一起合同网

导航栏 ×

签购房合同须知

发布时间:2022-10-13

合同示范: 重庆网签购房合同。

买卖市场交易沧桑陵谷的变化,随着当代社会法律观念深入人心,在交易的过程中就会用到买卖合同,合同制在古代就存在了,最早的时候,合同被称为“书契”,对于合同中的一些细节和条款我们一定要慎之又慎,避免不必要的纠纷。相信很多朋友都对拟买卖合同感到非常苦恼吧?下面是小编精心为您整理的“合同示范: 重庆网签购房合同”,仅供您在工作和学习中参考。

第一步,购房者在确定了买房意向之后,经过购房者与出卖人双方的平等协商,购房者和开发商共同将正式的合同条款输入合同备案软件,进行网上签约,上报房地产市场信息网。

第二步,开发商和购房者签订的购房合同上报成功后,打印正式的(电子)合同,购房者和开发商履行签字手续,打印的份数依据付款方式确定(一次性付款需打印4份,按揭贷款需打印5份)。

第三步,开发企业需要在网上签约的3个工作日内,到房地产交易管理部门办理合同盖章备案手续。开发商和购房者网上签约上报之后,开发商需要携带全部的购房资料,全套已签字(盖章)的纸质正式合同到具有管辖权的房地产交易管理部门办理合同盖章备案手续。

如需要修改合同信息,在上报房地产市场信息网之前,开发商和购房者还可以协商变更合同信息,一旦上报之后,电子合同的核心内容(核心内容:购房者姓名、身份证、购房价格、付款方式、合同面积、房号、户型)将不能进行修改。如果需要修改核心信息,则需要在合同备案软件上“申请撤销签约”,重新进行签约。经双方协定,24小时内允许撤销网上签约。

而在商品房签订的3个工作日内,经买卖双方协商一致需要变更合同的就核心内容以外的相关条款,开发商企业可以调阅,重新修改打印电子合同。超过了3个工作日或者已经备案,无论是核心内容还是核心以外的内容,均买卖双方协商一致,持备案合同和合同变更申请到具有管辖权的房地产交易管理部门办理相关手续。

经典推荐

今日协议: 网签版私人购房协议壹篇


买卖市场交易风云变幻,现在社会法律观念深入人心,相信大家都或多或少的知道买卖合同,合同是一种民事法律行为,是当事人协商一致的文件,对于合同中的一些细节和条款我们一定要慎之又慎,避免不必要的纠纷。那么你知道买卖合同的格式是怎么样的吗?下面是由小编为大家整理的“今日协议: 网签版私人购房协议壹篇”,仅供您在工作和学习中参考。

出卖人(以下简称甲方):_________身份证号码:_______________

买受人(以下简称乙方):_________身份证号码:_______________

乙方为________省________市______区/镇__________居民根据《_____》、《中华人民共和国土地管理法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则,经协商一致,达成如下条款:

第一条房屋情况该房屋农村集体土地使用证号:___________________房屋座落:______市______区_______村。设计用途房,建筑结构该房房土地来源为:农村集体土地划拨。使用至今为______年。

第二条该房屋价款规定该房屋按照协商以总价计算,价款为______万元,计____________万元(大写)

第三条房屋交付日期经双方签订合同后,乙方付清甲方房款______日内方可交付。甲方在将房屋交付乙方时如遇不可抗力(如自然灾害及其他不可抗力)时,且不能履行合同,双方同意按下列第______种方式处理:

1、变更合同

2、解除合同居民自住用,建筑层数为______层。

建筑面积________平方米,房屋建于_______农村集体土地使用证号码:___________________。

第四条乙方付款形式及付款时间____________。如甲方无异议,乙方将在合同签订______日内按一次性付款形式付款。

第五条甲方逾期交付商品房的处理:

合同继续履行。甲方应支付乙方已付款利息,利息自合同约定甲方应交付房屋之日次日起至实际交付房屋之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,甲方还应每日按房屋价款的万分之______向乙方支付违约金。

合同继续履行。乙方应支付逾期付款及其利息,利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,乙方还应每日按房屋价款的万分之______向甲方支付违约金。

第七条房屋质量及保修责任甲方交付的房屋的质量和设备等应符合国家有关规定和甲方的承诺(特别是房屋主体结构的质量需要达到国家关于房屋居住的要求),未达到国家规定标准和承诺的,甲方应承担责任。乙方在房屋主体结构完好情况下,承担维修责任。

第八条房屋及其土地使用权力延伸的规定该房屋及其土地使用权利由甲方保证为本人所有,且甲方于_______年_____月____日按照合同规定将所属房屋售于乙方。

乙方作为购买者享有该房屋及其土地使用的一切权利,且双方需声明乙方在购买该房屋后,拥有对于房屋及与其不可分割的土地的任何处置权利(包括被征用、改造、迁移产生的赔偿或者其他形式所产生的赔偿均由乙方所得,与甲方无任何关系,且甲方后代不得对乙方及其后代进行追偿)。

该合同由双方所在村委会给予认可,甲方应将该房屋的农村集体土地使用证转交于乙方,乙方在法律规定和适当机会下将其作废,并在村委会的证明和市/区政府规定的条件下重新办理乙方对于该房屋的农村集体使用证。

甲方:(签字)_________________乙方:(签字)_________________

联系电话:_________________联系电话:_________________

_________年_____月_____日_________年_____月_____日

签购房合同注视事项范本


买卖市场交易变化日新月异,随着社会的发展,人们认知水平的提高,相信很多的人都会用到买卖合同,合同是一种平等的民事主体之间依据法律法规而定的协议,针对合同中的内容我们一定要仔细斟酌,避免造成不必要的损失。相信很多朋友都对拟买卖合同感到非常苦恼吧?下面的内容是小编为大家整理的签购房合同注视事项范本,希望能为您提供更多的参考。

为了卖掉房子,开发商往往会在售楼广告中(包括沙盘、售楼书等)对绿化、会馆、学校、幼儿园、游泳池、健身房、车位、超市、容积率、楼房间距等配套设施做美好的描述,但对于这种承诺又不写在合同里。结果当出现规划变更、绿地变停车场、房屋底下有大水泵、道路开通遥遥无期等情况,买房人要求有一个说法时,开发商却以规划变更已经通过规划部门批准为由,推卸责任,或以合同约定不清搪塞,消费者一般很难得到补偿。房地产开发商或代理商就是利用购房者想当然地以为广告内容都会写入合同的心理,瞒天过海。结果,发生争议、对簿公堂时,法官一般会以合同条款作为依据判断是非曲直,而不完全是广告。

网签版商品买卖协议之三


买卖市场交易变幻莫测,随着当代社会法律制度的建立与完善,我们用到买卖合同的地方越来越多,买卖合同的实质是以等价有偿方式转移标的物的所有权,依法签订的合同具有法律效力,当事双方应当共同履行合同内容。那么你知道买卖合同需要包含哪些方面呢?小编为此仔细地整理了以下内容《网签版商品买卖协议之三》,希望能对您有所帮助,请收藏。

甲方:

乙方:

为了维护消费者的最大利益,使甲乙双方的商品销售达到最大化,明确甲乙双方的权利义务,本着平等互利共同发展的原则,经双方协商签订本合同。

1、合同期内,乙方提供的商品必须经甲方审定验收合格,经信息维护后进行微机销售,乙方品牌增减也必须由甲方同意,修订合同后才能购进。

2、品牌_______________隶属________________部组,附牌_____________。

3、经营方式:租赁,乙方提供的商品售价必须为丰润区域最低价,如高于该区域市场价,乙方应向甲方赔偿信誉损失费5000元,且甲方有权对乙方清场。乙方须执行丰润区范围内同一零售价,同一活动打折内容。如有违反,一经发现乙方应向甲方赔付违约金3000元。

4、租金及结算方式:租金为________万元,从实际发生销售额当月销售款中扣除,不足部分从下月扣除,直至扣完。每月27日为结算日,租金扣完后,所发生的销售全额按月结算给乙方。

5、甲方因庆典、春节、中秋节等节日进行销售活动时,乙方应给予支持,与甲方共同开展促销活动,以扩大销量。商品促销与广告宣传费用由乙方负责承担。

6、乙方有义务解决因乙方提供商品质量问题引起的投诉并承担责任。

7、乙方不得经营合同规定以外的品牌商品,如需更改由甲方认可。

8、乙方进店装修需征得甲方同意,费用全额由乙方承担,并保证不得破坏甲方设施,出现装修事故由乙方承担全部责任。乙方装修完毕后,装修物所有权归甲方所有,撤场时不得损坏。

9、乙方在租赁期内,发生的火灾、盗窃、涉及人身安全等意外事故造成的损失由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。

10、乙方促销员是乙方派驻甲方门店代表,乙方负责或协助商品销售的专职人员,与甲方没有劳动关系,甲方对乙方促销员除提供必须的工作条件外,不承担与其劳动有关的任何责任。乙方派驻甲方门店促销员视同本店员工统一管理培训。乙方促销员应认真遵守甲方规章制度,与甲乙方签订三方协议;乙方促销员违反甲方管理规定或其它违法行为,甲方有权对其处罚或辞退,因其造成的经济损失由乙方承担。

购货单位(甲方):________(公章)

________年____月____日

供货单位(乙方):______(公章)

________年____月____日

[合同]网签买卖合同 月度范文精选


买卖市场交易沧海桑田的变化,现在社会法律观念深入人心,相信大家都或多或少的知道买卖合同,合同是当事人或者当事双方约定某件事情的一种契约,买卖合同的内容,即买卖合同法律关系的权利和义务。你知道什么样的买卖合同才是规范的吗?下面是小编精心收集整理,为您带来的《[合同]网签买卖合同 月度范文精选》,仅供您在工作和学习中参考。

甲方:_________公司 代表人:_________ 地址:_________

乙方:_________公司 地址:_________ 代表人:_________

甲乙双方代表经过友好协商签订本合同。

第一条 根据乙方要求,甲方同意按甲方提供的“凭规格买卖”(详见附件),提供_________型气垫船_________艘,每艘_________万美元。于乙方支付本合同规定的预付款后_________个月内交船。交船技术条件按本合同附件规定。关于本合同各期付款的日期,以签订本合同日期算起。

第二条 本合同双方议定的总金额为_________。(大写:_________美元)该金额为_________艘_________型气垫船的fb价格。即在_________港口的交货价。总金额中不包括燃料、食品和培训等费用,但总金额包括下列费用:

1._________型气垫船的价格;

2._________型气垫船的系泊试验费,航行试验费及建造期间至签署交船证书之前的停泊码头费、船坞费和保险费等。

第三条

1.凡与履行本合同有关的发生在甲方境内的税收、关税手续费等由甲方负担。

2.凡与履行本合同有关的所有银行费用及在甲方国境以外的税收、关税、运输、保险、手续费由乙方负担。

第四条 为了保证甲方能够连续进行生产,并履行合同规定的支付进度,乙方同意下列付条款中规定的义务。

1.本合同的总金额以美元现汇支付。本合同的总金额的支付时间和美元金额如下:_________;

2.本合同签字之日起_________个月内,即不迟于________年____月____日前支付总金额_________%的预付款。.d._________(大写:_________美元);

3.第一期付款在本合同签字之日起_________个月内,即不迟于________年____月____日支付总金额_________%的货款,计。.d._________(大写:_________美元);

4.第二期付款在本合同签字之日起_________个月内,即不迟于________年____月____日支付总金额_________%的货款,计。.d._________(大写:_________美元);

5.第三期付款在本合同签字之日起_________个月内,即不迟于________年____月____日支付总金额_________%的货款,计。.d._________(大写:_________美元);

6.每期付款乙方在二(2)周前委托乙方银行开立经甲方银行通知的以_________为受益人的不可撤销的信用证,乙方根据甲方即期汇票支付每期货款。

第五条

1.本合同的_________型气垫船在建造过程中的检验,由甲方检验部门负责。甲方将提前1个月通知乙方派代表参加试航验收。如乙方届时不能派出代表参加试航,甲方将验收证件交予乙方,验收证件对双方均有效。

2.本合同的_________型气垫船在完成试航和验收,以及乙方在履行了合同规定的义务之后,双方代表即签署交船证书。证书一式四份,双方各执两份,并由甲方申请办理海关放行手续。此时,abc型气垫船转移至乙方,此后所发生的风险和费用由乙方负责。

第六条

1.本合同_________型气垫船的船体,机电设备在正常运行和维修保养条件下,保证期为十二(12)个月,自_________型气垫船交船证书签字之日算起。

2.在保证期内,凡属制造质量和所用材料而产生的缺陷,甲方负责进行修理,或更换有缺陷部分。

3.甲方对于正常合理磨损和使用不当所造成的损坏,均不负赔偿责任。

第七条

1.双方有义务对本合同保密,未经对方许可,不得将本合同内容泄露给

第三国。乙方保证不向别国转让合同规定的产品和资料。

2.凡属与本合同有关的通知和函电,应采用秘密方式,通过住在本国的_________渠道直接送交本合同有关方面之机构。

第八条

1.在本合同履行期间,双方对发生的任何意见分歧均应以友好协商的原则解决。

2.本合同用英文书就正本两份,各执一份。

3.本合同自双方代表签字之日起,立即生效。

4.本合同所有附件均为本合同不可分割的组成部分。

甲方代表(签字):_________

乙方代表(签字):_________

________年____月____日

________年____月____日

[协议参考] 重庆市购房合同(篇二)


买卖市场交易瞬息万变,随着当代社会法律意识的提高,能够用到买卖合同的场合也越来越多,合同是因某件事当事方一起协商达成一致的一种协议。订立合同时应尽量参照工商行政管理机关颁布有标准的合同范本。相信很多朋友都对拟买卖合同感到非常苦恼吧?请您阅读小编辑为您编辑整理的《[协议参考] 重庆市购房合同(篇二)》,欢迎大家与身边的朋友分享吧!

甲方(卖方):_________

乙方(买方):_________

买卖双方就下列房屋的买卖订立本协议,共同遵守。

一、买卖的标的及价款:

1、甲方向乙方出售下列房屋:

房屋坐落_________

房屋结构_________

房产所有证_________

京房权证字第号_________

房产共有执照_________

出售部位_________

出售价格:(人民币)_________仟_________佰_________拾_________万_________仟_________佰_________拾元整

2、付款方式:

A、签订本合同之日乙方即支付甲方购房定金人民币元整。

B、上述房产签署买卖契约之日,乙方一次性支付购房余款。

二、责任与权利

甲方:

1、须具备该房屋所有相关法律认可文件。

2、本合同签订后,不得再另行办理本合同所指标的物的购房协议。

3、在办理过户期间向乙方提供该房屋产权证明及相关法律文件。

4、在办理过户期间拥有该房屋所有权。

乙方:

1、提供过户所用的各种身份证明及法律认可文件。

2、支付购房定金及余款。

3、付清全款,双方产权过户完结后,该房屋即归乙方所有,由此所产生相关税费由乙方承担。

三、违约条款

甲、乙任何一方不按上述条款执行既视为违约,违约方须向对方支付违约金(人民币)元整。

四、不可抗力

人力不可抵抗的自然灾害。

五、调解和仲裁

在执行本合同的过程中,如遇双方发生纠纷,先行通过双方协商;协商不成时可采取第种方式解决:

1、向有管辖的经济合同仲裁机构申请仲裁:

2、向有管辖的人民法院起诉。

任何一方申请仲裁或起诉,应从知道和应知道自己一方的权利被侵害之日起二年内提出。

六、合同的变更或解除

在执行合同过程中,任何一方不得擅自变更或解除合同,如须变更或解除合同双方必须协商一致,决定是否变更或解除合同。

七、其他事宜

本合同一式三份;甲、乙双方各执壹份交房地产交易部门一份。

八、本合同自签定之日起生效。

九、本合同中未尽事宜,以《中华人民共和国合同法》有关条款为准。

十、此房产无产权纠纷,如有纠纷由甲方负责。

十一、交易前的物业费、供暖费由甲方负责;交易后的物业费、供暖费由乙方负责。

十二、公共维修基金:_________

十三、其他应说明事项:_________

甲方:_________乙方:_________

身份证号码:_________身份证号码:_________

联系电话:_________联系电话:_________

通信地址:_________通信地址:_________

签约时间:_________签约时间:_________