一起合同网

导航栏 ×

工程合同的功能

发布时间:2022-12-16

工程的协议通用。

合同是现在必不可少的一个东西,它对我们有很大的帮助,签订合同时要注意遵循合法原则。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方签署的一份协议。签施工合同也有很多有注意的地方,不然也容易让自己上当,那么,一份合乎法律规定的施工合同是怎样的呢?为此,小编从网络上为大家精心整理了《工程的协议通用》,希望能为您提供更多的参考。

为了认真贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,强化工程项目施工安全管理,遏止安全事故发生,广水市路桥工程公司长岭高架桥项目经理部(以下简称甲方)与工程特种行业工作人员(以下简称乙方)充分协商,达成如下协议:

一、乙方进行施工现场必须安全统一着装。不准不戴安全帽、穿拖鞋等有悖安全的着装。

二、乙方必须持证上网,不准酒后进入施工现场,严禁酒后进行高空、深坑作业、驾驶车辆、操作机械和机电设备。

三、固定线路长期使用要求架空,短期使用要求地埋。移动电力线路通电后必须有专人看管。电力线使用前应通过万用表检查是否断路,接头处要包裹严实,配电柜、配电盘应随手上锁。

四、没有取得相应特种行业操作证(照)的,不准进行相应特种行业(工种)的操作和未经批准私自操作。

五、危险物品的运输、使用、储存和处置必须有专职安全人员负责。

六、不准使用有主要机件故障的起重设备;不准使用强(刚)度不合格的支架,模板和垫块、紧固件。

七、不准以任何理由对安全员的正当要求置之不理。

八、不准不系安全带进行高空作业。废气及有毒气体没有散尽,通风供氧设施不良时,不准进入深坑、深孔作业。

九、在施工过程中,乙方若发现存在安全隐患后,应立即停止施工,必须等消除安全隐患后,方能继续施工。若乙方不按安全规定和安全操作程序施工,造成安全责任事故,由乙方承担一切后果和全部经济责任。

十、此合同一式二份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

延伸阅读

工程的协议1篇


在这个飞速发展的社会,可少不了合同这个东西。签订合同后不允许任何外界因素非法干预。施工合同是双方当事人之间权利义务关系的协议。签订施工合同是一种法律行为,那么,你知道施工合同应该有什么内容吗?下面是小编为大家整理的“工程的协议1篇”,供大家参考,希望能帮助到有需要的朋友。

甲方:

乙方:

第一条:根据中华人民共和国经济合同有关政策规定,经双方协商一致,签订以下项目。

第二条:工程范围:乙方依照设计详图、施工说明书(详附件)。经甲方同意签证后,依所列项目进行施工。

第三条:工程期限:

(1)乙方应自本合同签字之日起备料完毕,甲方亦在此段时限内完善必要的施工场地,乙方应在开进工地天完工。

(2)若因甲方追加工程或工程中途有所变变更时,完工日期即应由双方另行协商规定工期顺延。

(3)尚因不可抗力的原因或因其它不能追究乙方之事故,致使工程进度受到影响,应经双方会同至现场查验属实后,酌情延长完工日期。

第四条:付款办法:

(1)签订合同后,乙方材料进场,甲方应付工程总价款的50%作为材料入场费,计人民币:元。

(2)工程完成80%左右,甲方应付工程总价款的30%,计人民币:元。

(3)尾款20%,计人民币:应于完工验收三日内付清。

(4)若甲方未依约定日期付款,乙方可停工,迫甲方付款后,再行复工,责任由甲方负责。

第五条:工地安全:施工期间,乙方应切实做到安全生产,文明施工,甲方应提供必要的安全施工条件。

第六条:保固期限:本工程自正式验收之日起保固六个月,在保固期内因乙方原因,乙方应负责修复,因不可抗力或其它原因则不在此列。

第七条:本合同一式两份,由甲乙双方各执一份,以资信用。

第八条:结算方法:工程完工经甲乙双方验收合格后,按实结算(以预算单价),预算单价以保同订立时实物计算。

第九条:如有发生纠纷,双方协商或到当地法院解决。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

钢筋工程劳务协议通用


合同是现在必不可少的一个东西,它对我们有很大的帮助,签订合同后要诚实遵守合同的规定。施工合同是双方实现权利义务的重要基础,具有法律效力。签订施工合同后如果违约就会承担相应的法律责任,那么,你知道有哪些常见施工合同吗?以下是小编为大家精心整理的“钢筋工程劳务协议通用”,欢迎大家阅读,希望对大家有所帮助。

甲方:

乙方:

为了确保工程的质量和工期,加强施工现场统一管理协调及配合,明确甲乙双方的责任、权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和相关法律规定,结合本工程具体情况,本着平等互利,相互合作的原则,自愿达成以下合同条款,双方共同遵照执行。

第一条 工程概况

1.1、工程名称:楼工程

1.2、工程地点:

1.3、(含图纸审查资料﹑设计变更、技术核定单、施工技术方案、现场签证、监理通知等)自基础筏板至工程主体屋面结顶﹑机房﹑飘架等工程的全部工作内容。

第二条、承包方式

承包方式:按照主体结构建筑面积单价包干,包质量、包工期、包验收﹑包安全及文明施工的承包方式。

第三条、施工工期

按甲方总体计划要求(各形象控制节点工期计划双方另行签定补充合同),本工程工期短时间紧任务重,麦收﹑秋种不放假,制定的

工期目标延期罚款 元/天。如人为原因的情况造成停工,每停一天罚款 元。

第四条、工程质量标准:合格

国家颁部《建筑工程质量验收规范》合格等级为基础,依据由政府质检部门、建设单位工程部﹑工程建设监理公司﹑甲方项目部等验收合格为准。

第五条、合同单价及其计算方法

5.1元/ ㎡(承包范围内不存在零星借工)。

5.2、建筑面积包干单价均包括以下部分:

一、工程内容:按照设计的主体结构施工图内的全部施工内容和建筑图人防图构造部分预留的主体二次施工。

5.2.1、结构施工图纸内的钢筋工程制作加工(包括、调直延伸)、绑扎﹑钢筋对焊﹑机械连接的加工配合和安装,建筑施工图纸构造部分预埋预留插筋,现场半成品运输。

5.2.1、后浇带60天后的修整及绑扎。

5.2.2、现场三级配电箱用电操作和管理。

二、其它包干内容

5.2.3﹑负责分部分项钢筋工程验收。

5.2.4、施工条件创建、各工序协调组织配合,现场主体施工材料进场卸车、分类堆码标识、成品和半成品检查、防雨防潮等成品保护。

5.2.5、现场安全文明施工及形象、现场钢筋加工安装,施工现场钢筋原材费料,楼层钢筋清理、生活垃圾清理,并要工完场清。

5.2.6﹑建筑楼层超高费、乙方人员调遣费、延时加班费、法定节假日加班费及劳保、福利、冬雨季施工费、材料二次倒运费、管理费等全部费用。

5.3.1、钢筋工程质量缺陷和质量通病的修整等全部内容。

5.3.2、本工程塔吊,施工电梯基础钢筋全部内容。

5.5、工程量计算

5.5.1、按照《河南省建筑与装饰工程量清单计价20xx》的建筑面积规则计算。

第六条 双方责任与义务

甲方责任与义务

6.1、负责工程技术、质量、安全文明施工、总工期和形象节点进度管理,分部分项工程施工的技术交底和安全交底,监督、检查工程质量和文明施工。

6.2、提供本合同约定机具机械。

6.3、负责现场施工材料、构件的供应和调配,向乙方提供设计施工图纸、施工进度计划、设计变更和经建设单位、监理批准的施工方案,并进行施工质量、施工要求的技术交底。

6.4、组织乙方人员进行安全施工、现场管理规章制度教育(包括建设单位的各项管理规定)以及防火教育,协调现场各专业承包单位之间关系。

6.5、有权对不符合施工要求的作业人员清退(以书面通知乙方),对施工中由于乙方原因导致的一切责任和损失有权采取相应的经济制裁和处罚,必要时可终止合同,乙方无条件退场并承担损失。

6.6、在施工期间,因乙方原因不能达到关于安全文明、质量和工程形象进度等要求,并经多次督促仍无实质性成效时,甲方有权清退乙方出场,且在办理结算时考虑上述因素。

6.7、负责按照合同相关规定,对乙方已完工程进行检查、验收合格后,办理工程量确认单,按照合同和工程量确认单进行承包工程结算。

乙方责任与义务

6.8、乙方人员必须服从甲方的统一管理,应遵守甲方(包括建设单位)现场的各项管理规定和规章制度,服从和配合甲方有关人员的监督、检查、管理,并及时向甲方提供有关资料,同时必须遵守地方政府管理部门的各项规定,发生违法违纪现象,除承担法律责任外,并进行经济处罚。

6.9、在施工期间必须完全履行合同,如果未能按合同规定组织人员进场或中途因各种原因退场给甲方造成工期拖延等损失,乙方应承担违约责任并赔偿给甲方造成的经济损失。

6.10、乙方项目部应每月﹑每周报材料进度计划,向甲方报工程主要材料钢筋﹑扎丝﹑垫块﹑马蹬等材料计划,报施工进度计划。

6.11、乙方负责机械的正常施用,维修与保养。

6.12、因施工质量、工程进度、安全文明等达不到甲方的要求,

6.13、负责作业面钢筋半成品清理和主体施工的钢筋废料清理等。

第七条 质量验收

7.1乙方在施工过程中要严格按照施工规范规定、施工图纸设计、批准的施工方案、设计变更等组织施工,保证工程质量和各项技术措施得到落实。对已完的分部分项工程必须实行“三检制”,分项工程未经甲方质检部门和监理验收通过,乙方不得进行下道工序施工。工程完工后,由政府质检部门、甲方及监理组织验收评定工程质量等级。

7.2、乙方承诺本工程质量达到合格标准。如因乙方原因达不到合格标准,由乙方负责无条件返工,并承担返工发生的一切费用。返工后仍达不到约定条件又无技术保证时,甲方将立即终止合同,并责令乙方退场,除不予以结算外,并处扣罚返工发生的其他费用。

第八条 安全文明施工

8.1、乙方施工人员进场应及时提交本人身份证,并办理工伤事故保险。

8.2、乙方进场施工时,由甲方负责对施工人员进行严格的安全施工进场教育,要求全体施工人员参加学习。乙方必须认真学习和贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》和相关部门的安全生产法规和条例,进场人员必须正确配戴安全帽,高空作业必须正确佩带安全带,

8.2、必须杜绝重大伤亡事故发生。施工中如乙方人员发生工伤事故,属甲方原因由双方协商做一次性处理(10000元以下自行解决)乙方原因发生事故,乙方自行解决。

8.3、乙方要对施工作业人员进行安全防火教育,特别是对易燃物品附近在作业要时进行防火隔离防护和专人值班巡视,防止火花溅落引发火灾:下班时要进行检查和清理,防止火花隐患造成火灾。

8.4、乙方施工时要安全文明施工,工完场清,随时保持现场整洁,因乙方不能做到或不能完成施工场地清洁卫生的,甲方委派其他人员进行清理,费用由乙方承担。

第九条 材料使用与管理

9.1、甲方提供工程周转材料及加工机械,乙方负责材料机械进场卸车。

9.2、因乙方施工或管理不当发生的工程材料机械损坏、丢失、超耗及现场浪费,甲方对乙方进行相应处罚。材料的损耗率控制在钢筋2%。

9.3、施工期间乙方领用甲方的各种材料要按照规定妥善保管、 保证现场材料无浪费、不凌乱、不丢失;堆放规矩有序,分类

第十条 工程劳务费支付方式

10.1、本劳务分包合同的付款,采用分期支付工程款的方式。

10.2、具体支付工程款时间节点:

第十一条 违约、争议

11.1、执行合同中如一方违约,由违约方承担一切责任并赔偿对方的全部经济损失。

11.2、若合同履行中发生争议,双方按照实事求是互谅互让的原则协商解决。

第十二条 处罚规定

12.1、发现未戴安全帽进入施工现场每人罚款50元,楼层验收因钢筋绑扎原因不能一次性通过的罚款 元

第十二条 其他

12.1、本合同签定后,补充合同和甲方下发的各种管理规定、通知与本合同有同等的效力。

12.2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

年 月 日

协议收藏: 工程的协议


由于自身的需求,我们在很多的地方都会用到合同。合同的订立注意要符合法律政策的要求。施工合同是保证建设单位与施工方或者承包施工方的合法权益的协议。签订施工合同的双方当事人所享有的经济权利和承担的义务是对等的,那么,你了解签订施工合同要注意哪些方面呢?下面是小编精心收集整理,为您带来的《协议收藏: 工程的协议》,欢迎大家与身边的朋友分享吧!

甲方:

乙方:

合同编号:

签订地点:

甲方:

乙方:

为加强管理,提升核心业务的竞争力,提高经营效率,甲方将部分业务外包给乙方,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,经平等协商,双方达成如下协议,共同遵守。

一、业务外包范围

甲方外包给乙方的业务范围为:视频监控员

二、合同期限

本协议期限 壹 年,从 20xx 年 6月 9 日到 20xx 年 6 月 8 日,合同期满后,双方如需延续合同期限的,应提前一个月续订。

三、外包服务形式

乙方根据甲方《业务服务说明书》约定的业务范围及具体人员需要,派出人员在甲方指定的场所从事专业服务,完成甲方指定的工作任务。在执行工作任务过程中,甲方有权直接向乙方派出人员发出指令,乙方应确保其派出人员听从指挥、服从安排。

四、双方的权利义务

(一)、甲方的权利和义务

1、甲方为乙方工作人员提供安全的工作环境和必要的劳动保护。

2、甲方有权监督、检查乙方所提供的外包服务的质量,对乙方及其工作人员履行义务不符合要求的,有权提出纠正。

3、乙方工作人员有下列情形之一的,甲方有权要求乙方更换或退回。

(1)、经考核不符合甲方或甲方客户要求的;

(2)、经体检不符合甲方或甲方客户要求的;

(3)、严重违反甲方或甲方客户劳动纪律和各项管理规章制度的;

(4)、严重失职,营私舞弊,给甲方或甲方客户造成重大经济损失或信 誉损害的;

(5)、被依法追究刑事责任的或劳动教养的。

(6)甲方客户提出更换或退回需求的;

(7)派遣期限届满的;

(8)存有其他法定或违约情形需要更换或退回的。

4、除本协议有约定外,甲方不得随意更换或退回本协议期间的乙方所派工作人员。

5、根据法律法规的规定、国家政策的调整以及上级部门的文件,需要对本合同所约定的服务范围、服务方式、服务时间、服务费用作相应调整的,甲方与乙方协商同意后可做相应调整。如调整超出双方约定的服务范围的,双方另行协商超出部分的收费事宜。

(二)、乙方的权利义务

1、乙方有提供专业服务而收取约定费用的权利;

2、乙方保证其具备从事所约定的专业服务,按照有关规定所应具备的资质、营业范围、专业人员、专业技术等条件。

3、乙方应及时按甲方的要求履行外包服务义务,乙方在接到甲方用工需求(包括更换)通知后,20日内保证人员到达工作地点。对甲方的指令及工作指派应及时传达并确保按时完成。

4、乙方应当与为甲方提供专业服务的人员签订劳动合同并发放劳动报酬。

5、对派到甲方指定场所的服务人员,乙方有义务按照甲方的要求并参考甲方的规章制订相应的规章制度予以规范,以加强管理。

6、乙方为甲方提供经体检合格的工作人员,所需体检费用由甲方承担。

7、乙方负责解决与其员工间可能发生的劳动纠纷,并独立承担相应的责任,确保甲方利益不受损害。

8、如所派员工在乙方派出前已在甲方处工作,且该员工的.选聘与甲方有关时,如发生本协议第四条第一款第3项中(1)、(2)的情形时,解聘该员工所产生的责任由甲方承担。除上述外,乙方只承担该员工与乙方有劳动关系期间的责任。

五、人员要求

1、学历:高中及以上学历,男女不限,计算机网络及信息技术等相关专业优先。

2、年龄:18-38岁。

3、普通话标准,口齿清晰,良好的沟通能力,具有吃苦耐劳的精神,较强的责任心,具有优良的客户服务意识、团队合作精神和快速学习的能力。

六、外包服务费用

1、甲方支付给乙方的外包服务费用包括:人员招聘费用、员工工资、服务人员人工成本、服务人员管理等费用。

2、甲方支付给乙方的外包服务人员费用按2800元/人/月结算。

3、乙方服务人员以每月实际到位服务人数为准,乙方将名单及劳动合同交甲方备案。

4、(1)甲方应在每月 5 日前向乙方提供服务人员上月个人考勤记录及服务完成情况表,由乙方进行外包服务费用统计后交甲方进行核对,核对无误后由乙方开具劳务发票(附付款通知书)。

(2)甲方收到发票 3 个工作日内将应付服务费用转入乙方指定银行帐户。乙方将在每月15日前与服务人员进行上月个人薪酬结算。

乙方指定银行帐户明细:

开户银行:

银行帐号:

单位名称:

七、其他服务约定

在本协议期内,乙方提供劳务人员在甲方工作期间内发生工伤、死亡事故及职业病,甲方应在12小时内将工伤情况口头通知乙方备案,因本人原因造成的,以《劳动法》及国家相关法律为依据,由甲方配合乙方办理有关事宜及相关手续。

八、合同的变更、解除与终止

1、本协议履行期限内,如需要对服务范围、服务方式、服务费用等事项进行变更的,经协商一致可以变更,由双方另行签订补充协议,如明显超出双方约定的服务范围的,由双方另行协商收费事宜。

2、有下列情形之一,本合同终止:

(1)、因不可抗力导致合同无法履行的;

(2)、乙方因故被解散、关闭而导致主体资格丧失的;

(3)、其他非因双方过错导致合同终止的。

3、无论因何种原因解除或终止合同,乙方应确保其派出人员本着诚实信用的原则完成交接工作。

九、违约责任

1、双方违反本合同所约定的义务的,应向对方承担违约责任,造成对方损失的,还应赔偿损失。

2、甲方应按协议约定时间支付乙方外包服务费,若拖欠期限超出15天的,按当月外包服务费总额千分之五收取滞纳金。甲方连续拖欠款项1个月以上,乙方有权解除本协议,并依法追讨欠款和违约金。

3、乙方接到甲方更换乙方人员的通知后未按协议约定更换的,逾期10日以上的,应向甲方支付当月服务费用总额的千分之五违约金,甲方有权解除本协议。

十、争议的解决方式

甲乙双方因本协议事宜发生争议的,应友好协商解决。协商不成,任何一方可向人民法院诉讼解决。

十一、通知与送达

甲乙双方在本协议履行过程中相互发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等,均以本协议所列明的地址送达。一方如果迁址或者变更电话,应当书面通知对方。

十二、其他事项

1、本协议是专为外包业务服务而拟定,是经双方平等协商确定的。

2、在本协议履行期间,任何一方提出终止协议,均应当提前一个月书面通知对方。协议期间届满前,双方如愿意续签,应在协议期届满前的当月办理续签手续。

3、本协议一式两份,经甲乙双方签字盖章后生效,甲乙双方各执一份,每份具有同等法律效力。

甲方(盖章):

法人代表

或委托人(签字):

时间: 年 月 日

乙方(盖章):

法人代表或

委托人(签字):

时间: 年 月日

协议收藏: 工程的合同


我们在很多的地方都会用到合同,也会需要用到很多的范本,签订合同后要诚实遵守合同的规定。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方双方签订的具有法律效益的文件。签订施工合同后如果违约就会承担相应的法律责任,那么,你是否知道签施工合同具体有哪些步骤呢?以下是小编为大家收集的“协议收藏: 工程的合同”欢迎您参考,希望对您有所助益!

发包方(以下简称甲方):镇江市……

施工方(以下简称乙方):淮安市……公司

甲方将自有门面房拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运。依照《中华人民共和国合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,明确双方的权利和义务,经共同协商,一致同意签订本合同。

一、施工内容及工程量

1、施工内容:分为A、B、C三段工程,将上述三区段建筑物拆除,并将渣土清运。

2、拆除标准:所定范围内建筑物房屋拆除及原地面磁砖、渣土清运至室内地平。

3、施工中拆下的各类废旧材料归乙方所有,均由乙方自行处理。

二、工程价款及结算方式

1、工程价款

(1)防护钢架:长100米×高4米×63元=25200元,由甲方承担;

(2)垃圾清运:根据房屋拆除面积2614平方米×50元/平方米=130700元,由甲方承担;

(3)废物利用费:按照甲方指定各区段工程工期长短,乙方按照不同标准计算废物利用费支付给甲方。具体如下:如果甲方安排20天工期,按12元/平方米;如果工期15天,按8元/平方米;如果工期5天,则按5元/平方米。

2、结算方式

(1)保证金:乙方须在正式开工前向甲方交纳一次性安全保证金和房款计人民币10万元。如乙方在旧房拆除过程忽视安全管理,违反安全责任,违章指挥、冒险作业、野蛮拆除,不服从甲方安全监督管理和相关职能部门的监督检查,甲方有权处置该保证金,直至扣完,并追究乙方其他法律责任。

(2)工程结束并经甲方验收合格后,进行结算,甲方一次性付清工程款。

三、施工日期

1、A、B、C各区段开工和竣工日期以甲方另行书面通知乙方为准。

2、因不可抗力或其他因素不能按时开工或竣工时,甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。

四、双方权利和义务

甲方:

1、乙方进场后,甲方向乙方进行施工交底,交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。

2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、通信等线路。

3、配合乙方对施工人员进行安全教育。

4、甲方指定工作人员监督乙方施工全过程。

乙方:

1、负责编制施工方案,制定安全、环保措施。

2、积极配合甲方的工作。

3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定,做到文明施工、安全、按期完成施工任务。

4、必须严格按照相关法规条文施工作业,注意环保要求:控制噪声,避免不安全因素发生。

5、负责机械及人员的安全,加强对施工人员的安全教育及防范措施,确保施工中万无一失;并负责其施工人员的安全保险,对因管理不善所发生的任何安全责任事故,责任由乙方承担。

6、乙方必须严格按照甲方要求进行施工,服从甲方现场管理人员的指挥,尊重甲方的管理制度。在拆除过程中,确保与被拆建筑体相连建筑物的结构安全,否则,由此造成的一切损失由乙方承担。

7、因乙方原因造成的各种事故、行政处罚等一切责任、费用等均由乙方自行承担。

8、若发生重大事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方。同时按政府的有关要求处理。

9、乙方指定为工程项目负责人,全权负责工程拆除事宜,负责协调施工中有关事宜并向甲方通报工程拆除有关情况。

五、违约责任

1、违反本合同规定,甲、乙双方各自承担其责任。

乙方如未能按照甲方指定工期清理建筑垃圾,按每立方米建筑垃圾30元人民币承担违约金,最高不超过合同价。

2、合同执行中发生纠纷,双方应做好协商解决,协商解决不成的,可向镇江仲裁委员会申请仲裁。

六、其他

1、本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改,需经双方协商同意并签订补充协议。

2、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。

3、本合同一式四份,甲乙双方各执二份,具有同等法律效力。

甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

合同签订日期:年月日

[推荐协议] 工程的协议.doc


合同可以维护我们的合法权益。很多时候都需要用到它。签订合同时要注意内容合法。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方应该签署的协议。施工合同的条款是履行合同的主要依据,那么,你是否知道签施工合同具体有哪些步骤呢?下面是小编精心收集整理,为您带来的《[推荐协议] 工程的协议.doc》,相信能对大家有所帮助。

发包方(甲方):

承办方:

承包方(乙方):

根据比价及议价结果,乙方承担设备维护检修项目。为明确甲乙双方的责任与义务,根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,结合本项目具体情况,经双方协商签订本合同,供双方共同遵守执行。本合同双方签字、盖章后即行生效。

第一条工程名称:

工程名称:

施工地点:

第二条作业范围、内容:

1、主要内容

车间整个系统的所有设备、设施(含原料接入系统、主体设备、起重设备、供水系统、矿浆输送系统等),除电气检修以外的日常维护检修及备品备件的组装,以及厂划归车间维护检修范围内的所有工作,主要工作如下:

(1)钢结构进行维护检修、铆焊件制作(含梯子、栏杆、平台、走台、下矿漏子等)。

(2)在线管道和阀门的维护更换。

(3)电机解体清扫及轴承更换。

(4)设备备件的修旧利废。

(5)车间设备巡查(专职点检由车间自己安排)和日常检修的实施。

(6)车间生产计划所确定的定修(包含大中修等)。

(7)设备在运行中发生故障的抢修。

2、主要设备明细

(1)管线

估计全部工艺连接矿浆管线,环水管线。

注:检修的数量以现场实物量为准。

第三条履行期限

本项目履行期限为至。

第四条人员配备

乙方派驻维修技术工人中钳工至少16人(含电钳工1人和液压钳工1人,在维修人员中安排兼职安全员、质量员各1人),电气焊至少8人,架工至少8人,并派队长2人,技术管理员(机械、结构工程师)各1人,点检员1人,材料备件管理员1人参与管理,其他人员由乙方根据甲方要求在保证甲方设备检修任务保质保量按期完成的前提下必须配备齐。

第五条维护检修质量

乙方在合同期内对白马选钛工程(钛精矿回收部分)设备进行全年维护检修,确保系统正常运转:设备完好率≥96%,球磨系统设备作业率≥90%(由公司确认的计划检修和生产组织原因停机的可列入指标分析因素),设备生产率达到90%以上。

第六条安全

施工期间,乙方负责作业现场施工安全确认手续及人身安全教育,并有专人负责现场施工人员的安全监督,施工地段的行车安全和施工安全,若因乙方的原因发生安全事故,由乙方承担全部的法律责任(包括刑事、民事、行政),并承担因此发生的一切费用。甲、乙双方另签订安全协议,作为合同附件。

第七条合同总价

本工程费用按照比价中标方报价及议价确定,每季度维护检修费为元,合同年包干总价为元,人民币大写:

(不含17%增值税)。

第八条施工质量及验收

1、设备维修完工后,由甲方按《设备检修技术质量标准》验收。如验收不合格,由乙方无条件负责返修,返修费用由乙方承担,并且乙方还须承担违约责任。

2、甲方在合同期满后,对乙方全年维护检修质量、维护检修态度及维护检修的及时性进行综合评价,评价结论写入工程交工验收单,评价结论为合格方能办理竣工结算手续。

第九条材料供应管理

1、施工所用的备品备件、材料由甲方采购和管理,由甲方车间材料及组织领取,乙方根据相关的领用制度和财务制度进行管理核算。

2、甲方车间每月根据财务核算下拨的材料消耗指标和车间实际情况,分解材料消耗指标给乙方,乙方加强检修施工管理,控制材料消耗,乙方按甲方要求做好备件消耗写实记录工作。如果材料消耗超标,合理分析,如确实由于乙方原因造成的,甲方车间提出对乙方的考核意见。

3、乙方协助甲方提出备品、备件、材料计划。

4、施工中需用更换的非标件如无图纸资料,由乙方提供实际尺寸,甲方认可,甲方委托加工制作合格后交乙方安装。

5、新进购回的大型备件存放于现场,乙方所在班组班长签字认可并管理,施工中更换下来的旧备件,由乙方堆放到甲方施工现场指定位置,由甲方回收;未用完的新备件由乙方交回甲方库房。

6、甲方供料部分的余料由乙方负责回收,交甲方厂区指定地点存放。

第十条履约担保

一、乙方在收到中标通知书后,合同签订前,向甲方交纳履约保证金。履约保证金为:陆万元整(¥60000元)。履约保证金是乙方履行合同的担保,用于乙方违约扣款。乙方应支付的应急抢险而不支付、工伤或其他原因的人员救治应为乙方支付款项而不支付、乙方治安维稳责任不履行等情况,甲方可从履约保证金中支付。合同履行完毕,甲方在30日内将剩余的履约保证金退还乙方。

甲方在收取乙方履约保证金后,不再收取安全保证金、治安保证金、用水用电保证金等担保金。

二、乙方不按本合同约定履行义务,甲方可直接从履约保证金中扣除产生的违约金,不是部分从承包价款中抵扣或向乙方另外主张。

三、在合同履行完毕或终止时,甲方按本条规定全部或部分退还乙方履约保证金。

四、甲方对履约保证金不接受银行承兑或银行保函,乙方以银行转帐形式支付。

第十一条甲乙双方责任

一、甲方责任:

1、负责提供必要的检修人员休息和维修施工场地。

2、负责维修施工设备停机、开机等协调工作。

3、负责对乙方进行现场安全、技术要求、环境交底。

4、有权对乙方的维修质量、备件质量、安全等进行监督。

5、及时向乙方提供检修工程任务委托单。

6、召开各类检修会议,协调、平衡、管理检修工作,包括检修分工面等。

7、配合乙方对施工人员进行安全教育,检修中若发生伤害事故,由受伤方负责上报,但甲、乙双方应及时协助抢救,并保护好现场,事故责任根据公司及规定确认。

8、按时提供合格的备品、备件及材料。

9、提供主要管理人员的联系方式,24小时保持联系,以确保事故抢修,及时到达与实施。

10、对公司有要求的'特种设备的检验、检定由甲方负责。

11、甲方负责每月将乙方违反合同行煌处理意见及相关依据书面通报乙方。

二、乙方责任:

1、应严格按照比价文件有关要求进行维修施工。

2、应严格遵守甲方的各项管理规定,做到安全、文明施工,确保环境卫生。

3、在维护检修过程中,必须听从甲方的工作安排,不得擅自将工程转包或分包。

4、在进行维修的开工、交工应按要求填写维修记录,并和甲方进行确认,以保证安全。

5、负责对自己的派来的人员进行各项管理工作。

6、每天派人参加甲方的调度会,参加甲方召开的检修会议,及时通报检修进展情况。

7、办理交工手续,按要求填写检修工程记录,并交甲方工程管理人员。

8、按甲方要求配备驻厂维修人员及技术结构合是的检修施工队伍,24小时跟班作业,保持队伍相对稳定,服从甲方和乙方的双重管理。

9、提供主要人员的联系方式,24小时随时联系,以确保正常的检修和事故抢修等。

10、按照国家法律法规规定,维修过程中采取相应的安全、环保、消防措施,承担因安全、环保、消防引发的法律责任(刑事责任、行政责任和民事责任)和经济责任。

11、承担承包范围内的生产经营管理。包括生产组织、设备管理、劳动人事、工资保险、安全环保、治安消防、对外联系及其他生产经营管理工作,并承担以上工作所产生的全部费用。

12、按照国家法律、法规、规章及相关规定配置符合劳动用工要求的工作人员,且相对稳定,如果违反,后果乙方自行承担。

13、加强职工教育,不得擅自动用甲方设备及其他物资财产;未经允许,不得进入甲方的其他作业场所,做好自身财产和双方共用设施的防盗工作。

第十二条结算方式

本工程合同期内每季度经甲方验收合格后,乙方办理相关结算手续,季度末甲方以银行转帐或承兑汇票方式支付乙方维护检修费用。

第十三条管理和考核

1、经甲、乙双方共同协商确认,因乙方施工质量引起的设备故障、事故,在试机时没暴露或发现者,在生产暴露出来而引起的设备事故,对乙方按下述条款考核:

1.1一般设备事故:事故设备修复费用在4000—40000或生产系统停机4—12小时,若月发生两次以上(含两次),甲方对乙方给予20xx—5000元人民币的处罚,费用从合同价款中扣除。

1.2重大设备事故:事故设备修复费用在40000—150000元或生产系统停机12小时以上,甲方对乙方给予60000—120000元人民币的处罚,费用从合同价款中扣除。

1.3特大设备事故:事故设备修复费用在150000元以上,甲方付乙方给予150000元人民币的处罚,费用从合同价款中扣除。

2、乙方未能按时参加甲方每天的调度会或检修期间要求的工程会议,扣款200元/次。

3、由甲方机动物资料或车间确定专人作为联络员负责通知乙方,乙方在接到通知后,必须在30分钟内组织抢修人员到现场。否则每迟到10分钟,扣款100元/次。

4、乙方未按甲方要求将备件交回甲方库房或指定地点,扣款100元/次;具有重要价值的废、旧配件必须及时交回甲方库房,否则扣款1000元/次。

5、乙方所承担的检修施工,未按甲方要求“三清”,扣款500元/次。

6、乙方施工人员不听从甲方调度室、机动物资料或车间的指挥或无理推诿,扣款500元/次。

7、乙方未按照甲方检修计划要求完成检修任务或存在质量异议,由甲方车间提出考核意见,每项次扣次100—1000元。

8、机械故障停机时间,以设备台时计算(相关设备依此类推),除计划检修和生产组织原因停机外,因乙方施工质量引起的设备故障或措施不到位,机械故障停机时间每月不超过30时/台,超过30时/台,按1000元/台时考核。

9、安全违约:违反《安全协议》乙方责任条款之一的,每次扣乙方20xx元。

10、由于乙方原因,影响甲方生产或者给甲方造成损失(包括直接损失和间接损失),由乙方承担赔偿责任。

第十四条合同的变更、解除或终止

一、本合同签订后,甲、乙双方均不得随意变更或解除,以下情况除外。

(一)不可抗力、严重违约等法定条件和约定条件产生时、破产、经营发生重大变化或重大资产重组等因素影响协议(合同不能继续履行)履行等情况,可以终止协议(合同),其他情况一般不终止协议(合同)履行。发生以上情况,一方需在30天内及时通知另一方。

双方协商终止协议(合同)必须提前一个月通知对方,经协商一致可以终止协议(合同)。

(二)乙方严重违约的主要情形:

1、甲方通知乙方进行整改,通过2次整改后,仍然不能完成,甲方有权解除本合同、不退还履约保证金。

2、乙方转包或分包该项目,甲方有权解除本合同、不退不履约保证金。

3、乙方不按甲方的要求进场施工,拖延达30天以上(经过甲方同意除外),甲方有权解除本合同、不退还履约保证金。

4、乙方及员工有严重违法乱纪行为、犯罪行为,影响协议(合同)正常履行或甲方生产,甲方有权解除本合同、不退还履约保证金。

5、乙方不服从甲方生产指挥、不符合现场技术规范或要求的严重行为等,甲方有权解除本合同、不退还履约保证金。

6、其他严格违约行为。

7、合同的解除是由于乙方原因造成的,甲方不退还履约保证金。

二、本合同双方协商一致可以变更或解除合同,并签订书面协议,甲乙双方提出解除合同必须提前一个月向对方以书面形式提出,是否准许双方提出解除合同必须提前一个月向对方以书面形式提出,是否准许由对方决定,否则视为对方违约,甲方不退还履约保证金。

三、乙方在生产过程中发生重大安全、质量事故,甲方有权解除合同,并视情况扣乙方履约保证金的一半至全部。

四、发生不可抗力,合同无法继续履行时,合同解除。但受不可抗力影响方应在不可抗力发生后48小时内通知对方,否则延期造成的损失由应发通知的责任方承担。

五、双方权利义务履行完毕合同终止。

第十五条其他

1、由于乙方原因造成的事故由乙方负责,承担全部的法律责任和经济责任。有关安全施工事宜,在开工前乙方同甲方有关部门另行签订安全协议和廉洁协议,作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。

2、甲方派李国红为工程负责人;乙方派为工程负责人,共同监督维护质量和安全,解决维护中存在的问题。

3、甲、乙双方的施工配合及其它未尽事宜,另签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。

4、本合同由以下文件构成,解释顺序为:

①检修工程合同、②安全协议、③议价报告、④比价文件、⑤施工方案

5、本合同一式10份,双方各执5份,合同附件为本工程“安全协议”。合同自双方签字盖章之日起生效。

6、本合同未尽事宜,按照《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规执行。

甲方:

乙方:

承办方:

代表:

代表:

经办人:

经办人:

________年____月____日

________年____月____日

工程托付合同通用


现如今,合同是可以保护我们的合法权益不受到侵犯。签订合同后要诚实遵守合同的规定。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方应该签署的协议。施工合同的条款是履行合同的主要依据,那么,一份合乎法律规定的施工合同是怎样的呢?为此,小编从网络上为大家精心整理了《工程托付合同通用》,相信能对大家有所帮助。

委托方(甲方):

受委托方(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律、法规规定的原则,结合室内装修、装饰的特点,就甲方委托乙方承担本合同所列工程项目的装修、装饰设计解决方案等事宜。经甲、乙双方友好协商,并达成如下协议,供双方共同遵照履行。

一、工程项目说明:

1.工程项目名称:

2.工程项目地点:

3.工程项目使用面积:

4.设计内容包括:

二、设计收费方式:

1.本委托设计合同设计费按/平米计取,设计费总额币大写(设计费总额最终按实地测量面积结算)。

2.甲方于签订委托设计合同时支付设计费总额的万元。初步设计方案(包含平面布置,天花布置图,水电布置图,效果图)确定后,甲方按实地测量面积支付设计费总额的,共计万元,乙方进行整套图纸的绘制。整套图纸绘制完成交给甲方使用,甲方按实地测量面积支付设计费总额的,共计万元,即支付完全部设计费用。

三、设计时间周期:

1.乙方签订委托设计合同后进行实地测量,并在天内完成初步设计方案(包含平面布置,天花布置图,水电布置图,效果图)。

2.甲方确定初步设计方案后,乙方应在天内完成整套图纸的绘制。

四、甲方权利及义务:

1.本合同签订时,甲方应提供给乙方进行设计所需的原建筑有关图纸资料。

2.甲方在接到乙方初步设计方案(包含平面布置,天花布置图,水电布置图,效果图)已完成的通知后,有义务在内对方案设计文件进行签字确认。如甲方认为该设计方案需要修改,应提出书面修改意见。双方根据修改内容确定修改文件的提交日期。乙方负责在约定日期内对原方案进行修改,如期提交。

3.甲方在接到乙方整套图纸绘制已完成的通知后,有义务在天内对方案设计文件进行签字确认。如甲方认为该设计方案需要修改,应提出书面修改意见。双方根据修改内容确定修改文件的提交日期。乙方负责在约定日期内对原方案进行修改,如期提交。

五、乙方权利及义务:

1.乙方在约定的期限内完成实地测量及初步设计方案(包含平面布置,天花布置图,水电布置图,效果图)的设计,并知道甲方进行沟通确定。

2.乙方在甲方签字确认初步设计方案(包含平面布置,天花布置图,水电布置图,效果图)后,应在约定的设计时间内完成整套图纸的绘制,并知道甲方进行沟通确定。

3.在施工过程中,乙方有义务负责处理有关图纸内容存在的技术性问题,并配合甲方参加现场技术指导及阶段验收工作。

六、设计方案修改及版权:

1.乙方对甲方已签字确认的方案不再有修改的义务,若甲方有修改需求,可与乙方协商,并交纳相关的方案变更费用。方案变更及变更费用,以附件方式由双方签字生效。

2.本项目的设计版权为乙方所有,甲方有责任对此进行保护,不得将本项目的设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其他项目使用。如甲方将上述图纸另作其它用途或公开发表,须事先征得乙方书面同意。

3.为保证甲方利益,乙方须对甲方身份背景,项目的各项内容进行保密。

七、违约责任:

1.因乙方原因造成本合同约定的设计完成日期延误的,每延一天乙方须支付甲方设计费总额的作为违约赔偿金。

2.因乙方原因造成中途停止设计的,乙方须书面通知甲方,按照设计费总额支付给甲方作为违约赔偿金,并将甲方已付的设计费返还甲方。

3.如因甲方原因造成本委托终止时,甲方应以已付费用作为违约赔偿金,乙方有权不予退还。

八、纠纷解决方法:

1.双方出现不能自行协商解决的问题,双方同意按以下方法解决。

1)、到乙方所在地区行业管理仲裁机构解决。

2)、到乙方所在地区人民法院诉讼解决。

2.如因不可抗力因素造成合同终止,双方互不承担违约责任。

九、其他

1.甲、乙双方直接签订合同的,本合同一式两份,甲、乙双方各持一份。

2.本合同自双方签字(盖章)后生效。

3.合同履行完后自动终止。

4.合同附件为本合同的组成部份,与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日