施工托付合同（一篇）。
在这个飞速发展的社会，可少不了合同范本这个东西，签订合同时要不断协商，直至达成一致。施工合同也被称为工程合同或者包工合同。签订施工合同就会受到法律的约束，那么，你知道施工合同的主要内容是什么吗？小编特地为大家精心收集和整理了“施工托付合同（一篇）”，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。
发 包 方： (以下简称甲方)
承 包 方： (以下简称乙方)
甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：
第一条 工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容： 承包形式：
(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)
第二条 工程总价
合同总价为(RMB)： 元整 含税(大写 壹佰万 元整)。
第三条 付款方式
1、 双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给 乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写 肆拾万 元整);
2、 设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写 拾 整) 4、 双方盖章后合同开始生效。WwW.hc179.cOm
第四条 合同范围
1、 合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)
2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;
3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。
第五条 甲方职责
1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。
2、 保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;
3、 供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;
4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;
5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。
第六条 乙方职责
1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成;
2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;
3、 协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续;
4、 自柜体到厂日起履行保固条款;
5、 开具本合同价上的工程发票。
第七条 技术规范
按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。
第八条 工程日期
1、 本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。
2、 甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关;
第九条 解 约
1、 甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;
2、 乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。
第十条保固条款
自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。
第十一条 任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。
第十二条 本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
经典推荐
热门合同: 施工托付合同之一
由于自身的需求，我们在很多的地方都会用到合同。制定合同时要遵循等价有偿的原则。施工合同指发包方和承包方为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。签订施工合同时如果不仔细，就有可能出现合同欺诈，那么，你知道施工合同应该有什么内容吗？小编经过搜集和处理，为您提供热门合同: 施工托付合同之一，但愿对您的学习工作带来帮助。
委托单位（甲方）：_______________________________
施工单位（乙方）：_____________________________
甲方为完成高速公路工程物探工程，委托乙方施工该工程的电法施工任务。本着平等互利的原则，为明确双方责任，经双方协商签订本合同。
一、项目名称：_____________________。
二、施工期限：本工程自_________年_______月_______日至________年_______月_______日。
三、工作内容：
乙方采用瞬变电磁法施工，按照甲方施工要求，测线长_______米，共三条测线，约_______个测点。
四、质量与验收
要求乙方物理点合格率达到_______%
五、费用及结算
施工费用约_______万元，工程结束验收合格后，在报告提交7天内，甲方按实际工作面积一次结算。
六、甲方责任
1、按照合同约定及时拨付资金。
2、派驻工地机构和代表，履行甲方职责，协调各方工作。
3、审批由于人力不可抗拒的自然灾害造成的损失。
4、按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。
5、按规定办理项目预算（概算）执行情况审计和竣工后竣工决算的审计手续。
6、按有关规定参加竣工验收交接工作。
七、乙方责任
1、接受甲方委托的监理单位的监理。
2、严格按照有关要求进行施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。
3、坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。
4、乙方应保护好施工范围内既有设备、设施；地下管线等设备。
5、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。
八、违约责任
违约方按_______%支付违约金。
九、争议解决
本合同未尽事宜，双方协商解决。解决不成，可采取仲裁或按司法程序解决。
（一）双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁。
（二）双方约定向合同签定地的人民法院起诉。
十、本合同一式__陆__份，甲乙双方各执___叁_____份。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
________年____月____日_________年____月____日
[合同]施工协议（一篇）
合同可以维护我们的合法权益。很多时候都需要用到它。签订合同时要注意遵循合法原则。施工合同及建筑合同是业主与承包商签订的工程实施合同，施工合同的条款是履行合同的主要依据，那么，您有没有了解过怎么去写一份施工合同呢？下面的内容是小编为大家整理的[合同]施工协议（一篇），供您参考，希望能够帮助到大家。
发包人(全称)：_________________承包人(全称)：_________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：_________________工程地点：_________________工程内容：_________________工程立项批准文号：_________________资金来源：_________________自筹
二、工程承包范围
1、总承包范围：_________________2、以下工作内容不纳入总承包施工范围：_________________(1)、绿化种植;
(2)、电力：_________________业主一户一表前的所有安装;(3)、闭路、通讯等;
(4)、天然气管道安装(接入红线以内的干管);
(5)场区内市政主水管至业主一户一表止的所有管道及安装;(6)、场区内生化池后的市政排水主管;
三、合同工期
1、开工日期：_________________以发包人批准的开工日期为准。
2、竣工日期：_________________从发包人批准的开工之日起第_______________个日历天(本工程竣工验收合格日期)
3、合同工期总日历天数_______________天。
四、质量标准
工程质量标准：_________________合格
五、合同价款
金额(大写)：_________________暂定：______________万元正。(最终以发包人、承包人双方审定的结算价为准);￥：_________________暂定：______________
元(最终以发包人、承包人双方审定的结算价为准);
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：_________________
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、发包人、承包人双方的补充协议双方有关工程的治商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
合同生效
合同订立时间：______________
合同订立地点：_________________重庆市
本合同生效约定：_________________在本合同从签订之日起贰个月内，如发包方无法完成规划方案报建和基础土石方工程，导致本合同无法履行，双方协商解除本合同，双方均不承担违约责任。本合同经双方签字并加盖公章后生效。
发包人：_________________(公章)承包人：_________________(公章)
住所：_________________住所：_________________
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
委托代理人：_________________委托代理人：_________________
传真：_________________传真：_________________
开户银行：_________________开户银行：_________________
帐号：_________________帐号：_________________
邮政编码：_________________邮政编码：_________________
广告施工合同（一篇）
合同对我们来说，实在是太重要了，我们不能没有它，合同要遵循平等互利，等价有偿的原则。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方应该签署的协议。施工合同的条款决定了施工合同是否有效，那么，一份合乎法律规定的施工合同是怎样的呢？小编为此仔细地整理了以下内容《广告施工合同（一篇）》，相信能对大家有所帮助。
甲方：_________
乙方：_________
依照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，按照平等自愿公平公正诚信的原则，双方经友好协商，就________工程项目广告制作安装事宜达成如下协议：
一、产品名称，数量，价款及交(提)货时间
1、上述价格均包含税金(乙方必须提供有效增值税专票)。
2、甲方负责提供各级岗位责任制、管理制度、施工现场平面图、项目管理人员名单等相关内容、资料。
3、甲方指派专人负责签收货物清单，甲方指派专人负责在个别临时增加项目时确定价格。
二、乙方根据甲方施工场地(________工程项目现场)实际情况制作广告策划书，施工现场壹份，办公区壹份，并各附制作费用总价壹份。在制作前所有项目必须先经甲方审稿同意后(审稿的内容包括尺寸、图片和文字内容、材质、排版方式)，方可制作。未经甲方审稿的甲方有权拒绝。
三、乙方根据“_______安全文明施工标准化”标准要求施工，广告作品所有权归甲方所有。
四、乙方所制作的图牌壹年内损坏，由乙方负责维修，是甲方造成的损坏除外;乙方应当保证所有工程材料及施工程序符合国家标准或行业标准，保证所提供的材料质量符合国家标准，并提供相应国家认证证书;甲方及其委派人员有权监督乙方的施工。甲方发现乙方施工材料不合格、工程质量不达标、施工不规范及施工过程中发现广告牌施工方案不合理等问题时，有权要求乙方予以整改，乙方应立即整改完毕并承担相应的损失。
五、广告制作安装安全注意事项：乙方对广告安装过程中发生的人员、设备操作引起的安全事故及伤害承担全部安全责任及费用，同时承担甲方的损失。
1、乙方须有从事户外广告制作安装的成熟经验，负责现场广告安装并交付使用。
2、确保施工人员的安全，由此引起的安全事故的责任和费用由乙方承担;
3、乙方的广告安装人员必须身心健康，严禁有心脏病、高血压、癫痫等不适合高空作业的人员进行高空安装作业，乙方必须严格按照国家有关法律法规执行。
4、乙方对在广告安装作业过程中因操作不当等原因造成的人员伤害及设备损害负责。
5、乙方对安装区域、作业环境内造成的第三方伤害、安全事故承担全部责任及一切费用。
6、乙方因管理以及自身安全防护措施不当或乙方工人责任造成的违法犯罪、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。
7、乙方在组织工人广告制作安装过程中要特别注意安全，杜绝一切安全
事故的发生，并承担由于自身安全措施不到位造成的事故责任和由此发生的一切费用。
如有如有上述情况发生，乙方承担全部责任。
六、结算方式：合同暂定金额___________元(大写：_________________元整);安装完毕经验收合格后，每月按照清单工程量对已完成安装的部分办理结算，月付已完成工程量的__________%，__________%余款经项目验收合格办理结算后一次性付清，单价为含税单价，每次付款，甲方凭乙方开具的有效增值税专用发票付款，甲方不承担任何的相关税费。付款方式为转账，结算金额经甲方审批并加盖公司公章的结算单为准。
七、乙方应确保安全文明施工，保证工地现场周围的清洁、施工废料及时清理干净。
八、以上条款如有异议甲乙双方协商另定，未定事项报价经甲方同意后制作或根据参考价制作。
九、本合同附件是本合同的重要组成部分。合同履行过程中，如发生纠纷，先双方协商解决;协商不成，起诉法院为甲方公司所在地(或工程所在地)人民法院。
十、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。
甲方
单位名称(盖章)：_________
单位地址：_________
法人代表：_________
委托代理人：_________
电话：_________
开户行：_________
账号：_________
乙方
单位名称(盖章)：_________
单位地址：_________
法人代表：_________
委托代理人：_________
电话：_________
开户行：_________
账号：_________
