村工程协议书模板。
一起合同网主题栏目精选:“工程协议书”,敬请访问。
在广大人民群众法律意识的不断提高的今天,我们越来越频繁的去使用合同这种具有法律效应的文件。合同合同当中需要明确标注出产品的具体单价和价格总额,一份合同的重点应该是什么?以下的内容“村工程协议书”是一起合同网特意为您准备的,希望对大家有所帮助!
村工程协议书 篇1
协议书是指社会集团或个人处理各种社会关系、事务时常用的“契约”类文书,包括合同、议定书、条约、公约、联合宣言、联合声明、条据等。以下是“合伙承包工程协议书”希望能够帮助的到您!
合伙人:________(以下简称甲方)
合伙人:________(以下简称乙方)
甲、乙双方经平等协商,就合伙承包____________工程事宜,达成如下一致,供各方信守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围
合伙项目以_______________公司中标合同确认的项目内容及范围为准;
甲、乙双方合伙承包的项目,对外以__________________公司名义出现。
三、合伙期限
合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例
1.甲方以现金出资,出资额为人民币________万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例________%。
2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占________%。
五、盈余分配与债务承担
1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配;
2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。
六、退伙
合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;
退伙需经对方同意,方可实行;
未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
七、权利与义务
1.甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时,甲方参与合伙项目的日常管理;
2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;
3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为
1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满
合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
十一、生效及补充
1.本协议自各方签字后生效,各方各执一份;
2.未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。
合伙人:________
___年___月____日
村工程协议书 篇2
工程编号:合同编号:
深圳市建设工程施工合同
(适用于招标工程固定单价施工合同)
工程名称: 工程地点: 发 包 人: 承 包 人:
2 0 xx版
编 制 说 明
本合同示范文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》等法律以及深圳市的相关法规,在20xx版《深圳市建设工程施工(单价)合同》示范文本的基础上, 由深圳市建设工程造价管理站编制而成的。
本合同示范文本适用于深圳市行政区域内采用固定单价合同形式的招标工程施工合同,包括各类新建、扩建、改建、拆除的土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装修工程。本合同示范文本中所称招标工程,是指根据《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》规定应当招标且实际通过招标进行发包的工程。
本合同示范文本由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”、“补充条款”及“附件”五部分组成。建设工程承发包双方采用本合同示范文本签订施工合同时,不得对“通用条款”部分进行调整;并应将“协议书”、“专用条款”及“附件”中须双方约定的事项予以明确;同时可根据工程的具体情况在“补充条款”中补充约定合同内容。 未经编制单位许可,任何单位和个人不得以营销目的复制、抄袭本合同示范文本或其中的任何条款内容。
目 录
第一部分 合同协议书.......................................................1
一、工程概况..........................................................................1
二、工程承包范围......................................................................1
三、合同工期..........................................................................2
四、质量标准......................................................................... 2
五、合同价款..........................................................................2
六、组成合同的文件....................................................................2
七、词语含义..........................................................................3
八、承包人承诺........................................................................3
九、发包人承诺........................................................................3
十、合同生效..........................................................................3
第二部分通用条款.......................................................5
一、词语定义和解释................................................................5
1 词语定义.........................................................................5
2 标题和旁注..........................................................................7
3书面形式...........................................................................7
二、 合同文件.......................................................................7
4 合同文件组成及解释顺序..............................................................7
5 语言文字和适用法律、法规.............................................................8
6适用标准、规范 ........................................................................8
7 图纸................................................................................8
8 通知................................................................................9
三、 发包人和承包人................................................................9
9 发包人..............................................................................9
10 承包人............................................................................10
四、工程管理人员...................................................................10
11 工程师............................................................................10
12 项目经理..........................................................................11
五、 转让、分包、专业工程发包...................................................12
13 转让.............................................................................12
14 分包.............................................................................12
15 专业工程发包.....................................................................12
六、施工准备工作..................................................................13
16 施工组织设计和进度计划...........................................................13
17 施工准备.........................................................................13
七、开工、暂时停工、工期及延误 ..................................................15
18 开工及延期.......................................................................15
19 暂停施工和复工...................................................................15
20 工期及延误.......................................................................16
八、材料、设备供应................................................................16
21 发包人供应材料设备...............................................................16
22 承包人采购材料设备...............................................................17
23 材料设备的检验...................................................................18
九、质量、安全和文明施工.........................................................18
24 工程质量和检验..................................................................18
25 工程试车.........................................................................19
26 安全文明施工.....................................................................20
27 工程的保护.......................................................................21
十、合同价款、工程量确认和工程款支付............................................21
28 合同价款.........................................................................21
29 工程量确认.......................................................................23
30 工程款支付.......................................................................24
十一、工程变更.....................................................................25
31 工程变更 ........................................................................25
32 变更价款确定.....................................................................26
十二、竣工验收和结算..............................................................27
33 竣工验收 ........................................................................27
34 竣工结算.........................................................................28
十三、违约、索赔和争议............................................................29
35 违约.............................................................................29
36 索赔.............................................................................29
37 争议.............................................................................30
十四、工程质量缺陷保修............................................................31
38 工程质量缺陷保修.................................................................31
十五、不可抗力.....................................................................31
39 不可抗力.........................................................................31
十六、保险和担保..................................................................32
40 工程保险.........................................................................32
41 工程担保.........................................................................32
十七、合同的生效、终止和解除.....................................................33
42 合同的生效、终止.................................................................33
43 合同的解除.......................................................................33
44 合同份数.........................................................................34
45 合同备案.........................................................................34
第三部分专用条款......................................................35
二、合同文件.......................................................................35
5 语言文字和适用法律、法规 ...........................................................35
6适用标准、规范 .......................................................................35
7 图纸...............................................................................35
8 通知...............................................................................36
三、发包人和承包人.................................................................36
9 发包人.............................................................................36
10 承包人............................................................................37
四、工程管理人员...................................................................38
11 工程师...........................................................................38
12 项目经理.........................................................................38
五、 转让、分包、专业工程发包...................................................38
14 分包.............................................................................38
15 专业工程发包.....................................................................39
六、施工准备工作..................................................................39
16 施工组织设计和进度计划...........................................................39
17 施工准备.........................................................................39
村工程协议书 篇3
甲方:代表:地址:电话:乙方:代表:地址:电话:风险提示:
合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 乙方因工程需要向甲方承租垂直运输设备:施工人货电梯。甲乙双方为明确设备租赁合作的权利及义务,经共同协商,签订本合作协议以便双方共同遵守执行。
一、设备名称、数量及设备租赁交接地点、使用地方
1、设备名称:
2、租赁数量:
3、租赁设备交接地点:
4、租赁使用地点:
5、设备使用高度:
二、合作期限合作期限从________年____月____日起至使用完毕停用为止。乙方若超期使用,可续签补充协议,但必须提前______天通知甲方,办理相关续用手续。
三、设备的维修、保养
1、设备在合作期间维护保修工作由甲方承担。维修一般工作必须在______小时内完成,机构换件不超过______小时,特殊故障在______小时完成,未能解决的扣除相应租赁费。
2、甲方设备进入乙方现场后,乙方有义务协助甲方保管好设备的各种附件,并由乙方提供库房一间用于保管。若发生损坏或丢失由乙方承担并负责赔偿。
3、租赁设备的操作人员每台______人。
4、租赁设备的操作由乙方负责,费用由乙方支付,由于操作不当发生的安全事故由乙方负责,所发生的费用由乙方承担。由于违章指挥所发生的费用有责任方承担。
5、甲方设备进入乙方现场后,乙方应安排好设备及各种附件保管和管理工作。
四、甲乙双方责任风险提示:
应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。
1、乙方负责设备的基础施工,基础必须符合设备的参数要求,满足设备的使用性能,若因基础问题(未按甲方提供的数据施工)所造成的一切损失由乙方负责,造成甲方设备损失的由乙方承担责任。如因甲方所提供的数据错误,所造成的损失由甲方承担。
2、乙方不得对所租的甲方设备进行销售、转让、改制、转租、抵押或有其它任何侵害甲方的所有权的行为。甲方有权检查设备的完好情况,乙方应提供一切方便。
3、租赁设备的报验费由甲方承担。
4、租赁设备纳入乙方设备管理范围。
5、乙方提供必要的安装场地、电源及道路畅通工作,协助甲方做好设备的垂直度、水平度的观测,电梯附墙的安装孔由甲方负责,使之符合规范要求。
6、乙方负责教育员工不要乱动设备,未经甲方许可动用设备所造成的安全事故及设备损坏由责任方负责。
7、甲方负责提供必要的食、宿便利条件。
8、甲方操作人员听从乙方的正常工作安排管理,如甲方操作人员不听从乙方的正常安排,乙方有权退回更换人员,并赔偿相应的损失。
9、甲方租赁设备由乙方调度,人员24小时听从乙方安排管理指挥。
10、甲乙双方在施工前要认真勘察现场,工程项目应由甲方按乙方的要求自行编制施工安装方案,并指定有针对性的安全技术措施,甲方必须严格按乙方的要求,纳入乙方安全体系管理及规范管理。
五、费用支付工程设备租赁预付款为人民币______万元,乙方在协议签订______天内汇入甲方账户。工程结束之日起______天内,乙方将余款人民币______元整汇入乙方账户,甲方______天内开具发票。
六、违约责任风险提示:
合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。 未经双方同意,任何一方不得中途变更或销除协议,违约方按经济协议法的有关款承担违约责任。
七、争议解决协议有效期内,若双方发生任何争议,应友好协商解决。如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。
八、其他
1、本协议一经签订,对甲、乙双方具有同等法律约束效力。未尽事宜由甲、乙双方协商解决。
2、本协议一式______份,甲、乙双方各执______份,双方签字盖章生效。
甲方(签章):
代表人(签字):________年____月____日乙方(签章):
代表人(签字):________年____月____日
村工程协议书 篇4
发包方:____________(以下简称甲方)
承包方:____________(以下简称乙方)
甲方将xxxxx住宅楼的室内腻子,外墙保温及涂料分项工程分包给乙方施工,为了安全生产、文明施工、确保工程质量和工期的顺利进行,双方本着平等、诚信、互利的原则,更好的明确双方的责、权、利事宜,经双方友好协商,达成以下协议:
一、承包概况
1涂料分项工程
2、承包形式:包工包料包检测合格
二、承包范围
金鹿泊乐城G1#住宅楼的室内腻子,外墙保温及涂料等分项工程。
三、承包单价
1、室内腻子:水泥石膏打底扫毛,水泥石膏砂浆抹面压实抹光,交接处挂铁丝网,刮耐水柔韧腻子二道;单价为30元/m2。(每平米叁拾元整)按建筑面积计算。
2、外墙保温:90厚聚苯板保温,容重20kg/m3,耐火等级为B1级,20厚聚合物抗裂砂浆(压入耐碱玻纤维网格布);单价为68元/m2。(每平米陆拾捌元整)按实际面积计算。
3、外墙涂料:一底二涂高弹丙烯酸涂料;单价为18元/ m2。(每平米壹拾捌元整)按实际面积计算。
四、付款方式
付款按施工进度支付,以房顶工程款,房屋为所在施工小区多层住宅楼二层到五层房屋3900元———4200元/m2。
五、工期要求
1、工期:工程完工日期为x月xx日
2、因乙方原因造成工期延误,每延误一天罚款1000元。
3、若遇以下情况,工期可顺延:
A、露天施工,遇雨顺延。
B、土建方不能及时提交符合防水要求的基面。
C、甲方未按合同及时付款。
D、工程设计变更。
E、交叉施工作业影响。
F、合同中约定或土建方代表同意顺延的其它情况。
六、质量要求
1、工程应按图纸要求及设计、施工规范及有关技术标准组织施工,必须达到规范规定要求。工程质量必须达到合格标准。经当地政府质量监督管理部门按国家现行规范和验收评定标准进行验收,如果质量不合格,乙方应无条件修补至合格,由此造成的经济损失及工期延误由乙方承担赔偿。最终检查不合格的不给予结算。
2、工程实行质量奖惩制度,每发现一处质量问题,对乙方进行罚款100元。
七、双方职责
(一)、甲方职责:
1、 免费提供乙方现场材料堆放场所、水电供应等。
2、负责本工程各班组协调工作。
3、对乙方的施工质量、工期进度、施工安全监督权、协助乙方做好成品保护工作。
4、如图纸或现场的尺寸进行更改及增减项目及时通知乙方。
(二)、乙方职责:
1、乙方施工必须符合有关安全要求。
(1)乙方人员要严格按照防水施工规范的规定进行施工,配备专职技术员。
(2)乙方应遵守有关安全生产的法律、法规。
(3)乙方应服从安全生产工作统一协调、管理。
(4)乙方应编制承包范围内的安全技术措施或方案。
(5)乙方应认真落实安全技术措施或方案,建立、健全安全生产责任制,完善生产条件,确保安全生产。
(6)乙方应严格按照国家省、市有关安全生产操作规范、规程进行施工,施工期间发生安全事故由乙方自行承担一切经济损失及法律责任,与甲方无关。
2、严格按设计图纸及项目部要求精心施工,做到保质、保量、按期完成任务,必须将质量通病和质量问题消灭在操作过程,由乙方责任引起的质量问题,由乙方承担其经济损失。
3、工程结束后,乙方负责提供国家有关部门出具的质量检测合格报告及复试报告。
4、负责对本班组上岗人员进行质量、安全技术交底,进行质量、安全验收质量标准交底。进行上岗前的安全教育。
5、乙方在施工中如有对甲方或第三人造成伤害的,应承担赔偿责任。
6、乙方在做好本专业成品保护的同时,应采取有准备措施防火污染或破坏其他专业的成品和半成品,并负责及时清理承包范围内施工项目所造成的污染。
7、乙方不得将本分项工程自行转包,如发现甲方有权终止本协议,并另行分包给其他单位施工,由此产生的经济损失由乙方负责赔偿。
八、安全生产、文明施工。
1、乙方进场后,必须严格遵守建设工程安全生产管理条例有关要求,自觉遵守甲方的安全监督和各种规章制度。施工过程中必须严格按安全操作规范执行。若乙方未按规定进行施工,所造成的一切工、伤、残、亡事故由乙方自行负责。
2、乙方工作人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽,高空作业时应系安全带若发现乙方工作人员进入施工现场未按有关规定佩戴安全帽和安全带,无安全防护措施,每人此按50元对班组进行处罚。
3、施工临时用水用电必须由专业人员搭设、接电。严禁私自乱拉乱搭,严禁住宿人员在室内使用:“三炉”及工地所规定的其他不能使用的电器,如发现烧煮、烧水等,使用电器一律没收并给予每人次200元罚款。
4、施工中,乙方应同班组与各级管理部门密切配合,服从统一指挥、安排,严禁在工地内打架赌博,严禁酒后上班作业,违者每次罚款壹千元,由工资中扣回,乙方应无条件接受。
5、安全责任根据有关精神,贯彻以谁施工、谁负责安全的原则,乙方必须做好安全防护工资,如发生安全问题,一切法律责任和经济费用均由乙方负责承担。
6、乙方必须做好施工现场的环境卫生工作。
7、对各种机器设备、安全管理、防护设施和警告、安全标志等不得任意拆除和随意挪动。
8、为了确保工地安全文明施工,乙方必须做到落手清,严禁向下扔杂物,违者每次罚款500元。
9、乙方应负责各工序完工后的各层清理,保持现场文明施工及验收之前各楼层卫生清理。
10、自觉服从甲方管理,同时加强自身队伍管理,密切配合甲方抓好文明施工的管理。
九、保修办法
施工结束后,乙方免费保修期为一年,保修期内出现质量问题,乙方应免费保修。甲方凭本合同通知乙方,乙方接到保修通知后,应立即组织人力物力赶赴现场进行维修,乙方不得以任何理由推诿。
十、附则
1、本协议中未尽事宜,甲、乙双方本着实事求是的原则,友好协商解决。如协商不成,任何一方均可向当地仲裁委员会申请裁决。仲裁结果是终局,双方必须无条件服从。
2、本协议自签订之日起生效,自工程竣工工程款付清后自动失效。本协议一式两份,甲乙双方各持一份为凭。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
村工程协议书 篇5
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,为明确各自权利与义务,甲乙双方就长庆石油勘探局定边基地土方回填工程事宜,经协商一致达成以下协议:
一、工程名称:长庆石油勘探局定边生产基地土方回填工程。
二、工程内容:长庆石油勘探局定边生产基地部分土方回填,场地平整工程,详见附图。
三、工作量的计算及认定方法:甲方提供土方回填区域示意网格图及土方量,乙方进行复核,最终以甲方监理签字认可的工作量为准。
四、承包价格:
1、土方回填结算价,每立方柒元正,(到场价含买土费、挖土费、装卸费、运输费等一切费用)。
2、回填土方总计立方,费用总计元。
五、工期要求:
1、开工日期:年月日
2、竣工日期:年月日
六、质量与施工要求:
(一)工程开工前由建设单位和甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙方签字。
(二)乙方必须指挥工人按技术交底和施工规范要求施工。先作样板,达标后再施工。
(三)填土时达到建设单位设计标高,保证场地平整。
(四)拉运回填土土质要求:乙方寻找土源,建设单位与甲方根据土质现场确认。
(五)回填后须经建设单位监理公司甲方共同检查验收符合要求后,方为合格;否则,乙方进行整修,返工并承担有关费用。
(六)质量要求:达到设计标高要求,保证场地平整。
七、双方责任:
1、甲方责任:
①甲方负责向乙方进行现场施工技术交底,并向乙方提供相关资料。
②负责组织工程验收,委派现场施工代表,以便解决施工中所涉及甲方的事宜。
③向乙方指明场地内沟渠,电缆及障碍物。
2、乙方责任:
①负责提供建设用土,并办理取土相关手续;负责拉运、装卸、回填、碾压等一切工作。
②做好本单位工人的安全教育工作。
③严格执行协议中对工程质量、安全、工期的要求,调配甲方要求的机具及工人数量,服从甲方施工人员的安排,按施工规范进行施工。
④遵守工地规章制度,服从甲方现场管理人员的.指挥及甲方有关部门的监督管理。
⑤发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告甲方工地负责人并做好排水防水和其他措施。
⑥按照规范编制施工资料,做好竣工验收工作。
⑦严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工,负责取土装卸、运输、回填工作中的安全管理,如出现安全事故,全部由乙方负责。
⑧办理结算时,提供工程税务发票。
八、工程验收:
1、工程质量,以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求,以分项工程优良确保分部工程优良。
2、以甲方施工人员及建设单位代表及监理工程师签证为验收依据。
3、因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并承担所有费用。
九、结算方式:以甲方认可的完成工作量进行结算。
十、付款方式竣工验收后30日内办理结算手续。
十一、违约责任未通过甲方竣工验收,每推迟一天支付人民币20xx元作为违约金。
十二、其他
1、在本协议履行过程中发生的任何纠纷均应通过协商解决,协商未达成协议,可向协议签订地人民法院提起诉讼。
2、如果乙方施工力量2天内不能达到甲方要求的(拉土设备保证20台以上、装载设备保证3台以上)、施工组织不力、无故拖延工期的,甲方有权中止协议。
3、本协议一式肆份,双方各执贰份。自双方签字盖章后生效。
甲方:(章)乙方(章)
住所: 住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话: 电话:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
订立日期:年月日
村工程协议书 篇6
甲方(接受方):
乙方(移交方):南京市浦口区农业技术推广中心
为全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同内容,进一步明确在使用过程中甲乙双方的安全责任,保护相关人员的安全和健康,防止伤亡事故的发生,依据《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规,签订本协议,双方应认真履行。
本着充分利用资源和工程设施的原则,甲、乙双方现就规模畜禽场沼气治理项目工程资产移交达成如下协议。
一、移交范围、期限和地点
1、移交范围。范围详见农业基本建设项目竣工验收表中的工程建设内容。
2、移交日期。 年 月 日。
3、移交地点。 沼气项目工程现场
二、双方的权利与义务
1、 甲方应履行如下职责
对本单位使用过程中安全工作负直接责任。具体内容如下:
1、组织安全生产管理机构,并明确责任到人。
2、培训一定数量的专业技术人员和操作人员,应持证上岗,对工作要认真负责,并严格按操作规程作业,确保工程安全稳定运行。
3、接受乙方的沼气工程安全使用知识培训,禁止违章作业。
4、使用过程中应注意防火、防爆工作,沼气贮气柜周边严禁堆放易燃易爆物品,同时禁止吸烟以及明火产生。
5、灶具应安装在通风、明亮的室内,若有异味应立即开门开窗通风,此时禁止明火,关闭总阀门并排查漏气点,及时修复。
6、定期巡查,发现问题及时纠正,沼气工程检修时,严格按操作规程要求操作,防止火灾、爆炸和人生窒息事故的发生。
7、贮气柜避雷针每年雷雨季节前必须做好检修、保养以及检测工作。
8、抢修沼气贮气柜应由专业施工队伍进行,并制定安全技术方案。
9、具有在规定的期限内,取得移交资产的处置权(所有权、使用权及安全责任等);具有确定移交方所移交资产的范围、数量和质量的权利。在本协议签订后,在规定的时间内办理完成资产接收确认手续。
2、 乙方应履行如下职责
具有提交所移交资产范围、数量的建议权。具有配合工程施工方移交资产、并协助清理资产的义务;向接受方提供的各种资产的资料均具有真实、合法和有效性。
三、其他
本协议一式两份,协议双方各执一份,并具备同等法律效力。本协议自双方法定代表人签字之日起生效。
资产移交方(盖章): 资产接受方(签字):
(盖章)
年 月 日
村工程协议书 篇7
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规,甲、乙双方本着自愿、公平、诚信的原则结合本工程实际,为确保此工程的安全、质量、进度按时完成位于宁夏平罗县陶乐镇河源锁阳酒厂的住宅区楼工程,经甲、乙双方协商解决此工程承包人带机械设备、辅材、小型机具,包括所有工地上能移动的设备都属于该工程的乙方承担,现将分包达成协议如下:
一、工程名称:河源锁阳酒厂住宅区工程
二、工程地点:宁夏平罗县陶乐镇河源锁阳酒厂住宅区。
三、承包内容:按照图纸范围内的全部人工费由乙方全部承担(除水、暖、电、消防之外),如在承包范围内没有未完成的项目,将其扣除工程款和必要的拖延罚款。
1、劳务承担:乙方对承包范围内的所有工程采取包工全额承包形式,在施工中保证质量,包文明施工,保证安全施工,包环境保护,包甲方对业主的承诺和业主对甲方的规定。包括:基础开挖时人工配合清土、找平,其中砂石垫层由甲方负责,乙方配合人工找平。木模支拆工程及堆放含支模用的铅丝、钉子、胶带。钢筋的制作及安装工程,砖砌体工程,砼工程,塔吊机件的提供、拆装、拉运等,临时彩钢板房及围墙的搭拆,施工用电一级箱以下的各项器材均有乙方承担,所属工地能搬运的设备器材均有乙方负责购买、拆装、转运。内外墙的抹灰、粉涮工程及室内外墙的墙面砖、地板砖、楼梯间的墙面砖、踏步砖均由乙方负责粘贴,不包括水、暖、电、消防项目,其余全部由乙方按图施工。
2、结算依据及承包总价:
根据国家现行的有关计算规划计算,结合图纸计算建筑面积:约22000平方米面积,每平方米为
3、工程质量:
(1)乙方必须严格按照图纸及规范,规定的技术要求组织施工,随时接受业主、监理、甲方代表等相关人员的检查检验。
(2)对本工程的质量要求达到合格标准。
(3)质量达不到标准,安全操作规程、工程进度、文明施工达不到要求标准时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为工程总造价的3%。
(4)本工程质量必须通业主、监理、设计部门、质价站、甲方验收和签字确认,紧密配合送检人员做好送检,试验料材、档案资料。报验工作,配合甲方做好施工过程中变更鉴证工作,配合甲方做好施工过程中变更鉴证手续。
(5)乙方在施工过程中,如达不到合同约定的质量等级,甲方有权责成乙方进行反工,因此造成延误工期经济损失由乙方全额承担。
四、工程期限
1、工程竣工日期:年月日
2、总工程期限:月日
五、工程的收取与支付承包价格:每平米元
1、本工程在签订合同时乙方向甲方交纳万元的施工责任保证金退还分四次进行,四层主体封顶退万元,捌层封顶退万元,主体全部封顶退万元,工程达到竣工验收条件时退清全部乙方交给甲方的保证金。
2、付款方式:按照业主(建设单位)给施工总承包的建筑公司拨款,甲方同时也给乙方支付完成量的款项,劳务工资发放,乙方给甲方提供人工工资全部的劳务人员亲手签字和按手印并且加盖乙方劳务公司的公章。
六、工程保修
1、基础设施、房屋建设的地基基础和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限,屋面防水、卫生间防水和外墙面的防漏为五年。
2、供热(供冷)工程为两个采暖(供冷)期,电气管线、给排水管道、设备安装工程为两年。
3、工程保证为总价3%,土建一年,其他按1、2项执行,保修期满后无质量问题一次性付清。
4、工程如需要维修,乙方在接到工程部通知2小时后赶到现场,如在工程部规定的时间内不进行维修,甲方另行安排施工维修,其费用直接从保修金扣除。
七、双方责任
(一)甲方责任
1、向乙方提供施工图纸及有关资料协助乙方办理水、电、源及通讯手续。
2、提供水准点与坐标控制点。
3、派驻工地代表3人,工资由甲方按月发放,负责整个工程的质量、安全、监督、技术资的审核协调,具体见明细表。
4、指导乙方填写各种工程技术资料及时传达公司的有关管理制度,提供与建设单位签订的施工俣同的复印件。
5、审批进度进度,办理现场鉴证组交经验收。
6、组织图纸会审和技术安全交低。
7、负责监督乙方施工过程中的质量,安全控制,工程资料的搜集,整编和工程验收。
8、负责与建设单位不要的联系协调。
9、负责建设单位支付款情况为乙方及时支(代)付工程款。
10、若乙方不能满足甲方对工程质量和进度的要求,不服从建设单位、监理、总包、甲方的管理,或因乙方其他原因造成协议无法得到正常执行,甲方告知乙方后七个工作日内未得到及时相应(乙方所留联系方式无法联系,又未告知甲方新的联系方式,也视为未相应),则甲方有权与乙方解除协议,协议解除后甲乙双方三个月结算完成。
11、依据《生产安全条例》必须为从事危险作业人员办理人身意外伤害保险,由乙方出资办理高危作业人员的保除手续。
(二)乙方责任
1、按施工图纸、规范、规定、施工组织设计施工,确保工程质量并按期交工。
2、报送进度计划、统计报表,接受甲方的监督、检查和现场指导。
3、配合甲方做好上级主管部门的监督和检查工作。
4、乙方自行提供木板及周转材料,塔吊、搅拌机的安拆。
5、乙方根据本工程的实际情况配备足够的劳动力及管理人员、技术人员。
6、施工现场的管理、技术、质量检查、安全控制。
7、施工中所需要的钢筋机具、木工机具、砼浇筑的振动棒,本工程所用的模板、方木、钢管、扣件、安全网、钢丝、铁钉、手推车、架板。钢管、电焊机及小型机具由乙方承担(但不包括用于工程直接建设的原材料等,如垫块、钢丝网和网布等)。
8、工地现场的临时用电、用水由甲方负责引到工地现场,电引到二级配电箱内,从二级配电箱外由乙方负责,但工地使用的水电费均由甲方承担。
9、工地现场,场地硬化由乙方负责施工,甲方提供材料。
10、工地所使用的部分零星材料装卸由乙方完成,钢材、水泥、砖等主材料装卸均由甲方负责承担,乙方不得随意浪费材料,如有浪费,照价赔偿。
11、负责安全文明施工,加强安全管理措施,工完场清,并彻底杜绝工伤亡事故的发生,如有伤亡事故的发生,根据情况由乙方负全部责任。
12、乙方须向甲方工程部提供本工程项目人员名单,施工期间不得随意更换项目部管理人员,如需变更乙方必须提前一周书面形式上报甲方,并经甲方书面同意方可执行。否则,乙方没有违约一项(或一人)需支付违约金元。
13、乙方必须具务充足的劳动力,在施工中能胜任相应的`工程施工技术力量。并在建设单位资金不到位的情况下具有一定的资金垫付能力。(资金垫付不得超过两个月,否则乙方在征得甲方同意的同时停工,停工所造成的损失由甲方承担)。
14、乙方必须有必要的水、电、土建、钢结构等专业人员和相应的管理人员,特种工种(电工、焊工、起重工等),必须有国家颁发的上岗资质证,且要将上岗证存于项目部备案(与原件核对无误的复印件)。
15、乙方必须有足够的临电设备(配电箱、电缆等)施工机械、施工工具、安全防护用品,保证施工正常运行,且满足公司的有关管理要求,并承担所发生的费用。
16、在施工阶段乙方必须服从建设单位总工程期的要求,在具备施工条件的情况下,确保工程进度,确保施工条件影响,乙方应主动调整工序减少窝工,造成的停、窝工损失由乙方负责。
17、乙方应在施工过程中,负责自身施工人员的安全。现场应有安全监督员,严格按照国家安全法的要求施工。
18、乙方负责竣工后工程的维修、保修等工作。为此所发生的费用均由乙方承担,乙方应随叫随到,不论什么原因,未能按时到位的,甲方有权安排其他施工人员维修造成的所有费用从保修金中扣除。
19、因建设单位资金不到位,影响支付乙方工程款,乙方不得起诉甲方。乙方可协助甲方索要拖欠工程款,待建设单位支付后,优先支付乙方。施工中的资金调整由乙方负责,不能因资金问题影响施工进度,若甲方需乙方配合清欠工程款时,乙方应积极配合甲方采取必要措施。
20、施工中乙方必须无条件服从建设单位、监理单位、总包单位及甲方的管理,并与其搞好关系。若因工程进度、质量、安全、文明施工等问题造成建设单位、监理、总包投扩的,视其情节每次处以0.2-.05万元罚款。
21、若乙方在工程施工中因发生安全、质量、拖欠农民工工资、野蛮施工等问题造成不良社会影响,而被新闻媒体日光曝光,经核实情况属实,则视情节罚款0.5-5万元。
22、乙方必须全面执行《劳动合同法》,因违反《劳动合同法》而造成的投诉经调查属实或农民工来公司闹事,造成公司名誉受损,除按《劳动合同法》规定处罚外,每次罚款0.5-1万元。
23、施工中所有使用的机械设备、工具、用具均由乙方自己解决,各种施工机具必须是国家合格产品。
24、乙方不得多领及浪费材料,否则超出实际量部分及因乙方原因造成返工所有材料均由乙方承担。非甲方供应的材料和设备由乙方自行采购,质量必须符合国家标准和建设单位要求。不得使用达不到国标的劣质次品。
25、乙方应积极的宣传甲方的企业文化。对外宣传及工地布置要以甲方规定的统一模式进行。所有资料均由甲方名称填报。
26、施工过程中,乙方每月25日前需向甲方提供当月完成形象进度报表。并参加甲方组织的生产会议,若因报表不及时或未征得甲方同意而没有参加生产会议的,每次处以200-500元的罚款。
27、工程竣工决算后,必须及时提供工程决算资料和财务决算资料各一份,否则不退还其保证金。
28、遇到自然灾害、突发事件等人力不可抗找的事件造成的人员及财产损失按国家有关规定执行。
29、安全、质量管理按《工程安全质量协议书》执行。
30、其他奖罚遵守甲方与建设单位签订合同的有关条款。
(三)违约责任:
1、由于甲方原因或非人为因素延误工期,工期顺延。因乙方原因不能按期交工,每日交付500-1000的逾期违约金。
2、施工中若质量要求达不到标准或不按图纸施工,乙方应无偿返工,并承担全部责任。
3、双方必须共同遵守本合同各自承担的条款,任何一方不得违反,若甲方违约所引起的责任及损失,由违约方承担。
4、如遇重大设计和未尽事宜,双方协调解决并另行补充合同与本合同一并使用。
5、本合同一式三份,财务保存一份,双方自签订之日起生效,在工程竣工验收并结清工程尾款后自动失效。
补充条款:
1、公司外派水、暖、电施工队必须无条件配合乙方工作,如工地通知处理问题,一小时不到岗位者进行处罚50-100元。如一小时后不到者视为违反管理条例规定,处罚500-5000元(由施工队上报项目部,罚款扣返施工队)。
2、甲方派驻现场技术人员,不得干涉施工队正常施工,全权负责本工程的协调工作,不得“吃、拿、卡、要”施工队伍,一经发现扣除当月全部工资并公报批评,如屡教不改公司给予辞退并罚款1000-10000元。
3、甲方派驻工地人员要廉洁自律,团结协助,对违反现场施工的违法违规人员要严肃处理,批评教育为主,如不能按期整改可以处以1000-10000元的处罚。
4、借用甲方设备押金,按设备总价的50%汇保证金,工程结束后无损交回后,退回设备抵押保证金。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
村工程协议书 篇8
建设管理局:_________________
某某水电站35kV某变电站1主变(编号________________)在原质保期内因损耗问题于__________年____________月____________日对1#主变实施了拆除,并进行返厂大修。_________年____________月____________日1主变重新安装就位;______________________年____________月____________日完成了对1#主变交接和冲击试验并开始空载运行;_____________________年____________月____________日1主变带负荷运行,且运行情况良好。
根据某某建设管理局(某[______________________]某号)《关于重新确定某水电站35kV某变电站1号主变质保期的函》,对1#主变质保期进行了重新确定,质保期从______________________年____________月____________日起至____________年____________月____________日截止。在改质保期内1主变运行正常,所以根据相关约定,我公司现申请退还剩余质保金。质保金总额:____________________________元(大写:____________________________整)已退质保金:____________________________元(大写:____________________________整)剩余质保金:_____________________________元(大写:_____________________________整)
开户单位:_________________建设工程有限公司
账号:_____________
开户银行:_________________中国银行______________支行
申请人:______________
_________年_____月_____日