[推荐协议] 工程意向合同书wps版。

用通俗的话来说：合同是我们签署的一份保障自己的协议。签订合同时要注意遵循合法原则。施工合同是指双方在平等自愿、协商一致的基础上，订立的合法协议。签订施工合同就会受到法律的约束，那么，你了解签订施工合同要注意哪些方面呢？以下是小编为大家精心整理的“[推荐协议] 工程意向合同书wps版”，但愿对您的学习工作带来帮助。

甲方：

乙方：

经甲、乙双方协商，甲方同意将上饶市常青医院门诊住院大楼工程发包给乙方施工，现就工程的有关事宜达成如下意向协议：

一、工程名称：上饶市常青医院门诊住院大楼

二、工程地点：上饶市信州区

三、工程造价：土建大约2500万元，其余另计。

四、工程质量标准：合格

五、合同工期：一年半

六、承包范围：土建、水电安装、智能化、装饰、消防一切附属配套工程，除(电梯安装)外，施工总承包。

七、工程结算依据：按江西省20xx年定额及有关文件编制预决算、取费按民用建筑综合二类取费(市区)不下浮，设计变更、工程量增减按实调整，人工工资按照国家有关政策按实调整，材料价格及商品砼按项目施工工期，当地工程造价管理部门发布的材料信息价为准，市场信息平均价补差，特种材料按市场价。

八、工程款支付方式：该工程甲方无预付款，工程施工每月25日前按乙方报表及完成的工程，甲方七天内支付当月完成工程量80%工程款，该工程初验合格后甲方支付90%工程款，竣工验收合格一个月内付到总工程款的97%，工程结算三个月内，除工程质量保修金3%外，余款一次性付清。

九、违约责任：

甲方延期支付工程款，承担违约责任，支付银行贷款利息，并承担一切损失。

十、此意向协议书作整签合同依据，协议一式二份，甲、乙双方各执一份，签字后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

精选推荐

推荐合同： 工程协议wps版

合同可以在绝大多数情况下保护我们，并为我们提供可能，签订合同后要诚实遵守合同的规定。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方签署的一份协议。签订施工合同是一种法律行为，那么，你是否在烦恼施工合同该怎么写呢？为满足您的需求，小编特地编辑了“推荐合同： 工程协议wps版”，相信您能找到对自己有用的内容。

委任人：

施工人：

本装饰工程经双方充分沟通友好协商的情况下签订本合同书，共同遵守如下内容：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程项目内容：

四、工程期限：本工程自年月日至年月日完工。

五、工程造价为人民币（大写）：________。

六、付款方式：

1、首期60%

2、中期37%

3、尾期3%

4、工程结束后，在甲方工程验收合格三个工作日内甲方应付乙方工程造价余额（共计：________元）

七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个良好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理到小区指定位置。

八、工程施工：

1、乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有变动需和甲方共同协商决定。否则所造成的损失由乙方负责。

2、乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料样品明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部分。

3、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。

4、乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。

5、如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。

九、工程质量：

1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。

2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。

3、由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。

4、装饰工程质量保修________年。

十、工程验收：

由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。

十一、违约责任：

任何一方违反本合同的条款，所造成的损失，均由违反方负责赔偿给守约方。

十二、施工配合：施工过程所有当地行政部门的协调工作由甲方协调解决。

十三、备注：本合同有不详之处，甲、乙双方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。（本合同及预算不包含税金）

十四、其他约定：

十五、本合同报价表一式份，甲、乙方双方各执份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。

甲方（签字）：乙方（签字）

代表人：代表人：

日期：日期：

推荐合同： 建设工程协议wps版

用通俗的话来说：合同是我们签署的一份保障自己的协议。签订合同时要注意真实一致，不可弄虚作假。施工合同主要是围绕双方当事人权利义务的协议。签施工合同也有很多有注意的地方，不然也容易让自己上当，那么，有没有可以参考借鉴的施工合同范本呢？下面是小编精心收集整理，为您带来的《推荐合同： 建设工程协议wps版》，仅供参考，欢迎大家阅读。

建设单位（甲方）：_____________________

地址：_________________________________

邮码：_________________________________

电话：_________________________________

法定代表人：___________________________

职务：_________________________________

安装承包单位（乙方）：_________________

地址：_________________________________

邮码：_________________________________

电话：_________________________________

法定代表人：___________________________

职务：_________________________________

为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条 总则

一、工程名称：

二、国家有关单位对工程的批准投资计划、工程项目表、申请建筑许可执照、计划任务书，初步设计、总概算等文件号。

三、工程编号：

四、工程地点：

五、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表）。

六、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元（各单项工程造价详见工程项目一览表）。

第二条 在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：

一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者；

三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。

第三条 施工准备

一、甲方在开工前应办妥征地拆迁；申请领取建筑执照；清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。

二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。

第四条 物资供应

一、本合同全部所需材料按下列第（ ）项供应方式办理：

1．特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应；

2．统配部管材料由乙方负责办理申请、订货、调剂使用；特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应

3．包工不包料工程，全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点；

4．……

二、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，甲方应负责商品检验（在施工现场加工的非标准设备，甲方可委托有条件的乙方加工）。

三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其他规格品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供应方负担。

四、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证，如无证明，须经试验合格方准使用，其试验费应由负责供应方负担。

五、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。

第五条 工程款结算

一、本合同全部工程造价的结算方式，按下列第（ ）项办理：

1．以施工图预算加增减变更预算进行结算；

2．按施工图预算加系数包干确定包干造价，包干范围以外的费用，另按有关规定调整包干造价；

3．按标准施工图单方造价包干，包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价；

4．包工不包料工程，按包工预算定额或人工费包干办法结算。

二、本合同自签订生效之日起，甲方应在____日内按工程造价总额____元的____%一次

拨给乙方备料及施工费。工程进行期间，甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月（季）报表，并据此拨给工程进度款。工程未竣工验收前，可预留工程总造价的____%的尾款，待工程竣工验收后全部付清（基本建设投资拨款改贷款之后，贷款办法按主管部门的规定办理）。不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

第六条 施工与设计变更

一、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准；

二、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运，劳动力、机械调迁等损失，应由甲方负担：

1．施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续后方准继续施工；

2．施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工；

3．在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。

三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。

四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录；重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。

五、在组织施工过程中，如遇特殊情况，甲方对某个单项工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法时，因此所增加的各项施工费用，应由甲方负担，在组织施工前，甲乙双方应办妥改变施工方法的手续。

第七条 竣工验收、结算与保修

一、乙方在单项工程竣工前____日，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参加验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的竣工时间。甲方推迟验收，其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担，并偿付逾期违约金，违约金计算办法。________________。

二、竣工工程经检验合格，从验收之日起____天内乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管，致使已验收工程发生损失，应由甲方负担。

三、某项工程中之单项工程如需单独移交甲方，以便由另一施工单位进行施工，在移交时甲乙双方应办理中间验收手续，作为竣工工程验收之依据

四、在进行竣工工程验收中，如发现不合格须返工或修理补做的部分，双方在验收时应议定修补措施和期限，由乙方在规定期限内完成，完成后经验收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方承担。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

五、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可作减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。

六、竣工工程验收以国家颁发的'施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应向甲方提供以下条件：

1．增减工程变更的有关手续和其他洽商记录；

2．隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；

3．提供竣工图的工程，如工程变更不大，施工单位应尽量在原施工图上加以注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由甲方自绘或委托设计单位绘制竣工图。

七、乙方在单项工程竣工验收____天内，应将竣工工程结算件送交甲方进行审定，甲方接到竣工结算件后应在____天内审定完毕，如到期未审定完或未提出异议，即视同同意结算，建设银行据此拨款。

八、工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年，采暖工程保修第一个采暖期。在保修期间，确因施工责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，应由乙方负责修理，并负担全部修理费用。

第八条 奖励、惩罚与仲裁

一、乙方在保证工程质量的前提下提出修改设计的合理化建议，经甲方和原设计单位同意方可施工，由此而节约的工程投资，____%归乙方，____%归设计单位。

二、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，以竣工验收合格日期计算，每逾期一天，应按该项工程的预算造价（包工不包料工程按预算人工费计算），由乙方偿付给甲方万分之____的违约金。如乙方采取措施提前竣工，每提前一天，由甲方付给乙方万分之____的奖励。奖

金由甲方收益中开支或从甲方节约的投资中支付。如甲方确无资金来源，可不实行奖罚条款，乙方应从全局出发，不因此推迟交工。

三、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如逾期不付，则视同贷款，拖延方应增付应付而未付款项的利息。

四、施工合同由各级建设银行监督执行。施工中的经济纠纷，应本着实事求是的原则，协商解决，如双方协商不能解决时，可选择以下第（ ）项方式处理：

（1）申请________仲裁委员会仲裁；

（2）向________人民法院起诉。

第九条 工程负责人和工伤事故

一、甲方派________为驻现场负责人，乙方派________为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续及其他事宜。

二、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。

第十条 合同份数及有效期

一、本合同一式____份。其中正本两份，甲乙方各执一份；副本一式____份，报送甲乙双方的主管部门、工商行政管理机关和建设银行各一份存留备案。

二、本合同自双方签订之日生效，在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

第十一条 附则

一、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。

二、本合同订立之前双方签订的工程协议书，在签订本合同后，可作为本合同附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。

第十二条 合同附件（均略）

一、工程项目一览表

二、全部施工图纸

三、施工图预算表

四、甲方负责供应材料、设备一览表

五、国家或省、自治区、市政政府等有关单位对工程的批准投资计划、计划任务书等____份文件。

第十三条 其他条款___________________________________________________________

建设单位（甲方）：_____________

代表人：_______________________

__________年_______月________日

安装承包单位（乙方）：_________

代表人：_______________________

__________年________月_______

2022协议推荐 工程合同wps版

现如今，合同是可以保护我们的合法权益不受到侵犯。制定合同时要遵循等价有偿的原则。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方双方意思表示一致，签署的书面协议。签订施工合同后如果违约就会承担相应的法律责任，那么，一份好的施工合同范本都有哪些内容？为满足您的需求，小编特地编辑了“2022协议推荐 工程合同wps版”，供您参考，希望能够帮助到大家。

发包方：_______________________________________________

承包方：_______________________________________________

工程名称：_____________________________________________

工程地点：_____________________________________________

建筑面积：_________________ 平方米；层数：_____________

结构类型：________________ ；檐高/跨度：_____________米

批准文号：(有权机关批准工程立项的文号)_______________

工程性质：(指基建、技改、合资等)：___________________

承包范围：_____________________________________________

承包方式：_____________________________________________

质量等级(优良或合格)：_______________________________

工程承包造价(金额大写)：_____________________________

￥：_______________________________________________ 元

北京市工商行政管理局

北京市城乡建设委员会监制

一九九五年八月

北京市建设工程施工合同(小型工程本)是依据(建设工程施工合同示范文本)(gf一99-0201)拟定的，适用于建筑面积在XX平方米以内或承包造价在50万元以内的建筑工程。

北京市建设工程施工合同协议条款

依照(中华人民共和国合同法)、(中华人民共和国建筑法)及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：

第1条工期

1．1 本合同工程定于____年____月____日开工；于____年____月____日竣工。合同工期日历天数为____天 。工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为_____天。

1．2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：____________________

1．3 工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定：_________________________

第2条图纸

发包方于_____年_____月_____日，向承包方提供_____套图纸。

第3条发包方、承包方驻工地代表。

发包方工程师姓名：___________ ；

项日经理姓名：_______________ 。

第4条发包人工作

开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后______天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后_______天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担相关的经济支出。

第5条承包人工作

5．1 每月_______日向发包方报送月度施工计划和己完工程进度统计报表。

5．2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、清洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物 (含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后________天内向发包方提交施工组织设计 (或施工方案)和进度计划。

承包方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。

第6条工程质量检查及验收。

6．1 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合规范要求，发包方不在验收记录签字，可视为发包方己经批准，承包方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的经济支出，由发包方承担。检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担，相应顺延工期。

6．2 工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。

发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

第7条设计变更及合同价款的调整

7．1 施工中发包方对原设计进行变更，经批准后，发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知，否则，承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更，并于5天内，根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出和承包方损失，由发包方承担，发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认，无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效，由此延误的工期相应顺延。

7．2 本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整：_________________________

第8条工程价款及结算

8．1 双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，发包方按下表约定分_____次向承包方预付或支付工程款，发包方不按时拨付工程款，从应付之日起承担应付款的利息。

拨付工程款时间(工程进度、部位)

占合同承包造价百分 比

金 额人民币(元)

第9条材料设备的供应。

9．1 发包方按双方约定的(发包方供应材料设备一览表)(附后)供应材料设备，如与(一览表)不符时，承担相应违约责任。

9．2 发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备，提供产品合格证明；如与设计和规范要求不符的产品，重新采购符合要求的产品，各自承 担由此发生的费用。

9．3 承包方需使用代用材料时，须经发包方代表批准方可使用，由此增减的费用双方议定。

第10条争议

发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：

第一种争议解决方式：向_____________仲裁委员会申请仲裁；

第二种争议解决方式：向_____________人民法院起诉。

双方约定按第____________种争议解决方式解决。

第11条违约

发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

第12条合同份数。本合同正本两份具有同等效力，由发包方承包方双方分别保存；副本_______份。

第13条补充条款如下：__________________________

工程发包方供应材料设备一览表

序号

材料或设备名称

规格型号

单位

数量

单价

供应时间

送达地点

备注

本合同订立时间：_________年_____月_____日(即日起生效)

发包方 (章)________

地址：_______________

法定代表人：_________

委托代理人：_________

电话：_______________

开户银行：___________

帐号：_______________

邮政编码：___________

承包方(章)_________

合同推荐: 施工合同书wps版

合同对我们来说，实在是太重要了，我们不能没有它，合同的订立注意要符合法律政策的要求。施工合同及建筑合同是业主与承包商签订的工程实施合同，签订施工合同时如果不仔细，就会导致合同纠纷甚至损失，那么，请问你是在寻找施工合同的优秀模板吗？为此，小编从网络上为大家精心整理了《合同推荐: 施工合同书wps版》，欢迎大家阅读，希望对大家有所帮助。

建设单位(甲方)：

施工单位(乙方)：

年 月

根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国矿山安全法及其他有关法律、行政法规等的有关规定，结合 公司煤矿生产的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成一致，订立本合同。

第一条 工程概况

以甲方安排的施工图为准

第二条 工程单价确定原则

⒈直接工程费

⑴人工费及调差：

按（20xx基价）定额计取,其中：

①井下直接工单价：按（20xx基价）58.32元/工计算，按83.57-58.32=25.25元/工调差。风镐落岩按放炮落岩的1.5倍计算，震动炮配合风镐落岩按放炮落岩的1.35倍计算。

②井下辅助工单价：按（20xx基价）47.75元/工计算，按70.89-47.75=23.14元/工调差。

③地面辅助工单价：按（20xx基价）27.91元/工计算，按45.08-27.91=17.17元/工调差。

⑵材料费

以预算直接工程费中的材料费为基数不调差，一般支护按100%参与取费，工字钢（U形钢）乘0.7系数后参与取费，钢轨乘0.35系数后参与取费。

⑶机械使用费：

①风镐、风煤钻、凿岩机、风动锚杆机由乙方自备。煤电钻由甲方采购，乙方严禁自购，只能向甲方领取，在结算中全额扣除，以上设备不调差。

②硐室按机械使用费的80%参与取费，其它巷道按机械使用费的60%参与取费，机械使用费不计入总额。

③自备机械的一类费用（设备折旧费、大修费、经修费）直接加入总额，不调差。

⑷井巷工程辅助费：

实进巷道按预算中井下辅助人工的60%计取。

⒉企业管理费：【1】×15.71％。

⒊利润：【1＋2】×7.26％。

⒋组织措施费：【1＋2＋3】×5.83%，其中临时设施由乙方自行解决。

⒌规费：【1＋4】×7.95％。

⒍人工价差：按规定计算

⒎税金：【1+2+3+4+5+6】×3.35％

⒏机械经修费(含取费及税金): 掘进机（含二运皮带）及工作面后第一台运输设备的维护费用全部由乙方负担，机掘岩巷按每米240元加入总额中,机掘半煤岩巷及煤巷按每米200元加入总额中,炮掘和风镐掘按每米40元加入总额中。

⒐铺管人工费(含取费及税金):2寸每米9元,4寸每米18元，直接加入总额中。

⒑涌水调整(含取费及税金)：

①下山：涌水5－10立/小时,每米增加50元, 涌水20立/小时,每米增加200元, 涌水>30立/小时,每米增加300元。

②上山及平巷：涌水按下山的1/3调整。

⒒工程劳务单价：【1+2+3+4+5+6+7+8+9+10】。

第三条 工程质量、进度要求

1、必须按工程设计和施工图纸的要求及井下《作业规程》组织施工。

2、按照《煤矿井巷工程施工质量标准及验收评比办法》验收，要求分数90分以上。

3、标准化范围：从局扇起至工作面范围内及乙方料场的标准化由乙方负责。

4、质量奖罚

按照晋辽公司的规定执行。

5、进度要求

完成甲方下达的生产计划。

第四条 预算、开工、验收及结算

1、工程开工前，乙方编制施工图预算并附各矿总工程师签字的施工图及相关技术参数，预算报计划处审核。

2、如巷道参数有变化，需重新编制上报工程预算进行审批，结算时分段计价。

3、单价确定后由施工单位编制工程开工报告，经审批后方可开工，否则一律不予结算。

4、工程量验收：由公司调度牵头、公司相关处室、各矿相关人员及施工队负责人共同验收。

5、工程质量验收：由安监局牵头、公司相关处室、各矿相关人员及施工队负责人共同验收。

6、每月工程验收后乙方编制“工程结算单”，经矿里有关领导及部门审批签字后报公司计划处。

7、每月只对成巷部分进行验收和结算。由于乙方上报不及时而影响结算由乙方负责，并按总结算额的2%罚款。

8、结算金额确定后乙方据此开具正规发票到财务部办理挂帐手续。

第五条 材料

1、工程材料：施工中所需的材料由甲方下达当月单位工程材料计划，乙方持领料单（注明工程名称）经甲方审批后，到供应部门办理领料手续，甲方负责将材料运到井下指定地点。乙方必须遵守甲方材料使用管理制度，施工中不准偷工减料和损失浪费，月末根据进尺和定额确定材料消耗数量，超出部分按现价在结算中扣除。因地质条件变化多发生的材料要有签证。

第六条 安全管理

1、严格贯彻执行煤矿三大规程，精心组织施工，保证安全生产。

2、乙方违反有关安全规范和安全条例，甲方按有关规定进行处罚。

3、在生产过程中必须参加甲方组织的一切安全活动并遵守甲方的一切规章制度。由于乙方责任造成生产、生活中的一切人身事故及经济损失均由乙方负责，费用由乙方全部自理，甲方概不负责，并赔偿给甲方及第三方造成的一切损失。

第七条 乙方权力和责任

1、建立组织机构，配齐管理、技术、安全人员。建全各种规章制度。

2、必须严格遵守甲方各项管理制度。

3、保证完成甲方下达的作业计划。

4、乙方使用的所用设备日常维护和小修由乙方负责（包括绞车、皮带机等），如由于乙方原因造成的损坏，甲方将视情况给予处罚。

5、必须召开班前会进行安全教育。

6、如发现地质条件有变化要及时向甲方汇报，并采取相应措施。

7、配备技术员，负责编制《作业规程》、各种安全技术措施，及时报甲方审批和贯彻执行。负责施工队的技术工作。

8、负责全队的安全工作。

9、生活用水、电、煤等费用由乙方自理。

10、乙方自行组织人员施工，必须配齐特殊工种人员和生产人员，并对所组织人员承担一切待遇及人身事故之责任。

11、按规定对所辖人员进行技术业务培训并承担各种培训费用，按规定为所辖人员办理各项保险。

12、负责所施工范围内的'风水管路接设和维护工作。

13、乙方必须执行甲方安全管理规定，在甲方指导安排下，做好局部通风、瓦斯、水、火、尘等灾害防治工作。

14、有权拒绝甲方任何人员的违章指挥。

15、按规定为全部工作人员配发合格的各类劳动防护用品。

16、严格执行火工品领退制度和使用制度，确保不发生火工品丢失、浪费、被盗事件。

17、管理和使用好井下各类安全设施、通风设施，保证各类设施的正常有效运转。

18、严格执行劳动用工合同制度，与所有人签定劳动用工合同。

第八条 甲方权力和责任

1、负责开工前各系统具备施工条件。

2、负责地质、测量及贯通工作。

3、无偿提供更衣箱、矿灯、自救器、洗浴场所。

4、负责提供设计、图纸、地质资料、变更情况。

5、审批乙方编制的作业规程和安全技术措施。

6、有权对承包人的各项工作进行监督、检查，对承包人违反规定的施工生产行为有权制止及处罚。

7、有权监督乙方的工资发放。甲方将工程款转给乙方后,乙方必须保证在5日内将工资全额发放到职工手中,否则甲方用乙方的抵押金支付工人的工资,并从下月的工程款中扣除相应的金额打入抵押金中。如出现两次不能按时全额发放工资，甲方有权中止合同，并按乙方违约处理。

第九条 合同解除

乙方有下列情形之一时，甲方有权终止本合同，并不承担任何责任。

⑴因管理和组织不善乙方未能按期完成甲方所下达的工程计划。

⑵乙方施工的工程质量未达到国家级标准。

⑶乙方人员无视甲方有关规定，安全管理混乱、“三违”现象严重、安全隐患排查整改不到位、造成重大安全生产事故等。

⑷因不可抗力或政策突变致使合同不能履行时。

第十条 其他

1、施工单位与甲方签定合同前，每个掘进组交五十万元的抵押金，用于处理突发事件和乙方违约行为。

2、如因上级主管部门要求终止施工，则乙方所完工程，甲方据实给予验收结算。

3、公司领导及各部门罚款由乙方当月向 缴纳现金，否则由财务部按双倍从结算中扣出。

4、乙方承担的材料、设备及配件

材料：劳保用品、扳子、钳子、铁锹、镐、斧、锯、钎头、钎杆、风镐尖、钻杆、中间箍、钻头，截齿、齿座、掘进机（含二运）及工作面后第一台运输设备的维修、维护所需油管、油类、胶带、刮板等一切材料。

设备：风镐、风煤钻、凿岩机、风动锚杆机及自备掘进机（含二运）

配件：自备机械、掘进机（含二运）及工作面后第一台运输设备所发生的全部配件。

5、乙方自备物质需由甲方采购时，乙方单独向甲方报计划，甲方单独招标采购。

6、对1米以上的断层、陷落柱进行现场鉴定，制定单价。

7、本合同双方签字盖章后生效，合同期为一年。

8、本合同一式5份，甲方4份，乙方1份。

第十一条 争议解决方式

因执行本合同发生纠纷，双方协商解决，协商不成，由工程所在地法院管辖。

第十二条、本合同未经公司审批并加盖 公司合同审查专用章无效。

第十三条 本合同解释权归 。

甲方：(公章) 乙方：(公章)

法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)

委 托 人：(签字) 委 托 人：(签字)

年 月 日 年 月 日

建设单位(甲方)：

施工单位(乙方)：

年 月

合同推荐: 装修工程合同wps版

合同对我们来说，实在是太重要了，我们不能没有它，签订合同后不允许任何外界因素非法干预。施工合同指建设单位和承包方施工单位为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利义务关系的书面协议。签订施工合同是一种法律行为，那么，请问你是在寻找施工合同的优秀模板吗？下面是小编精心收集整理，为您带来的《合同推荐: 装修工程合同wps版》，欢迎您阅读和收藏，并分享给身边的朋友！

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规规定，本着公平、公正、平等互利、诚实守信的原则，经甲乙双方协商一致签订本合同。

一、 工程概况

1、 工程名称：

2、 工程地点：

3、 乙方承包范围：客厅墙面地面贴瓷砖等工序。

二、 合作方式

甲方以单做工的方式承包给乙方，施工中甲方只提供合格的材料，乙方施工中产生的任何工具由乙方提供。

三、 劳务计价方式：采用以下第 种方式

第壹种方式：承包总价。甲乙双方基于市场行情进行协商，对所进行承包的工程内容给出总体承包价格。

第贰种方式：计时工资。乙方的工资标准为（瓦工） 元/天/人，甲方根据乙方实际出勤天数乘以标准工资向乙方结算最终工资

第叁种方式：

四、 质量要求

乙方应该严格把好质量关，保证一次验收合格，因施工质量不合格造成返工、材料及人工费由乙方承担，甲方只提供技术指导。

五、 工期要求

用工开始 年月日，用工结束 年月日。具体根据实际情况甲乙双方可以协商解决。

六、 文明施工与安全

乙方必须严格把好安全生产关，采取安全施工的防护措施，杜绝事故发生。乙方施工过程中不能故意出现材料浪费现象，如经发现，乙方需原价赔偿。乙方在施工中应与甲方工作人员团结相处，不能在工地上和任何人发生争吵、打架事件。

七、 验收结算支付方式

本工程竣工后，甲乙双方组织相关部门人员在进行验收，验收合格，甲方应在一周内支付乙方工资。

本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字盖章后生效。

甲方：乙方：

日期：日期：

2022协议推荐 单项工程施工合同书.wps

合同可以维护我们的合法权益。很多时候都需要用到它。签订合同后不允许任何外界因素非法干预。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方签署的一份协议。签订施工合同的双方当事人在法律地位上是平等的，那么，你知道有哪些常见施工合同吗？以下是小编为大家收集的“2022协议推荐 单项工程施工合同书.wps”供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。

单项工程施工协议书

甲方：

乙方（施工责任方）：

甲方承建之××××××，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：

一、工程内容按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为： 站、 区间交通设施部分工程。

二、方式甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的________%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。

三、组织领导

1） 乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。

2） 乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。3） 乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

四、双方责任

1、甲方责任：

1） 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。

2） 负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。

3） 负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

2、乙方责任：

1） 严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。

2） 强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。

3） 工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。

4） 负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排；班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。

5） 必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。

6） 具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自承担。

7） 乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。

8） 该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。

9） 乙方不得将依据本责任书取得，经甲方委托施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。

10） 工程完工后，向甲方及时上报该工程的施工总结。

五、工程质量及验收标准工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

建筑工程承包合同书范文wps版

在这个飞速发展的社会，可少不了合同范本这个东西，签订合同后不允许任何外界因素非法干预。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方签署的一份协议。签订施工合同时如果不仔细，就有可能出现合同欺诈，那么，您有没有了解过怎么去写一份施工合同呢？下面是由小编为大家整理的“建筑工程承包合同书范文wps版”，欢迎您参考，希望对您有所助益！

外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

四、承包方验收通知书送达____日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。

五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

第十条 纠纷解决办法

建筑工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解；解决不了的，可选择下述第（ ）项处理：（1）向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁，（2）直接向人民法院起诉。

第十一条 合同的生效与终止

一、本合同一式____份，合同附件____份。甲乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送-----------------机关、建设主管部门备案。

二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

甲方：____

法定代表人：___

乙方：____

法定代表人：___

合同签订日期：_____

签约地点：________