一起合同网

导航栏 ×

安全施工合同

发布时间:2022-09-28

2023合同: 施工安全合同(篇二)。

合同是现在必不可少的一个东西,它对我们有很大的帮助,签订合同时要注意遵循合法原则。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方双方签订的具有法律效益的文件。签订施工合同就会受到法律的约束,那么,您有没有了解过怎么去写一份施工合同呢?下面是小编帮大家编辑的《2023合同: 施工安全合同(篇二)》,仅供参考,希望能为您提供参考!

甲方:________

乙方:________

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针,严格执行劳动保护和安全生产的法律、法规,强化安全生产管理,落实安全生产责任制,确保项目施工中操作人员的安全与健康,促进施工顺利进行,特签订本协议。

一、甲方的责任与义务

1、贯彻落实国家及辽宁省有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定。

2、协助乙方了解甲方有关安全生产的规章制度,协助乙方解决施工过程中碰到的各种涉及安全的问题。

3、甲方负责监督检查乙方编制安全技术措施和各种专项施工方案,并监督检查其落实情况。

4、甲方有权要求乙方立刻撤走现场内不遵守、不执行安全生产法律法规、标准、操作规程、安全条例和指令的人员,无论在任何情况下,此人不得再雇佣于现场。

5、对不符合安全规定的,甲方安全管理人员有权要求停工,整改合格后方可继续施工。

6、违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为,甲方依据相关规定有权对乙方进行经济处罚。

7、甲方监督检查施工现场、生活区的消防安全措施及消防安全管理制度的落实情况,对存在的安全隐患及时签发安全隐患通知书,责令乙方进行整改,未按要求进行整改的,甲方有权按规定对乙方处以20xx元-5000元经济处罚。

8、甲方负责制定现场安全文明施工的各项管理规定及要求。在现场布置、设施投入、人员管理等方面统一管理。

二、乙方的责任与义务

1、乙方必须贯彻执行国家、行业主管部门的安全生产、劳动保护、消防、食品安全的法律法规、条例、规定;遵守甲方的安全生产管理制度、规定及要求,并积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。

2、乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施。由于未执行安全生产的法律法规、规章制度或自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。

3、乙方要服从甲方的安全生产管理。乙方的负责人必须对本单位人员进行安全教育,以增强安全意识及自我保护能力,自觉遵守安全生产制度。

4、乙方正式施工前必须配备全套管理人员,先期进场的:项目负责人、技术员、专职安全员必须到位。

5、乙方必须认真贯彻执行安全技术措施、专项施工方案、分部分项、分工种施工安全技术交底要求,甲方随时检查落实情况。

6、乙方应落实甲方对生活区域的消防、治安、食品安全方面的各项安全规定及要求。对生活区的消防、治安、食品安全等方面的工作负责。应经常检查督促本单位人员自觉做好各方面工作。

7、乙方应按规定,认真开展班级安全活动。参加安全教育活动,以及安全、防火、生活卫生等检查,并及时对事故隐患进行整改。

8、乙方施工人员进场后一律接受三级安全教育,考试合格后方准进入现场施工。乙方必须及时向甲方提供“三级安全教育卡”及施工全体人员花名册,如乙方不及时提供三级教育卡、施工人员安全生产教育会议记录及花名册,甲方将从工程款中扣除1%做为经济处罚。施工中如果乙方的人员需要变动,必须提出计划报告甲方,对新进场人员按规定进行教育、考核合格后方可上岗。对未经考核或考核不合格人员上岗的,将处以每人每次1000元罚款。

9、乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要,施工中,电工、焊工、架子工等操作人员必须为专业人员且必须持证上岗(证件应随身携带),违者,甲方有权中止乙方施工,且工期不做顺延。并处每人每次1000元罚款。

10、乙方必须依法配备专职安全员1名,要求持证上岗。必须每日上班前对作业环境、设施设备的安全状态进行认真的检查,对检查发现的安全隐患,应及时上报相关人员,整改合格后方可作业。

11、乙方负责人和专职安全员应在乙方施工人员作业过程中巡视检查,随时纠正违章行为。下班前对作业中使用的设施设备进行检查,确认机电拉闸断电箱门上锁,用火熄灭,活完料净场地清等情况无误后方准离开现场。

12、乙方施工中使用电气焊时,必须办理动火证,并在现场配备灭火器,现场必须设有专职看护人员。未办理动火证而擅自施工的,未按规定设置专职看护人员的将处以每次1000元罚款。

12、高处气割、焊接作业时,应提前将地面易燃的材料物品转移并将现场清理干净,并在地面安排好专人看护及消防器材后方可作业。违反者将处以每次5000元罚款。

13、乙方所使用的各类施工机械设备,按规定需要年检的,必须有年检证明,无年检证明的严禁使用。没有年检证明擅自使用的,罚款1000元/每次。

14、乙方的中小型机械设备、配电箱盘、电线电缆和一般防护设施执行自检后报甲方验收,合格后方可使用。不报甲方擅自使用的将处以20xx元以上罚款.乙方擅自使用不合格机械设备、配电箱盘、电线电缆的,一经发现将处以20xx元罚款。

15、施工机械的使用应符合《工程施工安全技术规程》,施工临时用电应符合《施工现场临时用电安全技术规程》。

16、乙方给工人提供的劳动防护用品必须是合格产品并按照甲方要求统一式样。如安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋等,发现配备不合格防护用品的,将处以每人次100元以上罚款。

17、乙方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定,对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。由于乙方原因,受到上级主管部门处罚的,甲方将予以双倍罚款,并由近次拨款中扣除。

18、乙方按规定必须建立义务消防队,负责现场初期火灾的扑救工作。

19、乙方人员进入施工现场必须戴安全帽,施工现场内严禁吸烟。安全帽应为乙方为其所有进场施工人员统一配备,标志统一一致。进场工人的胸牌由乙方按甲方要求统一自行办理。其他安全防护和劳保用品由乙方自行配置,如果乙方不按要求配备,甲方有权代为配备,所发生的费用在乙方工程款中双倍扣除。

20、综合保险:乙方施工人员进场后及时提供花名册及身份证件,甲方统一办理施工人员综合保险,综合保险费用按机电安装造价与工程总造价占比分摊。

21、乙方施工人员进场后,仅限于在施工现场(工作区域)及生活区活动,严禁随处乱走乱窜,一经发现处以每人每次100元罚款。

22、乙方的安全防护器材必须配置到位,安全措施得力,否则将不得进行作业;施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方负责。

23、乙方进入施工现场施工前,填写水、电使用申请单,甲乙双方及业主单位共同装表抄底存档后方可使用。乙方施工现场用电:单独装表计量,按实际发生结算。生活区一般性水电费用及现场水费,由甲方、乙方、装修改造三家分摊。大型耗电炊具如电蒸锅、电饼铛等乙方应单独装表,单独计量。

24、乙方如有经常出入现场的车辆,进场后及时会同甲方办理车辆出入证。业主门卫有检查乙方出厂车辆的权利。严禁乙方擅自动用业主单位的物品,更不允许将业主物品拿运出厂,如若业主发现,不管物品多少,一次性罚款20xx元。

25、施工中乙方应在施工现场及时设立各项安全防护设施、现场必须悬挂各种相关安全标志和警示牌。不悬挂相关安全标志、警示牌的将处以20xx元以上罚款。施工材料、设备进场后按甲方要求位置码放整齐,并悬挂材料规格型号标识牌。不按规定设立标牌的将处以1000元以上罚款。

26、乙方人员在施工中作业中发生各类安全事故,均由乙方自行负责。

27、乙方必须对自己的施工人员的身体状况有相应了解,严禁心脏病、高血压、癫痫等不适合机电安装作业人员进入本现场工作,一经发现甲方立即将其清除出场,并对乙方处以1000元以上罚款。所产生的后果均由乙方自行承担。

28、乙方施工人员在现场施工期间严禁打架斗殴,不管和任何单位任何人,如若发生打架斗殴现象,一律对乙方进行元-元处罚,并将当事人清除出场。若发生酗酒闹事、发生争吵的,也将对乙方处以1000元以上罚款,当事人清除出场。严禁老幼病残工人及孕期女工进场施工作业,违者罚款500元。老幼病残工人及孕期女工进场施工作业所产生的后果均由乙方自行承担。

29、生活区内电源线严禁私拉乱拽,严禁擅自改变室内线路走向,违者罚款500元。生活区内明显位置应张贴区域负责人、卫生负责人标牌,食堂内、宿舍内张贴卫生值班表。甲方将不定期检查生活区卫生,对脏乱差的将处以100元/每次罚款。生活区内应设立烟头丢弃筒,严禁烟头随意丢弃,一经发现每个烟头罚款1元。

30、乙方施工人员严禁酒后作业,若发现罚款200元。不戴安全帽、安全带每次罚款50元。电工不穿绝缘鞋罚款50元。穿拖鞋上班罚款50元,发生其他违章作业情况的罚款50元。

31、工地严禁容留非本工程施工人员住宿,特殊情况提前报告甲方,若擅自留宿他人,一经发现将对乙方处以1000元以上罚款。

32、乙方施工人员下班后外出,凭胸卡晚9点前必须返回施工人员宿舍,超过9点保安将不再允许其进入。乙方施工人员外出,发生的一切问题均由乙方负责,甲方不承担任何责任。

33、在上级各类检查中,由于乙方原因而致使工地遭受处罚的,其罚款费用由乙方承担。

34、施工中严禁私自动用甲方材料、机械设备、严禁私自从甲方配电箱盘上接电等违者按偷盗处理并将予以重罚(注;特殊情况除外,如;事故、火宅等)。

本协议书一式四份,乙方一份,甲方三份

本协议书自签字(盖章)之日起生效,待工程竣工乙方撤场后自行解除。

注;本协议与合同具有同等法律效力

甲方(盖章):________乙方(盖章):________

代表人(签字):________代表人(签字):________

________年________月________日________年________月________日

拓展阅读

2023合同: 施工安全协议书如何写


在这个飞速发展的社会,可少不了合同这个东西。制定合同时要把每一条条款写清写细。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方双方签订的具有法律效益的文件。签订施工合同后若是违约就要承担相应的法律责任,那么,你是否在烦恼施工合同该怎么写呢?下面是小编为大家整理的“2023合同: 施工安全协议书如何写”,仅供参考,大家一起来看看吧。

甲方单位名称:联系电话:

乙方单位名称:联系电话:

一.目的

为维护甲乙双方的共同利益,保证施工质量和安全生产,保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境,经甲乙双方平等协商,签定本施工协议。

二.施工项目:

三.施工地点:

四.施工时间:

五.协议内容:

1、乙方进厂(站、库)施工,须经甲方领导同意,并指定施工负责人,施工现场设立安全监督,便于

施工过程中的协调、联系。同时,在不影响甲方安全生产运行的前提下,甲方需为乙方提供施工便

利条件和服务。

2、乙方施工前,必须经站(厂、库)安全监督对施工人员进行安全教育,并与甲方公司签定《施工安

全协议书》,安全协议书未签订工程项目不得开工建设;乙方获得甲方工程项目后不得转包给其他

施工队,如甲方确认工程项目有转包事实,甲方可要求停工或取消乙方施工权利,另找供应商合作;

3、开工前,施工作业区域、安全防范措施和动火作业申请须经甲乙双方公司安全监督管理部门审查通

过;

4、施工人员进厂(站、库)必须统一穿戴劳保服装,特种作业人员还必须携带特种作业操作证,便

于甲方安全管理人员和上级主管领导检查;

5、乙方应在施工区域设置明显标志,对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理,施工人员应在施

工区域内活动,不得随意进入非施工区域,甲方人员有权随时检查;

6、施工队伍的安全防护器材必须配置到位,安全措施得力,否则将不得开工作业;施工中因违章操

作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方负责。

7、施工过程中如需使用水、电、气(压缩空气、天然气)等,施工单位必须填写申请单,经甲方厂(站、

库)领导同意,由专业人员指定接水、电、气地点,电器线路和管路连接规范,并由施工单位安装

合格计量仪表后方可使用。所需费用由施工单位负担;

8、施工过程中如需动火作业,应根据动火级别由施工单位向甲方有关单位、部门提出申请,经批准

并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火作业过程中甲乙双方必须指派

安全人员在现场监护;

9、施工车辆进厂(站、库)必须装有防火帽,车速不大于5km/h,出厂必须经门岗值班人员检查,

出具经甲、乙方施工现场管理人员签字确认的出厂(站、库)物品放行单,方可放行;

10、施工过程中甲方实行公司、站库、岗位员工三级监督检查制度。甲方有权随时进行检查,有权制

止违章作业,有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿

11、乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后,乙方应对施工现场彻底清理,

做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内,否则可根据实际情况

进行罚款、扣除部分甚至全部风险抵押金。对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责;

12、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。

六、工程质量及验收标准:

工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业安全技术标准)、以及甲方工程项目安全技术要求和需要,必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。

2023合同: 打井施工合同


合同可以让我们变得更好,因为它保障了我们的绝大多数合法利益,制定合同时要把每一条条款写清写细。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方之间签订的合法书面协议。施工合同的条款决定了施工合同是否有效,那么,你平常有了解过施工合同的内容和种类吗?经过搜索和整理,小编为大家呈现“2023合同: 打井施工合同”,欢迎您参考,希望对您有所助益!

甲方:

乙方:

为了保证打井质量及打井工程的顺利进行,经甲乙双方友好协商,签署本合同:

第一条、施工地点:张掖市甘州区西大街信用合作银行院内

第二条、工程范围及技术要求

1、钻井深度依地层实际情况确定;

2、井孔开孔直径不小于600mm;

3、下入12寸离心与悬辊成型的钢筋混凝土水泥井管(以下简称井管),井管的质量标准不低于国家或行业标准。

4、成井通过洗井后做到水清砂净,含砂量不得超过1/20万。

5、要做到井孔圆、直,下管顺利。

6、负责钻孔、备料、成井、洗井、清污等。成井后修建观测井并配置井盖,配合甲方安装抽水设备。

7、本工程费用包括施工过程中的水费、电费、钻井、井管、回填、清污直至成井的全部费用。

8、打井时间除中午12:00-14:30、晚上21:00-7:00以外时间段,可以打井。

第三条、工程造价

该工程为三口井,其中一口取水井,井深暂定为100米,二口回灌井,井深暂定为30米,合计160米。每米单价为人民币元/米,工程总造价人民币,大写。

第四条、付款方式

甲方在合同签定、乙方进场安装完毕打井设备后,二日内支付人民币,大写。成井、洗井合格、交付使用后二日内支付人民币,大写。余款做为质保金一年后无质量问题的,合部付清。

第五条、工程期限

自开始施工,至竣工交付使用。

第六条、甲方责任及义务

1、甲方负责办理打井审批的有关手续。

2、负责协调现场的关系,以方便乙方施工作业。

第七条、乙方责任及义务

1、乙方在施工作业中应严格按照安全规范操作,造成的人身安全事故由乙方自负,甲方不承担任何责任。

2、乙方在施工过程如出现卡钻、吊钻、井孔坍塌等,一切经济损失均由乙方承担。

3、若在一年内因为成井工艺、材料质量问题造成井无法使用、报废,乙方负责重打。

第八条、本协议一式贰份,双方签字盖章后生效,甲乙双方各执壹份。

第九条、本协议如有未尽事宜,双方协商解决,协商不成可提交仲裁或起诉至法院。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

2023合同: 商铺装修合同(篇二)


合同对我们来说,实在是太重要了,我们不能没有它,签订合同时不能把自己的意志强加于人。施工合同指建设单位和承包方施工单位为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利义务关系的书面协议。施工合同的条款决定了合同签订双方的义务和权利,那么,有没有可以参考借鉴的施工合同范本呢?以下是小编收集整理的“2023合同: 商铺装修合同(篇二)”,欢迎您参考,希望对您有所助益!

发包方(甲方):

承包方(乙方):

为规范家庭室内装修的施工,保护双方的合法权益,现根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《陕西省保护消费者合法权益条例》,中华人民共和国建设部建(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其它有关法律、法规规定的原则,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。

一、概况

1. 甲方装修商铺

乙方为有装修资质的公司或者个人,或其它经济组织。、

2. 装修施工地点: 市 路 号 楼层 室。

3. 住房结构:

4. 装修施工内容:

5、承包方式:6. 总工程款:(大写)

7. 工期:自 年 月 日开工,至 年 月 日竣工,工期为 天 。

二、关于材料供应的约定

乙方采购的材料

乙方采购的材料应符合本合同规定的民宅装饰,非经由甲方同意不得挪作他用,如乙方违反此规定的,应按挪用材料的价款赔偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣产品的,应按提供价款赔偿甲方。乙方采购的材料、设备等如不符合质量要求或规定有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失应有乙方承担。

三、关于工程质量的约定

1. 已材料清单为准,《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验同意标准》和省主管部门制定的施工及验收规范为质量评定标准。、

2. 本工程质量赢按国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此产生的费用。

3. 由于乙方原因造成的质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

4. 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收,移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担相应的管理费用。

四、关于工程款及结算的约定

合同签订后,甲方支付 元;水电完成甲方支付 元,瓦工结束甲方支付 元。尾款在工程竣工验收合格后一次得付清甲方支付 元。

五、其它

(一)甲方工作

1. 甲方应该开工前向乙方全部腾空或者部分腾空房屋,清楚影响施工的障碍物。对只能腾出部分的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需要的水、电等必备设备,并说明使用事项。

2. 做好施工中因临时性使用公共部位操作以及产生的影响邻里关系等协调。

3. 如确实需要拆改原建筑物结构或者设备管线,负责到所在物业管理部门办理相关手续,并承担费用。

(二)乙方工作

1. 乙方指派 为乙方工地代表,负责履行合同。按要求组织施工,保质、保量、按期完工。

2.未经甲方同意和所在物业管理部门批准,不得随意更改原有房屋主体。

3.乙在其装修施工范围内承担责任,保修期自本合同竣工之日起 月。

六、 违约责任

1. 由于甲方原因导致延期或者中途停工,甲方应向乙方补偿 因停工、窝工所造成的损失,没停工一天,甲方应向乙方支付合同款 %.甲方未按合同约定时间支付工程款的,每逾期一天,按预期未付款的 %支付违约金。

2. 由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,甲方支付乙方 %,违约金。

3. 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设等物品。,如损坏应照价赔偿。

4. 甲方未办理任何手续,要求乙方拆改原有建筑结构及设备管线,由此发生的损失或者事故由甲方全权负担。

5. 未经甲方同意,乙方擅自更改原有建筑结构或设备管线,由此产生的损失或事故,由乙方全权承担。

七、 纠纷处理方式

1. 本合同履行期间双方产生争议,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或者请消费者协会协调解决。

2. 当事人不愿通过协商解决、协调解决或协商、协调解决不成时,可通过仲裁委员会仲裁(当事人为约定仲裁机构,事后又没达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。

八、 在施工过程中由于工人操作原因引起的安全事故均由乙方承担。

九、 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,所持合同均有法律效力。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

商铺装修合同范文2 发包单位:(甲方)

承包单位:(乙方)

甲方通过邀请招标,乙方获万达广场(建华大街与槐中路路西一百米路南)GX男人帮一、二层商铺装饰工程承包权。甲乙双方本着平等互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》,现就装饰工程有关事宜达成如下协议:

第一条 工程名称:万达广场GX男人帮;

建设地点:建华大街与槐中路交叉口路西一百米路南。

第二条 工程范围:

1、一层二层商铺装修工程及电气工程:包括顶面、地面、墙面、柜台;

2、甲方在施工前或期间负责办理有关开工前手续,所产生费用由甲方承担;3、甲方在本工程项目全部完成后要负责办理相关验收手续,包括质检部门验收、消防验收、环保测试等,协助办理消防验收;4、垃圾清运。

第三条 工程开工日期:20xx年 04月 15 日工程竣工日期:20xx 年04月30日。

第四条 组成本合同的文件包括:

本合同文本 石家庄市宝城建筑装饰工程有限公司设计的“万达广场GX男人帮一、二层商铺装修工程施工图”。

第五条 工程造价

5.1。如设计图纸没有发生改变及甲方选用材料没有发生改变,则上述价格就是预算价。如图纸发生改变或甲方选用材料发生改变,则改变部分按调整后的实际情况进行工程结算。

5.2工程结算办法:

5.2.1结算中投标报价工程量清单中已有项目,按投标单价结算;除设计变更外,总价不予调整。主材更换的只补材差。

第六条 工程价款的支付

关于工程价款及结算的约定

6.1.合同签订之日

合同签订后开工后当日,甲方支付总价款的30%,预计21000元,按施工进度计算工程进度完成到30%时甲方需再次支付总价款的30%,预计21000元,按施工进度计算工程工程进度完成到60%时甲方需支付总价款的35%,预计24500元,工程完工后甲方支付总价款的5%,预计3500元;尾款甲方应在本工程竣工验收后合格后日内一次付清。

6.2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改变施工内容、要求,甲方应另行支付费用,工期顺延(具体内容双方另立补充协议,补充协议系本合同组成部分)。

第七条 工程质量标准及保修条件、期限

7.1乙方必须严格按照施工图、投标时提供的主要工程样板和施工规范进行施工,在确保达到设计要求的基础上,应以优良工程为目标控制本工程的质量;

7.2乙方应按照合同原则进行质量控制。

7.3工程经验收后,自本合同所约定的竣工日期之日起一年以内属保修期,保修期内甲方在任何时间内发现本合同范围内的工程有缺陷,均可要求乙方立即修复。乙方在接到甲方关于修复的通知天内,派人员到现场免费修复,特急情况,需在当天到达,否则甲方可自行修复或委托他人修复,由此产生的费用由乙方承担;

7.4上述条款未涉及的工程质量和保修条件等按照国家及省、市的有关法律、法规等规定执行。

第八条 承包方式及管理方式

8.1本工程以包工、包料、包工期、包质量、包安全的方式由乙方承包。

第九条 甲方责任:

9.1确保施工工地现场具备开工条件;

9.2负责对乙方报送的设计变更签证及其他必须的签证进行审批;

9.3对乙方提交的工程相关文件进行审批;

9.4乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底并提供施工图纸;

9.5派工地代表对工程进度、工程质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间交工工程验收手续,处理工程进行过程发生的相关问题;

9.6负责工程量及付款申请的审批;

9.7负责组织协调承包方与总包单位的工作和竣工验收工作。

第十条 乙方应负责完成下列工作:

10.1派驻经验丰富的负责人作为乙方的全权代表常驻工地,负责处理与本工程有关的所有事宜。

10.2严格按照施工图和施工规范进行施工,确保工程按合同规定的时间保质完工并交付使用;

10.3按有关规定整理提交竣工验收技术资料、办理工程竣工结算、参加工程竣工验收;

10.4负责采取一切有效措施,以防止其所属员工发生任何违法或妨碍公共安全的行为;

第十一条 违约责任

11.1甲方没有履行合同条款造成停工,停工期间的窝工和其它损失按实由甲方承担,工期顺延;

11.2乙方逾期竣工,从逾期5天次日起,每逾期1天,按工程总造价(单项工程按该单项工程造价)的万分之五向甲方偿付违约金。

第十二条 争议解决

12.1在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可向法院起诉;

12.2发生争议后,除非出现下列情况的,各方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工工程:

(1)单方违约导致合同确已无法履行,甲方乙方协议停止施工;

(2)调解要求停止施工,且为甲方乙方接受;

(3)法院要求停止施工。

12.3本合同如有未尽事宜,由双方协商解决。

本合同一式二份,甲方一份,乙方一份。合同自签章之日起生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

2023合同: 施工合同其六


合同对我们来说,实在是太重要了,我们不能没有它,合同要遵循平等互利,等价有偿的原则。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方应该签署的协议。施工合同的条款决定了施工合同是否有效,那么,一份合乎法律规定的施工合同是怎样的呢?小编为此仔细地整理了以下内容《2023合同: 施工合同其六》,相信能对大家有所帮助。

一、施工合同管理的特点与作用

1.特点。

对于施工合同管理工作本身而言,其存在着自身的特点,具体如下:

第一,管理工作持续时间长。由于当前建筑行业施工项目通常都是以大规模的建筑项目为主,且在建筑结构以及相应施工工艺技术等方面上的要求较高,因此施工的周期较长,相应的合同管理工作因此而具备了周期长的特点。

第二,所受影响因素较多、风险大且影响到工程的实际效益。在建筑施工项目中,其施工过程存在着一定的不可预见性,比如夏季因连续暴雨等恶劣天气难以施工等问题的存在,都会影响到施工计划的顺利进行,施工合同便需要进行相应修改等,这就给合同管理工作的开展带来了一系列不可回避的难题,相应风险加大,经济效益受到影响。

第三,具有综合性特征。施工合同管理工作涉及到项目进度控制、质量控制等一系列管理工作内容。

2.作用。

首先,能够为营造良好的行业市场竞争环境、提高施工企业竞争实力奠定基础。建筑施工合同内容的落实受到相应法律法规的保护与限制,这就确保了施工企业在参与市场竞争的过程中能够在遵守法律制度的基础上,确保实现行业市场竞争秩序的稳定;与此同时,在参与市场竞争的过程中,实现自身经济利益的最大化是建筑施工企业立足于市场的关键,而施工合同则是其所应遵循的法律原则,只有在合同规定的范围内来实现对成本的有效控制,才能够在保证履行自身义务的同时,实现经济效益的最大化;此外,面对当前建筑行业法律法规的不断完善,招投标管理工作日渐规范化,建筑施工企业要想赢得项目,就需要加强对合同的管理,打造良好的声誉,进而才能够具备竞争的优势。其次,顺应工程管理国际化这一发展趋势。当前,在参与国际市场竞争的过程中,国外承包商逐渐进入到国内的建筑市场中,而国内的承包商也逐渐走出国门,这一国际化的工程承包形势下,需要以FIDIC为基础实现对合同的规范化管理,进而才能够迎合国际工程发展需求,避免合同纠纷,促进我国施工企业的稳健发展。最后,提高建筑施工企业的整体管理水准。施工合同管理直接关系到工程造价控制,进而影响到施工企业的经济效益,而这一管理工作的内容涉及较广、周期较长,因此,这一管理质量的高低直接影响到企业整体管理水准,不断强化对施工合同的管理能够提升建筑施工企业的整体管理质量。

二、施工合同管理工作中所呈现出的问题

首先,尚未实现合同的规范化签订。目前,很多建筑施工企业在签订施工合同的过程中,并没有按照相应的规范文本进行落实,合同内容过于简单,无法将双方所应承担的权利与义务进行具体明确,甚至存在着口头委任取代签订合同的现象,致使整个合同管理工作缺乏开展的基础。其次,合同纠纷尚未得到有效的解决。由于合同文本不规范,在实际执行的过程中,合同纠纷问题频发,而针对这一问题的解决通常采用的依旧是行政手段,其力度明显过弱,致使问题无法得到有效解决,缺乏法律的制裁导致施工方因此而遭受到经济损失。再次,尚未实现合同的完善归档,相应监管措施落实不到位。要想实现对施工合同的完善管理,建筑施工企业就需要以现代化的管理方式来实现合同的归档,并要重视相应的监管工作,以实现对履行情况的全面评估,但是,从目前实际开展工作的现状看,粗放型的管理方式下,管理手段过于滞后,相应的监管工作缺位。最后,管理人才匮乏。由于相应管理人才不足,现有人才能够素质偏低,致使无法按照相应法律规定来实现对合同的完善的管理,在实际履行合同内容的过程中,合同双方并没有全面的承担起自身的责任与义务,同时随意修改合同的现象屡见不鲜。

三、加强施工合同管理以实现工程成本有效控制的途径

1.实现对工程预结算、材料以及工艺设备的全面审核。

在建筑施工企业中,要想通过对合同的有效管理来实现对工程造价的控制,就需要全面落实对工程预结算的审核工作,根据工程的实际设计规范,将其中因多算工程量等所增加的成本费用进行精简,确保相应的工程预算合理化。与此同时,由于建筑施工项目中材料与设备的成本费用所占比例较大,因此,要想在施工环节中实现对工程造价的控制,就必须针对材料与设备的费用支出进行严格的把关,在全面了解建筑材料市场价格的基础上,确保选择性价比高的材料与设备。

2.实现对工程量变更的有效管理。

在实际施工的过程中,工程量变更同样会给相应的造价控制工作带来难题,通常情况下,项目设计以及施工进度的改变会直接致使相应工程量发生变化,而在这一问题上相应的决策因时间紧等因素的限制通常缺乏科学性,因此,工程项目的造价无法得到有效控制。为了尽量确保工程变量下决策的科学性,就需要通过强化合同管理工作来落实,根据合理变更下合同价格所发生的变化,以合同价进行计算,如果合同中不存在这一定价,就按照相似的合同定价来实现计算,如以上条件都不存在,就需要经过工程师的把关确认再实现合同价格的计算。而如果工程量的变化是因承包方自身原因所造成的,那么其就没有权利来进行合同款的追加。

3.实现对合同索赔问题的完善处理。

从实际施工经验中可以得出:之所以索赔问题会屡屡发生,一方面在于业主自身在签订承包合同的过程中,并没有以规范的合同文本来落实完善的合同内容,另一方面,相应合同管理工作开展不到位也是产生这一问题的原因之一。而在建筑施工行业逐渐与国际接轨的过程中,要想确保实现对工程造价的有效控制,避免因合同问题而发生索赔事件,保证自身的经济利益不受损,就需要强化对合同的管理,在签订合同之前就需要将一切能够成为索赔的条件进行剔除,一旦发生此类问题,就需要按照相应索赔程序进行科学且完善的处理。在此过程中,要尽量以协商的方式来解决索赔问题,避免仲裁诉讼,实现对工程成本造价的控制;同时要在合同中明确一旦发生索赔仲裁问题,相应的仲裁地点应在项目所在地。

四、结语

综上所述,对于建筑施工企业来讲,实现对合同的完善管理,能够为实现对工程造价的有效控制并提高其经济效益奠定基础,而要想充分发挥出合同管理的价值,就需要在明确这一管理工作重要作用的基础上,依旧当前《合同法》等相关法律的.规定,实现合同的规范化签订,并要严格审核工程预结算、材料与设备的费用支出等,在落实对工程量变更问题有效管理的基础上,完善处理合同索赔问题,以强化建筑施工企业的整体管理水准,通过对工程造价的有效控制来提升自身的经济效益与竞争实力。

2023合同: 围墙施工合同模板


合同对我们来说,实在是太重要了,我们不能没有它,签订合同时要注意真实一致,不可弄虚作假。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方互相之间签订的协议。施工合同的条款是履行合同的主要依据,那么,有没有可以参考借鉴的施工合同范本呢?下面是小编为大家整理的“2023合同: 围墙施工合同模板”,相信您能找到对自己有用的内容。

发包方:_________________(以下简称甲方)

承包方:_________________(以下简称乙方)

根据《 _________________合同法》的有关规定,经甲、乙双方协商,甲方将围墙委托给乙方施工,结合本工程具体情况。订立本合同,以兹共同遵守:

一、工程概况

1、工程名称:_________________围墙;

2、工程地点:_________________

二、承包内容及材料

1、工程内容:建围墙约60米长(水泥混体基础厚0.3米宽0.4米,高2.4米,每4米一立柱,最高用沙灰0.1米插玻璃)。2、材料选用:_________________水泥、碎石、灰沙、砖;

3、承包形式:_________________包工不包料(基础部分点工:_________________每天80元不包吃;拆围墙人工另议)。

三、工期经双方协商,本工程开竣工日期如下:

1、开工日期:_________________年_________________月_________________日;

2、竣工日期:_________________年_________________月_________________日;

四、质量和安全要求乙方施工过程中必须服从工程技术人员的统一指挥调度,科学合理有序地组织施工,严格遵守施工操作规格和质量要求,并制订切实有效的安全施工措施,做到安全生产、文明施工。若因乙方施工造成的质量和安全问题,甲方概不负责,并有权向乙方责成纠正。

五、合同价款及付款方式

1、本合同所承包的围墙,人工单价为每天80元(不包吃住),暂定总长为60米。具体以实际发生量为准。

2、付款方式:甲、乙双方协定,甲方负责提供所有水泥灰沙砖等材料,工程人工款等乙方完工后,甲方验收10天后,一次性付清(甲方负责开税票及纳税)。

六、其它未尽事宜

甲、乙双方另行协商解决。

七、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

八、本合同自签字之日起生效,工程完地结算完毕后自行废除。本合同受到法律保护。若本合同与国家相关法律相抵触或上级部门认定不合法不合理,则此合同自动失效,若是甲方造成的则由甲方负责,若是乙方造成的则由乙方负责。

甲方(签字):_________________

证明人:_________________

乙方(签字):_________________

_________________年_________________月_________________日

2023合同: 施工合同最新模板


在这个飞速发展的社会,可少不了合同范本这个东西,签订合同时要注意遵循合法原则。施工合同指发包方和承包方为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。签订施工合同后如果违约就会承担相应的法律责任,那么,请问你是在寻找施工合同的优秀模板吗?为此,小编从网络上为大家精心整理了《2023合同: 施工合同最新模板》,欢迎大家与身边的朋友分享吧!

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》及其它国家有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信的原则,结合本工程具体情况,双方就工程承包事项协商达成一致,订立本合同。

第一条 工程概况

一、工程名称:

二、工程地点;

三、工程内容:

(1)井数 (2)井径

(3)井深 (4)开孔井径

(5)承包方式:包轻工(含如下内容:钻机具装卸车、机械定位、开凿井孔、下井管、填滤料、封闭料和固定料、下水泵、浇井、现场安全管理等)。

(6)工程总造价 ,工程结束后,按实际井深结算。

四、工程质量及工期要求:

(1)出水量 吨/小时

(2)水质:附合当地同层水水质标准。

(3)含沙量:不得大于万分之一(根据国家GBJ-13-66标准)。

(4)工期:正常情况下于 年 月 日开工至 年 月 日竣工。

第二条 价格支付与结算

一、自合同签订之日起,五日内甲方应支付乙方 元生活费等其它费用。

二、施工结束以最终验收合格日后七日内结清工程款。

第三条 双方责任

一、甲方责任:

1、向分包人交付具备施工条件的场地。

2、确定井位、划定施工区域,保证“水、电、路”三通。

3、负责解决乙方施工人员、生产、生活用水、用电、食宿等生活问题。

4、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制监督、检查验收。

5、协调现场的工作关系,发现问题向乙方提出意见,共同协商解决。

6、及时配合乙方做好损毁机具的维修、保养工作,并承担零部件费用,损毁机具以旧换新。

7、及时提供井管、滤料等。

二、乙方责任:

1、乙方工作人员进入工地后应自觉遵守甲方的一切规章制度。

2、严格按照设计图纸、施工验收规范及有关技术要求,精心施工,确保工程质量达到约定的标准。

3、认真执行安全技术规范、操作规程,严格遵守安全制度,落实安全措施,做好劳动保护,确保施工安全。

4、加强现场管理,妥善保管、合理使用工程甲方提供的机具、周转材料及其它设施,做到文明施工。

5、分包人如在施工过程中出现安全事故,如人为损坏机具,人身伤害事故等,一切责任由乙方负责。

第四条 违约责任

1、未按合同要求保证工程质量,在保修期内因技术原因造成事故或成井质量问题,应无偿负责修理或重凿。

2、因乙方原因不能按期竣工,乙方应承担违约责任。

3、合同签订后即生效,任何一方终止合同或变更设计等均应双方协商,如单方违约,应向另一方赔偿合同总额的20%违约金。

4、因甲方水、电或施工场地影响而造成停产窝工,甲方应支付乙方损失费420元/台天。

第五条 双方义务

1、乙方在甲方指定的地点施工,若因水文地质和特殊自然条件造成无成井,其损失费用 元/米,由甲方承担。

2、施工期间,若遇洪水、地震等不可抗拒的自然灾害导致水井报废时,经济损失双方各承担50%。

3、不按合同规定拔付工程款,甲方每月按滞付款的1%加收滞纳金。

第六条 附则

1、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份。

2、合同自签订之日起生效,竣工验收结清费用后失效。

3、本合同未尽事宜,由双方协商解决。

甲方单位;

乙方单位:

法人代表;

法人代表:

单位地址:

单位地址:

开户银行;

开户银行:

账号;

账号:

年 月 日

年 月 日