热门协议: 工程的合同(篇五)。
合同可以在绝大多数情况下保护我们,并为我们提供可能,签订合同前要尽量做到彼此满意。施工合同是双方当事人之间权利义务关系的协议。签订施工合同后如果违约就会承担相应的法律责任,那么,你知道施工合同应该有什么内容吗?小编收集并整理了“热门协议: 工程的合同(篇五)”,但愿对您的学习工作带来帮助。
甲方:
乙方:
(身份证号码:)
双方就本建设工程厂区内部份装修工程事项协商一致,乙方已经到工程项目现场实地踏勘考察项目所在地实际情况及对甲方提供的施工图进行认真阅读。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,订立本合同。
第一条:工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3工程内容:
第二条:工程承包范围
2.1甲方交付给乙方的施工图中的:综合用房、围墙以及其它指定部位的内外墙涂料饰面施工
2.2所有甲方指令实施的增加内容。
第三条:合同工期
3.1乙方必须根据甲方安排的工期完成各单项工程。
3.2工期暂定天,从__年__月__日至__年__月____日止。
第四条:质量标准
4.1工程质量标准:合格。
4.2围墙内外侧及室内墙面、天棚面:刮涂腻子两遍后砂磨一遍,面漆涂刷两遍;
4.3满足业主、设计、监理、质检站、甲方要求;满足国家、地方、行业的施工及验收规范。
第五条:工程计价方式
5.1.本合同以实际完成合格工程量进行计价结算
5.2.承包单价:
5.2.1围墙总价为:____元/m2(大写壹拾捌元/m2,含材料)不含发票;
5.2.2室内墙面、天棚面总价为:____元/m2(大写__元/m2,含材料)不含发票;最终实际工程结算总额按实际完成合格产品的面积乘以承包单价所得的价格为准。以上单价包括简易的施工脚手架搭设、拆除等费用。
5.3以上单价包含完成工程内容所需的基本工资、加班赶工工资、交通费、医疗保险、意外伤害保险、安全措施费、劳动安全保护、冬雨施工措施等费用。
5.4以上单价含一般机械、一般工具(刮涂工具、打磨用砂纸、涂刷用具等以及为完成本工作所需要的全部工用具)、安全用具、劳保用品等费用;甲方提供照明用具及其它供电线路,由乙方在甲方处借用,如损坏或丢失须赔偿。
第六条:工程计价方式及工程量收方
1、以乙方按施工图和甲方变更指令实施的施工成品计量。
2、收方由甲方技术负责人、施工员、驻地预算员、乙方人员共同参加进行,项目经理复核签字生效。
第七条:工程款支付方式
工程完工,甲方初步验收合格后,双方按收方工程量办理劳务工资结算,报甲方公司审核完成,甲方在__年____月____日前支付完毕工程结算款项。
第八条:施工安全责任
1、在工程施工中,乙方应严格按施工当地建设主管部门有关建筑工地安全、文明施工标准规定执行,对劳动者进行安全教育,做好安全防范工作,认真落实施工安全措施,确保施工安全。有关安全文明措施费用已包含在本合同单价中,不另计费用。
2、乙方的施工人员及管理人员在施工期间,因自身原因发生的安全责任事故,导致的人员伤亡,由乙方负责并承担全部经济责任。
3、乙方的施工人员及管理人员在合同实施期间,发生一切人员伤亡事故,由乙方负责并承担全部经济责任。
第九条:成品保护
1、验收合格交付使用前的成品保护和维修由乙方组织实施并承担费用。
2、验收合格交付甲方一年内的维修由乙方组织实施并承担费用,一年外由甲方负责。
第十条:双方责任
1、甲方责任及权利
(1)、负责本合同工程施工的指导、监督管理;制定施工管理制度。乙方拒绝调配和工作安排,甲方将对乙方处以罚款,每次200元。如果甲方的指令乙方不执行耽误工程进度,每天罚款每次500元,在工程款中扣除。
(2)、如果乙方不能履行合同规定的义务,甲方有权单方面终止合同。
(3)、及时支付进度款,按时结算;提前进行安排,协调各施工交叉工作。
(4)、提供本工程所需的水、电。
2、乙方责任及权利
(1)、乙方接受甲方项目部领导,服从安排,听指挥,不得以任何理由拒绝调配和工作安排。
(2)、保证工程质量,因乙方原因造成工程不符合质量要求的,由乙方承担一切责任及经济损失。
(3)、因为乙方工作错误或工期延误,造成甲方被业主、监理罚款,此部分罚款由乙方全额承担。
(4)、乙方必须严格按照安全技术操作规程施工作业,并经常对工人进行安全教育,遵守安全制度。
(5)、乙方在施工及验收过程中应维护甲方的企业形象,接受业主单位、监理单位及有关部门的监督和管理。
第十一条:合同的履行及违约赔偿
1、合同的履行:
(1)、如果乙方未能履行合同规定的义务,乙方在收到甲方发出的违约通知后5天内、或经甲方书面认可延长的时间未能纠正其过失,甲方有权单方面无条件终止部分合同或全部合同。
(2)、如甲方终止了部分合同或全部合同,甲方可以适当的条件重新选择施工班组,乙方对增加的费用负责。
2、乙方不遵守本合同条款或乙方中途自行退场,甲方拒绝支付乙方一切费用,合同终止。
3、工期延误责任:如果乙方未能按合同约定的时间内完成本工程,乙方承担违约责任,乙方向甲方支付赔偿金。工期每延误壹天,内外墙涂料的价格按每一天减少2元/平方计价,累计推算。
4、质量违约责任:本工程要求达到国家施工验收合格标准。乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准施工;如验收不合格,工程返工整改,乙方承担费用,工期不顺延;返工整改后仍达不到合格标准,乙方承担违约责任,并按合同总价的20%支付赔偿金。
5、本合同甲乙双方应严格执行,如因一方原因造成合同不能履行,则偿付另一方本工程总价的5%违约金。
第十二条:工程保修
1、工程质量保修期壹年;质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
2、质量保修责任:乙方应当在接到保修通知之日后于2天内派人修理,乙方不派人修理的,甲方可委托其他人修理,在保修款中扣除。
3、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
4、保修期满,10日内结算支付保修金(无息)。
第十三条:合同争议解决方式
1、本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,如协商不成,由工程所在地人民法院解决。
第十四条:其它
1、本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
2、双方签字认可后合同生效。
3、工程完工后结清余款本合同自动失效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
拓展阅读
热门协议: 工地工程合同(篇五)
我们在很多的地方都会用到合同,也会需要用到很多的范本,制定合同时要把每一条条款写清写细。施工合同是双方当事人之间权利义务关系的协议。签订施工合同时不允许任何单位和个人进行非法干预,那么,你是否知道签施工合同具体有哪些步骤呢?下面是小编精心为您整理的“热门协议: 工地工程合同(篇五)”,仅供您在工作和学习中参考。
合同编号:_________甲方:_________乙方:_________
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和(1999-0201《建筑工程施工合同》)及有关法律顾问、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工一事协商一致,订立本合同。
第一条工程概况工程名称:_________市_________街_________气化站及管道供气项目。工程地点:_________市_________街。工程范围和内容:_________气化站:_________个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。工程造价为:_________元整。(即:_________元)
第二条工程期限合同工期:依据国家颁布的工期定额,商定本合同工程开工、竣工日期。双方约定自________年____月____日至________年____月____日竣工。
第三条材料供应
一、本安装工程所需的原材料,由乙方按工程预算表所列供应。
二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。
第四条工程结算方式
一、甲、乙双方正式签约后,甲方需在____日之内支付工程造价总额的_________%给乙方。如甲方未按合同付款,则工期自然推后。
二、当乙方收到甲方预付款后,____日内正式进入安装工地。
三、当竣工后,甲方需在____日将其余的_________%支付给乙方,余下_________%款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更,工程造价结算则按实际计算并一次付清。
四、支付方式:采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。
第五条工程验收
一、乙方在工程竣工后,由乙方负责整个工程系统的检测调试,试用期为_________天,并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。
二、工程交付使用后,甲方正常使用_________天,视甲方验收认可。
第六条保修维护乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作,保修期限:依据国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即:________年内设备、材料非人为损坏的维护,乙方提供无偿服务;________年后为有偿服务。
第七条组成合同的文件组成本合同的文件包括:图纸、工程材料表、预(概)算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第八条甲方的承诺与保证
一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
二、其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;
三、其保证做好本工程的三通一平工作,保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表,并承担施工引起的水、电费用;
四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
第九条乙方的承诺与保证
一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
二、其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司和法律行为(包括获得所有必要的政府批准)授权签订和履行本协议;
三、保证在施工过程中,本着安全
第一的宗旨,如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故,乙方承担一切费用及责任;
四、承诺按合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任;
五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
第十条违约责任
一、甲方须按期支付各款项。若超过期限,甲方须支付_________%的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。
二、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的,须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。
三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
第十一条保密一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他
第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第十二条补充与变更本协议可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与协议具有相同法律效力。
第十三条不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议,应自不可抗力事件发生之日起____日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起____日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十四条争议的解决本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十五条优先权为便于本工程竣工后的维护保养,本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。
第十六条其它
一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。
二、合同一式二份,甲方、乙方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________ ________年____月____日
________年____月____日签订地点:_________
签订地点:_________
今日合同: 工程的合同(篇五)
在这个快节奏的今天,合同变得更加愈发重要了。合同的订立注意要符合法律政策的要求。施工合同指发包方和承包方为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。签订施工合同时如果不仔细,就有可能出现合同欺诈,那么,请问你是在寻找施工合同的优秀模板吗?下面是小编精心收集整理,为您带来的《今日合同: 工程的合同(篇五)》,希望能为您提供更多的参考。
甲方(全称):_______________________________________
乙方(全称):_______________________________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工协商一致,订立本合同。
一、工程概况 工程名称:
工程地点:
工程内容:
工程总造价:金额人民币(大写)_________________________(小写)________________________
二、工程施工范围
施工范围:__________________________________________
三、合同工期
开工时间:_______________________
竣工时间:_______________________
合同工期总日历天数_________天
四、质量标准
本工程施工以___________________________________________________为标准。
五.工程设备金额如下:
六.付款方式
1、本合同双方确认签订后付合同产品设备____________元,工程人员进场,付布线安装调试费: _______元 .
2、工程设备安装竣工,双方验收合格后付 元,产品保修金 元,从竣工之日起1年后支付.
七.工程施工设计
1、 甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作.
2、 甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可.
八.施工时间
从 ______年____ 月____ 日起至 _______年____月____日止,工期为____ 天,因甲方因素拖延,工期顺延,乙方可以向甲方提出延误人工费补偿,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费50元/天
九. 竣工验收
工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告,由乙方提供竣工图纸.甲方收到竣工验收报告后15天内组织有关单位验收,并在验收后10天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。若甲方收到乙方送交的竣工验收报告后15天内不组织验收,或验收后10天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。甲方收到承包人竣工验收报告后15天内不组织验收,从第16天起承担工程保管及一切意外责任.
十.运输方式
经双方协议本次安防工程所需的各项设备及施工材料由乙方支付一切运输费用.
十一.产品保修范围
1. 根据国家有关法规,全面实行三包,将根据国家有关部门发布的《部分商品修理、更换、退货责任规定》,享受全面三包服务。
2.保用原则
A、正常操作使用情况下,出现故障,未经拆修,自工程验收之日起三个月内包换、整机一年保修服务。
B、注明赠品字样的随机附件,不予包换或保修。
C、属下列情况之一者不实行三包,但是可以实行收费修理:
a)人为因素造成的损坏,包括非正常工作环境下使用,不按说明书使用所引起的损坏等;
b)用户私自拆机、自行维修、改装或经非本公司联保单位维修;
c)因不可抗拒力(如水灾、火灾、地震、雷击等)造成的损坏;
d)无产品保用卡和有效购买凭证的,或产品型号、条码不符或被涂改;
3、其他
a)外观损坏(磨损、刮花等)将不享受退换服务。
b)因网络、无线信息服务商(运营商)等原因造成的故障不在保修范围内。
十二. 本协议未尽事宜,由双方友好协商解决。如协商无效,由甲乙双方向当地人民法院申诉.
十三. 本合同一式两份,双方各持一份,传真件有效,合同从签订之日起生效,原件随货通行。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
热门合同: 建筑工程协议书(篇五)
由于自身的需求,我们在很多的地方都会用到合同。签订合同时要注意真实一致,不可弄虚作假。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方之间签订的合法书面协议。签订施工合同时如果不仔细,就有可能出现合同欺诈,那么,你知道施工合同应该有什么内容吗?为此,小编从网络上为大家精心整理了《热门合同: 建筑工程协议书(篇五)》,仅供参考,大家一起来看看吧。
工程名称:番禺区市桥西环皇冠蛋糕店综合楼1、厂房2、厂房3
甲方:广州市番禺区市桥西环皇冠蛋糕店
乙方:广州市番禺区第五建筑工程公司
根据《广州市建筑工程安全生产措施费管理办法》规定要求内容,经双方协商,对本工程的施工安全生产措施费达成以下协定共同遵守,并作为工程施工合同的补充。
一、双方责任:甲乙双方共同遵守《广州市建筑工程安全生产措施费管理办法》,并按其内容执行。
二、根据文件内容要求甲方将安全措施费划拨给乙方专款专用,做到符合《广州市建筑工程安全生产措施费管理办法》的要求。
三、按照文件要求,甲方支付给乙方安全生产措施费为工程造价的1.22%,合计:14.55万元。
四、安全措施费的支付计划要求
(一)、经有关部门审查符合开工条件应支付30 %
(二)、经有关部门中间安全评价合格后支付 60 %
(三)、工程竣工安全评价合格后支付10%
五、违约责任:
(一)由于甲方未支付或未及时支付安全生产措施费而造成安监机构对乙方企业责罚及企业信誉等损失,以及未办理好施工许可证的,乙方有权追讨甲方造成的损失并作出补偿。
(二)、由于乙方原因,提取了工程施工安全生产措施费而达不到安监机构有关规定的',责任由乙方负责。
六、以上条款共同遵守。未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
乙方:
(公章)
(公章)
代表: 代表:
日期: 年 月 日
日期: 年 月 日