[合同]施工合同书其三。

我们在很多的地方都会用到合同，也会需要用到很多的范本，签订合同时要注意真实一致，不可弄虚作假。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方签署的一份协议。签订施工合同时如果不仔细，就会导致合同纠纷甚至损失，那么，请问你是在寻找施工合同的优秀模板吗？为此，小编从网络上为大家精心整理了《[合同]施工合同书其三》，希望能为您提供更多的参考。

施工现场临时用电协议书

承包单位(以下简称甲方):

分包单位(以下简称乙方):

工程名称:

工程地点:

为了贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针和国家的有关政策法规，保障施工现场的用电安全，依据《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01—62—20xx的要求，严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—20xx的要求以及市建委颁发的关于《北京市建设工程施工现场安全防护标准》的通知规定，结合施工现场的实际情况，甲乙双方经协商达成一致，订立本协议。协议双方须共同信守，严格履行。

一、 甲方职责

1、 甲方对乙方施工人员进行安全用电教育，施工过程中发现违章用电及隐患，甲方有权责令乙方停止作业并及时整改。

2、

3、 需要停电时，甲方应在停电前及时通知乙方。 甲方应制定现场用电管理制度，作业前甲方负责施工现场临时用电安全技术交底。

二、 乙方职责

1、

2、 严格执行三相五线制TN--S系统，三级配电两极保护。 电气操作人员必须执行和遵守北京市的安全用电技术规范标准指导施工。电气操作人员必须持有效证件持证上岗，非专业人

员严禁拆除、修理用电设备。

3、 操作人员严格遵守甲方所制定的施工现场安全用电管理制度、规定及施工用电安全技术交底。

4、 乙方人员不得随意乱接乱拉电源及共用电设备，如需要必须有专业电工进行操作。

5、 乙方在使用手持电动工具时，必须使用Ⅱ类绝缘的电动工具，严禁小插板串接使用，应使用移动开关箱。使用中电源线要求无接头、无破损，应使用专用铜芯护套软电缆。

6、 现场移动照明必须采用封闭式碘钨灯，在特殊场所应适用手把灯，必须采用36V以下的低压灯。

7、 使用电焊机是必须穿戴好防触电的防护用品。现场使用的电焊机要求有二次漏电保护装置方可现场使用。一次线和二次线不得有破损和接头。

8、 施工现场的配电箱、开关箱应配置两处漏电保护，漏电动作电流不大于30毫安，额定漏电动作时间不应大于0.1秒。潮湿场所使用的电器漏电开关应适用漏电电流不大于15毫安。配电箱内设置必须完好无损、安装牢固（固定箱箱中据地1.5米。移动开关箱箱中0.6至0.8米）、导线接头包扎严密，绝缘良好，压线无松动。箱内各支路标明用途要明确，箱配锁并有专人负责。配电箱周围不得堆放杂物。

9、 施工现场临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格品，严禁使用假冒伪劣产品。主要电气产品必须经过国家专业检测机关认证。

10、 发生临时用电系统安全隐患或问题后，乙方应立即向甲方报告，需要甲方提供电源停电配合的，提前向甲方申请，经甲方同意后由甲方人员完成。

11、 因乙方违反有关规定、规范标准及本协议所引发的电气灾害事故、造成经济损失或人员伤害的，一切责任和经济损失均由乙方承担。

12、 以上条款望双方共同遵守、严格执行，本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自签字之日起生效。

甲方名称： 乙方名称：

负责人： 负责人：

年 月 日 年 月 日

延伸阅读

施工安全合同其三

合同是现在必不可少的一个东西，它对我们有很大的帮助，签订合同后不允许任何外界因素非法干预。施工合同是指双方在平等自愿、协商一致的基础上，订立的合法协议。签订施工合同后若是违约就要承担相应的法律责任，那么，你知道施工合同应该有什么内容吗？为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“施工安全合同其三”，仅供参考，欢迎大家阅读。

甲方：_________________乙方：_________________

由甲方承建的_________________工程，因由建设单位( _________________ )直接发包给乙方施工，为了明确双方责任，特签订本协议：_________________

1、乙方施工人员进场在该项目施工，必须经得甲方同意，否则甲方有权制止乙方施工。

2、乙方应妥善保管自己的物资，甲方不对乙方的财产安全负责。

3、甲、乙双方未经对方许可，均不得擅自使用对方的设备、工具及材料等。

4、乙方作业人员要加强成品保护意识，不得随意损坏或污染甲方的成品及半成品，否则，甲方将要求经济赔偿。

5、乙方作业人员应遵守甲方的现场管理制度，进入施工现场必须戴安全帽，施工现场不准打架斗殴，不准喝酒，不准随地大小便;夜间在甲方规定的关门时间后，不准进入现场。

6、乙方施工期间及因乙方原因造成的所有安全责任由乙方负责。

7、乙方进场前向甲方缴纳伍仟元清洁费保证金，完工后经双方及监理验收后退还乙方。

8、其余未尽事宜，双方协商解决。

此协议一式三份，甲、乙双方各执一份，监理一份，具有同等效力。签字之日生效。

甲方(签章)：_________________甲方代表(签字)：_________________

乙方(签章)：_________________乙方代表(签字)：_________________

监理单位(签章)：_________________：_________________监理工程师(签字)：_________________

日期：_________________

装修合同书其三

由于自身的需求，我们在很多的地方都会用到合同。签订合同时要注意内容合法。施工合同主要是围绕双方当事人权利义务的协议。签订施工合同时不允许任何单位和个人进行非法干预，那么，请问你是在寻找施工合同的优秀模板吗？以下是小编收集整理的“装修合同书其三”，欢迎阅读，希望您能够喜欢并分享！

甲方（住宅装修管理方）：__________________

资质证书号：_____________________________

法定代表人：_________委托代理人：_________

住所：__________________________________

联系电话：______________________________

乙方（住宅装修施工方）：__________________

资质证书号：_____________________________

法定代表人：_________委托代理人：_________

住所：__________________________________

联系电话：______________________________

装修住宅地址：___________________________

业主姓名：______________________________

联系电话：______________________________

为加强对居住物业的装修管理，规范物业装修行为，根据《XX市居住物业管理条例》、《关于进一步加强本市居住物业装修管理的通知》和《XX市家庭居室装饰装修管理暂行规定》等法规，甲、乙双方经协商，就住宅装修期间的管理事项，达成如下约定，以共问遵守。

第一条、住宅装修的基本情况

1、住宅建筑面积：___________平方米；结构类型：___________。

2、装修施工期________天，预计自年______月______日______至______年______月______日。

第二条、甲方按照有关法规和《前期物业管理合同》或《物业管理服务合同》，对乙方装修住宅的行为实施日常检查和管理，以保障房屋安全、维护公共设备的正常使用和相邻业主的正当利益。

1、应当将装修的相关法规、装修的禁止行为、禁止敲凿的部位、注意事项和《住宅装修须知》等告知乙方，为进入住宅区的乙方人员进行住宅装修须知的宣传，办理装修施工人员的小区临时出入证，指定建筑垃圾集中堆放点等。

2、应当不定期检查乙方人员进入小区的出入证，如发现证件过期，应及时办理续期手续，对无证装修施工人员应当拒绝其进入小区从事施工活动。

3、应按乙方装修施工的进展情况，对涉及水、电、气和结构等隐蔽工程，每天不少于二次现场巡视和检查。其它装修项目每天不少于一次的现场巡视和检查。对发现违规行为，应及时采取劝阻、警告、发出书面整改通知等。

对涉及房屋结构安全的，应及时通知业主委员会并报区县房地产管理部门依法查处。

4、对乙方整改不及时，为保障相邻业主利益不受到侵害，应采取相应措施，收回小区临时出入证、责成相关施工人员退出小区等，直至乙方改正、再办理确认手续为止。对施工不当造成公共部位或设备设施损坏的，应当督促责任人及时修赔。

对阻止无效的.，可直接按本协议约定，向人民法院提起民事诉讼。

第三条、乙方应严格遵守本市有关法规、《住宅装修须知》，接受甲方组织的宣传，与甲方签订《住宅装修管理协议》，办理住宅小区临时出入证、住宅装修施工告示牌等方可开始施工。

1、乙方有权从甲方获取装修物业的结构、共用设备、公共设施等基本情况。对甲方提出超越政策法规和本《协议》的不合理要求，乙方可以拒绝。

2、施工人员进入小区，自觉佩带出入证，人员有变动，应主动办理变更手续。施工人员须文明规范施工，服从甲方人员的管理，不得影响相邻业主或使用人的正常使用。

3、维护房屋外观统一，不得擅自封闭阳台、安装外仲晒衣架、遮阳棚、花架和随意安装空调室外机。防盗栅栏等。不得违反《条例》规定的禁止行为，因装修不当造成相邻业主房屋或公共部位损坏的，应承担修复、赔偿等责任。

4、施工期间应采取有效措施，减轻或避免施工过程中对相邻业主或使用人日常生活造成的影响，晚间18：00时至次日上午8：00时和节假日，不得从事敲、凿、锯、钻等产生严重噪声的施工。

5、施工期间应关闭分户门，不得在公共走道堆放建筑材料。建筑垃圾。应自觉维护小区公共秩序，不在公共部位乱写、乱划、乱画，保持环境整洁。建筑垃圾应袋装化，并按规定时间运送垃圾，集中在指定地点堆放，搬运材料或垃圾后应负责及时打扫，保持公共部位清洁。

6、施工人员须住宿的，应确保相邻业主或使用人不受妨碍，并按规定到当地警署办理暂住证。

7、施工期间，必须挂牌施工，接受相邻业主、业主委员会和甲方的监督，对公共区域（包括门厅、电梯厅、电梯、楼梯、廊道等）应采取必要的防护措施。

8、施工完成后，应向甲方提供住宅

装修管线布置图等资料、退还小区临时出入证。

第四条、违约责任

1、甲方未按本协议的约定为乙方办理相关装修手续的，应承担延误工时的责任。

甲方不履行管理职责，故意刁难乙方造成

损失的应赔偿。

2、乙方擅自调换装修施工人员不办理小区临时出入证的，甲方可拒绝其进入小区从事施工作业，由此造成的损失由乙方自负。

第五条、本协议在履行中若发生争议，各方应协商解决。协商不成时，可人民法院提起民事诉讼。

第六条、本协议期限：______年______月______日至______年______月______日。

第七条、本协议自甲、乙双方签字盖章生效。本协议一式叁份，甲、乙双方各执一份，一份向小区业主委员会备案。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

年月日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

年月

协议范本: 施工合同其三

在这个快节奏的今天，合同变得更加愈发重要了。合同要遵循平等互利，等价有偿的原则。施工合同也被称为工程合同或者包工合同。签订施工合同就会受到法律的约束，那么，你是否知道签施工合同具体有哪些步骤呢？以下是小编为大家收集的“协议范本: 施工合同其三”希望能对您有所帮助，请收藏。

发包方： 合同编号：

承包方： 签订地点：

依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

工程名称：

工程地点：

第二条 工程承包范围

第三条 合同工期及施工质量标准

以单体楼为单位计算，合同施工工期 天，具体开工日期土建工程满足施工条件，以发包方书面通知为准。要求内墙底子用防水腻子封底两遍，面层用乳胶漆两遍，施工质量为合格。

第四条 主要材料及质量标准

1、材料用防水防潮腻子，乳胶漆，所用材料必须与封样材料相符，材料均须具有权威部门出具的检验、检测报告及产品合格证。

2、使用寿命不低于20xx年。

第五条 承包单价构成

本合同为固定单价合同(包工、包料)，工程量按实际内墙涂刷面积计算，合同价格乳胶漆为14元/m;仿瓷涂料6元/m。本价格为施工完成后的成品单价，包括主要材料费(含材料购买、运输等费用)、辅助材料费、管理费、检测费、利润、税金等所有费用。

第六条 工程结算

本项目无预付款或定金。以单体楼为结算单位，施工完毕后经发包方、总承包单位、监理单位现场验收合格后付至合同价款的80%，工程竣工验收合格并确认工程量后付至结算价款的95%，余款5%作质保金，质保期满后15日内结清(质保期两年，自工程验收合格之日算起)。

第七条 双方责任与义务

1、发包方责任与义务：会同总承包单位及监理单位对工程质量进行进度监督、检查及验收，按合同约定支付工程款;协调承包方所需施工用水用电。

2、承包方责任与义务：按合同约定工期及质量要求进行施工，会同发包方、总承包单位及监理单位对工程进行验收、对质量进行计量。承包人应遵守工程建设安全文明生产有关管理规定组织施工，采取必要的安全防护措施，清除事故隐患。由于承包方安全措施不力造成事故的责任和发生的费用由承包方承担。

第八条 违约责任

如出现质量等级不合格时，做返工处理。因承包方原因致使工程质量或工期不符合要求，发包方有权终止合同，并追索由此造成的损失，不承担因合同终止而造成承包方任何损失;承包方工期拖延，按300元/天支付违约金。

第九条 本合同所发生的争议或因执行本合同所产生的争议应由双方协商解决，如协商不成交由法院裁决。

发包方： (公章) 承包方： (公章)

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

帐 号： 帐 号：

邮政编码： 邮政编码：

[协议模板]施工合同其三

现如今，我们在很多场合下都会使用到范本合同，制定合同时要遵循等价有偿的原则。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方双方意思表示一致，签署的书面协议。签订施工合同的双方当事人在法律地位上是平等的，那么，你平常有了解过施工合同的内容和种类吗？以下是小编收集整理的“[协议模板]施工合同其三”，欢迎大家阅读，希望对大家有所帮助。

发包方：_________（以下简称甲方）

承包方：_________（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把_________工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：

（一）工程项目

1、工程名称：

2、工程地址：

3、工程范围：

4、承包造价：_________元（大写：_________）

（二）工程期限

根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期_________天。（雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延）开工日期为20___年__月__日至20___年__月__日，总工期_________天。

（三）本工程竣工质量为一次性合格工程

乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工。

（四）工程价款支付及结算

本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。

（五）其它约定

1、甲方承担的.安全责任、权利

（1）甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程；

（2）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；

（3）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚；

（4）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

2、乙方的责任、权利

（1）乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度；

（2）乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责；

（3）乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作；

（4）乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。

（六）其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

二、建筑工程施工合同签订的主体资格

签约过程中，大家注意的重点是合同的内容，对施工企业而言，建设单位就是上帝，而忽视了对合同主体资格的审查。有时为了促成合作或碍于情面，往往是“走过场”，这样的做法容易导致主体缺陷而使合同归于无效或难以履行，达不到预期目的。

因此应该重视合同主体资格的审查，首先，要审查对方的营业执照及年检情况，了解其主体的合法性，如是否合法注册，是否存在未年检而被吊销执照，是否具有资金能力，注册资金的到位情况。在主体资格方面应当着重查看一下对方的营业执照和企业参加年检的证明资料。

三、建设施工合同签订注意事项

首先，要审查合同内容是否合法，有无违反法律法规的强制规定，是否存在危害社会公共利益或以欺诈、胁迫手段订立合同损害国家利益，是否存在重大误解和显失公平等情况。

其次，要审查合同主要条款是否完备、明确，具有可执行性。各评审部门要根据自己的职责和掌握的公司资源情况对合同各条款进行甄别，确认是否齐备，表述是否清楚可行，公司现有资质能否满足，并列明应注意事项。施工合同内容应特别注意以下内容：

１、施工范围界定与投标报价或合同价款是否一致及有无动态约定；

２、双方权利义务约定是否明确，用户应该提供的设计文件、原始资料等接点规定是否清楚，能否影响工期；

３、对用户提出的技术标准及质量、安全等目标要求，能否满足及注意事项；

４、价款、支付条件及方式、结算方式、公司能否满足及接受；

５、索赔程序是否明确可行；

６、合同是否采用格式合同及专用条款、补充条款，表述是否准确，不存歧义，合同的用词用语不需要华丽、完美，但是一定要明确，简单明了，避免毫无意义的空话，同时合同条款之间不能出现矛盾。合同条款的明确性是指用词用语要到达当事人无需再进一步协商的程度；

７、纠纷解决方式约定是否合法有效，是否存在风险；

８、识别出新的、不熟悉的、公司缺乏经验的材料、设备、施工工艺、验收标准及超出常规的特殊要求，并进行交底和指导履行；

９、违约责任约定是否对等，如果有严厉的违约责任应明确提出注意事项等等，合同条款的对等性是公平原则的重要内容，不要签义务多、责任重、权利少这类一边倒的合同，例如合同只规定我方违约要如何处理而无对方违约如何处理的内容。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

20___年__月__日 20___年__月__日

月度合同推荐: 施工合同其三

现如今，我们在很多场合下都会使用到范本合同，签订合同后不允许任何外界因素非法干预。施工合同是保证建设单位与施工方或者承包施工方的合法权益的协议。施工合同的条款是履行合同的主要依据，那么，你想知道有关施工合同的内容资料吗？以下是小编为大家收集的“月度合同推荐: 施工合同其三”希望能为您提供更多的参考。

发包人(全称)：

承包人(全称)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他现行的有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程场平施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

二、工程承包范围

3.承包范围：

三、合同文件及解释顺序

4.合同文件应能相互解释，互为说明。除合同另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

①本合同协议书;

②中标通知书;

③投标书及其附件(含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确定并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等); ④招标文件中的合同条款;

⑤招标文件中的其它内容;

⑥标准、规范及有关技术文件;

⑦图纸;

⑧工程量清单;

⑨工程报价单或预算书。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

四、双方的权利和义务

5.监理工程师必须履行合同规定的职责，详见委托监理合同书。承包人必须配合监理工程师的工作，服从监理工程师的监督、管理。

6.发包人代表

6.1发包人可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可以在任何时候撤回这种委派。委派和撤回应提前7天书面通知承包人。

6.2发包人的指令、通知由发包人代表签字后，以书面形式交给承包人代表，承包人代表在回执上签署姓名和时间后生效，必要时发包人代表可发出口头指令，并在48小时内以给予书面确认，承包人应对发包人代表的指令予以执行。承包人有义务对错误指令在24小时之内以书面形式向发包人代表提出，如发包人代表仍坚持其指令，由此引起的损失由发包人负责。

6.3发包人委托的`总监理工程师，按发包人的授权，部分或全部行使合同中发包人代表的权力，履行发包人代表的职责，但无权解除合同中承包人的义务。发包人代表和总监理工程师易人需提前7天通知承包人，后继者承担前任所负的责任。

6.4本工程发包人现场常驻代表为季文焕工程师。

7.项目经理

7.1承包人的要求、请示和通知，以书面形式由项目经理签字后送交发包人代表，发包人代表在回执上签署姓名和时间后生效。

7.2项目经理按总监理工程师批准的施工组织设计和依据合同发出的指令、要求组织施工。

7.3项目经理及主要技术人员应在合同签订后3天内并在开工前7天到位，并将人员名单及联系电话及时提供给发包人代表和监理工程师。项目经理易人应提前7天通知发包人并得到发包人的批准，后继者承担前任应负责任，若关键人员中途擅自换人或不到位，发包人将行使合同规定的权利，并向承包人进行索赔。

8.发包人工作

8.1协调处理有关工程上的外部工作;

8.2提供有关申报手续中需提供的相关资料;

8.3确认水准点与座标控制点，会同监理人、承包人以书面形式进行交验;

8.4发包人组织监理工程师、承包人和设计单位进行图纸会审，向承包人进行设计交底。

9.承包人工作：承包人按发包人的要求和时间做好以下工作：

9.1办理施工需要的有关手续;

9.2向发包人提供月、季工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告;

9.3遵守当地政府和有关部门对施工场地交通、施工噪音和安全等管理规定，经发包人同意后办理有关手续，费用由承包人承担;

9.4已完工程未交付发包人之前，承包人应负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复;

9.5保证施工现场清洁，交工前清理现场达到发包人的要求;

9.6做好现场施工记录，包括材料试验和分析，反映工程形象的图纸和文字记录，这些费用由承包人承担;

9.7根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

9.8施工期间承包人应保持过境道路的通畅。

承包人不履行上述义务，造成工期延误和工程损失，应对发包人的损失进行赔偿。

五、施工组织设计和工期

10.施工工期：

10.1本工程合同工期为100日历天。

10.2按正式签署开工令约定日为开工日期，根据合同工期总日历天数(包括法定节假日)进行计算。承包人保证上述工期要求内完成全部工程，经监理工程师确认后向发包人提交竣工验收申请报告，按规定由发包人组织验收。

10.3暂停施工：发包人或监理工程师在确认有必要时，可要求承包人暂停施工，并在48小时内提出处理意见，承包人按发包人或监理工程师要求停止施工，并对已完成工程妥善保护，实施发包人或监理工程师处理意见后向发包人提出复工要求。停工责任在发包人，相应顺延工期;停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

10.4工期延误：对以下造成竣工日期推迟，经监理工程师核定、发包人确认，工期相应顺延：

10.4.1设计变更或工程量增加;

10.4.2不可抗力。

承包人在上述情况发生后7天内，就延误的内容向监理工程师提出报告，否则等于自动放弃权利，监理工程师在收到报告7天内予以答复、确认，并经发包人代表同意，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认，但由于工期延长发生的额外增加费用均由承包人承担。

六、进度计划

11.承包人应在工程开工前7天，将监理工程师审核后的施工组织设计和进度计划提交发包人代表。承包人必须按批准的施工组织设计及进度计划组织施工接受监理工程师、发包人代表对进度的检查、监督。工程实际进度与计划不符时，承包人应按要求提出改进措施，经监理工程师审核后，报发包人代表批准后执行，调整措施而引起的人、机、料增加，费用由承包人承担。

七、质量与检验

12.工程质量：本场平工程按招标文件中的技术规范及国家有关技术标准进行质量检验，本工程质量要求达到质量等级为一次性验收合格。

12.1场平工程须先进行场地清理及排水，然后用山体爆破后的符合质量要求的塘渣进行填筑。

12.2塘渣的级配要求合理，不能有杂物及超规定级配的泥质，要求含泥量

12.3填土时必须分层压实，每层用12吨以上的振动式压路机碾压，轨迹重叠不少于0.5m，碾压遍数不少于二遍(一去一回为一遍)，并保证工程质量达到国家颁布的现行施工质量验收规范及设计文件的要求。

1 3.检查与返工：承包人应认真按照规范、标准和设计的要求，以及发包人、监理工程师依据合同发出的指令施工，随时接受发包人、监理工程师及监理人员的检查、检验，为检查、检验提供便利条件，承包人承担由自身原因导致返工、修改所需的费用，及因返工修改而引起的二次验收核验费用。

以上检查合格后，又发现由承包人原因引起的质量问题，仍由承包人承担责任和发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，工期不顺延。

八、安全施工

14.1安全施工与检查

14.1.1承包人应遵守工程建设、安全生产等有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

14.1.2承包人在实施爆破、运输过程中，要注意安全防范，落实安全措施。施工期间造成周边农田、养殖塘、山林、海岸线及各种设施、村庄的财产损坏或人员伤亡，由承包人自行负责赔偿。

14.1.3承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。

14.1.4承包人在动力设备、输电线路、地下管道、村庄以及交通要道附近施工时，施工开始前应向监理工程师提出必要的安全防护措施，经监理工程师认可后实施。

15.事故处理

15.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应采取有效的抢救措施，保护好现场并按有关规定立即上报有关部门并通知监理工程师和发包人，由事故责任方承担相应的费用与责任。

15.2双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

九、合同价款与支付

16.1根据承包人的中标价格，其综合单价为10.76元/m3。

16.2综合单价组成分别为：

①场地清理费0.70元/m3;

②山体爆破费6.20元/m3;

③塘渣装车运输费1.80元/m3;

④场地填筑、平整、压实费0.80元/m3;

⑤矿产资源管理费0.70元/m3;

⑥税金0.36元/m3;

⑦利润及其它0.20元/m3，合计10.76元/m3。

16.6合同价款及调整：合同价款在协议条款约定后任何一方不得擅自改变，合同协议条款另有约定或发生下列情况之一的可作调整。

16.6.1监理工程师确认的设计变更或工程洽商，并经发包人同意;

16.6.2合同约定的其它增减或调整。

17.工程量的核实确认与工程款支付

17.1承包人每月25日前将工程进度报表、实际完成工程清单提交监理工程师，监理工程师在审查核算清单无误后，签字确认其完成工程量与进度款后上报发包人。

17.2发包人审查后次月10日前按月支付，每次支付该月完成工程量的80%。

17.3在工程结算审核完成(以有关审核部门为准)10天后支付扣除保修金和工程违约罚款等款项后的工程款余额。

17.4矿产资源管理费由承包人一次性办理完成。

17.5工程保修期为一年，保修期满后退回剩余的保修金(无息)。

17.6由发包人代收税收等有关费用。

十、工程变更

18.工程设计变更：发包人或监理工程师如认为有必要时，可对本工程或其任何部分的形式、质量或数量做出变更，并为此目的或根据他认为适当的其它理由，有权指令承包人进行下述任何工作：

18.1增减合同中约定的工程量：

18.2取消任何此类工作;

18.3更改任何此类工作的性质、质量、规格;

18.4更改本工程任何部分的标高、线形、位臵和尺寸; 18.5改变本工程任何部分施工的时间安排或规定顺序; 18.6完成本工程所必要的任何种类的附加工作。

上述变更均不应以任何方式使合同作废或无效，所有这类变更的结果(如果有)应根据第20条规定进行估价。但是，如果发出本工程的变更指令是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

19.变更指令：没有监理工程师的指令，承包人不能进行任何的变更。如果承包人为了便于组织施工，或为了施工安全、避免干扰或非发包人应承担的其它因素等原因需采取相应的技术措施而提出的局部变更设计，除须得到监理工程师、发包人的批准外，由此而增加的费用应由承包人自行负责。

20.确定变更价款：变更后，承包人按下列方法提出变更价格，经监理工程师审核，报发包人批准后调整合同价款和竣工日期。

20.1发包人或监理工程师提出的变更：

20.1.1当合同中已有适用于变更的价格，按合同已有价格计算，变更合同价款。

20.1.2当合同中没有类似适用的价格，由承包人提出适当的变更价格，经监理工程师审核后，送发包人批准作预付费用依据，最终以造价审核部门审定为准。

20.2承包人提出变更，经监理工程师同意后，由监理工程师测算当地价格，报发包人批准，作为预付依据，最终以造价审核部门审定为准。

十一、竣工验收与结算

21.竣工验收：当承包人完成了合同的全部工作内容，并对现场清理完毕以后，经监理工程师确认后向发包人提出竣工验收申请书。发包人有权组成一个自己认为合适的小组，按本招标文件技术要求对工程进行验收评定。如果检查证实已完工程符合合同条款的要求，那么，承包人提交竣工验收申请之日即作为竣工日期，同时也作为保修期的起始日期。如果验评中发现缺陷或发现未按合同施工，那么，应在纪要中注明，并责成承包人按合同要求整改、纠正，直至完善工程，验评合格。保修期从验评合格日期开始计算。

22.竣工结算：

22.1在工程竣工验收前，承包人向发包人递交竣工结算报告及结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及调整内容(如果有)，进行工程竣工结算。

22.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后，发包人委托工程造价部门进行审核，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告，向承包人支付工程竣工结算价款。

22.3如承包人未能按约定的时间向发包人递交竣工结算报告或结算资料不完整，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付;发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

23.竣工资料:承包人在竣工验收前应提交伍套完整、准确的竣工资料(具体标准见甬城档【199816号)，若竣工资料不符合要求，则发包天有权扣罚合同总价的3‰的费用作为资料损失费。

24.质量保修

24.1本合同约定工程保修金为合同总价的5%。

24.2承包人要保证合同规定的工程无瑕疵，施工质量良好，全部工程使用时要达到预期的目的。自验收合格之日起，维修保修期为一年，如果在这期间发现质量问题，承包人应在收到通知之后的7天内进行修理和完善，否则，发包人代为修理，费用由承包人负担。在场地土建基础及道路施工过程中，若发生因塘渣粒径过大或压实度末达到要求等其它质量问题而发生的费用由承包人负担，并从工程余款或质量保修金中扣除。

十二、违约、索赔

25.1合同成立后5天内承包人应向发包人提供合同总价的10%的履约保证金，工程竣工验收合格后10天内返还(无息)。

25.2.1工程质量末达到一次验收合格则扣罚总合同价的3%作为处罚;工期延误费按5000元/天计算扣罚(限额为合同总价的6%)。 25.2.1承包人应安全文明施工，如发生严重质量事故或不文明施工则扣罚合同总价的1%作为处罚。

25.2.2承包人项目经理及主要施工管理人员的到位率应在90%以上，如违约则扣罚合同总价的1%作为处罚。

25.2.3承包人应在开工后的15天内将主要施工机械设备运到场，未经发包人同意不得将机械设备运出现场，如违约则扣罚合同总价的1%作为处罚。

25.2.4承包人应在竣工验收前向发包人报送结算报告及结算资料，如违约则罚合同总价的1%作为处罚。

25.3承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。承包人承担违约责任，赔偿因其违约而给发包人造成的损失。 25.4一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

25.5承包人保证在合同有效期内履行招标文件、合同及其它会议纪要、联系单等中规定的各项条款，并保证按文件规定的要求，保质、保量、按期履行完合同。如在合同有效期内未能有效执行合同规定的条款，愿意接受发包人行使合同规定的权利，包括接受违约而罚没全部工程质量、工期履约保证金和逾期违约罚款。

26.索赔

26.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

26.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)承包人不能得到合同价款，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

26.2.1索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知;

26.2.2发出索赔意向通知后28天内，向监理工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;

26.2.3监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据; 26.2.4监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可;

26.2.5当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向监理工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与26.2.3、26.2.4规定相同。

26.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按26.2款确定的时限向承包人提出索赔。

十三、其它

27.工程分包

27.1本工程承包人不得私自转包，否则发包人有权采取措施直到终止合同，由此产生的一切后果由承包人承担。

27.2未经发包人许可，承包人不得将山体爆破的塘渣以任何形式用于其他工程或擅自随处倾倒，否则发包人有权从承包人的履约保证金中索取赔偿。

28.解除合同:在不影响发包人取得误期罚款和赔偿权力的条件下，遇到下列情况之一，发包人有权解除合同：

28.1承包人将整个或部分合同转让给他人;

28.2承包人延期开工，或施工很慢，虽然书面提醒，发包人仍认为不可能按期完成合同内容;

28.3承包入停工l 5天以上，停工理由不被发包人接受; 28.4承包人撤离工地，或放弃工程，或证明他没有施工，或被证明施工混乱，而又不可能达到完善施工;

28.5承包人对合同的执行严重敷衍了事，或忽视履行合同实质性义务，或无理取闹不服管理，而且书面要求其改正之日起七天内仍无动于衷。

28.6对解除合同，发包人以备忘录形式通知承包人即可，无须诉诸司法和采取其它措施。

28.7合同解除后，承包人应妥善做好已完工程的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程价款。

28.8合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

29.保险

29.1承包人必须为从事危险作业的人员办理人身意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，由承包人支付保险费用。

29.2对爆破现场周围的财产实行必要的保险，由承包人支付保险费用。

29.3事故发生时，承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

30.合同生效与终止

30.1本合同协议书经双方法定代表人或授权人签字并加盖公章后生效。全部工程竣工验收合格，保修期满并由监理工程师发给《缺陷责任终止证书》后失效。

30.2合同的权利、义务终止后，双方应当遵循诚实、信用的原则，履行通知、协助、保密等义务。

31.合同份数

本合同壹拾份，具有同等法律效力，双方各执伍份。

十四、仲裁

本合同协议书在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，如协商不成时，双方同意由调解。如调解不成，双方同志由仲裁。如未能达成仲裁协议，可向人民法院起诉。

十五、合同生效

其它未尽事宜，双方协商解决。

合同订立时间：________________________

合同订立地点：________________________

本合同双方约定：双方签字之日起合同生效。

发包人：________________(签章)承包人：________________(签章)

住所：________________住所：________________

法定代表人：________________(签章)法定代表人：________________(签章)

或委托授权人：________________或委托授权人：________________

开户银行：________________开户银行：________________

帐号：________________帐号：________________

邮编：________________邮编：________________

电话：________________电话：________________

[推荐合同] 工程合同书其三

在这个快节奏的今天，合同变得更加愈发重要了。签订合同前要尽量让双方认可，达成双赢。施工合同是指双方在平等自愿、协商一致的基础上，订立的合法协议。施工合同的条款决定了合同签订双方的义务和权利，那么，值得推荐的经典施工合同模板你收集了吗？为此，小编从网络上为大家精心整理了《[推荐合同] 工程合同书其三》，仅供您在工作和学习中参考。

甲方：

乙方：

现有甲方委托乙方组织拆除21和22幢瓦房，经协商双方达成以下协议。

一、拆除工程内容：拆除瓦房二幢总建筑面积600m2（不含房屋基础，包清理拆除房屋建筑垃圾）。

二、工程造价：人民币贰万零玖佰元整（￥ 20900.00元）

三、甲方负责做好拆迁前的一切准备工作，确定运输通道，同时处理好断水断电及影响拆除作业的各种管线。

四、乙方在拆除过程中，必须按有关施工规程和安全条例施工，须架设安全防护网，上彩条布。安排好运输的时间和线路控制好施工时产生的噪声以及泥污污染，关键点要派专人负责看管，防止安全事故发生。如发生施工安全事故，一切责任均由乙方负责。

五、乙方必须在20天内完成任务，若延误工期，甲方按每天罚款200元计算扣罚乙方工程款。

六、乙方全部完成拆除工程，经甲方验收合格后，甲方须在十天内一次性付清工程款给乙方。

七、本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。结 算付清款项后自然失效。

八、协议未尽事宜，双方另行商定。

甲方：广东省家垦中心医院

乙方：湛江市住宅建筑工程公司

法人代表：

法人代表：

合同阅读： 建房合同书其三

现如今，我们在很多场合下都会使用到范本合同，签订合同后不允许任何外界因素非法干预。施工合同指建设单位和承包方施工单位为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利义务关系的书面协议。签订施工合同的双方当事人所享有的经济权利和承担的义务是对等的，那么，你知道有哪些常见施工合同吗？下面是小编为大家整理的“合同阅读： 建房合同书其三”，欢迎您阅读和收藏，并分享给身边的朋友！

甲方：xxxxxxxxxxxx

地址：xxxxxxxxxxxx

电话：xxxx传真：xxxx

授权代表：xxxx职务：xxxx

乙方：xxxxxxxxxxxx

地址：xxxxxxxxxx

电话：xxxx传真：xxxx

授权代表：xxxx职务：xxxx

第一条前言

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和其他有关法律、法规的规定，基于：

1.甲方已于xx年xx月xx日依法以招标(或拍卖、行政划拨)方式取得位于xx、编号为xx的地块的土地使用权，该地块的规划用途为xxxx、容积率为xx、计划建筑面积为xx平方米、土地使用权年限自xxxx年xx月xx日至xx年xx月xx日止、土地使用权证(或用地红线图)编号为xxxx;

2.乙方是经主管部门批准获得房地产开发企业资质的具有独立法人资格的房地产开发企业;

甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合作建房合同。

第二条合作建房

甲方同意提供依现状上述第一条所指的地块的土地使用权，乙方同意按本合同第三条的约定提供建房资金，双方合作开发建成xxxx栋xxxx层的办公(或商住、住宅)楼，并按本合同第六条的约定进行产权分成。

第三条建房资金

建房资金预计为人民币xxxxxxxx元，全部由乙方提供，实际建筑成本高于或低于该预计数额的部分由乙方承担和享有。

建房资金指本合同生效后至房屋经验收合格且甲方取得房地产证时止所需的一切成本、费用。该建房资金不包括甲方因招标、拍卖方式取得土地使用权而应缴的土地使用费或因划拨方式取得土地使用权而应补缴的地价款。

第四条报批手续

除按规定应由双方共同办理的报批手续外，包括本合同在内的所有报批手续均由乙方负责办理，但甲方有义务协助乙方办理报批手续，包括毫不迟延地提供甲方持有的所需材料。

第五条设计、建筑

工程设计和建筑的招标、施工监督由甲方负责，但按本合同第条约定产权应分给甲方部分的设计图纸须经甲方书面认可后方可报批并实施。

工程设计的招标工作应在本合同生效后第xxxx天内完成，整个建筑工程应在本合同生效后第天内开工，并在第个月内完成竣工验收工作。

第六条产权分成

全部建筑的产权由甲、乙双方按下列方式或比例分成：甲方拥有xxxx栋xxxx层房屋的产权，乙方拥有xxxx栋xxxx房屋的产权。

乙方应在工程竣工验收合格后xxxx日内办理完甲方应分得产权部分房屋的房地产证。

第七条违约责任

1.如乙方未能按本合同第五条第二款的约定时间完成工程设计的招标工作、或在本合同生效后第xxxx天内开工、或在第xxxx个月内完成竣工验收工作，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿损失。

2.除因甲方的原因造成延误外，如乙方未能按第六条第二款约定的时间办好房地产证，乙方应按主管部门发布的指导租金价格向甲方支付违约金。

3.如因甲方的原因造成报批手续或工程的延误，当拖延时间在xxxx个月以内时，乙方有权要求甲方应按主管部门发布的指导租金价格向乙方支付违约金;当拖延时间超过三个月以上时，乙方有权解除合同，并有权要求甲方赔偿损失。

第八条争议解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商，协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第九条合同生效

本合同自政府主管部门批准后生效。

甲方：xxxxxxxxxxxxxxxx乙方：xxxxxxxxxxxxxxxx

授权代表(签字)：xxxxxxxx授权代表(签字)：xxxxxxxx

日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx