[合同]工程合同word版。

用通俗的话来说：合同是我们签署的一份保障自己的协议。制定合同时要遵循等价有偿的原则。施工合同是双方实现权利义务的重要基础，具有法律效力。签订施工合同时如果不仔细，就会导致合同纠纷甚至损失，那么，你知道有哪些常见施工合同吗？小编特地为大家精心收集和整理了“[合同]工程合同word版”，欢迎您阅读和收藏，并分享给身边的朋友！

当今社会特别重视契约精神，会签订大量详细正规的合同。合同在商业谈判的过程中有着重要的作用，请问你是在寻找合同的优秀模板吗？根据您的需求，的编辑为您整理了《[合同]工程合同word版》，希望本文能给您提供借鉴！

合同编号：_____________

甲方：___________________乙方：___________________

法定代表人：_____________法定代表人：_____________

联系电话：_______________联系电话：_______________

甲乙双方本着互惠互利、共同受益的原则,经过友好协商，根据法律的有关规定，就乙方工程队为甲方进行防水补漏工程的有关事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。

第一条补漏工程范围

1、______________________________________。

2、______________________________________。

3、______________________________________。

4、______________________________________。

5、______________________________________。

6、______________________________________。

第二条补漏材料

乙方为甲方补漏所使用补漏材料，必须采用____牌补漏材料，使用材料必须经久耐用、防水性能良好、不易老化。

第三条补漏要求

乙方为甲方补漏工程要求必须达到不漏水、不渗水方为合格。如补后出现漏水、渗水甲方有权拒付补漏款。

第四条保修

乙方为甲方做的补漏工程，必须无条件提供全免费____年保修服务，如甲方在____年内发现乙方补漏工程出现漏水、渗水(属乙方责任)的质量问题，乙方必须修补好至不漏水、渗水。否则甲方向乙方追讨修补漏工程所需费用。

第五条工程造价

乙方为甲方补漏工程总造价为人民币元整(大写：)。以下小项目的补漏由乙方免费提供人工，甲方负责材料费：。

第六条付款期限

甲方于本合同签订之日向乙方支付工程总造价的%作为预付款，待工程完成并合格后的当天结清余款。

第七条工程期限

乙方为甲方补漏工程时间从签字之日起算，期限为天，逾期按总工程款的%收取超期误工费。不属乙方责任的延误，工期可适当延长。

第八条违约责任

1、除不可抗力的原因外，任何一方违反本合同，应向对方支付总工程款____%的违约金。

2、任何一方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使守约方遭受损失，则守约方有权要求违约方予以赔偿。

第九条不可抗力

1、在本合同履行过程中，如因不可抗力导致活动终止或带来损失，甲乙双方各自承担自己损失，互不承担违约责任。

2、任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本合同的，应自不可抗力事件发生之日起____日内，将不可抗力情况以书面形式通知另一方，并自不可抗力发生之日起____日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

第十条法律适用与纠纷解决方式

1、本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

2、本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。

3、本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：

(1)将争议提交____仲裁委员会仲裁;

(2)依法向____人民法院提起诉讼。

第十一条附则

1、本合同如有未尽事宜，由甲乙双方签订补充合同，补充合同与本合同有相同法律效力。

2、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

3、本合同—式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。

甲方(盖章)：_____________乙方(盖章)________________

授权代理人(签字)：_______授权代理人(签字)：___________

住址：_____________________住址：______________________

联系电话：_________________联系电话：__________________

开户银行：_________________开户银行：__________________

账号：_____________________账号：______________________

_________年____月____日_________年______月____日

签订地点：__________________签订地点：__________________

精选推荐

合同参考： 工程合同word版

在这个快节奏的今天，合同变得更加愈发重要了。签订合同后要积极履行合同。施工合同是双方当事人之间权利义务关系的协议。施工合同的条款决定了合同签订双方的义务和权利，那么，你是否知道签施工合同具体有哪些步骤呢？下面是小编精心为您整理的“合同参考： 工程合同word版”，仅供参考，欢迎大家阅读。

甲方：

乙方：

甲乙双方经友好协商，在平等、互利、自愿的基础上，根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，一致同意签订以下仿真植物购销安装合同条款，以资共同遵守。

一、 概况

1. 总金额，即人民币叁万捌仟元整(38000.00)，注：此价格不含发票。

2. 名称、数量及单价详见乙方《报价单》。

3. 期限：本项目限于 年 月 日之前完成。

二、 甲方职责范围

1、 甲方应在 年 月 日之前清除施工现场的障碍物，并通知乙方进场。乙方根据甲方通知进场后，甲方应确保乙方正常安装。如因甲方原因影响安装或导致交货日期更改，乙方因此产生的损失由甲方负责，交货期限顺延。

2、 甲方应保证安装现场不能有可视纷扬灰尘，否则所引起的植物景观质量问题，由甲方负责。

3、 甲方无偿提供乙方在安装过程中的水、电及货物存储方便。

4、 在安装过程中，甲方应保证乙方在施工范围内的通行方便。

5、 甲方委派 为安装现场代表。

6、 甲方按照本合同规定的付款方式，及时付款，所有款项不得以任何理由拖欠，款项未付清前产品归乙方所有。

7、 甲方免费提供乙方现场人员的食宿安排。

三、 乙方职责范围

1、 乙方必须在规定的时间内，保质、保量完成制作内容。

2、 乙方在制作过程中，虚心接受甲方代表的检查检验。

3、 在安装过程中，如有破坏性施工，须征得甲方同意。

4、 安装完毕，乙方及时通知甲方验收，办理交接手续。

四、 验收标准

1、 产品验收：以乙方提供甲方的参考图为准。

2、 甲方应在安装完工后两日内验收，如甲方没有在规定日期内验收，为验收合格。

五、 付款方式

1、 现金结算( ) 支票结算( ) 汇票结算( ) 其它( )。

2、 合同签定后，甲方支付乙方总款的80%，即人民币叁万零肆佰元整(30400.00);施工完毕甲方支付总款的20%，即人民币柒仟陆佰元整(7600.00);

六、 违约责任

1、 合同签订后，任何一方违约由违约方承担因违约给守约方所造成的一切损失。

2、 如因不可抗力因素影响本合同履行，按国际惯例处理。

3、 乙方如不能在规定的期限内完成制作内容，每逾一天扣罚0.1%的工程款。

4、 甲方未按日期付款，每逾期一天应支付给乙方合同款0.1%的违约金。

七、 争议解决

本合同执行中如发生争议，由双方协议解决。如协商不成，任何一方均可向北京市丰台区法院提起诉讼。

八、 合同生效

本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，到所有款项支付完毕失效。

九、 合同份数

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)： 乙方(公章);

地址： 地址：

传真： 传真：

电话： 电话：

委托代表人： 委托代表人：

年 月 日 年 月 日

合同借鉴: 工程协议word版

我们在很多的地方都会用到合同，也会需要用到很多的范本，签订合同后要遵循诚实守信的原则。施工合同及建筑合同是业主与承包商签订的工程实施合同，签订施工合同后若是违约就要承担相应的法律责任，那么，你是否在烦恼施工合同该怎么写呢？为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“合同借鉴: 工程协议word版”，相信您能找到对自己有用的内容。

甲方：---------------------------------（以下简称甲方）

乙方：门窗----------------------------------（以下简称乙方）

经双方友善协商对-----------工程铝合金门窗加工达成以下协议，经双方共同确定，签订本协议，双方共同遵守。

第一条、数量与规格

1、甲方定制的产品系列为--------系列产品铝材，铝材厚度为--------MM,喷涂铝材颜色为------色，接纳-------玻璃。

2、数量为------平方固定窗，单价----------元/平方米，数量为-------扇开门，每扇单价------元。移门--------扇，单价--------元/平方米（具体规格，尺寸按实际测量为准）。

第二条、质量

1、乙方将严格按照国家的相关规定及企业的技术与质量要求执行。

2、乙方生产的--门窗-----门窗产品整窗包修半年，在包修期内除人为破坏的因素外，所有部件的`妨碍均无偿负责修理和更换，终生维修。

第三条、进场及安装期

1、本购销合同成立，图纸数量及尺寸确认后，且乙方接到甲方的预付款，次日起----天交货，------天内安装完工。

2、甲方未能实时提供乙方作业面，甲方同意延期。

第四条：工程总造价及付款方式

1、工程报价详见报价明细表：以上单价包括运输，安装，售后办事；

2、工程合计总价-------元，大写（---------------）

3、甲方愿以合同总价的------%,北京安立新技术有限公司，作为定金，即----元付给乙方；乙方货到现场，甲方再付货款-----元付给乙方；乙方门窗安装完工甲方验收合格，甲方付清余款，即--------元付给乙方。

4、结算面积按实际测量尺寸为准。

第五条：甲乙双方负责及工作范围

1、施工历程中，乙方必门窗须采取严格的安全保护措施，并负担其因为自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。步入施工现场，乙方必须遵守、服从土建总包方的施工管理。

2、乙方按甲方认可的洞口尺寸与确认的门窗样式制作、安装，并在框和墙体连接处的外墙面打修建防水胶。

第六条：其他事变

1、本合统一式二份，自双方代表签字盖公章后生效。若有不尽事宜双方以工作接洽单

方式确定或另行协商处理完成。如协商不妥由合同履行地法院裁决。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

时间：

[推荐合同] 设备工程合同word版

随着经济的发展，合同对于我们来说越来越重要。制定合同时要把每一条条款写清写细。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方应该签署的协议。签订施工合同后如果违反就要承担造成的损失，那么，一份合乎法律规定的施工合同是怎样的呢？为此，小编从网络上为大家精心整理了《[推荐合同] 设备工程合同word版》，希望对您的工作和生活有所帮助。

发包方：福建恒亿建设集团有限公司（以下简称甲方）

（新罗区财政局综合业务大楼项目部）

承包方：龙岩市新罗区民安人防设备经营部 (以下简称乙方) 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方签订如下合同条款：

第一条 工程概况

1、 工程名称：龙岩市新罗区财政局综合业务大楼 人防工程防护设备与安装

2、 工程地点：登高中路与溪南路交汇处西北角

3、 承包方式：包工包料，独立核算，自负盈亏（含在施工中的一切所需机械、工具）。

4、 结算方式：按图纸内容包干计算。

5、 合同总价款（人民币）第二条 工程承包范围

人防防护、通风设备（详见乙方报价清单）

第三条 关于工程质量及验收的约定

1、 质量标准：按照国家人防办、建设建设部最新图集生产，产品达到合格标准。

2、 工程质量以施工图纸、做法说明、设计变更、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-20xx），福建省人防办关于结合地下室修建人防工程最新规范为质量评定验收标准。

3、 乙方保证所提供的所有人防产品达到人防验收标准。生产厂家必须是经龙岩市人防办审定注册允许使用的厂家，并提供各项产品的质保书。

第四条 承包工作内容和工作时间

1、 乙方应按甲、乙双方协定的和所有图纸设计中所需所有的人防产品（可分期）根据甲方的工程进度计划和工程进度所需入场安装。乙方应负责场内外所有的运输、安装、保管等责任工作。为确保工程进度，乙方应积极配合做好各项的本职工作，并负责安装到位、验收合格为准。乙方在施工中的一切所需开支和验收费用由乙方自己负责。各项产品进场后应及时将该产品的合格证、说明书等（质保书）交付甲方，以便认产品、品牌。

2、 综合治理、安全生产、文明施工：

①乙方进场人员应自行办好外来人员各种证件（如暂住证、婚育证、劳务证等），不满十八周岁的人员不许上岗操作，严格遵守国家和地方政府的各项法规、法令，违法的经济处罚由乙方自行承担；乙方在施工期间应遵守建筑法及公司的一切规章制度，凡发生盗窃、酗酒、随地大小便以及家属带小孩进入工地等现象，均按公司有关规定给予重罚，所造成的责任及经济损失均由乙方自行承担。在工地凡动手打架、斗殴者每人次罚款500元整。

②乙方应严格执行安全生产操作规程及安全生产管理条例，所有进场人员应无条件地接受公司“三级”安全教育，施工前应进行技术交底，不接受教育、违章作业，出现安全事故由乙方承担全部责任和一切经济损失，违章未造成损失，每发现一次罚款200元，施工所需个人防护用品由乙方自行解决。

③乙方班组人员在施工时应注意安全，若因乙方自行造成的事故，

甲方不负任何法律责任，一切费用由乙方自理。

第五条 工程结算及付款办法：

按实际工程量结算，甲方按业主的来款和甲方公司的付款规定分期付给乙方（有关甲方向乙方提取管理费、配套费等，按总造价的18%从各次转款中按比例提取）。工程竣工验收后三个月内付清尾款，乙方应按工程款的70%税票提供给甲方。

第六条 争议或纠纷处理

1、 合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或有关部门进行调解。

2、 解决合同纠纷方式：双方本着真诚解决纠纷的原则进行协商，协商不成则提交仲裁机构仲裁，不服仲裁，可向当地人民法院提出诉讼，双方均应服从人民法院的.判决。

第七条 双方责任

1、 为保证安装拆卸和保养的需要，乙方应在施工过程中应于顶板预埋安装所需的预埋件和吊环，费用由乙方负责。

2、 甲方按合同规定时间向乙方支付各期工程款。

3、 甲方提供相关地下室人防部分施工图纸和人防办审核意见书及技术材料（经人防部门审核认可的图纸），如乙方未按甲方提供经人防办审核认可的图纸施工，由此造成工程未通过验收，由乙方承担责任，并负责由此发生的一切经济损失责任。

4、 甲方向乙方提供施工所需水、电接口。

5、 乙方在施工中配合甲方工地做好安全及质量监督工作。

6、 工程完工后，乙方须提供全部施工及技术资料，并负责本工程通过人防主管部门的验收工作。

7、 乙方门扇到场之前，甲方需提供乙方门扇顺利进场的运输

通道。

第八条 其他事项

1、 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

2、 本合同履行完成后自动终止。

3、 施工过程中如有增减项目，竣工验收结算应按实际相应增减；即原图纸中已有的项目价格按照合同单价，图纸中没有的项目另行经监理、业主签证确认后结算。

补充条款：

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

甲方代表： 乙方代表：

单位地址： 单位地址：

电话：电话：

合同订立时间： 年 月 日

合同签订地点：新罗区财政局综合业务大楼工地