[合同模板]弱电施工合同怎么写。
在这个飞速发展的社会,可少不了合同范本这个东西,签订合同时要注意内容合法。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方双方意思表示一致,签署的书面协议。签订施工合同时如果不仔细,就有可能出现合同欺诈,那么,值得推荐的经典施工合同模板你收集了吗?考虑到您的需要,小编特地编辑了“[合同模板]弱电施工合同怎么写”,仅供参考,大家一起来看看吧。
甲方(发包方):
乙方(承包方):
经甲乙双方平等协商,现甲方将xxx科技有限公司网络及布线工程委托乙方负责施工。为明确双方权利和责任,特签订本合同,以资双方信守执行。
一、工程名称:xxx科技有限公司网络及布线工程
二、工程地点:xxx工业制造城
三、工程内容:网络及布线工程、弱电桥架安装及室外光缆布放、网络设备安装调试、标签识别。
四、网络及布线工程量清单见附件1,技术方案见附件2。
五、合同工期
合同总工期为:60个工作日。
六、合同总价
1、工程总价(含税):人民币217175.00元(大写贰拾壹万柒仟壹佰柒拾伍元整)
2、本工程总价包干,工程造价不因国家政策、市场因素、商业风险等原因引起的人工、材料、机械设备价格变动而调整。
七、承包方式:
乙方按工程造价以包工、包工期、包质量、包安全、包设备安装调试以及标签识别的方式承包。
八、工程款项支付时间和方式
1、在双方签订合同之日3个工作日内日,甲方预付合同总价的30%即65152.5元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。
2.乙方开工后3个工作日内,甲方预付合同总价的35%即76011.25元(大写柒万陆仟零壹拾壹元贰角伍分整)。
3、乙方施工完毕后,甲方组织验收;工程验收合格之日起3个工作日内,且在乙方开出正式发票后,甲方付合同总价的30%即65152.5元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。
4、余款即合同总价的5%即10858.75元(大写壹万零捌佰伍拾捌元柒角伍分整)作为工程的质量保证金(不计利息,自验收合格之日起);一年质量保证期内工程无质量问题,且乙方全面、适当履行质保义务,期满后支付乙方。
5.付款账号:公司名称:xxx科技有限公司
开户银行:中国民生银行深圳xx支行
银行帐号:xxxxxx
地址:深圳市福田区xxx。
九、双方责任
1.甲方责任
1)负责检查工程进度、质量,及时按照相关规范组织工程验收工作。
2)配合现场协调工作。
3)按照合同约定支付工程款项。
2.乙方责任
1)乙方应按照施工图纸/要求编制施工计划、施工质量检验计划,经审定盖章后,送甲方审核,做好各项施工准备工作,施工期间严格按照各项计划进行施工。
2)施工过程中,乙方不得随意变更施工图纸/要求及说明书,如对设计图纸/要求有异议须变更时,应取得甲方及设计单位的同意,取得甲方书面认可后,方可进行施工。
3)乙方在施工期间,如有技术问题或需甲方解决的问题时,必须书面上报甲方,否则,甲方不予答复。
4)乙方在施工期间,必须加强施工管理。落实一切安全措施,确保安全施工,在施工过程中,如发生设备、人身事故及非因甲方责任引起的第三方的人身、设备事故,均由乙方负责。如乙方没有按规定落实各项安全措施,甲方有权责令停止工程的进行。
十、验收
1、工程验收
网络及布线工程安装完毕、设备安装调试完毕试运营后,技术方案中的工程、设备安装要求确立的标准进行验收。隐蔽性工程在施工过程中,甲方按技术方案标准验收。
十一、质保与维修
1、从工程验收合格之日起算,工程的质保期期为1年,从工程验收合格之日起算。在质量保证期内,因工程质量所产生的问题,乙方应免费修复。
2、乙方服务响应时间:紧急维护请求2个工作日内上门响应;非紧急维护请求,乙方维护人员必须在维护请求发出后的5个工作日内上门响应。
3、乙方应向甲方提供技术支持,并根据甲方的需要对甲方工作人员进行免费培训。
4、质保期满后,甲方有权要求乙方继续担此工程维护工作,乙方仅收取材料费用。
十二、违约责任
1、乙方未按约定的时间完工的,每延期一天应向甲方支付工程总价万分之五的违约金。迟延超过30个工作日的,甲方有权解除合同。如因甲方原因造成工期延误的,总工期将往后顺延。
2、甲方延期付款超过7个工作日的,每延期一天应向乙方支付当期应付款项万分之五的违约金。如因乙方原因造成付款延误的,付款时间将往后顺延。
3、因一方违约导致合同解除的,违约方应支付合同总价20%的违约金,违约金不足以弥补损失的,违约方仍应承担损失赔偿责任。
十三、不可抗力
当事人一方因不可抗力不能履行合同时,应当及时通知对方,并在合理期限内提供有关机构出具的证明,可以全部或部分免除该方当事人的责任。
十四、法律适用及争议解决
本合同及其附件,均是本合同不可分割的部分,具有同等效力,均适用中华人民共和国法律。双方因本合同发生争议,应协商解决,协商不成,任何一方可向深圳市南山区人民法院提起诉讼。
十五、合同生效
本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,自双方签字盖章之日起生效。
十六、其他约定条款
1、甲方指派专人作为本合同的执行者,由其负责本合同履行的行为。
2、乙方指派xxx作为本合同的执行者,指派xxx作为本合同工程施工的执行者。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
精选推荐
教你写合同: 弱电施工协议(篇三)
由于自身的需求,我们在很多的地方都会用到合同。合同要遵循平等互利,等价有偿的原则。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方应该签署的协议。签订施工合同后如果违反就要承担造成的损失,那么,你知道有哪些常见施工合同吗?小编经过搜集和处理,为您提供教你写合同: 弱电施工协议(篇三),欢迎大家与身边的朋友分享吧!
合同编号:
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就弱电工程签订合同如下:
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地址:
3、工程概况:
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:
1)完成弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)
2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间
工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额
本合同预算总金额为:人民币_________元整(大写)
六、结算方式
合同签订5个工作日内甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程进行到%进度时,甲方付%的进度款,工程验收合格后5个工作日内甲方付_________%;余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式
本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院裁决。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。
甲方(签章):乙方(签章):
法人或委托人:法人或委托人:
地址:地址:
开户行:开户行:
帐号:帐号:
签约时间:_______年___月___日
签约地点:
弱电施工协议之四
随着经济的发展,合同对于我们来说越来越重要。制定合同时要把每一条条款写清写细。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方应该签署的协议。签订施工合同后如果违反就要承担造成的损失,那么,一份合乎法律规定的施工合同是怎样的呢?为此,小编从网络上为大家精心整理了《弱电施工协议之四》,希望对您的工作和生活有所帮助。
合同编号:_________
甲方:_________
地址:_________
电话:_________
联系人:_________
传真:_________
邮编:_________
乙方:_________
地址:_________
电话:_________
联系人:_________
传真:_________
邮编:_________
甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:
一、工程概况
1、工程名称:_________(地点名称)弱电综合布线系统
2、工程地址:_________
3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:
1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)
2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间
工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额
本合同预算总金额为:(人民币)_________元整(000.00)
六、结算方式
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式
本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。
相关的合同范本·施工分包合同·房屋建筑装修施工合同·钢结构施工合同·家装施工合同·施工监理合同·油漆施工合同·维修施工合同·广告牌施工合同·景观施工合同十一、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。
甲方(签章):_________乙方(签章):_________
法定代表或其委托人:_________ 法定代表或其委托人:_________
地址:_________ 地址:_________
开户行:_________ 开户行:_________
帐号:_________ 帐号:_________
签约时间:_________年___月___日 签约地点:_________
[合同模板]弱电施工承包合同之三
合同可以维护我们的合法权益。很多时候都需要用到它。签订合同前要尽量让双方认可,达成双赢。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方应该签署的协议。施工合同的条款决定了合同签订双方的义务和权利,那么,您有没有了解过怎么去写一份施工合同呢?下面是小编为大家整理的“[合同模板]弱电施工承包合同之三”,仅供参考,希望能为您提供参考!
发包人(以下称甲方):
承包人(以下称乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》及其他有关法律、行政法规等,在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则上,双方就本建设工程相关弱电施工项目协商一致,订立本合同。
一、工程名称: 楼宇对讲系统
二、工程地点:
三、工程承包范围:楼宇对讲系统供货、施工、调试、售后保修及维护服务。
四、承包方式: 包工、包料,不增加工作量的情况下,不增加任何费用。
五、工 期:
开、竣工日期:20xx年 月 日至 年 月 日。
合同工期: 个日历天。
六、质量标准及合同金额:
工程质量标准: 合格 ; 合同金额(人民币): 叁拾肆万零捌佰贰拾贰 元¥ 340822 元。
七、组成本合同的文件及解释顺序:
1、 本合同条款;
2、 报价及其附件;
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
八、语言文字及图纸 :
1、本合同使用语言,使用 汉语 语言文字。
2、甲方向乙方提供竣工图纸期限和套数: 竣工验收前 7 个工作日, 3 套。
九、双方的一般权利和义务:
1、甲方:
1.1 委派专人协调甲乙双方施工过程中事宜。
1.2 提供施工的必要条件,如施工用水、电接口(如产生费用,乙方付费)。
2、乙方:
2.1 工作负责人:
姓名: 李占军 职务: 项目经理 职权: 负责施工管理事务 。
2.2 保质保量完成整个工程的深化设计、供货、施工、售后等相关服务。
十、工期延误:
1、因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:
1.1甲方未能按约定提供开工条件;
1.2甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;
1.3 甲方未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
1.4设计变更和工程量增加;
1.5不可抗力;
1.6双方约定同意工期顺延的其他情况: 其它具体情况双方另行商定。
十一、隐蔽工程验收:双方约定隐蔽工程验收部位: 按照施工规范及图纸按时验收 。
十二、安全施工 :
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。
十三、合同金额与工程款支付:
1、合同金额及调整
1.1本合同采用 固定单价 合同,合同结算金额: 最终竣工结算,工程量由双方核审确认,合同中已有的单价按合同单价执行;合同单价内没有的项目,单价由双方协商确认,最终按照双方共同确认的实际工作量进行结算。
2、工程付款
2.1 甲方向乙方预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:合同签订后 5 个工作日内支付工程预付款,预付款额度为合同金额的 30%,即(人民币): 壹拾万贰仟贰佰肆拾陆 元 ¥ 102246 元。
2.2设备、材料到工地现场经甲乙双方验收合格后 5 个工作日内,甲方向乙方支付合同金额的 50%,即(人民币): 壹拾柒万零肆佰壹拾壹 元 ¥ 170411 元。
2.3 系统安装、调试完成、工程验收合格后 15 个工作日内,甲方向乙方支付合同金额的 15% 即(人民币): 伍万壹仟壹佰贰拾叁 元 ¥ 51123 元。
2.4 预留合同金额5% 款项作为本工程质保金。 壹 年质保期满后(工程无质量问题)15 个工作日内甲方支付给乙方合同金额5%的余款即 17042 元。
2.5 在施工过程中发生的洽商和设计变更等增减项工程,按工程款支付的时间和方式执行。
十四、材料设备采购和供应:
1、乙方负责采购材料、设备,应按照设计及甲方要求和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备质量负责,乙方在材料设备到货后及时通知甲方及监理按要求进行验收。
2、乙方需要使用代用材料时,应经甲方认可后才能使用, 由于此原因造成相关材料、设备的合同单价的增减,甲方不增加任何费用。
十五、工程变更及变更价款的确认与支付 :
1、施工中甲方需对原工程设计变更,应提前以书面形式向乙方发出变更通知。
2、乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改,须经甲方同意后方可实施。
3、乙方在双方确定工程变更后3天内,向甲方提出变更工程价款报告,甲方应及时审核、确定工程变更价款。
4、甲方确认的工程变更价款作为追加合同价款,双方签字确认,待结算时一并支付。
十六、竣工验收、结算及质量保修:
1、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。
2、乙方向甲方提供竣工图的约定: 3 套
3、工程竣工验收通过或工程竣工验收报告经甲方认可后 3个工作日内,乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。
4、甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后 7个工作日进行审核、确定双方工程竣工结算价款。
5、乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付甲方使用的.工程在质量保修期内承担质量保修责任。
6、双方约定,乙方承包范围内工程项目质量保修期为 壹 年。
十七、争议:
双方约定,在履行合同过程中产生争议时:
1、甲、乙双方协商解决;
2、甲、乙双方不能协商解决的,向 项目所在地 人民法院提起诉讼。
十八、合同生效、份数与终止:
1、合同订立时间: 20xx 年 月 日
2、合同订立地点:
3、本合同双方约定: 经双方盖章、签字 后生效。
4、双方约定合同份数: 本合同一式五份,甲方执三份,乙方执二份 。
5、甲方与乙方履行合同全部义务,乙方向甲方交付竣工工程、质量保修期满后,工程结算价款支付完毕,本合同即告终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日