房屋买卖合同正规版本11篇。

伴随着时间推移，社会不断的进步，合同成为人们保护自己的权益，我们愈发离不开合同了。遵守合同可以有效的维护社会治安的稳定性，怎样制定合法的正规合同呢？感谢您的阅读希望这篇文章能够对您的研究和学习有所帮助。

房屋买卖合同正规版本 篇1

房屋买卖合同正规版本

一、合同双方

本房屋买卖合同（以下简称“本合同”）是由甲方（卖方）和乙方（买方）根据自愿、平等的原则签订的合同，双方确保以下条款的履行。

二、房屋信息

（1）房屋详细地址：_______________

（2）房屋面积：_______________平方米

（3）房屋产权归属：_______________

（4）房屋现状描述：_______________

（5）其他需要补充说明的房屋信息：_______________

三、交易价格

本次房屋买卖的价格为_______________（大写：_______________），买卖双方确认以上价格为房屋的公正、合理价格。

四、付款方式

（1）首付：买方应在签订本合同时向卖方支付首付款人民币_______________元整（大写：_______________元整）。

（2）验房款：买方于_______________（日期）前需向卖方支付验房款人民币_______________元整（大写：_______________元整）。

（3）中间款：买方于_______________（日期）前需向卖方支付中间款人民币_______________元整（大写：_______________元整）。

（4）尾款：买方于在_______________（日期）前需向卖方支付尾款人民币_______________元整（大写：_______________元整）。

五、交接标准

（1）标准时间：房屋交付标准时间为本合同签订之日起_______________日内（买卖双方共同商定，买方应提前牵线好装修、改造等事宜）。

（2）交接地点：房屋交接地点为本合同第二条所列出的房屋详细地址。

（3）交接责任：双方在交接期间应充分沟通，确保交接完成后房屋保持原状。

六、违约责任

（1）买方应按期支付约定款项，如逾期支付，按日计算罚息。

（2）卖方应按期交付房屋，并在交房时将关键设施设备的使用方法及注意事项告知买方。

（3）除非本合同另有规定，在因交易而产生的所有税费、手续费以及产权证等相关证件的办理费用，均由买方承担。

（4）买卖双方若未按照本合同约定履行各自的义务，应依法承担相应的法律责任。

七、争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；如无法协商解决时，应提交杭州市_______________仲裁委员会按其仲裁规则仲裁。

八、补充约定

（1）本合同未尽事宜，由双方协商解决。

（2）本合同采取书面形式，通过正式签字盖章的形式生效。本合同一式两份，买卖双方各持一份，具有同等法律效力。

（3）本合同自_______________年_______________月_______________日起生效。

甲方（卖方）签字：_______________

乙方（买方）签字：_______________

签订日期：_______________

签订地点：_______________

房屋买卖合同正规版本 篇2

房屋买卖合同正规版本

一、合同双方

本合同的出卖人为__________，受让人为__________，出卖人、受让人均为合法的自然人或法人或其他组织，均有权在本合同项下签署、履行本合同。

二、房屋基本情况

（一）房屋基本情况：

房屋地址： ___________；

建筑面积： ___________；

房屋用途： ___________；

房屋所有权归属： ___________。

（二）权属基本情况：

房屋权属： ___________；

土地抵押情况： ___________。

（三）房屋结构情况：

房屋结构： ___________；

房屋建造年代： ___________；

房屋状况： ___________。

三、房屋价格及交付方式

（一）房屋价格：

房屋总价款： ___________；

首付金额： ___________；

贷款总额： ___________；

贷款方式： ___________。

（二）交割日期：

本合同自受让人支付首付款之日起算，__个工作日为约定的交割日期。

（三）交付方式：

1. 交付时间：本合同约定的交割日期。

2. 交付方式：出卖人在交割日前，将房屋及房屋产权证书等相关手续交付给受让人。

（四）过户手续：

1. 双方应当协商确定过户地点，并由双方共同承担过户费用；

2. 双方均应配合银行贷款的放款手续办理。

四、责任义务

（一）出卖人的义务：

1. 提供真实、准确的房屋信息，保证房屋所有权完整有效，并确保房屋不存在纠纷；

2. 将房屋交付给受让人；

3. 在交割时保证房屋及相关手续的合法有效，并接受有关权利的过户手续。

（二）受让人的义务：

1. 严格按照本合同约定的时间和方式支付房屋款项；

2. 在交割时确保所支付款项全部归出卖人所有；

3. 在交割日前提供房屋抵押贷款的放款手续办理。

五、违约责任

（一）如出卖人未能按照本合同约定的时间、方式将房屋交付给受让人，视为出卖人违约。

（二）如受让人未能按照本合同约定的时间、方式支付房屋款项，视为受让人违约。

（三）违约方应向对方支付违约金，违约金的数额为本合同约定的交易总价的10%。

六、合同争议解决方式

本合同的签订、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国相关法律法规。

七、其他

本合同共_______页，自双方签字盖章之日起执行。本合同一式二份，由出卖人和受让人各执一份。

出卖人（签字/盖章）：__________ 受让人（签字/盖章）：__________

签订日期：____年____月____日

房屋买卖合同正规版本 篇3

一、合同双方

卖方：（以下简称甲方）

买方：（以下简称乙方）

二、房屋基本情况

该房产地处（市、区）（街道）（小区/村），坐落在（楼、门牌）号，建筑面积为（）平方米，使用性质为（商业/住宅），权属证号为（）。

三、商品房交易价格及支付方式

房屋价款为人民币（大写）（小写）元整，甲方与乙方协商一致，由乙方以如下方式支付：

（1）首付款为人民币（大写）（小写）元整，于（）年（）月（）日前支付。

（2）剩余房屋价款为人民币（大写）（小写）元整，于（）年（）月（）日前一次性支付。

四、产权交易手续及费用

1. 甲方承诺所售房产系符合我国有关法律规定的商品房。

2. 甲方应向乙方提供全部产权交易所需证件、资料，包括不限于房屋权属证、身份证等。甲方应当保证所提供的文件及资料的真实性及完整性，并承担因其提供的不真实、不完整及不符合法律规定的任何责任。

3. 产权交易的所有相关费用由双方共同承担。具体包括：相关手续费、过户税等。

五、房屋用途及权利保障

1. 买卖双方约定房屋用途为居住用途。

2. 甲方应当保证房屋不存在有关行政机关或司法机关强制性征收、拆迁，没有欠缴物业费、公共维修基金等费用问题；保证房屋权属合法，不存在债务问题。

六、房屋交易的权利义务

1. 买卖双方应当在房屋交易合同签订之日起开始执行合同，并在规定的期限内履行各自的义务。如因一方未能履行合同所规定的义务导致交易失败，该方应当承担相应的违约责任。

2. 在本合同签订之前，如有任何机关对该房产有征地、改建、拆迁之事项，甲方应当及时告知乙方并退还已付资金。

七、违约责任

1. 若甲方未能在本合同规定的时间内将房屋交付给乙方，甲方应当依法承担违约责任。

2. 若乙方未能按照本合同的规定支付房屋购买价款，乙方应当依法承担违约责任。

八、争议解决

若买卖双方在履行本合同过程中发生争议，应当友好协商解决。如协商解决不成，应当提交当地仲裁机构，予以裁决。若提交仲裁不行，可向当地法院起诉。

九、本合同的生效、解除

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 在本合同有效期内，若因各种原因联结终止，一方有权通知对方终止本合同，终止后本合同失效。

本合同一式（两）份，甲、乙双方各执（一）份。

甲方（单位/个人）签字盖章：乙方（单位/个人）签字盖章：

签订日期： 年 月 日

房屋买卖合同正规版本 篇4

房屋买卖合同正规版本

房屋买卖合同是指买方和卖方就房屋交易达成一致共同签署的一份合同。它详细规定了双方的权利和义务，为保证交易的顺利进行起到了重要作用。下面将详细讲述房屋买卖合同的正规版样本。

一、合同的基本信息

本合同由买方和卖方共同签署，确认双方同意以以下方式进行房屋交易。买卖的房屋地址、面积、产权情况等基本信息应当明确标明于此。

二、房屋交易价格和方式

1.房屋交易价格：买方将支付给卖方的购房款金额，以人民币形式列明。卖方在接到购房款后应当提供完整的产权证明文件。

2.货币交易方式：买方应当在签订本合同之日起的15天内将全部购房款支付给卖方。双方确认收款方式并填写清楚。

三、房屋过户和产权交割

1.房屋过户：买方支付全部购房款后，在双方达成一致的时间和地点进行房屋产权过户手续。卖方应提供所有相关手续和文件，并承担产权过户所产生的费用。

2.房屋交割：房屋交割时间应在买方支付全部购房款后10个工作日内完成。交割时，卖方应确保房屋内部设施的正常运行，且房屋应处于良好状态。

四、房屋的质量和瑕疵担保

1.房屋质量保证：卖方保证所售房屋不存在重大质量问题，否则将承担相应责任，并按法律规定进行赔偿。

2.瑕疵担保：房屋瑕疵指交易过程中产生的一切由卖方造成的问题，包括但不限于装修不符合规范、漏水、电路故障等。如瑕疵问题出现，买方有权拒绝交房、要求修复或要求降价。

五、违约责任和争议解决

1.违约责任：任何一方违反合同规定，造成对方经济损失的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿经济损失等。

2.争议解决：双方发生争议时，应先友好协商解决。如协商不成，双方同意将争议交由当地仲裁机构进行处理。

六、合同的效力和其他条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有合同法律效力。

2.附件：本合同还包括附件，包括但不限于房屋买卖协议、产权证等。

七、合同终止和解除

1.双方一致同意终止合同，应签署解除合同书，并按合同规定进行解约手续。

2.任何一方严重违反合同规定，对方有权提出终止合同要求，并保留追究法律责任的权利。

八、其他条款

1.本合同的有效性、解释和履行依据中华人民共和国法律。

2.本合同未约定的事项，根据相关法律法规执行。

以上就是房屋买卖合同的正规版本，该版本详细描绘了买方和卖方在房屋交易过程中需要履行的权利和义务。合同的签订对于保证买卖双方权益、维护合法合规的交易过程具有重要意义。在日后房屋交易中，双方可按照该正规版本进行具体操作。

房屋买卖合同正规版本 篇5

房屋买卖合同正规版本

第一条 甲方必须是合法的房屋所有者，有全部的产权和使用权，并保证所售房屋没有司法裁定或者行政限制。

第二条 乙方确认所买房屋的使用性质和质量，对房屋本身及其附属设施、公共基础设施、周边环境、社会治安情况进行了充分的调查和了解。同时，乙方须对房屋所有权的真实性、合法性承担法律责任。

第三条 乙方承诺在此合同生效之日起十五天内付款完毕。在此期限内，甲方应保持房屋的原状。乙方未在截止日期前付款完毕的，甲方有权解除合同。

第四条 乙方在完成付款后，甲方应及时办理过户手续。交付房屋时，甲方应对房屋本身及其附属设施进行清点验收。

第五条 若房屋存在质量问题，乙方有权要求退货或者减价。甲方须及时与乙方协商，并在协商达成一致后对问题进行处理。

第六条 乙方应按规定向甲方支付房屋买卖款项，包括房屋单价、其他附加费用等。交付房屋时，甲方应提供合法的妥善保管过户材料等必要文件。

第七条 若任何一方因不履行合同而产生争议，双方应本着友好协商的精神解决。协商不成的，应向人民法院提起诉讼。

第八条 合同生效之前，本合同任何一方有权解除合同。但应提前以书面形式通知对方。合同生效后，未经双方协商一致同意，不得解除。

第九条 本合同生效后，除非遵循法律规定，否则本合同不可撤回、不可更改，凡违反者，按法律规定处理。

第十条 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。

房屋买卖合同是房屋买卖交易中最重要的合同。以上内容是房屋买卖合同正规版本的主题范文，包括了合同中主要的条款和内容，以保障双方权益，维护房屋买卖交易的正常进行，确保交易的合法性和安全性。在签订合同时，双方应认真核对合同条款，遵循法律规定，履行合同义务。同时，双方也应保持积极的沟通和合作，共同维护合同的顺利执行和买卖交易的顺利进行。

房屋买卖合同正规版本 篇6

房屋买卖合同

甲方（卖方）：

乙方（买方）：

鉴于甲方有一处房产，现甲、乙双方本着互惠互利的原则，经友好协商达成以下条款：

一、房产基本情况

房产地址：______________

房产面积：______________

土地所有权人：______________

房屋所有权人：______________

房产现状：______________

二、房屋买卖价格及支付方式

1、房屋买卖价格为人民币_____________元，（大写：_____________元）。

2、乙方将一次性支付房屋买卖价格，即在双方签署本合同后十个工作日内将全款支付至甲方指定的账户。

3、乙方异议期为三个工作日，在乙方接到房产证、土地证及有关房产的资料后，三个工作日内如乙方对房产权证有异议，乙方可挽回本合同。逾期即乙方默认接受本合同。

三、房屋过户及税费

1、房屋自然权的过户手续由双方共同办理，并由双方承担各自应缴纳的税费。

2、产权证的过户费用按双方现行规定按百分之二点七五计算，并由双方各自负担，其他相关费用按本合同规定承担。

四、房屋交付

1、自本合同签订之日起乙方即享有房屋的占有权，但甲方要求保留一定时间使用权，双方应协商解决。

2、如果甲方无此要求，则双方应在双方签字确认之后十个工作日内完成房屋交付。

五、房屋质量及保修

1、房屋出售时的质量及状况以委托评估机构的评估结论为准。

2、如出售的房屋质量问题在交房之前发生，甲方应及时通知乙方，并对问题进行修缮或赔偿。

六、房屋权属纠纷

1、如果因房屋权属纠纷造成的损失由甲方承担，甲方应立即补偿乙方全部损失，并承担因此造成的一切后果。

2、如果因乙方原因造成的权属纠纷或产生的一切损失由乙方自行承担并赔偿甲方相关损失。

七、违约责任

1、如甲方明知房屋权属问题，仍提供虚假材料骗取买方，甲方应对消费者进行赔偿，或由买方要求解除合同及赔偿损失。

2、如果甲方原因导致交房时未经过物业部门验收，存在安全隐患或房屋质量问题，乙方有权解除本合同并要求赔偿损失。

八、争议解决

1、双方在合同履行过程中如产生争议，应通过友好协商解决，如仍无法达成一致，应依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、本合同有效期为双方签署之日起两年，如果合同期满后有未收清账项的，双方应另行协商签订延期或补充合同。

甲方（签章）： 乙方（签章）：

本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

日期：______________

签署地点：______________

房屋买卖合同正规版本 篇7

房屋买卖合同正规版本

一、合同双方

买方：____________ 公民（身份证号码____________），住址____________，联系电话____________。

卖方：____________ 公民（身份证号码____________），住址____________，联系电话____________。

二、房屋基本情况

1.房屋坐落地点：____________。

2.权属状况：买方确认该房屋的所有权属于卖方。

3.房屋类别：该房屋属于_______。

4.房屋用途：该房屋适用于居住/商业/办公等用途。

5.建筑面积：该房屋建筑面积为_______平方米。

三、房屋交易价格

1.交易价格：该房屋买卖价格为____________元人民币。

2.付款方式：买方应在签署本合同后10个工作日内将全部购房款支付给卖方或其指定的银行账户。

四、交易流程

1.房屋交付：买卖双方应于本合同签订之日起15个工作日内完成房屋过户手续，并在过户当日向卖方支付全部购房款。

2.物业转移：买方自房屋交付之日起，应自行办理房屋所在小区物业管理服务中心的物业转移手续。

3.税务处理：本交易所涉及的各项税费由双方按照国家有关税收政策自行承担，如因双方未能及时支付相关税费，造成的一切后果均由未支付方自行承担。

五、违约处理

1.如因卖方原因无法按照本合同约定交付房屋，按照法律规定赔偿买方因此遭受的经济损失。

2.如因买方原因无法按照本合同约定支付购房款，应按照法律规定赔偿卖方因此遭受的经济损失。

六、法律责任

1.本合同项下的一切争议，由卖方所在地法院管辖。

2.买卖双方应遵守国家相关法律法规，如违反有关法律法规造成的一切后果由违约方承担。

本合同一式两份，买卖双方各持一份签字并加盖个人印章。

签署日期：年 月 日

买方（签字/盖章）： ___________________

卖方（签字/盖章）： ___________________

附件：房屋证书副本1份

产权证1份

房屋卖方身份证明1份

房屋买方身份证明1份

房屋买卖合同正规版本 篇8

房屋买卖合同正规版本

一、合同的目的和基本条款

1.1 合同的目的

本合同系根据中华人民共和国《合同法》和有关法律、法规、规章的规定，由买方与卖方协商订立，为确定双方之间的权利和义务，保障双方的合法权益，维护市场秩序，促进社会经济发展而签订的。

1.2合同的基本条款

1.2.1合同标的

买方与卖方已就下列标的物的买卖达成一致：（写明房产地址、房产面积、确权情况等基本信息）

1.2.2交付的时间和方式

1.2.2.1交付时间

卖方应自合同签订之日起（包括本日）满足以下条件，在满足以下条件的情况下，房屋所有权转移登记手续完成的当日作为本合同规定的交付时间：

1）与本合同有关的所有权归属、面积等情况全部确认;

2）该房屋所有权归属清晰，并提供完整的证明文件；

3）双方应当共同到有关部门进行合同载明交易的公证或备案;

4）卖方已将房屋及有关设施的情况告知买方且交付相关证明文件；

5）交付的房屋必须符合国家规定的有关安全、环保、质量等法律法规的要求。

1.2.2.2交付方式

卖方应当将该标的物处物主权利转移的全部程序办理完毕后，将房屋的物权证、购房合同、居民身份证和有效证件等相关证明材料出具给买方，由买方确认后进行的。

1.2.3交易价格及付款方式

1.2.3.1交易价格

买方向卖方支付的全部房款为（注明金额，以数字和中文写出）。房款已全部如数支付至卖方在约定银行账户内，卖方同意在本合同规定的时间内办理所有权转移登记手续，并在一日内将该房款支付给卖方。

1.2.3.2付款方式

买方向卖方支付的全部房款以线下转账、银行转账和现金支付付款需要协议签署。

1.3其他主要条款

1.3.1 保证

卖方保证其有产权的完整无缺性及该标的物质量、性能符合国家有关标准，且没有被查封、冻结、抵押、保留所有权等限制。

买方保证所购房屋的用途合法，并符合国家法律法规及市政规定。买方还需承担因违规用途造成的法律责任。

1.3.2 违约及补偿

1.3.2.1 如果买方不能按照本合同的规定在规定的时间支付全部房款，卖方有权收回该标的物，并扣留买方所支付的预售价款，同时赔偿卖方因此而产生的实际经济损失。

1.3.2.2卖方如不按照本合同的规定在规定的时间内办理所有权转移登记手续，应按照每天千分之一的比例向买方支付违约金。

二、合同的补充和解释

2.1 合同不可撤销

除法律、法规、规章另有规定外，本合同一经签署即不可撤销。

2.2合同如有与上述规定不一致的内容，请以本合同为准。

2.3本合同如有疑义，由双方协商解决。如协商不成，均可向与本合同签订地所在地人民法院提起诉讼。

2.4本合同自双方签字盖章之日起生效，不得抵押、转让或让与第三方。

2.5未尽事项参考《房屋买卖合同》相关法律条例。

以上是房屋买卖合同的正规版本，该版本针对房屋买卖的流程及相关法律法规进行明确，从而保障了双方的权利和利益。在签订房屋买卖合同时，人们应该关注到该合同的内容，特别是各条款的约定是否有利于自己，同时，遵守合同规定是最基本的行业信仰。

房屋买卖合同正规版本 篇9

房屋买卖合同正规版本

合同编号：（待填）

出卖人（甲方）：（待填）

收购人（乙方）：（待填）

地 址：（待填）

因（待填）原因，甲乙双方在遵守法律法规、平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，经协商一致，签订本合同，共同遵守和履行。

第一条 房屋交易情况

房屋坐落地址为（待填）（以下简称该房地产），出售面积为（待填）平方米（以下简称该房屋）。该房屋产权证编号为（待填），登记机关是（待填），房屋权证编号为（待填）。该房屋目前为甲方所有，在本合同中，甲方同意按合同约定将该房屋出售给乙方。

第二条 房屋交易价格

1、该房屋的交易价格为（待填）元，总价款以最终的产权登记价格为准。

2、该房屋的交易价格由乙方全额支付至甲方账户。甲方同意在买卖双方签订本合同30日内办理房屋的过户、工商税务登记及转让，过户手续费承担方为乙方。

3、该房屋交付日期发生在房屋交接前。该房屋产权证上注明的最后交易价格为（待填）元，该价格为实际交易价格。若操作房屋过户前户口不在本市区，产权登记应提供和符合相关规定、文件的操作流程和相应的文件。

第三条 房屋交付及效力

1、该房屋的交付时间双方应在本合同中约定，如有未约定应以交付当日的约定为准。

2、该房屋交付应满足以下条件：

（1）交付当日，房屋在结构方面、水电气设备、地上及墙面的装修、窗户玻璃和门框状况等方面处于正常状态。

（2）房屋在对外卫生间、厨房及附属设施等的卫生状态良好，厨房排油烟设施清洗干净。

（3）在该房屋符合交付条件，甲方应将房屋产权证，房屋权证代表该房屋的所有产权证书移交给乙方，乙方对接过户方案符合规定，通过登记，转移产权。

3、该房屋交付应以甲方验房后，乙方验房符合要求后，确认交付文件等条件达成后，房屋产权证书，房屋权证交付完成，产权签证应在买卖双方同意的手续费用的进程中办理。

第四条 房屋税费承担

1、该房屋的交易税费由买方自行承担，甲方负责办理房屋交付只应当缴纳的税款和过户手续费。

2、交易达成在本合同生效之前，因税管机关改革政策变动，以及法律法规、主管部门规定的其他税费科目及标准发生变化，造成买方的交易费用增加的，费用的增加由买方承担。

第五条 房屋质量保证及维修

1、该房屋质量保证期从交付之日起，连续保证（待填）个月。

2、该房屋质量保证期内，如发现房屋材料质量问题，或者房屋结构、交付标准不符合相关规定，导致房屋无法正常居住，乙方应当及时告知甲方，并将房屋瑕疵向甲方核实，核实后将瑕疵部分更换或维修。

3、该房屋质量保证期结束后，甲方不再承担对房屋质量的担保，但甲方承诺在不少于（待填）年的合理时间范围内对房屋结构、基础等方面提供必要的技术指导。

第六条 合同的生效与解除

1、该合同自双方签订合同之日起生效。

2、若因不可抗力因素影响房屋交易无法完成，双方应协商解决；如真正由甲方原因，乙方可以自本合同签订之日起30天内解除合同，甲方在签订合同违反合同条款下将被未经通知处罚并承担所有费用。

第七条 其它条款

1、本合同未尽事宜，按照国家法律法规相关规范并以双方协商一致的原则确定。

2、双方应全文认真阅读和理解此合同，如双方有不符合国法及相关监管部门审批流程要求或漏洞情况，则双方应协商处理。

3、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，如有争议以法律赋予的方式解决。

（以下无正文）

房屋买卖合同正规版本 篇10

原告，_______________

住址，_______________

身份证号码，_______________

被告，_______________

住址，_______________

身份证号码，_______________

诉讼请求，_______________

风险提示，_______________

诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。

另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说“赔偿原告的一切损失”之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。

1、判令被告向原告支付逾期交房违约金_______________元及其自___________年___________月__________日至实际支付之日的利息，暂计至___________年___________月__________日为___________元，以上合计_______________元;

2、判令被告承担本案诉讼费用。

事实与理由，_______________

风险提示，_______________

诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。

___________年___________月__________日，原告与被告签订了编号为_______________的商品房预售合同。根据该合同的约定，被告应在___________年___________月__________日前向原告交付房屋，否则需向原告支付逾期交房的违约金;违约金自约定的交房期限届满之次日起至实际交付之日止，依原告全部已付款的万分之__________按日计算，并于实际交房之日起_______________内向原告支付。

___________年___________月__________日，原告向被告支付了全部购房款，但是被告未按照合同约定时间交付房屋。___________年___________月__________日，原告与被告签订了补充协议，被告承诺在___________年___________月__________日前交付房屋。据此协议，被告逾期交房的违约金仍按商品房预售合同中约定的交房日期即___________年___________月__________日之次日起计算。

___________年___________月__________日，被告向原告发出了关于推迟交房的致歉信。在该致歉信中，被告明确说明，“我司将严格依照与您签署的___________市商品房预售合同约定的方式向您支付违约金”。直到___________年___________月__________日，被告方将商品房预售合同项下的房屋交付给原告。

根据被告逾期交付房屋的事实以及双方关于违约金的约定，被告应当向原告支付自___________年___________月__________日起至___________年___________月__________日止的违约金及其利息。被告在实际交付房屋之日_______________日内未向原告支付违约金。原告多次要求被告支付违约金，被告始终不支付。___________年___________月__________日，原告委托律师向被告发出律师函，被告签收后仍不向原告支付违约金。

综上所述，为维护合法权益，原告根据我国法律的相关规定，向贵院提起诉讼，恳请贵院支持原告的诉讼请求。

此致

________________人民法院

起诉人(签字)，___________

___________年___________月__________日

房屋买卖合同正规版本 篇11

房屋买卖合同的正规版本是公认的文本，它明确规定了买卖双方各自的权利和义务，保障了房屋买卖交易的合法性和有效性。下面将会就此主题展开详细论述。

一、房屋买卖合同的定义及意义

房屋买卖合同是指买卖双方按照法律规定所签署的一份文本，其目的是为了在买卖双方之间确立房屋买卖关系，明确约定房屋的转让、价格、付款方式等重要条款。房屋买卖合同具有以下意义：

1.明确双方权利义务，保障合法权益。

房屋买卖合同明确了买卖双方各自的权利和义务，包括房屋的所有权、房屋交付的时间和地点、价款的支付方式及期限等内容。在签署合同之前，双方需要对合同中的条款进行认真核对，确保互相了解，从而实现买卖交易关系的公正合法。

2.规范房屋买卖交易行为，促进市场健康发展。

房屋买卖合同规范了买卖双方的行为，强调了合法性和合规性，在房地产市场中起到了重要的规范作用。同时，房屋买卖合同的存在也促进了市场的健康发展，为房地产市场的秩序维护和规范提供了必要的法律支持。

3.保护买卖双方的合法权益，维护市场的公平性。

房屋买卖合同的目的是保证买卖双方的合法权益，维护市场的公平性。在签署合同时，双方需严格按照合同中的内容执行，任何一方违反合同的规定，都将承担相应的法律责任。因此，房屋买卖合同是维护市场公平、促进市场稳定的重要保障。

二、房屋买卖合同的主要内容

1.房屋的名称、地址、性质和权利状况等。

在房屋买卖合同中，必须清楚明确地注明房屋的名称、地址、性质和权利状况等信息。如房屋所有权及使用权情况、有无产权纠纷、房屋是否抵押等。

2.房屋的意向出售价格及交付方式。

在房屋买卖合同中，必须包含双方达成的房屋出售价格和付款方式。采用一次性付款、分期付款、按揭贷款等方式的约定，需明确规定还款期限、利率及罚息等细节。

3.房屋交付时间和方式。

房屋买卖合同中，必须明确规定交付时间和方式。双方必须协商好交付时间和方式，以确保交易能够顺利完成。

4.其他条款。

除以上主要条款外，房屋买卖合同中还包括其他一些约定，如房屋转让的附带条件、交易方要求的其他条款等。这些细节都必须在合同中明确规定，并要求双方认真核对。这样才能避免在后续交易中发生任何意外。

三、房屋买卖合同的签订条件和注意事项

1.买卖双方必须具备完全的民事行为能力，并在合同签订当时亲自签署。

2.买卖合同的内容必须符合法律的规定，不能违反法律法规或影响第三人的利益。

3.买卖合同的书写应该规范、清晰、简洁，符合法律要求。

4.买卖双方应该在签订合同前，详细核对买卖物的名称、数量、质量等信息。对于不能清楚标记的部分需要说明清楚。

5.不得违反国家法律法规和政策，不得通过假借买卖行为牟取不正当利益。

6.在签订合同前，买卖双方要仔细阅读合同，必要时可以请律师或专业代理人进行咨询。

总之，房屋买卖合同是一份重要的法律文件，它规范了房屋买卖的行为和事项，保障了买卖双方的合法权益。因此，在签订合同时，双方应该特别注意合同条款的约定和执行，确保交易的顺利完成。