建筑施工合同wps版。

我们在很多的地方都会用到合同，也会需要用到很多的范本，签订合同时要注意遵循合法原则。施工合同是指双方在平等自愿、协商一致的基础上，订立的合法协议。签订施工合同的双方当事人所享有的经济权利和承担的义务是对等的，那么，你想知道有关施工合同的内容资料吗？以下是小编为大家精心整理的“建筑施工合同wps版”，仅供参考，希望能为您提供参考！

__________建筑职业技术学院(发包人名称)：

根据__________建筑工程总公司(承包人名称)(以下称“承包人”)与___________建筑职业技术学院(发包人名称)(以下简称“发包人”)于______年______月______日签订的__________建筑职业技术学院学生食堂工程(项目名称)建筑工程标段施工承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1.担保金额人民币(大写)______万元(￥______万元)。

2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。

3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担保人：_________________建设银行(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：___________________________(签字)

地址：________________

邮政编码：_________________

电话：______________

传真：______________

______年______月______日

延伸阅读

[合同]建筑施工总承包协议(一)wps版

在这个飞速发展的社会，可少不了合同范本这个东西，签订合同后要遵循诚实守信的原则。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方之间签订的合法书面协议。签施工合同也有很多有注意的地方，不然也容易让自己上当，那么，有没有可以参考借鉴的施工合同范本呢？下面是小编精心为您整理的“[合同]建筑施工总承包协议(一)wps版”，仅供参考，欢迎大家阅读。

项目编号：

北京******有限公司

合同文件目录

第一部分

一、合同协议书

二、房屋建筑工程质量保修书

三、承包人银行履约保函

四、承包人履约担保书

五、承包人预付款银行保函

第二部分

中标通知书

第三部分

一、投标文件中的商务标及附件

二、投标技术部分及附件（另册装订）

第四部分

一、合同专用条款

二、投标须知附录：******中心工程承包范围一览表

第五部分

合同通用条款

第六部分

工程规范和技术说明

第七部分

一、施工图纸

二、地勘报告（另册装订）

第八部分

招标补充文件和答疑

第一部分

一、合同协议书

发包人：（全称）

承包人：（全称）

依照《中华人民123456

地址：地址：

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

邮政编码：邮政编码：

二、房屋建筑工程质量保修书

发包人：（全称）

承包人：（全称）

发包人、承包人根据《中华人民123456

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4.保修费用

4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5.其他

5.1双方约定的其他工程质量保修事项：

[协议模板]建筑幕墙工程施工合同wps版

合同对我们来说，实在是太重要了，我们不能没有它，签订合同时要注意内容合法。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方之间签订的合法书面协议。施工合同的条款是履行合同的主要依据，那么，你是否知道签施工合同具体有哪些步骤呢？小编特地为大家精心收集和整理了“[协议模板]建筑幕墙工程施工合同wps版”，欢迎阅读，希望您能够喜欢并分享！

发包方： 浙江盈盛置业有限公司__ (以下简称甲方)

承包方：________________________(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，经邀请招标确定， 揽悦锦园现场售楼部装修工程项目的幕墙工程甲方委托乙方施工，为明确双方责任，共同签订本合同。

一、工程名称及内容

1.1工程名称：浙江盈盛置业有限公司揽悦锦园现场售楼部装修工程幕墙装饰工程。

1.2工程地点：杭州下沙经济技术开发区奥特来斯购物中心旁

1.3工程内容：幕墙装饰工程所有石材幕墙、玻璃幕墙、铝板幕墙、铝板雨蓬、玻璃雨蓬、铝合金门窗、装饰钢百叶、空调搁板铝合金栏杆、主入口钢架等内容。

二、合同价款及承包方式

2.1合同价款：人民币________________________元整(￥：________ 元)。本合同采用固定单价确定合同价款。本合同价中对应投标书中的工程量已经由乙方按照甲方提供的施工图纸进行了核对并确认无误，如无设计变更，除消防报警系统室外部分工程量按实结算外(单价和子目按合同包死)，其余所有工程量、单价、总价一次性包死。

2.2承包方式：包工包料;包工期、质量;包安全文明施工;包验收通过，严禁转包。

2.3 本合同约定的固定单价包含材料费、人工费、机械费、脚手架费用、安全防护费用、试验费、管理费、利润、税金、水电费、劳保基金、临时施工设施费以及图纸深化设计等一切费用的(不含总包服务费)包干费用。总包服务费由甲方与总包方结算。

三、工期要求

3.1 开工时间：20xx年10月 01日;竣工时间：20xx年11 月 30日;工期共30个日历

3.2 开工日期的书面依据：以甲方的书面通知为准。开工后一周内经甲方、乙方及监理方三方书面确认。

3.3 竣工日为符合下列条件并获甲方签具竣工单之日为准。

3.3.1 通过甲方、设计、监理、乙方和相关质监、消防验收单位共同验收并完成整改。

3.3.2 乙方退场，施工场地腾空，移交完毕。

3.4 乙方须在合同签订后7日内另行编制详细的施工进度计划网络图和横道图，将合同工期细化到每月份的旬，并确保按以上时间节点完成，以及完成以上各节点的保证措施，经甲方评审确认后实施。

3.5 在施工工期内如遇下列情况，经双方协商，以联系单签证为准，工期可作顺延：

3.5.1 合同履行中发生重大设计变更(变更工程量超过施工图工程量的30%)直接影响施工进度;

3.5.2 甲方进度款支付滞后两周以上的;

3.5.3 不可抗力因素;

3.5.4 乙方按要求提交甲供材料供应计划而甲方材料供应不及时的;

3.5.5 甲方同意延顺工期的其他原因。

四、合同工程款支付

4.1 本工程无预付款。

4.2 工程款(进度款)支付：按月完成工程量的70%支付上月工程款(按已完工程量扣减相应发生的甲供材料款)，付至合同价的80%后暂停支付，工程竣工验收通过且竣工资料交齐后甲乙双方书面确认不再增加其它资料十五天内付至合同价的85%，结算价款经双方确认后一个月内，支付至结算价款的95%，尾款5%留存作为质量保修金，若无质量问题，保修期满后结清余款(满1年退还质量保修金的40%)，不计利息。支付至结算款的95%时乙方应提供至全部结算价款的发票。乙方申报进度款必须附相应的预算书，否则甲方有权拒付进度款。每次收款乙方应提供相应金额的符合当地税务要求的建筑安装业发票。

4.3 单笔签证变更费用低于5万元的，不予调整工程形象进度款，结算后一并支付。

4.4 月度工程款的支付前提：乙方的施工进度必须达到甲方认可的施工进度计划的节点，否则甲方有权拒绝支付相应工程款。

4.5 施工用水、电已包含在合同价中，乙方自行从总包处接水接电装表计量，进场前应与总包方做好原始数据的书面确认，水电费用由乙方自行与总包方结算。

4.6 乙方保证未经甲方的同意，不进行债权转让。

4.7 乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬等内容， 并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬。对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。

4.8 施工中涉及土建墙面的修补、临时设施费、建筑垃圾清理、土方外运费等费用由乙方自行与总承包协调结算。

五、工程质量

5.1 本工程的质量监督验收单位为：甲方、监理公司、市质量监督站。

5.2 工程质量要求：合格。

5.3 施工图设计：应符合国家标准和行业规范。

5.3.1 规范、标准

《建筑结构荷载规范》__________________________GB50009-20xx

《建筑抗震设计规范》__________________________GB50011-20xx

《建筑设计防火规范》______________________ GBJ16-87(修订本)

《高层民用建筑设计防火规范》__________________GB50045-20xx

《建筑防雷设计规范》__________________________GB50057-94

《钢结构设计规范》____________________________GB50017-20xx

《混凝土结构设计规范》________________________GB50010-20xx

《民用建筑隔声设计规范》______________________GBJ118

《建筑工程施工质量验收统一标准》______________GB50300-20xx

《建筑装饰装修工程质量验收规范》______________GB50210-20xx

《钢结构工程施工质量验收规范》 __________ GB50205-20xx

5.3.2 门窗、幕墙工程技术规范

《建筑幕墙》__________________________________JGJ3035-1996

《玻璃幕墙工程技术规范》______________________JGJ102-1996

《金属、石材幕墙工程技术规范》________________JGJ133-20xx

《建筑玻璃应用技术规范》______________________JGJ113-97

《建筑幕墙工程技术规范》______________________DBJ08-56-96

《全玻璃幕墙工程技术规程》____________________DBJ/CT014-20xx

《点支式玻璃幕墙工程技术规程》________________CECS127：-20xx

《玻璃幕墙工程质量验收标准》__________________JGJ139-20xx

5.3.3 主要材料标准等

5.4 工程质量验收：应符合国家标准和行业规范。

5.4.1 玻璃幕墙工程质量检验标准，JGJ/T139，J139-20xx。

5.4.2 建筑装饰装修工程质量验收规范GB50120-20xx。

5.4.3 建筑工程施工质量验收统一标准，GB50300-20xx。

5.4.4 质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到国家和行业的质量标准，乙方承担返工损失和违约责任。

5.4.5 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

5.5 本工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-20xx)的规定。

5.6 本工程的质量保证期为二年，自工程竣工验收合格之日起计算。

5.7 乙方提供的半成品必须是乙方生产基地加工制作的，乙方发运前应通知甲方到场验货。非乙方加工制作的半成品一律不得进入工程安装，否则乙方还须承担由此给甲方造成的经济损失和工期延误损失。

5.8 施工前，监理单位组织甲方、乙方及总包方对移交工作面质量及完成尺寸标准的验收，验收后发生的问题，须整改返修直至达到验收合格标准所产生的费用由乙方自行承担。

六、甲乙双方责任

6.1 甲方职责：

6.1.1 甲方指派____________ 为现场负责人(联系电话：__________________ )。

6.1.2 由甲方组织乙方和总包方进行图纸会审和工作面交接，明晰各方工程相互交叉、连接的部分，及时纠正不合理的走向和结构。

6.1.3 履行甲方与乙方签订的施工合同中甲方应负的责任。

6.1.4 负责对工程施工质量、安全、进度等监督协调。

6.1.5 审核乙方的施工组织方案和进度计划报表，处理有关重大的施工技术问题。

6.1.6 协调乙方、总包方的配合关系。

6.2 乙方职责：

6.2.1 乙方必须按照甲方、总包方的施工进度要求，组织力量进场施工，保质、保量、保工期完成各项工程，并保证一次验收达到合格标准。

6.2.2 乙方指派__________为现场负责人(联系电话：______________________)，乙方必须在经过甲方及监理单位书面同意后方可更换现场负责人，现场负责人每周驻场的时间不少于4天，每天不少于8小时，由甲方进行考勤，如有违约，处乙方违约金500元/ 天。

6.2.3 乙方负责做好安全工作，在施工过程中发生的工伤事故均由乙方自行承担相关责任。乙方负责将自身的建筑垃圾运至总包方指定地点，否则将按总包方规定给予罚款。

6.2.4 工程竣工未正式向甲方移交前发生的损坏、丢失等，乙方自行负责修复或赔偿。乙方应做好其它单位已完工程的成品保护工作。

6.2.5 乙方负责施工项目的有关资料壹式____份，其中原件____份，符合

市档案馆资料要求，交总包方及监理单位审阅归档。

6.2.6 乙方施工人员自理食宿。

6.2.7 承担由乙方引致的误工及延长工期所造成的损失及违约责任。

6.2.8 配合参加消防检测和验收。

七、材料和设备

7.1 乙方采购的材料必须在经甲方、监理方书面批准的前提下，符合有关规范、图纸规定的质量要求并提供产品合格证明，在使用前必须进行检验或试验，不合格的不得使用，所有检验费用由乙方承担。代用材料时，必须经甲方和监理书面认可，由此增减合同价款、价格经甲方签证方为有效。

7.2 合同价中已充分考虑了建材市场的风险，材料价格的变动不影响本合同价款，乙方不得以此为由拖延或拒绝履行合同，否则以违约处理。违约费用计算：由于单价原因纠纷乙方每拖延甲方指令一日，向甲方支付1000元违约金;改变原合同单价签证才落实施工的，违约金按乙方当时要求并签证的该笔增加费用的2倍计并直接在结算款中扣除。

7.3 材料的采保费、卸货费及按规定要求的对有关材料抽样检测费、试(实)验、 检测费、三性试验费等，已包含在合同总造价中，甲方不再另行支付。

7.4 甲供材料清单：(具体数量、规格型号详见附件，共一页)

7.4.1 各类风机及控制箱;

7.4.2 消防泵及控制箱;

7.4.3 喷淋泵及控制箱;

7.4.4 消防气压给水设备及控制箱(成套设备自带进出阀门、软接头、止回阀、压力传感器、汇流总管和整体基座)。

7.4.5 不锈钢消防水箱(水箱由厂家安装，但乙方应做好专业内管线与水箱的连接工作，并需对后果负责)。

7.4.6 甲供材料管理：

(1)乙方须在 20xx年 10月__ 日前向甲方上报《甲供材料设备需求计划》(包括明细表及进场时间)。甲方据此组织采购供货，供货总批次不超过 3 次。对因乙方未能及时上报而造成的供货延误、工期拖延的责任由乙方承担。

(2)甲方应在材料设备进场前24 小时通知乙方，货物运到现场后，乙方应立即安排适当通道及卸货位置并在1小时内组织甲方和监理、供货单位共同就货物的数量、规格型号、外观、资料等方面进行验收。对未通过验收的货物，乙方应再次组织验收确认。逾时未再次组织验收的，视为乙方已认可甲方验收结果，如材料设备损坏、丢失则由乙方承担全部责任。如果乙方拒绝保管，甲方有权另外委托其它单位完成这部分工作，其费用按实际发生的费用额度双倍从乙方工程款中扣除。

(3)乙方承担对甲供材料设备的验收、保管、搬运等职责，相应的费用均已包含在合同总造价中，乙方不得再额外计取。

(4)甲方有权调整甲供材料设备范围，若有调整，甲方提前二十天书面通知乙方，乙方须无条件同意，并相应调整采购行为。

7.5 甲定乙供材料清单：

7.5.1 所有报警产品：品牌选型为________ ，今后若有新增子目的材料主材价格按此品牌产品工程价表打____ 折、外购产品打____折、单回路板按____元/回路执行，价格风险由乙方自担;

7.5.2 防排烟设备：品牌要求____________;

7.5.3 阀门：品牌要求____________ ;

7.5.4 柜式成套消火栓箱：要求____________;

7.5.5 镀锌钢管：品牌要求____________ ;

7.5.6 有封样的材料如风管，竣工验收时以封样标准验收。

7.6 各主要设备、材料由乙方自行采购，但必须与本合同对应投标书中的品牌、型号、规格材质一致，并接受甲方和监理人员的抽查和监督管理，若发现不符合项或假冒伪劣产品，乙方应及时认真按合同和甲方要求更换到位，并承担违约责任。

7.7 施工合同中甲方有权要求更改相关主材的品牌、规格或系列，材料单价以甲方签证的价格为准，只计1.6%的采保费，不考虑任何利润。若主材改动，原合同中的综合单价只换算其中的主材价格及与主材对应的税金和总费用。

八、变更修改及合同结算

8.1 如无设计变更，工程量及单价按合同价包死。

8.2 双方约定合同价款的其他调整因素：①甲方认可的设计变更;②甲方和监理方均认可的签证;③甲方确认的图纸内容未做部分对应的合同价款应予扣除。

8.3 因有设计变更造成的工程量增减，按甲方确认的设计变更通知单及现场签证，竣工结算时进行调整，并执行本合同对应投标书中组价明细的同比例优惠。工程变更结算调整的原则为：

8.3.1 对于原有相应项目(指不论施工图内还是施工图外设计变更新增)的工程量调整：按甲方签证联系单调整以及设计变更单对于原图纸取消不做或甲方确认的现场实际减少项目部分的工程量，其增减计价按本合同对应投标书工程量清单报价书中该项目综合单价执行，并考虑优惠承诺在内。

8.3.2 对于联系单和设计变更单的新增项目部分(仅指原施工图没有的项目且属本合同价对应投标书工程量清单报价书中无对应子项的，原施工有的项目但本合同价对应投标书工程量清单报价书中无的已含在合同总价中)调整：①定额安装费：本合同价对应投标书综合单价组成明细表中有可参照的子项，定额安装费及取费等参照相近子目确定，无相近的则套用《浙江省建设工程施工取费定额(20xx版)》， 综合取费按人工费的____%计，规费不计，税金按(直接费+综合费)为基数取______ %，其余不计;②其材料价格按以下办法执行：a、有正刊信息价的，主材单价按施工期间的平均信息价执行;b 、无正刊信息价的，按甲方市场采购询价计1.6%的采保费(签证材料价中不考虑任何利润)进行签证。

8.4 乙方不得对施工前确认的工程设计进行变更，因乙方自身原因导致的工程变更，须根据甲方确认的工程设计进行重新施工，直至达到甲方要求，乙方无权要求追加合同价款，并且应承担甲方由此造成的损失。

8.5 乙方承诺每月10日前汇总上报上月现场完成实施的并有甲方、监理方签章确认的变更、签证单，超过申报日期再申报的增加工程量或价款的签证单无效。

8.6 本合同总价已完全按施工图纸包死，考虑并完善了图纸中的错、漏、碰、缺项，并符合各规范及验收要求一次性包死。对于施工图纸中无明确说明或绘出的但按各规范和验收要求实际需要施工的，而本合同对应投标书(工程量清单报价表)中未明确体现的工程项目，或施工图上有明显标志而本合同对应投标书(工程量清单报价表)中未明确体现的工程项目，均已含在合同总价中，不得以任何理由增加费用，否则结算时以违约处理，违约金的收取为乙方当时要求的该笔增加费用的2倍并直接在结算款中扣除。

8.7 零星增加项目、因甲方原因需要返工的项目的费用计算和优惠幅度与本合同的计算方法相同。

8.8 零星计时用工签证工日，计时工统一按100元/工日，不计其他任何费用，只计税金3.5%。

8.9 本合同对应投标书中各子目的固定单价的适用范围：包括但不仅限于合同中描述的施工范围和设计变更，如遇工期内甲方要求的其他新增或整改项目等工作，并考虑优惠承诺在内。

8.10 工程变更及签证必须按本合同规定的结算办法进行，任何违反此规定的变更签证均不作为结算的依据，在竣工结算审核时将按本合同规定的结算办法重新计算核实。

8.11 结算审核费用：乙方承担超过上报结算总造价5%以外核减额的审计费用和和核增额的全部审计费用，计算公式：审计费用=(核减额-送审额5%)+核增额)5%，审计费用甲方直接从工程结算款中扣除。

8.12 在初步审计报告出来后乙方将积极配合甲方对帐工作，不以任何理由推诿对帐工作。在结算审计过程中，乙方承诺不干涉审计人员工作;不宴请审计人员，不以任何形式赠送实物、现金或礼券。如因乙方或其工作人员在工程审计期间贿赂甲方或审计单位人员，被有关机关查处的，乙方承诺按最终结算造价的10%向甲方支付违约金，由此给甲方造成的损失乙方负责全部赔偿。

九、工程验收

9.1 隐蔽工程安装完毕后，由总包方、监理单位组织隐蔽验收，验收合格后才能进入下一道工序。隐蔽之前需留下每处不少于1张的照片资料，并登记造册，竣工时随同验收单一起交付甲方。

9.2 乙方认为工程具备完工验收条件须提前 3 天书面通知总包方、监理单位和甲方申请预验收和系统调试。监理接到申请报告、资料后经核查同意后方可进行工程预验收和系统调试工作。如须整改，乙方按整改意见认真按时进行免费整改。

9.3 消防检测和验收过程中，乙方负责具体办理相关手续，并及时免费提供甲方和相关验收单位要求的所有资料。如须整改，乙方应及时整改合格，并承担由乙方自身施工质量和方案等因素造成的消防整改费用。

9.4 乙方向甲方交付竣工资料包括如下内容：

9.4.1竣工图纸4套;

9.4.2工程全过程原始记录和验收单;

9.4.3材料质保书、检验签证单、材料试验报告;

9.4.4有关设计变更的技术资料;

9.4.5质量评定报告、消防验收合格证;

9.4.6工程竣工结算的全部资料，包括符合甲方要求编制的结算书及结算资料;

9.4.7甲供设备进场验收及交接单;

9.4.8其他按规定应提交的资料;

9.4.9其中(9.4.2-9.4.8)项均为一式二份，其中原件壹份。乙方资料需在竣工验收后30天内移交甲方，所移交资料应符合______市档案馆送档要求。

9.5 乙方必须在 200______年______月______ 日向甲方及相关部门交齐所有竣工资料，如有延后予以5000元/天的处罚，甲方可直接从结算款中扣除。

9.6 乙方在工程竣工验收结束后一个月内必须上报结算报告，乙方的结算报告的内容应按甲方和合同的规定进行详细和完整的编制，上述工程费用报告至少应包括以下内容：

9.6.1封面和目录;

9.6.2整体编制说明;

9.6.3结算造价报告书、计算表;

9.6.4签证及工程变更费用的汇总表、通知单等，以及必要的辅助资料;

9.6.5其他费用的构成明细(包括但不限于工程奖励或违约金、水电费结算证明、甲供材料领用证明、相关单位的扣款书等);

9.6.6已付款对帐单;

9.6.7各项工程检验、检查和验收方面的证书及证明文件等资料(包括但不限于工程验收单、工程验收证书及城建档案等全套工程资料);

9.6.8已按规定支付民工工资的承诺函;

9.6.9监理单位根据国家、省、市有关规定需索要的资料;以及合同规定的其他资料;

9.6.10消防工程本体实际开竣工报告书。

9.7 验收后至小区交付之日期间本合同内所有成品保护工作由乙方负责，相关费用已含在合同总价中。

9.8 材料、设备及工程交付甲方前的检测费用由乙方承担。

十、文明施工及安全生产

10.1 本工程要求参照杭州市《杭州市建筑工地文明施工管理规定》【填写地方施工办法】组织施工。现场必须标准化管理，保证施工现场清洁，强化安全意识，抓好安全生产，杜绝一切事故的发生。施工中发生安全及人身事故责任，均由乙方负责处理，全部费用由乙方承担。乙方应严格遵守国家及地方政府办法的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方和管理单位的现场管理规定。

10.2 施工期间，乙方应及时整理和妥善安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面，严禁从高空直接向下抛物，否则，乙方每次向甲方支付违约金1000元;以上物品在不需要时应按甲方要求清理出工地。

十一、保修期和最后验收

11.1保修期从取得本工程消防验收合格证之日计算，保修期为二年。

11.2保修期内乙方应履行保修责任，确保维修的时间和质量。

11.3保修范围：属于乙方原因所造成的各部位的质量问题或其他缺陷均属保修范围。

11.4质量保修责任：

11.4.1属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修或同一问题两次修理不好的，甲方可以委托他人修理，费用由乙方(保修单位)全部承担，并在质保金中直接扣除。甲方通知乙方派人前来维修，连续四次以上不前来维修，甲方以后可以不通知乙方，直接委托他人修理，费用由乙方全部承包，并在质保金中直接扣除。。

11.4.2发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当在二小时内到达事故现场抢修，否则甲方可以委托他人进行抢修，费用由乙方(保修单位)全部承担，并在质保金中直接扣除。

11.5保修费用：

11.5.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担;

11.5.2乙方不及时进行维修或两次维修不好的，甲方另行委托他人维修，乙方须承担全部维修费用(按照本协议约定的造价计算方式计算及另加甲方10%的管理费);甲方有权直接在质保金中扣除。

11.5.3对于由质量问题造成的客户索赔，应根据其实际损失或评估价值，保修单位须视情况进行相应赔偿。

11.6保修期满后，经甲、乙双方最终验收，确认乙方已完成保修责任，甲方应在一周内办理保修金的结算。

十二、履约保证金

12.1合同签订后5日内,乙方须向甲方以现金或支票的方式支付总金额______ 万元(大写：捌万元整)的履约保证金，作为乙方认真履行施工合同及协议条款的保证。

12.2履约保证金的组成为质量保证占20 %，工期保证占 20%，人员、机械设备到位保证占 10%，文明施工和安全生产保证占 20%，合同条款的执行占 30%。

12.3乙方如有不履约行为，如乙方未按照合同约定执行甲方下发的甲定乙供材料价格、对甲方新增项目、返工项目不执行等，甲方将按保证金的组成按比例挂帐扣罚，在通过消防验收和整体竣工验收后一次性进行结算， 10天内返还剩余的履约保证金，履约保证金不计利息。具体违约处理方式如下：

12.3.1由于乙方原因造成工期延误，每逾期一天向甲方支付1000元违约金，总额不超过合同总价的1%，违约金直接由甲方从工程款中扣除。

12.3.2乙方无法在甲方签证确认的工期内通过消防竣工验收的，由乙方返工直至通过验收，并按合同总价的__2__%向甲方支付违约金，且由此造成的损失(包括直接损失和间接损失)全部由乙方承担。

12.3.3如乙方采用甲方认可范围外的材料或产品，甲方有权要求乙方退货并处2000元/次的罚款，罚款直接从履约保证金中扣除。

12.3.4乙方上报的形象进度工程量或产值如超过核定量10%时，甲方每次按超过部分的10%收取违约金，直接从结算款中扣除。

12.3.5对乙方上报设计变更和现场签证中的工程量如超过核定量10%时，甲方每单按超过部分的10%收取违约金，直接从结算款中扣除。

12.3.6施工过程中产生的设计变更乙方必须在收到指令后三天内将变更的内容反应到施工图上，做好标识和说明，甲方有权对此进行检查，如逾期未完成标识的，乙方每项次应支付甲方违约金2000元。

12.3.7乙方对报送甲方竣工图的真实性、完整性负责，竣工图如与实际不符，每发现一处乙方应向甲方支付违约金2000元，甲方可直接在乙方工程结算款中扣除。

12.3.8 如乙方上报的送审额高出最终审定的结算额的10%，乙方除承担审计费用外还应支付超出部分的10%作为违约金，即违约金=(乙方所报结算额-最终审定额1.1)10%，直接在工程结算款中扣除。

12.4乙方未能按上述要求及时缴纳履约保证金的，以延期的天数按同期银行贷款利率支付违约金给甲方。

十三、违约

合同双方之任何一方不能全面履行合同条款均属违约，并按照本合同条款的具体约定承担相应的违约责任。违约所造成的所有责任和经济损失由违约方承担。

十四、解决纠纷办法

甲、乙双方在履行合同过程中如发生争议应相互协商解决，协商不成，双方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。

十五、附则

15.1本合同在履行期间如遇地震等不可抗力造成的损失由甲、乙双方共同协商解决。未尽事宜，双方协商解决。

15.2本合同经甲、乙双方法人代表或授权代表人签字并加盖公章生效，保修期满，双方结清质量保修金后合同终止。

15.3组成本合同的文件及解释顺序如下：

15.3.1本合同(有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力，且以签署时间在后者为准);

15.3.2中标通知书;

15.3.3询标纪要;

15.3.4投标书及其附件;

15.3.5设计变更补充协议及工程变更签证印鉴确认表;

15.3.6招标文件、答疑纪要;

15.3.7施工图纸标准、规范及有关技术文件、技术要求 ;

15.3.8竣工结算时上述资料同竣工资料均列为依据。

15.4本合同一式捌份，甲方执四份，乙方执四份。

15.5 附件1：(消防甲供设备清单) 共____页。

附件2：(报价书)共____页

甲方：(盖章)____________________________乙方： (盖章)

法定代表人__________________________________ 法定代表人：

授权代表签字：____________________________授权代表签字：

签约日期：__ 年__ 月____日______________ 签约日期：__ 年____月____日_________

合同推荐: 建筑石材幕墙工程施工协议wps版

合同可以在绝大多数情况下保护我们，并为我们提供可能，合同的订立注意要符合法律政策的要求。施工合同是双方当事人之间权利义务关系的协议。签订施工合同后如果违约就会承担相应的法律责任，那么，你知道施工合同应该有什么内容吗？急您所急，小编为朋友们了收集和编辑了“合同推荐: 建筑石材幕墙工程施工协议wps版”，大家不妨来参考。希望您能喜欢！

9.1隐蔽工程安装完毕后，由总包方、监理单位组织隐蔽验收，验收合格后才能进入下一道工序。隐蔽之前需留下每处不少于1张的照片资料，并登记造册，竣工时随同验收单一起交付甲方。9.2丙方认为工程具备完工验收条件须提前3天书面通知总包方、监理单位和甲方申请预验收和系统调试。监理接到申请报告、资料后经核查同意后方可进行工程预验收和系统调试工作。如须整改，丙方按整改意见认真按时进行免费整改。9.3防雷检测和验收过程中，乙方负责配合具体办理相关手续，并及时免费提供甲方和相关验收单位要求的所有资料。如须整改，丙方应及时整改合格，并承担由丙方自身施工质量和方案等因素造成的整改费用。9.4丙方向甲方交付竣工资料包括如下内容；9.4.1竣工图纸4套；9.4.2工程全过程原始记录和验收单；9.4.3材料质保书、检验签证单、材料试验报告；9.4.4有关设计变更的技术资料；9.4.5质量评定报告、消防验收合格证；9.4.6工程竣工结算的全部资料，包括符合甲方要求编制的结算书及结算资料；9.4.7甲供设备进场验收及交接单；9.4.8其他按规定应提交的资料；9.4.9其中（9.4.2—9.4.8）项均为一式二份，其中原件壹份。丙方资料需在竣工验收后30天内移交甲方，所移交资料应符合上虞市城建档案馆送档要求。9.5丙方必须在完工后一个月内向甲方及相关部门交齐所有竣工资料，如有延迟予以5000元

房屋建筑合同wps版

我们的各种合法权益必定离开不了合同这个东西，签订合同时要注意遵循合法原则。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方应该签署的协议。签订施工合同后若是违约就要承担相应的法律责任，那么，你是否在烦恼施工合同该怎么写呢？小编特地为大家精心收集和整理了“房屋建筑合同wps版”，欢迎您参考，希望对您有所助益！

乙方:

经甲乙双方协商一致，甲方已将___________________________________________________________________________________________________________________________________________等所有私人共有房屋的建设工程全部承包出去

一、承包项目概述

项目名称:_________________________。

接地点:_________________________。

本合同的规模为_____________________________________________________________________________________

二、工程承包的内容和范围

主要工程:建筑物内外墙、屋面工程、屋面工程、钢筋工程、木工及木模板工程、外墙搓砂(不含瓷砖)。

机械安装，水电安装。

乙方应承担整栋楼所需的所有电器、机具、板材和跳跃材料，水电通讯及消耗费用由甲方负责。

三、合同单价

1.按建筑规划面积计算，为___________________________________元。

2.积分工作按_________元/天计算。

四.质量要求

乙方必须遵守甲方的施工要求，不得浪费材料。如因质量不合格造成经济损失，由乙方负责，并由甲方从乙方合同建设资金中扣除，施工必须按照国家建筑规范进行。

动词（verb的缩写）安全责任

1.乙方在施工中必须注意安全，采取安全防范措施，严格遵守安全操作要求，不得违章操作或违章指挥。施工过程中，施工人员、第三方及本人受伤、伤残或死亡的，乙方应负责5000元以内的经济损失，除保险公司赔付外，甲方承担70%，乙方承担剩余金额的30%。

2.施工时，必须保持施工现场整洁，建筑物堆放整齐，做到安全文明施工。必须定期对工人进行安全质量教育，组织工人定期召开安全质量会议，并做好记录，报现场领导和甲方备案。

3.乙方必须服从甲方的合理安排。

不及物动词工期和支付方式

1.按每两层完成工程量支付___________________(约120元/㎡)，开工后无故停工，以保证施工现场技术人员和苦力15人以上。遇有雨天，必须本着确保安全和质量的原则，提前完成雨天的工作。提前完工奖励乙方一千元，工期延误五天扣一千元。连续停工超过10天，乙方的租金由甲方承担..

2.开工日期为_________________________________________________________________________________工程竣工后，验收合格后一次性付清人工费，并预留20xx元押金。如果一年内没有质量问题，甲方应全额返还给乙方。

七.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字后生效。以上协商双方均须遵守，双方均不得违约，工程竣工结算后合同自然失效。

口:乙方:

__年__月__日

实用合同: 建筑合同wps版

现如今，我们在很多场合下都会使用到范本合同，签订合同时要注意遵循合法原则。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方双方意思表示一致，签署的书面协议。签订施工合同后如果违约就会承担相应的法律责任，那么，你平常有了解过施工合同的内容和种类吗？下面是小编精心收集整理，为您带来的《实用合同: 建筑合同wps版》，供大家借鉴和使用，希望大家分享！

采购方： (以下简称甲方)

供货方： (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就甲方购买乙方生产或经销的 建筑设备一事协商一致，订立如下条款，以资共同遵守。

第1条 设备名称

1.1设备名称：

1.2规格型号：

1.3质量标准(或技术指标)：

1.4所购设备附送服务项目还包括第项

1.4.1.可就所购材料、设备的安装及其使用功能和方法向乙方咨询。

1.4.2.可派技术人员到场指导甲方施工。

1.4.3.乙方负责安装到位，并指导甲方或材料、设备使用者正确使用及一般维护。

1.5.其它：

第2条 设备包装

2.1包装标准》

第3条 设备数量

3.1采购数量：

3.2计量单位：

3.3合同数量确认方法：

第4条 收货规定及使用工程概况

4.1交货单位：

4.2收货单位：

4.3收货地点：

4.4收货方法：

4.5运输方式：

4.6运输费用的承担：

4.7收货时间：

4.8工程名称：

4.9工程地点：

4.10建设单位：

4.11施工单位：

4.12监理单位：

4.13使用部位：

4.14签收人：

4.15乙方应将设备一次运至交货地点，并于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知甲方。

4.16资料交付：乙方应将与设备有关的图纸、资料、技术文件等技术资料以随货附交方式付给甲方。 第5条 收货时间

5.1具体节点，见甲方提供的相关文件。

5.2如遇下列情况乙方用书面形式通知甲方，经甲方认可后，设备供应可作相应顺延。

5.2.1.按施工准备规定，不能提供施工场地，水、电源道路未能接通、障碍物未能清除影响进常

5.2.2甲方提出重大设计变更;新增项目或设备供应量大幅增加。

5.2.3.施工期间遇到不可抗力(台风、地震等自然灾害)，合同范本《建筑设备购销合同范本大全》。

5.2.5.乙方在上述情况发生后三天内，将延误内容向甲方提交书面报告，需甲方签证认可，逾期不予确认。

5.3乙方若违反合同及其附件对设备供应时间及附件服务进度的规定，甲方有权对合同范围内的设备及服务范围进行调整。 第6条 验收方法

6.1验收方法：

6.2乙方应当出具设备的合格证、出厂检验报告，出示具有法定资质的检测机构出具的检测报告，具体检测项目应当包括

6.3甲方应当在货物交接时对设备的品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实，并将验收情况在发货单上记录签字。对设备有异议的，甲方有权当场拒收。甲方也可在收到设备后 日内向乙方提出书面异议，经双方核实确认属乙方责任的，甲方有权退货。

6.4甲方有权要求从设备中封存样品并对每批设备进行质量复检。设备质量不符合约定技术质量要求的，甲方有权退货。

6.5双方对于封样以及复检的办法，按执行。

6.6在甲方验货时不能及时发现质量问题，乙方仍应承担全部责任，甲方不因已对该设备进行验收而放弃向乙方索赔的权利。

6.7设备的所有权自甲方验收合格之日起转移给甲方，甲方开始承担设备毁损灭失的风险。

第7条 合同价款

7.1本合同设备单价/台(具体见附件)。本合同签订后甲方增加采购的，双方应当签订补充协议;未签订补充协议的，以甲方实际签收确认的设备数量为准，并按照本条约定的单价执行。

7.2本合同总价款为元(大写)。

7.3以上合同价款中含税。

7.4设备采购总价为最终确定价格，如因甲方要求更改造成设备采购的增减，则纳入最终结算，其它原因甲方一律不予增减采购量及价格。

第8条 收款支付

8.1设备支付款：合同验订后货到工地验收合格后付清款项。

8.2结算流程(见下图)：

8.3付款依据：见附件一

8.3.1.合同、发票。

8.3.2.设备入库耗用单、资金分配单(各种单证要求项目经理、主管工长、甲方负责人等相关人员签字俱全)。

8.4支付方式：转账支票，不支付现金，乙方支领进度款所用印鉴与签订本合同所使用的印鉴单位相符。

8.5乙方开户银行、账户、账号

开户银行： 账 号：

8.6其他约定：。

第9条 双方责任

9.1乙方责任

9.1.1乙方负责人：

9.1.2达到甲方的要求，设备必须严格按乙方的报价文件(甲方要求)进行配置，并保证全部设备验收合格，因为乙方设备不合格所造成的一切后果，均由乙方负责。

9.1.3设备及成品移交前，负责设备及已完工程的成品保护工作。

9.1.4乙方应当按照合同约定保质保量按时供货。

9.1.5乙方应当对设备的保管及使用方法进行技术交底。

9.1.6乙方应当明确告知配套使用产品的保质期限或有效期限。

9.1.7乙方负责所提供的设备在保修期内免费维修及维护，在超出保修范围时提供维修方案。主机“三包”为壹年，电器与阀组按国家质量法质保，易损件按乙方公司标准质保。

9.2甲方负责

9.2.1甲方负责人：

9.2.2甲方应按照合同有关条款按时向乙方付款。

9.3甲方就本合同内容对乙方出具的任何凭证，均需要加盖甲方公章或甲方负责人签字认可，乙方就本合同内容对甲方出具的任何凭证，均需要加盖乙方公章或乙方负责人签字认可。

9.4本合同涉及的所有债权债务部经甲乙双方同意，均不得转移给任意第三人。

第10条 违约责任

10.1设备花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意使用的，按质论价。不能使用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

10.2乙方未按本合同规定的设备数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的违约金。

10.3设备包装不附笨合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的'费用。如甲方需要不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2%的违约金付给甲方。

10.4设备交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的违约金。

10.5其他违约行为：

第11条 合同解除

11,1本合同对合同解除有约定的，按合同约定执行。本合同未作约定的，依国家有关法律、行政法规执行。甲方依本合同约定、或者法律、行政法规解除本合同的，自解除合同通知送达乙方之日起，合同均自动解除。

第12条 通知与送达

12.1双方因履行本合同发出的通知、文件、资料，均按下列地址送达：甲方： 乙方： 。 一方变更地址，应当及时书面通知对方，否则以原地址为准。

12.2以邮寄方式送达的，寄件人应当在邮寄详情单上注明文件名称及简要内容。

第13条 争议解决

甲乙双方在履行本协议的过程中，若出现争议，可协商解决，解决不成的，可以向本合同签订地人民法院提起诉讼。

第14条 其他约定事项：

第15条 其他

15.1本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。

15.2本合同正本二份，双方各执一份;副本二份，甲执一份，乙执一份。具有同等法律效力。

15.3合同签订地：

15.4本合同附件：设备采购单、甲乙双方营业执照副本复印件

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

道路施工合同wps版

在这个飞速发展的社会，可少不了合同范本这个东西，签订合同时要注意遵循合法原则。施工合同指建设单位和承包方施工单位为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利义务关系的书面协议。签施工合同也有很多有注意的地方，不然也容易让自己上当，那么，请问你是在寻找施工合同的优秀模板吗？考虑到您的需要，小编特地编辑了“道路施工合同wps版”，仅供参考，希望能为您提供参考！

发包方，甲方：

承包方，乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》等国家相关的法律法规;双方本着诚实信用，公平合理，互惠互利的原则，签订水泥路面建筑的施工协议。

第一条 工程概况

全长112米，浇筑路面宽3.5米，厚18公分，路面宽基础4米。

第二条 承包方式及双方工作职责

1.采用固定单价法双包，即包工、包料;

2.甲方派代表对工程所使用的材料、质量、进度进行全程监督，并协助乙方对施工现场的水、电使用所涉及的农户进行协调工作。如发生的费用由乙方自行承担。

3.乙方严格按照合同的规定，采用甲方认可的合格材料进场施工，接受甲方代表的监督，并做好安全包围和垃圾清运工作，否则造成的原材料返工及人工工资等费用均由乙方自行承担。

第三条 安全施工及工程日期

1.乙方在施工期间严格按照建筑安装工程安全技术和工人安全操作规程及其他安全方面的施工操作规程等，以及相关法律、法规进行文明安全施工。并在施工现场及两头设立安全警示标志，对车辆及行人的安全负责。

2.由于乙方违反以上条款，违反安全施工和操作规程及相关法律法规而造成的一切安全事故，由乙方承担一切经济赔偿和法律责任。

3.按照村级公共服务和社会管理相关规定，自签订合同之日起至20年12月31日完工。如因不可抗拒的自然因素和社会因素而造成工期延误，其完工期限顺延。

第四条 验收及付款方式

甲、乙双方派代表按合同约定工程质量验收合格后按照以下原则付款，即：开工一星期后付工程总款的10%，工完验收合格后付总款的80%，余10%在一年后全部付清，保证金0.2万元，工程完工后退还乙方。

第五条 违约责任

如单方违约，罚工程总款的20%的违约金。

本合同一式两份，经甲、乙双方代表签字之日起生效，同具法律效力。如有未尽事宜，双方协商解决。

发包方：

承包方：

法定代表：

法定代表：

电 话：

电 话：

建筑施工协议word版

合同对我们来说，实在是太重要了，我们不能没有它，制定合同时要把每一条条款写清写细。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方签署的一份协议。签订施工合同的双方当事人在法律地位上是平等的，那么，一份好的施工合同范本都有哪些内容？下面的内容是小编为大家整理的建筑施工协议word版，仅供您在工作和学习中参考。

一、工程概况

工程名称：

×××私人住宅。

工程地点：

工程内容：设计图以内的所有建筑工程。

建筑面积：共148.8平方米。

二、工程承包范围

承包范围：包工不包料。

三、合同工期

开工日期：xx年3月8日(农历二月初一)。

竣工日期：xx年7月8日(农历六月初六)。

合同工期总日历天数102天。

四、合同价款

工价为每平方米180元，建筑总面积148.8平方米，合同总价款为人民币26780元。

付款方式：由甲方分四次付清合同总价款。第一次在基础工程完工后由甲方付给乙方合同总价款的30%，即8000元;第二次在主体工程完工后，由甲方付给乙方合同总价款的30%，即8000元;第三次在工程全面竣工后由甲方付给乙方合同总价款的30%，即8000元;剩余10%(即2780元)作为质量保证金，在工程交工一年后如无重大质量问题，由甲方全部付给乙方。

五、质量标准

工程质量标准：按图施工，确保工程质量。

六、甲乙双方的权利及义务

1、甲方的权利及义务：

(1)甲方应向乙方提供“三通一平”。

(2)按期付款。

(3)及时向乙方提供所需要的各种材料。

(4)在工程开工前向乙方提供设计图纸2套。

(5)在施工过程中，如发现存在质量问题或私自变更设计图纸的现象，甲方有权要求乙方返工。

2、乙方的权利及义务：

(1)按图施工。在施工过程中如需对原设计作出更改，需经甲方同意后方可修改。

(2)保证工程质量。

(3)保证工期，按时交工。

(4)在施工过程中，需要哪些材料，乙方应提前2-3天告知甲方，以便及时购置。乙方应本着节约的原则，不得浪费材料。

(5)在每一项分项工程完工后，乙方应征得甲方验收同意后方可进行下一道工序。

(6)乙方应重视安全生产，一切安全责任均由乙方自行承担。

七、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。

八、本合同自甲乙双方签字之日起生效。

九、本合同一式二份，甲乙双方各持一份。

甲方：

乙方：法定代表人：

发包方:————公司

承包方:————

————公司(发包方)与——————(承包方)经协商一致，且经————公司股东会批准，现将公司经营权在本合同期限内发包给承包方以供经营，订立本合同。

第一章总则

第一条承包经营期间,公司独立核算、依法纳税,自主经营,自负盈亏.财政,税收渠道不变.

第二条承包经营期间,承包方必须在本公司的法定经营范围内从事经营活动(以本公司企业法人营业执照为准)。

第二章承包的期限,方式和主要指标

第三条承包经营的期限为一年,即从———年——月——日起至———年——月——日止.

第四条承包经营的`方式为:发包方在承包经营期限内将公司经营权提供给承包方，承包方为此支付给发包方人民币二千元。该笔款项于____之前付清。

第三章承包方的权利与义务

承包方的权利

第五条承包经营期间,承包方指派的代理人(仅限一人)作为公司的法定代表人,行使总经理的职权。

第六条 承包方在承包期间,对本公司享有自主、独立的的经营权。

具体权利如下:

1、有权聘任副总经理和各部门经理,组成本公司的领导机构,并报股东会备案,承包期满或合同解除后,该领导机构即告解体.

2、有权决定公司的机构设置，制定规章制度，人事聘用、任免和奖惩。

3、有权根据实际需要购置新设备和资产。

第七条承包方有权根据本合同规定,取得其应得的合法收入.

第八条承包方有权在承包期内使用公司公章、合同章、支票、账号、发票等财务凭证。

承包方的义务

第九条承包方在承包期间应尽义务如下:

1、必须依照国家有关规定,按期如数缴纳应缴纳的各种税,费等.

2、在承包期间,应保证公司各项资产的完好(合理损耗除外),.

第十条承包方必须全面履行本合同中应由承包方履行的全部条款.

第四章发包方的权利与义务

第十一条发包方的权利如下:

1、有权维护公司利益不受损害。

2、有权监督本公司的经营范围。

3、对本公司有财务监督权。

第十二条发包方的义务如下:

1、不得以任何形式干涉承包方的经营权。

2、必须按本合同规定保障承包方的合法权益。

3、必须全面履行合同中应由发包方履行的全部条款。

第五章承包方的收入

第十三条承包方的收入计算方法：承包方在承包经营期限内的所有利润均由承包方享有。

第六章合同的变更,解除或终止

第十四条本合同生效后即具有法律约束力,发包、承包双方均不得随意变更或解除.本合同需要变更或解除时,须经双方协商一致达成新的书面协议,在新的书面协议未达成之前,本合同仍然有效。

第十五条本合同履行期间,如国家有关政策与本合同签订时相比，发生重大变更，发包、承包任何一方利益受到重大影响,受影响的一方可以提出变更或解除本合同。

第十六条发包方如违反本合同规定,干扰承包方的经营管理活动,使承包方无法继续经营下去,或使承包方的合法收入得不到保障,承包方有权解除本合同以及暂停支付承包费用，并要求发包方承担违约责任。

第十七条由于不可抗力的原因使本合同无法完全履行或无法履行时,须发包,承包双方协商一致,可以变更或解除合同。

第十八条本合同规定的承包期满,发包承包双方的权利,义务履行完毕后,本合同自行终止。

第十九条本合同期满三十日以前,承包方应接受发包方派出的审计机构对其承包情况进行审核,确定无误后,双方代表在审计意见书上签字,承包方方可离职。

第七章违约责任

第二十条发包,承包双方应全面实际履行本合同,不履行或不完全履行的应负违约责任。

第二十一条发包方如违反本合同第二十条的规定，应承担违约责任，支付承包方对公司的投资总额的50%作为违约金，如承包方的实际损失超出该违约金的，则发包方按承包方的实际损失赔偿。

第八章附则

第二十二条承包方如发生意外事故,无法继续履行本合同,则由承包方另行推选或指派承包经营者,经发包方认定,继续履行本合同。

第二十三条在签订本合同时，发包方应将公司所有资产及债权债务状况编制成册，双方确认后作为本合同的附件。

发包方应提供公司董事会和股东会关于不干涉承包方自主经营的决议，并作为本合同的附件。

第二十四条本合同期满后,如本公司承包经营,且承包方履行本合同情况良好,承包方在同等条件下有优先再承包的权利。

第二十五条本合同由双方签字盖章后生效。

第二十六条本合同正本二份,发包方,承包方各执一份。

第二十七条本合同适用中国法律，双方在履行合同中发生争议的，应协商解决。如协商不成的，双方提交仲裁委员会仲裁。

发包方: ——————公司

地址：————————

电话：————————

法定代表人:___________(签字盖章)

____年____月____日

承包方：______________

身份证号码：——————

____年____月____日

甲方:**学校

乙方:

甲、乙方经充分协商后签订本合同,双方应共同遵守,严格执行,以保证办好食堂,服务广大师生。具体合同条款如下:

一、甲方的权力与义务:

1、甲方于xx年7月30日将第三食堂内场地即原后山第二食堂(注:若后山新盖食堂完工,则转入后山新盖食堂内经营)及学校固定资产(注:固定资产清单另付 )提供给乙方使用。

2、甲方允许乙方在第三食堂内经营饮食、开水供应。不得经营烟、酒、生活用品、食杂(面包、蛋糕除外)、文具、水果、冷饮。乙方不得在食堂内开设小卖部,否则视为违约。

3、甲方向第三食堂供水、供电( 注:若停电,甲方应及时发电;若自来水厂停水,甲方应及时供井水,以确保乙方能正常营业。)

4、第三食堂的开业停业时间由甲方根据校历安排统一规定;

5、甲方对乙方经营的食堂存在卫生、质量、价格、服务态度等方面有检查监督权力,乙方应服从甲方职能部门管理。

6、在甲方召开膳食工作会议(每月一次)时,乙方(承包者)应亲自到场参加,听取学生代表及职能部门意见,及时改正,提高服务质量以利于乙方将食堂办得更好;若两次不亲自参加,当作不亲自经营管理,视为违约;

7、甲方保证在承包期内不在校内开设第四家食堂。但甲方实验室进行面包、蛋糕等工艺实验或教工活动中心的正常活动不受此限。

8、乙方对第三食堂的水、电装修及房屋结构改造需经甲方同意后方可施工;

二、乙方的权力与义务:

1、乙方对其承包的第三食堂享有独立自主、自负盈亏的经营自主权。乙方应严格遵守《食品卫生法》、《环境保护法》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》及学校的相关规定。承包期内乙方不得随意中途停止营业或不正常营业,或转包他人经营。

2、乙方在签订合同时应向甲方上交风险抵押金人民币贰万元整。若乙方在合同期内无违反本合同规定,甲方在合同期满后应如数退还乙方;承包期内第三食堂内的甲方固定资产由乙方负责管理使用,维修年检一切费用由乙方自己承担。乙方应于xx年9月1日前取得卫生部门颁发的卫生许可证,从业人员个人健康证。

3、第三食堂的水电费由乙方自负,并按季度上交甲方财务科。甲方每月补贴第三食堂70吨水,主要用于自来水厂停水时,供学生使用,乙方必须提供学生用水方便。第三食堂内严禁使用一次性泡沫快餐盒。第三食堂油锅炉使用柴油为燃料,其它加工项目可使用蜂窝煤为燃料。食堂内娱乐设施不得播放内容反动或黄色音像制品。在晚自习及上课时间不得播放音像制品。

4、食堂内粗加工间、更衣间、仓库、面点间等功能区区分应明确。食堂采购应有厂家卫生许可证及每批产品检验合格证的复印件。餐具应严格洗、消、冲、保洁。应配备大型消毒柜两台并正常使用,对餐具进行严格消毒。应保证消毒柜正常运行和使用。食堂员工衣帽应统一、穿戴整齐,保持整洁,每个员工应有冬、夏工作服各两套。食堂内应有健全的防鼠、防蝇、防尘“三防”措施(特别是分菜间、加工间、餐厅等场所的门窗)。乙方应认真搞好食堂内外卫生,制订食堂卫生管理制度,建立食堂卫生工作自查记录。食堂内所有垃圾应倒在甲方指定的地点,否则应另支付卫生管理费用每月1000 元。

5、乙方应认真做好防火、防盗及有关安全工作,若出现安全事故,其责任完全由乙方承担。承包期满合同终止后,除可拆除的如空调、消毒柜、电视、音响及不影响装修的设备外,其余改造设施归甲方所有。乙方应向师生供应符合卫生要求的开水,每壶价格不得超过0.2元,每桶价格不得超过1元,并确保开水供应。

6、乙方在承包期内对食堂经营负全责,必须参与有效管理,不能转包,如发现转包,甲方有权收回,风险抵押金及承包金不予退还。乙方在承包期间,不得在校内饲养家禽家畜,否则视为违约。乙方在经营过程中,与甲方发生的一切经济往来,其手续必须由乙方亲自办理(不得委托办理)。

7、乙方承包者应在岗在位,亲自参与食堂管理,倾听甲方师生意见,不断提高服务水平和饭菜质量,在甲方召开膳食工作会议(每月一次)时,乙方应到场参加,虚心听取学生代表及职能部门意见,并及时进行整改。乙方应树立热情为广大师生服务的观念,降低成本,减轻用膳师生的负担,努力做到饭热、菜香、价廉物美,优质服务。

8、乙方不得干涉学生在校内外选择就餐的自由,乙方应在分菜间设一个教工售菜窗口。

9、乙方不得与第一、第二食堂之间存在半成品及成品连代加工。乙方的家属及亲戚均不得参与第一食堂及第二食堂的经营与管理。否则以转包论处。

10、乙方的经营场所以甲方提供的现有场所为限,乙方不得扩大经营场所,不得在现有场所范围外搭盖。

11、若工商、税务等校外行政部门需要收取有关费用(含税费)由乙方自负。

12、第三食堂设备投入费用的部分人民币壹拾万元整。由乙方于中标后两天内上交甲方财务科。

三、违约责任及解决办法:

1、乙方若中途停止营业,所交纳承包费及风险抵押金作为乙方不正常营业给甲方造成损失的补偿,不予退还。

2、乙方因违反《食品卫生法》、《环境保护法》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》给学校及师生造成损失,乙方应负相关法律责任及全部经济责任。

3、合同期满后,甲方所有固定资产应完好交还学校,否则甲方将按实际收取修理费或赔偿费。

4、乙方逾期无法办理卫生许可证及从业人员健康证,甲方有权责令乙方整改。因乙方不具备上述两证而被卫生防疫部门处罚,乙方应负赔偿责任。

5、若乙方违反本合同的条款,甲方将有权责令其限期整改,并视情况直接从乙方所交的风险抵押金中每次抵扣500元直至全部,做为乙方违约给甲方造成损失的补偿,若违约金使用超过贰万元,超出的部分由乙方如数交纳。

6、在合同期内,若甲方需要收回第三食堂,则应赔偿乙方在第三食堂投入的经济损失。

7、若乙方将所承包的食堂转包给他人经营,则甲方有权中止合同。乙方的风险抵押金及所交承包费不予退还外,且停聘乙方或乙方担保人三年。

8、甲方若违反本合同的有关约定,甲方应赔偿因甲方违约给乙方造成的相关经济损失。

四、承包期限:从xx年7月30日起至xx年7月15日止。

五、承包金额:

1、承包金额每年为人民币: 元整。

2、承包金每年分两次交纳,乙方必须在每学期倒数第二周(以校历表为准)向甲方交清下学期承包费(即半年承包费)。本次交纳承包金时间为xx年7月22日之前。

3、乙方逾期不交纳承包金,视为乙方自动放弃第三食堂承包经营权,以乙方中途停止论处。甲方有权终止合同,收回第三食堂另行发包。

六、若因国家发生重大政策性调整,或发生自然灾害等不可抗拒的因素致使合同无法履行时,双方可协商变更或解除合同,甲、乙双方均不负连带责任。

本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,合同自双方签订之日起生效。

七、担保人应承担相应连带责任。

本合同由甲方分别抄送人保科、财务科、总务科。

甲方代表: 乙方:

年 月