一起合同网

导航栏 ×

工程合同书范本

发布时间:2023-01-07

合同分享: 工程建造合同书范本之二。

合同可以在绝大多数情况下保护我们,并为我们提供可能,签订合同时要注意内容合法。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方应该签署的协议。签订施工合同后如果违约就会承担相应的法律责任,那么,你知道施工合同应该有什么内容吗?小编为此仔细地整理了以下内容《合同分享: 工程建造合同书范本之二》,仅供参考,欢迎大家阅读。

甲方(称发包人):

乙方(称承包人):

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规规定,为明确双方的责任与义务,维护双方的合法权益,经甲、乙双方协商一致,特签订本合同。

一、工程概况:

工程名称:华容县治河渡镇中心小学食堂建筑面积:385平方。(详见蓝图)

二、基础工程

1、主体工程

施工图中现浇柱、梁、板、天沟、雨篷、预制构件、楼梯、木模工。

2、防水工程

卫生间防水用聚氨酯涂膜,屋面下水管瑶敷设。

3、装饰工程

梯级瓷砖、外墙瓷砖、外墙漆、内外粉饰。

4、水电工程

按工装要求水电铺设到位,按甲方要求。

三、工程质量及验收

1、无

2、内墙粉饰必须平整,棱角分明。

四、工程承包范围方式及价格

1、承包方式:按照施工图、变更图、水电工、明沟散水一次性包工给承包人。

2、承包设备:机械设备、顶木、脚手架、钢筋工、木模工、模板、外贴、防护网、钉子、铁丝等。

3、承包价格:本工程按照施工图及房屋建造合同书每平方为叁百元整(¥300元)。

五、甲乙双方的责任与义务:

搞好水电到位,图纸三份。买好施工人员的意外伤害保险。协助甲方协调周边的关系。

六、工期及顺延:

1、开工日期古历20xx年12月20日,竣工时期古历20xx年2月21日,合同工期总天数50天。

2、如遇不可抗拒之原因造成误工时,施工日期顺延。

七、付款方式:

工程款按施工进度分期付款(现金支付)

机械设备内粉饰完工付叁万元整。外粉外贴完工后付叁万元整。余款竣工验收合格,留足保证金一年后付清,保证金为总工资3%。

八、本合同自双方签字之日起生效,工程款全部结清之时失效。

九、本合同一式肆份,甲乙双方各执两份。

甲方(签字):

乙方(签字):

年月日

拓展阅读

[合同分享] 建筑工程施工合同之二


随着经济的发展,合同对于我们来说越来越重要。签订合同时要注意遵循合法原则。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方之间签订的合法书面协议。签订施工合同时不允许任何单位和个人进行非法干预,那么,你是否在烦恼施工合同该怎么写呢?急您所急,小编为朋友们了收集和编辑了“[合同分享] 建筑工程施工合同之二”,希望对您的工作和生活有所帮助。

发包方:(简称甲方)承包方:(简称乙方)

经甲、乙双方协商,甲方同意将社区维修及改造以包工包料形式发包给乙方施工,就此项目施工事宜,订立本协议:

一、工程项目内容地点:易XX家墱社区内

1、工程名称:室内维修装饰2工程内容:室内维修装饰,厨房,厕所墙面,天棚

2、承包付款方式:按乙方进场开工,预付工程款总额的30%,其后按工程进度付款:余下3%验收合格无质量问题一次付清。

二、工程价格:

1、厨卫墙面采用:250215;330内墙瓷片铺贴。

2、卫生间、厨房地砖采用:300215;300防滑地砖。

3、铝合金无烟灶台180元㎡。 4,内墙涂料立帮XX得丽600,23元㎡

4、其他未涉项目,按市场价格甲、乙双方商定价结算。

三、甲方责任:、甲方负责现场施工质量监督。

2、甲方负责协调施工期间周围居民与施工所产生的矛盾。

3、甲方负责办理施工所需证件及协调相关执法部门的工作。

4、甲方负责施工中水XX供应,确保乙方施工所需水电供应。

5、甲方负责联系乙方施工人员住宿及材料堆放场地

6,若甲方更改项目,应承担一切费用。

四、乙方责任:

1、乙方保证按合同工期完工(如遇特殊原因,工期顺推)。

2、乙方施工必须保证质量。

3、乙方施工应尽量避免发生噪音,惊扰周围居民。

4、施工期间,乙方应保证安全施工。

5、乙方必须服从甲方人员管理

五、施工工期:自________年____月____日起正式施工至________年____月____日止全面完工,共计

六,付款方式:1,乙方进场后首付工程款总金额的30%

2,竣工验收合格后,依据乙方决算表甲方据实结清

3、未列入预算,预算报价单则,按实际增加结算。

七,工程验收:

1,乙方每项工程完工后,向甲方申报竣工验收通知,三天内甲方组织人员进行验收。

2,验收标准以国家相关验收评定标准为依据。

3,因乙方原因造成不合格的,由乙方承担返工费用,工期不得顺延,由甲方原因造成,由甲方承担返工费用,工期顺延。

七、合同期限:

1、本合同双方代表签字盖章后生效,工程完工后并付清全部工程款,

2,合同执行期间,双方如发生争议,应协商解决,如协商无效,双方均可向仲裁部门申请仲裁。

3、本合同未尽事宜,由双方协商解决;

4、本合同一式贰份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。

甲方代表签字:乙方代表签字:

立合同日期:_____年_____月_____日

合同分享: 工程合同书


合同是现在必不可少的一个东西,它对我们有很大的帮助,签订合同时要注意遵循合法原则。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方之间签订的合法书面协议。施工合同的条款决定了施工合同是否合法,那么,你是否在烦恼施工合同该怎么写呢?下面的内容是小编为大家整理的合同分享: 工程合同书,欢迎大家与身边的朋友分享吧!

甲方:

乙方:

经双方依照《中华人民共和国合同法》本着平等、自愿、公平守信的原则,就鹤壁市鹤山区姬家山工业园区鹤壁泰润达生物油脂有限责任公司,四栋钢结构厂房土建协商一致,签订以下合同。

一.工程概况:新建厂房1#、___2#、___3___#、4#。具体要求按图并结合实际现场为准。由甲方签字认可后方可施工。施工中如有异议双方协商解决。

二.承包方式:包工、包料、按甲方要求设计施工。

三.工程地点:鹤壁市鹤山区姬家山工业园区。

四.工程质量要求:按国家规定的标准施工。

五.付款方式:四栋厂房面积约2880平方米。先做两栋,48米×15米×8米高一栋,每平方米420元;48米×15米×10米高一栋,每平方米450元。以这两栋为基数,乙方带料进地后,甲方预付两栋厂房工程总价款的30%,两栋钢架厂房基础与钢架立齐后再付总价款的30%,顶瓦安装完毕后,经验收符合国家标准付清全部余款。

六.结算方式:按现场测量实际面积据实结算。

七.工程日期:以___年___月___日至___年___月___日止,工期为___天。

八.安全事故:施工中乙方应安全第一,精心施工,如施工中发生安全事故由乙方自行负担全部责任,与甲方无关。

甲方责任:

甲乙双方签订合同生效后,甲方负责水、电的供给,不负责任何其他项目。甲方负责外来因素协调,确保工程顺利施工。合同签订五日内资金支付到位。工程中发生水电费用由甲方支付,甲方以文字签字提供为准。如因工程款不到位影响工期由甲方自负。

乙方在施工期间严格遵守《建筑安装工程安全技术规则》《建筑安装工人安装操作规则》规范进行组织施工,确保文明施工。服从甲方正确指导,配合甲方圆满竣工。

本协议双方签字盖章生效,共四份。甲乙双方各执两份,具有同等法律效力,双方自觉遵守。本协议未尽事宜双方另行协商解决。

甲方签字(章):___乙方签字(章):

年___月___日___年___月___日

2023合同推荐 工程合同书之二


在这个快节奏的今天,合同变得更加愈发重要了。签订合同时要不断协商,直至达成一致。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方应该签署的协议。签订施工合同时如果不仔细,就有可能出现合同欺诈,那么,你是否知道签施工合同具体有哪些步骤呢?以下是小编收集整理的“2023合同推荐 工程合同书之二”,欢迎您参考,希望对您有所助益!

工程项目名称:_________________________________

甲方(发包单位):_____________________________

乙方(承包单位):_____________________________

为了规范建设市场,在工程建设中防止各种不正当行为的发生,确保建设工程高效,优质,按时竣工投产,遵照国家建设部,监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》精神,根据_________________有关要求,并经甲乙双方同意,特订立如下协议:

一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和_________________关于廉政建设的各项规定和关于建设工程承发包的各项规定。

二、甲方及其工作人员应做到

(一)向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。

(二)对本单位工程项目人员进行廉政教育;督促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定,如发现有违反规定的,出给予当事人批评教育外,应视情节轻重,后果大小给予相应的经济处罚或纪律处分。

(三)甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动,须经主管领导同意;在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并报告主管领导。

(四)甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并报告主管领导。

(五)甲方工作人员(含家属、子女,下同)不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。

(六)甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往,不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,难以拒收的,必须按有关规定登记上交;不得向乙方索要(或接受)通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品,不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。

(七)甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。

(八)甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排,以及出国出境提供方便。

(九)甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。

(十)甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

三、乙方及其工作人员应当做到

(一)乙方应了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定,支持甲方执行有关规定和制度。

(二)乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育(包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定),按时出席甲方召集的有关会议。

(三)乙方应当通过正常途径开展相对业务工作,不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员(含家属、子女下同)赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

(四)乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

(五)乙方不得以洽谈业务、签订合同等为借口,邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。

(六)乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

四、奖惩

(一)乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议者,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并及时向甲方领导或者甲方上级单位举报,甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。情节严重的可向有关部门投诉或举报。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方,在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

(二)甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员,甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1~5%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担,乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

(三)乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员,被检察机关立案查处的,甲方有权取消或终止工程项目施工合同,由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担,并向甲方单位承担经济赔偿责任。

五、本工程发包、建设、竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为,均适用本协议。

六、声明及保证

(一)甲方:

1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

(二)乙方:

1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

七、保密

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

一方违反上述保密义务的',应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

八、不可抗力

本合同所称不可抗力是指不能预见,不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_________天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

九、通知

(一)根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

(二)各方通讯地址如下:________________________________________________。

(三)一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起____日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任

十、争议的处理

(一)本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

(二)本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第__________种方式解决。

1.提交_________仲裁委员会仲裁;

2.依法向人民法院起诉。

十一、解释

本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。

十二、补充与附件

本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

十三、合同效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_______年,自_______年______月______日至_______年_____月_____日。本合同正本一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力;合同副本______份,送_________留存一份。

甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):________________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

地址:_______________________ 地址:_______________________

电话:_______________________ 电话:_______________________

_________年_______月_______日 _________年_______月_______日

签订地点:___________________ 签订地点:___________________

合同分享: 工程转让合同书篇一


合同可以在绝大多数情况下保护我们,并为我们提供可能,签订合同时要注意遵循合法原则。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方应该签署的协议。签订施工合同时如果不仔细,就会导致合同纠纷甚至损失,那么,你了解签订施工合同要注意哪些方面呢?小编特地为大家精心收集和整理了“合同分享: 工程转让合同书篇一”,仅供您在工作和学习中参考。

转让方:xx建设工程有限公司(下称“甲方”)

法定代表人:

委托代理人:

受让方:xx(下称“乙方”)

法定代表人:

委托代理人:

鉴于:

1、20xx年1月8日,工程建设单位xx与xx建设工程有限公司签订《xx工程》,将工程承包给施工方xx建设工程有限公司;20xx年1月12日,由于施工方业务调整等其他因素,不能继续进行工程施工。

2、甲方拟将取得的上述在建工程转让给乙方。

甲、乙双方因在建工程转让事宜,经协商一致,签署本协议,共同遵守执行。

第一条 转让内容

甲方转让给乙方的转让内容为:

位于xx的人饮工程。上述转让内容以下统称“工程”。

第二条 价款及支付

一、价款

甲方转让工程总价格为人民币983000元。

二、支付

1、本协议自生效之日起30个工作日内支付总价款的20%,计人民币136600元;

2、下列条件全部满足之日起90个工作日内支付总价款的80%,计人民币546400元:

a、甲方已依据工程主管部门验收合格后将工程交付给建设单位;

b、甲方与乙方/乙方指定的民事主体正式签署《在建工程转让协议书》,将工程转让给乙方/乙方指定的民事主体;

c、工程主管部门验收合格并接受工程竣工资料,受理工程竣工决算等相关资料。

3、工程建设完成后八个月之内,工程不出现任何质量问题,相关主管部门也认可工程完工后无任何问题后,甲方将拨付全部工程款给乙方。

第三条 双方义务

一、甲方义务:

a、甲方将工程转让给乙方后,不得在参与工程建设,但必须监督乙方按照《xx工程》施工内容进行施工。

b、甲方在工程竣工并验收合格后,不得以最初施工方的名义领取工程款,工程主管部门在工程竣工进行款项拨付时可以按照《在建工程转让协议书》拨付乙方(xx)工程款。

二、乙方义务

1、如期支付工程转让款5%。

2、协助完成工程竣工资料。

3、按期完成工程,并保证工程质量。

第四条 协议变更与解除

一、修改本协议须经双方协商一致并签署书面补充协议。

二、出现下列情形之一,甲方有权解除协议:

a、乙方逾期付款超过120个工作日。

b、乙方未能协助甲方完成竣工资料。

三、出现下列情形之一,乙方有权解除协议:

a、甲方未于本协议规定期限将工程相关资料转让给乙方,未办理相关转让手续。

b、未经乙方书面同意,甲方将工程转让给乙方/乙方指定的民事主体之外的人。

四、解除协议书面通知到达相对方之日起,本协议即告解除。

五、本协议解除之日起5个工作日内,甲方将已收取的工程转让款退还乙方。

六、本协议的解除不影响违约方承担违约责任。

第五条 违约责任

任何一方违反本协议规定,须赔偿相对方因此遭受的损失。

第六条 合同的变更

当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜,须经双方协商一致,签订补充协定,补充协定与本合同具有同等效力。

第七条 不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

第八条 争议的解决

本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条 权利的保留

任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任,不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。

第十条 后继立法

除法律本身有明确规定外,后继立法(本协议生效后的立法)或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更,经协商一致对本协议进行修改或补充,但应采取书面形式。

第十一条 通知

本协议要求或允许的通知或通讯,不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本协议中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。

一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起三日内,将变更后的地址通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。

第十二条 协议的解释

本协议各条款的标题仅为方便而设,不影响标题所属条款的意思。

第十三条 生效条件

本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

第十四条 其他

本协议一式三份,具有相同法律效力。各方当事人各执一份,其他用于履行相关法律手续。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

代表人(签字): 代表人(签字):

日期: 日期:

签订地点: 签订地点:

[合同分享] 工程勘察合同(篇二)


在这个飞速发展的社会,可少不了合同这个东西。合同的订立注意要符合法律政策的要求。施工合同主要是围绕双方当事人权利义务的协议。签订施工合同后若是违约就要承担相应的法律责任,那么,你了解签订施工合同要注意哪些方面呢?小编经过搜集和处理,为您提供[合同分享] 工程勘察合同(篇二),欢迎大家阅读,希望对大家有所帮助。

工程名称:

合同编号:

发包人:

勘察人:

签订日期:

发包人: 勘察人:

发包人委托勘察人承担 岩土工程详细勘察任务 。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。

第一条 工程概况

1.1工程名称:

1.2工程建设地点:

1.3工程规模、特征:

1.4工程勘察任务委托文号、日期:

1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:详见委托书

1.6发包方式: /

1.7预计勘察工作量:

1.8工程内容:工程地质勘探、土工试验、抽水试验、声波孔、基坑边坡特殊样、地勘报告审查、出具正式地勘报告(含地下文物勘探和压覆矿勘探)等。

第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责

2.1提供本工程政府相关批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)批件(复印件)。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料八份,发包人要求增加的份数由双方另行协商确定。

第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本工程的勘察工作定于 年 月 日开工, 年 月 日提交勘察中间成果报告, 年 月 日提交经审查通过的最终勘察报告。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇不可抗力影响时,工期顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1本工程勘察参照国家规定的现行收费标准,以①预算包干( );②以综合单价包干,按实际完成工作量(需经发包人现场工作人员审核确认)结算( )方式计取收费。本合同未约定及国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。

4.2.2本工程勘察费的综合单价为 元/m,预算总价为人民币¥ 元(大写 )。在勘查人提交经有资质的审查机构审查通过的勘察成果资料后14天内,发包人应向勘察人支付勘察费预算总价的 %;主体结构验收通过后14天内,发包人应向勘察人支付勘察费预算总价的 %;竣工备案通过后14天内,发包人付清余下的勘察费用。

4.2.3勘察过程中,如发包人书面通知勘察人委托任务变更导致工作量发生变化的,经办理正式变更手续后,如采用预算包干计价方式的,工作量变化在 %以内的,勘察总费用不予调整,工作量变化在 %以上的,由双方协商确定变化部分的勘察费;如采用以综合单价包干计价方式的,按综合单价保持不变,发包人按实际发生的工作量支付勘察费。

4.2.4在勘察人向发包人开具并提供相应的发票及相关资料后,发包人方履行付款义务。否则,由于勘察人未能及时开具并提供发票而导致发包人付款延误,发包人不承担责任。勘察人开具并提供的发票必须符合国家财务及税务相关规定。

第五条 发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.3由于发包人原因造成勘察人停、窝工,工期顺延,

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。

5.2.2勘察人已就项目现场的状况进行了充分的了解,勘察人同意按项目现场的现状进场进行勘察工作并自行安排勘察人的人员的工作、生活,如勘察中需要对项目现场的状况进行改善的,责任和费用由勘察人承担。发包人除按合同约定支付勘察费外,不再支付其他的任何费用。

5.2.3由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应无条件给予补充完善使其达到质量合格,由此产生的额外费用及勘察期限延误责任均有勘察人自行承担。若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担由此产生的全部勘察费用并应赔偿给由此给发包人造成的损失。

5.2.4因勘察原因造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除采取补救责任外,勘察人应退还直接受损失部分的勘察费,并承担由此给发包人造成的所有经济损失。因勘察原因造成第三人财产及人身损害的,责任由勘察人承担。

5.2.5在工程勘察前,勘察人应向发包人提交勘察纲要或勘察组织设计。

5.2.6勘察过程中,根据工程的岩土工程条件及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并应办理正式变更手续。

5.2.7勘察人应保证其在现场工作的人员遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担有关资料的保密义务。如勘察人或勘察人的人员违反保密义务的,应赔偿发包人的经济损失。

5.2.8勘察人在工程勘察期间,应安全文明施工。如发生安全事故,由勘察人承担全部责任。

5.2.9勘察人提交给发包人的勘察资料,其知识产权归发包人所有,勘察人应保护发包人的知识产权,不得以任何形式向第三人泄露、转让。如发生以上情况,勘察人应赔偿发包人的损失。

5.2.10勘察人向发包人保证,发包人使用勘察人交付的勘察资料不会侵犯第三人的任何权利,如发包人因使用勘察人交付的勘察资料而遭受第三人的追索的,责任由勘察人承担。

5.2.11勘察人应注意保护地下文物,发现文物时应及时报告发包人或有关部门,不得擅自处理,否则由此造成的损失或影响由勘察人负责

5.2.12若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,勘察人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。

第六条 违约责任

6.1合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,发包人按勘察人实际完成的工作量结算勘察费。

6.2发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,逾期在7日内的,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金,逾期在15日内的,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之五逾期违约金。

6.4由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,逾期在7日内的,每超过一日,应按勘察总费用的千分之一向发包人承担违约责任,逾期在15日内的,每逾期一日,勘察人应按勘察总费用的千分之五向发包人承担违约责任,发包人有权直接从应支付给勘察人的勘察费中扣除。逾期超过15日的,发包人有权不支付勘察费,并有权终止或解除合同。如发包人终止或解除合同的,勘察人应向发包人支付勘察费 %的违约金并赔偿由此给发包人造成的损失。

6.5勘察人应按发包人书面通知的时间履行施工配合,对地基、基础施工过程中出现的与地勘报告不符合的情况进行现场处理,在地基验槽、基础验收时,履行验收职责。如勘察人未按发包人书面通知的时间履行上述义务的,发包人除有权要求勘察人继续履行上述义务外,勘察人按预算总勘察费用的10%向发包人支付违约金,发包人有权从应支付给勘察人的勘察费中扣除。

第七条 其它约定事项:

7.1履约保证金

勘察人在投标时的投标保证金 元,在本合同生效后,自动转为履约保证金。该履约保证金在勘察人依照本合同约定按时保质完成勘察任务,发包人予以无息返还。

第八条 本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

第九条 本合同发生争议,发包人、勘察人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、勘察人同意由工程所在地人民法院管辖。

第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到工程所在地建设行政主管部门备案。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。

第十一条 本合同一式五份,发包人二份、勘察人二份,建设行政主管部门备案一份,具有同等法律效力。

发包人:(公章) 承包人:(公章)

住所: 住所:

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

电话: 电话:

传真: 传真:

开户银行: 开户银行:

帐号: 帐号:

邮政编码: 邮政编码:

水电站工程施工合同书之二


我们在很多的地方都会用到合同,也会需要用到很多的范本,签订合同时要注意真实一致,不可弄虚作假。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方应该签署的协议。施工合同的条款决定了施工合同是否有效,那么,对于施工合同的撰写你是否毫无头绪呢?为了让您在使用时更加简单方便,下面是小编整理的“水电站工程施工合同书之二”,欢迎大家阅读,希望对大家有所帮助。

甲方(发包单位): XX电有限公司乙方(承包单位): XXXXXXXXXXXXXXXXXXX甲方同意将 XX水电有限公司电站引水工程建设维修 工程承包给乙方施工,为保质保量按时完成施工任务,经双方协商一致同意订立如下合同条款,望双方共同执行。一、工程项目名称(工程地点):1、水库清淤(高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。),工程价款360000元整。2、旧大坝加固(花香一级水电站旧坝),工程价款700000元整。3、引水渠道清淤及加固(花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固;文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。),清淤50元/米,混凝土加固500元/米。4、引水隧洞衬砌加固(花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程),包模板2300元/米。 承包方式:1、包工包料;2、包工不包料。 甲方要求乙方进场及竣工时间:年 月 日进场施工, 年 月 日竣工,雨天顺延。 乙方在施工过程中,应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工,未经甲方许可不得随意更改尺寸,隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全,不得违章操作。 乙方应保证工程施工质量,不得偷工减料,若工程质量不合格造成返工的材料费及工资,由乙方自负,同时应做到保证质量的前提下求美观。 付款办法:1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万 元整;2、施工期间至验收前,每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费,剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清;3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款,造成乙方停工待料,而拖迟工期,后果由甲方负责,乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。七、乙方工程不得转包或分包,若发现则甲方有权终止合同,所造成的经济损失由乙方自负。八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份。九、补充协议:甲方: (公章)法人代表:乙方: (公章)法人代表:年 月 日