防腐工程合同篇一。

现如今，我们在很多场合下都会使用到范本合同，签订合同后不允许任何外界因素非法干预。施工合同指建设单位和承包方施工单位为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利义务关系的书面协议。签订施工合同的双方当事人所享有的经济权利和承担的义务是对等的，那么，你知道有哪些常见施工合同吗？下面是小编为大家整理的“防腐工程合同篇一”，欢迎您阅读和收藏，并分享给身边的朋友！

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

甲乙双方经过友好协商，就____楼工程的`____施工项目分承包给乙方班组，双方商定，拟定下列条款：

一、承包范围

1、图纸范围内二次结构全部砌体、制模、浇筑钢筋制作绑扎、图纸范围内内外装修(内墙抹灰、外墙保温、外墙砖、地砖、内墙砖、窗台板、室外台阶坡道、散水、楼梯屋面找平层等。)小型工具自行解决，自戴安全帽，伙食自理。操作面准备、施工中各主要材料、施工现场材料搬运、堆放、场内运输以达标准化式地要求。此范围指整个施工现场。

二、承包价格：

二次结构按143元/M3砌体，装修按85元/M2(面积按图纸面积各扣30m2)室外台阶粘砖按18元/M2。变更按实际双方协商。

三、工程质量

乙方所施工项目应达到建设单位与甲方公司要求，严格按施工图、施工范围进行施工，各分部工程质量应达到合格标准，所施工部位经监理、建设单位、质检站验收，总包方甲方，如达不到要求责令返工，返工工料由班组承担，并且该施工部位工价下浮10%，因工程质量两次以上达不到合格标准，甲方有权将乙方清理出场，并且仅按合同单价的50%结算，乙方并承担甲方所造成的一切损失。因工程质量达不到要求，所产生的一切罚款和该组的自身修补及其它处理费用均由乙方承担。

四、工期

乙方严格按甲方项目部下达的月、旬、周进度计划施工，不得拖延工期。甲方项目部一旦发现该班组不能保证进度计划的完成，则有权直接指派增加劳动力进入该班组的施工段落施工，以保证计划的顺利进行人工费的增加和其它后果及责任罚款等由乙方无条件承担。

五、安全

严格按国家安全操作规程施工，进公司必须戴安全帽，安全帽自戴，杜绝一切安全事故发生，如发生安全事故，由乙方承担一切责任及损失。乙方任何人未经同意不得随意拆除各种防护措施、不得任意高空掷物、不得串岗作业，对安全设施不具备施工条件，乙方应提出来达到要求后方可施工，违者责任自负。甲方有权对违反操作规程，野蛮施工现象进行处罚，具体处罚标准按甲方项目部定，乙方应无条件接受。

六、核算及付款

甲方对乙方施工图进行工程核算，本工程项目内不发生任何定额外用工。甲方付给乙方合理的生活费用。二次结构竣工经有关部门验收合格后15天结算验收合格部位的工程款。装修过程中甲方付给乙方合理的生活费用。装修工程完成内外抹灰、外镶砖，甲方付至乙方15万元的工程款。竣工后15日内经有关部门验收合格后付给乙方剩余工程款。

七、甲方职责：

甲方保证施工现场大、中型机械能满足施工需要，供电、供水系统到位，甲方对正常使用而磨损的机具增添配件，甲方负责工程技术交底、质量验收、主轴定位、配备各种安全防护设施、提供现场住宿、协调各方关系。甲方规化各工种施工区域，并制定施工进度计划和工地各项规章制度。

八、乙方如不能按计划完成各部位施工任务时，乙方自行退场，所造成的一切经济损失由乙方承担。

九、本协议具有法律效力，双方签字后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

编辑推荐

[协议模板]2022年防腐工程承包合同范本之一

我们在很多的地方都会用到合同，也会需要用到很多的范本，签订合同前要尽量让双方认可，达成双赢。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方互相之间签订的协议。施工合同的条款决定了施工合同是否有效，那么，您有没有了解过怎么去写一份施工合同呢？为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“[协议模板]2022年防腐工程承包合同范本之一”，仅供参考，希望能为您提供参考！

第一部分 合同协议书

发包人(全称)：__集团__钛业有限公司 (以下简称甲方)

承包人(全称)： (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：土建防腐工程

工程地点：____开发区梓桐大道

二、工程承包范围及主要内容

工程承包范围：白区A线、白区B线地坪、设备基础、墙柱踢脚线铺贴的花岗岩板松动、脱落，主要分部分项施工内容为招标的内容(见附表1)。若施工中遇分部分项内容不能与招标内容对应的，双方另行协商。

三、合同工期

本工程绝对工期为 60 天(日历日)，从合同签订生效之日起开始计算，到整个工程竣工验收合格为止。若因甲方生产或其它不可抗拒因素影响，经甲乙双方确认影响的时间后，工期可顺延，否则按合同总金额的1000元/天进行考核，若影响甲方生产造成的损失另外单独考核，费用以甲方核定为准，考核费用在结算时扣除。

四、质量标准

工程质量标准：合格并满足技术附件要求。

乙方根据合同规定工程质量标准的要求组织施工，在施工过程中确保分部分项工程达到这一标准，若有没有达到的，应及时整改直至达到合同规定要求。

五、合同价款

本工程暂定合同价为 (不含税)万元 。费用结算以双方签订的分部分项综合单价为结算依据(见附表1)，合同期内单项工程量未达到招标工程量的按实际发生的工程量进行结算，合同期内单项工程量若超过招标工程量的，按招标综合单价计价结算，双方签订补充协议。承包范围内的所有涉及施工的措施费(含安全、文明施工措施费)已包括在合同承包价款中，不作调整。若在分部分项综合单价(见附表1)中的缺项部分，须由乙方上报报价书，经甲方预结算人员参照本年度重庆建筑工程定额及市场价格进行审批后执行。每单项工程验收合格，全部资料收集齐全汇总后每季度方可结算。乙方根据结算金额开具增值税专用发票到甲方挂账后付款。

因乙方原因(遗漏或考虑不周)所造成的工程量追加，由乙方自费解决。

乙方提供的材料应提供合格证书，若因质量原因需要对乙方提供材料进行检测检验的应根据政府有关管理规定由政府专门机构进行检测检验，费用由乙方承担。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

本合同协议书

本合同专用条款

中标通知书

招标文件

投标书及其附件

本合同通用条款

标准、规范及有关技术文件

图纸

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

上述文件互为补充，若有不明或不一致之处，以上列顺序在先者为准。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第三部分《通用条款》中分别赋予的定义相同。

八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、工程竣工提出竣工申请后按国家各分部分项标准验收合格后，乙方开具增值税发票挂账付款。

十、违约、索赔和争议

17.违约：发生违约事件时双方协商解决。

18.争议

双方约定，在合同履行过程中发生争议时，应协商解决，协商解决不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、附则

1. 本工程结算审计按： 鞍钢政发[xx]27号文件“关于印发《鞍钢集团公司工程项目审计管理办法》的通知”文件执行。

2.合同双方的任何一方如未得到对方书面许可，不能把合同的标的物、检查好的工程设备、材料转让或借给任何第三方，或者供作抵押权的其他担保目的。

3.未经对方许可，不得将专利技术、专有技术等涉及知识产权的相关资料转让给任何第三方。

4.本合同内容有未尽事宜，双方可根据具体情况协商解决。

5.本合同适用法律为《中华人民共和国合同法》。

6.本合同经甲乙双方签字盖章后生效，至质保期满无异议后自然失效。

7.本合同共计伍份，甲方各执肆份;乙方壹 份。

十二、合同生效

合同订立时间：

合同订立地点：

本合同经双方法人代表或授权代表人签字并加盖合同专用章后生效。

甲方：(公章) 乙方：(公章)

住所： 住所：

法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：

经办人： 经办人：

电话： 电话：

开户银行： 开户银行：

开户地： 开户地：

户名： 户名：

账号： 账号：

最新协议: 防腐保温工程协议范例

由于自身的需求，我们在很多的地方都会用到合同。制定合同时要遵循等价有偿的原则。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方互相之间签订的协议。签施工合同也有很多有注意的地方，不然也容易让自己上当，那么，你平常有了解过施工合同的内容和种类吗？急您所急，小编为朋友们了收集和编辑了“最新协议: 防腐保温工程协议范例”，仅供参考，欢迎大家阅读。

：序号材料名称规格型号保温层厚度（mm）单位数量单价（元）金额(元)备注1螺旋管Ф529﹡840m312724.00225888.002Ф478﹡840m680659.50448460.003Ф426﹡840m593592.10351115.304Ф377﹡740m630530.50334215.005无缝管Ф325﹡840m280464.00129920.006Ф273﹡740m400403.00161200.007Ф219﹡640m430321.10138073.008Ф159﹡530m380170.0064600.009Ф133﹡430m676143.0096668.0010Ф108﹡430m842118.80100029.6011Ф89﹡430m59983.0049717.0012Ф76﹡430m253973.84187479.7613钢塑复合管（衬PE）DN25040m54403.0021762.0014DN20xx0m275321.1088302.515DN15030m885170.00150450.0016DN12530m251143.0035893.0017DN10030m830118.8098604.0018DN8030m76083.0063080.0019DN6530m69573.8451318.8020DN5030m71063.2044872.0021DN4030m65054.0035100.0022DN3230m25047.6011900.0023DN2530m16543.317146.1524稳态PPRDN5030m120xx4.0064800.0025DN4030m110047.6052360.0026DN3230m15043.316496.50金额合计叁佰零壹万玖仟肆佰伍拾元陆角壹分3019450.61

[合同模板]防腐保温工程专业承包协议范例

我们在很多的地方都会用到合同，也会需要用到很多的范本，签订合同时要注意内容合法。施工合同是保证建设单位与施工方或者承包施工方的合法权益的协议。签订施工合同时如果不仔细，就会导致合同纠纷甚至损失，那么，您有没有了解过怎么去写一份施工合同呢？小编为此仔细地整理了以下内容《[合同模板]防腐保温工程专业承包协议范例》，相信能对大家有所帮助。

12.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应技术水平的熟练工人投入工作,依合同约定按期、保质、保量、安全地完成承包范围内的工作内容；特种作业人员必须持证上岗。乙方必须为其每一个职工购买社会保险和特种作业人员意外伤害保险。12.2乙方进场施工7日内向甲方提供现场管理机构的管理人员名单及上岗证书复印件（必须符合当地政府规定的上岗条件），本企业营业执照及资质证书，特种人员的上岗证，现场人员花名册，所报花名册必须与相应人员本人身份证名字及事实相符，禁止使用童工、有心脏病、高血压、癫痫病等疾病者及年龄超过50岁者。12.3乙方人员必须按施工图纸、施工方案、施工规范操作规程和验收标准进行施工，保证按期、按质、按量完成甲方制定的生产任务，服从甲方的统筹安排。及时提供周计划并参加甲方及监理方或建设方组织的协调会。12.4乙方必须遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一指挥调度；须服从甲方转发的总包人或监理工程师与劳务分包范围有关的指令。乙方不得以任何理由与总包人或监理工程师发生直接工作联系，不得直接致函总包人或监理工程师，也不得直接接受总包人或监理工程师的指令。如乙方与总包人或监理工程师发生直接工作联系，将被视为违约，每次处罚10000元，并承担违约责任。12.5乙方每月必须按时发放人工工资，由乙方拖欠工资而引起纠纷或劳动力不足，乙方自行解决。12.6乙方不得以任何理由进行停工或消极怠工。12.7乙方不得随意搭设临建。12.8乙方必须保证道路畅通、材料堆放整齐。必须确保文明施工现场。12.9认真及时做到工完场清，对清理不干净每次罚款1000元以上。12.10乙方在领到材料要妥善保管和节约用料，不能随意浪费，若发现有浪费材料现象按材料价双倍处罚。12.11乙方应对工人安全生产、食品卫生、交通等方面进行教育，乙方人员必须遵守甲方有关安全生产、消防保卫、场容卫生等规章制度，服从甲方的指导、教育、监督、并及时向甲方提供所需的情况和资料。12.12作出分层、分段进度计划、施工月进度计划。不得随意变更设计、改变施工方案和降低质量标准。当天任务必须当日完成。12.13乙方负责按照国家及省市规定，定期为其队伍中的从事有毒、有害等职业的所有特殊工种人员进行职业病检查，其他人员按期进行职业健康体检，检测费、医疗费等全部费用均由乙方自行承担。12.14双方约定乙方应做的其它工作： 。

[参考合同] 防腐保温工程合同样本精选一则

合同是现在必不可少的一个东西，它对我们有很大的帮助，制定合同时要遵循等价有偿的原则。施工合同是双方实现权利义务的重要基础，具有法律效力。签订施工合同后如果违约就会承担相应的法律责任，那么，你了解签订施工合同要注意哪些方面呢？为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“[参考合同] 防腐保温工程合同样本精选一则”，希望能对您有所帮助，请收藏。

1.甲方：（1）甲方提供给乙方一套完整的施工图纸；（2）甲方负责协调、办理对外的一切有关工程的事宜与手续。（3）甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项；（4）乙方如果质量、进度、工期、安全不能真实履行、实施时，甲方有权停止施工或终止合同；2.乙方：（1）负责施工机械、周转材料及人员的调迁和进出场工作，做好施工准备，确保工程进度；并负责将材料运送至甲方指定地点。（2）对施工质量负全责，严格按照施工图纸及说明、交底纪要、设计变更通知单和行业现行的工程质量检验评定标准、施工验收规范、操作规程以及甲方相应的管理制度进行施工，做好自检工作，确保工程质量，不留后患；（3）按施工安全规范的规定，采取预防事故的措施。确保施工安全和第三者的安全，乙方同时执行甲方安全管理制度；（4）服从监理公司的监理和业主方的管理；（5）根据工程进度向甲方提供工程进度报表。

最新合同: 工程合同篇一

合同是现在必不可少的一个东西，它对我们有很大的帮助，制定合同时要遵循等价有偿的原则。施工合同是双方实现权利义务的重要基础，具有法律效力。签订施工合同后如果违约就会承担相应的法律责任，那么，你了解签订施工合同要注意哪些方面呢？为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“最新合同: 工程合同篇一”，希望能对您有所帮助，请收藏。

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就 工程施工事项协商一致，特订立本协议。

一、工程概况：

1、 工程名称：

2、 工程地点：

3、 工程内容：详见招标文件。

4、 工程期限： 日历日

4．1、工程施工工期：自甲方通知进场施工开始计算工期，总工期 60 天。每拖延一天，乙方需支付甲方每日 元违约金。

4．2、在施工过程中，如遇下列情况则顺延工期，具体顺延期限通过双方及时协商，并以书面形式确定：

4．2．1因自然灾害或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

4．2．2因甲方提出的工程变更以至延长工期者；

4．2．3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能顺利施工者。

5、 工程承包方式：本工程采用施工总承包，并采用固定总价包干，包工包料。工程量如有变更，按照投标文件中的单价进行合同价调整（详见招标文件和投标报价书）。

6、 工程价款：通过公开竞标本工程价款（大写） 元人民币。

二、合同组成部分：

1、工程施工合同协议条款；

2、甲乙双方协商一致确定的其他相关书面协议或纪要；

3、招标文件；

4、投标报价书；

5、施工图纸；

6、工程变更通知单；

7、国家关于工程施工的标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

三、驻工地代表：

1、甲方驻工地代表：

2、乙方驻工地代表：

3、监理方代表：

四：甲乙方工作：

1、甲方工作。

1.1施工场地具备开工条件；

1.2外部施工环境协调，内部工程质量、安全、进度管理；

1.3按节点支付工程款；

2、乙方工作。

2.1 工程成品保护、施工场地周围建筑物、地下管线保护；

2.2保证施工场地整洁，遵守建设工程安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，如发生安全事故，其一切责任及费用，包括事故处理费用，均由乙方自负；

2.3 服从甲方项目部和现场监理工程师的监督、管理，及时提供进场材料设备出厂证明、

合格证、说明书和质保书等并按要求及时进行材料、设备等的报验。

五、 工程结算及付款方式：

1、付款方式（以招标文件为准）

1．1、根据施工图，实行总价包干，单价不调整，施工时工程量有变动的，按规定调整。

1．2、工程量完成 ％，付合同造价的 ％, ；

1．3、工程量完成 ％，再付合同造价的 % ；

1．4、工程竣工验收再付至合同造价的 ％；

1．5、工程结算办理完毕再付总结算造价的 ％；

2、工程竣工验收合格后，双方按合同约定办理结算。

六、工程质量及验收标准：

1、乙方应有关规范施工，并确保验收；

2、乙方应确保所提供的材料满足图纸和投标书中材料清单中注明的规格、品牌、产地要求的合格品；

3、乙方施工期间出现达不到质量标准、不满足进度要求、不服从管理等情况的，甲方有权要求

乙方停工整改、缓发工程进度款，情节严重的甲方有权勒令乙方无条件退场，并承担由此造成一切损失。

七、工程保修：

1、保修内容：所施工的全部内容；

2、保修期：土建工程保修一年；水电设备保修二年；苗木绿化管护期一年。

3、保修责任：在保修期间发生由于乙方施工质量或绿化苗木出现的问题由乙方负责维修，并赔偿造成的损失，如使用不合格材料，乙方承担造成所有经济损失。

八、违约责任：

1、在乙方提请竣工验收后，甲方无正当的理由不组织工程验收，每日支付延迟验收违约金______元。

2、甲方无正当理由拒付工程款的，每月赔偿 元迟延付款违约金。

3、乙方未按清单所示的产品（苗木）名称、型号、规格、品牌、产地等提供，私自变更的，甲方有权拒收设备并要求乙方偿付货款总值 %的违约金。

4、乙方施工期间达不到质量标准、不满足甲方进度要求的，甲方有权要求乙方偿付工程款总值 %的违约金，并承担由此造成的相关损失，乙方偿付了违约金后和损失费后，不免除其他其继续按甲方要求完成工程的义务。

5、如乙方施工拖延导致甲方交房延期的，由此造成的延期交房损失由乙方予以赔偿。

九、合同份数及有效期限：

1、合同一式四份，甲乙双方各执贰份；

2、本合同自双方签字盖章之日起生效，在本合同约定的全部工程竣工验收并结清余款后自行失效。

十、附则：

1、如有特别情况或未尽事宜，双方根据实际情况拟定附则条款，作为本合同之附件。

2、根据需要，甲方有权进行设计变更，若因变更给乙方造成损失，乙方应在接到变更通知后7日内书面提出赔偿报告，否则甲方视为乙方无损失。

3、本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，解决不成交由甲方所在地判决。

4、其他未尽事宜双方可另行商定。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

地 址： 地 址：

法人代表：（盖章） 法人代表：（盖章）

或委托人（签字） 或委托人（签字）

电 话：： 电 话：

防腐保温工程专业承包协议最新范文

现如今，合同是可以保护我们的合法权益不受到侵犯。签订合同时要注意真实一致，不可弄虚作假。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方之间签订的合法书面协议。签订施工合同时不允许任何单位和个人进行非法干预，那么，你知道有哪些常见施工合同吗？为满足您的需求，小编特地编辑了“防腐保温工程专业承包协议最新范文”，欢迎阅读，希望您能够喜欢并分享！

22.1乙方就本工程投标文件作为本合同附件，与合同具有同等法律效力。其内容与合同有关条款不一致的以合同条款为准。22.2乙方确保在自己的职责和工作范围内做到以严格的标准化进行现场管理和内部沟通。严格执行各方的管理制度，保持一个良好的施工环境，严禁有扰民或其它影响治安的情况发生。22.3本合同签订后，甲乙双方必须严格遵守，如乙方安全、质量、文明施工等未履行合同要求的且造成严重后果和影响，甲方有权解除本合同，并由乙方承担一切后果。22.4本合同未尽事宜，由甲、乙双方现场另行协商，作为合同附件同时生效。22.5以下无正文。甲 方：（公章） 乙 方：（公章）法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：年 月 日 年 月 日