一起合同网

导航栏 ×

合作协议书样本

发布时间:2023-01-14

建筑项目合作协议书样本(篇一)。

由于自身的需求,我们在很多的地方都会用到合同。签订合同时要注意遵循合法原则。施工合同指建设单位和承包方施工单位为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利义务关系的书面协议。签订施工合同时如果不仔细,就有可能出现合同欺诈,那么,你知道施工合同应该有什么内容吗?下面是小编精心为您整理的“建筑项目合作协议书样本(篇一)”,仅供参考,欢迎大家阅读。

(一)勘察、设计合同的订立

勘察、设计包括初步设计和施工设计。勘查、设计单位接到发包人的要约和计划任务书、建设地址报告后,经双方协商一致而成立,通常在书面合同经当事人签字或盖章后生效。

勘察、设计如由一单位完成,可签订一个勘察设计合同;若由两个不同单位承担,则应分别订立合同。

建设工程的设计由几个设计单位共同进行时,建设单位可与主体工程设计人签订总承包合同,由总承包人与分承包人签订分包合同。总承包人对全部工程设计向发包人负责,分包人就其承包的部分对总承包人负责并对发包人承担连带责任。

(二)施工、安装工程承包合同的订立

发包人和承包人根据已获批准的初步设计、技术设计、施工图和总概算等文件,就合同的内容协商一致时,即可成立建筑施工和安装工程承包合同。

发包人可以将全部施工安装工程发包给一个单位总承包,也可以发包给几个单位分别承包。一个承包人总承包的,可以将承包的工程,部分分包给其他分包人,签订分包合同,总承包人对发包人负责,分包人对总承包人负责并与总承包人对发包人负连带责任。

(三)分承包的禁止

根据建设工程的性质,对于应当由一个施工人完成的工程,总承包人不得将工程肢解发包给若干个分承包人;总承包人经发包人许可,可将承包的部分工作交由第三人完成,但不得将全部工程交由第三人完成。如果违反上述法律规定,可以准用承揽合同的有关规定,发包人有合同解除权。

(四)建设工程合同的主要条款

勘察、设计合同的主要条款包括提交有关基础资料和文件(包括概算)的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。施工合同的主要条款包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

编辑推荐

[实用协议]项目工程合作协议书精选


合同可以让我们变得更好,因为它保障了我们的绝大多数合法利益,签订合同后要积极履行合同。施工合同指建设单位和承包方施工单位为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利义务关系的书面协议。签订施工合同就会受到法律的约束,那么,对于施工合同的撰写你是否毫无头绪呢?急您所急,小编为朋友们了收集和编辑了“[实用协议]项目工程合作协议书精选”,相信能对大家有所帮助。

甲方:___________法定地址:_____________

乙方:___________法定地址:____________

依据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定,甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,共同合作参与开发建设房地产项目,为明确甲、乙双方的权利、义务和职责,经过友好协商,达成如下合作协议,共同遵守执行:

一、合作项目概况

甲、乙双方初步商定本次合作为_______粮站房地产开发建设,项目地址:____________________占地面积:_____平方米

二、合作的范围及资料

根据甲乙双方协商本次合作模式为资产置换模式,甲方以_______县镇_______粮油购销公司土地共_____平方米,双方约定价格共计_____元作为本次项目置换房屋,待乙方规划设计完成后甲方一次性抵扣完土地金额,具体如附件2。

根据目前的实际情景和市场状况,双方商定本次合同为本项目建设的初期合同,到项目能够开工建设时再签订正式合同,本次合作范围及资料是为本项目前期的规划、设计及相关事项,包括项目开发建设所需资金及销售。

三、合作方式

在本次共同合作中,前期以甲方的名义进行对外沟通、信息交流、协调关系、公关等商务事宜,乙方以甲方管理人员的身份完成本协议约定的工作,进行相应合法商务活动。

四、甲、乙双方的工作与职责

4.1、甲方职责:

4.1.1、向乙方供给项目活动所必需的一切相关资料,如甲方的土地使用证、组织机构、管理机构、注册资本、企业章程、企业营业执照、资质证书、验资报告、年度财务报表、法人代表证明书、授权委托书等一切为合作项目服务的资料证明文件。

4.1.2、在乙方供给投资开发所必须的资料基础上,负责协助乙方筹备项目的推介及开发所需的文件资料(包括老百姓的拆迁,项目开发必须的土地、建设手续,协调周边相邻关系)

4.2.4、负责协调关系并使乙方在合作开发的项目竞争中入围中标。

4.2、乙方职责:

4.1.6、承担本项目合作过程中所发生的一切费用支出。

4.2.1、负责供给获得项目服务事宜的公共关系支持。

4.2.2、负责办理项目服务所需的全部基本资料。

4.2.5、双方商定的其他工作。

五、保证与承诺

5.1、双方有权签订并执行本协议约定的义务,并且无需任何其他人的同意。

5.2、双方所供给的任何资料、信息、数据、文件等均是最新的、客观的、真实的、完整的,并且不存在任何虚假、侵权、故意疏忽或虚伪陈述。

5.3、双方将所知悉的可能影响本协议的所有事项(如果有)尽快通知对方,并提示对方注意。

5.4、乙方在提出正当的合法商务活动时,甲方应进取的给予支持。

六、合作期限

本协议有效期暂定为两年,若合作项目没有任何进展则经甲、乙双方签字盖章之日生效起的两年年后终止,若合作项目进展顺利,乙方在合作开发的项目竞争中入闱中标,则本协议有效期延长至合作项目销售封盘为止。

七、违约职责

7.1、因本协议是在项目开发前期签订的(未立项,未规划,未设计及其他相关手续)所以若单方违约,须承担此次项目另一方开支费用的四倍。

7.1、由于任何一方所无法控制的原因,包括火灾、风暴、政治封锁或自然灾害而导致其无法履行协议义务时,该方不承担违约职责,亦不对另一方因上述不履行而导致的任何损失或损坏承担职责。

八、适用法律

8.1、本协议的订立、效力、解释和履行,均适用于中华人民共和国的法律。

8.2、如果双方对本协议的效力、解释或履行发生任何争议,各方首先应经过友好协商。自争议发生之日起三十日内协商解决不成,则任何一方均有权向项目所在地法院提起诉讼。

8.3、除有关争议的条款外,在争议的解决期间,不影响本协议其他条款的继续履行。

8.4、本协议部分条款依法或依本协议的规定终止效力或被宣告无效的,不影响本协议其他条款的效力。

九、协议的生效、协议的修改、变更、补充及其它

9.1、本协议经甲、乙双方盖章、签字后生效。

9.2、本协议一经生效即受法律保护,任何一方不得擅自修改、变更和补充。本协议的任何修改、变更和补充均需经双方协商一致,达成书面协议。

9.3、本协议以中文写成,正本一式四份,甲、乙双方各执两份,具有同等法律效力。

9.4、与本协议有关的任何往来文件均作为本协议附件,与本协议具有同等法律效力。

9.5、本协议于_____年_____月_____日在__________正式签署。

甲方(盖章):__________________________乙方(盖章):__________________________

法定代表人(签字或盖章):____________法定代表人(签字或盖章):______________

或授权代表(签字):__________________或授权代表(签字):______________________

项目工程合作协议书 月度范文精选


合同可以在绝大多数情况下保护我们,并为我们提供可能,合同的订立注意要符合法律政策的要求。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方双方意思表示一致,签署的书面协议。签订施工合同时不允许任何单位和个人进行非法干预,那么,一份好的施工合同范本都有哪些内容?下面的内容是小编为大家整理的项目工程合作协议书 月度范文精选,但愿对您的学习工作带来帮助。

项目资源人(以下简称甲方):______身份证号:______

项目技术负责人(以下简称乙方):______身份证号:______

甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下:

第一条甲乙双方自愿合作秀英区老旧小区改造项目中的国科园生活区,机关第三宿舍,花城锦苑,汇宇花园,百货楼宿舍等五个小区(以下简称本标段)的强电改造工程,甲方出客户资源,负责拿项目;乙方出技术团队,负责施工、技术、资料等。

第二条本次合作经营期限至本标段工程款全部结清,完成相关税务债务及人工工资等费用。如果需要延长期限的,在期满前三个月内办理有关手续。

第三条双方共同经营,合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人共同承担。

第四条合伙期间固定资产和盈余按照取得的销售净利润总额的甲方50%、乙方50%的比例分配。

第五条合伙债务按照甲方50%、乙方50%比例负担。任何一方对外偿还债务后,另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。

第六条合伙期间,在没有用公司名义签定合同之前,所有项目款全部进乙方的个人账户,账户信息:

户名:______

开户行:______

账号:______

第七条项目款进入乙方个账户后,乙方个人不能擅自提取该账户的款项挪作他人或擅自转账给他人,该账户的费用应经傅春涛同意后方可使用。

第八条公司与第三方公司签订(秀英区老旧小区改造项目)后,第三方公司支付的项目款应打入甲乙双方指定的共管账户中,该共管账户有两个密码,甲乙双方分别管理一个,因该项目产生的支出均应由甲乙双方协商一致后,方可从该账户中支出相应的费用。

第九条甲乙双方在该项目合作期间产生的个人债务由双方各自承担,如甲乙双方在该项目合作期间产生的个人债务以合伙公司的名义对外产生债务的,对其他合伙人造成损害的,除该债务应由其本人承担外,还应对其他合伙人造成的损失承担相应的赔偿费用。并应向其他合伙人支付本合同总金额10%的违约金。

第十条甲方违反本协议第七条规定,给乙方造成损失的,应承担相应的赔偿费用,并应向乙方支付本合同总金额20%的违约金。

第十一条甲乙双方任何一方违反本协议第八条、第九条的规定,给另一方造成损失的,除应承担相应的赔偿费用外,并应向对方支付本合同总金额20%的违约金。

第十二条本标段合同总金额的百分之四由甲方提取安排所有的居间费用,在本标段回款达合同总金额百分之八十时,居间费用全部提取完毕,工程全部回款作利润分红结算。

第十三条合作期间,所有的个人所得税均由合伙双方自行负责。

第十四条合作期间,如需要投入现金,双方按5:5的比例投入,未投入的资金不得分红,以实际投入资金计算。

第十五条本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。

第十六条本协议一式贰份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。

第十七条自协议签订之日起,乙方需要负责技术和项目管理及售后跟进,甲方负责资源维护理日常协调事务。

第十八条本协议有效期暂定一年,自双方代表(乙方为本人)签字之日起计算,即从____年__月__日至____年__月__日止。

第十九条对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决,如协商不成,则双方约定向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第二十条本协议到期后,双方均未提出终止协议要求的,视作均同意继续合作,本协议继续有效,如果不再继续合作的,退出方应提前三个月向另一方提交退出的书面文本,并将己方的有关本合同项目的资料及客户资源都应交给另一方。

第二十一条甲乙任何一方提前退出本项目,给另一方造成损失的,退出一方应赔偿给另一方造成的损失,如退出后违反本协议,不交出相关资料的,应向另一方支付本协议合同总金额20%的违约金。

第二十二条协议解除

1、一方合伙人有违反本合协议的,另一方有权解除合作协议。

2、合作协议期满。

3、双方同意终止协议的。

4、一方合伙人出现法律上问题及做对企业有损害的,另一方有权解除合作协议。

第二十三条未尽事宜,双方可再协商补充协议,补充协议同等本协议有效。

甲方:______(签章)乙方:______(签章)

地址:______地址:______

合同签订时间:______

协议范本: 项目工程合作协议书其二


用通俗的话来说:合同是我们签署的一份保障自己的协议。签订合同时要注意真实一致,不可弄虚作假。施工合同主要是围绕双方当事人权利义务的协议。签订施工合同后如果违约就会承担相应的法律责任,那么,您有没有了解过怎么去写一份施工合同呢?小编收集并整理了“协议范本: 项目工程合作协议书其二”,欢迎阅读,希望您能阅读并收藏。

第一章 项目概况及合作条件

1.1 本工程项目名称: 万元人民币。

1.2 经过双方协商,双方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息,月利

率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息;利息计算日超过三

个月的资金每三个月结算利息,如果超过三个月未结算利息,则未结算的利息

计入投资款本金。

1.3 本工程项目的股份比例分配如下:

甲方股份比例占 %;

乙方股份比例占%;

1.4 在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者追加投资。业主所支付的工程

款,应优先按比例支付甲、乙双方的投资款,不得挪做它用。如有特殊情

况需动用资金,必须经双方同意后方可付款。

1.5为了工程的顺利完工,如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资

者另一方可以筹集资金到位,双方应共同承担利息及相关费用。

第二章 工程管理责任及分工

2.1 该项目工程管理责任及分工如下

2.1.1 该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由主管,甲、乙

双方共同辅助管理;协调与其他相关部门的工作由 谢绍恢 主管。

2.1.2 该项目的会计日常工作由负责

管理。

2.1.3 施工相关材料等方面的采购、验收和保管由双方委托派工人管理执行;

采购当天应经双方共同确认签字方可入库记帐。

2.2 管理人员的选用、待遇

2.2.1 该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由双方共同协商确定。

2.3 材料采购及其他

2.3.1 在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经双方共同意

确认后方可进行。

2.3.2 在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。

2.3.3 合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工

程按时保质完成。

第三章 利益分享和风险承担

3.1 利润、风险分配

3.1.1 该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,

按照占股比例分享承担。甲方分享承担 %;乙方分享承

担 %。

第四章 其 他

4.1 资金和管理

4.1.1 该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可

支付。

4.1.2 该项目的工程进度往来款由甲、乙双方共同负责跟踪落实,并存在开立专

用帐户上,专款专用。

4.2 出纳与财务管理

4.2.1 出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财

务,并随时接受合作双方股东的银行资金查询,以便安排资金投放。

4.2.2财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及

相关的凭证提交给合作双方股东,并经双方股东共同确认签字后作为最

终双方决算分配利润使用。

4.3 合同争议与免责

4.3.1 该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守

约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关

的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或

向人民法院提起诉讼。

4.3.2 在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地

震、台风、战争、属于免责范围。

4.4 本协议生效、终止及其他

4.4.1 与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部

分。

4.4.2工程结束后,如有后续工程甲乙双方不愿合作,在本次施工中采购的设

备、机械、材料等,双方协商折旧价款后按投资的比例分摊,分配。最

后利润分配在工程项目全部结束后,付清所有工人工资、材料款、上缴

税金等才可分配。

4.4.3 本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内

部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

4.4.4 本协议一式两份,甲、乙合作双方各执一份,签字后生效;本协议未尽

事宜,经甲、乙双方友好协商解决。

(以下无正文)

甲 方: 乙 方:

年 月日

最新协议: 装修合作协议样本一篇


由于自身的需求,我们在很多的地方都会用到合同。制定合同时要把每一条条款写清写细。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方互相之间签订的协议。签订施工合同的双方当事人所享有的经济权利和承担的义务是对等的,那么,您有没有了解过怎么去写一份施工合同呢?下面是小编帮大家编辑的《最新协议: 装修合作协议样本一篇》,欢迎阅读,希望您能够喜欢并分享!

委托方(甲方):

承接方(乙方):

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方对房屋进行全面的装修并立本协议,以共同恪守。

一、工程地点:

二、施工时间:________年____月____日,竣工日期________年____月____日,工程总天数:____天

三、形式结构:房屋,装修面积____平方米。

四、工程项目:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容清单》。

五、承包方式:乙方按甲方要求必须保证装修材料的质量和规格,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

六、由乙方负责施工,由甲方负责监督施工。

七、质量标准:施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。工程竣工验收合格后,3个月内因乙方施工出现质量问题,乙方负责无偿返工维修。

八、工程造价:材料和装修人工费共计_______人民币。

九、付款方式:工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的20%,剩余80%尾款在________年____月____日之前付清,如甲方没在规定的时间内付清尾款,甲方每天应付每款的0.1%进行补偿给乙方。

十、付款账号:

十一、本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。

甲方:

乙方:

________年____月____日

发包方(简称甲方):

承包方(简称乙方):

根据《中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜,达成如下协议:

1、工程地点:X县X镇X社区X小区X号

2、工程承包方式:包工包料

3、工程期限X天

4、开工日期20__年X月X日竣工日期20__年X月X日

5、双方商定,本工程的价款为人民币(大写)____X元整。首付X元整,经验收合格后一次性付清余款。

6、工程竣工后,乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移交手续。

7、本工程自验收合格双方签字之日起保修X年。

8、因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及有关政策,受到罚款或给对方造成损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的损失。

9、一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的损失。

10、合同一式X份,甲乙双方各持X份,合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

甲方(签字/盖章):

乙方(签字/盖章):