个人售房合同模板精选(5篇)。
您知道怎么拟制合同才是合法的吗？工作中的很多场合都要用到合同。签订合同能平衡签订双方的利益，您可以从以下资料中查找到涉及您所需的“个人售房合同模板”信息，为避免遗忘，还请您收藏本页网址！
个人售房合同模板(篇1)
近年来，房地产行业逐渐成为国民经济的支柱产业之一，而在房地产交易中，开发商售房合同则是关键性的交易文件。因此，本文将就“开发商售房合同”相关主题展开讨论，并探究其意义、内容及实施过程中的注意事项。
一、概述
开发商售房合同是指开发商与购房者就房屋买卖事宜所签订的法律文书。其中，开发商作为卖方，承诺向购房者出售房产；购房者则作为买方，承诺按照合同规定支付房款。因此，开发商售房合同是我国现代房地产市场中最为重要的合同之一。
二、意义
1、规范买卖行为
开发商售房合同是约束双方行为的重要依据，其签订对确立双方权利义务十分关键。购房者在签订合同时需要明确房产的基本情况、房屋交付时间、交易方式及费用、违约责任等关键事项，从而维护自身权益，规避潜在的风险。
2、促进交易顺利进行
开发商售房合同的签订完善了交易的法律规范化，有助于规范交易程序并避免双方在交易过程中产生纠纷。同时，合同中的条款有助于预防潜在风险并明确双方权益，也为后续交易的顺利进行奠定了良好基础。
3、促进房地产市场良性发展
开发商售房合同作为房地产市场中的重要法律文书，有助于引导市场进行规范化、合法化、规范化的交易。合同中包含的权益分配以及交易程序的设计等因素能够促进市场良性发展，提升市场的可靠度和透明度。
三、内容
开发商售房合同中应包含的主要内容如下：
1、房产基本信息
房产基本信息应包括房屋的地址、房产证照号、房屋用途、规划用途等，确保购房者明确所购买房产的基本情况，并保证房屋所有的权利和义务的充分披露。
2、房款支付方式及期限
开发商售房合同应明确购房者需要支付的房款总额、支付方式及期限。购房者在签署合同时应认真审查合同内容，确保自己清楚了解所需支付的房款方式、期限以及有关罚金和贷款违约问题等。
3、房屋交付时间及验收标准
开发商售房合同应规定房屋的交付时间及验收标准，避免新开发的房地产项目过多依赖拖延时间等手段去增加回报率的可能。
4、双方权利义务
双方权利义务是开发商售房合同中的重要内容，包括买卖双方权利项及义务说明、保证金及违约责任等。这些信息将在合同生效前详细说明，有利于确立双方的权益及规范其相关行为。
5、附属文件
开发商售房合同还应包括相关的附属文件，这包括开发商的资质证明、工程效果图、施工计划等，保证相关行业规范的实施。
6、审订与修改
开发商售房合同的审订也十分重要，尤其是在合同的违约与争议制度方面，应注意合同争议的处理机制。对于开发商售房合同的修改应在相关法律机构的指导下进行，并遵照相关法律规定执行。
四、注意事项
1、认真审阅合同
购房者在签订开发商售房合同时应认真审阅各项条款，确保合同中的约定与自己的意愿和购房计划一致。其中重点需要注意的包括房产基本信息、房屋交付时间及验收标准、双方权利义务、房款支付方式及期限等方面。
2、注重保密事宜
在购房者签署开发商售房合同时，需要注意有关保密事宜。购房者需注意保护个人隐私，确保签订合同的场所和内容安全保密。
3、了解相关法律法规
购房者在签订开发商售房合同时需了解和遵守我国相关的法律法规。各省市针对房地产行业有着不同的规定，购房者应对本地区的法规情况进行了解，以避免因违规行为而导致的潜在风险。
总的来说，开发商售房合同对于房地产交易而言至关重要。购房者应在签订合同时认真审阅合同内容，并注意保密事宜及遵循相关法规。只有这样，才能保证房地产交易的顺利进行，维护双方的权益。
个人售房合同模板(篇2)
合同编码：__________
房屋编码：__________
青岛市工商行政管理局
青岛市建设委员会制定
特别告知
一、本合同文本是根据有关房地产转让的法律、法规、规定制定的示范文本，印制的合同条款为提示性条款，供双方当事人约定采用。
二、购房是一种民事法律行为，涉及的标的额较大、专业性较强、法律规范较多，为更好地维护双方当事人的权益，双方签订合同时应当慎重，力求签订得具体、全面、严密。
三、在签订预售合同前，房地产开发企业应向购房人出示商品房预售许可证。预售许可证真实性、合法性及该商品房屋是否存在重复预售和被司法机关查封等权利转移受限制的情况，购房人可向该商品房屋所在地的区市房地产交易中心查阅。
四、为保护合同双方当事人的合法权益，双方可以将预售广告、售楼书约定为商品房预售合同的附件。
五、预售的商品房是房地产开发企业正在建设中的房屋（或已建成但未办理房地产权属登记证明的房屋），该房屋的面积、交房日期质量等方面都存在着不确定因素。房屋买卖双方在签订前，应对下列问题予以充分了解：
1．商品房预售时房屋的建筑面积是暂测的，房屋交付时则以房屋所在地房屋、土地或房地产主管部门认定的测绘机构实测建筑面积为准。预售合同中须明确载明房屋的建筑面积、套内建筑面积、公用分摊建筑面积。暂测面积与交付时实测面积不一致，按《商品房销售管理办法》第二十条规定）处理。
[第二十条：按套内建筑面积或者建筑面积计价的，当事人应当在合同中载明合同约定面积与产权登记面积发生误差的处理方式。
合同未作约定的，按以下原则处理：
（一）面积误差比绝对值在3%以内（含3%）的，据实结算房价款；
（二）面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。买受人退房的，房地产开发企业应当在买受人提出退房之日起30日内将买受人已付房价款退还给买受人，同时支付已付房价款利息。买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内（含3%）部分的房价款由买受人补足；超出3%部分的房价款由房地产开发企业承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时，面积误差比绝对值在3%以内（含3%）部分的房价款由房地产开发企业返还买受人；绝对值超出3%部分的房价款由房地产开发企业双倍返还买受人。
产权登记面积－合同约定面积
面积误差比＝_______________________×100％
合同约定面积
因本办法第二十四条规定的规划设计变更造成面积差异，当事人不解除合同的，应当签署补充协议。
2．国务院发布的《建设工程质量管理条例》规定，施工单位对商品房屋的质量的保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。保修期限自竣工合格验收之日起计算。
房地产开发企业对购房人购买的商品房屋得保修责任从房屋交付之日起承担，保修期自房地产权利转移之日起，不得少于两年。
3．房屋交付使用后，房屋的主体结构质量不合格的，按国务院发布的《城市房地产开发经营管理条例》第三十二条关于商品房交付使用后，购买人认为主体结构质量不合格的，可以向工程质量监督单位申请重新核验。经核验，确属主体结构质量不合格的，购买人有权退房；给购买人造成损失的，房地产开发企业应当依法承担赔偿责任。的规定处理。
六、双方履行合同发生争议的，可选择向不动产所在地人民法院起诉，也可选择向仲裁委员会申请仲裁。如果选择申请仲裁的，可向本市的仲裁委员会申请，也可向外地的仲裁委员会申请，本市的仲裁委员会全称是青岛仲裁委员会。
七、商品房预售合同签订后应及时向房地产登记机构办理商品房预售合同登记备案，以便保护合同双方当事人权益。不登记备案的预售合同，当发生重复预售、抵押等事实时不能对抗第三人。根据规定，办理登记手续，可由合同当事人双方共同办理，也可由购房人一方单独办理。
青岛市商品房预售合同
甲方（卖方）：_________
住所：_________________邮编：__________________________
营业执照号码：_________
资质证书号码：_________
法定代表人：___________联系电话：______________________
委托代理人：___________联系电话：______________________
乙方（买方）：_________
国籍：_________________居住（注册）所在省市：__________
个人/公司：____________性别：__________________________
出生年月日：___________
住所（址）：___________邮编：__________________________
证件名称：_____________号码：__________________________
联系电话：_____________
委托/法定代理人：______联系电话：______________________
住所（址）：___________
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方预售《_____________》商品房事宜，订立本合同。
第一条甲方通过土地使用权方式取得区/市地块土地使用权，并依法进行了土地使用权登记取得房地产权证，证书号为：______土地面积为：_____________，土地用途为：_____________。
甲方经批准，在该地块上投资建造《_____________》（暂定名/现定名）商品房，主体建筑物的建筑结构为_____________结构；建筑物地上层数为_____________层，地下层数为_____________层。
上述商品房已具备规定的预售条件，_____________已批准上市预售（预售许可证编号：_____________）。
第二条乙方向甲方购买区/市路号《_____________》_______栋_____单元_____层_____户（以下简称该房屋），政府批准的规划用途为_____。
据甲方暂测该房屋建筑面积为___________平方米，其中套内建筑面积为___________平方米、公用分摊建筑面积为___________平方米，另有地下附属面积___________平方米（价格详见补充条款）。该房屋建筑层高为___________米。
该房屋建筑设计及平面图见本合同附件二；该房屋建筑结构、装修及设备标准见本合同附件三；该房屋相关情况说明（抵押关系、资料关系）见本合同附件四，（相邻关系及小区平面布局）见本合同附件六；该房屋《前期物业管理服务合同》、《使用公约》或有关承诺书见本合同附件五。
第三条乙方购买该房屋，每平方米房屋建筑面积单价（不包含房屋全装修价格）为___________人民币___________元。
（大写）：______________________。
根据甲方暂测的房屋建筑面积，乙方购买该房屋的总房价款（不包含房屋全装修价格）暂定为人民币___________元。
（大写）：______________________。
该房屋全装修总价为人民币___________元。
（大写）：______________________。
第四条乙方购买该房屋的总房价款（含附件三中装修、设备价格）是指该房屋和相应比例的土地使用权的总价格。本合同约定的总房价款除该房屋建筑面积的暂测与实测不一致的原因外，不再作变动。
第五条在该房屋交付时，房屋建筑面积以认定的测绘机构实测面积为准，如甲方暂测面积与实测面积不一致时，除法律、法规、规章另有规定外按下列约定处理：
1．按该房屋每平方米建筑面积单价计算多退少补；
2．甲方同意当暂测面积与实测面积的误差超过＋___________%（包括___________%），不向乙方收取超过部分的房价款；甲方同意当暂测面积与实测面积的误差超过－___________% （包括－___________%），乙方有权单方面解除本合同。乙方行使甲方解除权时，必须在双方签署《房屋交接书》之时或之前提出，否则视为放弃该项权利。
第六条签订本合同时，该房屋建设工程建设到。乙方应当按本合同约定时间如期足额将房价款解入甲方的预售款监管帐户（预售款监管机构：___________、___________帐户名称、帐号：___________）。预售款按政府规定监管使用。
乙方的付款方式和付款期限由甲乙双方在附件一中约定明确。
第七条乙方若未按本合同约定的时间付款，应当向甲方支付违约金，违约金按逾期未付款额的日万分之计算，违约金自本合同的应付款期限之第二天起算至实际付款之日止，逾期超过天后，甲方有权选择下列第种方案追究乙方责任：
一、甲方有权单方面解除本合同，乙方应当承担赔偿责任。赔偿金额为总房价款的___________%，甲方有权在乙方已支付的房价款中扣除乙方应支付的赔偿金额，剩余房款退还给乙方。如乙方已支付的房价款不足赔偿的，甲方有权追索。
甲方如行使解除合同权的，应当书面通知乙方。
二、____________________________________________
第八条签订本合同后，甲方不得擅自变更该房屋的建筑设计（见附件二），确需变更的应当征得乙方书面同意并报规划管理部门审核批准，在获得批准之日起天内
与乙方签订本合同变更协议。
甲方未征得乙方同意擅自变更该房屋的建筑设计，乙方有权单方面解除本合同。
第九条甲方不得擅自变更已经与乙方约定的小区平面布局（见附件六），确需变更的应当征得乙方书面同意。
甲方未征得乙方同意变更小区的平面布局，乙方有权要求甲方恢复，如不能恢复的，甲方应当向乙方支付总房价款的_______%违约金。
第十条该房屋的交付必须符合下列第种方案所列条件：
一、取得了房地产权属登记证明；甲方对该房屋设定的抵押已注销；甲方已按规定缴纳了物业维修基金。
二、_______________________________________________________
第十一条甲方定于年月日前将该房屋交付给乙方，除不可抗力外。
第十二条甲方如未在本合同第十一条约定期限内将该房屋交付乙方，应当向乙方支付违约金，违约金按乙方已支付的房价款日万分之计算，违约金自本合同第十一条约定的最后交付期限之第二天起算至实际交付之日止。逾期超过天，乙方有权选择下列第种方案追究甲方责任：
一、乙方有权单方面解除本合同。
二、____________________________________________
第十三条该房屋符合本合同第十条约定的交付条件后，甲方应在交付之日前天书面通知乙方办理交付该房屋的手续，乙方应在收到该通知之日起天内，会同甲方对该房屋进行验收交接。房屋交付的标志为。
在验收交接时，甲方应出示符合本合同第十条约定的房屋交付条件的证明文件，因该房屋用途为___________用房，甲方应向乙方提供《___________质量保证书》和《___________使用说明书》。同时，甲方应当根据乙方要求提供实测面积的有关资料。
甲方如不出示和不提供前款规定的材料，乙方有权拒绝接受该房屋，由此而产生的延期交房的责任由甲方承担。
第十四条在甲方取得了房地产权属登记证明后日内，由甲、乙双方签署本合同规定的《房屋交接书》。《房屋交接书》作为办理该房屋过户手续的必备文件。
甲、乙双方在签署《房屋交接书》之日起___________天内，由双方依法向
交易中心办理价格申报、过户申请手续、申领该房屋的房地产权证（小产证）。
第十五条该房屋的风险责任自该房屋交付之日起由甲方转移给乙方。如乙方未按约定的日期办理该房屋的验收交接手续，甲方应当发出书面催告书一次。乙方未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的，则自催告书约定的验收交接日之第二日起该房屋的风险责任转移由乙方承担。
第十六条甲方保证在向乙方交付该房屋时该房屋没有甲方设定的抵押权，也不存在其它产权纠纷和财务纠纷。如房屋交付后出现与甲方保证不相一致的情况，由甲方承担全部责任。
第十七条甲方交付的该房屋系验收合格的房屋。如该房屋的装修、设备标准达不到本合同附件三约定的标准，乙方有权要求甲方按实际的装修、设备与约定的装修、设备差价倍给予补偿。如主体结构不符合本合同附件三约定的标准，乙方有权单方面解除本合同。
双方商定对标准的认定产生争议时，委托本市有资质的建设工程质量检测机构检测，并以该___________机构出具的书面鉴定意见为处理争议的依据。
第十八条该房屋交付后，乙方认为主体结构不合格的，可以委托本市有资质的建筑工程质量检测机构检测。经核验，确属主体结构质量不合格的，乙方有权单方面解除本合同。
第十九条乙方行使本合同条款中约定的单方面解除本合同权利时，应书面通知甲方，甲方应当在收到乙方的书面通知起天内将乙方已支付的房价款（包括利息，利息按中国人民银行公布的同期存款利率计算）全部退还乙方，并承担赔偿责任，赔偿金额为总房价款的%，在退还房价款时一并支付给乙方。
前款及本合同其他条款所称已支付的房价款，是包括乙方直接支付的和通过贷款方式支付的房价款。
第二十条按本合同约定，甲、乙双方单方解除合同的，在单方解除合同以前，对方已按合同约定支付违约金的，支付的违约金金额应在按本合同约定的赔偿金额中扣除。
第二十一条甲方或乙方对相对方行使单方面解除本合同有异议的，应在接到对方有关单方面解除本合同的书面通知之日起天内，向按第三十三条选定的解决争议机关确认解除合同的效力。
第二十二条甲方交付该房屋有其他工程质量问题的，乙方在保修期内有权要求甲方除免费修复外，还须按照修复费的倍给予补偿。
双方商定对该房屋其他工程质量问题有争议的，委托本市有资质的建设工程质量检测机构检测，并以该机构出具的书面鉴定意见为处理争议的依据。
第二十三条自该房屋验收交接之日起，甲方对该房屋负责保修。保修范围和保修期由甲乙双方参照国务院发布的《建筑工程质量管理条例》规定在本合同附件五中约定。
第二十四条甲方已选聘物业公司对该房屋进行前期物业管理，并与其签订了
《前期物业管理服务合同》（见附件五）。因该房屋规划用途为___________用房，甲乙双方已签订了《___________使用公约》（见附件五）。
第二十五条乙方购买的房屋及其相应占有的土地使用权不可分离。自该房屋的房地产权利转移之日起，甲方与签订的土地使用权合同中约定的权利、义务和责任转移给乙方。
第二十六条本合同一方按照本合同约定向另一方送达的任何文件、回复及其他任何联系，必须用书面形式，且采用挂号邮寄或直接送达的方式，送达本合同所列另一方的地址或另一方以本条所述方式通知更改后的地址。如以挂号邮寄的方式，在投邮后（以寄出的邮__戳为准）第___________日将被视为已送达另一方，如以直接送达的方式送达，则于另一方签收时视为已送达。
第二十七条该房屋买卖过程中所发生的税费按有关规定由甲、乙双方各自承担。
第二十八条本合同的补充条款、附件及补充协议均为本合同不可分割的部分。本合同补充条款、补充协议与正文条款不相一致的，以补充条款、补充协议为准。
本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜，双方应通过订立变更协议进行约定。
第二十九条甲、乙双方在签署本合同时，对各自的权利和义务清楚明白，并愿按本合同约定严格履行，如一方违反本合同，另一方有权按本合同约定要求索赔。
第三十条本合同自双方签字/公证处公证之日起生效。双方商定本合同生效之日起日内由负责向房地产登记机构办理本合同登记备案手续。
若责任方逾期不办理登记备案手续造成另一方损失的，应当承担赔偿责任。
第三十一条本合同登记备案后，如发生协议解除本合同的事实时，在事实发生之日起30天内双方持解除合同的书面文件到房地产登记机构办理注销本合同登记备案的手续。
甲方或乙方依据本合同有关条款的约定单方解除本合同的，甲方或乙方应凭单方面解除合同的书面通知的送达凭据单方面到房地产登记机构办理注销本合同登记备案的手续。
第三十二条甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决。协商不能解决的，选定下列第___________种方式解决：
一、向___________仲裁委员会申请仲裁；
二、依法向人民法院起诉。
第三十三条本合同壹式份，均具有同等效力。其中甲、乙双方各执份，___________、___________、___________各执壹份。
附件一
付款方式和付款期限
______________________________________________________________________
附件二
该房屋建筑设计及平面图
______________________________________________________________________
附件三
该房屋建筑结构、装修及设备标准
______________________________________________________________________
附件四
该房屋权属情况（产权、抵押、租赁）
______________________________________________________________________
附件五
该房屋《前期物业管理服务合同》、《使用公约》或有关承诺书
______________________________________________________________________
附件六
该房屋相邻关系及小区平面布局
______________________________________________________________________
补充条款
______________________________________________________________________
补充条款（住宅房屋拆迁房屋补偿协议）
______________________________________________________________________
补充条款（经济适用房预售合同）
______________________________________________________________________
补充条款（限价商品住房合同）
______________________________________________________________________
甲方（名称）：_____________ 乙方（名称或名字）：_______
法定代表人签署：___________ 乙方本人签署：_____________
法定代表人的
委托代理人签署：___________ 法定代理人签署：___________
甲方盖章：_________________ 乙方盖章：_________________
日期：_____年_____月_____日 日期：____年_____月______日
签于：_____________________ 签于：_____________________
甲方拟签人员：_____________ 销售员证书号：_____________
甲方确认人员：_____________ 销售员证书号：_____________
网上合同签订时间：_________
个人售房合同模板(篇3)
第一条甲方愿将xxx区xx区xx楼xx单元xx号房卖于乙方，空口无凭，立字据为证。
第二条该房的房价款计人民币xxxx万xx千元整（xxxxxx元）。
第三条乙方支付甲方定金xxxx元整（xxxx元）。如一方违约，除使用定金罚则外，还应当赔偿因一方违约给对方造成的所有经济损失。
第四条自签订本协议起，甲方保证将该房屋按约定价格售给乙方，期间不得反悔或将房屋出售给第三人。
第五条初步定于10月初（具体时间待定）交付该房屋，届时，甲方腾空该房屋，乙方交纳剩余全部房款。
第六条待交房后，双方向有关部门申请办理过户、水、电、燃气、有线电视、通讯及其他相关附属设施的更名手续，所产生的费用由乙方承担。
第七条房屋内固定附属设施，根据目前状况，甲方有偿转让给乙方，其他设施根据乙方需要，有偿转让（具体物品及价格待房屋交易时商定）。
购房定金协议书合同范本
第八条本合同经双方签字后生效，本合同一式两份，甲、乙方各执一份。
本协议自甲乙双方签订协议起之日生效（其他事宜待房屋交易时商定）
卖房人（甲方）：（签字）
身份证号：联系方式：
买房人（乙方）：（签字）
身份证号：联系方式：
个人售房合同模板(篇4)
甲方：(卖方名称)
乙方：(买方名称)
鉴于，甲方是合法的房地产开发商并拥有该物业的开发和销售权，经甲乙双方友好协商，甲方同意出售物业，乙方同意购买该物业，双方根据平等、自愿、公平、诚实信用原则，达成以下协议：
第一条：出售物业
1、甲方将位于 (地址) 的 (房产类型) 一套/多套(房间数量) 房产出售给乙方。
2、房屋面积：___________________________。
第二条：物业价款和支付方式
1、物业总价款为人民币(大写)_____________________元(小写)_____________________元。
2、签约时买方一次性支付人民币(大写)_____________________元(小写)_____________________元（已支付部分）。
3、剩余物业价款在_________年____月____日前一次性支付完毕。
第三条：交付及办理房屋产权
1、甲方应在约定的交付时间将该物业交付给乙方。
2、甲方应在交付前办理该房屋的合法产权证明，并在交付时将产权证书转移给乙方。
第四条：物业装修
1、本物业的装修标准如附件所示。
2、甲方保证本房屋装修符合国家规定的相关标准及乙方的购买承诺要求。
第五条：关于退换房
1、若甲方不能在约定的交付时间内将该物业交付给乙方，乙方有权退房，甲方应立即退还已支付给甲方的全部款项。
2、若甲方发现该物业存在重大瑕疵，乙方有权要求退还全部款项。
第六条：合同变更
本合同如需变更，必须经甲乙双方协商一致并签署书面协议。
第七条：违约责任
1、若甲方未在约定时间内将物业交付给乙方，则甲方应向乙方支付购房总价款的10%的违约金。
2、若乙方未按照协议支付清楚物业价款，则乙方应向甲方支付购房总价款的5%的违约金。
第八条：法律适用和争议解决
本合同的解释及其效力适用中华人民共和国法律。双方如因本合同的履行发生争议，应协商解决;协商不成，诉诸法院解决。
第九条：合同生效
本合同自甲方和乙方双方签字（盖章）之日起生效，复印件具有同等法律效力。
甲方：（盖章）__________年__月__日
乙方：（盖章）__________年__月__日
个人售房合同模板(篇5)
开发商售房合同
随着房地产市场的发展，房地产交易逐渐规范化。在购房过程中，开发商售房合同是必不可少的一份文件，它是双方交易的基础，也是保障双方权益的重要保障。本文将围绕开发商售房合同展开探讨，包括定义、合同内容、签订流程以及注意事项等方面，希望能够对广大购房者提供一些帮助和参考。
一、定义
开发商售房合同是指某个开发商向购房者出售某个房产时所签订的法律文书，也是买卖双方在购房过程中所达成的一份协议。该协议明确了双方的权利和义务，是购房者在购房过程中的重要保障。
二、合同内容
1.房屋基本信息：包括房屋地址、使用面积、产权性质等相关信息。
2.价格及付款方式：包括房屋销售价格、首付比例、余款支付方式、房屋交付标准等相关条款。
3.房屋交付标准：包括房屋交付时间、完工标准、物业服务等相关内容。
4.房屋质量保证：包括房屋质量保证期限、质量保证标准等相关内容。
5.违约责任：包括违约方应承担的违约责任、解除合同的程序及相关条款等。
三、签订流程
1.购房者选择合适的房源后，与开发商签订《商品房购房意向书》。
2.购房者根据《商品房购房意向书》的内容来签订《商品房认购书》，并交纳一定金额的定金。
3.开发商在规定时间内将购房者的积分转换成房源，并向购房者提供《商品房预售合同》，约定各项交付标准。
4.购房者按照合同约定支付首付款和尾款，并在合同规定的时间内办理相关手续。
5.购房者按照相关程序进行物业转移和房产登记等后，即可获得房产使用权证。
四、注意事项
1.房屋产权证必须真实有效，购房者应核实清楚。
2.购房者应认真了解房屋的质量保证期限和标准。
3.在签订合同时，应仔细阅读合同的所有条款，了解合同内容。
4.购房者应按时支付首付和尾款，否则会被认定为违约，承担相应法律责任。
5.购房者应在签订合同时，向开发商提出有关房屋的疑问，尽可能地保障自己的权益不受侵害。
综上所述，开发商售房合同是购房过程中非常重要的一份合同，对于购房者来说，签订此份合同是对自己资产保值增值的一种保障。同时，购房者在签订合同时也要认真阅读合同内容，了解自己的权益和义务，避免在购房过程中出现任何问题。
