[推荐协议] 钢结构工程合同壹篇。

合同可以维护我们的合法权益。很多时候都需要用到它。签订合同后不允许任何外界因素非法干预。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方签署的一份协议。签订施工合同的双方当事人在法律地位上是平等的，那么，你知道有哪些常见施工合同吗？以下是小编为大家收集的“[推荐协议] 钢结构工程合同壹篇”供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包条例》的原则，为明确双方责任，保证本工程顺利进行，经过友好协商，双方成达下列条款，以兹共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：

2.工程地址：

3.工程内容：包工包料，固定单价。

4.工程造价：

5.钢结构工程建成后，土建砌体完工。

第二条付款方式

1.本合同签订生效三天内甲方预付工程总价款的给乙方。

2.在主钢梁钢柱加工完毕后甲方付工程总价的给乙方。

3.在主钢架钢梁檩条安装完毕后甲方付工程总造价的

4.在屋面瓦完成工程总造价的%给乙方。

5.剩余在工程竣工验收合格15日内，甲方必须一次性付给乙方，预留%为本工程保修金。在工程竣工验收合格三个月后第一周内付清。

6.若本项目竣工后，乙方提出验收，三日内甲方必须组织验收，若甲方无组织验收，则视为验收合格，应按本合同第二条第5款付清合同款项。

第三条工程质量和验收标准

乙方严格按照设计规范和设计图纸要求进行施工，严把质量关，并接受甲方的监督。在施工过程中，甲方代表全权负责处理此合范围内事务，现场施工员全程在场负责技术处理相关施工日志需双方签字确认，工程质量为合格。工程保修期为12个月，在12个月内，若因乙方施工原因造成质量不合格，由乙方维修合格，维修费由乙方负责承担。

第四条安全生产

乙方严格按照安全生产操作规程组织施工，并接受甲方工地负责人的安全监督。若因乙方原因造成的安全事故，由乙方负责;若因甲方或单位无关人员(社会人员及政府有关部门)擅自闯入施工现场，或其他非乙方的原因造成的安全事故，则由责任方自行负责。

第五条甲方提供条件

1.甲方应无偿为乙方提供施工及生活用电、用水。

2.乙方进入工地前甲方必须具施工条件，即三通一平(通水、通电、通路，厂地平整)甲方应保证地面运输道路的通道畅通。

3.甲方应为乙方留有足够的场地用于材料堆放。

4.出现甲方未按约定付款情形，乙方停工后甲方如另行组织人员安装，因此情况出现基于甲方违约造成，不影响乙方按合同总价款向甲方主张合同总价款的权利，甲方明确放弃以此理由的抗辩主权。

第六条争议，违约

1.甲乙双方若发生争议，可提请有关部门进行调解，调解不成时，任何一方可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

2.乙方在无甲方造成其他原因的情况下，不能按合同工期竣工，或施工有问题经返修仍达不到设计规范要求，应赔偿因此给甲方造成的实际损失。

3.甲方不能按合同约定付款，应按《经济合同法》有关规定向甲方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失，工期顺延。

4.工程中途因甲方的原因停建，缓建造成的停工、窝工、返工，倒运人员和机械设备调迁等，所造成的经济损失由甲方承担。

5.工程未经验收，甲方提前或擅自动用，发生的质量问题或其他的问题，由甲方承担责任。原则上安装三日内甲方不提出书成异议即视为订可安装及质量问题，即视为验收合格。

第七条其他条款

1.本合同自定立之日起生效，本工程竣工验收合格后甲方付清全部款项后终止。甲方首批合同款到乙方帐户后，甲方将派一方监理到乙方加工车间进行监理，施工日志双方签字。

2.本合同一式两份，双方各执一份，每具有同等效力。未尽事宜，双方协商解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

编辑推荐

2022合同推荐 钢结构工程合同(篇二)

我们的各种合法权益必定离开不了合同这个东西，签订合同前要尽量做到彼此满意。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方之间签订的合法书面协议。签订施工合同的双方当事人所享有的经济权利和承担的义务是对等的，那么，值得推荐的经典施工合同模板你收集了吗？以下是小编为大家收集的“2022合同推荐 钢结构工程合同(篇二)”欢迎您参考，希望对您有所助益！

施工总承包人：_______（以下简称甲方）

分包单位：_______（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条列》及相关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、诚实信用的原则，为明确甲、乙双方的责任、权利与义务，确保工程顺利进行，甲、乙双方就本工程分包事宜协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：2、工程地址：

二、工程内容：

甲方将大众汽车（宁波）—技术中心钢结构工程承包给乙方施工，具体工作内容如下：按施工图及招标文件、投标答疑的要求对本工程基础预埋件及以上的钢结构工程（包括梁柱、屋架系统、彩钢屋面及围护墙体、卷帘门的钢柱、钢梁及内隔墙上钢丝网隔断等土建项目以外钢结构项目）、以及从开工之日至竣工验收完全合格到保修期满的所有工作内容；钢结构工程施工过程的全部技术资料。

三、施工工期：总工期共_______天，从____年____月____日至____年____月____日，甲方移交乙方工作面的时间为土建开工后天内，乙方必须在日历天内完成施工图及答疑文件约定的所有施工内容。

四、质量标准：达到国家有关工程质量验收合格标准，力争优良。

五、工程造价及结算方式

暂定工程造价：结算方式：按甲方与业主单位结算总价（钢结构部分）下浮15%作为甲方与乙方的结算价格。

六、付款方式及时间：

6.1、付款方式：银行转账支付

6.2、付款时间及约定：

6.2.1、合同签定，乙方缴纳伍拾万元履约保证金后，待乙方第一批材料进场，甲方退还乙方全部保证金；

6.2.2、当实际完成造价达到合同价的30%时，甲方应付给乙方第一期工程款，金额为合同价款的【20%】；

6.2.3、当实际完成造价达到合同价的60%时，甲方应付给乙方第二期工程款，金额为合同价款的【30%】；

6.2.4、当实际完成造价达到合同价的100%时，甲方应付给乙方第三期工程款，金额为合同价款的【30%】（最高支付额不超过合同暂定总价的80%）；

6.2.5、工程竣工验收合格后，乙方向甲方交付竣工结算报告及完整的竣工结算资料（包含技术资料，格式须满足甲方要求）、甲方根据乙方上报价格上报结算到业主单位；进入竣工结算审计程序后，乙方负责钢结构部分与甲方委托的审计单位办理结算，根据甲方确定的最终审定价款，扣除最终审定价款的【3%】作为保修金，并扣除可能的乙方违约金，以及合同规定的其它应扣除的费用后，结清余款。余款不足扣除的，乙方必须及时向甲方作出补偿；

6.2.6、尾款【3%】为保修金，保修期满后按【附件1质量保修书条款】支付。保修期内没有出现问题，将如期支付保修金，如在保修期内出现质量问题乙方应负责修补完毕，修补费用乙方自理，如乙方48小时内不予修补完毕，甲方可委托第三方修补，修补费用直接在留存的保修金中扣除。若保修金出现不足额时，由甲方垫付，而因此产生的成本及损失由乙方负责。保修金不计利息。

6.2.7、乙方在收取费用前应提供合法有效的与本次付款相符的等额发票成本资料，否则甲方可顺延或拒绝付款；合同所有付款时间如遇国家法定节假日作相应顺延；在满足合同所有付款时间的同时按甲方财务资金计划，甲方可适当调整实际付款时间（最长不能超过15个工作日）。

七、甲方的权利与义务：

甲方现场代表：职务：

1、甲方有义务组建项目经理部，并对工程项目对乙方进行技术交底；

2、甲方负责协调工程有关的各种内、外部关系，负责向业主收取工程款；

3、在施工过程中，甲方派专人对本工程进行监管，如发生设计变更，提前2日内以书面形式提交乙方；

4、负责本工程的安全监管工作；

5、甲方为乙方施工提供水源、电源接口、住宿；

6、甲方组织乙方和业主之间办理工程结算。

7、甲方有义务按时为乙方支付工程款；

八、乙方的权利与义务

乙方项目负责人：_______职务：_______

乙方技术负责人：_______职务：_______

1、乙方项目负责人及技术负责人必须常驻工地现场；

2、负责本工程的钢结构部分具体实施，对施工全过程的质量、进度、安全、成本的全面管理；

3、配合业主和甲方制定钢结构施工方案、乙方可为甲方提供合理化建议；

4、负责钢结构工程的材料计划、采购、验收、保管、发放，对采购材料的质量负责；

5、负责钢结构工程的项目管理班子、劳动力、机械的管理和成本控制；

6、负责钢结构工程施工过程中的技术资料、结算资料的收集、整理，完工后的竣工资料、竣工图和结算的办理。对业主方的方案变更、签证等，乙方应在业主确定方案后2日内以书面形式报送业主，并督促业主在两日内审核完成。结算在完工10日内报送甲方汇总后统一报送业主；

7、乙方必须按照国家有关钢结构工程的质量标准和操作规程进行施工，凡因乙方原因造成的质量事故，由乙方自行负责返工；

8、乙方必须加强管理，组织协调人力、物力、财力等以确保工程按时完工，因乙方钢结构原因引起的工期延误，责任全部由乙方承担，由甲方原因引起的工期延误，工期顺延；

9、乙方在施工过程中必须制定完善的安全管理实施细则，注意施工操作、吊装施工、高空坠落、用电漏电和人为因素引起的安全，为工人购买保险，凡因乙方原因造成的安全事故，概由乙方负责；

10、乙方有权按时收取工程款，但在收取工程款时，成本资料不及时或不符合6.2.7条的规定造成的支付延误由乙方自行负责。

11、负责工程完工的质量保修工作。

九、工程保修：

1、工程保修期自竣工验收之日起计算；

2、保修金金额为结算总价的3%；

3、保修期限为壹年。

4、保修期满无质量问题，15日内退还余款。

十、违约责任：

1、施工期间因乙方自身原因（如操作人员、技术、组织、管理等），不能按期、保质完成的。

2、因甲方原因拖延支付乙方工程款的，由此延误的工期相应顺延，甲方按当期银行贷款利率向乙方支付所欠工程款总额的资金利息，乙方不承担相应责任。

3、未经甲方允许，乙方擅自抽调人员离开工作岗位，影响施工进度和工期要求不能按期完成的。

十一、其它约定：

1 、乙方应自己组织有关人员完成本工程，不得将本合同转包或再分包给他人。

2、以上双方约定的工程价格中包含乙方为完成本工程的成本、利润、税金、管理费及所有措施费用及各种风险在内。

十二、合同争议解决的方式：

未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决，发生争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成可向工程所在地人民法院起诉。

十三、关于不可抗力：

不可抗力的确定，按照现行国家有关规定执行。不可抗力发生时，按照有关规定进行处理。

十四、合同份数：

本协议一式五份，甲方执三份、乙方执两份。

十五、合同生效方式：

本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效，双方权利与义务履行完毕后自动失效。

施工总承包人（盖章）：_______分包单位（盖章）：_______

委托代理人：_______代表人：_______

____年____月____日

[实用协议]钢结构工程协议精选

我们的各种合法权益必定离开不了合同这个东西，签订合同时要不断协商，直至达成一致。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方双方签订的具有法律效益的文件。签订施工合同就会受到法律的约束，那么，你想知道有关施工合同的内容资料吗？下面是小编精心为您整理的“[实用协议]钢结构工程协议精选”，相信您能找到对自己有用的内容。

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国经济法》和《建筑安装工程承包合同法》的有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商同意签订本合同，以便共同遵守。

工作概况：

1、工程内容：

2、工程地址：

二、承包范围及方式：

1、乙方对该项目的承包范围：屋面钢结构围护系统的檩条材料及安装;夹心板的材料及安装;屋面的包边;屋面钢结构围护系统的配件。(不含土建部分，承包范围以报价清单为准)

2、承包方式：

A、由乙方一次性包工、包材料、包制作安装。

B、由甲方提供施工图纸，乙方根据甲方所提供的签名确认的图纸施工。

C、乙方只提供相关材料合格证，不负责提供其它相关与工程相关的资料。

三、工程的材料规格及相关要求：

1、本工程使用的材料及要求应符合施工图纸的标准，本工程的质量等级为合格。

2、本工程使用的主要材料规格以工程施工图以报价清单为准。

四、工期：

1、乙方收到甲方材料预备金开始算起，天内乙方开始进场施工。

2、若遇到特殊情况或人力不可抗拒因素，工期顺延，如下雨、刮大风、停电、政府行政行为、甲方延付工程款等等。

五、工程的价格及结算方式。

1、价格：本工程实际建筑面积为：㎡，每平方米单价元，内容见报价清单)，总金额为元整(人民币)。此价格为工程直接费，不含税收、管理费及其它费用，若需要发票税收费由甲方负责。

2、结算方式：以实际的屋面建筑面积结算。

六、付款方式：

1、本合同签订生效时，甲方应付乙方工程总款元，作为工程材料预备金;

2、屋面檩条安装完，进夹心彩板前，甲方应付乙方总工程款元，给乙方作为材料款;

3、在工程完工后，甲方在5天内及时组织验收(如甲方没有及时组织人员验收，便擅自使用，则自动视本工程验收合格)，确认无误时，甲方在3天内付工程总款的元给乙方;余留总工程款元作为工程的保修金，从验收合格后开始算起365天内为保修期，过后7天内付清保修金。

5、甲方未按合同约定支付乙方工程款导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担违约责任。

七、保修期及保修责任

1、乙方对本工程的保质期为年。

2、本工程在保修期内，若因乙方施工不符合图纸要求所造成的质量问题，乙方应及时组织返修，并承担相关费用;若因甲方使用过程中使用不当，及受10级以上台风所影响造成的损坏，乙方可代为修复，但费用由甲方负责。

八、甲乙双方责任约定：

1、甲方应负责施工现场的三通一平工作，提供足够的施工场所给乙方，并协调好现场与其它施工单位的关系，负责土建工程、水电工程、相关内业资料等等;

2、甲方及时拔付工程款，如款项没有及时拔付，一切损失由甲方承担;

3、有变更工程的项目内容，甲方应提前通知乙方，并与乙方协商处理;

4、乙方严格按照甲方所确认的图纸要求及时间要求进行施工;

5、甲方负责工程施工过程中的临时设施及水电，并提供30平方米的住宿;

6、在施工过程中，乙方施工内容范围内的安全责任由乙方负责。

九、其他约定：

1、本合同若有未尽事宜，可另行补充合同;

2、本合同自双方签章之日起生效，到工程款全部付清后失效;

3、双方若发生合同争议，应本着平等、互利的原则协商解决，如协商不成，可在工程所在地的仲裁机构解决;

4、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

5、其他事项：

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

2022协议推荐 钢结构工程协议之一

合同可以让我们变得更好，因为它保障了我们的绝大多数合法利益，签订合同时要不断协商，直至达成一致。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方互相之间签订的协议。签订施工合同时如果不仔细，就有可能出现合同欺诈，那么，你是否知道签施工合同具体有哪些步骤呢？为此，小编从网络上为大家精心整理了《2022协议推荐 钢结构工程协议之一》，仅供参考，希望能为您提供参考！

施工总承包人：_______（以下简称甲方）

分包单位：_______（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条列》及相关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、诚实信用的原则，为明确甲、乙双方的责任、权利与义务，确保工程顺利进行，甲、乙双方就本工程分包事宜协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：2、工程地址：

二、工程内容：

甲方将大众汽车（宁波）—技术中心钢结构工程承包给乙方施工，具体工作内容如下：按施工图及招标文件、投标答疑的要求对本工程基础预埋件及以上的钢结构工程（包括梁柱、屋架系统、彩钢屋面及围护墙体、卷帘门的钢柱、钢梁及内隔墙上钢丝网隔断等土建项目以外钢结构项目）、以及从开工之日至竣工验收完全合格到保修期满的所有工作内容；钢结构工程施工过程的全部技术资料。

三、施工工期：总工期共_______天，从____年____月____日至____年____月____日，甲方移交乙方工作面的时间为土建开工后天内，乙方必须在日历天内完成施工图及答疑文件约定的所有施工内容。

四、质量标准：达到国家有关工程质量验收合格标准，力争优良。

五、工程造价及结算方式

暂定工程造价：结算方式：按甲方与业主单位结算总价（钢结构部分）下浮15%作为甲方与乙方的结算价格。

六、付款方式及时间：

6.1、付款方式：银行转账支付

6.2、付款时间及约定：

6.2.1、合同签定，乙方缴纳伍拾万元履约保证金后，待乙方第一批材料进场，甲方退还乙方全部保证金；

6.2.2、当实际完成造价达到合同价的30%时，甲方应付给乙方第一期工程款，金额为合同价款的【20%】；

6.2.3、当实际完成造价达到合同价的60%时，甲方应付给乙方第二期工程款，金额为合同价款的【30%】；

6.2.4、当实际完成造价达到合同价的100%时，甲方应付给乙方第三期工程款，金额为合同价款的【30%】（最高支付额不超过合同暂定总价的80%）；

6.2.5、工程竣工验收合格后，乙方向甲方交付竣工结算报告及完整的竣工结算资料（包含技术资料，格式须满足甲方要求）、甲方根据乙方上报价格上报结算到业主单位；进入竣工结算审计程序后，乙方负责钢结构部分与甲方委托的审计单位办理结算，根据甲方确定的最终审定价款，扣除最终审定价款的【3%】作为保修金，并扣除可能的乙方违约金，以及合同规定的其它应扣除的费用后，结清余款。余款不足扣除的，乙方必须及时向甲方作出补偿；

6.2.6、尾款【3%】为保修金，保修期满后按【附件1质量保修书条款】支付。保修期内没有出现问题，将如期支付保修金，如在保修期内出现质量问题乙方应负责修补完毕，修补费用乙方自理，如乙方48小时内不予修补完毕，甲方可委托第三方修补，修补费用直接在留存的保修金中扣除。若保修金出现不足额时，由甲方垫付，而因此产生的成本及损失由乙方负责。保修金不计利息。

6.2.7、乙方在收取费用前应提供合法有效的与本次付款相符的等额发票成本资料，否则甲方可顺延或拒绝付款；合同所有付款时间如遇国家法定节假日作相应顺延；在满足合同所有付款时间的同时按甲方财务资金计划，甲方可适当调整实际付款时间（最长不能超过15个工作日）。

七、甲方的权利与义务：

甲方现场代表：职务：

1、甲方有义务组建项目经理部，并对工程项目对乙方进行技术交底；

2、甲方负责协调工程有关的各种内、外部关系，负责向业主收取工程款；

3、在施工过程中，甲方派专人对本工程进行监管，如发生设计变更，提前2日内以书面形式提交乙方；

4、负责本工程的安全监管工作；

5、甲方为乙方施工提供水源、电源接口、住宿；

6、甲方组织乙方和业主之间办理工程结算。

7、甲方有义务按时为乙方支付工程款；

八、乙方的权利与义务

乙方项目负责人：_______职务：_______

乙方技术负责人：_______职务：_______

1、乙方项目负责人及技术负责人必须常驻工地现场；

2、负责本工程的钢结构部分具体实施，对施工全过程的质量、进度、安全、成本的全面管理；

3、配合业主和甲方制定钢结构施工方案、乙方可为甲方提供合理化建议；

4、负责钢结构工程的材料计划、采购、验收、保管、发放，对采购材料的质量负责；

5、负责钢结构工程的项目管理班子、劳动力、机械的管理和成本控制；

6、负责钢结构工程施工过程中的技术资料、结算资料的收集、整理，完工后的竣工资料、竣工图和结算的办理。对业主方的方案变更、签证等，乙方应在业主确定方案后2日内以书面形式报送业主，并督促业主在两日内审核完成。结算在完工10日内报送甲方汇总后统一报送业主；

7、乙方必须按照国家有关钢结构工程的质量标准和操作规程进行施工，凡因乙方原因造成的质量事故，由乙方自行负责返工；

8、乙方必须加强管理，组织协调人力、物力、财力等以确保工程按时完工，因乙方钢结构原因引起的工期延误，责任全部由乙方承担，由甲方原因引起的工期延误，工期顺延；

9、乙方在施工过程中必须制定完善的安全管理实施细则，注意施工操作、吊装施工、高空坠落、用电漏电和人为因素引起的安全，为工人购买保险，凡因乙方原因造成的安全事故，概由乙方负责；

10、乙方有权按时收取工程款，但在收取工程款时，成本资料不及时或不符合6.2.7条的规定造成的支付延误由乙方自行负责。

11、负责工程完工的质量保修工作。

九、工程保修：

1、工程保修期自竣工验收之日起计算；

2、保修金金额为结算总价的3%；

3、保修期限为壹年。

4、保修期满无质量问题，15日内退还余款。

十、违约责任：

1、施工期间因乙方自身原因（如操作人员、技术、组织、管理等），不能按期、保质完成的。

2、因甲方原因拖延支付乙方工程款的，由此延误的工期相应顺延，甲方按当期银行贷款利率向乙方支付所欠工程款总额的资金利息，乙方不承担相应责任。

3、未经甲方允许，乙方擅自抽调人员离开工作岗位，影响施工进度和工期要求不能按期完成的。

十一、其它约定：

1 、乙方应自己组织有关人员完成本工程，不得将本合同转包或再分包给他人。

2、以上双方约定的'工程价格中包含乙方为完成本工程的成本、利润、税金、管理费及所有措施费用及各种风险在内。

十二、合同争议解决的方式：

未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决，发生争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成可向工程所在地人民法院起诉。

十三、关于不可抗力：

不可抗力的确定，按照现行国家有关规定执行。不可抗力发生时，按照有关规定进行处理。

十四、合同份数：

本协议一式五份，甲方执三份、乙方执两份。

十五、合同生效方式：

本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效，双方权利与义务履行完毕后自动失效。

施工总承包人（盖章）：_______分包单位（盖章）：_______

委托代理人：_______代表人：_______

____年____月____日

推荐合同： 钢结构施工协议

现如今，我们在很多场合下都会使用到范本合同，签订合同前要尽量让双方认可，达成双赢。施工合同主要是围绕双方当事人权利义务的协议。施工合同的条款是履行合同的主要依据，那么，对于施工合同的撰写你是否毫无头绪呢？以下是小编为大家精心整理的“推荐合同： 钢结构施工协议”，希望能对您有所帮助，请收藏。

建设方（以下简称甲方）：

承揽方（以下简称乙方）：

风险提示：发包人的相对义务

根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据《民法典》及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。

一、钢结构工程概况

（1）工程名称：

（2）工程地点：

（3）工程范围和内容：本房为_______跨钢结构厂房，规格：长_______米；宽_______米；檐高_______米，按图纸施工。

（4）建筑外包面积：_______平方米。

二、工程施工日期

（1）开工日期：________年____月____日；风险提示：关于实际竣工日期的规定

当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

（2）竣工日期：________年____月____日；

（3）合同工期总日历天数_________天。

三、工程合同造价及结算

（1）本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变，但发生图纸变更或本项目中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式通知对方。

（2）本合同签订后，甲方须付预付款______％计人民币______元作为合同定金及备料款，乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的______ ％计人民币______元作为工程进度款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的______％，计人民币______元作为工程进度款，工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的______％，计人民币______元作为工程款。

（3）工程竣工验收后，甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。

（4）如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应承担相应经济损失责任，并应向乙方支付拖欠金额的百分之三的违约金。

（5）本合同造价结算方式：____________。风险提示：工程质量未符合标准的归责

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

四、质量标准工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

五、甲方的义务责任

（1）办理好各种施工手续，并在乙方进场前提供给乙方；

（2）施工过程中，协助乙方协调好各种关系；

（3）提供施工所需的水、电源。

六、乙方的义务责任

（1）乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明，并按相应标准进行加工制作，如不相符，甲方有权提出整改或相应经济赔偿；

（2）在施工过程中，乙方应文明施工；

（3）乙方在施工中发生的一切事故，由乙方负全责。

七、安全责任乙方进场后，要严格按照操作规程及有关施工安全规范进行施工，严禁违章施工，如施工中违章发生安全事故及施工质量达不到要求，一切经济损失及责任全部由乙方承担。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

八、材料的提供工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方，并附合格证、实验报告，经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。

九、工程验收

（1）乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修________年（本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准）。

（2）甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在____日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。（竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格）。风险提示：保修责任的起算

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

十、维修期限承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修合同，并对交付发包人使用的工程，在质量保修期内承担质量保修责任。保修期为：________年____月____日________年____月____日。风险提示：明确违约责任

在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

十一、违约责任

（1）因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担返工或采取加固措施发生的全部费用；

（2）因承包方原因导致延误工期，按工程总造价的万分之三天赔偿发包人；

（3）发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任并按工程总造价的万分之三天赔偿承包人。

十二、争议解决若双方就经济纠纷协商不成，可依法向起诉方住所所在地人民法院起诉。

十三、其他

（1）发包人、承包人履行合同全部义务后，发包人向承包人签发履约证书，本合同即告终止。

（2）合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

（3）本合同正本____份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存____份。

（4）双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同内容具体化、补充或修改，其效力同本合同。

发包人：（公X）委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：XX编码：________年____月____日

承包人：（公X）委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：XX编码：________年____月____日