[参考合同] 装修合同(一篇)。
我们的各种合法权益必定离开不了合同这个东西,签订合同后要遵循诚实守信的原则。施工合同及建筑合同是业主与承包商签订的工程实施合同,施工合同的条款决定了施工合同是否合法,那么,你是否知道签施工合同具体有哪些步骤呢?为此,小编从网络上为大家精心整理了《[参考合同] 装修合同(一篇)》,欢迎您参考,希望对您有所助益!
在装修旺季,选择合适的装修公司,装修工程合同尤为重要,它是维护保障双方责权和利益的约定和依据,一但发生纠纷,合同便可以起到解决矛盾的一种砖码,然而,当一份装潢合同在签定时草率而随意,往往成为纠纷矛盾诱发的真空地。
针对装修工程合同签订时的草率性而引发的纠纷,相关部门提醒消费者,要做好前期的预防和后期的解决工作,以维护好自己的合法权益。要规避争议,建议消费者可从选择有品牌的装修公司,慎重签订装潢合同和竣工验收后及时索要发票,必须从三方面去规避争议。
首先,要选择品牌装修公司。要看公司营业执照、施工企业资质证书、设计资格证书、行业协会会员证书;了解公司质量管理、材料管理、施工管理和饰后服务等管理方面的情况;看施工现场管理是否有公示牌等应具备的资证和资格。
其次,慎重签订装修合同。家庭装修合同分为设计合同和施工合同两部分。由于合同的专业性比较强,装修公司在和消费者签订合同时,一般都占据了主导地位,所以,消费者在签合同前,一定要对这两份合同有一定的了解,便于日后更好地维护自己的合法权益。
再次,竣工验收后一定要及时索要发票。消费者要装修公司出具发票,并提供《工程保修单》和《管线竣工图》等资料,这些单具对今后维修有依据。
最后,如果发生矛盾和纠纷寻求解决争议途经,消费者可通过:
1、自行与企业进行协商解决;
2、请求消保委、装饰行业协会进行调解;
3、向有关行政职能部门进行申诉;
4、向仲裁委员会进行仲裁;
5、向法院起诉等五条途径解决纠纷。
精选推荐
[参考合同] 装修工程协议精选一篇
合同可以让我们变得更好,因为它保障了我们的绝大多数合法利益,签订合同时要注意真实一致,不可弄虚作假。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方双方意思表示一致,签署的书面协议。签订施工合同时如果不仔细,就会导致合同纠纷甚至损失,那么,你是否知道签施工合同具体有哪些步骤呢?下面是由小编为大家整理的“[参考合同] 装修工程协议精选一篇”,仅供参考,大家一起来看看吧。
甲方:(以下简称甲方)________________
乙方:(以下简称乙方)________________
办公室装修工程,经决定,现由乙方承建本工程,为体现公平,甲、乙双方协议如下:
一、建设地点
______办公室。
二、建设规模
1、室内墙体刮仿瓷___平方米。
2、双面石膏板间墙___平方米。
三、施工工程规格
1、仿瓷刮两遍,不滚乳胶膝,要求平整光亮。
7、间墙牢固结实,两面装订石膏板,与墙体一样,刮好仿瓷。
四、开工时间
____月初进场施工,____月____日前竣工验收。
五、施工队伍组织与施工安全
1、施工队伍由乙方自行组织,乙方必须亲自到场组织施工。
2、施工过程中乙方坚持安全第一,对工程安全负责,如出现伤亡事故由乙方自行负担,甲方概不负责。
六、施工要求
1、墙体、间墙刮仿瓷要求刮两遍,材料要求中等,完工后要求平整光亮。
2、间墙要求结实牢固,材料要求中等,不能偷工减料。
七、施工监督
乙方必须接受甲方监理人员对工程质量的监督,对不按规定要求施工,质量不合格的应立即返工,造成的损失由乙方自负。
八、工程单价
1、刮仿瓷按刮两遍的市场价___元每平方米结算。
2、间墙按每平方米___元结算。
九、经费结算
工程全额由乙方垫资修建,工程完工验收后年前全部结清。
本合同自签订之日起生效,一式四份,甲、乙双方各一位,一份存档备查,一份结算依据附件。
甲方代表签字:___________乙方代表签字:___________
签订日期:________年____月____日________年____月____日
[合同]装修合同(一篇)
随着经济的发展,合同对于我们来说越来越重要。合同要遵循平等互利,等价有偿的原则。施工合同主要是围绕双方当事人权利义务的协议。签订施工合同是一种法律行为,那么,你是否知道签施工合同具体有哪些步骤呢?以下是小编为大家精心整理的“[合同]装修合同(一篇)”,仅供您在工作和学习中参考。
发包方(甲方):承包方(乙方):发包方(以下简称“甲方”):
住所地址:
联系方式:
承包方(以下简称“乙方”):
公司地址:
营业执照号:法定代表人:电话:
本工程设计人:电话:
施工队负责人:电话:
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下条款:
第一条工程概况
1.1工程地点:__________________________________________
1.2套内面积:__________________________________________
1.3工程内容及做法:详见设计图及预算书
1.4工程承包方式:双方商定采取下列第_____种承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料。
(3)乙方包工、甲方包料。
1.5工程期限_____天,开工日期_____年_____月_____日,竣工日期_____年____月_____日。
1.6合同价款:本合同工程预算造价为:人民币元,大写(人民币):_________________________________元;(若要变更施工内容、变更材料,工程造价按实结算)。
第二条工程监理
本工程由进行全程监理,电话:,联系人:。
第三条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第_____种方式提供:
(1)甲方自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份。
(2)甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份,设计费:人民币元,大写(人民币):____________________________元,由甲方支付(此费已包含在工程价款内)。
第四条甲方义务
4.1开工前,为乙方入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;
4.2开工前将原有的电话设备拆除;提供施工期间的水、电、气;
4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;
4.4禁止拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或迁改厨、卫位置及设备管线,应负责到有关部门办理相应的审批手续;根据有关部门规定,甲方无权要求乙方移动或改造暖气、燃气管线;
4.5施工期间甲方仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
4.6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。
第五条乙方义务
5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
5.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
5.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下管道的畅通;
5.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场;
5.5在甲方未正式提供有关部门的审批文件前,严禁改动建筑主体、承重结构、暖气及燃气管线等,否则应承担相应责任;
5.6因乙方在施工中违反物业管理规定而引起的罚款及赔偿责任由乙方负责承担;
5.7乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后,乙方指派项目经理做为执行工程施工的代表人。甲方关于工程的相关事宜均应与乙方项目经理联系,以确保工程中的统一指挥和管理。
5.8乙方计算工程量应尽量准确,在不增减工程项目及工作内容的前提下,除水电改造及代购主材外的乙方施工部分,决算造价不得超过预算造价的5%,超出5%的部分,乙方自行承担。
第六条工程变更
6.1工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签订设计变更书,明确工程变更的相关费用及工期,口头承诺或口头协议均视为无效;凡甲方直接与乙方现场工作人员商定更改施工内容所引起的一切后果,均由甲方承担;
6.2合同签订后,甲方工程减项超过总工程款5%以上时,须向乙方支付减项总额8%的变更费。若甲方减项所用的材料乙方已定购或运到现场,甲方需另外支付材料来回托运、损耗及退货费用;若甲方要求减少的施工项目已施工,甲方需支付乙方该项目的施工费、材料费、管理费及拆除费;
6.3甲方增加的施工项目,乙方需在收到甲方该增加项目100%的工程款后方予以施工。
第七条材料的提供
7.1由甲方提供的材料、设备;甲方应在材料运到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;若甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求,由此而延误工期或影响工程质量,责任由甲方承担;
7.2由乙方提供的材料、设备;乙方应在材料运到施工现场前通知甲方,并接受甲方检验;若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符,甲方有权拒绝使用,由此而延误工期
合同参考: 家庭装修施工合同精选一篇
合同可以让我们变得更好,因为它保障了我们的绝大多数合法利益,签订合同时不能把自己的意志强加于人。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方双方意思表示一致,签署的书面协议。签订施工合同的双方当事人在法律地位上是平等的,那么,值得推荐的经典施工合同模板你收集了吗?经过搜索和整理,小编为大家呈现“合同参考: 家庭装修施工合同精选一篇”,欢迎您阅读和收藏,并分享给身边的朋友!
发包方(简称甲方):_________
承包方(简称乙方):_________一、概况
1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。
2、装饰施工地点:_________区(县)_________路_________弄(村)_________号_________楼_________室。
3、住房结构:_________房型_________房_________厅_________套,施工面积_________平方米。
4、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。
5、承包方式:_________(包工包料、清包工、部分承包)。
6、总价款:¥_________元,大写(人民币):_________其中:材料费:_________,人工费:_________;管理费:_________,设计费:_________;垃圾清运费:_________,税金(3.41%):_________;其他费用:_________。经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
7、工期:自_________年_________月_________日开工,至_________年_________月_________日竣工,工期_________天。
二、关于材料供应的约定:
1、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供材料、设备表》。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、乙方提供的材料:详见附件三《主材料报价单》。
3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
4、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
三、关于工程质量及验收的约定:
1、本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2、本工程由_________方设计施工方案。
3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
5、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
6、工程验收:甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
7、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
四、有关安全生产和防火约定:
甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
五、关于工程价款及结算的约定:
1、工程款付款方式列下表:
┌────────────────┬─────┬─────────────┐
│付款时间 │付款百分比│金额 │
├────────────────┼─────┼─────────────┤
│对预算设计认可 签订合同之日 │ │1000元,第二次付款时扣除 │
├────────────────┼─────┼─────────────┤
│合同签订后 开工前二至五天 │ 65% │ 元 │
├────────────────┼─────┼─────────────┤
│施工过程中 工期进度过半 │ 30% │ 元 │
├────────────────┼─────┼─────────────┤
│竣工验收当天 │ 5% │ 元 │
├────────────────┼─────┼─────────────┤
│增加工程项目 签订项目变更表 │ 100% │ 元 │
└────────────────┴─────┴─────────────┘
注:装饰工程有形市场另有规定的,亦可按市场规定办理。
2、工程结算:详见附件六《工程结算单》。
3、工程保修期壹年。须工程款全部结清,甲、乙双方方能签订《工程保修单》(详见附件七),保修期从竣工验收签章之日起算。
4、双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开具发票。
六、其它事项:
1、甲方工作:
(1)甲方应在开工前一天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_________份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。
(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。
(3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。
2、乙方工作:
(1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。
(2)指派_________为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。
【第 一整理该文章,版权归原作者、原出处所有。】
(3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
七、违约责任:
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付违约金。
3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的.损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。
│减项工程金额│ 元│ │ │ │
├──────┼───┼───┼────────┼────────────┤
│(增减)金额│ 元│ │ │ │
├──────┼───┼───┼────────┼────────────┤
│实付金额 │ 元│ │ │ │
└──────┴───┴───┴────────┴────────────┘甲方代表:_________乙方代表:_________
附件五: 工程质量验收单
甲方:_________
乙方:_________
┌──────┬───────────┬─────────┬───────┐
│日期 │检验项目名称 │检验结果 │检验签名 │
│ │ ├──┬───┬──┤ │
│ │ │合格│不合格│补验│ │
├──────┼───────────┼──┼───┼──┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──┼───┼──┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──┼───┼──┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─┬────┴───────────┴──┴───┴──┴───────┤
│整│ │
│体│ │
│工│ │
│程│ │
│验│ │
│收│ │
│意│ │
│见│ │
└─┴──────────────────────────────────┘甲方代表:_________乙方代表:_________
附件六: 工程结算单
甲方:_________
乙方:_________
┌───┬─────────────┬──────┬───────────┐
│序号 │ 项目 │ 金额 │ 备注 │
├───┼─────────────┼──────┼───────────┤
│1 │工程合同总价 │ 元 │ │
├───┼─────────────┼──────┼───────────┤
│2 │变更增加项目 │ 元 │ │
├───┼─────────────┼──────┼───────────┤
│3 │变更减少项目 │ 元 │ │
├───┼─────────────┼──────┼───────────┤
│4 │工程结算总额 │ 元 │ │
├───┼─────────────┼──────┼───────────┤
│5 │甲方已付金额 │ 元 │ │
├───┼─────────────┼──────┼───────────┤
│6 │甲方结算应付金额 │ 元 │ │
└───┴─────────────┴──────┴───────────┘
甲方代表:_________乙方代表:_________
附件七: 工程保修单
甲方:_________
乙方:_________
┌────┬───────────┬────┬──────────────┐
│公司名称│ │联系电话│ │
├────┼───────────┼────┼──────────────┤
│用户姓名│ │登记编号│ │
├────┼───────────┴────┴──────────────┤
│装修房屋│ │
├────┼───────────┬────┬──────────────┤
│地 址 │ │联系电话│ │
├────┼───────────┼────┼──────────────┤
│施工单位│ │负 责 人│ │
├────┼───────────┼────┼──────────────┤
│竣 工 │ │负 责 人│ │
├────┼───────────┼────┼──────────────┤
│现场施工│ │日 期 │ 年 月 日至 年 月 日│
├────┼───────────┼────┼──────────────┤
│竣工验收│ │日 期 │ │
├────┼───────────┴────┴──────────────┤
│保修期限│ 年 月 日至 年 月 日│
└────┴───────────────────────────────┘
甲方代表:_________乙方代表:_________
[协议参考] 装修装饰工程协议(推荐一篇)
随着经济的发展,合同对于我们来说越来越重要。签订合同后要积极履行合同。施工合同是双方实现权利义务的重要基础,具有法律效力。施工合同的条款决定了施工合同是否合法,那么,你知道施工合同的主要内容是什么吗?下面的内容是小编为大家整理的[协议参考] 装修装饰工程协议(推荐一篇),欢迎您参考,希望对您有所助益!
发包方(甲方):承包方(乙方):根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》相关规定,经双方进行友好协商,签订本合同一、工程概况(1)工程名称:食堂、厨房、车库装饰装修工程(2)工程地点:榆树市人力资源和社会保障局东侧二楼二、工程承包范围(1)拆门、堵门口、移门口,门口上做铁横梁,包厨房门口(2)厨房的动力电源线和普通电源线安装,以及整个二楼的开关,插座更换(3)拆除厨房原有地砖、墙砖、吊顶(4)厨房地面做防水,粘贴厨房的地砖和墙砖,铝扣轻钢龙骨吊顶(5)所有墙体刮大白,喷乳胶漆二遍(6)一楼楼梯下砌墙(7)修补踢脚线(8)建筑垃圾的清理(各种工程量详见预算书)三、承包方式甲方工程由乙方总承包,总造价共计人民币:159114元(大写:壹拾伍万玖千壹百壹拾肆元整)含税,且须按甲方要求方式提供发票四、工期实际开工日为乙方提供进场报告经甲方批准之日为准五、工程质量标准(1)工程质量验收标准:合格(2)工程符合甲方的要求(3)施工中如甲方发现存在问题,通知乙方改进,乙方须在_2_天内采取有效措施纠正否则甲方有权采取措施,直至终止合同,由此造成的损失由乙方承担六、双方权利义务一方违约,应向守约一方支付违约金为合同价款的5%,如违约金不足以赔付因此造成守约方实际损失的,违约方除支付违约金外,还应补足实际损失部分(一)、甲方权利义务1、提供符合进场施工的条件协助办理各项施工手续(二)、乙方权利义务a)乙方与甲方签定合约后不得将该工程转包给其他施工单位施作b)按工期、按质量如期完成工程工程质量保证:1、所有材料规格须依据工程估价单所指定的品牌及规范或甲方指定品牌文明施工:1、施工材料整齐堆放2、保证不偷工减料,并保持现场卫生3、遵守当地政府施工规定,保证尽量不引起周边居民的投诉,如因投诉引起相关责任的,一概由已方负责安全施工:乙方应对员工进行安全教育,严格按安全施工法则施工,如乙方员工出现任何安全事故,乙方自愿承担因此发生之事故费用七、工程验收(1)如质量不符合甲方规范要求,由乙方在商定的期限内补建或返修补充后再验收,直至符合要求为止(2)最后验收为合格竣工期八、争议解决方式如发生争议应双方先行协商,如协商不成时,向工程所在地人民法院提起诉讼甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日
[合同]装修合同一篇
在这个飞速发展的社会,可少不了合同范本这个东西,合同要遵循平等互利,等价有偿的原则。施工合同是双方当事人之间权利义务关系的协议。施工合同的条款决定了施工合同是否合法,那么,有没有可以参考借鉴的施工合同范本呢?下面是小编为大家整理的“[合同]装修合同一篇”,供您参考,希望能够帮助到大家。
家庭装修装饰施工合同(最新版)
发包方(以下简称甲方):________________________
委托代理人(姓名):__________ 民族:___________
住所:__________ 身份证号:___________________
联系电话:__________ 手机号:_________________
承包方(以下简称乙方):________________________
营业执照号:_________________________________
住所:_______________________________________
法定代表人:__________ 联系电话:____________
委托代理人:__________ 联系电话:____________
建筑资质等级证书号:_________________________
本工程设计人:__________ 联系电话:__________
施工队负责人:__________ 联系电话:__________
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,结合本市家庭居室装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条 工程概况
1.1工程地点:____________________
1.2工程装饰装修面积:_____________
1.3工程户型:_____________________
1. 4工程内容及做法(见报价单和图纸);
1.5工程承包,采取下列第 种方式:
(1)乙方包工、包全部材料(见附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(见附表二、三)。
1.6工程期限 日(以实际工作日计算);
开工日期____________________;竣工日期____________________。
1. 7工程款和报价单
(1)工程款:本合同工程造价为(人民币)金额大写:____________________
(2) 报价单应当以《北京市家庭装饰工程参考价格》为参考依据,根据市场经济运作规则,本着优质优价的原则由双方约定,作为本合同的附件。
(3) 报价单应当与材料质量标准、制安工艺配套编制共同作为确定工程价款的根据。
第二条 工程监理
若本工程实行工程监理,甲方应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。
第三条 施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书
3.1施工图纸采取下列第____种方式提供:
(1)甲方自行设计的,需提供施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式三份,甲方执一份,乙方执二份。
(2)甲方委托乙方设计的,乙方需提供施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式三份,甲方执一份,乙方执二份。
3.2双方提供的施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-20xx)的要求。
3.3双方应当对施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书予以签收确认。
3.4双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方,也不得用于本合同以外的项目。
第四条 甲方工作
4.1开工三日前要为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为原则。
4.2无偿提供施工期间的水源、电源和冬季供暖。
4.3负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用。
4.4遵守物业管理部门的各项规章制定。
4.5负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。
4.6不得有下列行为:
(1)随意改动房屋主体和承重结构。
(2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸,拆除连接阳台门窗的墙体。
(3)在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。
(4)破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。
(5)强令乙方违章作业施工的其他行为。
4.7凡必须涉及4.6款所列内容的,甲方应当向房屋管理部门提出申请,由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明,再由房屋管理部门批准。
4.8施工期间甲方仍需部分使用该居室的,甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。
推荐合同: 装修合同(一篇)
在这个快节奏的今天,合同变得更加愈发重要了。合同的订立注意要符合法律政策的要求。施工合同是指双方在平等自愿、协商一致的基础上,订立的合法协议。签施工合同也有很多有注意的地方,不然也容易让自己上当,那么,有没有可以参考借鉴的施工合同范本呢?考虑到您的需要,小编特地编辑了“推荐合同: 装修合同(一篇)”,仅供参考,欢迎大家阅读。
【案情介绍】
孙xx与白xx达成口头协议,由白xx负责装修孙xx的二居室商品房,工程款共计3万元,工期1个月。孙xx付款后,白xx组织人员进驻场地开始施工。由于施工中白xx不负责任,到处接活,人手常常不够,于是白xx招募一些临时人员帮忙,这些人员往往素质不高,或者没有装修经验。并且由于白xx拖欠工人工资,故工人消极怠工,以至工程施工后3个月尚未完工,导致孙xx无法入住,不得不在外租房居住;同时由于施工人员不慎,造成孙xx楼下房屋漏水,造成楼下住户支付修复费5000元。随后孙xx发现,装修工程已完工部分质量严重不合格,存在卫生间门歪曲,木线有缝隙,玻璃松动,整体墙面光洁度不够、不均匀,门套歪曲不在一个平面,背面不对称等问题。孙xx与白xx数次交涉,但是白xx不是对孙xx避而不见,就是推托责任,说装修的问题应找木工赵**和水泥工王**而不应由其负主要责任,还数次说忙完手头工程就帮孙xx解决装修问题。但要追回一定的施工费。孙xx和白xx协商不成,于是向人民法院提起诉讼,请求人民法院判决白xx退还全部工程款,并赔偿其在外租房的费用及向楼下居住户支付的修复费用。
【审理结果】
人民法院接受此案后,委托建设监理公司对孙xx装修工程进行鉴定,认定孙xx房屋已做装修工程价值11600元,该工程不合格部分修复费用15750元。同时,调查查明白xx未在工商行政管理部门办理营业执照,不具备经营资格。一审法院经过审理,认定孙xx与白xx 所达成的装修工程口头协议无效,并判决如下:
1.判决白xx退还孙xx装修工程款20400元;
2.判决白xx支付孙xx修复费15700元;
3.判决白xx支付孙xx在外租房的费用及向楼下居住户支付的修复费用共计6360元。
【精典评析】
本案主要涉及两个法律问题:一是合同有效性的认定和的责任问题;二是侵权损害赔偿责任的承担。
1.合同有效性的认定及无效合同的责任划分。
孙xx与白xx所达成的是一个口头合同。根据《建筑装饰装修管理规定》第11条规定,凡从事建筑装饰装修的企业,必须经建设行政主管部门进行资质审查,并取得资质证书后,方可在资质证书规定的范围内承包工程。《家庭居室装饰装修管理试行办法》也规定,凡没有《建筑业企业资质证书》或者建设行政主管部门发放的个体装饰装修从业者上岗证书的单位和个人,不得承接家庭居室装饰装修工程。可见,本案中白xx不具备经营主体资格而擅自承担家庭装饰工程,其与孙xx所达成的合同因白xx不具备经营主体资格而擅自承揽家庭装饰工程,其与孙xx所达成的合同因白xx不具备相应的民事行为能力而成为无效合同,根据上述法规定,该合同自始就没有法律效力。
无效合同的法律后果有:
(1)返还财产:合同被认定无效后,双方应将财产关系回复到前的状态,已从对方取得财产的一方,应将其所取得的财产返还给对方。现孙xx已将工程款支付给白xx,白xx本应全部予以返还,但白xx已做装修工程部分已与孙xx有房屋相结合,成为孙xx房屋的添附价值,故此部分工程款无需返还,白xx应返还余下的工程款20400元。
(2)赔偿损失:凡无效合同的订立和履行使当事人蒙受财产损失的,有过错的一方应当赔偿对方的损失。因白xx施工质量不合格而导致孙xx所需付出的修复费用,和因白xx施工导致孙xx无法在家中居住而付出的租房费用,均属“因无效合同的订立和履行”使孙xx蒙受的财产损失,白xx作为此无效合同中有过错的一方,依法应予赔偿。
2.侵权损害赔偿的责任
由于施工操作的不慎,造成楼下房屋漏水,构成了对楼下居住户的侵权,施工人员应承担侵权责任,对楼下居住户予以赔偿。孙xx与白xx签订了装修合同,白xx及施工人员即为孙xx的雇佣人员,则白xx为施工人,应承担此侵权责任,所以本案中要修复费用,理应偿还。