关于工程内部合作协议书范本汇编。
为了达到沟通的达到一个好的沟通方式，文档必不可少，写不出来的时候，那就应该看一看优秀的范文，优秀的范文模版具有很多可取之处，怎样的范文才算是一篇好的范文呢？经过收集，小编整理了工程内部合作协议书范本，请在阅读后，可以继续收藏本页！
工程内部合作协议书范本(篇1)
甲方：
代表：
地址：
电话：
乙方：
代表：
地址：
电话：
以甲方名义承接的________工程，交由乙方具体负责施工，乙方是在完全理解和接受_______有限公司和业主签订的总包合同各项条款的基础上，甲、乙双方同意就相关内容达成如下协议：
1、负责向乙方提供已有证书等资源，对乙方施工的工程质量、安全、工期进行监督，定期进行检查，发现问题及时提出整改意见和处置决定。
2、负责审核乙方工程量报表、施工组织设计、工程预决算等。
3、向乙方下达甲方质量管理体系和信息化工作要求。
4、负责办理与业主单位、项目部的有关财务手续，监督乙方合理的使用资金。
5、协调与业主单位、监理单位及主管部门的工作关系；负责与业主单位签订合同并督促总包工单位履行合约；监督、配合、服务乙方按规范及总包单位、监理的规章制度完成工程项目的实施。
1、乙方为本工程具体承包责任方和实际施工管理者，全面负责与业主单位签订的承包工程的合同内容或相关条款中甲方承担的责任，甲方与乙方共同承诺业主单位的各项条款均由乙方承担。乙方自行自负盈亏的核算体系，自行组织项目部管理班子，接受并执行甲方的监督管理和相关规定要求。
2、乙方严格按甲方管理体系的要求，强化工程施工管理，争创文明工地、优质结构等企业业绩和个人荣誉。乙方在施工过程中，必须严格执行规范、图纸、操作规程及总包单位的要求，及时办理所有相关手续，否则由此发生的一切法律和经济责任均由乙方负责。
3、乙方承担自进场施工到工程竣工、保修等安全责任、经济责任、履约责任等，承担工程项目可能出现的不可预见及不可抗拒的包括工程停缓、资金未能到位、履约保证金返还等市场风险、责任风险和经济风险。在总包单位、业主单位侵犯甲、乙双方权益时，乙方有义务承担责任，同时乙方无条件放弃对甲方的任何诉求。
4、乙方组织的施工人员必须有体检合格表、符合《劳动法》的用工条件，特殊工种及技工必须持证上岗。
5、业主单位资金不到位，甲方授权乙方直接向业主单位要求按合同规定执行。甲方配合乙方办理注册、环保、开竣工等手续，费用由乙方承担。因拖欠材料款及人工工资等纠纷未解决前，甲方有权从乙方应收的工程款、履约款和乙方自有资产中抵扣。
6、乙方不得以甲方名义赊欠材料。乙方要以自己的名义对外采购材料、租赁施工机械，其签订的合同也承担相应的经济责任、法律责任。如甲方同意盖章并由乙方签字认可的材料、人工等合同文件，乙方必须自觉履行其文件内容，否则由此产生的所有责任由乙方负责。
7、乙方向业主单位承诺的各种费用及向业主单位缴纳的各种履约保证金由乙方负责。
1、乙方承接的工程为________工程，不包括________工程，工程施工地点在________市场范围内。乙方必须确保遵守当地税务、公司、建管等主管部门的规则制度。
2、工程款必须汇入甲方________分公司或合同要求的约定账号（含甲方批准后的其他账号），为保证资金安全操作，乙方财务人员必须做到在账号安全的情况下速进速出，确保资金安全操作。总包工单位支付工程款时必须由甲方或甲方分公司出具专用收款收据。乙方必须每年底对清与甲方、总包单位的往来款。
3、双方在合作前各自的所有债务、债权各自负责与承担。
4、关于印章方面的约定：
（1）甲方总公司、分公司的所有印章乙方必须按甲方公司规定办理登记，留存、审批等手续，经同意后乙方承担相应的包括借款等经济责任。
（2）除甲方负责人________同志同意审批外所有公章不能用于贷款、担保、承诺、签订合同等经济类事宜，同时乙方不具备委托权。
（3）对涉及到企业信誉、重大事项须用章时必须经甲方领导同意审批。
1、本工程乙方在______年______月______日前应缴纳给甲方履约保证金______万元（履行完本协议约定退还无息本金）。每年上缴给甲方项目建造师使用费______万元。两个项目以外的另行计算。
2、本工程乙方上缴给甲方管理费（目标利润）按开票金额______%比例收取。（或者年包干上缴________万元，其中在每年________月份前上缴________万元，另一半在________月前上缴）。
3、乙方承担并缴纳各种税费，包括营业税、企业所得税、个人所得税、印花税。乙方负责缴纳当地主管部门的各种费用（包括定额编制费、测量费、注册费、经济处罚费）。
4、乙方承担甲方派出人员的工资及相关费用，其中：________每年包干费万元，________年包干费用________万元，此费用在施工期间按月由乙方按月结清。
合作期间若一方不履行本协议，另一方可自行决定终止本协议，并有权追究违约方的法律责任和经济赔偿等。
协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。
1、本协议一式_______份，各执______份，本协议自双方签字盖章后生效。
2、本协议的有效期从______年______月______日起至______年______月______日止。
甲方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日
乙方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日
工程内部合作协议书范本(篇2)
1、本工程乙方在______年______月______日前应缴纳给甲方履约保证金______万元（履行完本协议约定退还无息本金）。每年上缴给甲方项目建造师使用费______万元。两个项目以外的另行计算。
2、本工程乙方上缴给甲方管理费（目标利润）按开票金额______%比例收取。（或者年包干上缴________万元，其中在每年________月份前上缴________万元，另一半在________月前上缴）。
3、乙方承担并缴纳各种税费，包括营业税、企业所得税、个人所得税、印花税。乙方负责缴纳当地主管部门的各种费用（包括定额编制费、测量费、注册费、经济处罚费）。
4、乙方承担甲方派出人员的工资及相关费用，其中：________每年包干费万元，________年包干费用________万元，此费用在施工期间按月由乙方按月结清。
五、违约责任
合作期间若一方不履行本协议，另一方可自行决定终止本协议，并有权追究违约方的法律责任和经济赔偿等。
六、争议解决
协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。
七、其他
1、本协议一式_______份，各执______份，本协议自双方签字盖章后生效。
2、本协议的有效期从______年______月______日起至______年______月______日止。
甲方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日
乙方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日
工程内部合作协议书范本(篇3)
甲方：代表：地址：电话：乙方：代表：地址：电话：风险提示：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 甲、乙双方本着互惠、公平、公正和诚实守信的原则，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规之规定，经双方友好协商，达成如下协议，共同遵守。
一、合作内容
1、乙方受甲方委托，为完成甲方同_______公司取得工程项目内部承包合同，乙方负责完成对本工程项目的调查、对接、洽谈等相关事务，由此产生的差旅费、招待费、工资及考察等费用作为投资条件，代表甲方完成该承包的实施。
2、甲方负责组织，提供承包该工程的一切手续及资金至最终签订项目承包合同，并由甲方独立组织施工，自负盈亏。甲方经过严格的预算程序，决定按本协议规定分配给乙方相应的收益作为乙方代理行为的投资回报。
二、工程概况
1、工程项目及名称：________工程。
2、工程总造价：______元，大写______元人民币。
3、工程地点：__________________。
4、工程内容：土石方工程。
5、工程保证金：______元。
6、本工程计价方式：按主合同执行
7、本项目合作方式：以甲方同项目方约定方式执行。
三、合作收益
1、本协议规定按甲方所做工程中土石方总方量提取______元立方米作为乙方的收益。
2、乙方收益的支付时间与方式：甲方与项目方签订项目施工合同进场的______个工作日内，支付______万元（大写：______元整），乙方应得收益剩余部分根据工程月进度按比例足额支付，直至付完为止。
3、乙方应得收益所涉及国家相关法律法规应缴纳的税费由甲方代扣代缴，乙方不提供票据，相关审计等由甲方负责完成，确保乙方所得款项的合法性和安全性。
4、每月工程进度款到账后，甲方保证在每月收到进度款后______个工作日内将乙方收益支付到乙方指定的银行账户。
5、乙方有权派专员对甲方财务进行监管，并且对甲方工程进度款的到账情况，享有监督权和知情权。
四、协议的履行及违约责任风险提示：
合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。
1、甲方如不按照本协议约定的方式支付乙方的约定收益，乙方有权凭本协议向项目发包方提出从甲方应得工程项目款中扣除，并有权依法向人民法院提请诉讼。
2、申请执行本协议约定利润，并按合同约定工程造价总额的______%追究违约金。
五、保密约定风险提示：
应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。 甲、乙双方都应当无条件保守本协议的商业秘密，本工程承包项目在未经施工队伍进场之前不得向协议外第三方透露该协议约定的任何内容；更不允许违规炒作。
六、其他约定
1、乙方不承担甲方与项目方之间的经济纠纷、法律责任及施工过程中的安全事故等责任。
2、本协议在甲乙双方代表签字盖章后成立，甲方同项目发包方签订《项目承包合同》时生效，如甲方与项目方签约不成，本协议无效。
3、本协议在甲方支付完乙方所有应得定额利润后自动失效，双方解除合同关系。
4、本协议涉入的内容甲乙双方应遵照执行，如需变更，必须经双方协商同意，否则视为约，甲方仍无条件按此协议负责。并赔偿乙方由此发生的经济损失。
5、本协议一式______份，甲乙双方各执______份；本协议未涉入事项，以项目合同约定的相关内容为准。甲方（签章）：代表人（签字）：________年____月____日乙方（签章）：代表人（签字）：________年____月____日
工程内部合作协议书范本(篇4)
1、乙方为本工程具体承包责任方和实际施工管理者，全面负责与业主单位签订的承包工程的合同内容或相关条款中甲方承担的责任，甲方与乙方共同承诺业主单位的各项条款均由乙方承担。乙方自行自负盈亏的核算体系，自行组织项目部管理班子，接受并执行甲方的监督管理和相关规定要求。
2、乙方严格按甲方管理体系的要求，强化工程施工管理，争创文明工地、优质结构等企业业绩和个人荣誉。乙方在施工过程中，必须严格执行规范、图纸、操作规程及总包单位的要求，及时办理所有相关手续，否则由此发生的一切法律和经济责任均由乙方负责。
3、乙方承担自进场施工到工程竣工、保修等安全责任、经济责任、履约责任等，承担工程项目可能出现的不可预见及不可抗拒的包括工程停缓、资金未能到位、履约保证金返还等市场风险、责任风险和经济风险。在总包单位、业主单位侵犯甲、乙双方权益时，乙方有义务承担责任，同时乙方无条件放弃对甲方的任何诉求。
4、乙方组织的施工人员必须有体检合格表、符合《劳动法》的用工条件，特殊工种及技工必须持证上岗。
5、业主单位资金不到位，甲方授权乙方直接向业主单位要求按合同规定执行。甲方配合乙方办理注册、环保、开竣工等手续，费用由乙方承担。因拖欠材料款及人工工资等纠纷未解决前，甲方有权从乙方应收的工程款、履约款和乙方自有资产中抵扣。
6、乙方不得以甲方名义赊欠材料。乙方要以自己的名义对外采购材料、租赁施工机械，其签订的合同也承担相应的经济责任、法律责任。如甲方同意盖章并由乙方签字认可的材料、人工等合同文件，乙方必须自觉履行其文件内容，否则由此产生的所有责任由乙方负责。
7、乙方向业主单位承诺的各种费用及向业主单位缴纳的各种履约保证金由乙方负责。
