一起合同网

导航栏 ×

工程建设工程合同

发布时间:2022-11-01

2022协议推荐 建设工程协议之一。

我们的各种合法权益必定离开不了合同这个东西,制定合同时要遵循等价有偿的原则。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方双方签订的具有法律效益的文件。施工合同的条款决定了施工合同是否合法,那么,一份好的施工合同范本都有哪些内容?小编特地为大家精心收集和整理了“2022协议推荐 建设工程协议之一”,欢迎您参考,希望对您有所助益!

一、建设工程合同的特征

1、建设工程合同为要式合同。《合同法》第270条规定:“建设工程合同应当采用书面形式”。某些建设工程合同须采取批准形式,如《合同法》第273条规定:“国家重大建设工程合同,应当根据国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立”。

2、建设工程合同为诺成合同。诺成合同又称不要物合同。实践合同的对称。指仅以当事人意思表示一致为成立要件的合同。诺成合同自当事人双方意思表示一致时即可成立,不以一方交付标的物为合同的成立要件,当事人交付标的物属于履行合同,而与合同的成立无关。

3、建设工程合同为双务、有偿合同。相关法律知识:按照《中华人民共和国合同法》的规定,建设工程合同包括三种:即建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同。

(一)建设工程勘察合同

建设工程勘察合同是承包方进行工程勘察,发包人支付价款的合同。建设工程勘察单位称为承包方,建设单位或者有关单位称为发包方(也称为委托方)。建设工程勘察合同的标的是为建设工程需要而作的勘察成果。工程勘察是工程建设的第一个环节,也是保证建设工程质量的基础环节。为了确保工程勘察的质量,勘察合同的承包方必须是经国家或省级主管机关批准,持有《勘察许可证》,具有法人资格的勘察单位。建设工程勘察合同必须符合国家规定的基本建设程序,勘察合同由建设单位或有关单位提出委托,经与勘察部门协商,双方取得一致意见,即可签订,任何违反国家规定的建设程序的勘察合同均是无效的。

(二)建设工程设计合同

建设工程设计合同是承包方进行工程设计,委托方支付价款的合同。建设单位或有关单位为委托方,建设工程设计单位为承包方。建设工程设计合同为建设工程需要而作的设计成果。工程设计是工程建设的第二个环节,是保证建设工程质量的重要环节。工程设计合同的承包方必须是经国家或省级主要机关批准,持有《设计许可证》,具有法人资格的设计单位。只有具备了上级批准的设计任务书,建设工程设计合同才能订立;小型单项工程必须具有上级机关批准的文件方能订立。如果单独委托施工图设计任务,应当同时具有经有关部门批准的初步设计文件方能订立。

(三)建设工程施工合同

建设工程施工合同是工程建设单位与施工单位,也就是发包方与承包方以完成商定的建设工程为目的,明确双方相互权利义务的协议。建设工程施工合同的发包方可以是法人,也可以是依法成立的其它组织或公民,而承包方必须是法人。

二、家庭装修合同的性质

实践中常遇到房屋装饰装修合同的性质定性的问题,根据合同法的规定,装修合同不在法律规定 的有名合同内,属于无名合同,但还存有不同的观点,一种认为属于承揽合同,还有一种认为属于建设工程合同。那么究竟应如何定性呢?虽然法律没有明确规定, 但我们可以从以下的法律规定中可以归纳出法律的定性。

1、根据《建设工程质量管理条例》第2条规定:“本条例所称建设工程,是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。”

《最高院关于装修装饰工程款是否享有合同法第二百八十条规定的优先受偿权的函复》也规定: “你院闽高法[20xx]143号《关于福州市康辉装修工程有限公司与福州天胜房地产开发有限公司、福州绿叶房产代理有限公司装修工程承包合同纠纷一案的 请示》收悉。经研究,答复如下:

装修装饰工程属于建设工程,可以适用《中华人民共和国合同法》第二百八十六条关于优先受偿权的规定,但装修装 饰工程的发包人不是该建筑物的所有权人或者承包人与该建筑物的所有权人之间没有合同关系的除外。享有优先权的承包人只能在建筑物因装修装饰而增加价值的范 围内优先受偿。”

因此,根据上述行政法规和司法解释是讲装修合同归入了建设工程合同范畴。

2、根据《住宅室内装饰装修管理办法》(建设部100号令)第九条 “装修人经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案变动建筑主体和承重结构的,或者装修活动涉及本办法第六条、第七条、第八条内容的,必须委托具有相应资质的装饰装修企业承担”

该条就是依据装修工程大小不一,如果一律按建设工程要求有资质,会导致太多的合同无效,该条规定了“变动建筑主体和承重结构的,或者装修活动涉及本办法第六条、第七条、第八条内容的”装修人必须具有相应资质,其它则不作要求。

从该办法来看是将部分装修活动纳入了建设工程调整范畴。

不属于建设工程合同的装修工程是,有的装饰、装修合同并非发包人委托的,而是承租人甚至是转租人委托人的;有的家庭装饰、装修施工合同标的不大。最高人民法院曾就同样的问题函商建设 部,建设部的答复正是这样两条除外,即装饰、装修合同,其工程项目所有权不明确的或家庭装饰、装修

合同,不属于建设工程合同,因此这二类装饰、装修合同也 不适用该司法解释。

拓展阅读

[协议借鉴] 建设工程承包协议之一


现如今,合同是可以保护我们的合法权益不受到侵犯。制定合同时要遵循等价有偿的原则。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方双方意思表示一致,签署的书面协议。签订施工合同后如果违约就会承担相应的法律责任,那么,一份好的施工合同范本都有哪些内容?为满足您的需求,小编特地编辑了“[协议借鉴] 建设工程承包协议之一”,供您参考,希望能够帮助到大家。

发包人(全称):

承包人(全称):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:

工程地点:

工程内容:_建筑工程施工总承包(电梯、桩基、机械挖土方工程除外)

二、工程承包范围

承包范围:

1、按发包人提供的工程施工图、有关设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更、图纸会审记录等规定内容承包,除发包人明确直接发包工程外,均由承包人负责施工。

2、未经发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包或将其承包的全部工程转包给第三方,否则视为承包人违约。

三、合同工期

开工日期:单位工程的实际开工日期以发包人或发包人委托的监理工程师下发的开工通知书为准。

竣工日期:以单位工程具备验收条件时,承包方提前一周通知发包人,发包人验收合格之日为准。

合同工期总日历天数: 以单位工程核准工期,自单位工程开工之日起270日历天。

文化馆主体封顶期限:60天(不含基础处理工期)。

四、质量标准

工程质量标准:工程质量标准按国家现行施工验收规范《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx)执行,工程质量各项指标按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx)规范必须达到合格。

五、 合同价款与支付

1、合同价款及调整

本合同款采用_

1、合同价款:

(1)文化馆主体工程不让利,以施工图预算前造价为准;

(2)室外和精装工程全垫付、以施工图预算前造价优惠5%;以上(1)和(2)两部分相加作为合同价款;

2、付款方式:按本合同第五部分第2款执行方式确定。

风险范围以外合同价款调整方法:_

1、设计变更、签证。变更、签证及工程洽商须经监理、发包人签字认可。________ 采用可调价格合同,合同价款调整方法:

(一)工程价款编制依据:《河南省建设工程量清单综合基价》(08)版及其配套的定额解释和相关文件进行定额计价。

(二)工程取费标准:

(1)人工费调整;按豫建设标(20xx)5号文件执行。零星用工按发包人零星工程标准(53元/日)执行。

(2)社会保障费由发包人代缴;其他规费不计。

(3)安全文明施工费按安建(20xx)33号文件执行;二次搬运费、夜间施工措施费、雨季施工措施费、远途施工增加费、缩短工期增加费不计。

(4)税金按规定计取。

(5)只计取30Km以内大型机械进出场费。

(三)材料价差调整依据安阳市人民政府造价管理机构发布的材料价格执行,具体调整按发包人审批的月进度报表工程量为准;当期材料价格信息没有的,由承包商根据市场价格报发包方,由发包方签字认可。

双方约定合同价款的其他调整因素:

(1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;

(2)工程造价管理部门公布的价格调整办法。

2、工程款(进度款)支付

采取分批付款,分别是文化馆主体封顶且验收合格之后支付所完成单体楼总造价的55%、外装修完成并验收合格之后支付至已完成工程量的80%、竣工验收合格且资料交齐之后支付至实际工程结算款的95%,预留5%作为本工程的质量保修金。

保修金的返还:若无质量问题则工程竣工验收合格满一年后30天内无息支付90%,其余10%竣工验收合格满二年内无息全部返还。

六、竣工结算

1、结算时工程定额执行:《河南省建设工程清单综合基价》(08)版及其计价办法、有关造价文件及其相关取费标准执行、本工程施工图纸、国家技术规范标准、经审批的施工组织设计、材料市场价格信息。

2、工程完工后1个月内按合同价款调整方法中的条款做出结算并报给发包方,发包方在1个月内予以确认;如发包方没有提出异议,承包方视为发包方已认可上报的结算价。

七、违约

双方约定的违约责任:

1、按双方约定工期:每拖延一天罚承包人10000元。提前一天奖励10000元。

2、由于工程施工质量不合格,或施工过程中造成的一切安全事故均由承包人付全责。

3、工程承包后,承包人不得转包或分包该工程。发包人一旦发现承包人分包或转包该工程,承包人应赔偿发包人由此引起的一切损失。

八、补充条款

1、 如发包人不能按约定支付工程款,承包人有权依据法律规定将承包工程留置优先受偿。

2、承包人做好电梯等外协项目的施工配合工作;配合费另行计算。

3、 农忙季节期间承包人保证经批准的《施工组织设计》所配备的施工人员,满足发包人施工进度要求,否则将给以伍万元的违约处罚,该违约金将用来奖励保勤的施工人员。

4、经过批准在合同规定的工期之内,发包人需要施工单位临建、施工机械迁移的,施工单位必须积极配合,费用由发包人承担。故意拖延、拒绝配合的,发包人有权进行处罚。

5、发包人施工图纸出来后的一周内承包人需报项目施工组织设计。

6、合同总价:承包人需接受发包人总工程预算价,发包人预算方式以08年定额为准并向承包人出示询价清单(需询价的材料设备),若承包人无法接受发包人总工程预算价,则视为自动放弃签约。

7、发包人与承包人施工图预算核对完成后,双方另行签订正式《龙安区文化馆施工合同》,本协议与正式合同不一致的,以正式合同为准。

8、 本协议一式陆份,发包人执肆份,承包人执贰份,均具有同等法律效力。

九、协议生效

协议订立时间: 年 月___日

协议订立地点:__

本协议双方约定 签字盖章之日起 生效。

发 包 人:(公章)

承 包 人:(公章)

住 所:

住 所:

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

电 话:

电 话:

传 真:

传 真:

开户银行:

开户银行:

帐 号:

帐 号:

邮政编码:

邮政编码:

2022合同推荐 建设工程协议推荐一则


合同可以维护我们的合法权益。很多时候都需要用到它。合同要遵循平等互利,等价有偿的原则。施工合同是保证建设单位与施工方或者承包施工方的合法权益的协议。签施工合同也有很多有注意的地方,不然也容易让自己上当,那么,对于施工合同的撰写你是否毫无头绪呢?下面是小编为大家整理的“2022合同推荐 建设工程协议推荐一则”,仅供参考,大家一起来看看吧。

贷款方:_____________

借款方:_____________

根据国家规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放,为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。

第一条借款用途________________________________________________________________。

第二条借款金额

借款方向贷款方借款人民币(大写)_____元,预计用款为_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元。

第三条借款利率

自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利,在合同规定的借款期内,年息为___%。借款方如果不按期归还贷款,逾期部分加收利率%。

第四条借款期限

借款方保证从____年_____月起至____年_____月止,用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元,贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款,或者商请代借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。

第五条因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因,需要变更合同条款时,由双方签订下列合同的文件,作为本合同的组成部分。

第六条贷款方保证按照合同规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。

第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。

借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的,应按规定减收利息。

第八条凡因本合同发生的或与本合同有关的一切争议,由各方协商解决;协商不成的,应提交华南国际经济贸易仲裁委员会按照金融争议仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。

第九条本合同条款以外事项,双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。本合同一式份,双方各执份。

借款方:_____(盖章)

授权签字人:_____(盖章)

地址:_________

贷款方:_____(盖章)

授权签字人:_____(签章)

地址:_________

签约日期:_______签约地点:_______

2022合同推荐 工程建设协议推荐一则


合同可以维护我们的合法权益。很多时候都需要用到它。签订合同前要尽量让双方认可,达成双赢。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方应该签署的协议。签订施工合同时不允许任何单位和个人进行非法干预,那么,你是否知道签施工合同具体有哪些步骤呢?下面是由小编为大家整理的“2022合同推荐 工程建设协议推荐一则”,仅供参考,大家一起来看看吧。

甲方:

乙方:

按照《中华人民共和国合同法》,结合本项目具体情况,甲乙双方本着互利互惠、友好协商的原则精神签定本合同,具体条款如下:

一、工程概况:

1、工程名称:局域网综合布线

2、工程地点:

3、工程内容:综合布线。

4、承包方式:包人工、包工期、包安全、包安装调试。

5、工期: 天

6、合同价款: 元;大写: (元)。

本合同承包金额已包括国家和地方规定缴纳的各种税金,由甲方按照规定交纳。

二、甲方责任:

1、开工前两天向乙方提供施工所需的水、电、场地等条件,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的相关手续。

2、对工程质量、进度进行监督检查,及办理验收、变更、登记手续和其他相关事宜。

三、乙方责任:

1、指派工程技术人员进驻工地,负责按甲方要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,并解决由乙方负责的其他各项事宜。

2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环保规定。严格按照图纸或说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。

3、遵守建设单位对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物及设备管线,使其不受损坏。做好施工现场保卫和卫生清洁等工作,服从甲方管理规定。

4、施工中未经甲方批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

5、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设备和工程成品进行保护。

6、负责对所提供设备的维护及使用对甲方人员进行现场技术培训。

7、信息点的导通率为100%。

四、关于工程价款及结算的约定

1、付款方式:材料进场支付10%工程款,工程完工时付余款

2、综合布线增加点数及其他增项结算为据实结算付款。

3 、合同附件工程预算表中的价格为双方所认定,设备材料单价不再做变动,决算中只对工程量进行核对。

五、关于安全生产和防火的约定

1、乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关放火设计规范。

2、乙方在施工期间应严格遵守有关消防法规、安全技术规程、安全操作规程和其他相关的法规或规范。

3、如果乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防法规,导致发生人身、财产、安全事故或火灾事故,乙方应承担由此产生的全部经济损失。

六、违约责任

1、甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担;乙方未经甲方同意拆改原有建筑物结构或设备管线的,所造成的损失由乙方承担。

2、在办理验收手续之前,甲方提前使用机房或擅自动用机放内尚未交工的设备,造成的损失由甲方负责。

3、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理解除合同手续,并由责任方赔偿对方的经济损失。

4、若乙方未能按合同规定的日期如期完工,每十日向甲方支付甲方工程总额百分之五的违约金。

5、工程施工完毕后,乙方书面通知甲方验收,如甲方接到通知15日内不去验收,乙方便视为验收通过。

6、工程完工后,甲方验收不合格部分,乙方应在十日内做出整改,无法整改等偏离工程设计方案所造成的一切损失由乙方承担全部责任。

七、附件

1、本合同及附件一式两份,甲方一份,乙方一份。以上文件具同等法律效力,双方签字盖章之日起生效。

2、本合同履行完成后自动终止。

3、其他事项按合同附件要求执行。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

2022协议推荐 钢结构工程协议之一


合同可以让我们变得更好,因为它保障了我们的绝大多数合法利益,签订合同时要不断协商,直至达成一致。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方互相之间签订的协议。签订施工合同时如果不仔细,就有可能出现合同欺诈,那么,你是否知道签施工合同具体有哪些步骤呢?为此,小编从网络上为大家精心整理了《2022协议推荐 钢结构工程协议之一》,仅供参考,希望能为您提供参考!

施工总承包人:_______(以下简称甲方)

分包单位:_______(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条列》及相关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、诚实信用的原则,为明确甲、乙双方的责任、权利与义务,确保工程顺利进行,甲、乙双方就本工程分包事宜协商一致,订立本合同。

一、工程概况:

1、工程名称:2、工程地址:

二、工程内容:

甲方将大众汽车(宁波)—技术中心钢结构工程承包给乙方施工,具体工作内容如下:按施工图及招标文件、投标答疑的要求对本工程基础预埋件及以上的钢结构工程(包括梁柱、屋架系统、彩钢屋面及围护墙体、卷帘门的钢柱、钢梁及内隔墙上钢丝网隔断等土建项目以外钢结构项目)、以及从开工之日至竣工验收完全合格到保修期满的所有工作内容;钢结构工程施工过程的全部技术资料。

三、施工工期:总工期共_______天,从____年____月____日至____年____月____日,甲方移交乙方工作面的时间为土建开工后天内,乙方必须在日历天内完成施工图及答疑文件约定的所有施工内容。

四、质量标准:达到国家有关工程质量验收合格标准,力争优良。

五、工程造价及结算方式

暂定工程造价:结算方式:按甲方与业主单位结算总价(钢结构部分)下浮15%作为甲方与乙方的结算价格。

六、付款方式及时间:

6.1、付款方式:银行转账支付

6.2、付款时间及约定:

6.2.1、合同签定,乙方缴纳伍拾万元履约保证金后,待乙方第一批材料进场,甲方退还乙方全部保证金;

6.2.2、当实际完成造价达到合同价的30%时,甲方应付给乙方第一期工程款,金额为合同价款的【20%】;

6.2.3、当实际完成造价达到合同价的60%时,甲方应付给乙方第二期工程款,金额为合同价款的【30%】;

6.2.4、当实际完成造价达到合同价的100%时,甲方应付给乙方第三期工程款,金额为合同价款的【30%】(最高支付额不超过合同暂定总价的80%);

6.2.5、工程竣工验收合格后,乙方向甲方交付竣工结算报告及完整的竣工结算资料(包含技术资料,格式须满足甲方要求)、甲方根据乙方上报价格上报结算到业主单位;进入竣工结算审计程序后,乙方负责钢结构部分与甲方委托的审计单位办理结算,根据甲方确定的最终审定价款,扣除最终审定价款的【3%】作为保修金,并扣除可能的乙方违约金,以及合同规定的其它应扣除的费用后,结清余款。余款不足扣除的,乙方必须及时向甲方作出补偿;

6.2.6、尾款【3%】为保修金,保修期满后按【附件1质量保修书条款】支付。保修期内没有出现问题,将如期支付保修金,如在保修期内出现质量问题乙方应负责修补完毕,修补费用乙方自理,如乙方48小时内不予修补完毕,甲方可委托第三方修补,修补费用直接在留存的保修金中扣除。若保修金出现不足额时,由甲方垫付,而因此产生的成本及损失由乙方负责。保修金不计利息。

6.2.7、乙方在收取费用前应提供合法有效的与本次付款相符的等额发票成本资料,否则甲方可顺延或拒绝付款;合同所有付款时间如遇国家法定节假日作相应顺延;在满足合同所有付款时间的同时按甲方财务资金计划,甲方可适当调整实际付款时间(最长不能超过15个工作日)。

七、甲方的权利与义务:

甲方现场代表:职务:

1、甲方有义务组建项目经理部,并对工程项目对乙方进行技术交底;

2、甲方负责协调工程有关的各种内、外部关系,负责向业主收取工程款;

3、在施工过程中,甲方派专人对本工程进行监管,如发生设计变更,提前2日内以书面形式提交乙方;

4、负责本工程的安全监管工作;

5、甲方为乙方施工提供水源、电源接口、住宿;

6、甲方组织乙方和业主之间办理工程结算。

7、甲方有义务按时为乙方支付工程款;

八、乙方的权利与义务

乙方项目负责人:_______职务:_______

乙方技术负责人:_______职务:_______

1、乙方项目负责人及技术负责人必须常驻工地现场;

2、负责本工程的钢结构部分具体实施,对施工全过程的质量、进度、安全、成本的全面管理;

3、配合业主和甲方制定钢结构施工方案、乙方可为甲方提供合理化建议;

4、负责钢结构工程的材料计划、采购、验收、保管、发放,对采购材料的质量负责;

5、负责钢结构工程的项目管理班子、劳动力、机械的管理和成本控制;

6、负责钢结构工程施工过程中的技术资料、结算资料的收集、整理,完工后的竣工资料、竣工图和结算的办理。对业主方的方案变更、签证等,乙方应在业主确定方案后2日内以书面形式报送业主,并督促业主在两日内审核完成。结算在完工10日内报送甲方汇总后统一报送业主;

7、乙方必须按照国家有关钢结构工程的质量标准和操作规程进行施工,凡因乙方原因造成的质量事故,由乙方自行负责返工;

8、乙方必须加强管理,组织协调人力、物力、财力等以确保工程按时完工,因乙方钢结构原因引起的工期延误,责任全部由乙方承担,由甲方原因引起的工期延误,工期顺延;

9、乙方在施工过程中必须制定完善的安全管理实施细则,注意施工操作、吊装施工、高空坠落、用电漏电和人为因素引起的安全,为工人购买保险,凡因乙方原因造成的安全事故,概由乙方负责;

10、乙方有权按时收取工程款,但在收取工程款时,成本资料不及时或不符合6.2.7条的规定造成的支付延误由乙方自行负责。

11、负责工程完工的质量保修工作。

九、工程保修:

1、工程保修期自竣工验收之日起计算;

2、保修金金额为结算总价的3%;

3、保修期限为壹年。

4、保修期满无质量问题,15日内退还余款。

十、违约责任:

1、施工期间因乙方自身原因(如操作人员、技术、组织、管理等),不能按期、保质完成的。

2、因甲方原因拖延支付乙方工程款的,由此延误的工期相应顺延,甲方按当期银行贷款利率向乙方支付所欠工程款总额的资金利息,乙方不承担相应责任。

3、未经甲方允许,乙方擅自抽调人员离开工作岗位,影响施工进度和工期要求不能按期完成的。

十一、其它约定:

1 、乙方应自己组织有关人员完成本工程,不得将本合同转包或再分包给他人。

2、以上双方约定的'工程价格中包含乙方为完成本工程的成本、利润、税金、管理费及所有措施费用及各种风险在内。

十二、合同争议解决的方式:

未尽事宜,甲、乙双方另行协商解决,发生争议,由甲、乙双方协商解决,协商不成可向工程所在地人民法院起诉。

十三、关于不可抗力:

不可抗力的确定,按照现行国家有关规定执行。不可抗力发生时,按照有关规定进行处理。

十四、合同份数:

本协议一式五份,甲方执三份、乙方执两份。

十五、合同生效方式:

本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效,双方权利与义务履行完毕后自动失效。

施工总承包人(盖章):_______分包单位(盖章):_______

委托代理人:_______代表人:_______

____年____月____日

2022协议推荐 工程建设协议.doc


合同可以维护我们的合法权益。很多时候都需要用到它。签订合同时不能把自己的意志强加于人。施工合同是指双方在平等自愿、协商一致的基础上,订立的合法协议。签订施工合同后如果违约就会承担相应的法律责任,那么,一份好的施工合同范本都有哪些内容?下面的内容是小编为大家整理的2022协议推荐 工程建设协议.doc,欢迎大家与身边的朋友分享吧!

甲方:________________

乙方:________________

甲、乙双方于年月日签订了《________________项目拆除工程施工合同》,针对该合同,双方经协商讨论,达成以下共识:_________________

1、甲乙双方签订题述合同主要为了办理前期工程施工许可证备案所用,该合同约定的权利、义务和责任均不作为双方执行依据,但乙方须在前期工程施工许可手续办理完毕后即进场施工;

2、甲方后续将对________________项目装修工程进行邀请招标,如乙方中标,甲乙双方将签订《________________项目装修工程施工合同》(以下称装修工程施工合同),该装修工程施工合同将覆盖题述合同约定的内容及双方权利义务,双方承诺按照该装修工程施工合同的约定行使权利、履行义务、承担责任。

3、甲乙双方对本备忘录负有保密义务,除非按照法律规定有合理必要,未经另一方事先书面同意,任何一方不得就本备忘录发表任何公开声明或进行任何披露。

4、本备忘录经双方法定代表人或其委托代理人签字或签章并加盖公司合同专用章之日起生效,至后续所签装修工程施工合同生效之日终止。

甲方:_________________(签章)乙方:_________________(签章)

地址:_________________地址:_________________

法定代表人或委托代理人(签章):_________________法定代表人或委托代理人(签章):_________________

经办人:_________________经办人:_________________

电话:_________________电话:_________________

传真:_________________传真:_________________

本合同于20年_____月______日签订于_____________市