安装合同书推荐。

在平时生活中交易的时候要先签订好合同，一份合适的合同能够起到非常重要的作用。只有签署好在你们之前就沟通好的合同后，可以更好的保障我们的合法权益。那么，您一定在找一些合同范本的资料内容是吧？以下是小编为大家收集的“安装合同书推荐”仅供参考，希望能为您提供参考！

合同编号：

签约时间：

工程地点：

发包单位：__

（以下简称甲方）联系电话：单位地址：

甲方代表：__承包单位：

（以下简称乙方）联系电话：__单位地址：__乙方代表：_

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装设备设备达成如下协议：

第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况：（读后感大全 DHB100.cOm）

1、设备情况：产品名称规格型号单位数量

2、安装工程概况：和家网-全球中文家居门户

（1）工程地点及面积：

（2）工程造价：元；

（3）开工日期：年月日；

（4）竣工日期：年月日；

（5）付款方式：（1）、现金（2）、转帐支票

第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试xx设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。

第三条产品的安装、调试、验收：

1、乙方负责xx设备设备的安装、调试。甲乙双方商定：

（1）__年_月_日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；

（2）__年_月_日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收；

（3）__年_月_日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部xx设备工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。

第四条违约责任一、乙方责任：

1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作；

2、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。

合同编号：签约时间：工程地点：发包单位：__（以下简称甲方）联系电话：单位地址：甲方代表：__承包单位：（以下简称乙方）联系电话：__单位地址：__乙方代表：_

拓展阅读

月度合同推荐: 安装合同书其二

在平时需要交易的时候就会使用到合同，签订的合同要选择合法正规受到法律保护的。在签订好合同并签署好自己的名字后，可以更好的保障我们的合法权益。一份合乎法律规定的合同是怎样的呢？考虑到您的需要，小编特地编辑了“月度合同推荐: 安装合同书其二”，大家不妨来参考。希望您能喜欢！

发包方：（简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

身份证号码：

为了加强工程管理，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》和《重庆市安全生产管理条例》及有关规定，甲方将南川香格里拉·西苑一期9#楼的消防安装工程（劳务）部分承包给乙方施工，消防安装承包合同文本。为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，本着平等互利的原则，结合本工程的实际情况，经双方协商签订如下合同。

一、工程（工段）名称及地址

1、工程名称：重庆市南川香格里拉·西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装

2、工程地址：重庆市南川区

3、承包工种工程名称：重庆市南川香格里拉·西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装。

二、承包形式和承包内容

（一）承包形式：包工、包机具不包材料的承包形式（但要包局部辅材，局部辅材明确如下：焊条、氧气、乙炔、扎丝、钉子、扎带、焊锡、钢丝、元丝、膨胀螺丝、胶水、胶带、泡模、钻头、切割片）以设计施工图纸、设计变更及技术经济签证单为准，实行固定综合单价，一次性大包干不变。

（二）承包内容

1、本工程设计施工图纸、图纸变更及技术经济签证单所明确的室内消火栓水系统、喷淋水系统、火灾自动报警及联动系统、通风防排烟系统、应急照明、疏散指示照明、公共通道的一般照明线路的管内穿线及照明灯具安装、管井、电井的一般照明、消防弱电用桥架、风机配电箱出线下桩头—风机电机段的配管配线接线、管井的消防封堵安装等分部分项工程内容。消火栓水系统、喷淋水系统、强电配电、电气照明系统、防雷接地系统等分部分项工程安装内容。埋地管沟的开挖、回填，甲方不另补贴费用;原土建施工单位漏埋及线路不通的孔洞凿打及处理不通的线管等发生的费用，按建设单位的签证单*85%系数补贴给乙方（但要扣除甲方代购的材料费用）。

2、本工段所需的各种机械设备、工具。

3、文明施工，施工垃圾、各种残余料做到工完场清，卫生整洁清理等均包括在内。

三、合同价款及计算办法

以设计施工图纸为依据，以本工程建筑面积按9元/M2包干，中庭地下车库部分单价增加5元/每平米。此价款包括竣工资料的办理、收集、整理、装订及竣工图的绘制（纸张及出图、晒图费用由甲方承担）;包括办理月进度报表、工程竣工结算及核对等工作，甲方不再聘请施工员、预算员。

四、劳务费用的支付办法

每月按建设方审批的月报产值做为计算基础，按批准的月报产值金额的15%支付给乙方。承包内容全部完成后，具备消防验收条件时，甲方支付劳务费至总额的80%。经检查验收合格一月内，甲方支付劳务费至总额的90%，竣工结算工作完成后支付至总额的95%，余下的5%作为工程的质保金，待整个工程质保期满后一个月之内付清。（如有甲方代维护费用的，先行扣除后，支付余额部分）。

五、工期

1、工期：乙方必须满足本工程建设单位的要求和本工程土建施工进度的要求，同时，乙方还必须满足甲方根据工程实际施工情况所制定的月、周进度计划的要求。

2、本合同签订后，在乙方必须向甲方提交一份符合整个工程总工期要求的施工进度计划。该计划经甲方审核、批准后由乙方严格实施。

3、工期顺延的条件。乙方在接到总工期进度计划和实施工程施工时，必须充分考虑本工程的特点及其它各种不可预见因素的影响。除下列情况可以顺延外，其余条件工期一律不予顺延。

（1）受不可抗力的影响？如发生战争、动乱、地震及大型严重地质灾害等;

（2）因甲方原因造成乙方不能正常施工，但工期顺延的具体时间必须得到甲方的书面认可。

4、工期延误的处罚。乙方必须在本合同书约定的工期（含甲方同意顺延的工期）内完成施工承包内容，因乙方原因不能在本合同约定工期内完成承包内容的施工任务，工期每延误一天，由甲方给予乙方500元人民币的经济处罚，累计计算。甲方确定的月、周进度计划所要求的工期，每延误一天，由甲方给乙方200元的经济处罚， 累计计算。当总工期延误或甲方确定的月、周进度计划所要求的工期累计延误达到10日时，乙方除须按上述规定接受经济处罚外，还须另行承担违约责任，且甲方有权单方面终止合同，此种情况下，甲方只按乙方已完工程量的70%结算乙方的工程款（劳务工资），其余的30%作为甲方重新组织施工班组的补偿。

六、质量

1、乙方必须认真熟悉施工设计图纸，严格按照设计施工图、设计更改、甲方施工技术交底、施工规范、施工验收标准、的要求进行施工。乙方对所承包施工内容的质量负责，工程质量必须达到合格标准。

2、乙方所承包施工内容的工程质量达不到约定的质量标准，必须无条件返工重做至合格，并承担违约责任和返工所需的所有费用;由此而延误工期的，甲方将按照本合同第五条第4款工期延误处罚的约定执行。

3、双方对工程质量有争议时，以重庆市南川区建筑工程质量监督站鉴定的意见为准。重庆市南川区建筑工程质量监督站对乙方所承包内容的施工质量鉴定为不合格时，乙方必须承担质量鉴定所发生的一切费用和造成的其他经济损失，并同时承担违约责任。

4、乙方应严格按照国家相关标准、规范和设计图纸要求以及发包人依据合同、设计、监理工程师的指令而发出的指令施工，随时接受甲方及有关职能机构组织的检查验收。

5、乙方应建立严格的质量管理责任制度、施工质量检验制度和质量监督管理制度，并严格执行，合同范本《消防安装承包合同文本》。乙方有关质量管理方面的各种制度，必须报甲方备案。

6、隐蔽工程和中间验收必须经甲方和监理工程师检验并签字认可后，方可进行覆盖或进入下一道工序施工，否则，视为不合格，造成的一切损失由乙方承担。

7、质量事故处理。在乙方承包范围内的施工中如果出现了质量事故，属乙方安装原因造成的，解决质量事故所涉及的各种费用，一律由乙方自行承担，由此给甲方造成的经济损失由乙方全部承担。

七、安全生产

1、乙方必须对所承包的施工内容、所属施工管理人员、所属工人的安全负责，应牢固树立“以人为本，安全第一”的思想，切实加强工人的安全思想教育、培训和管理，全面落实安全生产责任制，采取强有力的安全生产保障措施，确保安全施工。

2、乙方在施工中必须严格按照安全施工技术规范的要求，确保安全，力求避免安全事故。万一发生安全事故按以下原则执行：工伤损失在3万元以下的由乙方全额承担经济损失;工伤损失在3万元以上的，甲方承担50%，乙方承担50%。

八、甲方其他权利义务

1、提供相应施工场地和施工临时用电。

2、向乙方提供施工图纸及有关技术资料。

3、向乙方有关人员进行工程技术交底及安全技术交底。

4、甲方有权督促乙方按时足额发放工人工资并有采取相应措施的权利，必要时）可直接将工资发放到人。

5、负责与本工程建设方、设计方、监理工程师、其他相关部门及与其他工种的协调工作。

6、按照本合同的约定，及时足额的支付工程款（劳务费）给乙方。

7、对乙方的施工质量、安全生产、文明施工及其他工作有权进行监督检查，并按本合同的约定进行处罚。

8、负责免费向乙方提供施工用水用电、工人住宿房间及铁床。

九、乙方其他权利义务

1、乙方有权按本合同的约定收取工程款（劳务费）。

2、按照本合同及施工过程中甲方下发的其他书面文件约定的进度、质量、安全生产、文明施工或其他施工管理制度及相关要求，组织本合同工程的施工。

3、乙方自备施工所需的机械设备进场，机械设备必须满足施工要求，机械设备的费用。

4、按工程施工要求组织技术人员、管理人员和施工工人进场施工，并按国家规定和建设单位、发包人的要求，加强对所用人员的计划生育、社会治安综合治理等各方面的管理。承包人所用人员在合同期内发生任何违法乱纪情况时，一切责任由承包人及当事人承担”与发包人无关;如由此给发包人造成了不良影响和损失时，承包人应无条件负责消除影响和承担损失赔偿责任;如承包人不履行相关责任，发包人可以直接从工程款（劳务费）中扣除，并追究承包人的相关责任。

5、承包人应按国家规定和发包人要求，提供特种作业人员上岗执业资格证书和其他劳务人员从业的相关合法手续。

6、遵守项目业主及政府有关主管部门对施ェ场地交通、环境保护和安全生产等方面的管理规定，并承担所有责任。

7、已竣工工程未交付发包人之前，承包人有义务协助甲方做好相关的保护工作。

8、做好施工场地范围内地下管线、邻近建筑物、文物等的保护工作，并承担一切责任。

9、按照发包人和本项目业主有关文明施工管理的要求，做好安全文明施工。在施工区内，应按发包人的要求佩戴安全帽、按规定着装、挂牌上岗;施工现场设各停放和材料摆放应整齐有序;及时清理工程垃圾，做到工完场清。如在文明施工管理上出现了任何问题，一切责任由承包人承担。

10、承包人应严格遵守国家、有关部门和本项目发包人关于火工产品的管理规定。如有违反，视其后果，除须承担有关主管部门的处罚外，发包方还有权对承包人进行处罚，并由承包人自行承担火工产品材料费用和各种相关责任。

11、承包人不得拒绝发包人有偿委托的其他工作。

12、承包人应服从发包人的统一指挥，无条件配合发包人决定的各种穿插作业，并负责保护好其他工种的成品和半成品，如有损坏，照价赔偿。

13、甲方所购进场工程所需的工程材料（除大型设备外），由乙方负责下车并搬运到甲方指定的仓库堆放好，其费用已包含在承包金额之内。不得另行计算。

14、乙方对其所需的工程材料具有保管的责任。对进场的乙方所需的工程材料（从甲方材料库房领出的材料）必须进行有效的保管，及时地清理、归类、并转到安全的地方堆放好各种材料，严防材料的损失。否则，由此而造成的材料损失由乙方负责。

十、其他事项

1、乙方必须服从甲方管理人员的指挥和调度，加强对所用施工管理人员的教育和管理，文明施工，严禁寻衅滋事、打架斗殴。如发生此类事情，甲方除有权对当事人予以开除处理外，还将视情节轻重给予以必要的经济处罚;对于情节恶劣、后果严重、涉嫌构成犯罪的，依法移送司法机关处理。

2、乙方必须本着节约的原则进行施工，不得造成工程材料的浪费。如发生材料用量超过定额规定数量时，超量部分费用全部由乙方负责承担。

3、双方在签订合同后，乙方必须按甲方要求及时组织机械及人员进场，未经甲方同意、如乙方违约中途退场，甲方只支付乙方所完成工程量的60%，剩余的40%作为乙方补偿给甲方组织后期施工作业队的价款。

4、乙方在施工期间必须维护甲方权益，不得出现任何有损甲方利益和形象的事情。

5、乙方不得将本工程进行转包、分包及转让，否则，视乙方违约，甲方有权单方面终止合同，并追究乙方的违约责任。

十一、特别约定

1、甲方承担与建设单位及监理单位协调发生的费用。

2、乙方负责甲方的现场临时水电的安装及维护。

3、在保修期内由乙方施工原因造成的质量事故由乙方无条件解决。

4、因乙方安装质量问题，引起通不过验收，乙方应赔偿所造成的相应损失，并承担相应责任。

十二、违约责任

1、本协议丁经签订生效，甲乙双方必须共同遵守。如一方违约，除按本合同的有关约定执行外，还须一次性向另一方（守约方）支付本合同`总价款5%的违约金。

2、乙方发生下列情况时，甲方有权单方面解除合同，只支付已完工程量部分60%的工程款（劳务费）给乙方（剩佘部分作为甲方重新组织施工班组及工期和其它损失的补偿），并追究乙方的`违约责任。

（1）乙方违约;

（2）未经甲方同意，乙方中途退场;

（3）给甲方形象和声誉造成严重的损害;

3、甲方不按时支付乙方工程款（劳务费）须按同期银行贷款利息承担未付工程款部分的资金利息。

十三、本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效，付清尾款自然失效。

十四、本合同一式叁份，甲方持贰份，乙方持壹份，具有同等的法律效力。

十五、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行商定，并签订补充合同（或协议），作为本合同的一部分。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

法定代表人：家庭住址：

联系电话：

今日合同: 安装合同书

签订合同是交易过程中非常常见的一步，签订合适的合同能够帮助顺利达成的交易。在写好并签署好自己的名字，写好合同后，对于维护合法权益能起到很大的作用。你知道合同的格式是怎样写的吗？下面是小编为大家整理的“今日合同: 安装合同书”，仅供参考，欢迎大家阅读。

买方：(下称甲方)

卖方：(下称乙方)

甲乙双方就甲方购置窗帘之事进行了认真细致的协商，双方同意按本合同成交，在合同执行过程中双方应严格遵守本合同有关条款。在合同执行过程中如有发生异议，双方应本着友好态度及时协商解决。

一、窗帘报价清单：型号面积单价金额含税价说明：上述含税价已包含税费、运费等本订单下全部款项。

二、交货地点、方式和时间：2.1交货时间：20xx 年月日2.2安装地点：2.3安装时间：个工作日。货物由乙方负责送货上门，承担相关的费用，并且承担全部甲方验收之前货物损毁灭失的风险。

三、付款方式：乙方把货物运到甲方的安装地点，安装完毕后甲方须在当日验收，并在全部窗帘安装验收合格后三日内付全部款项，即人民币：元。且乙方应在甲方支付货款前向甲方提供等额、有效的发票。

四、双方责任甲方责任：甲方保证在乙方窗帘安装前，提供整洁的施工场地供乙方安装。全部窗帘安装验收合格后三日内，甲方应按合同规定支付全部货款给乙方，如逾期付款，甲方应每日支付相当于货款5‰的滞纳金给乙方。否则乙方有权向有关司法机构提出仲裁。乙方：乙方负责提供与所定型号窗帘及免费的运输、安装服务。并在甲方正常使用下免费保修年。乙方应按与甲方已协商好的型号进行交货安装。如有与原定型品不符，甲方有权拒收与原定型号不符的货物。如逾期交货，乙方应每日支付相当于货款5‰的滞纳金给甲方。超过五天乙方不能按期交货的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

五、争议的解决：凡因本合同引起的或与本合同相关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提请深圳仲裁委员会，按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

六、本合同一式两份，买卖双方各持一份，双方签字确认之日起生效。买卖双方均认定，双方签字/盖章后的传真件，具有与原件相同的法律效力。

甲方：乙方：

甲方代表签字：乙方代表签字：

日期：年月日 日期：年月日

[协议参考] 安装合同书

在我们的日常生活中经常会接触到合同，在不确定合同内容的情况下，记得一定要在看完合同后再签。此时就可以根据自己的情况对合同进行签订了，可以更好的保证双方交易能够顺利完成。一份规范的合同应该是怎样的呢？为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“[协议参考] 安装合同书”，仅供参考，希望能为您提供参考！

甲方：塔吊使用单位： 宁夏吉运建筑安装有限公司第三分公司欧景豪庭项目部 乙方：塔吊安拆单位： １、甲方委托乙方安装（拆卸）一台 QTZ 型塔吊，时间xx年3月 日至xx年3月 完成。

２、安装地点： 灵武市中银欧景豪庭二期工地，由甲方负责清理现场障碍物，并提供所需的配电资源。安装前甲方应向乙方提供符合厂家说明书的砼基础及相关塔吊手续。

３、甲方制作基础前，应避免塔吊间打架互碰、带地下室工程，应注意基础深度与地下室深度一致，保证砼基础坚固，如因上述情况，造成塔吊倒翻等一切损失均由甲方负责，由此导致的验收不合格，乙方概不负责。

４、由乙方向甲方提供塔吊安装（拆卸）方案，资质证书，技术交底等相关资料。

５、在安装和调试过程中，甲方应无偿向乙方提供2-3名力工以及调试的试件。

６、乙方在立、放塔过程中所发生的工伤事故，属于甲方责任甲方承担，属于乙方责任乙方承担。

７、塔吊安装或拆卸完工后甲方必须付清乙方人工费、吊车费和运输费。手续费等塔吊经检测部门检验合格后，甲方一次性付清，检测费由甲方承担，检测塔吊安装不合格，乙方应及时给予返工，返工费用由乙方承担。

８、塔吊安装或（拆卸）完毕后，经有关部门检测合格后，即乙方工作结束，如以后因甲方操作失误等因素而造成的事故，均和乙方无关。

双方签字后即具法律效力。其它未尽事宜双方可订补允协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

补充协议：

甲方代表： 乙 方：

日 期： 日 期：

年 月 日 年 月 日

安装合同书篇二

在平时生活当中一般需要使用到合同，签订双方满意的合同是不可忽视的一步。我们要仔细签订好这一次非常重要的合同了，可以更好的规范双方的权利义务。值得推荐的合同模板你收集了吗？以下是小编收集整理的“安装合同书篇二”，希望能对您有所帮助，请收藏。

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方共同协议，就甲方的连拱大棚（具体规格由甲方根据实际地形而定）由乙方承包制作、安装。为确保工程进度、质量及双方共同权益，特制定本协议：

一、工程名称：福建劳改局民星现代化农业发展有限公司

二、工程地点：

三、工程项目、数量及规格：

1、该工程量为 m2（结算时以实际测量的工程量为准），详细的材料规格、制作安装方法见设计方案。

四、工程造价及付款方式：

该工程总造价确定为 m2（每平方米 元），本工程总造价约人民币 元，大写金额人民币 元（不含税、包工包料），按时结算，合同签定后三日内，预付总工程款 %，工程做到一半付 %，工程完工经甲乙双方验收合格后，甲方于七日内付清 %。

五、施工要求：

1、所有材料必须按设计说明中的规定使用。

2、整个施工过程的安全问题由乙方自负。

3、施工标准以大棚设计建设安装要求为标准。

六、甲方及乙方责任；

1、按期保质保量完成工程施工内容，施工中严格执行安全施工操作规范、施工规范及质量标准。

2、严格执行有关施工现场管理的规定，按国家有关规定做好安全防护工作和邻边设施防护。施工期间发生的工伤等事故，引起的人、财、物及第三方损失的一切费用及责任概由乙方自理，乙方进场期间因场地清理未完成，或因甲方土地纠纷等原因造成乙方安装误工，产生误工费(每人按每天150元计算)，由甲方承担。

3、甲方负责大棚场地的整平，提供施工用电电源、水源。

4、乙方配合甲方做好现场定位放线及标高的测定工作，并要求有一定的精确度。

5、甲、乙方应于竣工后五个工作日书面确认安装完毕，超过五个工作日业主管部门书面提出异议即视同验收合格。

6、甲、乙双方按合同规定及时办理支付工程款。

七、工期：

具备施工条件起 天，初定 月 日开工，月 日竣工。

八、工期顺延

1、甲方提出设计变更，增补及项目的增加。

2、现场停水或电力无法满足安装要求。

3、不可抗力大雨、大雪、强风、水灾、地震等自然灾害或场地问题被政府部门等三方干预导致无法顺利进行的；

4、甲方不按合同规定及时支付款项或进度款等影响施工进度的。

九、违约责任：

1、因材料或施工质量等问题造成返工损失由乙方负责。

2、甲方未按时支付工程款，需向乙方支付违约金，按每日1.5%计取。乙方有权停止施工、收回所有材料或采取诉讼等手段维护权益。

十、保质期：

乙方自大棚安装完双方验收之日起质保三个月，乙方因不按安装要求及材料规格造成的倒塌要予以维护，因特殊天气造成损坏乙方不予承担。塑料膜积水造成损坏乙方承担更换。

十一、本合同一式贰份双方各执壹份，设计说明作为合同附件具有同等法律效力。

十二、未尽事宜双方协商解决，如协商不成争议方可向人民法院申诉。

十三、以上报价不含税金，(税金需增加 的总造价)。

甲方(签章)： 乙方(签章)：

甲方代表： 乙方代表：

身份证号： 身份证号：

联系电话： 联系电话：

日 期： 日 期：

电 话： 电话(传真)：

账 号：

用 户 名：

安装合同书word版

在这个不断发展的世界，合同的地位越来越重要了，签订合同是我们必不可少的一个步骤。此时就可以根据自己的情况对合同进行签订了，可以更好的保障我们的合法权益。一份规范的合同应该是怎样的呢？小编特地为大家精心收集和整理了“安装合同书word版”，欢迎您参考，希望对您有所助益！

甲方：

乙方：

签订地点：

签订日期：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政、法规，自愿、公平和诚实信用的原则双方就本分包工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、 工程概况

1、工程 名称: 2、工程 地点： 承揽 范围： 断桥内开内倒窗安装 后增加项目：

1

二、 工程期限：

1、工程期限自 20xx 年 10 月1 日起至20xx 年10月20日，总日历天数20 天。（含节假日）具体日期以开工令为准。

2、乙方不得由于施工组织、人力、机具设备不当等原因延误工期，否则甲方有权要求乙方在指定时间内无条件撤离人员、机具、材料，并引进新的队伍来确保工期，若由此引起甲方费用支出的增加由乙方双倍承担。

3、以下情况造成工期延误，经甲方确认后可以顺延； （1）不可抗力； （2）设计变更；

（3）一周内非乙方原因停水停电累计8小时； （4）甲方原因：供料时间延误或资金拖欠； 4、如因乙方责任造成的工期延误，乙方应承担建约责任，每拖延一天甲方按合同总额的5‰扣罚乙方，最高不超过合同总额的5%。

三、工程总造价：

单价：本工程合同为单价固定形式，详见下表

四、 结算及付款方式

1. 付款依据：（1）施工队进场后进行安装，视工程进度按合同约定付给乙方工程进度款，

最终铝合金窗框安装完毕后，经甲乙双方验收合格并出具书面材料后付至30%；（2）窗玻璃安装完毕后，经甲乙双方验收合格并出具书面材料后付至50﹪；（3）内外墙胶及扇处理完毕，经甲乙双方验收合格并出具书面材料后付至总价的85% （3）竣工验收后，经甲乙双方、质检部门验收合格并出具书面材料后一周内付至总价的95%；（4）余5%作为质保金，质保期（两年）满无任何质量问题内付清。 2. 结算按照单价固定，工程量据实结算。

3. 结算时间：工程竣工（以甲方签署的竣工证明为准），确认工程质量等级10天后进行结算。

结算依据：合同及施工图、竣工图，现场签证及变更罚款单，质量验收确认单。 4. 工程量计算规则

以最终完成工程量为准，按照平方米计算。

五、 质量要求：

1、乙方必须严格按甲方施工图施工。

2、如有设计不合理之处，须事先与甲方项目部沟通，经甲方许可后可进行适当更改 3、乙方不得因省工偷工减料。

4、对每道工序施工队进行自检记录，施工队必须100﹪检查，并填自检表（参照结构检查表形式），自检必须填写检查数据，报验时上报项目部，项目部负责抽查，并核实自检数据是否真实。

5、项目部日常质量巡查合格后报监理验收，一次报验不过对项目部进行罚款处理。 6、 乙方承包范围内的工程竣工正式交验达不到合格标准，承包人向发包人按合同价款的0.5%交付违约金，并负责无偿修复至约定质量标准，罚款金额由发包人在向承包人支付的任何款项中扣除。

六、 双方责任

甲方责任：

1、甲方派人参与乙方做好技术、质量、安全生产及现场文明施工等管理工作，乙方应服从管理，对甲方提出的有关问题，乙方应及时解决。甲方向乙方进行各工序的安全.

技术交底工作。

2甲方向乙方提供施工图纸二套。

3甲方积极配合乙方施工，协调施工过程各项工作问题，处理现场出现的问题。 4甲方须按合同支付工程款。

5甲方负责工程中间验收. 隐蔽验收. 工程变更洽商 .竣工验收。

乙方责任：

1、乙方必须配合土建施工队伍进行施工。安装工具乙方自备，如果用甲方工具须认真办理出入库手续，出现损坏或丢失，乙方做同等价格的赔偿。

2、乙方有人员 机械设备的调入和调走均须得到甲方事先认可，不得使用“六种人”（不满18周岁童工. 聋哑人. 呆傻人. 残疾人 .无技术女工和年龄超过45周岁的人），甲方有权要求两日内更换任何不称职的人员。

3、乙方应严格按照国家颁布的标准、规范. 设计要求和约定的质量等级标准组织施工。 4、乙方须按规定接受甲方安排的安全教育。由于安全措施不力及违反甲方安全管理规定造成的安全事故和因此而发生的费用由乙方自负。

5、乙方须为从事作业的所有人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备 材料及成品 半成品办理保险，支付保险费用。

6、 乙方严格执行甲方对文明施工及材料、半成品、成品保护的规定，做到出现物品丢失自行承担的责任，其文明施工及保护的费用均已包含在合同价款中。

7、 发生不可抗力而导致一方违约的，违约方不承担违约责任。不可抗力：不可干预见 能避免并不能克服的客观情况，包括飓风 暴雨 洪水 地震等自然灾害 战争和动乱。 8、乙方在施工过程中出现材料浪费，甲方给予乙方浪费部分双倍罚款；如乙方在施工过程中有材料节省现象，甲方给予乙方节省金额的部分奖金。如有窗扇、窗框、压条及配件损坏丢失，所造成的损失由乙方负责，甲方将在乙方工程款中扣除。工地玻璃的破碎率不超过玻璃工程量的1.0﹪，超出部分由乙方负责。

9、 乙方必须履行甲方项目部合理安排，乙方不得推诿扯皮，如发生此现象，甲方项目部有权酌情给予罚款。

七 .违约

如因乙方原因未能按合同的约定在甲方指定的日期完工，则乙方每日应按本合同工程总价的0.5%向甲方支付延迟交工违约金，延迟超过5天，视为乙方不能履行合同，甲方有权单方解除合同，乙方应当承担相应的损失及赔偿责任，甲方不按合同付款方式付款。

八. 保养保修

工程保质期为壹年，壹年后甲乙双方协商续签保修合同。质保期内必须做到如下要求： 1、 如果产品出现故障，在接到业主通知后，立即做出回应，并在协商时间内到达现

场进行维修，如果乙方不能按时到场进行维修，则扣除质量保修金。且甲方将保

留对乙方起诉的权利。

2、 乙方隔一年到现场检查门窗有无质量问题，如有将对其快速维修。

九 .争议处理方式

甲乙双方发生争议时，可通过协商或者申请施工合同管理部门进行调整。如协商不果，

则双方同意由当地人民法院解决。

十. 本合同未尽 事宜，双方应及时协商并办理补充协议。本合同壹式两份，甲乙双方各

执一份。

十一. 附合同附件《安装安全协议书》一份，同样具有法律效益。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法人代表： 法人代表：

日 期 ： 年 月 日 日 期： 年

日 月