一起合同网

导航栏 ×

工程材料购销合同

发布时间:2022-11-16

[实用合同]工程材料购销协议。

合同可以让我们变得更好,因为它保障了我们的绝大多数合法利益,签订合同后不允许任何外界因素非法干预。施工合同是双方当事人之间权利义务关系的协议。签订施工合同的双方当事人所享有的经济权利和承担的义务是对等的,那么,你想知道有关施工合同的内容资料吗?为此,小编从网络上为大家精心整理了《[实用合同]工程材料购销协议》,希望对您的工作和生活有所帮助。

需方:(以下简称甲方)

供方:(以下简称乙方)

一、产品名称、规格、单价、计量单位等:

说明:实际结算价格以市场价为准;如规格特殊需方必须做好“月度进货计划”并于进货前一周内提前传真或书面通知供方,供方接到订单后即按订单规格安排生产,并保质保量按时供应,需方不得随意更改订单规格,如有擅自变更规格,由此造成供方在生产上的损失由需方负责。

一、质量要求和技术标准:按GB11968—20xx标准要求。

二、交货地点及方式:供方负责运输送货到需方工程施工现场指定地点,每次送货前由需方提前24小时电话通知供方送货规格、数量和时间。

三、运输方式及费用承担:供方负责将产品运至需方工地,期间发生的运费及装卸费用均由供方承担。

四、验收标准方法及提出异议期限:按GB11968—20xx标准要求。

1、需方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格和质量不合规定,应妥为保管,3天内向供方提出书面异议;在托收承付期内,需方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

2、如需方未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合规定。

3、需方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。

4、供方在接到需方书面异议后,应在当天内负责处理,否则,即视为默认需方提出的异议和处理意见。

注:如需方要做现场检验,必须通知供方派人共同进行,检验合格的,检验费用由需方承担;检验不合格的,检验费用由供方承担。

五、供方提供技术资料的方法和期限:供方需按需方要求提供相关的技术资料证明或产品合格证。

六、合理损耗及计算方法:破损率必须控制在千分之五以内,最终以需方工程现场签收人员实收数量为准。

七、结算方式及期限:

1、每月日前结清上月全部货款的;剩余%的货款,在砌体工程结束后2个月内一次性付清,其中加气块每月支付100%。如需方恶意不按约定付款,供方有权停止供货并催收所送货款及违约金,双方成交数量结算依据为需方签字认可的发货单。

2、需方采取转账支付的.方式,不得支付现金,将货款打入供方指定银行账户。供方指定为本合同专职资金结算员,供方每次收款前须开具有供方单位财务专用章的发票,否则,需方不予付款。

九、违约责任:

1、经上述第五款确认的供方产品质量问题造成的需方损失由供方负责赔偿,需方有权从供方任何货款中直接予以扣除。

2、需方不按合同约定付款的,供方可终止合同。

3、需方逾期付款按所欠款的每日万分之一偿付违约金。

4、按本合同规定应该付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后10天内,由违约方按银行规定的结算办法付清。

5、供方应按需方要求及时供货,供方不按时供应,需方有权终止合同并另行选择供应商,供方因此给需方造成的损失(包括需方向建设单位支付的工期违约金)由供方承担,需方有权从供方任何货款中直接扣除。

十、解决合同纠纷方式:由供需双方协商解决,友好协商不成可向需方工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、本合同一式肆份,需方执叁份,供方执壹份,自双方签字盖章起生效,至办理财务结算、货款两清时自动失效。

十二、其他约定:

1、需方指定为本合同加气块签收人,其他人员签字无效。

2、本合同供货仅限于项目部。

3、供方指定收款账户:

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

拓展阅读

建筑材料购销协议精选


由于自身的需求,我们在很多的地方都会用到合同。签订合同时要不断协商,直至达成一致。施工合同指建设单位和承包方施工单位为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利义务关系的书面协议。签施工合同也有很多有注意的地方,不然也容易让自己上当,那么,你了解签订施工合同要注意哪些方面呢?经过搜索和整理,小编为大家呈现“建筑材料购销协议精选”,仅供参考,欢迎大家阅读。

甲方:________________________ (购货方)

乙方:________________________ (供货方)

依照《_______》和《_______》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立如下条款,以资共同遵守。

第1条 材料及价格

第2条 材料包装

2.1包装标准:_____________________

2.2包装费用:_____________________

第3条 收货规定

3.1交货单位:______________

3.2收货单位:______________

3.3运输方式:______________

第4条 合同价款

本合同总价款为人民币_______元 (大写:_______ )。

第5条 货款支付

2.1材料预付款:按合同款的_____支付。

2.2材料采购进度款:按每月甲方公司审核完毕后的乙方当月提供材料及完成附加服务的实际量支付 。

2.3支付方式:

第6条 其他

6.1本合同未明确事项均按《_______》等有关规定和条款执行。

6.2本合同经双方代表签字后生效,期满后自动失效。

6.3本合同正本二份,双方各执一份。

甲方(公章):________________________

乙方(公章):_________________________

________________年_______月_______日

________________年_______月_______日

协议范本: 工程材料供销协议


现如今,我们在很多场合下都会使用到范本合同,合同要遵循平等互利,等价有偿的原则。施工合同及建筑合同是业主与承包商签订的工程实施合同,签订施工合同时如果不仔细,就会导致合同纠纷甚至损失,那么,有没有可以参考借鉴的施工合同范本呢?下面是由小编为大家整理的“协议范本: 工程材料供销协议”,相信能对大家有所帮助。

出卖人(甲方) 合同编号

买受人(乙方) 签订地点

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则,就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下合同条款:

一、乙方工程的名称及地点:

二、乙方因工程需要,自 年 月 日至 年 月 日 不定时多批次向甲方采购钢材,总量约 吨。

三、交易方式:

(一)在本合同有效期内,乙方指定 、 作为乙方代表,可以口头或者书面向甲方订货、并签收甲方的送(供)货单等,乙方对该代表上述行为均予认可。除该代表外,乙方其他人员除书面特别授权外,无权行使本合同项下乙方权利;

(二)在本合同有效期内,乙方代表可以电话、书面等形式通知甲方所需采购的钢材具体的品名、规格、数量等,甲方应当按照乙方的要货通知在 小时内将乙方所需钢材送到指定地点。如有特殊原因无法及时送达的,甲方应当征得乙方书面同意;

(三)乙方在甲方的钢材送达后当场清点数量应、核对规格、品名、价格等,核实后在甲方的送货单或供货单上签名,该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证。

四、钢材的品牌、规格、数量:根据乙方每次的要货订单为准,甲方应当按照乙方的订单向乙方提供钢材。

五、钢材的计量方式:

六、钢材的价格(包括运输费用)

七、交(提)货地点、方式:每批钢材的交货地点为本合同

第一款标明的工程地点,由甲方负责运送到达。

八、质量要求、技术标准:甲方所供钢材必须符合国家规定的相应质量标准,并随货出具每批次的质量保证书。

九、验收标准、方法:乙方应在收到甲方送达钢材后48小时内取样送当地法定检测部门进行检测,检测合格后方可使用。如钢材在检测后发现质量不合格,乙方应当在收到检测报告24小时内书面通知甲方,甲方应当负责退回并及时调换供应合格产品,同时承担由此产生的一切费用。因钢材不合格退回甲方的,由此给乙方造成损失的,甲方还应当承担相当于所造成损失额的赔偿责任。

十、结算及付款时间、方式:

十一、违约责任:

(一)、在合同履行期内,若乙方更换钢材供应商,应事先通知甲方,并在更换之日起五日内偿清所欠甲方的钢材款,逾期不付清货款的,乙方每日应当按照未付金额的千分之三支付给甲方违约金;

(二)、乙方如未征得甲方书面同意,不能按合同规定的时间承付甲方的钢材款,每逾期一日乙方应当按照未付金额的千分之三付给甲方违约金;

(三)、甲方未经乙方书面同意,延迟送货,影响乙方工程进度,甲方应当赔付乙方所受的损失;损失无法计算的,每逾期一日,按照迟延送货的金额的千分之三计付;

(四)、合同履行中如因不可抗力致合同无法履行时,甲、乙双方均可解除本合同,并在对方解除合同通知到达之日起五日内结清已经交易的钢材款。逾期支付的,乙方应当每日按照未偿清金额的千分之三支付给甲方违约金;

十二、如需合同担保,双方另行签订担保合同,作为本合同附件。

十三、解决合同纠纷的方式:双方协商解决,协商不成的,双方均可向当地人民法院起诉。

十四、其它约定事项: 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字盖章即生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

[协议]工程材料供应协议范文


用通俗的话来说:合同是我们签署的一份保障自己的协议。签订合同前要尽量做到彼此满意。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方双方签订的具有法律效益的文件。签订施工合同后如果违约就会承担相应的法律责任,那么,您有没有了解过怎么去写一份施工合同呢?下面是由小编为大家整理的“[协议]工程材料供应协议范文”,希望能对您有所帮助,请收藏。

甲方:

乙方:

工程项目部(甲方,以下称甲方,把该项目的料承包给乙方供应,考虑到该项目业主方给甲方的付款方式问题,为了确保该项目的顺利施工和及时完工,本着“平等互利,共同发展”的原则。甲、乙双方行签订如下协议:

1、乙方负责该项目的时供货。

2、此项目的施工过程中,乙方不得因市场价格变动而提高材料的供应价,也不得因市场价格变动拒绝供货。

3、付款方式:乙方必须垫付一层的材料款,即做完第一层,付基础层款项,做完第二层,付第一层款项,以此类推,所押款项在工程完工,验收合格后二个月内付清。

付款信息:

户名:

账号:

开户银行:

4、为了确保材料质量,乙方必须负责所供材料的送检工作,送检合格后才能供货,因乙方供货质量问题而造成的一切责任,由乙方负责,因甲方施工方法问题而造成的不良后果,由甲方负责。

5、因乙方供货不及时或材料质量问题,甲方有权终止供货合同和拒绝乙方所垫货款,因甲方付款不及时,乙方有权终止供货合同,并有权追回垫付款项。

6、因乙方单方面终止供货合同,甲方有权拒付乙方所垫货款。

7、此合同未尽事宜,甲、乙方双方协商解决。

此合同一式三份、甲方二份,乙方一份,具同等法律效力,此合同甲、乙双方签字后生效。

甲方(公章): 乙方(公章):

法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

年 月 日 年 月 日

工程材料供销协议壹篇


合同是现在必不可少的一个东西,它对我们有很大的帮助,签订合同前要尽量做到彼此满意。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方应该签署的协议。签订施工合同后如果违反就要承担造成的损失,那么,你知道有哪些常见施工合同吗?下面是小编帮大家编辑的《工程材料供销协议壹篇》,欢迎大家阅读,希望对大家有所帮助。

甲方:________

乙方:________

甲乙双方本着互利、互谅、互让的原则,甲方将____________需要使用的水泥交由乙方提供,为明确双方的权利、义务,经充分协商,达成以下一致协议,供双方共同遵照执行:

一、工程名称:

二、承包方式:水泥送货到现场下车。

三、合同价款:经甲、乙双方协商,海螺水泥____元/吨(注:市场价格涨跌____元/吨,价格作调整,以每次送货单据价格为准)。

四、付款方式:乙方向甲方供货到达____吨后,甲方付清货款后乙方再继续供货,否则乙方停止供货(停止供货时间期间甲方不可以安排其他供货商供货),剩余款项待工程竣工后一个月付清。

五、乙方必须满足甲方施工现场需用量(甲方提前两天电话通知乙方),如因乙方材料不到场,造成甲方工地停工及损失,由乙方负责。乙方向甲方提供的水泥必须为合格产品(每次送货到现场提供检测报告),如果乙方提供的水泥出现质量问题,给甲方造成的一切损失由乙方负责。

六、违约责任:甲乙双方谁违约,由违约方负责(违约金贰万)

本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,双方自签订之日起生效,工程款付清后自动失效。

另外:甲方该工程所需要的碎砂、清砂、原石由乙方供货,其单价:碎砂元/立方米,清砂元/立方米,原石元/立方米。(注:以市场价格涨跌作调整。)

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

工程材料供销合同合集


在这个强调依法治国的时代,合同成为人们保护自己的权益,我们愈发离不开合同了。合同内容及合同形式应当符合法律规定。你在制定借合同时会不会借鉴别人的呢?考虑到你的需要,一起合同网小编特地编辑了“工程材料供销合同”,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

工程材料供销合同(篇1)

订立合同双方:

购货单位:(以下简称甲方)

供货单位: (以下简称乙方)

第一条 其产品名称、规格、单价、总价等,如表所列:

第二条 产品包装规格及费用 由乙方负担

第三条 验收方法 由甲方派人负责验收

第四条 货款及费用等付款及结算方法 货到付款 第五条 交货规定

1、交货方式: 由乙方送至甲方指定地点

2、交货地点: 宜良

3、交货日期: 20xx年9月3日前

4、运输费: 由乙方负责

第六条 经济责任

1、乙方应负的经济责任

(1)产品品种、规格、质量不符合本合同规定时,甲方同意利用者,按得论价。不能利用的,乙方应负责保修、保退、保换。

(2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。

2、甲方应负的经济责任

(1)甲方如中途变更产品品种、规格、质量或包装的规格,应事先与乙方协商,乙方同意变更的,由双方协商确定。

(2)甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,由双方协商确定。乙方不同意退货的,甲方仍须按合同规定收货。

第七条 产品价格如须调整,必须经双方协商。 第八条 本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第九条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。

第十条 本合同在执行中如发生争议和纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。(两者选一)

第十一条 本合同自双方签章之日起生效,到甲方工程竣工,并按合同规定将货款结算以后作废。

第十二条 本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

第十三条 本合同一式 肆 份,甲、乙双方各执正本一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程材料供销合同(篇2)

甲方(供方)

乙方(需方)

甲、乙双方本着《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定,经友好协商,达成如下条款,以资双方共同遵守:

一、定货明细:

二、质量检验:

1、质量标准:按国家有关规定标准验收

2、尺寸要求:以乙方下单尺寸为标准。

3、包装要求:货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求,并符合乙方标准包装,包装费含在产品报价中。

三、付款方式:

本合同签订后,乙方一次性支付合同总额的即人民币:元作为订金,甲方在收到乙方订金后开始下单生产,天内生产完工,第天内乙方需付清余款元,货从中山发出,天内到达上海。

四、交货方式、交货时间、交货地点:

1、交货方式:先付款再发货,一次性送至乙方指定的上海工地

2、交货时间:自收到定金之日起15天内货到达

3、交货地点:

五、产品接收及检验:

货到达指定地点后,供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请,需方需有专人(要有委托书)负责点数、验货,并签名确认。检验要符合国家有关规定标准(以客户确定的样板型号标准验收。)

六、对产品提出异议的时间和办法:

乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时,应于2日内向甲方提出书面异议,甲方将在7个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释,如产品不符合国家标准及已经确定的样品要求,甲方将无偿更换,如果在竣工后,2日内乙方未提出任何书面异议,即乙方已确认所有安装的产品合格!

七、违约责任

1、甲方未按合同规定的时间交货应向乙方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金,并承担因此所造成的.损失;

2、乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的全部损失;

3、乙方未能及时按合同约定的时间付款的,乙方应向甲方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金,并承担因此所造成的损失;

八、其他条件

1、合同变更:甲乙双方均无权单方变更合同规定内容,如需变更,应由双方协商确定后进行。

2、本合同双方签字后生效,凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带责任人均同意以中山市地方法院仲裁为主。

3、未尽事宜,双方可以补充协议的方式予以补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效率,自签字之日起生效。

甲方(签名) 乙方(签名)

地址: 地址:

日期: 日期:

工程材料供销合同(篇3)

卖方(甲方)

买方(乙方)

签字地点:

根据《中华人民共和国合同法》及相关规定,甲乙双方本着平等互利、互惠互利的原则,就乙方向甲方购买钢材事宜,达成如下合同条款:

一、乙方项目名称及地点:

二、因项目需要,乙方不定期向甲方采购钢材,总量约为吨。

三、交易方法:

(1)在本合同有效期内,乙方作为乙方的代表,可以口头或书面形式向甲方订货,并签署甲方的交货(供货)单等。,乙方认可代表的上述行为。除代表外,乙方其他人员无权行使乙方在本合同项下的权利,除非获得特别书面授权;

(2)在本合同有效期内,乙方代表可通过电话或书面形式通知甲方拟采购钢材的具体产品名称、规格和数量,甲方应根据乙方的所需货物通知,在小时内将乙方所需钢材交付至指定地点。如因特殊原因不能及时交付,甲方应取得乙方的书面同意;

(3)甲方钢材交付后,乙方应当场核对数量、规格、名称和价格,并在甲方的发货单或供货单上签字,经核实后作为甲乙双方结算的凭证..

四、钢材品牌、规格、数量:甲方根据乙方订单向乙方提供钢材。

五、钢材的测量方法:

六、钢材价格(含运输成本)

七、交货地点和方式:每批钢材的交货地点为合同第一款所指的工程现场应由甲方交付并到达。

八、质量要求和技术标准:甲方供应的钢材必须符合国家规定的相应质量标准,并随货每批出具质量保证书。

九、验收标准和方法:乙方应在收到甲方交付的钢材后48小时内取样送当地法定检验部门检验,检验合格后方可使用。如果检测发现钢材质量不合格,乙方应在收到检测报告后24小时内书面通知甲方,甲方负责及时退回和更换合格产品,并承担由此产生的一切费用。如不合格钢材退回甲方,给乙方造成损失的',甲方还应承担相当于造成损失金额的赔偿责任。

十、结算和支付的时间和方法:

十一、违约责任:

(1)在合同履行期间,乙方如变更钢材供应商,应提前通知甲方,并在变更之日起五日内付清欠甲方的钢材款。逾期付款的,乙方每天按未付金额的千分之三向甲方支付违约金;

(2)未经甲方书面同意,乙方未能在合同规定的时间内支付甲方的钢材款项的,每逾期一天,乙方应向甲方支付未付金额千分之三的违约金;

(3)未经乙方书面同意,甲方延期交货,影响乙方工程进度的,甲方应赔偿乙方遭受的损失;无法计算损失的,每延期一天,按延期交货金额的千分之三支付;

(4)合同履行过程中,如因不可抗力导致合同无法履行,甲乙双方均可解除合同,并在对方发出解除合同通知之日起五日内结清已成交的钢材货款。逾期付款的,乙方每天按未付款额的千分之三向甲方支付违约金;

12.如需合同担保,双方应另行签订担保合同,作为本合同的附件。

十三、解决合同争议的方式:双方可以通过协商解决争议。协商不成的,双方可以向当地人民法院提起诉讼。

十四、其他约定事项:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。

甲方(公章):

乙方(公章):

日期:

工程材料供销合同(篇4)

合同编号:_________

需方(甲方):_________

供方(乙方):_________

经协商同意,根据中华人民共和国民法典的`规定,订立合同如下:

第一条甲方向乙方订货总值为人民币_________元。

第二条产品名称、规格、质量(技术指标)_________。

第三条产品包装规格及费用_________。

第四条验收方法_________。

第五条货款及费用等付款及结算办法_________。

第六条交货规定

1.交货方式:_________。

2.交货地点:_________。

3.交货日期:_________。

4.运输费:_________。

第七条经济责任

(一)乙方应负的经济责任

2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。

3.产品包装不符本合同规定时,乙方应负责返修或重新包装,并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装,乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。

4.产品交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。

(二)甲方应负的经济责任

1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格,应偿付变更部分货款(或包装价值)总值_________%的罚金。

2.甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_________%的罚金。乙方不同意退货的,甲方仍按合同规定收货。

4.属甲方自提的材料,如甲方未按规定日期提货,每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。

5.甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额万分之三计算付给乙方,作为延期罚金。

6.乙方送货或代运的产品,如甲方拒绝接货,甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。

第八条产品价格如须调整,必须经双方协商,并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前,仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。

第九条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商,并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额_________%的补偿金。

第十条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时,应提前_________天与甲方协商。

第十一条本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第十二条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。

第十三条本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服,可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。

第十四条本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。

第十五条本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

相关的合同范本·办公家具采购合同·水果(苹果)采购合同·粮食竞价采购合同·农副产品采购书·茶叶采购合同·食品采购合同·政府采购合同书·建材采购合同·木材采购(订货)合同第十六条本合同共一式_________份,由甲、乙双方各执正本_________份、副本_________份,并报双方主管部门各一份。

法定代表人:(签名) _______法定代表人:(签名)_______

委托代理人:(签名)_______委托代理人:(签名)_______

合同有效期限:________年____月____日至________年____月____日

开户银行:_________

帐号:_________

帐号:_________

_________年____月____日

_________年____月____日

工程材料供销合同(篇5)

使用方(以下简称甲方):

供应方(以下简称乙方):

第一条 目的和背景条款

1、1 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求,甲乙双方在协商一致基础上,本着自愿、公平和诚信的原则,就使用方工程所需的 供应事宜签订本合同,以资共同遵守。

第二条 材料交货地点、供货期限

2、1 交货地址:

2、2 供货起止时间:

第三条 供应要求及价格

3、1数量 ;单价 ;货款金额 ;最终以实际结算为准。

第四条 结算和资金支付条款

4、1 结算方式:

4、2 约定的结算期限:

4、3 送到工地,甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。

4、4 每月_________日前,供需双方对上月供应量进行核对,并办理有效签字手续。

第五条 质量标准和验收

5、1 乙方应对供应材料的质量负责。

5、2 材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准,符合业主要求。

第六条 甲方的责任和义务

6、1 甲方应根据施工进度,提前_________天向乙方提供货要求通知,通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。

6、2 乙方按时送达材料后,甲方应及时组织初验,初验合格的,及时签收确认,初验不合格的,通知乙方退货或作换货处理。

第七条 乙方的责任和义务

7、1 乙方应按合同要求及时保质保量供应材料,如不能按时供应,或供应的材料不合格,由此给甲方造成的损失,乙方应负责赔偿。

7、2 乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料。

7、3 乙方应遵守施工工地有关的规章制度,并负责乙方人员及设备的安全。

第八条 甲乙双方其他约定条款

8、1 材料使用后甲方若发现质量问题,应在_________小时内书面通知乙方,甲乙双方应及时协商解决。

8、2 乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有,不存在权利瑕疵,如若引发侵权责任由甲方承担。

8、3 双方约定由材料在运到乙方指定的地点前,产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

第九条 违约责任

9、1 非因质量原因甲方中途退货的,应当承担退货价金1%的惩罚性违约金,不能继续履行合同的,乙方有权单方面解除合同。乙方不能按期交货的,应当承担本批货款总价的1%的惩罚性违约金,并继续履行合同。甲方提供的产品质量不符合双方约定的质量标准,应当承担合同总造价的1%的惩罚性违约金,如不能继续履行合同的,甲方有权单方面解除合同。

9、2 因不可抗力造成本合同不能履行,任何一方均可解除合同,并互不承担违约责任。

第十条 争议解决条款

10、1 因履行本合同发生的争议,由当事人双方协商解决

10、2 如仍未解决,依法向甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。 第十一条 合同生效及其他

11、1 合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_________份,甲乙双方各执_________份,每份具有同等法律效力。

11、2 本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

甲方(签章): 乙方(签章):

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

________年____月____日 _________年____月____日

工程材料供销合同(篇6)

出卖人(甲方) 合同编号

买受人(乙方) 签订地点

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则,就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下合同条款:

一、乙方工程的名称及地点:

二、乙方因工程需要,自 年 月 日至 年 月 日 不定时多批次向甲方采购钢材,总量约 吨。

三、交易方式:

(一)在本合同有效期内,乙方指定 、 作为乙方代表,可以口头或者书面向甲方订货、并签收甲方的送(供)货单等,乙方对该代表上述行为均予认可。除该代表外,乙方其他人员除书面特别授权外,无权行使本合同项下乙方权利;

(二)在本合同有效期内,乙方代表可以电话、书面等形式通知甲方所需采购的钢材具体的品名、规格、数量等,甲方应当按照乙方的要货通知在 小时内将乙方所需钢材送到指定地点。如有特殊原因无法及时送达的,甲方应当征得乙方书面同意;

(三)乙方在甲方的钢材送达后当场清点数量应、核对规格、品名、价格等,核实后在甲方的送货单或供货单上签名,该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证。

四、钢材的品牌、规格、数量:根据乙方每次的要货订单为准,甲方应当按照乙方的订单向乙方提供钢材。

五、钢材的计量方式:

六、钢材的价格(包括运输费用)

七、交(提)货地点、方式:每批钢材的交货地点为本合同

第一款标明的工程地点,由甲方负责运送到达。

八、质量要求、技术标准:甲方所供钢材必须符合国家规定的相应质量标准,并随货出具每批次的质量保证书。

九、验收标准、方法:乙方应在收到甲方送达钢材后48小时内取样送当地法定检测部门进行检测,检测合格后方可使用。如钢材在检测后发现质量不合格,乙方应当在收到检测报告24小时内书面通知甲方,甲方应当负责退回并及时调换供应合格产品,同时承担由此产生的一切费用。因钢材不合格退回甲方的,由此给乙方造成损失的,甲方还应当承担相当于所造成损失额的赔偿责任。

十、结算及付款时间、方式:

十一、违约责任:

(一)、在合同履行期内,若乙方更换钢材供应商,应事先通知甲方,并在更换之日起五日内偿清所欠甲方的钢材款,逾期不付清货款的,乙方每日应当按照未付金额的千分之三支付给甲方违约金;

(二)、乙方如未征得甲方书面同意,不能按合同规定的时间承付甲方的钢材款,每逾期一日乙方应当按照未付金额的千分之三付给甲方违约金;

(三)、甲方未经乙方书面同意,延迟送货,影响乙方工程进度,甲方应当赔付乙方所受的损失;损失无法计算的,每逾期一日,按照迟延送货的金额的千分之三计付;

(四)、合同履行中如因不可抗力致合同无法履行时,甲、乙双方均可解除本合同,并在对方解除合同通知到达之日起五日内结清已经交易的钢材款。逾期支付的,乙方应当每日按照未偿清金额的千分之三支付给甲方违约金;

十二、如需合同担保,双方另行签订担保合同,作为本合同附件。

十三、解决合同纠纷的方式:双方协商解决,协商不成的,双方均可向当地人民法院起诉。

十四、其它约定事项: 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字盖章即生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

[实用合同]工程材料买卖合同范本【规范版】(篇四)


合同可以让我们变得更好,因为它保障了我们的绝大多数合法利益,制定合同时要把每一条条款写清写细。施工合同是指双方在平等自愿、协商一致的基础上,订立的合法协议。施工合同的条款是履行合同的主要依据,那么,你平常有了解过施工合同的内容和种类吗?经过搜索和整理,小编为大家呈现“[实用合同]工程材料买卖合同范本【规范版】(篇四)”,希望能对您有所帮助,请收藏。

买方:_________________________________________(简称甲方)

法定代表人:___________________________________

身份证号码:___________________________________

电话:_________________________________________

地址:_________________________________________

卖方:_________________________________________(简称乙方)

法定代表人:___________________________________

身份证号码:___________________________________

电话:_________________________________________

地址:_________________________________________

根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规,为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,保障双方的利益,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方通过友好协商就__________材料(以下简称为货物)销售事宜协商订立本合同:

第一条、货物的基本情况

1、货物名称:___________________________________

2、商标:_______________________________________

3、规格型号:___________________________________

4、数量:_______________________________________

5、单价:_______________________________________

6、合计:人民币__________元(大写_________________元)

第二条、本合同签订后甲方增加销售量的,双方应当签订补充协议。未签订补充协议的,以甲方实际签收确认的货物数量为准,并按照约定的单价执行。

第三条、质量和包装要求

1、产品的技术和质量标准以经双方确认的订单为准。