后生效;双方履行合同的义务后即终止。

本合同一式份,发包人份,审查人份。

发包单位名称:(盖章) 审查机构名称:(盖章)

法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)

委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)

相关阅读

[优质协议] 装修工程泥工承包协议(篇三)


我们在很多的地方都会用到合同,也会需要用到很多的范本,签订合同时要注意内容合法。施工合同及建筑合同是业主与承包商签订的工程实施合同,签订施工合同就会受到法律的约束,那么,对于施工合同的撰写你是否毫无头绪呢?考虑到您的需要,小编特地编辑了“[优质协议] 装修工程泥工承包协议(篇三)”,仅供参考,大家一起来看看吧。

甲方:

乙方:

就威宁县盐仓镇、玉龙镇租赁房工程的泥水工程承包给乙方施工,为了明确双方的责任。根据《中华人民共和国合同法》及法律法规,结合本工程的实际情况,特定如下协议: 工程名称:威宁县20 年乡镇公共租赁住房建设工程 工程地点:盐仓镇集镇区和玉龙镇集镇区

一、承包范围

该租赁房所有的泥水工程(清基坑、所有的砼、砖砌体、内外抹灰、地面清光、屋面找平清光),甲方提供施工图一套,水电接地至工地,其他机械设备、小型工具、电线电缆由乙方负责承担,甲方概不负责。

二、承包价款:

按建筑面积每平方均价200元承包(凸窗另算)。

三、工期:

从20 年4月10日至20 年7月15日完工。

四、付款方式:

乙方进场后由乙方负责生活费及所需的机械设备、小型工具,辅助材料的费用。工程完成第一层后,甲方付给乙方完主体工程总额的80%付给乙方,以此类推。内外抹灰按二次付款,抹灰工程完成二层后付完成总额的80%(主体工程占60%,装饰工程占40%),余下的20%工程完工后验收合格,十五天内付清。(20天若不验收为合格)

五、乙方责任:

乙方进场后必须听从工地负责指挥,严格按照国家现行施工规范施工及有关工程质量要求。若达不到质量要求所造成返工,由乙方自己承包所带来的一切损失(含材料费),且乙方必须保证场地整洁、工完料尽,若发现混凝土、砂浆浪费罚款一千元,乙方在施工中由于某种原因中途退场,甲方按完成工程量的80%结算,余下20%作为甲方另安排施工队补偿。

六、甲方责任:

甲方负责施工场地电通、水通,材料及时供应,不能影响施工。工资按时付给民工,不能拖欠。

七、安全责任:

乙方所有施工人员必须注意安全、文明施工,进场施工人员必须戴好安全帽,严禁穿拖鞋上工地。施工前检查施工用具(吊机的钢丝绳、吊钩),若发生伤亡事故在一万元内,由乙方负责。

八、此合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。

甲方代表签字:

身份证号码:

电话号码:

乙方代表签字: 身份证号码: 电话号码: 年 月 日

[优质协议] 工程合同之三


合同可以在绝大多数情况下保护我们,并为我们提供可能,合同的订立注意要符合法律政策的要求。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方双方意思表示一致,签署的书面协议。签订施工合同时不允许任何单位和个人进行非法干预,那么,一份好的施工合同范本都有哪些内容?下面的内容是小编为大家整理的[优质协议] 工程合同之三,但愿对您的学习工作带来帮助。

总包方: (以下简称甲方)

清包方: (以下简称乙方) 甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程内容:

4、工程项目:

二、工程量、 价格

1、工程量: m2;

2、单价: 元/m2;

3、工费: 元。

三、付款方式

1、人员进场后,甲方付给乙方 万元;

2、安装完毕后,甲方付给乙方 万元;

4、验收合格后,甲方付至乙方合同总价款的95%;

5、留5%质保金,一年后无质量问题,甲方一次性付清余款给乙方。

四、设计

1、甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套,并负责交底工作;

2、甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可。

五、材料

1、乙方负责向甲方提供需购材料清单,甲方应及时采购材料供施工队使用。;

2、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料;

3、乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用;

4、乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性;

5、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场;

6、未经甲方许可,乙方不得丢损材料,若发现丢损现象,按材料价格从人工费中扣除。

六、工期

1、开工日期为 年 月 日,竣工日期为 年 月 日止;工期暂定为 个晴天。

2、因甲方因素拖延工期顺延,因乙方因素拖延工期甲方可扣除乙方相关人工费用。

七、乙方责任

1、乙方严格按照甲方提供或审核的图纸及合同施工,完成建造钢结构工程任务;

2、乙方自带施工所需工具并保证工具的安全性和良好使用性、乙方自行承担工具维修;

3、乙方应在合同规定的工期内完工,每延期一天扣工程款500元;

4、如遇大风、大雨、停电等不可抗力因素,工期应顺延;

5、乙方工作人员在施工期间应自行注意安全施工,施工期间发生的一切人身伤亡事故均由乙方承担全部责任;

6、未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工;

7 施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置,工程施工结束后,施工人员负责场内建筑垃圾清运完毕后方可立离场;

8 施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。

八、维修

1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修;

2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况(漏水问题)乙方必须在24小时内赶到并维修;

3、若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作所发生的人工费用按实从保修金中扣除。

九、合同争议

1、出现争议甲乙双方先协商,协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方:xxx有限公司乙方:

地址:xxx地址:

代表: 代表:

手机号码: 手机号码:

20xx年x月x日

[优质协议] 建设工程合同之三


我们在很多的地方都会用到合同,也会需要用到很多的范本,制定合同时要把每一条条款写清写细。施工合同是指双方在平等自愿、协商一致的基础上,订立的合法协议。签订施工合同时如果不仔细,就会导致合同纠纷甚至损失,那么,你了解签订施工合同要注意哪些方面呢?下面是小编帮大家编辑的《[优质协议] 建设工程合同之三》,欢迎您参考,希望对您有所助益!

发包方(以下简称甲方)

承包方(一下简称乙方)

本工程于20xx年----月----日议定,由乙方承建。为明确甲、乙双方在施工过程中权利和义务,促使双方互相创造条件,搞好配合工作,保证质量按期完成任务,根据《中华人民共和国建筑合同法》《建筑安装工程承包合同条例》经双方协商签订本合同以使共同遵守。

第一条 工程概况

一、工程名称:

二、工程地点:

三、承包范围:

四、结构形式及建筑面积:

第二条 承包方式和工程造价

一、承包方式:按甲、乙双方商定后意见及预算项目工程,包工我、包工期、包质量、包安全

二、承包金额,暂定工程造价:

第三条 工期总天数(有效工期)----天

一、开工日期于20xx年----月----日开工,竣工日期于20xx年----月----日竣工。

三、竣工日期,遇到有下列情况经甲方签证,工期方可顺延

1、因遇人力不可抗拒的自然灾害造成停工。

2、工程变更。

3、其他原因。

四、物资材料

凡乙方采购的物资材料要及时通知甲方,经验收合格后方可用于工程上。凡由乙方采购的物资,资料不符合要求的,而造成的损失,应由乙方负责。

五、工程支付方式

工程施工队进场拨付包工,工程资----,主体一层封顶后拨----,主体合格后拨----,总体验收合格后拨----(包括材料)

六、乙方负责

1、按《施工及技术验收规范》要求进行精心施工,确保工程质量,确保工期,由乙方造成的返工,停工费用由乙方承担(包括材料)

2、按施工安全要求和文明施工要求,搞好安全和文明施工,由于自身原因造成的设备损坏和人员伤亡事故的,其费用乙方自负

3、若因乙方责任发生的人身伤亡施工员,其费用均由乙方负责。

4、乙方进场前后,运输费、机械费、人工费等由乙方负责。

5、乙方不得拖欠工人工资,若拖欠工人工资或工人上访闹事,与甲方无关。

七、因一方不履行合同,而造成的经济损失,由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。

八、在履行合同中若双方发生争议,应本着实事求是的原则,协商决定。

九、本合同一式两份,甲乙双方各1份,本合同签字之日生效,注(未尽事宜由双方协商后解决)

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

优质合同:建筑工程承包协议之三


合同对我们来说,实在是太重要了,我们不能没有它,签订合同时要注意遵循合法原则。施工合同也被称为工程合同或者包工合同。签订施工合同后如果违反就要承担造成的损失,那么,你是否在烦恼施工合同该怎么写呢?小编经过搜集和处理,为您提供优质合同:建筑工程承包协议之三,供大家借鉴和使用,希望大家分享!

发包人:

承包人:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程范围: ;(详见施工图纸内容)

4、承包方式:_

5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)

二、合同工期及工期延误

1、开工日期: 年 月 日 ,竣工日期 年 月 日 ,合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起);

2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一日,承包人向发包人支付合同价款万分之_ _的违约金,算至验收合格之日;

3、因以下原因造成工期延误,工期相应顺延:

a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件;

b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;

c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等,致使施工不能正常进行;

d设计变更或工程量增加;

e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时;

f不可抗力;

g其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。

4、承包人在以上情况发生后 日内,就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后 日内予以确认,逾期不予确认提出修改意见,视为同意顺延工期。

三、质量标准

工程质量标准:合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

四、合同价款

总计合同金额(大写)(人民币) ,小写¥ 。

五、工程款结算及支付

1、主钢构进场之日起 日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;

2、纲结构主体完工之日起 日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;

3、工程全部完工之日起 日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金,发包人于壹年内返还承包人;

六、施工准备

1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作,提供基准测量点,免费提供施工用水、电;

3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续,协调好周边及有关部门关系;

4、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现场

5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工,并提供主要钢材,彩板的质量保证书;

七、安全施工与检查

1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患;

2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,;发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工,因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用;

3、如发生安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用;

4、当发包人与承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的`认定处理。

八、工程竣工验收及保修

1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;

2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格;

3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担;

4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;

5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。

九、现场代表

发包人现场代表_____,承包人现场代表__,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。

十、违约责任

一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金 万元。

十一、争议解决

双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方应及时协商,协商不成,任何一方应向 人民法院起诉。

十二、附则

本合同未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效,一式四份,发包人与承包人各执二份,具有同等法律效力。

组成本合同的文件包括:

1、本合同

2、标准、规范及有关技术文件

3、图纸

4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

合同订立时间:___年___月___日

合同订立地点:_____

本合同共页

发包人:_________ 承包人:

住所:__________ 住所:

法定代表人:_______ 法定代表人:

电话:__________ 电话:

传真:__________ 传真:

开户银行:________ 开户银行:

账 号:_________ 账 号:

邮政编码:________ 邮政编码: