酒店装修合同模板(合集7篇)。
合同可以在绝大多数情况下保护我们,并为我们提供可能,签订合同后要诚实遵守合同的规定。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方签署的一份协议。签订施工合同是一种法律行为,那么,你是否在烦恼施工合同该怎么写呢?为满足您的需求,小编特地编辑了“酒店装修合同模板(合集7篇)”,相信您能找到对自己有用的内容。
酒店装修合同模板 篇1
甲方:
乙方(承包方):
根据>、《建筑施工安全检查标准》、《建筑施工现场文明施工卫生基本要求》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其他有关法律、法规、规定、操作规程等,结合工程的具体情况,经双方协商签订本合同。由乙方包质量、包安全、包工期完成承包合同内容工作。
一、工程概况
1.工程名称:
2.工程地点:
二、承包内容:地面、墙面大理石晶面处理等
三、承包方式:包工包料,单价包干,包质量、包安全、包工期。
四、承包范围:
五、工程承包价格
1、承包单价:
1)、地面石板清缝、勾缝、调胶补缝、粗磨、精磨、晶面处理、养护等包工包料单价为:——元/平方米。
2)、墙面石板清缝、勾缝、调胶补缝、粗磨、精磨、晶面处理、养护等包工包料单价为:—— 元/平方米。
3)、所有客房窗台石晶面处理,合计——元/工日——工日
2、单价已包含完成各分部分项工程所有图纸造型内容的优良产品的所有人工费、所有材料费、垃圾清洁费、差旅费、加班费、生活费、工具用具费、参加公司或项目部安排的安全技术培训误时费、社会保险费、意外伤害保险费等一切费用。
3、单价包含以下施工工艺内容:班组对原基层质量检查、验收;不同材质等交界面贴分格纸保护,所有需保护的成品进行覆盖保护,与其他不同材质交界面清洁等工作。
4、合同造价:本合同造价暂定为 元,实行单价包干,最终造价按工程竣工后验收符合要求的实际完成工程量进行结算。
六、工程工艺、质量要求和检查验收
1、质量等级:工程质量达到 优良 等级要求。
2、工艺要求:
1)、按国家相关规范及企业标准进行施工。
2)、通过做样板间确定所施工内容的施工工艺、施工流程、质量标准。
3、质量控制及验收办法:先做一个样板间作为样板。样板必须通过项目部、施工单位、设计单位、建设单位相关人员验收。大面积施工前必须先组织所有施工作业人员到样板间现场,对施工方法、工艺流程、质量标准、技术标准等进行学习交底。大面积施工时必须以样板为标准进行施工。工程最终质量验收结果以建设单位、施工单位、监理单位、设计单位、政府相关部门共同验收结果为准。
4、验收依据:样板间质量、国家及行业相关的工程施工规范、质量验收标准、安全文明施工标准,相关法律、法规、规定、操作规程、图纸、技术交底单等。
5、质量检查标准:
项次项 目允许偏差(mm)要求检验方法
1清理石板缝隙灰尘清除干净观察
2补缝颜色补缝胶水干透后颜色与石板颜色基本相同,补缝颜色不宜比石板颜色深观察
3补缝宽度0.2游标卡尺
4补缝深度4mm以上锥形铁丝、钢直尺旁站检测
5补缝直线度缝长1.0米内0.5拉通线钢直尺检查
缝长2.0米内1
缝长2.0米以上1.5
6打磨后石板平整度1.52.0米靠尺、塞尺检查
7打磨后相邻板材板角高低差0.1钢直尺、锥形铁丝、游标卡尺
8打磨后缝隙亮度与石板亮度基本相同观察
9晶面处理后镜面效果无明显的哈哈镜成像感觉观察
10现场其他成品保护补缝时贴分色纸保护,打磨前对可能受到污染的其他产品包薄膜保护观察
11本产品成品保护晶面处理完成后墙面石板贴膜保护,地面石板贴纸板保护。观察
12材料存放设置独立的开料处,所有材料及容器不得直接存放在其他材料上观察
七、工期及进度
1、施工工期为: 天(日历天)。进场人员 ___ 人以上。
2、施工时间:从 ____ 年 ____月 ___日起至 _____ 年____月 ____ 日止全部承包范围及内容施工完成,验收符合要求。
八、工程款拨付及结算方法
1、工程预付款(或备料款): 无 。
2、付款方式:进度款支付到实际完成工程量的____%支付。
3、当施工进度不能按关键节点的进度控制时间要求完成时,每次的进度款推迟____天支付。
4、当乙方的人员违反第十一条相关条款的任何一项时,每月的进度款推迟___天支付。
5、工程竣工验收符合要求后三个月内,总工程款支付到实际完成工程量的____%。
6、如因建设单位不能及时支付施工单位工程款,乙方必须和甲方一起合力做好向业主追讨工程款的工作。甲方固此拖欠乙方的工程余款,应按银行有关规定处理。
7、工程量的计算方法执行国家相关定额的计算方法(双方另行认定的除外)。
8、工程量按实际完成、质量符合要求的工程量结算。
9、工人进场正常施工7天后,每人每天预支___元作为生活费,支付进度款时扣除。
九:质量保修:
本工程施工质保年限为: ___年(从竣工验收符合要求之日开始计算),扣留的质保金为结算价的__%,扣留的质保金期限为__年(无息)。
十、技术资料
1.合同签订后由甲方提供施工图纸1份给乙方。
2.甲方交付给乙方的设计图纸、说明书、技术交底和有关技术资料,均为施工的有效依据,图纸有问题必须及时与甲方直管管理员联系,乙方不可擅自修改,完工后图纸和有关资料交还给甲方。
十一、双方职责、权利及违约责任
1)、甲方派工地管理员,负责工地现场施工的管理工作,做好技术、安全交底。
2)、甲方负责对建设方等各方面协商,对质量和进度的检查和促进,监督施工质量和安排施工进度。
3)、甲方负责施工的用水、用电安排,工程变更等工作。
4)、甲方必须按合同规定支付人工工资,如有违返,乙方根据国家有关法律、法规、银行规定对甲方索款。
5)、乙方组织专业持证工人按时按量进场施工,并保证在工程实际进度拖后于施工进度计划时随时能够增加作业人员,按甲方规定的时间完成施工任务,如超期一天,罚款 ____ 元。
6)、乙方的特种作业人员上岗证持证率必须达到____%,各技术工种持证率必须达到____%,乙方人员必须为身体健康、无残疾、无传染病、无急性病、无犯案人员,年龄在18~55周岁以内。否则因此发生的一切后果、费用及法律责任等均由乙方负责。
7)、 乙方人员必须严格执行公司安全管理制度、现场管理理制度等,严格遵守安全生产规章制度和操作规程,正确佩戴和使用劳动保护用品。否则发现一次,罚款____元。乙方人员违规作业,发生安全事故,全部责任及经济费用由乙方负责。
8)、使用明火必须上报,在用电、用火等方面乙方必须服从管理,采取防火措施。现场材料堆放整洁,施工垃圾及时归堆。否则,发生火灾,乙方负责自方损失并赔偿甲方损失。乙方须在甲方指定的地点起火煮饭或烧水。
9)、乙方人员必须严格按国家及行业相关施工规范、质量标准、图纸、等进行施工,保证质量达到合同要求,否则需返工造成的一切费用由乙方负责。
10)、乙方施工前必须对上一道工序进行检查并向甲方提出整改意见。如不提出,擅自施工造成质量隐患,造成损失的由乙方负责。
11)、乙方必须服从甲方的工作安排与管理,如不服从每次罚款 ____元。并且甲方有权终止乙方的合同,余款不作任何结算。
12)、乙方要提前2天,需定货的提前___天向甲方做好材料使用计划工作。
13)、乙方必须服从甲方各分项工程的工序搭接的安排,如乙方不服从甲方的管理,提出无理的款项增加、无理停工的,甲方有权终止乙方合同,工程余款不作任何结算。
14)、乙方所有的工作人员必须严格遵守国家的各种法规、法令和城市的各种管理条例。如有违法、违纪现象由相应的单位处理,所有责任及费用由乙方负责。
15)、现场所需的水、电由甲方负责,但乙方要节约用水、用电,不能浪费。否则每发现一次罚款200元。
16)、每天用剩下的材料、五金乙方必须交回仓库,由此引起材料被盗或乙方自盗的,甲方有权失一赔一;偷一罚拾,情节严重的,交由公安机关处理。
17)、乙方或其代表必须每天参加甲方项目部的每天、每周、每月例会,参加必要的专项会议。每违反一次罚款____元,违反三次以上的,甲方有权终止乙方的承包合同,余款不作任何结算。乙方必须将其进场施工人员的身份证复印件提供给甲方项目部。
18)、施工现场要求文明施工,严禁闹事、打架斗殴现象,一旦发生,每次处____元罚款,乙方人员禁止带小孩进入施工现场内,如有违反,每次罚款_____元。由此发生安全事故所引起的费用及其他责任由乙方承担。
19)、 乙方必须组织每个进场工人参加公司或项目部安排的安全、技术标准等培训,每个进场工人的意外伤害保险费和社会保险费由乙方负责购买,否则由此引起的一切费用及责任由乙方负责。
20)、如乙方使用的工人在施工过程中自然死亡、疾病或因病引起致残等由乙方承担所引起的一切费用;甲方有义务配合乙方协调好相关工作并尽最大努力减少乙方损失。
21)、甲、乙双方另行签订的《安全生产协议书》、《治安、保卫、防火》协议书作为本合同附件。与本合同具有同等的法律效率。
22)、以上罚款及损失赔偿甲方有权在任何时间任何款项中扣除。
本工程甲方委派 许杰 同志为本合同代理人与乙方共同负责履行本合同的各项约定。
十一、争议的解决
合同发生争议时,双方先通过协商、调解。调解不成的,可向人民法院提请诉讼。
十二:合同件数
本合同正本一式 贰 份,具有同等法律效力,双方各执 壹 份。本合同双方签字后生效,工程竣工尾款结算后失效。
甲方: 乙方(承包方): 电话:
甲方代表: 身份证号:
电 话: 银行及账号:
日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日
酒店装修合同模板 篇2
委托方(甲方):_________________承接方(乙方):_________________
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条、工程概况
1、工程地址:________________________________________________。
2、居室规格:____室____厅____厨____卫,施工建筑面积____平方米。
:________________元整,该工程价款包括合同第三条中所列明的工程材料款,装潢过程中的全部人工费、搬卸费、装潢垃圾清理费等。(备注:所有与装潢相关的人工费用和工程材料费用,均由乙方承担。如在施工工程中,乙方提出其他费用支付要求,甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工,甲方有权终止合同并追究相关违约责任。)
5、工程开工日期:_______年_______月_______日
6、工程竣工日期:_______年_______月_______日
7、工程总天数:______天
第二条、施工内容
客厅推出、做石膏线、吊顶、做塑钢窗、安装______个插座和______个开关。
加吊柜、阳台衣柜一个(带梭门)加吊柜、床头柜两个、做石膏线、安装______个插座和______个开关。
加吊柜、主卧次卧之间做隔断立新墙、做塑钢飘窗、飘窗改成电脑桌加书柜一个、床头柜两个、做石膏线、安装______个插座和______个开关。
、安装菜盆、混水阀、案板石英石、安装______个插座和______个开关、防水处理。
、安过石门、安洗脸台和柜、面盆混水阀、洗衣机龙头和接口、地漏、安坐式大便器、安装______个插座和______个开关、防水处理。
要穿管走,电线要地线,强电的线路不能在地下接,要接入配电盒内(插座、天关内),插座面板要用______眼,开关带______眼插座,另装配电箱(空开)______组。
7、墙面施工的流程:一遍底漆二遍面漆,乳胶漆必须严格按照加水比例做一底二面,不可多加水,墙面处理要做到横平竖直,阴阳角要调直。
8、订做整体橱柜:由乙方委托专门厂家订做整体橱柜,标准为______元/直米,若超出该费用标准,多出部分则由甲方承担。特别规定:整体橱柜背后必须铺满墙砖,台面材料为石英石,柜面为PU板。
第三条、材料供应
1、乙方对本合同中所用材料一律实行明码标价,且为正规厂家生产的合格产品。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的室内装修工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
3、材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
规格、名称,需经甲方认可。
5、工程价款包含材料费,若甲方自行购买材料费用应从总款中减除。
第四条、付款方式
开工支付______元,水电完工验收合格后付______元,泥木工、墙面漆、油漆完工验收合格后付______元,交房验收合格后付______元,余款在交房后付清。
第五条:其他事项
1、安全问题:乙方严格按照安全施工进行,如出现安全事故均由乙方负责。
2、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方自签订日起生效。
甲方(业主):_______________乙方(包方):_______________
签约日期:______年____月___日签约日期:______年____月___日
酒店装修合同模板 篇3
发包人 (甲方):
承包人(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致,签订本合同。
1. 工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3工程内容:华诺国际酒店室内所有装饰装修工程
工程,中央空调,电视电话,智能监控系统,公共广播、单视频系统、厨房设备(承包范围不包含所有消防的设计、施工、安装及检测审报部分以及软装饰、布草部分)。
,即使市场材料价格、人工价格或国家政策变化,固定总价不做任何调整。
1.6预决方式:综合单价
1.7工程结构:框架结构
2. 工程质量
、《建筑内部装饰防火规范》、《室内装修空气质量标准》(GB/T、《民用建筑室内环境污染控制规范》(GB、《建
筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
2.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准,如工程质量达不到约定质量标准,乙方应承担违约责任并在合同工期内整改合格。全部返工费用由乙方承担,工期不予顺延。
3.工期
3.1开工日期:年月日,竣工交付使用日期: 年 月 日。
3.2在约定工期内,乙方必须无条件执行经甲方批准的施工进度计划并严格遵守阶段性时间节点要求。
甲方盖章确认,相应调整工程费用和工期,乙方须相应地调整施工计划,并采取赶工措施尽量确保工程顺利竣工。
3.4因乙方原因且未取得甲方书面许可,乙方不能中途停工而延误工期,工期不予顺延。
3.5因甲方原因造成中途停工而延误工期,工期顺延。
4. 设计变更
设计人员提出合理的方案优化和设计变更,乙方应按照优化后的设计进行施工调整。
4.2如有设计变更,则乙方应按照甲方要求进行施工调整,并按照甲方核定的单价进行核算以调整总价。
5.工程价款及支付方式
万元(大写: 元整),该工程价款为固定总价包干,(如出现。乙方应认真审阅合同文件中的所有条款和图纸。图纸设计做法不清楚需完善的内容,乙方应在技术交底答疑时以书面形式提出,由设计单位明确做法并调整合同总价。在施工过程中乙方发现
甲方提供的现有设计图纸中存在未明确做法或未明确材料标准的,由甲方以书面形式补充提出说明及要求,不再计入工程变更,合同总价不做调整。
足额支付工程款
5.2 工程价款支付
5.2.1本工程工程款支付方式为按月进度付款。
进度满足要求并经监理单位和甲方现场代表验收合格的前提下,乙方每月日向甲方现场代表送交当月已完分部分项工程或经监理单位和甲方现场代表确认的工程量进度报表,经甲方审核后于当月日前按当月进度款总额的50%向乙方支付进度款。按月进行支付,以此类推。
,甲方在收到乙方齐全的竣工结算资料后两个月内审核、结算完毕。
5.2.4 工程竣工验收合格并交付使用后第一年内,甲方按比例逐月向乙方支付工程款至完工结算总价的75%。
5.2.5 工程竣工验收合格并交付使用后第二年内,甲方按比例逐月向乙方支付工程款至完工结算总价的100%。
6. 材料设备供应
设备、成品、半成品,应按照设计说明、施工图纸、材料清单和有关技术资料标准进行采购,提供材料、设备产品的质量、环保证明合格证明,并对所采购材料设备质量负责。
6.3甲方供应和乙方采购的材料设备按约定到达指定地点前应通知对方,双方应对材料设备进行共同验收。甲方供应的材料设备经验收合格后,乙方负责保管。
6.4本工程中的主要材料应由双方选定样品样本。样品样本应经双方验收后封存,作为材料供应和竣工验收的实物标准。
6.5双方所提供工程主要材料应符合国家质监总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。
7.双方派驻本工程的代表
7.1甲方派驻本工程项目的代表为: 。
7.2本工程项目甲方委托公司依法对工程施工实施监理。
监理工程师: 注册证书号。
7.3乙方派驻本工程的项目经理为:,是乙方在本工程项目中的代表,项目经理必须专职且每日驻工地。
7.4双方派驻本工程施工场地的代表,按照本合同约定行使各自派出方的权利,履行派出方的义务。
7.5甲方代表在授权范围内向乙方项目经理发出的任何书面形式的条件和指令,乙方项目经理应参照本合同8.2.2款约定执行。
8.双方权利
8.1甲方权利
8.1.1发包人有权要求承包人更换不称职的项目经理或其他任何成员,承包人应在接到发包人书面通知后7日内将更换的人员名单及其任职资质的材料告之发包人并得到发包人的认可。
8.1.2有权监督乙方履行各项合同义务。
赶工,确保按期完工。
施工进度进行监督,参加材料、设备验收,隐蔽工程验收、分部分项工程验收、竣工验收。
必须先送样,由甲方代表和监理工程师按规定检验其规格、型号、质量符合设计要求并能满足工程需要才能采购和投入使用。如果材料不合格,甲方有权要求乙方进行更换,或另行指定供货商供货,所发生的费用均由乙方承担且不再调整合同价格。
签证发生的费用,按照本合同相对
应的条款及计算方式计算相关费用(按照。
8.2乙方权利
8.2.1乙方如需要更换项目经理,应至少提前7天以书面形式通知甲方,并征得甲方同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。
8.2.2乙方代表认为甲方代表的指令不合理时,应在收到甲方代表指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告,如甲方代表坚持执行原指令的决定,乙方代表应予执行,但由于指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担,工期顺延。
9.双方义务
9.1甲方义务
9.1.1按本合同约定的付款方式向乙方支付工程款。
9.1.2本工程由甲方报建,并办理施工许可证及其他施工所需的证件。
监理单位进行图纸会审和技术交底工作。
9.1.4提供施工场地,并清除影响施工的障碍物。
水、电、暖风机电设备的技术资料。
。
9.1.7协调施工期间进行交叉作业的各专业施工单位间的关系,保障工程有序进行。
9.1.8严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定。
9.2乙方义务
。进度计划必须满足合同约定的总工期计划,并组织落实施工进度计划。发包人、监理在接到正式的施工方案和计划后的10日内对施工方案和进度
酒店装修合同模板 篇4
发包人: 承包人:
住所: 住所:
委托代理人: 营业执照号:
电话: 法定代表人: 电话:
BP机号: 委托代理人: 电话:
本工程设计人: 电话:
施工队负责人: 电话:
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律,法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等,自愿,协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条 工程概况
1.1 工程地点:___________________.
。
1.3 工程承包方式:双方商定采取下列第___种承包方式。
承包人包工,包料(详见附表;
承包人包工,部分包料,发包人提供部分材料(详见附表;
承包人包工,发包人包料(详见附表。
1.4 工程期限____天,开工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
:____________元(详见附表。
第二条 工程监理
若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名,单位,联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条 施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供:
发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人,承包人各一份(详见附表;
发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人,承包人各一份(详见附表,设计费(大写)______元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
第四条 发包人义务
4.1 开工前____天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具,陈设或将室内不易搬动的家具,陈设归堆,遮盖,以不影响施工为原则;
4.2 提供施工期间的水源,电源;
4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;
4.4 不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
4.6 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场,竣工验收。
第五条 承包人义务
5.1 施工中严格执行安全施工操作规范,防火规定,施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
5.2 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
5.3 保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上,下水管道的畅通;
5.4 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第六条 工程变更
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表。
第七条 材料的提供
,发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;
,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。
第八条 工期延误
8.1 对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:
工程量变化和设计变更;
不可抗力;
发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料,设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。
8.3 发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。
第九条 质量标准
双方约定本工程施工质量标准:___________________________________________.
施工过程中双方对工程质量发生争议,由_________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第十条 工程验收和保修
10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:
_________________________;
_________________________;
_________________________.
承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表。
。在工程款结清后,办理移交手续(详见附表。
。
第十一条 工程款支付方式
11.1 双方约定按以下第____种方式支付工程款:
合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:
--------------------------
| 支付次数 | 支付时间 | 支付金额 |
|——|——|——|
| 第一次 | 开工前三日 | 支付 元 |
| 第二次 | 工程进度过半 | 支付 元 |
| 第三次 | 双方验收合格 | 支付 元 |
--------------------------
工程进度过半指:________________________________________.
其他支付方式:_______________________________________.
并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
11.3 工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。
第十二条 违约责任
12.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律,法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
12.2 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。
12.3 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
次工程款的,每延误一天向对方支付违约金____元。
12.5 由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。
12.6 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金____元。
第十三条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:
(一)提交________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第十四条 几项具体规定
________元(此费用不在工程价款内)。
14.2 施工期间,发包人将外屋钥匙____把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供新锁____把,由承包人当场负责安装交付使用。
14.3 施工期间,承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。
第十五条 其他约定事项:_____________________________________________________________________________.
第十六条 附则
后生效,合同履行完毕后终止。
16.2 本合同签订后工程不得转包。
16.3 本合同一式____份,双方各执____份,____________部门____份。
16.4 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
发包人(签字): 承包人(盖章):
法定代表人:
委托代理人:
年 月 日 年 月 日
酒店装修合同模板 篇5
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:
一、 工程概况及承包方式
1、 工程名称:新堤君悦大酒店装修工程
2、 工程地点:洪湖市乌林大道
3、 工程承包方式:包工包料
4、 工程概况:建筑面积约474.06平方米。
二、 工程装修内容
墙面、地面、电气等装饰工程
三、 工程造价
甲方的使用要求及设计要求
为依据;工程造价为:¥ 845674.00 元。大写人民币:捌拾肆万伍仟陆佰柒拾肆元整。(以甲方认定的单价为准,工程量竣工后以审计为准)
四、 工程期限
工程开工日期:20xx年 月 日
工程竣工日期:20xx 年 月 日
五、 质量要求
按国家建设部行业标准JGJ市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为一年,终身维修。
六、 付款方式
1、合同签定后,甲方即付给乙方工程款总造价的 10%
2、工程竣工验收合格后,甲方即付给乙方工程款总造价的 85% 即845674.00 元*85% = 718822.90元 。
3、乙方剩余5%工程款作为质保金一年内付清。
七、双方责任
设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。
2、 乙方:向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。
八、其它事宜
经甲乙双方商定做出如下协议:
1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。
工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。( 如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效。)
3、 工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。
4、 如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
5、 其它未尽事宜由双方协商解决。
6、 合同一式贰份,双方签字生效,各持壹份,并具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
酒店装修合同模板 篇6
甲方(发包方):_________身份证号码:_________电话:_________
乙方(承包方):_________身份证号码:_________电话:_________
第一条、工程概况
1、工程地点:____________________________
2、住房结构:_________施工面积:_______
优质优价的原则,约定如下:总价款:_________其中:材料费:_________人工费:_________管理费:_________设计费:_________垃圾清运费:_________税金:_________其他费用:_________经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
4、工程承包方式:双方商定采取下列第_________种方式。
(包全部材料。
(部分包料,甲方提供部分材料
(甲方包全部材料
5、工程期限:开工日期:_________竣工日期:_________
附表二:装饰装修工程内容和做法一览表)。
第二条、施工单位资格
1、凡承接家庭居室装饰装修工程的单位,应当持有建设行政主管部门颁发的具有建筑装饰装修工程承包范围的《建筑业企业资质证书》。
2、乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,通过最近一次企业年检,具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质,资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的,甲方有权终止本合同,乙方应当立即返还甲方已支付的费用,并赔偿损失。
本人身份证、暂时居住证,向工程所在地的建设行政主管部门或者其指定的机构登记备案,实行“登记注册、培训考核、技能鉴定、持证上岗”的制度。具体办法由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门制订。
4、凡没有《建筑业企业资质证书》或者建设行政主管部门发放的个体装饰装修从业者上岗证书的单位和个人,不得承接家庭居室装饰装修工程。
第三条、工程监理
若本工程实行工程监理,甲方(或乙方)与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方(或甲方)。
第四条、施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供:
乙方、施工队各执一份。
乙方、施工队各执一份
4、施工图纸双方签字后生效。
第五条、甲方权利义务
陈设应采取保护措施,以不影响施工为原则。乙方施工人员对甲方施工现场的牲口应认真清点及保护,并且双方签订“物品清单”;
电源,并说明使用注意事项;
3、负责协调施工队与邻里之间的关系;
改建筑的承重、非承重结构或迁改厨、卫位置及设备管线,应负责到有关部门办理相应的审批手续;
施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收;
6、工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用,由甲方交纳(出入证除外),乙方协助提供物业管理所需的相关材料;
7、未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案,甲方不得变动建筑主体和承重结构;
燃气管线;
房屋所在地居民委员会或者单位房屋管理部门规定的地点、方式、时间堆放,并按有关规定清运;
甲方不得拒绝和阻碍物业管理单位依据住宅室内装饰装修管理服务协议的约定,对住宅室内装饰装修活动的监督检查;
甲方进行装修不得损坏房屋原有节能设施,降低节能效果;
未经批准,甲方不得随意在承重墙上穿洞,拆除连接阳台门窗的墙体,扩大原有门窗尺寸或者另建门窗;不得随意增加楼地面静荷载,在室内砌墙或者超负荷吊顶、安装大型灯具及吊扇;不得任意刨凿顶板,不经穿管直接埋设电线或者改线;
未经批准,甲方不得损坏给排水、供电、供气、消防、通讯等公共设施,不得损坏他人的房屋及物品。
因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等,应由甲方负责修复和赔偿;如属乙方的责任,由甲方找被乙方负责修复和赔偿。
第六条、乙方权利义务
1、施工中严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》,保证工程质量,按期完成工程;
2、安承接家庭居室装饰装修工程的单位和个人,应当采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员和相邻居民的安全;
下管道的畅通;
方式和时间进行堆放及清运。严禁从楼上向地面或由垃圾道、下水道抛弃因装饰装修居室而产生的废弃物及其他物品;
设计、报价等相关服务。合同签订后,乙方执行工程施工的代表人为乙方派出的项目经理。甲方关于工程的相关事宜均应与乙方项目经理联系,以确保工程中的统一指挥和管理;
6、乙方自行采购或者向甲方推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,造成损失的,依法承担赔偿责任;
弄虚作假。
粗制滥造;
9、乙方不得野蛮施工,危及建筑物自身的安全;
乙方不得欺行霸市、_交易;
乙方不得冒用其他企业名称和商标;
乙方不得损害居民和其他经营者权益;
在居民居住的地域,十二时三十分至十四时三十分、十九时至次日七时之间,乙方不得从事产生噪声的房屋装饰装修活动。
第七条、工程变更
工期及保修服务,合同签订后如有工程项目或施工方式的变更,须由双方协商后签署书面协议《装饰装修工程变更单》同时调整相关工程费用及工期,口头承诺或口头协议均视为无效;凡甲方直接与乙方现场工作人员商定更改施工内容所引起的一切后果,均由甲方承担;
损耗及退货费用;若甲方要求减少的施工项目已施工,甲方需支付乙方该项目的施工费、材料费、管理费及拆除费;
3、甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方该增加项目100%的工程款后方予以施工。
第八条、材料的提供
设备,其规格、质量应符合设计要求甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;若甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求,由此而延误工期或影响工程质量,责任由甲方承担;
设备的乙方应在材料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方,双方共同验收;若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符,甲方有权拒绝使用,由此而延误工期或影响工程质量,责任由乙方承提;
规格、型号或价位标准,由乙方负责为甲方代购的在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。乙方收取甲方的材料代购费为材料采管费(材料款的______%)+材料运输费(根据实际情况确定);若施工过程中因材料质量问题造成的退货、换货,以及因此延误工期,均由甲方承担任;
拉手、水龙头等)、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等,均由甲方购买并按时运到现场;若需要乙方代购,加收所购材料款______%的采购费及运输费。
第九条、工期延误
1、对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按时参加阶段验收而造成的停工;
第十条、本合同一式____份,双方各执____份_________部门____份。
甲方(公章):_____________乙方(公章):______________
法定代表人(签字):_______法定代表人(签字):________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
酒店装修合同模板 篇7
经双方协商决定,甲方将北站丽尊酒店维修改造工程委托乙方施工。依据《中华人民共和国合同法》和《建筑装修工程承包合同条例》及有关省市工程施工规定,为了明确双方在施工过程中的责任、权利、义务。经双方协商签订本合同,并共同遵守执行。
第一条 工程概况:
(3)搬运工作:把接待室的服务台及办工桌椅、柜子搬到登记室内。
四、工程承包形式:清包人工费(含大小工具设备集易损件、伙食、住宿、材料加工费及运费、货到现场材料卸车及搬运、现场材料倒运、卫生清理、垃圾运到现场指定地点、成品及半成品保护)。
六、工程承包单价:见报价清单,做为合同附件和结算依据,与合同同具法律效应。
七、工程造价:大写: 小写:¥ 元(除图纸有设计变更外,一次性包死价,工程量以实际发生为准、清单外增加项目和单价以现场项目经理确定签字公司审核为准)。
九、工程质保金:工程总造价的3%(保修期内无因质量情况不与维修的,一年后全部返还。
一 、本工程工期为 天,由 年 月 日至 年 月 日止。
二 、在施工期间,停水、停电,应由甲方项目负责人核对施工日记确认方可有效,因工程变更和项目增加和增量,工期顺延。
1、甲方负责购买施工所必须的材料,并负责协调大厦各部门及商铺业主的沟通并协调一切审批手续,乙方给与配合。
2、现场施工用电、施工用水由甲方负责无偿提供,保证施工现场道路通畅。
3、甲、乙双方在合同签定之日起,甲方对乙方施工进度、安全、质量等进行监督管理。
4、乙方在施工中如存在技术问题、质量问题、安全问题、操作问题,甲方有权通知乙方暂停施工限期整改,对乙方造成的损失由乙方负责。
5、乙方在无正当理由的情况下拖期、延误工期,甲方有权扣除乙方承包费,每延误一天扣工程承包费总价的2%。
6、配合乙方进行现场工程交叉作业协调,为乙方创造良好的施工条件,确保施工顺利进行。
7、乙方进场之日起,甲方负责提供乙方的临时材料堆放场地,施工临时垃圾堆放场地。
8、甲方提供施工图纸,甲方给与认证并签字后方可施工,并进行施工技术交底。
9、对清单外的工程项目、工程量及价格由甲方项目负责人给与签字认证后乙方方可施工。
10、乙方必须配备现场负责人、安全员、质检员及各班组长,将名单上报到公司经公司考核合格后方可上岗,以上人员必须在现场坚守岗位管理工作,有事同现场项目经理请假,不得无故离岗、不得频繁请假,否则,酌情罚款处理。
11、乙方对自身原因引起的工程施工及运行过程中发生的人身伤害、设备损坏等事故承担全部责任,并承担相应赔偿。甲方不承担任何责任。
1、乙方进场后必须服从甲方管理和指挥,严格遵守甲方制定的各项规章制度。
2、乙方在施工中必须严格按照图纸和省市颁发的建筑工程规范及现行的质量检验标准进行施工,并接受甲方各专业人员和监理人员的监督检查,保证工程质量等级必须达到合格。
3、乙方应向甲方提前三天提供承包人必须完成的相关材料计划、进度计划报表等。
4、乙方进场后须对工人进行施工安全及施工质量方面的教育,做到安全施工,文明施工,保证工人的人身安全及现场的防火安全。
5、乙方须在合同规定的期限内按甲方确认的施工计划积极组织施工,并按期交付使用。
6、乙方对现场的成品及半成品加以保护,在竣工验收前出现损坏由乙方负责。
7、乙方自配力工,每天清理施工现场,否则将按公司规定罚款。
8、施工人员进入现场必须要穿工作服上岗,佩戴胸卡、佩戴安全帽,文明施工
9、所有施工人员在进场前将有效身份证复印件上报到项目部,由项目部移交到公司备案,施工人员要身体健康,老弱病残者及儿童不得进入现场。
1、现场图纸核定后,如有设计图纸的修改、变更,必须经甲方项目负责人签字盖章公司审核认可后乙方方可施工。
2、对发生的变更,甲方应及时下发到乙方,如变更下发时,乙方已经施工,产生的材料损失和人工费损失由甲方负责,由此造成的工期延误顺延。
3、因工程变更或增项、增量发生的变更单、签证单产生的费用,在工程决算时支付。
本合同签定后乙方进现场施工三天,每个班组按每人每天30元支付生活费(在下次支付工程款中扣除),每个月底甲方支付乙方工程完成量的80%,全部完工验收合格后一个月内,甲方付至乙方总工程款的97%,3%质量保证金,一年后付清。
一、验收合格后,双方签定竣工验收书,竣工验收后的成品保护及卫生由建设单位负责。
二、交工验收不符合质量要求需要返工,应分清责任,属于施工质量原因造成的损失由乙方负责,属于甲方供材料原因造成的损失由甲方负责。
一、乙方未按合同约定履行自己的义务,按照工艺施工,使工程不能如期完工的,工期不予顺延,轻者按公司规定罚款处理,严重时甲方有权按乙方违约处理清除现场。因乙方的原因使工程质量不合格的,乙方应重建或重修,损失自负。给甲方造成其他损失的应另外赔偿。