一起合同网

导航栏 ×

建设工程勘察合同

发布时间:2023-01-25

建设工程勘察合同的模板7篇。

一起合同网专题“建设工程勘察合同”推荐内容。

建设工程勘察合同的模板 篇1

工程名称:_______________________________

委托单位:_______________________________

设计单位:_______________________________

设计编号:_______________________________

合同编号:_______________________________

订立合同双方:

建设单位:__________________,以下简称甲方;

设计单位:__________________,以下简称乙方。

为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

一、工程名称,规模,投资额,建设地点

甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目,建筑安装面积为________平方米,批准总投资为_____________万元,建设地点在____________

二、甲方的义务

1.甲方应在____年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。

甲方在____年____月______日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。

三、乙方的义务

1.乙方必须在____年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在_______年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在____年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式______份,技术设计文件一式____份,施工图设计文件一式____份,甲方另需增添文件分数和需要模型费,另行收费。____年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件,材料设备清单)。

大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)

2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。

3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。

4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

四、设计的修改和停止

1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按____元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。

3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。

五、设计费的数量和交付办法

本设计合同生效后____天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内,甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。

六、奖励与违约责任

1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取____%奖励乙方。

2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日____元计算增付设计费。

3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。

4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误____天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

七、其它________________________________________________________________。

本合同自一九____年____月____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。

本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。

在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式___份,送计委,建委建行......等单位各留存一份。

建设单位(甲方):____________ 设计单位(乙方):___________

代表人:______________________ 代表人:_____________________

联系人:______________________ 联系人:_____________________

通讯处:______________________ 通讯处:_____________________

电话或电报:__________________ 电话或电报:_________________

开户银行:____________________ 开户银行:___________________

帐号:________________________ 帐号:_______________________

_________年______月_______日订

附件1 ________设计项目收费表

注:投资估算为甲方所提,设计后的投资金额以批准的初步设计概算或修正设计概算为准。

建设单位:(盖章)_______ 设计单位:(盖章)________

基建负责人:_____________ 基建负责人:______________

签订收费协议日期:_______ __________年____月______日

附件2 ______工程设计补充协议书

编号:____________

本协议依据________号建筑设计合同签订,为原合同的附件。业经__________需编制__________设计,双方协定:

一、甲方应按时交下列建设文件设计基础资料:

二、乙方在甲方按时提交上述文件,资料的前提下,应按时交付下列设计文件:

建设单位:________(盖章) 设计单位:_______(盖章)

基建负责人:______________ 设计室主任:_____________

签订协议日期:____________ _________年______月____日

建设工程勘察合同的模板 篇2

建设工程勘察合同(GF-96-0203)

项目名称:

项目建设地点:

合同编号:

(由承接方编填)

委托方:

承接方:

签订日期

委托方__________________(以下简称甲方)

承接方__________________(以下简称乙方)

甲方委托乙方进行_____________勘察任务。根据《中华人民共

和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,结合该工程的具

体情况,为明确责任,协作配合,搞好该工程勘察工作,经双方协商一致,就本工

程_______勘察阶段的工作签订本合同,共同遵守。

第一条工程勘察范围

1.1本工程项目勘察委托文号、日期

1.2工程建设地点

1.3技术要求

第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料:

┌───────────────────────┬───┬──────┐

│ 项目名称 │文件资│提供日期│

││料份数├──────┤

│││年月日│

├───────────────────────┼───┼──────┤

│一、提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或勘│││

│察许可文件│││

││││

├───────────────────────┼───┼──────┤

│二、提交工程项目的坐标与标高资料│││

││││

││││

├───────────────────────┼───┼──────┤

│三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件│││

││││

││││

└───────────────────────┴───┴────── BR

@@第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果

┌─────────────┬────────┬───────────

││提交日期│

│ 勘察成果名称 ├──┬──┬──┤ 提交份数

││ 年 │ 月 │ 日 │

├─────────────┼──┴──┴──┼───────────

│││

├─────────────┼────────┼───────────

│││

├─────────────┼────────┼───────────

│││

├─────────────┼────────┼───────────

│││

└─────────────┴────────┴───────────

3.1勘察成果规定提交四份,超过四份另行计费

3.2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准,如遇特殊情况(设计

更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时,工期顺延

第四条取费标准及拨付办

4.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定的取费

准中没有规定的收费项目,由双方另行议定

4.2本工程勘察费估算为___元,合同生效后___天内,甲方向乙

预付估算勘察费的30%作为定金(本合同履行后,定金抵作勘察费);工程勘

验收、交付成果后15天内,结清全部费用

4.3双方委托银行代付、代收有关费用

第五条双方责

5.1甲

5.1.1甲方委托任务时,必须向乙方明确技术要求和勘察阶段,按时

供已有技术资料(包括地下管线、地下构筑物的资料),并能满足乙方编写勘察

要和编制工程预算的基本要求。若因地下埋藏物不清,致使勘察过程中发生或危

人身安全时,其责任由甲方负责

5.1.2若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场工作时

甲方应派人负责安全保卫工作

5.1.3派员协助乙方与有关部门的工作联系,及时为乙方创造并解决

察现场条件。如:征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行

路、接通电源和水源以及排水渠等,并承担其费用

5.1.4勘察前,根据乙方提出的用料计划,按时准备好各种材料,并

担费用

5.1.5按时为勘察人员准备好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖

饮水以及条件许可的其它福利设施,甲方不向乙方收取费用。当甲方不能提供

述条件时,甲方应支付乙方临时设施费

5.1.6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,甲方应按实

发生的工作量支付勘察费

5.1.7工程完工后,在15天内负责组织勘察及成果验收,并在乙方

写的工程勘察交验单上签署意见,作为工程勘察费用结算的依据

5.1.8维护乙方提交的勘察成果,不得擅自修改、转让

5.1.9由于甲方原因造成乙方窝工,除工期顺延外,甲方应支付窝工费

5.1.10补充协议中甲方应负的其它责任

5.2乙

5.2.1派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘,

定勘察手段、勘察工作量,编制工程预算

5.2.2在勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计

5.2.3勘察过程中,根据场地地形、地质条件和技术规范要求,向甲

提出增减工程量或改变勘察手段的意见,并办理正式变更手续

5.2.4按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察,根据委托任务书

出的技术要求,按合同规定的进度,提交勘察成果,并对其质量负责

5.2.5讲究职业道德,端正经营作风,勘察成果应满足设计和施工的

5.2.6补充协议中乙方应负的其它责任

第六条违约责

6.1甲方不履行合同时,无权要求返还定金;乙方不履行合同时,双倍

还定金

6.2甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支

勘察费的千分之一逾期违约金;乙方未按合同规定日期提交勘察成果,每超过一日

应减收勘察费千分之一

6.3由于乙方原因造成勘察成果质量低劣,不能满足设计技术要求时,

勘察费用由乙方承担

第七条本合同执行过程中发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,

当地人建设行政主管部门调解;调解不成时,双方同意由______仲裁委员

仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的,可向

民法院起诉)

第八条其它事宜

第九条本合同未尽事宜,由双方当事人及时协商签订补充协议,有关协议

电报、电传、技术讨论纪要等均为本合同的组成部分,与本合同具有同等效力

第十条本合同自双方签字盖章后,在15日内报项目所在地省级建设行政

管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门

请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行废止

本合同正本一式八份,双方各执四份

委托方单位名称:承接方单位名称

(盖章)(盖章

法定代表人:法定代表人

单位地址:单位地址

邮政编码:邮政编码

电话:电话

电传:电传

传真:传真

开户银行:开户银行

银行帐号:银行帐

建设工程勘察合同的模板 篇3

工程名称:______________________工程地点:______________________合同编号:______________________(由承包人编填)勘察证书等级:__________________发包人:________________________承包人:________________________签订日期:______________________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局    监制二000年三月_________________________________________________________________________发包人:________________________承包人:________________________发包人委托承包人承担:__________________工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称:__________________________________________________1.2工程地点:__________________________________________________1.3工程立项批准文件号、日期:__________________________________1.4岩土工程任务委托文号、日期:________________________________1.5工程规模、特征:____________________________________________1.6岩土工程任务(内容)与技术要求:____________________________1.7承接方式:__________________________________________________1.8预计的岩土工程工作量:______________________________________第二条发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号报告,成果,文件名称份数内容要求交付时间第四条工期本岩土工程自________年______月________日开工至________年________月_______日完工,工期为__________天。由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。第五条收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准____________计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。5.2本岩土工程费总额为__________元(大写__________),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。5.3本合同生效后,发包人按下表约定分__________次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。拨付工程费时间(工程进度)占合同总额百分比金额人民币(元)第六条变更及工程费的调整6.1本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术革新求提出变更,发包人应在变更前________天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_________天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第__________天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人承担。

建设工程勘察合同的模板 篇4

发包方:_____________________

承包方:_____________________

根据《中华人民共和国经济民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守

第一条 工程名称____________________________________;

工程地点____________________________________;

工程规模____________________________________;

工程投资____________________________________。

第二条 委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)

第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。

勘察设计费的拨付办法,自合同生效后______天内,委托方应向承包方给付定金。

合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在______天内一次结清(或订为分若干次结清)。

勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为______元估算设计费为______元。

委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。

第四条 委托方的义务

1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。

2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件:

(1)_________________________

(2)_________________________

(3)_________________________

3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加。

4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。

5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。

第五条 承包方的义务

1.承包方应在______年______月______日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。

提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。

2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。

3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。

第六条 违约责任

1.因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下:

(1)__________________________

(2)__________________________

(3)__________________________

2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。

3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。

4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下:

(1)__________________________

(2)__________________________

(3)__________________________

5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘察设计费用。

6.委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5‰计算。

第七条 争议的解决方式

合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。

第八条 经双方协商一致,增加补充下列______项条款(没有增补以“空白”记入)。

第九条 附则

本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国经济民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。

本合同附件:《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。

本合同自双方签字盖章之日起生效,正本2份,委托方、承包方各执1份;副本______份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。

委托方(盖章):_______ 承包方(盖章):________

地址:__________________ 地址:__________________

法定代表人(签名):____ 法定代表人(签名):_____

委托代理人(签名):____ 委托代理人(签名):_____

开户银行:______________ 开户银行:______________

帐号:__________________ 帐号:__________________

电话:__________________ 电话:__________________

电挂:__________________ 电挂:__________________

邮政编码:______________ 邮政编码:______________

签约时间____年____月__日 签约地点________________

鉴(公)证意见 _________

经办人__________________

鉴(公)证机关(章)____

______年______月______日

有效期限至 _____________

附表一

建设工程设计委托书

委托方委托承包方进行________________________________设计工作

工程设计项目表

(说明)空格如不够用,可以另接。

附表二

工程、地质勘察委托书

(说明)空格如不够用,可以另接。

附表三

建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表

双方协议,由委托方向承包方按照下表提供建设文件和勘察设计基础资料

(说明)空格如不够用,可以另接。

附表四

勘察设计文件交付日期一览表

(说明)空格如不够用,可以另接。

建设工程勘察合同的模板 篇5

工程名称:______________________________

工程地点:_______________________________

合同编号:______________________________

(由勘察人编填)

勘察证书等级:__________________________

发包人:________________________________

勘察人:________________________________

签订日期:______________________________

中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局监制

发包人______________________________________________________________________________

勘察人______________________________________________________________________________

发包人委托勘察人承担_________________________________________________________________________任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体状况,为明确职责,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。

第一条:工程概况

1.1工程名称:______________________________________________________________________________

1.2工程建设地点:_______________________________________________________________________________

1.3工程规模、特征:_______________________________________________________________________________

1.4工程勘察任务委托文号、日期:_______________________________________________________________________________

1.5工程勘察任务(资料)与技术要求:_______________________________________________________________________________

1.6承接方式_______________________________________________________________________________

1.7预计勘察工作量:_______________________________________________________________________________

第二条:发包人应及时向勘察人带给下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。

2.1带给本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。

2.2带给工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3带给勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4带给勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

2.5发包人不能带给上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条:勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。

第四条:开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本工程的勘察工作定于_______年_____月_____日开工,______年____月_____日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊状况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_____________________计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。

4.2.2本工程勘察费预算为________元(大写_____________________),合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金、计________元(本合同履行后,定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度________%时,向勘察人支付预算勘察费的_________%的工程进度款,计___________元;勘察工作外业结束后________天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的________%,计__________元;提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用。

第五条:发包人、勘察人职责

5.1发包人职责

5.1.1发包人委托任务时,务必以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定带给文件资料。

5.1.2在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未带给上述资料、图纸,或带给的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事职责。

5.1.3发包人应及时为勘察人带给并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费用。

5.1.4若勘察现场需要看守,个性是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。

5.1.5工程勘察前,若发包人负责带给材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时带给各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一齐验收。

5.1.6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的`工作量支付勘察费。

5.1.7为勘察人的工作人员带给必要的生产、生活条件,并承担费用;如不能带给时,应一次性付给勘察人临时设施费_____________元。

5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付_________元计算加班费。

5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化推荐,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述状况,发包人应负法律职责,勘察人有权索赔。

5.1.10本合同有关条。款规定和补充协议中发包人应负的其它职责。

5.2勘察人职责

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。

5.2.2由于勘察人带给的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其到达质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律职责和免收直理解损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的________%。

5.2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一齐验收发包人带给的材料。

5.2.4勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。

5.2.5在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。

5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它职责。

第六条:违约职责

6.1由于发包人未给勘察人带给必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其运工勘察费用由勘察人承担。

6.3合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的;完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计________元;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.5由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。

6.6本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求退还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。

第七条:本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

第八条:其它约定事项:______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

第九条:本合同发生争议,发包人、勘察人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、勘察人同意由_______________仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起拆。

第十条:本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。

本合同一式__________份,发包人__________份、勘察人__________份。

发包人名称:____勘察人名称:____

(盖章)(盖章)

法定代表人:____(签字)法定代表人:____(签字)

委托代理人:____(签字)委托代理人:____(签字)

住所:____住所:____

邮政编码:____邮政编码:____

电话:____电话:____

传真:____传真:____

开户银行:____开户银行:____

银行帐号:____银行帐号:____

建设行政主管部门备案:____鉴证意见:____

(盖章)(盖章)

备案号:____经办人:____

备案日期:____年____月____日鉴证日期:____年____月____日

建设工程勘察合同的模板 篇6

发包人:___

勘察人名称:________________

5.1.10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。

5.2 勘察人责任

5.2.1 勘察人应按国家规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。

5.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损部分的勘察费外,并根据损失程度向发民人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的________%。

5.2.3 在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4 勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。

5.2.5 在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。

5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。

第六条 违约责任

6.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场地和调遣费。

6.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其近工勘察费用由勘察人承担。

6.3 合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费________计_____________元;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

6.4 发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.5 由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。

6.6 本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求返还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。

第七条 本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

第八条 其他约定事项:_______________________________________________________________________

第九条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第____种方式解决:

(一)提交____________________仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。

本合同一式_________份,发包人_____份、勘察人_______份。

发包人名称:____________________

勘察人名称:________________

(盖章) (盖章)

法定代表人:(签字)____________

委托代理人:(签字)____________

住所:__________________________

邮政编码:______________________

电话:__________________________

传真:__________________________

开户银行:_____________________

银行帐号:______________________

鉴证日期:____年____月____日

建设工程勘察合同的模板 篇7

山西新绛火力发电厂筹建处(以下简称新绛筹建处)为与涿州石油物探岩土工程有限公司(以下简称涿州岩土公司)建设工程勘察合同纠纷一案,不服山西省高级人民法院(1997)晋民初字第11号民事判决,向本院提起上诉,本院依法组成合议庭审理了本案,现已审理终结。

经审理查明:新绛筹建处与美国加州同达投资集团于1994年10月30日签订协议,约定由同达集团提供设备技术及资金,合作建设规模为2600万千瓦的火力发电厂。协议签订后,同达集团向新绛筹建处打入前期工程款100万美元。1995年3月13日新绛筹建处与涿州岩土公司(原为石油地球物理勘探局岩土工程公司),签订《建设工程勘察合同》。约定涿州岩土公司于1995年3月15日至5月29日为电厂前期工程进行地质勘察,取费583460490元,其中含新绛筹建处应交付的青苗补偿费78万元,勘察工程款实际为505460490元。合同签订后,涿州岩土公司依约进行了地质勘察工作,并按合同约定将土样分别送中科院、北京、西安及美国进行化验。1995年6月3日涿州岩土公司完成勘察工作及勘察工程成果报告,7月23日涿州岩土公司与新绛筹建处办理了勘察报告交接手续,双方在交接清单上签字盖章。同时,涿州岩土公司将工程决算交付新绛筹建处,依据合同约定取费为583460490元。新绛筹建处于1995年9月6日、10月25日和1996年2月8日,三次总共支付工程款160万元,尚欠345460490元(不含青苗费)。1996年6月至8月涿州岩土公司多次派人向新绛筹建处追索工程款未果,遂诉至山西省高级人民法院。一审法院审理期间,新绛筹建处提供一份山西省城乡建设环境保护厅下发的晋建设字(1994)6号文件,该文件规定,勘察单位需向有关部门交纳总收入的7技术开发费。

另查明:为保证合同的履行,涿州岩土公司向新绛筹建处支付履约金2096 000元(含三部车价款)。勘察结束后,新绛筹建处退回93万元,尚留1166 000元。涿州岩土公司曾向新绛筹建处借款1629160元,以上问题双方无异议。

还查明:石油地球物理勘探局岩土工程公司,隶属于中国石油天然气总公司,1993年10月中国天然气总公司成立了由石油系统8家勘察设计单位组成的中国石油天然气岩土工程(集团)公司(后更名为中油岩土工程公司),该公司使用的勘察证书号为(甲级)0300056号。1994年6月中油岩土工程公司同意石油地球物理勘探局岩土工程公司成为该公司的正式成员单位。1995年3月18日石油地球物理勘探局岩土工程公司更名为涿州岩土公司,并领取企业法人营业执照。

一审法院审理认为:新绛筹建处与涿州岩土公司合同约定的勘察工程项目,是外资建设项目,是为新绛发电厂立项提供科学依据,合同是否有效,不以电厂是否立项为前提,故认为该合同有效。双方合同约定的工程价款,是根据国家物价局建设部(1992)价费字第375号第6条的规定,由双方协商一致的结果。涿州岩土公司依据合同要求,按时、按质、按量完成了勘察工作,并实施了优惠取费,应依法保护工程价款。新绛筹建处在接收了涿州岩土公司移交的勘察报告之后,一年又三个月未提异议,也没有按照合同的约定支付工程款,应承担违约责任。新绛筹建处以涿州岩土公司隐瞒国家文件,具有欺诈行为,要求确认合同工程价款无效的主张不能成立。涿州岩土公司未交纳7的技术开发费,应补交,但不影响合同的效力。涿州岩土公司在履行了合同约定的义务后,新绛筹建处应退回履约金,并应双倍返还,但鉴于涿州岩土公司仅请求利息损失,对超过部分本院不再支持。涿州岩土公司所借新绛筹建处1629160元应予偿还。据此判决:一、新绛筹建处支付涿州岩土公司工程款345460490元,并赔偿逾期付款的经济损失(按日万分之五计算,从1996年2月9日起到执行完毕之日止);二、新绛筹建处返还涿州岩土公司履约金1166000元及利息(按银行同类同期贷款利率计算,从1996年10月20日起到执行完毕之日止);三、涿州岩土公司返还新绛筹建处1629160元借款;四、驳回新绛筹建处的其他反诉请求。上述一、二、三项相抵,在判决生效后,新绛筹建处10日内一次性支付涿州岩土公司。案件受理费、反诉费计6069450元,由涿州岩土公司负担69450元,新绛筹建处负担6万元。

新绛筹建处不服一审判决向本院提起上诉称:涿州岩土公司在签订合同时不具备合法的主体资格,且使用的勘察证书号不是涿州岩土公司的,因此认为双方所签订的合同无效;涿州岩土公司勘察取费标准不符合国家规定;涿州岩土公司未提供有效的勘察资料,应承担违约责任。涿州岩土公司辩称同意一审判决,请求维持原判。

本院认为:涿州岩土公司与新绛筹建处签订《建设工程勘察合同》前,石油地球物理勘探局岩土工程公司加入中油岩土工程有限(集团)公司,并使用其勘察资质证书,并于签约五天后领取了企业法人营业执照,双方意思表示真实,且内容符合国家法律、行政法规,故一审认定新绛筹建处与涿州岩土公司签订的合同有效是正确的,新绛筹建处提出的合同无效理由不能成立。涿州岩土公司与新绛筹建处约定的工程价款,符合国家有关规定,应受法律保护。涿州岩土公司依照国家有关规定及双方合同约定,按质、按量完成的勘察工作,并与新绛筹建处办理了勘察报告交接手续,新绛筹建处提出的涿州岩土公司未提供有效勘察报告的上诉理由不成立。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

二审案件受理费34 173元由新绛筹建处负担。

本判决为终审判决。