门购销协议基础版。

买卖市场交易云谲波诡的变化，随着社会的发展，人们认知水平的提高，相信很多的人都会用到买卖合同，合同是一种平等的民事主体之间依据法律法规而定的协议，签订合同可以约束当事人认真履行合同内容，保证双方诚信交易。你是否正在寻找有关买卖合同的模板呢？下面是小编精心为您整理的“门购销协议基础版”，欢迎大家阅读，希望对大家有所帮助。

甲方：xxx有限公司

乙方： xxx有限公司

经甲、乙双方共同协商，现就本溪市石桥子红旗社区购销楼宇门事项，双方达成以下协议：

一：甲方要求：

1：甲方购货标准

A、 花型：参考ZX-805

B、 C、 规格：1970×1270

D、

E、 框型：大边型

F、 楼宇门数量：

G、 楼宇门单价：元/樘（元/m2）

2：甲方付款方式

楼宇门货款的总额订金30%，楼宇门进入工地时，甲方需付余下门款的总额50%，安装完毕经验收合格后付清全部余款，保修期为一年。 二：甲方要求乙方必须保证产品质量，质量标准由检测部门确认并出具检验报告，要有产品合格证。如因产品质量出现问题而导致的一切后果损失均由乙方承担，乙方应及时予以妥善处理。

三：甲方购买楼宇门要求乙方送到工地，乙方必须保证楼宇门供应，如果供应不上造成一切后果由乙方负责。

四：供货日期：20xx年9月20日至20xx年10月25日前

五：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，至合同签订之日起生效，双方共同信守。

甲方：xxx有限公司

乙方：xxx有限公司

（盖章） （盖章）

日期：20xx年9月19日

延伸阅读

公司订立购销协议基础版

在进行买卖时需要注意很多细节，但是有很多人都忽视买卖合同的存在。签订合同可以为日后解决争议提供依据，签订买卖合同的时候一般都涉及到很大金额的买卖。那么你知道买卖合同都有哪些内容呢？下面的内容是小编为大家整理的公司订立购销协议基础版，仅供参考，希望能为您提供参考！

答辩人：

地址：

代理人：

被答辩人：

地址：

答辩人就被答辩人诉请的购销合同纠纷一案提供如下答辩意见：

答辩事项：

答辩人已经按照双方签订的《预拌商品混凝土购销合同》所确定的付款方式支付了相应款项，但涉案工程因发包人______房地产开*有限公司(以下简称“______公司”欠付答辩人巨额工程款，目前，答辩人已将______公司诉至______省高级人民法院，该案目前正在审理之中。

法院应当将______公司追加为本案被告，在其欠付答辩人工程款的范围内对被答辩人承担相应责任。

事实与理由：

一、答辩人已经按照合同约定足额支付了相应款项，不存在违约，合同约定的支付余款的付款条件未成就。

答辩人与被答辩人签订的《预拌商品混凝土购销合同》第五条商品混凝土付款方式和期限约定“工程施工至框架十五层，甲方开始支付已结算工程量的______%工程款，十五层后按月进度的______%支付，余款在工程竣工验收合格后一次性付清。”

即使按照被答辩人所称的合同总值______万元，答辩人已经向被答辩人支付商品混凝土款______万元，已付款比例占合同总额为______%，已超过合同约定的“工程施工至框架十五层，甲方开始支付已结算工程量的______%工程款”;答辩人已遵守合同的约定，履行了约定的付款义务。

至于余款，合同约定“在工程竣工验收合格”后支付，目前该工程只是主体工程完工，尚未完成室内安装等工程，工程并未进行竣工验收，因此并不符合“余款在工程竣工验收合格后一次性付清”的付款条件。

二、涉案工程发包人______公司应当在欠付答辩人的工程款范围内向被答辩人承担相应的付款责任。

因工程发包人新利*公司欠付答辩人巨额工程款______亿元，工程自______年______月______日起不得已停工，答辩人就工程款追偿纠纷将新利*公司诉至______省高级人民法院，目前该案正在审理之中。

鉴于由于______公司的原因致使工程停工，且导致工程不能按期竣工验收，从而也导致答辩人无法对被答辩人支付剩余款项，建议法院追加______公司为本案被告，在其欠付答辩人工程款的范围内向被答辩人承担相应责任。

综上，答辩人与被答辩人权利义务关系明确，但合同约定的付款条件并未成就，因此请求法院驳回原告的诉讼请求。

或者为尽快化解本案当事人之间的矛盾，答辩人也请求法院将涉案工程的发包人______公司追加为被告，由______公司在欠付答辩人的工程款范围内承担相应的付款责任。

此致

______县人民法院

答辩人：______

______年______月______日

附：答辩书副本_____份;

证据材料______份。

[实用合同]门购销协议(篇一)

我们在人生当中很多时候都在进行买卖交易，但是有很少的时候会签订买卖合同。签订合同可以让双方更加的信任，依据各种交易不同，签订合同时间略有差异。一份规范的买卖合同应该是怎样的呢？小编经过搜集和处理，为您提供[实用合同]门购销协议(篇一)，供您参考，希望能够帮助到大家。

甲方（需方）：

乙方（供方）：

甲方因汽车文化村特种车辆交易市场工程需要，向乙方采购所需电动伸缩门。依据《中华人民共和国合同法》及相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：无锡高力国际汽车文化村特种车辆交易市场

2.工程地点：无锡市惠山区金惠路与惠源路交界处

二、数量及总价如下表

品名

规格

数量（台）

单价（元/台）

合计（元）

电动伸缩门（10米长）

25×38×0.8门高1.7米

1

5600

5600

总价

暂定为五仟陆佰元整（￥5600.00元）

以上价格含货款、运输费、税金、安装调试费等相关费用，单价一次性包死，不作任何调整。

三、质量要求

1．电动伸缩门的强度、质量必须符合国家相关规定和合同约定。

2．电动伸缩门不锈钢管材（厚度为0.8㎜）表面洁净色泽均匀，无凹陷、裂缝，管材连接牢固无松动，如出现以上质量问题，甲方有权拒收。

3．电动伸缩门保修1年，电机保修3年，在保修期内出现质量问题，乙方在接到甲方通知24小时内免费上门维修（人为因素非质量问题收取相应费用）。

四、付款方式

安装结束验收合格后付合同总价的90％，余款10％为质保金。

五、供货地点和交货期限

1．供货地点为无锡高力国际汽车文化村特种车辆交易市场工地。地址：无锡市惠山区金惠路与惠源路交界处。

2．乙方接甲方通知后4日内安装调试完毕。逾期视为乙方违约，并向甲方支付1000元/天作为工程进度损失费。

六、其它事项

1．混凝土材料由甲方提供，乙方负责施工。

2．其他未尽事项，双方协商解决。

3．本合同自签订盖章之日起生效。

4．本合同一式肆份，双方各执贰份。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

签订时间：签订时间：

今日协议: 门购销协议(写作示例)

在我们的生活中，当我们进行买卖时，但是有很多人都忽视买卖合同的存在。签订合同可以便于双方协调配合，签订买卖合同的时候一般都涉及到很大金额的买卖。那么你有没有了解过买卖合同呢？下面是由小编为大家整理的“今日协议: 门购销协议(写作示例)”，仅供参考，大家一起来看看吧。

需方： 合同编号：供方： 签订地点：

二、质量要求、技术标准：按需供双方协商图纸（及20xx-12-3日制作的样板门）制作，签约前图纸需供需双方签字确认（图纸见附件），需方负责提供不锈钢装饰门表面皮革及闭门器，供方负责安装。 需方按样板门标准验收。此不锈钢装饰门不具备防火、防毒、隔音等功效。供方不承担相应法律责任。

三、交（提）货地点和方式：

四、运输方式和费用负担：由供方负担。

五、包装标准、包装物的供应与回收：供方自行包装及回收。

六、验收标准、方法及提出异议期限：按需方所提供的经供需双方签字确认图纸及样板门标准验收，供方安装完成后三日内由需方公司负责验收，如果安装完成后三个工作日内需方没

有提出异议 ，则视为验收合格。

七、结算方式及期限：以支票或现金方式支付；合同签定后当日预付三万元合同款，不锈钢装饰门在制作完成并送到需方工地，需方再支付进度款五万元；供方安装验收通过后，三个工作日内需方向供方支付至合同总款的95%，剩余5%合同款需方在验收通过后三个月内向

供方全额支付。

八、资料文件：提供相关技术资料及检验合格证。 需方需向供方提供送货进场及安装所需相关手续，并保证供方顺利进行安装。如因需方不锈钢门套原因导致不锈钢装饰门安装不能

达到需方验收标准，所需一切费用及责任由需方承担。

九、特别说明、

1： 现需方已安装好的不锈钢门套出现下列问题：

①：不锈钢门套出现上、下内空尺寸不相等，最大差距为8㎜； ②：不锈钢门套两边不垂直；最大差距为10㎜；③：不锈钢门套与水平线的距离不相等；最大差距为70㎜；

2： 以上不锈钢门套出现的问题会使不锈钢装饰门安装好后出现下列问题：

①：不锈钢装饰门与不锈钢门套的缝隙不相等； ②：不锈钢装饰门与不锈钢门套上方间距不相等及不垂直； ③：不锈钢装饰门与地面留空缝隙不相等；

十、违约责任：供方不能按时到货每日按合同总金额的0.1%处违约金，需方如不按本合同第七

款付款，每日按合同总金额的0.1%处违约金。 十一、仲裁或诉讼地区： 十二、解决合同纠纷的方式：供需双方因履行合同发生争议，首先应友好协商解决，协商不成

提交仲裁委员会（或法院）仲裁。 十三、其他约定事项：本合同一式二份，需方一份，供方一份，自双方法定代表人或其授权代

表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。十四：未尽事宜，双方协商解决。

月度协议精选: 门购销合同(篇五)

买卖市场交易风云变幻，随着社会的发展，人们认知水平的提高，相信很多的人都会用到买卖合同，合同是一种民事法律行为，是当事人协商一致的文件，签订合同可以保障当事双方的利益，避免不必要的口舌之争。你知道如何撰写一份全面的买卖合同吗？小编特地为您收集整理“月度协议精选: 门购销合同(篇五)”，希望能为您提供更多的参考。

(合同编号：0918-

1)需方单位：(简称甲方)：

供应单位：(简称乙方)：

为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，根据采购项目招标结果及相关招投标文件，订阅本合同，供双方共同遵守：

一、产品参数如下：

二、进场交货时间、地点：

1、进场交货时间：________年____月____日;

2、交货地点：公司生产部扩建现场

三、质量要求、材质配件及验收标准：

1、乙方提供产品必须符合国标gb175XXXX1998《防盗安全门通用技术条件》;

2、乙方必须提供《产品合格证》、《检测报告》、《产品保修单》等相关资料及其他相应手续，乙方保证防盗门通过有关部门验收，验收费用由乙方承担;

3、防盗门安装完毕后，甲方根据本合同质量要求进行验收，验收合格后正式移交给甲方，货到工地至安装完成期间由乙方负责保管;

4、材质配件要求：门扇、门框均采用c覆塑钢板颜色为黑胡桃，门里外要同色，采用沙钢执手及量子多点锁具，采用暗铰链，门扇内填充聚氨脂发泡，门扇配窥镜(猫眼)，在窥镜上方预留门牌位置。

四、运输方式及费用：乙方负责产品运输至甲方工地，运输费用由乙方负责。

五、安装施工条件：

1、乙方负责防盗门安装且在到货现场施工条件具备情况下一周内安装完毕，乙方必须按要求施工保质保量;

2、甲方必须无偿提供乙方使用人货电梯或其他垂直运输机械，无偿使用电源，安装时甲方应提供各楼层建筑标高线，门框前后控制点，

门框与砖墙间隙的水泥砂浆塞缝由甲方负责，乙方负责门框内灌浆，门框灌浆所用水泥由甲方无偿提供;

3、乙方施工人员必须服从甲方工地有关安全管理规章制度。

六、付款方式：合同签订后安装完毕一次性支付清。

七、违约责任：

1、乙方如未按合同规定日期交货，甲方未按合同规定日期付款;

2、乙方若因产品的品种、规格、数量、质量不符合本合同要求，应负责维修、更换、并赔偿甲方损失，若因甲方原因造成退货及其他损失由甲方负责并赔偿乙方损失。

八、其他约定事项：

1、产品保修期：产品保修期为验收合格交付使用后完后________年;

2、乙方负责按批调换经业主装修后的防盗门锁芯，但甲方应负责提供原装完整钥匙，如缺壹把钥匙乙方则不予调换;

3、本合同签订后，在合同有效期内甲、乙双方所有商定的与本合同有关的文件，如补充协议等具有同等法律效力。

九、合同生效、终止及争议解决方式：

1、本合同经双方当事人签字盖章后生效，并不因人事变动而影响本合同的权利义务;

2、如果合同双方产生争议，应根据《合同法》协商解决，协商不成，由甲方所在地福州仲裁委员会裁决;

3、同在双方履行完义务后自然终止。

十、附则：

1、本采购项目的招标文件、中标通知、乙方投标文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任;

2、本合同一式三份，甲方财务部、甲方采购部、乙方各执一份;

3、合同自签订之日起生效。

买方(甲方)：卖方(乙方)：

签章：签章：

法人代表(授权人)：法人代表(授权人)：

经办人：经办人：

联系电话：18联系电话：

开户行：华开户行：

开户帐号：开户帐号：

公司地址：株公司地址：

[热搜协议]门购销合同模板写作范例

买卖市场交易日新月异的变化，随着社会发展，法律法规的完善，大家在买卖的程中都需要用到合同，买卖合同是买卖双方之间民事关系的一种协议，当双方处于一种不信任的状态时签订合同就有了法律依靠。你知道什么样的买卖合同才是规范的吗？急您所急，小编为朋友们了收集和编辑了“[热搜协议]门购销合同模板写作范例”，欢迎您参考，希望对您有所助益！

门购销合同范文1

订购方： (以下称甲方)

承揽方： (以下称乙方)

乙方承接甲方开发的 项目防盗门及车库门的制作、安装，经双本着公平、公正、平等自愿的原则经友好协商，现就有关事宜签订如下协议：

一、承揽内容、数量、质量、价格：

1、工程地点：

2、加工数量、价格、规格及要求：

暂定总计价款为人民币 元( 元整)。以上价格包含制作、运输、安装(含发泡剂、密封胶等安装辅材、门框灌砼等)、调试、检测、消防验收、售后服务及税金等相关一切费用。

3、质量要求、材质配件及验收标准

1)、乙方提供产品必须符合国标GB17565---1998《防盗安全门通用技术条件》。

2)、乙方必须提供《产品合格证》、《检测报告》、《产品保修单》等相关资料及其他相应手续，乙方保证防盗门通过有关部门验收，验收费用由乙方承担。

4、进场交货时间：20xx年 月 日

5、保修及维护

对所订购的各类门保修期一年，保修期从相关主管部门验收合格并签字之日起计算，保修维护响应时间6个小时，若乙方不能及时维修，甲方有权委托第三方代修，所支出费用由保证金内扣除。

二、付款方式及验收标准

1、产品进场交货，经甲方确认后，支付总价款的 %

2、乙方安装完毕后支付总价款的 %。

3、经相关部门验收合格后30日内支付总价款的 %。

4、余5%作为保修款，保修期满后无质量问题一次性付清剩余款项。

5、产品进场时须携带产品合格证、出厂证明书及施工所在地技术监督部门出据的产品合格检验报告，消防部门出据消防防火等级合格证，同时必须达到承揽方报价时质量标准和技术要求。

6、价款按实际面积计算。

7、乙方提供等额税务发票后甲方方能付款。

三、交付方式

乙方自行组织包装、运输直至送达工地卸车,相关费用自理。

四、工程工期

本工程施工工期必须在保证工程质量前提下按甲方指定的工期完成，产品于20xx年 月 日前进场。车库门于20xx年 月 日前安装完毕，防盗门于20xx年 月 日前安装完毕。甲方如调整工期，需提前告知乙方。非甲方原因，乙方超出甲方约定进场时间及工期每延期一天按500元处罚。

五、双方责任

1、甲方责任：

1)全面履行合同，确保乙方正常施工。

2)甲方按时支付工程款，提供乙方要求的有关本工程的技术资料,提供安装所需电源，负责施工现场的组织协调工作。

3) 督促乙方做好安全管理，文明施工。

2、乙方责任

1) 按合同约定保质保量、准时供货，对不合要求的产品应及时更换。

2) 全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期的合同要求，确保正常施工。

3) 现场安装人员服从甲方、监理指挥和管理。

4) 服从甲方现场有关部门和职能人员的监督管理。

5) 因乙方原因造成的质量事故，乙方必须无条件按订货方合同的要求返工至合格，并承担由此产生的全部施工增加费用。

6) 违反上述约定，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

7) 负责自身材料的安全保卫及对其他工程成品和半成品的保护。

六、合同争议：

在履行合同过程中发生纠纷，双方应协商解决或请有关部门调解，一方不愿协商、调解或调解不成，向甲方所在地人民法院起诉。

七、安全生产，文明施工

乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理，遵守安全生产操作规程， 并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。

八、其他事项：

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，由双方当事人签字、盖章之日生效，工程款结清之日失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

门购销合同范文2

需方：（以下简称甲方） 需方：(以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 嘉华国际小区二期防火门 的购销事项协商一致，订立本合同。

第一条 合同概况

1、工程名称： 沁阳市嘉华国际小区二期 (全称) 2、工程地点： 沁阳市建设路与文化路交叉口

第二条、单价及结算方式：防火门单价为330元/平方米，工程量以实际现场测量的面积为准。

第三条 、质量标准：所供防火门必须与图纸设计要求一致(与所提供的样品一致)，产品必须符合国家标准，需提供产品的出厂合格证、检测报告、厂家的生产许可证(复印件)、供方的营业执照副本(复印件)、税务登记证(复印件)，并加盖供方单位公章。

第四条 、供方对质量负责的条件及期限：质保期为安装完成验收合格后12个月。

第五条 、包装标准：包装必须确保货物运抵现场时完好无损。 第六条 、交(提)货方式、地点及时间：按需方的要求按时运至工地现场。

第七条 、运输方式及到达站(港)和费用负担：汽车运输，费用由供方承担。

第八条 、检验标准、验收方法：

1、供方产品进场时必须由需方指定的材料员 管宇斌 验收并开具收条。

2、按防火门现行的国家标准、行业标准及供方提供的经需方确认的样品验收

第九条、付款方式：

货物运至工地现场安装完成后，由需方组织监理、施工方验收合格后支付总货款的百分之80，剩余总货款的百分之20作为质保金，一年后付清。

第十条、 本合同解除的条件：供方的供货质量、时间未符合合同约定，需方有权解除合同,并追究供方的违约责任。

第十一条、 违约责任：

1、供方未按合同约定供货，每超过一天按所供产品金额的万分之四赔偿给需方;超过5天不能交货的，供方应按合同总价的5%赔偿给需方，需方有权解除合同。

2、需方未按合同约定付款，供方有权停止供货，并按实际所欠货款每天赔偿万分之四给供方。

第十二条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十三条 本合同壹式 贰 份，供方 壹 份，需方 壹 份，本合同自双方签订之日起生效。

第十四条、 其他约定事项：

1、防火门进场后按国家相关标准进行检测，检测费用由供方承担。负责指导防火门安装、检验等技术服务工作。

2、供方必须遵守需方质量/环境/职业健康安全管理体系的相关规定，供方人员进入施工现场必须遵守需方现场的各种规章制度，因供方原因或产品质量问题造成的事故由供方自行承担，并承担由此给需方造成的一切损失。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

门购销合同范文3

需方： (以下简称甲方)

供方： (以下简称乙方)

甲方现将 工程防盗门及防火防盗门加工制造及安装工程项目委托给乙方承包施工，为明确双方责任与义务特订立本协议以便共同遵守。

一、工程名称：

二、承包范围：

负责防盗门的加工制作、安装

三、防盗门及防火门工程造价

四、产品及安装质量

1、产品验收以供方提供的样品及安装样板质量验收为准。产品质量保修期壹年，产品保修期从本项目工程竣工验收之日起计算(人为因素除外)。

2、乙方产品质量承诺如下：

①乙方产品质量采用材料必须达到约定条件的规定，锁具、备件配置符合需方要求，并在安装前出具相关部门的资质证书给甲方备案。

②安装质量必须符合国家现行质量验收标准要求。

③工程质量及产品不合格乙方必须无条件返工或退货，由此所发生的工料及其它损失乙方自负。

五、交货时间及要求

1、乙方安装时间应符合甲方的施工计划，并将门运到施工现场。

2、产品包装材料乙方自行回收。

六、甲乙双方责任 甲方责任：

1、提供乙方施工场地及施工所需水电。

2、粉刷、灌浆甲方责任。 乙方责任：

1、接受甲方管理，按甲方的安全文明标化施工要求清理场地。

2、自负工程安装工具、量具、材料及工人生活日用品。

3、在本工程没有安装完结之前，负责施工过程中的成品保护。

4、自行负责施工人员的安全施工，发生安全事故乙方自负。

七、验收标准、方法及提出异议期限

以双方认可的样品门及工程质量验收为准，乙方安装完毕后，甲方组织验收，竣工验收后15日内未提出质量异议，视为产品质量验收合格。(备注：本产品不负责包验收，但负责提供有效证件及合格产品。)

八、付款方式

1、合同签订生效之日支付定金 ，产品到工地即支付 ，安装完毕内部验收合格后支付 ，余款三个月内一次付清全款。

2、本工程款项由甲方按乙方的正式发票金额以汇款方式支付给乙方结算。

九、违约责任

1、乙方未按照甲方要求履行供货或安装义务，甲方有权拒绝支付乙方货款，并每违约一次，要求乙方支付500元的违约金。

2、若甲方未按时支付货款，乙方有权要求甲方按照应付款0.2%支付违约金。

3、甲乙双方在合同过程中如发生纠纷，应友好协商解决，协商不成时，双方各自可上诉至所在地人民法院裁决。

十、其它约定事项

乙方完成合同交付通过需方验收合格之后，但尚未收合同约定全部款项之前，对交付的产品继续拥有所有权，在此期间，供方不承诺售后服务。

十一、本合同一式 份，甲、乙双方各壹份，双方签字盖章后生效。合同工程款全部支付后，自行失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

教你写协议: 门购销合同季度范文精选

关于买卖交易有很多细节要注意，买卖的时候需要签订相应的买卖合同。签订合同可以为日后解决争议提供依据，有些买卖合同会有特别的规定。一份规范的买卖合同应该是怎样的呢？急您所急，小编为朋友们了收集和编辑了“教你写协议: 门购销合同季度范文精选”，仅供参考，希望能为您提供参考！

需方：(甲方) ______

供方：(乙方) __

经双方友好协商，本着自愿平等、公平诚信的原则，依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规之规定，就___木质防火门_____________的制作安装工程，达成如下协议。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包方式：乙方包工包料

4、承包内容：甲方提供图纸所示的所有木质，甲、乙、丙级防火门及防火窗的加工制作及安装(面板颜色为 灰 色，以样品为准)。

二、合同价：结算及付款方式：

1、结算：依据实际完成工程量据实结算，面积计算是图纸洞口尺寸长乘宽。

2、付款方式：

合同签订后，支付工程款 元;框按完付工程款的30%。门扇按完付总款的85%;五金安装完毕付到总款的 ，有关部门验收后付到总款的 ，壹年保修期满付至总价款的100%。

三、验收标准

按国家收费标准。

四、双方责任

(一)甲方责任

1、负责组织提供防火门窗的规格、型号及技术交底。

2、负责与总包单位协调水电及施工便利条件。费用甲方负责。

3、随时到乙方单位检查产品生产、种类进度等情况。

4、按合同约定支付工程款。

(二)乙方责任

1、向甲方、监理和总包提供合格产品并负责产品的检测、检验所要求的各项验收资料、竣工资料。

2、保证工程如期验收合格，承担施工期间的安全、工伤责任和由此产生的费用，服从甲方的管理，确保文明施工。

3、安装部分由乙方全部承担，达到交工验收条件。

五、合同工期

按甲方要求确定具体工期配合土建工程进度，确保交工时间。因甲方设计变更原因、不可抗力事件、非乙方原因影响施工的工期可顺延。

六、违约责任

乙方如未保质按期完成工程，因此造成的工期拖延及其他一切损失由乙方承担。甲方如未尽自己职责或付款不及时，造成的损失由甲方承担。

七、合同生效

本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。本补充合同与原合同有同等法律效力。 本合同履行过程中如发生争执，由双方友好协商解决，协商不成可向乙所在地人民法院提起诉讼。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日