一起合同网

导航栏 ×

工程顾问合同

发布时间:2022-12-12

[合同模板] 工程顾问聘用合同模板。

合同可以维护我们的合法权益。很多时候都需要用到它。签订合同后不允许任何外界因素非法干预。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方之间签订的合法书面协议。签订施工合同时如果不仔细,就有可能出现合同欺诈,那么,你想知道有关施工合同的内容资料吗?下面是由小编为大家整理的“[合同模板] 工程顾问聘用合同模板”,但愿对您的学习工作带来帮助。

甲方:

乙方:

身份证号:

依照有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方协商一致,订立本协议。

一、协议事项

1、甲方聘用乙方为顾问工程师(兼职),乙方利用空闲时间提供有关技术咨询服务。

2、乙方将注册一级建造师(房屋建筑工程、变更注册)执业资格注册到甲方。注册证由甲 方保管,执业资格证、执业印章由乙 方保管。

二、协议期限

聘用期限为 2 年,从 年 月 日至 年 月 日止。

三、协议价款与支付

1、甲方给付乙方基本费(人民币,税后): 30000 元/年,2年合计 陆万 元(60000元)。

2、支付方式:省厅受理乙方变更注册申请材料之日或次日一次性付清。甲方应给付现金或汇入乙方指定的开户银行和账户。

3、甲方若需乙方提供专项技术咨询服务,双方另行商定咨询服务费。

四、甲方责任

1、负责办理乙方执业资格在甲方注册的申请事宜。

2、乙方交付的证件,仅限于注册申请、甲方资质申报与维护等事宜,甲方及其工作人员不得他用,并负有保管责任。乙方身份证,毕业证应在主管部门审核后3日内归还给乙方,若乙方在场,甲方当即归还。交接出具收条。

3、甲方保持乙方执业资格的有效性。

4、甲方收到核发的乙方执业印章后,应在5日内交付乙方保管。

5、甲方负责乙方的继续教育事宜,并应提前5日通知乙方,与此有关的培训费、交通费、食宿费等费用由甲方承担

6、协议期满延续注册或变更注册时甲方应及时(合理期限7日内)办理乙方延续注册或变更注册(转出)有关的手续和资料。

7、协议签订时,甲方开具期满日乙方解聘证明。

五、乙方责任

1、乙方承诺:所提供的证件资料是合法有效的,且无执业资格在其他单位注册的情形,也无其他影响乙方执业资格在甲方注册的情形。

2、及时提供所需要的证件资料,(身份证、注册证、印章、原单位解聘证明、在岗承诺书、变更注册申请表、审批意见表、彩照(一寸4张)

3、必需时,按时参加继续教育。

4、协议期满后,乙方才可转出。

5、若因乙方原因导致注册不成功,乙方应在3个工作日内将已收款项退还给甲方。

6、协商一致的情况下,乙方应按甲方要求提供专项技术咨询服务。

六、合同生效、终止及解除

本合同自甲乙双方 签字起生效。协议期满甲乙双方履行完相应手续后终止。甲乙双方协商一致,可提前解除本协议。

七、违约、索赔和争议

1、甲方不按时付款,应承担100元/天的违约金。

2、甲方使用乙方证件期间,不慎遗失的,承担挂失、补办或赔偿责任:执业资格证、注册证、执业印章不慎遗失的,由甲方负责挂失和补办,费用由甲方承担;身份证不慎遗失的,赔偿20xx元;毕业证不慎遗失的,赔偿30000元。注册期间乙方执业资格证书被吊销,甲方赔付乙方叁十万元整(300000.00元)

3、甲乙双方争议通过友好协商解决。协商不成可通过南京市劳动仲裁部门裁定。造成损失的,由责任方给对方合理补偿。

八、其他

协议期满前60日,双方可重新协商续期或终止事宜。

十、协议生效

协议订立时间: 年 月 日

本协议双方约定签字盖章后生效。

本协议一式二份,各执一份。

甲方(签字盖章): 乙方(签字):

年 月 日:

经典推荐

合同收藏: 工程顾问聘用合同范本


在这个飞速发展的社会,可少不了合同这个东西。签订合同时要注意内容合法。施工合同指发包方和承包方为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。签订施工合同的双方当事人在法律地位上是平等的,那么,您有没有了解过怎么去写一份施工合同呢?下面是小编为大家整理的“合同收藏: 工程顾问聘用合同范本”,供大家参考,希望能帮助到有需要的朋友。

甲方:

法定代表人:

电话:

乙方:

身份证号码:

电话:

住址:

甲方因工程施工的需要,特聘请乙方担任工程顾问;乙方自愿接受聘请,为甲方提供工程顾问服务。为明确双方的权利义务,经双方友好协商特订立本合同,以共同遵守。

第1条 工程顾问的工作内容

工程咨询服务和工程管理指导。

第2条 工程顾问费用

1、甲方向乙方支付一级建造师工程顾问费为人民币通过公示日开始计算,合同有效期为三年(顾问费为一年一付)。

2、甲方因工程需要乙方出场,乙方应予以配合。乙方为甲方工作经费(包括交通费、食宿费、打印费、

第3条 本合同自双方签字后开始生效。本合同有效期限为三年,如由于客观原因,乙方将 一 级建造师转离甲方,合同提前终止,乙方退回甲方未尽义务之费用。合同有效期内,乙方如需转出需提前30天向甲方书面提出申请,在甲方有工程的前提下乙方不得转出。在聘用期间乙方有义务完成工作所需的各项培训工作。

第4条 甲方未经乙方签字认可不得擅自将乙方建造师转给其它单位。

第5条甲方应妥善保管好执业资格证书、注册证书、注册印章,甲方不得使用乙方的 一 级注册建造师证和章从事违法经营活动,甲方应加强工程管理,杜绝质量和安全事故,乙方不承担任何责任。

第6条 本合同执行过程中若有争议,双方应友好协商解决;如不能解决,可以向杭州当地人民法院起诉。

第7条 本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

其它:如工程需要,甲方要求乙方到场。乙方必须到场。到场每次甲方支付乙方人民币壹仟元做为报酬。

甲方: 乙方:

签章: 签章:

签订地:

签订时间: 年 月 日

[合同模板]工程协议


现如今,我们在很多场合下都会使用到范本合同,合同要遵循平等互利,等价有偿的原则。施工合同也被称为工程合同或者包工合同。施工合同的条款是履行合同的主要依据,那么,值得推荐的经典施工合同模板你收集了吗?以下是小编收集整理的“[合同模板]工程协议”,仅供参考,欢迎大家阅读。

建设单位(甲方):

施工单位(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致签订本合同,以资共同遵守。

一、 工程概况:

1. 工程名称:

2. 工程地点:

3. 工程内容:雕塑总高度12米,表面材料外立面为不锈钢板、内里面为紫铜板、球体为钛金,工程费用万元。雕塑总高度5米,主骨架钢结构,表面材料为不锈钢喷红色油漆,工程费用万元。雕塑总高度5米,主骨架钢结构,表面材料为铜板和不锈钢板,工程费万元。雕塑总高度6米,主骨架钢结构,表面材料为不锈钢板,工程费用万元。

以上四组雕塑工程总费用为万元,项目内容如下:

(1) 四组雕塑的模型制作,“”和“”雕塑的设计。

(2) 四组雕塑的基础土建工程及基座表面装饰(不包括“”的基座表面装饰)。

(3) 四组雕塑的主骨架设计、制作安装及防腐处理。

(4) 四组雕塑的制作安装。碳钢舢板制作,雕塑表面制作及表面处理(包括表面喷漆及图案造型)。

(5) 涉及四组雕塑的全部内容如:运输、保险、刻字、现场管理费、吊装、部分税费、异地远征费及其他不可预见内容等均包含在工程总费用中。

(6) 雕塑名称牌。

4. 工程承包方式:包工包料,一次性包死。

二、 工程期限:

1. 本工程合同总工期为90天,开工日期以甲方的首付款日为准。

2. 如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期作相应顺延,并以书面形式确定顺延期限。

(1) 甲方在合同规定安装前2天,不能交出施工场地、进场道路,影响乙方进场施工者。

(2) 甲方代表拖延办理有关手续而影响下一步工序施工者。

(3) 因与人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者。

三、 工程合同总价

本工程合同总价:人民币(¥)

四、 工程价款的支付与结算

1. 本合同签订后,甲方支付乙方工程价款的%的预付款,共计人民币:万元。

2. 制作期间,甲方依据进度及时分阶段支付乙方%的工程款,共计人民币:万元

3. 制作完工后,出厂启运前付乙方%的工程款,共计人民币:万元。

4. 其余款项待业主验收合格,工程结算完毕后5日内,甲方支付乙方%的尾款,共计人民币:万元。

五、 工程质量和检查验收

1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁布的有关规范、规定进行施工,并接受甲方代表的现场监督检查。

2. 工程竣工后,乙方按业主的规定提供给业主完整的技术档案材料,并发出竣工通知书,经双方协商确定时间,由甲方和业主组织验收,验收合格后工程移交给业主管理,乙方退出,甲方签证交工验收证书。

六、 施工设计更改

由乙方交付甲方和业主认可的设计图纸,模型、说明书和有关技术材料,均为施工的有效依据,双方均不得随意修改。若施工中需要进行重大变更必须经双方同意后,乙方方可实施。

七、 双方责任事项

1. 乙方必须安全施工。意外事故责任及由此发生的费用由乙方负担。

2. 乙方及时清理施工场地,及时向甲方汇报工程进度。

3. 乙方必须保障施工时的必要安全措施,遵守业主单位的所有规定。

4. 甲方必须依据乙方工程进度及时支付工程款,

5. 甲方在乙方完工后须及时组织业主验收,如无法及时验收(30日内),所造成的雕塑品的人为损坏,乙方不承担维修费用。

八、 其他事项

1. 本合同未尽事项,经双方研究,另行补充。

2. 本合同自甲方支付首付款后生效。任何一方违约,须赔偿给对方所造成的全部经济损失。

3. 合同正本贰份,甲乙双方各执壹份。

九、 递增条款

乙方对工程保修一年,保修期内如工程发生质量问题,乙方及时修补至合格为止并承担全部费用。

甲方盖章: 乙方盖章:

委托代表人:委托代表人:

简约时间: 签约时间:

[合同模板]工程代理协议最新模板


随着经济的发展,合同对于我们来说越来越重要。签订合同时要不断协商,直至达成一致。施工合同指发包方和承包方为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。签订施工合同时不允许任何单位和个人进行非法干预,那么,你知道施工合同应该有什么内容吗?为满足您的需求,小编特地编辑了“[合同模板]工程代理协议最新模板”,仅供参考,欢迎大家阅读。

甲方:

乙方:

为了严惩历年来屡禁不止的跨地区销售(返销)现象,有效配合各地经销商开发和维护市场,保障所有经销商的公平利益,特立此条款。

一、乙方因自己市场控制管理不严,乙方的产品流通到所属经销区域之外使用或销售,根据受害方向甲方提供清楚、确切的证据和书面报告(附投诉报告表)。甲方有责任快速就该事件进行调查核实。

二、当甲方调查核实后确定为第一次返销,事实成立后立即以书面形式通知乙方就本事件与受害方主动进行协调解决。七天内协调解决未果,甲方有权勒令乙方收回返销货物,承担所有差价等费用;若乙方不直接亲自参与或不能收回返销货物,则甲方有权通过其他途径收回返销货物,由此所产生的费用和差价全部由乙方承担,并处以5000元罚款。该款项的最终用途:

① 收货产生的差价及费用直接在乙方往来款项中扣除补给受害方;

②处以罚款金额5000元,直接在乙方往来款中扣除作为受害方专项广告宣传费,并由甲方监督使用。

三、如果乙方出现第二次将货物返销到受害方区域,经甲方核实后,立即以书面形式勒令乙方就本事件与受害方协调解决。七天内协调解决未果,甲方有权决定向乙方处罚承担收货差价及费用,并罚款10000元-20xx0元。该款项的最终用途:

① 收货产生的差价及费用直接在乙方往来款项中扣除补给受害方;

②处以罚款金额10000元-20xx0元,直接在乙方往来款项中扣除作为受害方专项广告宣传费,并由甲方监督使用。

四、如果乙方出现第三次将货物返销到受害方区域,经甲方查实后立即执行向乙方处罚承担收货差价及费用并罚款30000元-50000元。该款项的最终用途:

① 收货产生的差价及费用直接在乙方往来款项中扣除补给受害方;

②处以罚款金额30000元-50000元,直接在乙方往来款项中扣除作为受害方专项广告宣传费,并由甲方监督使用。

五、如果乙方出现第四次返销行为,甲方有权立即终止合同,结束与乙方合作,取消乙方总经销权。

六、针对恶意报复性返销(即因受过处罚不改正反而利用不正当手段通过购买、设圈套、制造假相等造成的恶意报复性返销),一经查实则处以50000元以上罚款,情节严重立即取消总经销权。

本条款执行期为:

以上条款经甲、乙双方仔细阅读后,均同意条款内所列的处罚方案并同意严格执行。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

推荐合同: 工程合同模板


在这个飞速发展的社会,可少不了合同这个东西。合同的订立注意要符合法律政策的要求。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方签署的一份协议。施工合同的条款决定了施工合同是否有效,那么,你是否知道签施工合同具体有哪些步骤呢?为了让您在使用时更加简单方便,下面是小编整理的“推荐合同: 工程合同模板”,相信能对大家有所帮助。

致:_______房地产开发有限公司

我公司与贵公司于____年____月____日签订了一项建设工程施工合同,合同约定由我公司承建贵公司的__________工程。合同签订后,我公司积极组织力量施工,工程于____年____月____日开工,____年____月____日主体封顶。按合同专用条款第26条工程款支付约定,贵公司应于____年____月____日前支付工程进度款约________万元,以及____年____月____日前累计支付工程进度款不低于________万元。

截止目前,我公司共收到工程进度款________万元,拖欠的工程进度款经我公司多次催要,贵公司却迟迟不予支付。贵公司不履行自已付款义务的行为,导致我公司拖欠大量的劳务费、材料款、农民工工资不能按时支付,已严重影响了我公司的正常生产经营。因此,希望贵公司接到我公司的致函后,七日内将所欠工程款支付我公司。否则,我公司将按合同约定的违约、索赔等相关条款执行,并保留通过法律途径解决,请贵公司慎重考虑,尽快解决工程欠款事宜。

特此函告。

附:工程进度报表

_________有限公司

____年____月____日

[合同模板]工程劳务合同


在这个飞速发展的社会,可少不了合同范本这个东西,签订合同时不能把自己的意志强加于人。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方双方意思表示一致,签署的书面协议。签订施工合同时如果不仔细,就会导致合同纠纷甚至损失,那么,一份好的施工合同范本都有哪些内容?小编经过搜集和处理,为您提供[合同模板]工程劳务合同,供大家借鉴和使用,希望大家分享!

甲方:___________________

乙方:___________________

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,明确承发包双方的安全责任,提高施工现场安全文明施工管理水平,保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康,根据国家有关法律法规、参照国家电网公司的有关安全文明施工规定,结合本工程特点,双方在签订工程劳务协议的同时,经协商一致,签订本协议。

一、承包工程项目

(1)工程项目名称:安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程

(2)工程地址:攀枝花市盐边县安宁园区

(3)承包内容:新立电杆5基,电杆采用φ230×15米,电杆基础采用C20砼浇筑;架设10kV线路0.310公里(导线采用架空绝缘导线JKLYJ-10kV-240),安装智能远程费控表1只、专变采集终端1台;安装10kV成套配电柜5面、400V配电柜9面、直流屏1面;安装10kV组合式高压计量箱,安装500KVA变压器一台,低压配电柜安装,安装800KVA变压器一台(利用原有800KVA变压器,将原变压器及低压配电柜移位新建配电房内),制作户外电缆头1套,制作户内电缆头2套,项目涉及的各内标识制作安装,空洞封堵、设备接地制作安装遥测,负责将高压线安装至低压配电柜。

(4)工程项目期限:自年月日至 年月日。

二、合同价款及付款方式

(1)劳务包干价:13000元(大写:壹万叁仟元整)

(2)付款方式:待工程竣工验收合格后,7个工作日内付清工程劳务款。

4. 甲方的安全文明施工权利和义务

(1)对乙方的安全、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查,对核查材料复印件存档保管;乙方人员、技术不符合规定的,有权要求乙方更换人员或终止合同。

(2)组织乙方作业人员进行入场安全教育,安全考试合格并按照现场管理规定。

(3)有权制止乙方违章作业、野蛮施工等不安全行为,督促其及时改正,必要时可终止其工作。对因乙方责任造成的事故和损失,有权按规定扣除安全风险抵押金。

(4)严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票制度,负责乙方的办票工作,督促乙方按票执行。

(5)施工所有材料除混凝土外,其余材料由甲方运到施工现场。

5. 乙方的安全文明施工权利和义务

(1)落实本劳务作业相关的防火、防坍塌、等安全防范措施。

(2)按约定为作业人员配备合格、规范的劳动防护用品;定期对安全帽、安全带等劳动防护用品进行检验试验和更新;执行电气安全工器具、起重、电动工器具等安全管理措。

(3)临近带电设备作业,应保持安全距离,做好安全隔离措施,必须指定专人监护。

(4)动火制度,落实相应的安全措施和防火措施。在已受电、投运区域施工,落实设备防护和人身安全措施。

(5)工程开工后,应严格执行各项安全规定,停电、带电工作必须严格执行工作票制度,对施工过程的设备、人身及危害他人的设备、人身安全负完全责任,(包括误入带电设备和线路)并承担由此而产生的一切法律责任及经济损失;

(6)应每天检查工器具检测日期是否过期,过期的工器具由乙方自检,如不按照规章制度要求,使用过期工器具被上级领导检查违规使用工器具和罚款等损失,由乙方负责;

(7)严格按照工程设计施工图及国家有关验收规范,精心组织、文明施工,确保施工质量和工期;

(8)工程施工需要停电,必须履行工作票制度。否则所造成的后果一切由自己负责;

(9)负责工程竣工验收,如不按照施工图纸施工造成返工的一切损失由乙方承担;甲方不承担任何责任;

(10)施工过程中,所发生的安全事故由乙方自行承担;

7. 需要补充协议内容:三、附则

(1)本协议约定的各项条款,经双方签字后生效,作为合同附件具有同等法律效力,并可独立于主合同存在,甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款,承担相应的

安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件,由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

(2)本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致,按照国家有关规定执行。

(3)协议有效期按照合同工期。合同工期变更,本协议有效期相应变更;合同施工工作内容、范围有变动时,应及时签订补充协议。

(4)其他未尽事宜可另行约定。

(5)本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份。

甲方:

身份证号码:

电话:乙方: 身份证号码: 电话:

实用合同: 工程协议模板


合同对我们来说,实在是太重要了,我们不能没有它,签订合同时要注意遵循合法原则。施工合同指建设单位和承包方施工单位为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利义务关系的书面协议。签施工合同也有很多有注意的地方,不然也容易让自己上当,那么,你是否知道签施工合同具体有哪些步骤呢?下面是小编帮大家编辑的《实用合同: 工程协议模板》,欢迎您阅读和收藏,并分享给身边的朋友!

第1题

对已完成施工图设计的小型工程,进行施工招标时,可采用()合同。

A.单价

B.总价

C.成本加酬金

D.计划价格

正确答案:B

第2题

设计招标应采用()方式进行招标。

A.公开

B.方案竞选

C.询价

D.邀请

正确答案:B

第3题

工程竣工验收未能通过,经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下,计算承包人的实际竣工日期应为()日。

A.承包人第一次提交竣工验收报告

B.承包人修改后再次提请竣工验收

C.最终验收合格

D.办理竣工验收手续

正确答案:B

第4题

发包人为勘察人提供的现场工作条件不包括()。

A.拆除地上、地下障碍物

B.提供勘察设备

C.落实土地征用

D.修好通行道路

正确答案:B

第5题

承包人于某日收到了竣工结算价款,则应当在()内将竣工工程交付发包人。

A.7日

B.14日

C.28日

D.42日

正确答案:B

第6题

债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时,()。

A.需经对方同意

B.无需经对方同意,但应通知对方

C.无需经对方同意,也不必通知对方

D.需经对方同意,但要办理公证

正确答案:A

第7题

发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实,给予确认或提出修改意见。()后,及时办理竣工结算价款的支付手续。

A.施工全部完毕

B.保修期满

C.试车合格

D.竣工验收报告被批准

正确答案:D

第8题

施工合同订立后,发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化,拒绝支付预付款,这是发包人行使()。

A.同时履行抗辩权

B.代位权

C.撤销权

D.不安抗辩权

正确答案:D

第9题

某建筑材料采购合同,既约定了违约金,又约定了定金。当一方违约时,守约方()。

A.必须适用违约金条款

B.必须适用定金条款

C.可以选择适用违约金或定金条款

D.两者都不能适用,因约定无效

正确答案:C

第10题

某工程项目施工阶段,发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同,约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中,正确的是()。

A.试验室只接受发包人指示的试验项目

B.试验室应完成承包人要求的试验项目

C.监理工程师有权指示试验室完成某项试验,但不对检测数据的正确性负责

D.监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任

正确答案:C

[合同模板]工程协议范文


我们的各种合法权益必定离开不了合同这个东西,签订合同时要注意真实一致,不可弄虚作假。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方签署的一份协议。签施工合同也有很多有注意的地方,不然也容易让自己上当,那么,对于施工合同的撰写你是否毫无头绪呢?急您所急,小编为朋友们了收集和编辑了“[合同模板]工程协议范文”,欢迎阅读,希望您能阅读并收藏。

发包方(甲方):

地址:

联系电话:

承包方(乙方):

地址:

联系电话:

按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

第一条 工程概况

1.1工程名称:工程。

1.2工程地点:

1.3承包范围:按本工程图纸及说明。

1.4承包方式:包工包料。

1.5工期:本工程自年月日开工,于年月日竣工,共计天。

1.6工程质量要求:合格.

1.7合同价款(人民币大写):拾万仟佰拾元整,

小写(¥:元)。

第二条 甲方工作

2.1 开工前 3 天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 1 份,并向乙方进行现场交底;全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物;对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施;向乙方提供施工所需的水、电等设备,并说明使用注意事项;办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2指派为甲方驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行监督检查,办理隐蔽工程验收、变更、登记手续等事宜。

2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续及交付相应费用。

第三条 乙方工作

3.1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,按甲方提供的施工图纸及做法说明施工,拟定施工方案和进度计划。

3.2指派为乙方驻工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定;严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录;参加竣工验收,编制工程结算。

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏;做好施工现场保卫和垃圾处理等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第四条 关于工期的约定

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2因甲方原因未按约定完成工作或相关事宜,影响工期,工期顺延。

4.3因乙方责任,不能按期开工或中途停工,影响工期,工期不顺延。

4.4因甲方原因造成设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延(以8小时为一个工作日顺延)。

第五条 关于材料供应的约定

5.1凡由乙方负责采购供应的材料、设备(另附清单),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。由乙方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由乙方承担。

5.2凡由乙方采购的材料、设备,应提供合格证明及必要的检验报告。

第六条 有关安全生产和防火的约定

6.1甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

6.2乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国消防法》和有关安全施工的法规、规范。

6.3由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的经济损失。

6.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防和防火规范,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的经济损失。

第七条关于工程质量及验收的约定

7.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和现行有效的国家或行业及地方施工与验收规范为质量评定验收标准。

7.2乙方应在办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续前 3 天通知甲方参加。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方应向甲方发出书面催办通知,甲方接到该通知 5 个工作日后无正当理由仍不参加验收的,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。

7.3由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

7.4由于乙方原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

7.5工程完工后,乙方应及时通知甲方验收,并提供竣工资料和竣工报告1份。甲方自接到验收通知 5日内组织验收,验收合格视为竣工,并办理验收、移交手续。由于验收不合格需改进而造成工期延误的,按本合同第10.2条执行。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。

第八条 关于工程价款及结算的约定

8.1 本合同生效后 5 日内甲方预付给乙方本合同第1.7条约定工程总价款的40%;项目工程墙面、地面基本完工或总工程进度达到50%后,付进度工程款,付款额为合同工程款的40%;工程完工办理整体验收合格手续后,甲方再支付给乙方工程总价款的15%;余结算工程总价款的 5 %作为保修金,保修期满无工程质量问题甲方一次性付清给乙方。

8.2 在施工过程中因甲方原因变更施工设计方案使得施工造价增高或增加施工项目的,甲方追加相应的工程款给乙方。

第九条 保修

9.1保修内容、范围:本工程承包施工项目范围,详见预结算书。

9.2保修期限:一年。

9.3保修期限从竣工验收合格之

日算起。

9.4保修期内,乙方应在接到甲方通知之日起 5 日内派人上门维修,否则,甲方有权自行或委托他人维修,因此产生的费用由乙方承担。

9.5乙方应在 7 日内修复报修项目,逾期按合同总价每日1‰的标准支付违约金。

9.6上述费用及违约金,甲方可在保修保证金中扣除,不足部分由乙方补齐。

第十条违约责任

10.1由于甲方原因导致中途停工,甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。每停工一天,甲方支付乙方1‰违约金。甲方不按合同的约定付款,每逾期一天,按应付款额的1‰支付违约金。

10.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方1‰违约金。

10.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

10.4甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。但由于乙方施工不当造成的扩大损失,由乙方承担。

10.5未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

10.6未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。

第十一条其他约定

11.1开工日期以发包人实际通知进场时间为准。

第十二条争议或纠纷处理

12.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

12.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,双方同意向甲方所在地的人民法院起诉。

第十三条 本合同自双方代表签章并加盖公章之日起生效,一式肆份,双方各执贰份。

甲方(公章):

乙方(公章):

负责人: 法定代表人:

(或授权代理人)(或授权代理人)