一起合同网

导航栏 ×

门窗工程合同范本

发布时间:2022-11-09

合同范本: 门窗工程合同范文最新范文优选。

合同可以在绝大多数情况下保护我们,并为我们提供可能,签订合同后要积极履行合同。施工合同也被称为工程合同或者包工合同。施工合同的条款决定了施工合同是否合法,那么,值得推荐的经典施工合同模板你收集了吗?下面是由小编为大家整理的“合同范本: 门窗工程合同范文最新范文优选”,欢迎您参考,希望对您有所助益!

发包人(全称)(以下简称甲方)

承包人(全称)(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:

工程内容:门窗工程

二、产品名称、型号

1、名称:2、规格、型号:按照本工程施工图、工程联系单制作、安装。具体要求如下:

三、合同工期

开工日期: 年 月 日

竣工日期: 年 月 日

四、质量标准

乙方制作设计依据现行国家图集标准执行,门窗符合相关《铝合金门窗安装及验收规程》有关规定。门窗安装四周采用皮条处理,分项工程质量等级为合格,感观评定为“好”。

以上报价不含税,开票另加货款总额6%。

六、合同价款

金额暂定人民币(大写):

七、承包人向发包人承接的工程按照合同约定进行施工、,并在 质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价 款及其他应当支付的款项。

九、质量与验收

按《建筑装饰装修工程质量验收规范? GB5021 0—200 1标准,由 监理公司及质监站合并在主体中验收(分项验收资料必须同步做好交 由土建项目部资料科)。

十、工程价款的支付

双方约定的工程款,支付的方式和时间:合同签定后7天内甲方付合同总价的 30 %给乙方作为备料款,门窗外框安装完毕(除施工洞

口外) 15天内甲方付合同总价的 40 %给乙方,内扇安装完毕15天内甲方付合同总价的 25 %给乙方,合同总价的 5 %余款待房屋竣工验收合格后一年内付清给乙方。

十一、工期延误

双方约定工期延误的其他情况:按现场实际发生情况另行协商, 并书面确认。

十二、竣工验收

承包方及时提供国家验收标准的相关资料给土建项目部,并配合土建项目组织验收。

十三、不可抗力

双方关于不可抗力的约定,另行协商。

十四、保险

双方约定投保内容:承包人必须为现场施工人员办理及支付有关 保险手续及费用并承担相关责任。

十五、工程质量保修期

双方根据国家有关法律、法规及有关行政条例约定:属承包人施 工的发生工程质量问题由承包人负责维修,保修期为1年。

十六、工程结算

双方约定,在履行合同施工过程中工程量按设计图纸及工程变更 联系单(图纸尺寸)结算。门窗工程款应专款专用,承包人凭材料发票工资单结算工程款。

十七、违约

因承包人原因不能按照合同约定的竣工日期竣工的,延期的工期 由承包人承担违约责任:

发包人不按合同约定支付工程款(进度款)双方未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责 任:工期顺延,并支付停工相应损失费,如因承包质量等原因而影响 整体工程验收的,相关损失费用由承包方承担。

十八、其它

双方有关规定:

1、资料:承包人必须提供承包施工工程及隐蔽工程相关验收资 料。

2、承包人应积极主动与土建施工的项目负责人及时沟通工程施

3、承包人在建设施工中,不得随意乱敲、乱凿土建已完成的成品产品,若有损坏,由承包人自行负责赔偿其损失。

4、成品在整体竣工验收合格前的保护措施由承包方负责,如有损坏无条件更换。

5、承包方应提供相应数额材料发票。

十九、合同生效

合同订立时间: 年 开 日

合同订立地点:

本合同双方约定: 签字盖章 后生效

二十、合同份数

双方约定合同份数:贰份,发包人、承包人各执壹份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

经典推荐

合同范本: 建筑门窗工程承包合同


用通俗的话来说:合同是我们签署的一份保障自己的协议。签订合同后不允许任何外界因素非法干预。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方双方签订的具有法律效益的文件。签订施工合同的双方当事人在法律地位上是平等的,那么,你知道有哪些常见施工合同吗?小编收集并整理了“合同范本: 建筑门窗工程承包合同”,仅供参考,欢迎大家阅读。

甲方(全称):(以下简称甲方)

乙方(全称):(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,订立本合同。

一、工程概况:资五工业园内,200多亩工业建设项目。

工程名称:

二、工期

开工日期:本工程定于 年 月 日开工;竣工日期:本工程定于 年 月 日竣工;合同工期总日历天数为: 天。

三、工程量及工程价款

本工程工程量经测量单位实地测算为 立方米,单价为 元人民币/立方米。工程总价款(固定总价)为 元人民币包干。在无设计变更的情况下不做调整。甲方借用机械、人工,另行计算(挖机按2400元人民币/台班,汽车按350元人民币/台班,人工按100元人民币/工日)

四、甲方的责任和义务

1、甲方为乙方划定具体的施工范围。

2、甲方为乙方提供进场施工的道路,确保乙方车辆进入施工现场。

3、按合同及时支付工程款。

五、乙方的责任和义务

1、乙方负责本厂区甲方指定范围的土石方施工、乙方应严格按照甲方指定的范围进行施工。

凡不经甲方同意乙方施工的甲方不予计量。

2、乙方应当严格遵守甲方施工现场的各项管理规章制度。

3、乙方负责土石方的挖、运输、填筑、整平、碾压等全过程工作,并对该全过程中可能发生的一切安全、文明、环保、交通等事故负全部责任。

4、乙方填筑道路土方必须分层压实,分层厚度﹤50cm,密实度>90%。

5、乙方应遵守国家和地方有关法律法规,也不得以甲方的名义从事其他活动,否则甲方将追究乙方的责任。

6、乙方应安排专职人员负责现场施工,并出具委托责任书和相应的身份证明。

7、乙方应一次性向甲方支付履约保证金壹万元,项目全部竣工付款完成后甲方退还给乙方,本履约保证金不予计息。

六、质量和安全

1、乙方施工前制定施工方案,报甲方审批后实行,以确保施工质量。

2、甲方将安排专人对乙方的施工进行监督管理,甲方现场管理人员的指令,乙方应无条件服从。

3、乙方在施工场区内应遵守工程建设安全生产有关管理规定以及甲方的各项安全规章制度,严格按照安全标准组织施工。

七、工程验收

乙方完成本工程后,应首先进行自检,自检合格后书面通知甲方,甲方将组织人员进行验收,经甲方验收合格后,乙方交付给甲方。

八、工程量的确认

工程计量按照实际发生的工程量计量,土方的工程量按照压实后体积计量,开工前甲乙双方对场地标高进行测量,乙方完成后双方再重新测量填土标高,从而计算出填土的工程量。

九、合同价款和支付

本工程以总价形式承包,经双方确定总价为验收合格后一月内支付给乙方合同总价款的50 %,剩余价款1年内全部付清。

十、争议的解决

甲乙双方在履行本合同过程中发生争议,由甲、乙双方友好协商解决,无法解决可向资兴市人民法院提起诉讼。

十一、合同生效和终止

本合同经双方签字盖章后生效,本项目经甲方验收合格并支付全部价款后终止。

十二、本合同一式叁份,甲方贰份,乙方壹份,经双方签字盖章后生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

[协议参考] 工程渠道合作合同范本最新最新范文


在这个飞速发展的社会,可少不了合同这个东西。签订合同时要注意遵循合法原则。施工合同指发包方和承包方为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。签订施工合同时不允许任何单位和个人进行非法干预,那么,你是否在烦恼施工合同该怎么写呢?小编经过搜集和处理,为您提供[协议参考] 工程渠道合作合同范本最新最新范文,希望对您的工作和生活有所帮助。

甲方:

代表:

地址:

电话:

乙方:

代表:

地址:

电话:

为了保证________工程的质量和进度,甲方将该工程土石方开挖部分承包给乙方。甲、乙双方经过协商,根据民法典有关规定,订立渠道土石方合作协议。

1、承包施工的工作内容为土渠基础的土方开挖、铺设砂石料,砌体拆除、碎石垫层、平整渠底、平整渠道两边马路、土石方回填、清理剩余土石方及砂石(上车)。每米单价______元。

2、乙方必须保证在______天完成所承包的土石方工程(因自然条件和天气影响除外)。

3、乙方所承包施工单价为包工不包料。

1、甲方提供乙方承包施工渠道的图纸及进行技术交底。

2、乙方必须按照甲方提供的技术指导要求进行施工,特殊地段下基础时须经甲方检查。

3、乙方必须保证所做工程的质量达到规范标准的质量要求,且外观线性要平整美观。

4、乙方承包施工工程的断面尺寸不得超过设计要求及规范规定。

5、施工过程中如乙方不按甲方技术要求进行施工造成返工由乙方全部负责。

1、承包施工的工程按工程进度且达到甲方要求进行结算。

2、如因乙方中途退场,甲方不支付乙方工资。

3、工程总价款为______元。

合同期限从______年______月______日起到土石方开挖完工为止。

如乙方或甲方出现违反协议中任一条款(因自然条件和天气影响另外协商)按此工程总价的______%支付守约方违约金。

协议有效期内,若双方发生任何争议,应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。

1、本协议一式______份,甲乙双方各执______份,本协议自双方签字起开始生效。

2、未尽事宜及双方发生纠纷,双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。

甲方(签章):

代表人(签字):

______年______月______日

乙方(签章):

代表人(签字):

______年______月______日

[合同]拆除工程承包合同范文优选


合同可以在绝大多数情况下保护我们,并为我们提供可能,合同要遵循平等互利,等价有偿的原则。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方互相之间签订的协议。签施工合同也有很多有注意的地方,不然也容易让自己上当,那么,你知道施工合同的主要内容是什么吗?下面是小编精心为您整理的“[合同]拆除工程承包合同范文优选”,但愿对您的学习工作带来帮助。

甲方:xxxxx

乙方:xxxxx

甲方将_________所有建筑物拆除工程等,全部承包给乙方拆除。为了保证安全,按时完成拆迁任务。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲、乙双方本着互惠互利的原则,经甲、乙双方共同协商达成以下协议:

一、甲乙双方对拆除房屋的约定:

1、拆除房屋的范围:xxxxxx办公楼、一栋食堂、二栋职工宿舍及地面其他附属建筑物等。

2、甲方将上述所有的房屋交由乙方进行拆除,清运旧房屋拆除的所有材料归乙方所有,甲方不向乙方支付其他任何费用。甲方负责到交通、城建部门办理旧房拆除、清土、清运等所需的相关手续。

二、房屋拆除要求:

1、乙方必须按照甲方指定的旧房屋及地面建筑物有序拆除,拆除房屋必须从屋面至室外地坪面,甲方负责渣土清理,乙方不负任何费用。

2、拆除工期60天,自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日前必须全部拆除,清完场地,并将现场交甲方验收,雨天顺延。

3、甲方以每平方米按元残质费承包给乙方拆除,乙方收首付万元作为此拆除工程定金。乙方进场以天核量为准,乙方一次性向甲方付清此次拆除工程费。

三、乙方自签字之日起,甲方必须保证所有搬迁过程中,每户门窗齐全及建筑附属物不得他人拆除。

四、乙方在此次拆除工程期间确保安全,文明施工。在拆除过程中出现大小工伤事故一切由乙方承担,甲方不负任何法律责任。

五、乙方进场施工,必须确保15——20人团体保险。

六、此拆除工程,靠近xxxxxx,乙方必须搭封闭式脚手架及防护安全网,确保砖渣飞向马路砸伤过往行人,否则不让施工。

七、甲方提供拆除所需要水、电,费用乙方自负。

八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。

甲方:乙方:

法人代表:法人代表:

20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日

[推荐协议] 合法的工地工程合同范本最新范文


我们的各种合法权益必定离开不了合同这个东西,签订合同时要注意内容合法。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方应该签署的协议。签施工合同也有很多有注意的地方,不然也容易让自己上当,那么,你平常有了解过施工合同的内容和种类吗?以下是小编为大家收集的“[推荐协议] 合法的工地工程合同范本最新范文”但愿对您的学习工作带来帮助。

甲方:XX:按照《中华人民共和国民法典》、《建筑法》、《建筑XX装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》,并结合本工程具体情况,经甲、乙双方共同协商就XX承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议:

第一条:工程承包范围

1.1工程地点:____市____区南法信镇。

1.2承包范围:北京XX岸行政信息楼电气设备XX装施工。

第二条:工程承包方式及合同单价

2.1工程承包方式:本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中XX的施工质量、XX全、进度等不能令甲方满意,甲方有权单方终止合同(甲方不负违约责任)。

2.2合同单价:见后附《工程量清单单价》,如果甲方发现XX在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价,甲方有权将不合理单价进行整。

2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予上调。此项目单价包含了XX完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设备XX拆,工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料的管理费、劳动保护费、生活水电费、XX全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工中明示或暗示发生的所有费用。是XX完成本工程合格项目的全部支付。对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致XX窝工、误工、停工等现象,XX不得以任何理由向甲方索取任何费用。

第三条:工程承包内容XX工作内容包括但不限于以下施工工序:母线、控制设备及低压电器XX装、电机检查接线及调试、电缆(线) 防雷及接地装置、配管配线、照明器具XX装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程施工。

第四条:工期和工程进度

4.1工程进度与工期和土建工程进度相适应,且不得影响其他专业的施工。阶段工期为:________年____月____日前地下结构完成,达到177;0.000板全部封顶。________年____月____日前整体结构封顶完成,________年____月____日结构验交,转入装修阶段,________年1____月____日竣工。

第五条:项目经理与技术负责人

5.1XX委派的担任驻工地履行本合同的施工队长(法人代理人)是: 李XX ,技术负责人: 熊XX

5.2XX施工队长及技术负责人在本工程未结束前不得更换,如有特殊情况,必须更换时,应取得甲方的同意,并办理相关的委托变更手续。

5.3施工中双方往来的信件,签署的有关法律意义的文书,包括变更设计的签认单,工程计价(结算)书,现场质量及数量签认单,除盖有单位的公章并有项目经理及总工程师的签名,否则,不具有法律效力。

第六条:工程质量

6.1XX必须按设计文件,现行国家的技术规范及业主和甲方的质量要求进行施工,并受甲方管理人员的监督、管理,精心施工,工程质量必须达到优良标准,否则,甲方有权处以结算总价1~2%的经济处罚。

6.2XX协助甲方做好本合同的施工测量和试验工作,竣工交付及文件编制由甲方负责,XX配合。

6.3XX应配合甲方做好贯标工作。应按照甲方贯彻9001:20质量管理体系标准、14001:1996环境管理体系标准和GB28001:20职业健康XX全管理体系标准的工作要求,及时准确地报送有关资料,完成与此有关的各项工作。

第七条:协作与配合

7.1在协议实施过程中,临时便道由甲方负责,施工与生活用水由甲方给XX指定水源,XX负责用水设施;施工用电甲方负责二级配电箱以内的设施,二级配电箱以下的电线电缆及用电设施由XX负责(每个楼层设一个二级配电箱)。当甲方XX排其他施工队伍使用便道、水源及搭接电力线路时,XX应无条件服从,并为其他施工队伍提供方便,积极做好配合工作。

7.2为保证工程按计划顺利进行,XX应主动或在甲方的协调下做好与甲方作业队、各配合施工队之间的联系和配合。XX应无条件服从并不向甲方索取任何费用。

7.3若本工程施工对已完工程造成破坏,由XX负责无偿修复并达到质量验收标准。

7.4用电设施、电气管道的预埋件由XX自行负责制XX。

7.5为规范管理,XX进场后必须把所有进驻现场的所属人员造表后抄送甲方,甲方对进驻现场的所有人员都视为甲方的施工人员,甲方有权对所有人员进行监管和实施奖罚。为确保上述人员的工资和农民工的合法权益,对XX进驻现场人员的工资,由XX造表甲方审定后监督发放。甲方认为有必要时可从XX的工程款中预留出专款用于支付上述人员工资,也可为上述人员直接代发工资。尽管甲方对上述人员进行监管或工资的审定或代发工资等的管理工作,都不能免除或减轻按本协议XX应该承担的一切责任和费用。

第八条:月计价(结算)及拨款

8.1本合同工程每月20~____日期间进行计价(结算)。计价(结算)时甲方预扣计价(结算)款的10%作为质量保证金,工程竣工后返还5%,缺陷责任期满后返还剩余部分(质量保证金的返还均不计利息)。计价(结算)工程数量由甲方项目经理部根据当月现场实际完成合格工程量,确定当月应计价数量。计价数量在业主设计图纸和变更数量控制下,并最终以现场实际测量完成的数量经项目经理、总工程师、专业工程师联合审定后为计价数量。工程中所发生的一切内容或工序及超出业主、设计图纸和变更的数量的部分如不符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-20)且未得到业主支付,则所发生的所有费用都视为已包括在包干单价中,甲方不再另行支付。

8.2XX在进行当月计价结算前,必须先办理当月材料领用、机具租赁结算手续,办理甲方现场签认手续并申请办理当月计价结算。计价结算报表由甲方项目经理、总工程师、专业工程师依据现场实测的工程量进行编制,并复印若干份送财务、计划及XX各一份,审核后按本协议的有关约定方可付款。

8.3本工程实行工序单价包干,数量当月认定,当月计价(结算)的方式。

8.4为了保护民工的权益,XX为本项目所雇的民工和其他人员的工资由甲方监督发放,XX应把民工或其他人员的工资表送甲方项目经理部审核后由XX发放,当甲方认为有必要时也可以直接代发;但由于各种原因,当XX所计工程款不足以支付XX人员工资时,XX将承担责任并补齐其差额部分。

8.5根据当月实际完成的项目工序数量计量后,扣除材料款、工具款、机械租赁费、生活水电费用、民工工资、税金、借支及其他扣款等费用后为计价(结算)后的拨款数,与此同时,甲方视整个项目业主资金情况XX排资金拨付。由于业主资金不到位或工程竣工结算后业主资金不能到位,甲方不承担任何责任。对此,XX不得以任何理由提出仲裁或诉讼。

8.6所有工序完工后XX凭最后一次结算支付报表及结算签认单和协议书进行最终债务清算,办理退场手续。在业主对该工程建设资金拨付到位的前提下,甲方应及时办理结算手续,资金将根据现场的实际情况由甲方决定一次或分期支付,不计利息。

8.7根据国家的税务政策,对XX计价款扣除民工工资及税费、规费等费用后的余款,XX应出具税务发票给甲方财务列入成本。

8.8本工程合同内项目不发生零散用工,如发生合同内容以外的零工,劳力工按40元天计,技工按45元天计。

第九条:材料供应

9.1为保证工程质量和进度,工程所用的小型机具设备由XX自备,当XX部分设备不能满足施工要求时,甲方有权代购代买后转入XX使用,其购买及运输过程中发生的费用均由XX无条件承担。

9.2用于本合同的主要材料(见附录《XX装工程主要材料目录》)由甲方供应,卸车由XX负责,卸车费用已包含在相应的工序单价中。其他零星材料由XX自行采购且质量必须满足规范要求。

9.3主要材料进入现场后属甲方所有,任何单位和个人未经允许无权调出施工现场,如发现上述情况将实施重罚,其处罚金额为10000~50000元并追究责任。

9.4XX须严格控制主要材料的用量,杜绝浪费。材料用量必须控制在设计量内。超过设计用量的材料费用由XX按市场价的

1.3倍承担。

9.5XX必须24小时轮班作业并负责看管工地所有材料与设备(含甲方材料与设备),此类费用已含在XX单价内,XX不得因此向甲方索取任何费用。

9.6因工程需要需采购材料时,先由XX根据工程进度情况提供材料采购计划交技术部审核,再交物资部根据工地存料情况进一步核实,然后交项目技术负责人审核,最后交项目经理审批后方给予购买。

第十条:甲方责任

10.1组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程总工期和质量向发包人负责。

10.2负责办理征地拆迁工作,并按业主的规定承担费用。

10.3指导工程的施工,对进度、质量、XX全实施全方位监督和控制,保证工程的圆满完成。

10.4负责工程质量监督、检查、评定,定期对其工程质量进行验收评定(由甲乙双方负责人及质量负责人会同相关部门共同评定)。

10.5提供主要工程材料及大型机械设备(塔吊、外用电梯、汽车起重机、卷扬机)。保证物资的供应。

10.6负责项目的技术指导及管理工作,包括实施性的施工组织设计的编制,重大施工方案的制订,控制测量等。

10.7负责现场对内对外的协调和现场的综合治理工作。

第十一条:XX责任1

1.1保证向甲方提供有关证件与批文的合法、真实和有效。1

1.2XX进场施工的劳务人员,XX必须与之签订劳动合同,建立起劳动合同关系,否则不得进入工地从事施工。1

1.3根据本工程工期、所有工序工作量及各项协议条款,在协议签订后,按甲方通知要求____日内组织足够的劳务人员和机具设备进场,保证开工后立即形成均衡生产能力。1

1.4严格按设计文件、计划要求组织施工,服从甲方监督、检查、指导,确保工程质量,不合格项目必须返工,直至达到优良后才予以计价(结算),返工费用XX自行承担。1

1.5XX应精心组织、合理XX排,根据施工现场具体情况制定切实可行的措施。对因XX施工给当地居民造成了损害,XX应承担其产生的一切损失和费用。1

1.6XX应组织管理好施工队伍,服从甲方现场管理,遵守甲方各项规章制度1

1.7为完成本工程所布设的临时住房、便道、给排水管道、电力线路等由甲方投入的一切设施XX应进行维修养护,未经甲方同意不得拆除。1

1.8按国家的规定,除营业税及附加由甲方交纳外,其它税费、地方或国家的规定费用由XX自行缴纳,相应的费用已包含在工序单价中。1

1.9负责甲供材料的卸车,费用已含在相应的单价中。1

1.10无论什么原因XX不得向甲方提出任何索赔追加费用要求。1

1.11不论什么原因XX不得擅自停工,否则给予10万元一次的罚款。1

1.12因各种原因,XX需在结构上开洞、开槽等,其开洞(槽)及修补工作和相应费用由XX负责。

第十二条:XX全及文明施工1

2.1XX在施工中要认真执行“XX全

第一、预防为主”的方针,经常对所属人员进行XX全交底,XX全教育和宣传,并按本协议及有关建筑施工XX全的各项规章制度及本工程特点,制定并采取必要的XX全防护措施,遵守XX全规程,杜绝违章作业,确保XX全生产,避免伤亡事故。1

2.2XX必须为参加本工程项目施工的所有人员办理保险业务,也可由甲方代办,费用转XX承担。如果XX在工序施工期间造成的一切事故包括人员伤亡均由XX自行处理并承担责任和由此而产生的费用,同时接受地方政府、业主及甲方对XX进行的XX全处罚。1

2.3甲方将在XX前三期的工程计价中每期扣除1万元作为XX全生产保证金。凡因XX责任导致发生人身伤亡事故的,重伤一人给予XX10000元处罚,每亡一人给予XX30000元处罚,同时其责任事故均由XX承担,虽然甲方给予了XX全生产处罚,但并未能免除或减轻XX应负的其他行政处罚与法律责任。施工中如果未发生XX全事故,工程完工后退还XX全保证金。1

2.4为了保障进入现场人员的XX全,XX应在XX全有隐患的部位采取必要的防护措施,设置照明、警告标识、信号和XX排专职XX全防护员现场指挥,其费用已包括在XX包干单价中。1

2.5XX不按业主监理工程师和甲方的要求进行XX全施工的,甲方将不予计量。1

2.6施工期间,施工现场必须做到整洁、整齐,进出施工现场的道路要做到平整干净无积水,水沟要保证畅通。由于XX没有按上述要求做好施工现场的文明施工,甲方将对XX处以3000~8000元的罚款。1

2.7XX应对所属人员进行文明施工教育,所有现场施工人员必须自觉遵守甲方各项现场管理规定,维护甲方良好的社会信誉,施工过程中必须佩带上岗证牌,头戴XX全帽,禁止穿拖鞋上班,杜绝一切不文明现象发生。如发现违章者,甲方将给予违章者500~1000元次的罚款。

第十三条:违约责任1

3.1 XX有下列情况之一者,甲方有权终止协议,收回所有单项工序并追究XX违约责任,同时将XX清退出场,XX必须在收到甲方退场通知之日起____日内无条件退场,否则甲方有权请求有关部门强制执行,由此造成的一切损失及后果概由XX自行承担:

(1)、经甲方组织检查,XX在施工进度或质量方面存在严重问题时,甲方发出通知书警告限期整改,若XX仍组织不力,改善不大,甲方将向XX发出

第二次通知书警告,同时,给予XX____日观察期,情况未见改观或整改不理想时;

(2)、XX施工质量达不到要求,甲方有权要求XX无偿返工或修复,返工、返修后达不到规定质量要求时;

(3)、XX施工进度达不到要求,严重影响整个合同段工程进度,经督促、警告仍无力满足要求时(赔偿由此给甲方造成的赶工增加费损失);

(4)、XX全管理体系不健全,造成等级以上XX全事故的;

(5)、XX严重违约使协议不能继续履行的。1

3.2XX不得以任何形式将本劳务转包、分包。否则甲方一经查实,甲方将收回所有单项工序,勒令退场,没收履约金和信誉金,并由XX自行承担退场引起的相关损失。

第十四条:履约保证1

4.1 根据本工程的特殊情况及单项工序的特点,甲方不向XX支付任何预付款,但XX在签订本协议之前应向甲方缴纳履约保证

金 壹拾 万元,工程竣工后无违约情况给予退还。

第十五条:质量保证金条款1

5.1为确保工程施工质量,本合同采用质量保证金制度。甲方扣留XX当月验工计价款10%作为质量保证金,待各项工序验收合格移交后退还5%,其余5%在缺陷责任期满后________年内按约定支付。如果在缺陷责任期内合同工序出现质量瑕疵时,该款充作修理费用,不足部分XX仍然应承担责任。XX应在收到修补通知之日起____日内派人修理(无法通知则适用后款);否则,甲方有权委派他人执行,费用在质量保证金中扣除。缺陷责任期满后,无质量瑕疵时,退还本金,不计利息。

第十六条:合同附件1

6.1 XX向提供甲方的《承诺书》、竞标报价的《工程量清单单价》、都是是本合同的重要组成部分,具有同等的法律效力。1

6.2 双方在施工期间发生及签认的验工计价单,领料单、机械、料具租赁单、清算资料以及法人授权书、介绍信、营业执照、资质证书、税务登记证、XX全许可证和甲方与业主(建设单位)签订的合同中有关技术、质量、XX全规范的条款。都是本协议的组成部分。

第十七条:争议解决1

7.1 协议履约过程中发生争议,双方应本着公平、合理的原则,协商解决,协商不成的,双方同意向____市____区仲裁委员会或法院提请仲裁或诉讼。

第十八条:协议生效与终止本协议自甲、乙双方签字并盖章之日起生效,本协议工程履约完毕,双方办理最终结算并支付完所有余款后合同关系即告终止。

第十九条:本协议正本贰份,甲乙双方各执壹份,副本肆份,甲方叁份,XX壹份。甲

方:(公章)

方(公 章)代

表:

表:____日期:________年____月____日

合同示范: 标准建筑工程合同范本最新范文


现如今,合同是可以保护我们的合法权益不受到侵犯。合同的订立注意要符合法律政策的要求。施工合同指发包方和承包方为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。施工合同的条款是履行合同的主要依据,那么,一份合乎法律规定的施工合同是怎样的呢?下面是小编为大家整理的“合同示范: 标准建筑工程合同范本最新范文”,希望对您的工作和生活有所帮助。

发包方:有限公司以下简称甲方总承包方:以下简称乙方分包方:以下简称丙方甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神,本着各方自愿、平等、互利的原则,结合本消防工程具体情况,达成协议如下:

一、工程概况

1.工程名称:有限公司一期消防工程

2.设计单位:

3.工程地点: 路

二、各方职责甲方:乙方:丙方:技术文件和承包范围技术文件:

1、(一期工程)施工图

2、建筑工程消防审核意见书--杭公消审 第 号

3、施工图审查报告

4、(二期工程)消防系统图

5、投标文件(预算书)承包范围:主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括:消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。

第一条工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价 万元(其中包括如下费用)。

1、总包管理费3%

2、市场价格风险调整的不可预见费用

3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)

4、设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)

5、其它与领取《消防工程验收合格证》的39;所有费用。

6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导,资料整理和消防验收。

第二条工期要求和开工日期

1、工期要求:主厂房: 天(到________年____月____日止)起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间

2、同时必须满足中国建筑

第八工程局的施工进度要求。(工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)

第三条质量要求和评定标准

1、质量要求:合格并符合消防和设计要求

2、评定标准:按国家和____市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。

第四条安全生产规范执行必须符合国家和____市有关规定要求。

第五条材料、设备的采购、供应方式和要求

1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收,由甲方、总包、监理单位盖章确认。

2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求,以保证质量。

第六条工期、质量保证金

1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求,愿支付给甲方项目保证金为万元(其中质量保证金 万元,工期保证金万元,文明、安全保证金万元)。

2、项目保证金的支付:本协议签订后七天内,丙方交纳给甲方项目保证金万元。

3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的,在二个月内,甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。

第七条工程价款及支付方式

1、 房屋结顶天,甲方支付给丙方 万元;

2、 丙方支付给乙方总包管理费 %(万元);

3、 房屋结顶后,按每月完成工程量的%支付;

4、 竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的%;

5、 余款万元(其中 万元作为工程保修金),在满________年后支付 万元,万元工程保修金满________年后按规定返还(保修金不计息)。

6、 接受工程价款的单位名称:帐号:开户银行:

第八条工程质量保修保修期为________年。在保修期间,丙方在接到甲方保修通知起 小时内派员进行保修,否则甲方有权另行委托修理,费用从保修金内直接扣除。

第九条违约责任及处理

1、工期违约:丙方如不能按期竣工,丙方应向甲方支付违约金 万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计 元天计算罚金支付给甲方。

2、质量违约:丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求,丙方如未达到以上承诺,万元保证金作为丙方违约金予以罚没。

3、安全文明:符合国家和____市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作,若发生任何人员安全事故,丙方承担全部责任和所有费用,造成甲方的损失由丙方全额承担,并愿将 万元人民币作为丙方违约金予以罚没。

4、自工程竣工验收交付之日起,施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场,逾期按丙方违约处理。每逾期一天,丙方应向甲方交纳违约金,违约金按元天计取。

5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度,否则甲方有权进行罚款,每次 元次。

第十一条其它

1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火,安全等多项管理,负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作,如发生费用问题由丙方自行承担。

2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房,其余由丙方负责验收。

3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。

4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的,以本协议为准。

5、本协议履行地为本工程所在地。

6、本协议一式六份,叁方各执二份,自双方签字并盖章之日起生效。甲方:乙方:丙方:有限公司代表:代表: 代表:________年____月____日