教你写协议: 工程合同范文网页版。

合同是现在必不可少的一个东西，它对我们有很大的帮助，签订合同时要注意真实一致，不可弄虚作假。施工合同也被称为工程合同或者包工合同。签订施工合同后如果违反就要承担造成的损失，那么，你是否在烦恼施工合同该怎么写呢？经过搜索和整理，小编为大家呈现“教你写协议: 工程合同范文网页版”，欢迎阅读，希望您能阅读并收藏。

发包方: (简称甲方) 承包方： （简称乙方） *******办公楼因老旧，严重影响各项工作的开展。为营造良好的办公环境，为加强效能建设，进一步提高办公效率，甲方决定将*******办公楼进行维修。现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，结合本工程具体情况，经双方协商，在自愿的基础上订立以下施工合同，以便共同遵守，明确责任。

一、工程地点：*******

二、工程内容及造价

1、*******办公楼维修

2、共计维修费用贰万元整（小写2万元整）。

三、承包方式：包工包料

四、施工期限：自20xx年月日至月日止，共计 日历天。如遇不可抗力原因，经双方确认后可顺延。

五、工程质量要求

1、乙方必须严格按承诺的质量标准施工，未达到标准的要立即整改，以确保工程质量。

2、乙方施工前须向甲方提供施工中所用材料承诺书，乙方在施工中所用材料必须按承诺的标准施工。

六、甲方工作

1、及时提供具备开工条件的施工场地，协调乙方进场、施工用水、电、等问题：

2、指定专人负责施工现场监督、指挥、协调工作。

七、乙方工作

1、乙方施工前须向甲方提供施工进度计划表一份，经

甲方确认后，乙方必须严格按施工进度计划表执行；

2、明确项目负责人负责现场施工，严格按规范施工，完成工程的全部内容，乙方尽可能克服现场施工遇到的困难，以确保按期完工；

3、施工时发生的一切安全责任与甲方无关，由乙方负责；

八、甲方在施工过程中对原有设计进行变更或乙方提出合理化建议得到甲方认可的，应有批准手续或书面通知书，由此产生的费用和工期问题，双方商定后按实增减。

九、违约责任

1、乙方在施工期内不按规定作业，甲方可要求整改；

2、甲方不得无故拖欠乙方工程款。

十、此协议一式三份，甲乙双方各持一份、存档一份。 十一、本合同未尽事宜由甲乙双方协调解决。本合同在履行过程中甲乙发生争议，可由双方协商解决，协商一致不成的，可以诉讼解决。在协商或诉讼期间，不涉及争议的部分条款应继续履行；

十二、本合同自双方签字之日起生效，工程竣工验收并付清工程款合同效力自然终止。

甲方: 乙方：

签字盖章： 签字盖章：

20xx年 月 日20xx年 月 日

小编推荐

教你写协议: 劳务工程协议范文网页版

由于自身的需求，我们在很多的地方都会用到合同。签订合同时要注意真实一致，不可弄虚作假。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方双方意思表示一致，签署的书面协议。签施工合同也有很多有注意的地方，不然也容易让自己上当，那么，你知道施工合同应该有什么内容吗？下面是小编为大家整理的“教你写协议: 劳务工程协议范文网页版”，仅供您在工作和学习中参考。

接受劳务方(甲方)：__________________

提供劳务方(乙方)：__________________

依照《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

第一条 工程项目

一、工程名称：______________________。

二、工程地点：______________________。

三、劳务承包工程范围及工作内容

四、工期_____年___月___日开工，_____年___月___日竣工。

五、承包劳务费用_____元。

六、乙方投入工种及人数_____人。

第二条 工程结算

第一个月预支生活费，按当月实际进场人数每人_____元计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的经甲方和监理验收合格工程量结算，按比例扣除保修金(结款额度不超过已完成量的___%)。工程竣工验收合格后，予以结算。

第三条 工程质量

甲方根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》___________和相关文件组织验收，乙方按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》___________、施工图纸、进度计划、技术交底、安全交底要求，精心组织施工，保证工程质量，如因乙方施工原因造成质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿全部工料损失和甲方由此造成的其它损失。

第四条 安全生产

一、甲方对乙方承担的工作要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，检查发现问题，甲方有权停止其工作并进行经济处罚。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度 ，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产用品，乙方经检查方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，由乙方负全部责任。

二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决。甲方提供安全帽、工作服和电焊手套。

三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负全部责任。

第五条 生活管理

一、乙方工人进场后，由甲方提供住宿，生活用品乙方自备，生活用液化气由甲方按定量提供。

二、生活需用之食物，由乙方自理。乙方工人如有疾病，医疗费用由乙方负责。

第六条 材料供应管理

乙方应根据甲方的进度要求编制自己的施工进度计划并据此提出相关材料计划，材料计划经甲方工程师和项目负责人审核后方可采购。乙方应及时提供材料计划并设专人向甲方办理用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。

第七条 施工机具及耗材

一、乙方自备所有用到的工具和设备，保证使用需要。

二、甲方提供电线并提供焊条、电锤头、锯片等消耗品。

三、对甲方负责供应的用具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。

四、施工需用的中、小型机械，___台机械应配备___名操作工持有相关上岗证)。

五、乙方自备所有水钻钻头，保证使用需要。

第八条 现场管理

一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的行为，甲方有权采取必要措施。

三、承包劳务人员要保持相对稳定，出入施工现场要穿戴甲方提供的工作服，戴安全帽，不准合同外人员出入现场和住宿。

第九条 违约责任

一、乙方承包的劳务项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到以上约定验收标准，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。

二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

三、乙方必须按期保质保量完成工程内容，否则每逾期___天，应偿付给甲方按承包工程劳务费___%的逾期违约金。

四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。

五、由于本合同为包总量合同，除甲方原因外的各种原因造成的怠工和一些不可预见的___个工日以下的怠工，由乙方承担其费用。

第十条 附则

一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。可向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁或向人民法院起诉。

二、本合同___式___份，甲乙双方各执___份。

三、双方商定的其他条款：

第十一条 合同效期

本合同自双方盖章(签)之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。

接受劳务方：________________

_____年___月___日

提供劳务方：________________

_____年___月___日

[推荐协议] 工程合同范文网页版

在这个飞速发展的社会，可少不了合同这个东西。签订合同时要注意遵循合法原则。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方双方意思表示一致，签署的书面协议。签订施工合同后如果违反就要承担造成的损失，那么，你是否知道签施工合同具体有哪些步骤呢？为此，小编从网络上为大家精心整理了《[推荐协议] 工程合同范文网页版》，欢迎您阅读和收藏，并分享给身边的朋友！

发包人(全称、四川省金金房地产开发有限公司(以下简称甲方) 承包人(全称、王隆鑫(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方同意将本公司在巴中市通江县铁佛镇开发建设的

一、工称概况

1、工程名称：铁佛镇

2、工程地点：四川省巴中市通江县铁佛镇

3、建设单位：四川省金金房地产开发有限公司。

二、工程承包范围：

1、工程承包方式：为包工包料。

2、工程承包范围：四川省巴中市通江县铁佛镇

3、工程承包内容为：铁佛镇

4、乙方进场施工前，甲方负责提前按设计要求将路基的土石方开挖、清边捡底、碾压夯实等基础工作处理到位，不得因甲方的前期工作不到位而影响乙方的正常施工，由此给乙方造成的经济损失由甲方负责。

5、景观绿化工程、路灯安装工程中人行道、休闲走廊、绿化、广场、车站、路灯安装等工程，单价在施工时甲乙双方另行签订补充协议。

三、工程计价方式

1、工程量计算根据甲方提供的施工图、乙方提交的竣工图、工程联系单、现场签证和工程施工中相关文件等作为计量依据，工程量的计价方式为：①6m宽道路115万元/km，②9m宽道路174万元/km，③12m宽道路252万元/km。该发包单价为不含税单价(各种税费由甲方承担支付，因未计算在发包单价之中〉。

2、因甲方、设计方更改设计造成分部工程工程量增加(不包括路基土石方清挖、回填、道口加宽、其余原材料涨幅超开工时10%等)，对增加部分按四川省20xx年清单计价定额中的市政工程相应项目按实计取执行结算，综合单价下浮5%(不计税)。

3、乙方承包的价款里已包含施工管理、工程材料、机械、员工工资、技术措施、人员机械进场、文明施工、临设等费用。

四、工程工期

1、本工程施工工期为：20xx年11月15日一20xx年8月15日，共270天。乙方必须在保证工程质量的前提下按期完成。若因乙方原因导致的工期延期达2天以上，甲方将有权从第3天开始按每延期一天处罚1000元，罚款最多不超过工程造价的5%。如因甲方原因造成乙方不能正常施工，乙方所停工造成的一切费用(人工费、材料费、机械费、资金利息及相关费用)由甲方负责赔偿支付。

发生以下情况的，工期予以相应顺延，给乙方所造成已完成工程量的损失的增加费用由甲方与乙方据实际情况协商定价处理。乙方并就类似情况发生3天内，就延误时间、内容和发生的费用向甲方书面提出，甲方在2日内给予答复，逾期答复视为同意。

(1)遇人力不可抗拒因素造成停工;

(2)停水停电原因造成停工的;

(3)甲方未能提供施工条件或施工配合的;

(4)甲方要求停工;

(5)工程进行设计变更或工程量变更的;

(6)其他非乙方原因造成停工的。

3、如因甲方人为所造成乙方损失的由甲方完全负责赔偿，工期顺延。

五、工程质量标准

本市政道路工程的质量验收按现行沥青道路工程质量验收标准验收合格，如因乙方的材料或施工质量问题，导致的工程质量不能顺利验收，乙方应无条件返工处理至合格要求为止(如甲方认定的材料出现质量问题由甲方负责〕。

六、合同总价款：

金额(大写、约叁仟伍百万元人民币)，最终合同价款，根据实际完成工作量据实结算。￥：约35000000.00元

七、双方权利和义务

1、甲方责任

(1)全面履行合同，确保乙方正常施工。

(2)提供乙方要求的有关本工程的技术资料。

(3)及时协助乙方做好有关签证工作，对乙方提交的签证报告在3天内签复，3日内未签复视为甲方认可该签证。

(4)负责办好施工手续，需乙方协助的`工作乙方应积极配合。

(5)督促乙方做好安全管理，文明施工。

(6)免费向乙方提供堆料场、道路、设备作业等场地。

(7)甲方应为乙方免费提供布置临时设施的场地和临水、临电，乙方的员工住宿由乙方自理，施工用电线电缆、开关箱、照明灯具和机具、水费、电费等由乙方自行承担。

(8)积极为乙方排除一切施工干扰，社会干扰及负责周边关系的协调。2、乙方责任

(1)全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期及合同要求，确保正常施工。

(2)负责其施工机具、设备和人员调配，乙方保证进场的机具设备能满足施工需要，人员调配投入计划必须合理，现场管理力量必须满足正常施工管理要求。

(3)全力配合有关部门对施工现场的各项检査和监督管理等。

(4)工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。

(5)乙方在施工时发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报。甲方应积极主动配合乙方处理一切事故责任，属于乙方造成的一切责任由乙方全部承担，由乙方负责一切经济责任和法律责任，甲方不负责任何经济责任和法律责任。

(6)积极配合甲方工作，做好上传下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。

(7)乙方应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证人员安全，施工顺利进行。

(8)乙方必须确保各种配备到位，并严格履行职责。

八、材料供应

本工程甲乙双方约定的市政道路施工所用的材料由乙方按设计和有关质量验收标准要求自行采购，各种材料进场时经甲方现场人员进行质量检验合格后签字同意方可使用，甲方检验认为不合格的应在材料进场2日内向乙方及时出具书面意见，若甲方逾期出具书面意见或不及时进行验收的，视为甲方验收合格。

九、质量验收

甲方在收到乙方的竣工验收申请后3日内会同乙方进行质量验收。

十、工程担保

双方在签订合同后，乙方正式进场施工前，乙方向甲方指定银行账户缴纳100万元(大写：壹佰万元正)人民币作为合同履约保证金。

履约保证金退还：该100万元保证金甲方于乙方正式完工后1周内返还乙方(该项目仅为道路工程部分)，如果甲方无法提交施工场地或甲方原因导致不能施工的和甲方未按合同约定支付工程款的，乙方已完成可施工部分，同样甲方应在1周内退还全部保证金，不计任何利息。

同时甲方承诺：若甲方不能按时向乙方支付应支任何一期工程款或迟延返还保证金，甲方应按照逾期支付金额的每日1%的标准向乙方支付违约金，并且，乙方有权要求甲方用该项目中已建成的商品房按施工同期销售价打五折给乙方作抵扣处理，直至工程款全面结清。

十一、工程款支付

甲方按工程施工进度付清的方式向乙方拨付工程价款：第一批工程款支付：在乙方已完成片石基础铺设项目50%时，甲方向乙方支付本合同全部已完工程量工程款的80%。;第二批工程款支付：在乙方全面完成片石基础铺设时，甲方向乙方支付本合同全部已完工程量工程款的80%;第三批工程款支付：在乙方完成水泥碎石稳定层铺设项目50%时，甲方向乙方支付本合同全部已完工程量工程款的80%。;第四次工程款支付：在水泥稳定层全面完成时，甲方向乙方支付本合同全部已完工程量工程款的80%;第五批工程款支付：在完成沥青道路面层铺设的50%时，甲方向乙方支付本合同全部已完成工程量工程款的80%;在沥青面层全部完成时甲方向乙方支付下余本合同全部工程量工程款的80%;其余工程量工程款在工程竣工验收合格，甲方于一周内同乙方办理完工程结算并支付乙方的所余工程价款。上述工程款支付节点是由于甲方原因导致工程进度无法达到工程款支付节点时(无法提交施工场地或甲方原因导致不能施工、停工时)，乙方随时有权要求甲方按已完工程量的工程款拨付和并将工程保证金的全额退还，甲方无条件进行款项支付和保证金的退还。同时甲方所支付的所有款项均汇到乙方指定账户上，在任何情况下不得变更。

乙方指定账户为： 开户名 开户行

开户账号

十二、违约金

双方约定的违约金按1万元/次处理，本合同另有约定或双方另行协商的除外。

十三、合同生效

1、本合同于20xx年11月15日于通江县公司订立。

2、合同履行过程中若发生纠纷，双方应积极主动协商解决或请有关部门调解，调解不成，向工程所在地人民法院起诉。

3、本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份。

4、本合同由甲乙双方责任人签字、盖章后即生效，工程款结清后失效。

发包人：(公章) 承包人(公章)

法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)

身份证号： 身份证号：

电话： 电话：

开户行账号： 开户行账号：

20xx年十一月十五日

[合同参考] 工程协议范文网页版

在这个飞速发展的社会，可少不了合同这个东西。签订合同后要遵循诚实守信的原则。施工合同是指双方在平等自愿、协商一致的基础上，订立的合法协议。签订施工合同时不允许任何单位和个人进行非法干预，那么，你平常有了解过施工合同的内容和种类吗？以下是小编为大家收集的“[合同参考] 工程协议范文网页版”希望对您的工作和生活有所帮助。

1.施工合同的特点

合同标的的特殊性-单件性的建筑产品

合同履行期限的长期性

合同内容的复杂性

2.建设工程施工合同范本

协议书

通用条款

专用条款

附件(三个附件)

◇承包人承揽工程项目一览表

◇发包人供应材料设备一览表(如包工包料则无此表)

◇房屋建筑工程质量保修书

3.关于工程师

如既有监理，又有甲方代表，则双方职责不能交叉

工程师易人应至少于易人前7天以书面形式通知承包人

后任继续履行合同的约定以及前任的权利义务，不得更改前任作出的书面承诺

4.批准工程项目的建设(施工许可证制度)

领取施工许可证的主体

◇发包人(建设单位、甲方)

领取施工许可证的时间

◇开工前

为什么要办理施工许可证

◇政府主管部门审查项目是否具备开工条件

5.领取施工许可证应具备的条件(注意措词的精准)

已办理建筑工程用地批准手续-有地

在规划区内的工程，已取得规划许可证-有规划

拆迁进度符合施工要求-地可以施工

已确定了施工企业-有施工的人

有满足施工需要的图纸及技术资料(有+通过审查)-有图

有保证工程质量和安全的具体措施-有安全保证

委托了监理-有监督工程的人

建设资金已落实(落实的标准)-有钱

其他条件(如消防规定)

6.资金落实的.标准

建设工期不足一年的，到位资金原则上不少于工程合同价的50%

建设工期超过一年的，到位资金原则上不少于工程合同价的30%

7.施工许可证领取条件中的要点

有地只要求有用地批准手续，不要求必须有土地证

拆迁只要求适合施工进度，并不要求拆迁全部完成

对于图纸和技术资料，要求必须通过审查，同时不要求全部完成，只要满足施工进度即可

8.质量监督机构监督概述

质量监督机构的性质

◇工程质量监督机构不是行政单位，是接受建设主管部门的委托的中介组织

办理质量监督登记手续的时间

◇在工程招标工作完成后，领取开工许可证之前

9.质量监督机构监督的内容(对三主体两过程的监督)

对建设单位的监督

对监理单位的监督

对施工单位的监督

对建设工程实体质量的监督

对工程竣工验收的监督

10.对建设单位的监督(4项)

报建手续是否齐全

施工图审查以及人员审查

无违法违规行为

建设单位采购的建材、设备是否符合质量要求

热门协议: 工程合同范文网页版

现如今，我们在很多场合下都会使用到范本合同，签订合同后不允许任何外界因素非法干预。施工合同是双方当事人之间权利义务关系的协议。签订施工合同就会受到法律的约束，那么，你知道施工合同应该有什么内容吗？下面是小编精心为您整理的“热门协议: 工程合同范文网页版”，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。

第 1 题

在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则( )。

A.发包人无权要求交付工程

B.发包人有权要求交付工程

C.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任

D.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任

E.承包人可以留置该工程

正确答案：BC

第 2 题

(20xx年)设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有( )。

A.单机无负荷试车由发包人组织

B.单机无负荷试车由承包人组织

C.联动无负荷试车由发包人组织

D.联动无负荷试车由承包人组织

E.竣工后的试车由承包人组织

正确答案：BC

第 3 题

下列合同中，属于效力待定合同的有( )。

A.与限制民事行为能力人订立的合同

B.因重大误解订立的合同

C.与无代理权人订立的合同

D.与行政法人单位订立的合同

E.与超越权限的法定代表人订立的合同

正确答案：ACE

第 4 题

根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有( )。

A.要约所处法律效力状态不同

B.撤回和撤销的目的不同

C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同

D.受要约人对要约知晓的情况不同

E.对要约人的约束条件不同

正确答案：ABCD

第 5 题

FIDIC合同条件下，关于用于永久工程的设备和材料预付款，下列说法正确的是( )。

A.订购物资经工程师确认后，按发票价值的80%作为材料预付的款额

B.可以在专用条款内修正这个百分率，通常在60%-90%内

C.材料和设备只有进场后，才能将费用计入工程进度款结算支付

D.材料的质量和储存条件符合技术条款的要求

E.扣除预付材料款金额的计算方法与预付金额的相同

正确答案：ABDE

第 6 题

(20xx年)工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括( )。

A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充

B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案：ACD

第 7 题

招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括( )。

A.没有按照招标文件要求提供投标担保

B.报价金额的大小写不一致

C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致

D.货物包装方式高于招标文件要求

E.货物检验标准低于招标文件要求

正确答案：BCD

第 8 题

下列情况中，属于额外监理工作的有( )。

A.由于变更而需延长的监理工作

B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作

C.业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作

D.不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作

E.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作

正确答案：CD

第 9 题

按《合同法》规定的基本原则，因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力，( )。

A.不免除迟延履行方的相应责任

B.双方的风险责任均不免除

C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续

D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续

E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由合同约定的责任方承担赔偿义务

正确答案：ACDE

第 10 题

依据FIDIC《分包合同条件》，分包商应立即执行的变更指令包括( )。

A.工程师直接送达的书面指令

B.工程师代表直接送达的书面指令

C.承包商代表直接送达的书面指令

D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令

E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令

正确答案：CE

第 11 题

依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，施工合同发包人的义务包括( )。

A.办理临时用地、停水、停电申请手续

B.向施工单位进行设计交底

C.提供施工场地地下管线资料

D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护

E.开通施工现场与城乡公共道路的通道

正确答案：ACE

第 12 题

(20xx年)甲乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在8月30日向甲公司交付货物。8月初，乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站，此时甲公司享有的权利有( )。

A.拒收货物

B.接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用

C.不接收货物并要求对方承担违约责任

D.接收货物后不立即付款，仍按合同约定时间付款

E.接收货物并不对保管不当造成的损失负责

正确答案：ABD

第 13 题

(20xx年)根据建设工程监理委托合同示范文本的规定，委托人与监理人通过招标程序签订监理合同的，下列文件中，属于合同组成部分的有( )。

A.中标函

B.监理委托函

C.工程监理合同标准条件

D.投标保函，

E.规范和规程

正确答案：ABC

第 14 题

在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括( )。

A.投标人资质

B.监理大纲

C.总监理工程师业绩

D.监理单位业绩

E.监理费报价

正确答案：ABDE

第 15 题

某设备安装工程，由于设计原因试车达不到合同约定的验收要求，发包人的责任在( )。

A.要求设计单位修改设计

B.承担设备拆除的费用

C.负责设备重新安装

D.承担重新安装的费用

E.重新组织单机无负荷试车

正确答案：ABD

第 16 题

在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括( )。

A.选定施工合同的承包人

B.批准施工合同承包人选定的分包人

C.确定工程规模

D.主持工程建设有关协作单位的组织协调

E.审核承包人的索赔

正确答案：DE

第 17 题

指定分包工作属于承包商无力完成，不属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作，即承包商投标报价时没有摊入( )的工作，因此不损害承包商的合法权益。

A.间接费

B.管理费

C.人工费

D.机械费

E.材料费

正确答案：AB

第 18 题

下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有( )。

A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议

B.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书

D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书

E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

正确答案：CD

第 19 题

工程A.师对分包合同的管理包括( )。

检查确认分包工程质量

B.对分包商索赔的批准

C.对分包商发布变更指令

D.对分包商资质进行审查

E.计量、确认分包商完成的工程量

正确答案：ADE

第 20 题

某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中正确的有( )。

A.计量98吨，则应补交2吨

B.计量98吨，则应补交1.5吨

C.计量99.8吨，则不再补交

D.计量99.8吨，则应补交0.2吨

E.计量102吨，则退还2吨

正确答案：ACE

[协议分享] 工程协议范文网页版

在这个快节奏的今天，合同变得更加愈发重要了。合同的订立注意要符合法律政策的要求。施工合同指发包方和承包方为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。签订施工合同时如果不仔细，就有可能出现合同欺诈，那么，请问你是在寻找施工合同的优秀模板吗？下面是小编精心收集整理，为您带来的《[协议分享] 工程协议范文网页版》，希望能为您提供更多的参考。

1、按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和（ ）三类。

A、建设工程监理合同

B、建设工程采购合同

C、建设工程分包合同

D、建设工程施工合同

答案：D。

解析：按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和建设工程施工合同三类。

2、某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（ ）。

A、物

B、行为

C、智力成果

D、货币

答案：A。

解析：合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，主要包括物、行为、智力成果。其中，法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料，可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。

3、下列关于代理的叙述中，不正确的是（ ）。

A、代理的民事责任由被代理人承担

B、代理人以自己的名义实施代理行为

C、被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任

D、代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示

答案：B。

解析：代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。代理的特征包括：①代理人必须在代理权限范围内实施代理行为;②代理人以被代理人的名义实施代理行为;③代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志，即代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示;④被代理人对代理行为承担民事责任。被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。

4、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（ ）。

A、只能要求债务人履行债务

B、只能要求保证人履行债务

C、不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

D、可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

答案：D。

解析：连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的。债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。

5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为6000万元。该施工企业从A银行贷款4000万元，从B银行贷款20xx万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款5000万元用子清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（ ）。

A、A银行4000万元，B银行1000万元

B、A银行3300万元，B银行1700万元

C、A、B银行各2500万元

D、A银行3000万元，B银行20xx万元

答案：D。

解析：同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿：①抵押合同已登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿;②抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。

6、（ ）担保方式必须依法行使，不能通过合同约定产生。

A、保证

B、抵押

C、留置

D、定金

答案：C。

解析：由于留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权。担保法规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、运输合同、承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。

7、施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的（ ）担保。

A、保证

B、质押

C、留置

D、定金

答案：A。

解析：施工合同的履约保证，是为了保证施工合同的顺利履行而要求承包人提供的担保，以防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或者违约，并弥补给发包人造成的经济损失。履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书三种。

8、某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。在建设过程中，由于飓风天气，一辆施工车辆在运输途中坠毁受损严重，则应由（ ）。

A、业主自行承担全部损失

B、业主和保险公司协商分担损失

C、保险公司承担全部损失

D、保险公司承担一半损失

答案：C。

解析：建筑工程一切险的保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：①自然事件，指地震、海啸、雷电、庵风、台风、龙卷风、风基、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象;②意外事故，是指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。

9、建筑工程一切险保险合同于20xx年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为20xx年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于20xx年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后，承包人提前两天正式开工。建设工程一切险的保险单责任开始时间为（ ）。

A、20xx年3月1日

B、20xx年3月20日

C、20xx年3月10日

D、20xx年3月18日

答案：C。

解析：建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。

10、下列选项中，不属于招标准备阶段工作的是（ ）。

A、划分标段

B、确定招标方式

C、资格审查

D、编制招标文件

答案：C。

解析：招标准备阶段的工作包括划分标段、确定招标方式、选择招标代理机构、编制招标的有关文件。

11、全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是（ ）。

A、管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少

B、管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多

C、管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少

D、管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多

答案：A。

解析：合同包的数量多好还是少好不能简单地一概而论，应结合项目的施工特点、建设资金的到位计划、可能参与投标竞争的`施工承包人的数量和能力进行统筹考虑。发包的数量少，合同管理相对单一。由于要求承包人的施工能力强，因此有能力参与竞争的投标人相对较少，投标竞争的激烈程度相应降低。

12、下列关于招标代理机构应具备的基本条件的说法中，不正确的是（ ）。

A、有从事招标代理业务的营业场所和相应资金

B、有丰富的政府机关人脉

C、有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力

D、有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”

答案：B。

解析：发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。若不具备相应能力，应委托招标代理机构负责招标工作的有关事宜。选择招标代理机构时，既要审查是否具有相应资质，还应考察其是否主持过与本次招标工程规模和复杂程度相应的经历，以便判断代理招标的能力。

13、在某工程项目招标过程中，某投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（ ）。

A、应发给全体投标人，但不必说明问题来源

B、只对该投标人有效

C、应发给全体投标人，并说明问题来源

D、对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人

答案：A。

解析：投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标人应及时给予书面解答。招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，以保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。

14、如果招标人发现招标文件中的错误，或要对招标文件中的部分内容进行修改，应在投标截止时间（ ）前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。

A、10天

B、10个工作日

C、15天

D、15个工作日

答案：C。

解析：如果招标人发现招标文件中的错误，或要对招标文件中的部分内容进行修改，应在投标截止时间15天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。

15、需要重新进行招标的情形是（ ）。

A、投标截止时间，投标人少于3个

B、招标人对所有中标候选人均不满意

C、重新招标后投标人仍少于3个

D、重新招标后所有投标被否决

答案：A。

解析：招标过程中出现如下情形之一时，招标人应当重新招标：（1）在投标截止时间止，投标人少于3个的;经评标委员会评审后否决所有投标的。

16、资格预审申请文件的内容包括（ ）。

A、资格预审办法

B、申请人基本情况表

C、申请人资格要求

D、申请人须知

答案：B。

解析：资格预审申请文件包括：（1）资格预审申请函;（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;（3）联合体协议书。本次招标不接受联合体投标或申请人不组成联合体，则不需提供;（4）申请人基本情况表;（5）近年财务状况表;（6）近年完成的类似项目情况表;（7）正在施工和新承接的项目情况表;（8）近年发生的诉讼及仲裁情况;（9）其他材料，在申请人须知前附表内要求提供的材料。

17、投标文件对招标文件的响应出现偏差，可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的情况是（ ）。

A、投标文件没有加盖公章

B、投标文件中的大写金额与小写金额不一致

C、投标担保金额多于招标文件的规定

D、投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认

答案：B。

解析：投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准;②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

18、在建设项目各类招标中，招标文件中仅提出设计依据、技术指标、工作范围等内容，而无具体工作量的是（ ）招标。

A、施工

B、设备采购

C、设计

D、材料采购

答案：C。

解析：设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。

19、招标人采用邀请招标方式的，应保证有（ ）个以上具备承担招标项目设计能力，并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标。

A、2

B、3

C、4

D、5

答案：B。

解析：招标人采用邀请招标方式的，应保证有3个以上具备承担招标项目设计能力，并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标。

20、材料设备采购中划分合同包时的考虑因素不包括（ ）。

A、有利于投标竞争

B、市场供应情况

C、考虑资金计划

D、尽量提前工程进度

答案：D。

解析：材料设备采购中划分合同包主要考虑的因素包括：（1）有利于投标竞争;（2）工程进度与供货时间关系;（3）市场供应情况;（4）资金计划。