一起合同网

导航栏 ×

施工合同

发布时间:2023-02-01

[实用合同] 施工协议(经典版)。

在这个飞速发展的社会,可少不了合同范本这个东西,合同要遵循平等互利,等价有偿的原则。施工合同是双方当事人之间权利义务关系的协议。施工合同的条款决定了施工合同是否合法,那么,有没有可以参考借鉴的施工合同范本呢?下面是小编为大家整理的“[实用合同] 施工协议(经典版)”,供您参考,希望能够帮助到大家。

委托方(甲方):____________

承接方(乙方):____________

工程项目:室内装饰工程、施工、安装。

经甲乙双方友好协商,依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《建筑安装工程承包合同条例》,《中华人民共和国消费者权益保护法》,《中华人民共和国价格法》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜签定本合同。为使本项工程能顺利圆满完成,本着互惠互利的原则,明确规定双方的权利义务如下,双方应共同遵守。

第一条:工程概况

1、工程地址:佛山市机场路28号嘉禾新城美丽家园海圣阁601房

2、施工内容:详见本合同附件(一)《装饰工程报价预算表》和本合同附件(二)《装饰工程设计图纸》。

3、委托方式:乙方负责设计、施工、安装、包工包料(部分材料甲方自购)

4、工程开工日期:______年______月______日

5、工程竣工日期:______年______月______日

6、工程总天数:________天

第二条:工程价款

1、工程预算总造价(金额大写)肆万伍仟叁佰玖拾伍元捌角整。详见本合同附件(一)《装饰工程报价预算表》。

2、工程量的增减价款,按实际工程量增减。新增工程项目,需先设计并报价,以本合同附件(一)《装饰工程报价预算表》为依据。

3、在以本合同附件(一)《装饰工程报价预算表》为依据的情况下,如没有另增新的工程项目,则结算时工程价款不得超过预算工程价款的2%。

第三条:质量要求

1、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附件(一)《装饰工程报价预算表》中“使用材料及工艺要求”一栏。

2、工程施工标准,乙方严格按照工程设计图纸及本合同附件(三)《装饰工程施工及验收标准》进行施工,做好各项质量检查记录。

3、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。以本合同附件(一)《装饰工程报价预算表》为依据。

4、凡由甲方自行采购的材料、设备等产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

5、甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。

第四条:材料供应

1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件(一)《装饰工程报价预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,乙方必须做出改正返工,工期不变,对工程造成的损失由乙方负责。

3、乙方提供的材料必须要由甲方验收合格后方可施工。乙方应确保提供的材料在甲方验收前包装完好无缺,未有开封现象,并在产品标定保质期内。如发现乙方提供的材料存在伪劣冒牌,或与本合同附件(一)《装饰工程报价预算表》所注明品牌,型号、规格不符等现象,可视为违约。

3、甲方负责采购供应的材料、设备,详见本合同附件(四)《甲方提供装潢材料清单》的内容,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。

第五条:付款方式

1、工程开工前三天,甲方向乙方支付本合同总金额的30%,计人民币壹万叁仟陆佰壹拾捌元整;

2、泥、水、电三道工序基本完工且木工制作开工和材料进场并经检验合格后三天内,甲方向乙方支付本合同总金额的40%,计人民币壹万捌仟壹佰伍拾捌元整;

3、木制作及油漆基本完工且扇灰材料进场并经检验合格后三天内,甲方向乙方支付本同总金额的10%,计人民币肆仟伍佰肆拾元整;

4、工程竣工并经甲方验收合格后三天内,甲方向乙方支付本合同总金额的(20%-20xx元),计人民币柒仟零捌拾元整;

5、余额人民币20xx元,作为质量保证金,在竣工验收后六个月内,装修无质量问题,甲方一次性支付给乙方;

6、如有甲方增加项目和按实际结算项目,根据甲方签名认可的单价,本合同附件(一)《装饰工程报价预算表》,经甲乙双方确定的数量,计算出准确金额,扣除质量保证金后,按上述比例支付给乙方;

7、如有甲方减少项目,则从本合同金额中扣除相关金额,并按调整后的金额进行工程款支付。如已存在甲方超前支付,则超出部分从下一笔工程款中扣除;

8、甲方工程款必须交给乙方指定或委托收款人员,同时必须收到乙方财务专用收据方可付款,否则出现问题,责任由甲方承担。

9、甲方付清扣除质量保证金后工程款,(以乙方开具财务收款票据为准),乙方与甲方办理移交并发放装饰工程保修卡;

10、甲方在应付款日期不付款(包括增加项目工程款)是违约行为,乙方有权停止施工,造成影响由甲方负责。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。甲方在未结算前擅自动用,视甲方验收合格,同意与乙方结算付清余款。

第六条:工程工期

1、如果因乙方原因而延迟完工,每日按合同总金额的1‰作为违约金罚款支付给甲方,直至合同总金额扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1‰作为误工费支付给乙方,直至合同总金额扣完为止。

2、由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担;由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

3、在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。

4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用;如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。如因乙方设计失误造成更改方案,已经施工部份由乙方承担费用。

5、施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。

第七条:工程验收

1、工程质量验收标准,详见本合同附件(三)《装饰工程施工及验收标准》,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格。甲方自行搬进入住,视为验收合格。

3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期。

4、若在验收中发现有不符合验收要求的项目,施工方应进行整改,整改后对不合格项次进行复验,直至达到要求

第八条:其他事项

(1)甲方

1、必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。

2、如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。

3、甲方有权要求乙方无条件更换施工人员及乙方工地代表。

(2)乙方

1、应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构,也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的委托证书。

2、指派(姓名)__________为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。

3、负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。施工过程中不得对室内承重结构进行任何改造、破坏。一切对承重结构破坏行为均由乙方负全责。

4、乙方指派安装水电改造工程的电工发须出示电工资格证。

5、严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。

6、在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为24个月。

第九条:违约责任

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

第十条:争议解决

1、本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。或向本市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉,请求解决。

2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁或法院判决。

第十一条:合同的变更和终止

1、合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

第十二条:合同生效

1、本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。

2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。

3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式二份,甲乙双方及各执壹份。

甲方(业主):(签章)乙方:(签章)

住所地址:____________企业地址:____________

法定代表人:____________法定代表人:____________

代理人:____________代理人:____________

延伸阅读

消防施工合同(经典版)


在这个飞速发展的社会,可少不了合同这个东西。签订合同时要注意遵循合法原则。施工合同指发包方和承包方为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。签订施工合同后若是违约就要承担相应的法律责任,那么,你知道施工合同的主要内容是什么吗?下面是小编为大家整理的“消防施工合同(经典版)”,相信能对大家有所帮助。

依据(中华人民共和国合同法)(中华人民共和国建筑法)的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:

第一条工程概况

1.工程名称:_________

2.工程地点:_________

第二条承包范围:

第三条工程承包方式:_________

第四条合同工期

开工日期:_________

竣工日期(工程经消防部门验收合格,并出具消防验收合格证的时间):_________

第五条工程造价、付款方式及价款调整

工程造价:_________

付款方式:_________

价款调整:_________

第六条工程质量及验收标准

1.本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。

2.工程质量必须符合(建设工程施工质量验收统一标准)gb50300-XX.(火灾自动报警系统施工及验收规范)gb50166-1992.(自动喷水灭火系统施工及验收规范)(XX年版)gb50261-1996.(机械设备安装工程施工及验收规范)gb50231-1998.(建筑电气工程施工质量验收规范)gb50303-XX.(室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准)j512-XX.及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。

第七条安全施工

1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的(建设工程安全文明管理办法)。

2.乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。

第八条质量保修

1.本工程免费质量保修期限为_________年,终身维护保养。

2.乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。

3.在免费保修期内,乙方应有专人负责该项目的保修工作,定期与甲方沟通达到2次/月,以书面记录材料为准。同时,必须保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。

4.保修金支付方法

4.1质量保修金在规定的质保期满后,如无任何质量问题,甲方一次性无息付给乙方。

4.2在免费质量保修期内,出现质量问题,乙方接到甲方维修通知后,未能在第二条规定时间内进行维修,则视为授权甲方组织维修,并由乙方承担所有费用和质量责任,同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后,乙方负责补足质保金。

4.3在免费质量保修期内,出现质量问题,由于乙方原因,甲方无法同乙方取得联系,按照上一款执行。

第九条双方的权利和义务

1.甲方负责为乙方协调施工用水、用电,由乙方承担费用。

2.乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。

3.乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。

4.乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装,不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。

5.乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验,并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前,乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后,乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料,切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。

第十条违约责任、索赔

1.甲方无正当理由未按合同约定付款,收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的,应从催告期满之日起,向乙方支付应付款项的2‰的违约金。

2.工程未通过验收前,甲方擅自使用造成损坏的,由甲方承担相应责任,工程本身质量原因造成的除外。

3.工程如未按合同约定时间竣工,每延误一天,乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的违约金。

4.由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因,导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等,乙方承担由此造成的一切损失。

5.工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收,乙方承担由此给甲方造成的一切损失,同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。

6.乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方,否则每延误一天,必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。

第十一条争议的解决

本合同发生争议,双方协商解决;协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。

第十二条其他约定

1.本合同正本两份,双方各执一份;副本四份,甲方执三份,乙方执一份。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。

3.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。合同附件及相关说明,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人:_________ 法定代表人:_________

委托代理人:_________ 委托代理人:_________

合同经办人:_________ 合同经办人:_________

电话:_________ 电 话:_________

传真:_________ 传 真:_________

开户银行:_________ 开户银行:_________

帐 号:_________ 帐 号:_________

通讯地址:_________ 通讯地址:_________

邮政编码:_________ 邮政编码:_________

签订时间:_________年___月___日 签订时间: _________年___月___日

协议签订地:_________ 协议签订地:_________

涂料施工合同(经典版)


合同可以维护我们的合法权益。很多时候都需要用到它。签订合同后要积极履行合同。施工合同指建设单位和承包方施工单位为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利义务关系的书面协议。签订施工合同时如果不仔细,就会导致合同纠纷甚至损失,那么,值得推荐的经典施工合同模板你收集了吗?以下是小编为大家收集的“涂料施工合同(经典版)”仅供参考,欢迎大家阅读。

甲方:

乙方:

身份证号码:

为了明确双方责任,保证工程施工顺利进行,经双方充分协商,按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定 ,双方达成一致意见,特签订本合同,双方共同遵守执行。

一 、工程名称及工程地点:

1、工程名称:2、施工地点:

二 、承包范围及工程内容:

承包范围为:内墙涂料和乳胶漆工程。

三、承包单价及计价规则:

1、本工程的内墙涂料工程采用“包工、包料,包质量、安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内甲方对业主承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容。

2 乳胶漆元/㎡

四、付款方法:

1、每月由乙方向甲方报工程量,经甲方核定后,经监理部门确认质量合格后,甲方根据工程情况及资金状况分批支付结算款。

2、乙方完成本工程量的30%经验收合格后,甲方支付总价款的20%;

3、乙方完成本工程总量的60%时,经验收合格后,甲方支付总价款 的20%;

4、工程施工完成全部涂料(第一次上完)再次支付工程总价款的

30%;

5、第二次面料上完经验收合格后,甲方支付总价款的20%;

6、工程竣工并经有关部门验收合格3个月内,甲方累计支付至工程总

价款的97%;

7、工程总价款的3%作为质保金,保修期为一年,在保修期满后一个月内结清。

五、工程质量

1、工程施工质量按《建筑装饰工程施工及验收规范》gb50210-20xx标准进行验收。

2、内墙涂料和乳胶漆工程施工前乙方在甲方指定的位置先做四套样板,经甲方、监理方验收合格后,乙方方可正式施工。

3、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件、设计变更、样板要求和国家、地方颁发的建筑工程规范标准等进行施工,并接受甲方现场派驻代表的监督。

4、乙方需按约定采购材料,符合图纸要求和国家规定标准,并提供产品合格证。

六、工程质保

1、本合同工程质保期为壹年,自工程验收合格交付甲方之日起计。

2、质保期内,如腻子层或油漆层出现开裂、起皮、脱皮、变色、泛碱,流坠等质量问题,乙方应按甲方要求负责返修。

3、质保期内,工程发生质量问题,乙方应在接到甲方或用户通知后24小时之内到现场进行免费维修。

七、安全:

甲方应对乙方进行安全监督检查和指导,乙方需设安全管理人员一名,负责对其施工人员进行经常性的安全教育,接受甲方的安全监督检查和指导,乙方使用的电气设备及电源线,安装前必须自检合格后经甲方安全员及电工复查后方可使用,并由专人负责操作,操作人员必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套、安全帽。

因本工程乙方为大包,所以乙方所发生的各类大小事故、责任及费用由乙方自负,甲方不承担任何费用;因乙方的责任给甲方和其他单位造成损失的,由乙方负责赔偿,因甲方责任所发生的事故,由甲方按规定进行一次性处理,其它善后问题甲方概不负责。

八、工期要求:跟随甲方项目部安排的进度计划执行。

九、双方的责任和权利:

1、甲方的责任和权利:

1、甲方提供施工图一份,及有关联的设计变更签证单。 ○

2、对乙方的违章操作有权强令制止,停工整顿等。 ○

3、协调施工现场的施工配合。 ○

4、及时组织工程验收,审批工程预、结算文件。 ○

2、乙方的责任和权利:

1、乙方对甲方管理人员的违章指挥,强令冒险有权拒绝执行。 ○

2、乙方必须遵纪守法,遵守甲方和建设单位的规章制度接受甲方的管○理,文明施工。

3、负责所承包工程内的原材料的采购,并保证材料合格,向甲方提供○材料合格证。

4、应按技术规范标准组织施工,保证施工质量合格率100%。 ○

⑤、按文明工地标准要求组织施工,施工做到工完料清,做好施工现场及甲方施工区域的环境卫生等工作。严格执行国家有关质量、安全的相关规定。

十、 其它:

1、本合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议具有同等法律效力。

2、本合同壹式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份,经双方签字盖章后生效,至工程价款全部结清后自动失效。

甲方:

乙方:

代表签字(盖章):

代表签字(盖章):

年 月 日

年 月 日

线路施工合同(经典版)


由于自身的需求,我们在很多的地方都会用到合同。签订合同后不允许任何外界因素非法干预。施工合同主要是围绕双方当事人权利义务的协议。施工合同的条款决定了施工合同是否合法,那么,你是否在烦恼施工合同该怎么写呢?以下是小编收集整理的“线路施工合同(经典版)”,仅供参考,欢迎大家阅读。

甲方:惠州市迈锐光电有限公司 合同编号:

乙方:惠州市东松实业发展有限公司签订日期:

本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临

时给水安装工程》(以下简称原合同)的补充合同。

现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米,由于

现场3台桩机施工,原120mm2临时电线路(配电箱)负荷不够,需更换240mm2

临时电线路及配电柜(1800*800*500mm),遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 对临时水结算方式以补充说明:

一、临时电工程增补费用:

更换BLVV-240mm2电缆125m/条*4条=500m.增补费用30元/m。计15000元。

更换配电柜(1800*800*500mm)1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62

元(大写:贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分)。

二、本协议签订后工期按主合同执行。

三、其它:按订立的主合同执行。

备注:除另有约定外,其余条款均按照原合同条款执行。 本合同一式肆份,甲方、乙方各执贰份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜,双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地

法院诉讼解决。

甲方:惠州市迈锐光电有限公司

法人(代表):

日期:年月日

乙方:惠州市东松实业发展有限公司 法人(代表): 日期:年月日

[实用协议]建筑协议(经典版)


由于自身的需求,我们在很多的地方都会用到合同。签订合同时要注意真实一致,不可弄虚作假。施工合同指建设单位和承包方施工单位为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利义务关系的书面协议。签订施工合同后若是违约就要承担相应的法律责任,那么,你平常有了解过施工合同的内容和种类吗?小编经过搜集和处理,为您提供[实用协议]建筑协议(经典版),欢迎大家与身边的朋友分享吧!

甲方

乙方

甲方______法定代表人______营业执照注册号______资质等级______在川通讯地址______邮编

乙方______性别______电话______居民身份证号码______家庭住址______邮政编码______户口所在地______省(市)______区(县)______乡镇______村

根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同期限

第一条:劳动合同期限(甲乙双方选择适用)

1、有固定期限劳动合同

本合同于______年______月______日生效,于______年______月______日终止(如有试用期,则试用期从______年______月______日到______年______月______日)。

2、以完成一定的工作任务为期限的合同

本合同生效日期为______年______月______日;以乙方完成

工作任务为合同终止时间。

二、工作内容和要求

第二条:甲方招用乙方在______(项目名称)

工程中担任______岗位(工种)工作。乙方的职业资格等级证或上岗证号码为______。

第三条:乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作任务,达到规定的质量标准。

三、劳动保护和劳动条件

第四条:甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工时制度。甲方由于生产经营需要,经乙方同意后,可安排乙方加班,但不得违反国家有关规定,且应合理安排职工补休或按照《劳动法》的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资报酬。

第五条:甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进行入场施工安全教育。甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特殊工种操作证书的乙方进行岗前培训(或书面交底)后,方可上岗作业。

第六条:甲方根据生产岗位的需要,按照国家劳动安全、卫生的有关规定,为乙方配备必要的安全防护措施,发放必要的劳动保护用品。

第七条:甲方根据国家有关法律法规,依法建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。

四、工资保险待遇

第八条:乙方在试用期间的工资为每日(或每月)______元,试用期满后工资为每日(或每月)______元;按工作量计算工资的,每______(工作量单位)支付工资______元。

双方约定的工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准。

甲方应在每月______日前计发乙方的工资(不得交由包工头代发),并由乙方签字确认。

甲方应在劳动合同终止、解除时一次性付清乙方的工资。

合同甲方如为分包方,工资支付发生违约情况由工程总承包单位负责支付。

甲乙双方对工资支付的其他约定

第九条:甲方应按规定为乙方办理社会保险,并按规定足额缴纳社会保险费用。双方劳动合同解除后,应按有关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤,其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。

五、劳动纪律和劳动合同的变更、解除、终止、续订

第十条:乙方应严格遵守甲方的各项制度、劳动纪律和安全技术操作规程。

第十一条:乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本合同:

(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;

(二)有打架斗殴、偷窃、赌博等违法、违纪行为的;

(三)严重失职,营私舞弊,对甲方造成重大损害的;

(四)严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳动纪律的;

(五)被依法追究刑事责任的。

第十二条:有下列情形之一的,乙方可以解除本合同;

(一)在试用期内的;

(二)甲方以暴力、威胁、监禁、或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;

(三)甲方不能提供安全的劳动条件或者按照本合同规定支付劳动报酬的。

第十三条:变更、解除、终止、续订本合同,应在规定的时限前以书面形式通知对方,不得擅自变更、解除、终止本合同。

六、违约责任、劳动争议处理及其它

第十四条:甲方与乙方解除劳动合同时,应给乙方出具终止、解除劳动合同证明书。

甲方解除乙方劳动合同,符合劳部发[1994]481号文件规定的,应支付经济补偿金。

甲、乙方违法解除劳动合同,应按劳部发[1995]223号文件给对方以赔偿。

第十五条:双方因履行本合同发生争议,应当自劳动争议发生之日起,60日内向工程所在地(______区、县)有管辖权的劳动仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可直接到裁决书之日起15日向人民法院起诉。

第十六条:甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件,与劳动合同具有同等法律效力。

第十七条:本合同未尽事宜或与国家、四川省有关规定相悖的,按照有关规定执行。

第十八条:本合同一式四份,甲乙双方各执一份,一份交工程所在地劳动部门备案,一份留在乙方务工的建筑施工工地备查。本合同自双方盖章签字之日起生效。

第十九条:双方约定的其他事项。

甲方(公章)______乙方(签字或盖章)

法定代表人或委托代理人

(签字或盖章)

签订日期:______年______月______日

合同鉴证单位

鉴证日期:______年______月______日

使用说明

一、本合同书供四川建筑业企业(含部属在川建筑企业、省外入川建筑业企业)与务工人员签订劳动合同时使用。

二、建筑业企业与务工人员签订劳动合同时,凡需要双方约定的内容,经协商一致后填写在相应的空格内。

第一条中,双方在约定的事项前括号内画“√”,并填写日期。

签订劳动合同,甲方应加盖法人公章;法定代表人或委托代理人及乙方应签字或盖章,其他人不得代为签字。

三、本合同应使用钢笔或签字笔填写,字迹清楚,文字简练、准确,不得涂改。

热门合同: 实用建设施工合同样书(经典版)


现如今,合同是可以保护我们的合法权益不受到侵犯。签订合同时不能把自己的意志强加于人。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方签署的一份协议。施工合同的条款决定了施工合同是否合法,那么,有没有可以参考借鉴的施工合同范本呢?为了让您在使用时更加简单方便,下面是小编整理的“热门合同: 实用建设施工合同样书(经典版)”,欢迎阅读,希望您能够喜欢并分享!

甲方: (以下简称甲方)乙方: (以下简称乙方)根据《中华人民共和国民法典 》、《物业管理条例》等有关法律 、法规 和政策,在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方所服务小区公共绿化养护事宜订立本合同。

第一条 服务场所基本情况座落位置:项目:

第二条 绿化养护范围

第三条 绿化养护内容上述

第二条范围的乔木、灌木、花卉、草坪、盆栽等绿化的日常绿化清洁、除草、浇水、施肥、病虫防治、修剪、补苗移植、中耕松土、做保水圈、防风防寒等工作。

第五条 绿化养护服务质量要求及扣分(支付违约金)标准、检查方式见附件

第六条 承包方式采用由乙方包工、包料(即养护肥料、养护水电、药物、待补苗木、绿化垃圾清运)、包工具、包设备、包质量、包安全、包风险的方式。

第七条 合同期限本合同期限自年____月____日起至________年____月____日止。

第八条 甲方的权利和义务

1、甲方有权对乙方绿化养护服务质量、计划落实进行监督检查;

2、批准乙方依据季节和植物生长特征编制的年度养护计划;

3、甲方为乙方无偿提供存放养护工具的场所;

4、甲方应按时、足额(扣除违约金后)支付乙方绿化养护服务费用;

5、不得干涉乙方内部员工工作分配、日常的绿化养护保洁安排、正常的经营活动。

第九条 乙方的权利和义务

1、有权依照本合同约定获取提供绿化养护服务的报酬;

2、有权制定各项绿化养护工作管理办法、规章制度,自主开展各项管理经营活动,不受甲方干涉;

3、因政府、行业组织、同行等参观检查或甲方临时开展各项活动的,甲方不再另行支付费用,乙方应全力配合;

4、未经甲方书面同意,乙方不得将本合约议定项目直接或者间接方式转包或者分包给

第三方及其他个人;

5、乙方应按照甲方的要求向甲方提交年度绿化养护方案,于上月____日提交下月工作计划,当未按计划实施时应告知甲方并说明原因;

6、乙方应按照本合同及附件约定的工作范围和执行标准、工作时限,保质保量履行合同义务;

7、乙方应做好以下工作,确保住户、甲方员工、行人及他人人身及财产安全:

(1)暴雨、飓风来临前大型乔木加固;

(2)增加可能影响到行人、游人安全的树木加固设施;

(3)及时拆除固定树木的支架、铁线;

(4)加强带刺树木对人身安全的防护;

(5)路边、停车位(场)边等公共场所树木、花草定期修剪;

(6)绿化垃圾及时清理;

(7)喷施农药前、中的安全通告与警示;

(8)修剪、更换树木、花草时现场的安全防护;

(9)养护工具的安全使用、管理与使用时现场安全管理;

(10)使用安全、达标的养护设备设施、病虫害防止药品;(1

1)采用安全、合理、有效的工作方式、方法;(1

2)其他可能发生危及人身、财产安全的工作。

8、乙方有义务接受甲方的工作监督和检查。乙方所有员工禁止在工作范围内、留宿、争吵,进入住户室内;

9、乙方工作人员应穿着统一服装,形象端正;

10、乙方应定期自行组织员工进行职场技能、紧急状况处置技能、灾害事故救护、设备设施安全操作、药物安全喷洒和自身安全防护等培训。乙方有责任对员工进行法制、卫生社会公德宣传和岗前及岗中培训,并进行有效的考核检查;1

1、乙方需按照法律法规 、政策为员工办理有关劳动雇佣、劳动保障手续及相关劳动保险;1

2、乙方在养护期间应对生长不良、已老化的花卉及时进行更换;应保持草坪平整,经常性积水的低洼处,应逐步用河沙或黄泥填高;保持工程环境干净整洁;可修剪类的灌木、草坪修建整齐;自然造型类花草长势良好;向外移植花苗,必须经甲方书面同意;乙方不得私自改变小区绿化设计、配置。

第十条 绿化养护服务费用 (注:含税,未扣违约金)

1、 绿化养护费用按月计取,每月甲方应付费用为B: 元(大写人民币: 元),年度总费用为B: 元(大写人民币: 元)。

2、绿化养护费在每月____日前支付,如支付日为节假日、公休日,则支付日顺延至上班后的

第一个工作日。

第十一条 违约责任

1、乙方因工作疏忽导致甲方、住户、他人人身及财产损失的,应依法承担责任,当该疏忽导致甲方承担连带赔偿责任的,乙方应承担甲方承担的全部责任;乙方员工故意偷窃、破坏甲方及住户财产的,甲方有权要求乙方赔偿损失,扣除两倍偷窃或破坏物品价值的违约金,并要求乙方更换肇事员工;乙方员工辱骂、殴打甲方工作人员、住户的,甲方有权单方面终止合同,要求乙方支付1个月服务费的违约金;乙方员工侵犯住户、甲方员工其他合法权益的,除应依法承担责任外,根据性质乙方向甲方支付相当于两倍经济责任的违约金。

2、合同有效期内,非因苗木老化、他人故意破坏造成乔木、灌木、花草死亡的,乙方承担更换或赔偿责任,更换的苗木应基本与死亡苗木的品种、规格、长势相当,否则应得到甲方的书面许可。

3、乙方提供的39;绿化养护服务不符合约定要求,甲方可责令乙方现场负责人随时整改。若整改不及时或多次违反同一质量要求,可按合同附件扣分(支付违约金)标准扣除违约金;严重违反质量要求、特定质量要求的,不经事先通知可直接扣除违约金。违约金从下月支付上月的服务费中扣除。

4、违反

第九条第5款规定,乙方未按时向甲方提交年度方案、月计划的,应按每日30元向甲方支付违约金;乙方未按方案、计划实施且没有合理理由的,每次应向甲方支付违约金50——300元,且甲方保留要求乙方弥补未实施措施的权利。

5、违反

第九条第

3、

6、

7、

8、

9、

10、12规定的,根据性质每次每处乙方应向甲方支付违约金20——200元,严重的应支付违约金200——600元。

6、因甲方原因每推迟一天支付绿化养护服务费用,甲方应每天向乙方按延期支付总额款3‰的滞纳金。

第十二条 合同解除

1、若双方之一方宣布或者被地方法院判定破产,本合同自动终止,双方之间的债权债务仍需清算。

2、乙方每年违约金累计超过20元,甲方有权单方面终止合同。

3、违反

第九条第4款规定,未经甲方书面同意,乙方将本合约议定项目直接或者间接方式转包或者分包给

第三方及其他个人的,甲方有权终止本合同,乙方应向甲方支付违约金20元。

第十三条 其他事项

1、乙方更换现场管理人员应在____日前以书面形式告知甲方,并确认相关管理人员紧急联络方式。

2、甲、乙双方工作衔接均以书面形式进行,并由双方现场主管人员签署意见。

3、乙方需向甲方提供企业经营许可执照等相关法定证照正本供甲方验证,复印副本交由甲方存档备案。

4、双方可对本合同的条款进行修订更改或补充,以书面签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

5、合同规定的管理期满,本合同自然终止,双方如续订合同,应在该合同期满____日前向对方提出书面意见。

6、本合同执行期间,如遇不可抗力,致使合同无法履行时,双方均不承担违约责任并及时协商处理。

7、本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决,协商不成时,可提交合同签定地人民法 院依法裁判。

8、本合同之附件均为合同有效组成部分,本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

9、本合同正本连同附件共 页,一式 份,甲、乙双方及 各执一份。

10、 本合同自签订之日起生效。甲方: 乙方:授权代表: 授权代表:____日期:____日期

施工劳务合同(经典版)


合同可以在绝大多数情况下保护我们,并为我们提供可能,签订合同时要注意遵循合法原则。施工合同指发包方和承包方为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。签订施工合同的双方当事人所享有的经济权利和承担的义务是对等的,那么,你了解签订施工合同要注意哪些方面呢?小编经过搜集和处理,为您提供施工劳务合同(经典版),仅供您在工作和学习中参考。

发包方:_________________项目部(以下简称甲方)

承包方:_____,身份证号:______(以下简称乙方)

甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则,经友好协商,根据《民法典》、《爆破安全管理规程》、《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区公安机关相关规定,甲、乙双方就位于__________________ 的责任管理达成以下协议:

一、工程概况:

工程名称:______爆破工程

工程地点:______________

承包工程内容:布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、钎探、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒、提供空压机给孔桩班组辅助清渣(含所有孔桩爆破作业的施工机械、人工、材料费用),不含孔底清渣。

二、工程单价和工程量:

1.工程单价:爆破单价按_________元/m(不含税费),钎探单价按_________元/元,甲方代扣_________%的保险费用。

2.工程量确认:以实际收方计算,若乙方装药量过大导致孔桩直径过大,孔桩收方直径不得大于土方开挖直径、钎探按实际进尺深度收方。

三、进度款支付:

1.工程进度款的支付:按照当月实际完成工程量的_________%支付进度款。

2.工程计量及结算:工程计量以双方实测数据为准,即工程计价款=工程量*单价;工程完工验收合格后15天内,完成工程结算及支付手续。

四、工期要求:

本合同工期:本项工程工期为31天:开工时间为____年____月____日;竣工时间为____年____月____日,若乙方原因拖延工期的,甲方有权按照5000元/天对乙方进行罚款处理。

五、双方责权利:

甲方责权利:

1.给乙方提供施工基础图1份。

2.及时办理技术交底。

3.为甲方工程师,行使合同约定的权利,履行合同约定的义务。甲方工程师负责履行甲方责任,处理现场问题,协调关系,负责质量、安全、进度、文明施工管理。

4.甲方应按时按期支付乙方工程进度款和办理工程结算相关手续。

5.每次爆破作业前,甲方负责清理施工便道及场地,为乙方安全运送民爆物品爆破提供必要条件。

乙方责权利:

1.乙方负责办理爆炸物品使用相关手续。

3.乙方须遵守爆破工程建设安全生产有关管理规定,严格根据经审批后的《爆破设计方案》组织施工。

4.严谨违章作业、违章指挥、冒险施工,乙方服从甲方现场施工管理人员的正确指挥,对违章指挥,乙方有权拒绝施工,因甲方违章指挥造成的一切经济损失及法律责任由甲方承担。

5.乙方爆破作业人员必须持证上岗,并严格按安全作业证规定的作业级别进行爆破作业

6.按照《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》和《爆破安全规程》及相规定,必须进行爆破安全评估和监理的爆破作业项目,由此产生的爆破安全评估和安全监理费用由乙方承担,各单项工程施工的人员、设备进出场费用由乙方自理。

7.乙方严格按照《爆破设计方案》《爆破施工方案》实施爆破,如有违反,所造成的一切经济损失和法律责任由乙方承担。

8.若乙方在爆破过程中,由于装药量过多(少)爆破导致孔桩垮塌(欠爆),由乙方全权负责。

六、安全责任:

1.甲乙双方必须严格执行《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等国家、省、市有关规定,做好安全防护工作。

2.乙方根据爆破区域实际条件及时优化爆破参数,科学管理。精心施工,确保爆破震动控制在国家规范允许范围内。

3.若爆破中发生安全伤亡事故,医药费由乙方垫付,待甲方报保险公司后,所报销的费用归乙方所有,其它费用由乙方承担,甲方不再支付任何费用。

七、违约责任

除不可抗力的原因,任何一方不履行合同,均要承担违约责任。

1.甲方不安合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为,应承担违约责任。

2.如乙方原因不按期完工给甲方造成损失的,由乙方承担并赔偿甲方损失。

八、工程计量结算支付完成后,本合同自行失效。

九、本合同一式_________份,甲方执_________份、乙方执_________份。

甲方:__________________ 乙方:__________________

授权代理人(签字):____ 身份证号:______________

电话:__________________ 电话:__________________

日期:____年____月____日 日期:____年____月____日

[实用协议] 路基工程施工合同协议书简单(经典版)


现如今,我们在很多场合下都会使用到范本合同,签订合同后要诚实遵守合同的规定。施工合同是双方实现权利义务的重要基础,具有法律效力。施工合同的条款决定了施工合同是否合法,那么,一份好的施工合同范本都有哪些内容?为了让您在使用时更加简单方便,下面是小编整理的“[实用协议] 路基工程施工合同协议书简单(经典版)”,欢迎阅读,希望您能阅读并收藏。

甲方:______________

法定代表人:______________

联系电话:______________

乙方:______________

法定代表人:______________

联系电话:______________

根据对工程项目的工期和质量要求,甲方通过审查乙方的人员和机械设备,符合施工要求,并且在乙方自愿的基础上,通过甲、乙双方协商,签定此合同,具体合同内容如下:

一、工程内容

甲方承包给乙方______道路路基内的工作内容 (填铺碾压、除草皮、弃脏土、土石方填、挖工程及路基边沟边坡的整修工程)。

乙方完工后经甲方进行验收。具体要求及标准是:边坡达_______,边沟顺适畅通,合乎要求,路基调供后保证_______米宽,标高抽查合格率在_______%以上。压实度在_______%以上。

二、工程数量路基填方_______平方米,挖方_______平方米填方单价为______元/ 立方米,挖方单价为_____元/ 立方米。

三、工程造价

以上工程共计合同工程费用为_______元人民币。

四、工期要求

乙方必须在_____年____月____日开工,在不受拆迁和构造物影响的情况下,必须在____年_____月_____日完成工程任务。

五、工程施工过程质量要求

1、严格执行《公路路基施工技术规范》。

2、乙方填方路基填料应在甲方提供的料场拉运,不得使用不合格的路基填料,填料中不能含有泥团、杂物及腐植土等不合格材料,路基上不合格路料必须捡去弃方不得乱倒,应按甲方指定的地点弃土。

3、乙方填筑路基每一碾压层的碾压宽度不能小于设计宽度,基底处理压实度要求为≥_______%。每层工作面要摊铺平整,碾压均匀,不出现松散和翻浆情况。

4、路基边沟、边坡的整修,要求直线顺直,曲线圆滑,坡面和沟底平整密实,没有杂物。路基两侧超过边线的废弃物全部清除。如不及时清除,当地农民提出赔偿,均由乙方自负。

六、安全

乙方在施工过程中,一定要对所属施工人员进行安全教育,加强安全管理和安全生产,增设安全示警标志和指示标志。

七、工程付款

(1)竣工验收合格结算审核完毕后_______个月内,除留设结算造价_____%的质量保修金外,其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后_______个工作日内,向甲方出具正式的税务发票。

(2)质量保修金 按以下规定支付:

a、竣工验收合格之日算起一年后的____天内,甲方向乙方支付全部质量保修金;

b、质量保修金不计利息。

(3)水电费用乙方自理。

八、违约

因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,应提前___天通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。

九、争议解决

在履行合同过程中产生争议时,双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成,可向__________________仲裁委员会仲裁。

十、本合同一式____份,甲、乙双方各执_____份,自签定之日起生效,工程竣工验收后失效。

甲方:______________

法定代表人:______________

____年____月____日

乙方:______________

法定代表人:______________

____年____月____日