一起合同网

导航栏 ×

商品房买卖预售合同

发布时间:2023-05-06

商品房买卖预售合同精选8篇。

买卖市场交易变化日新月异,随着合同的法律效力与日俱增,有买卖的地方就会存在合同,合同是当事人或者当事双方约定某件事情的一种契约,依法签订的合同具有法律效力,当事双方应当共同履行合同内容。那么买卖合同需要包括哪些内容呢?下面是小编帮大家编辑的《商品房买卖预售合同精选8篇》,大家不妨来参考。希望您能喜欢!

商品房买卖预售合同 篇1

出售方(甲方):

地 址:____ ______ 邮 码:___ __ 电话:_____________

购买方(乙方):_________________

姓名: 性 别:

出生:年月日

身份证号码:

地址:

邮 编: 电话:

第一条 甲方经批准,取得位于____市用地面积____㎡的土地使用权。

地块编号:____ 使用年期____年,自____年__月__日起至____年__月__日止。甲方在上述土地兴建楼宇,系____定名____,由甲方预售。

第二条 乙方自愿向甲方定购上述楼宇的第____幢____号(第__层)。建筑面积____㎡,土地面积/㎡(其中:基底分摊____㎡、公用分摊____㎡、其他____㎡)。

第三条 甲方定于____年__月__日交付乙方使用。

如遇下列特殊原因可延期交付使用,但不得超过____天:

1.人力不可抗拒的自然灾害;

2.施工中遇到异常困难及重大技术问题不能及时解决;

3.其他非甲方所能控制的因素。

上述原因必须凭____市有关主管部门的证明文件为依据,方能延期交付使用。

第四条 甲乙双方同意上述订购之楼宇售价为:____单价元/㎡,总金额____币____千____百____十____万____千____百____十____元(小写_____万元)。

付款方式:乙方按甲方指定收款银行:

帐户名称:________________帐号:_______________

第五条 乙方如未按本合同第四条规定的时间付款,甲方有权追索违约利息。如逾期____天以上,仍未付所欠款项和利息,甲方有权单方终止合同,将楼宇出售他人。

第六条 甲方如未按本合同第三条规定的日期交付给乙方使用,应按合同规定交付日第二天起计算付款利息,以补偿乙方的损失。

第七条 甲方出售的楼宇须经 市建筑质量检验部门验审合格,并负责保修一年,如质量不合格时,乙方有权提出退房,退房后甲方应将已付款项及全部利息在30天内退回乙方。

第八条 甲乙双方在楼宇交付使用并付清楼款后,签订《房地产转让合同书》,经市府主管部门办理转让登记手续,发给《房地产权证》,乙方才能获得房地产权。

乙方在使用期间,有权享用与该楼宇有关联的公共通道、设施、活动场所,同时必须遵守中华人民共和国法律、法令和社会道德,维护公共设施和公共利益。

第九条 乙方所购楼宇只作____使用,在使用期间不得擅自改变该楼宇结构和用途,如有损坏应自费修缮。

乙方购置的楼宇所占用的土地,按有关土地管理规定缴纳土地使用费。

第十条 预售的楼宇,乙方不许转让、抵押,否则,后果自负。

第十一条 本合同自签订盖章之日起生效,如发生纠纷,双方应友好协商解决,不能解决时,按下列( )项解决:

1.由仲裁机关仲裁;

2.由人民法院裁判;

第十二条 本合同正本一式四份,甲乙双方、公证机关、房地产权登记机关各一份。

甲 方:____________ 乙 方:____________ 代 表:____________ 代 表:____________

年 月 日 年 月 日

商品房买卖预售合同 篇2

委托代理人张宏伟,北京市安金律师事务所律师。上诉人北京新荣房地产开发有限公司(以下简称新荣公司)因商品房预售合同纠纷一案,不服北京市朝阳区人民法院(20xx)朝民初字第11020号民事判决,向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案,现已审理终结。

赵军诉称:我与新荣公司于20xx年11月26日达成购买新荣公司开发的荣尊堡B号楼9层B-906房屋的意向。我当天交定金5万元,双方约定采取分期付款方式,我另于20xx年12月7日付房款115万元。我于次日得知该房屋的土地和地上在建房屋均抵押给银行的消息,于是向新荣公司提出解除合同。新荣公司扣留我163808元和定金5万元未还。故诉至法院要求新荣公司返还人民币163808元;新荣公司双倍返还定金人民币5万元;新荣公司赔偿律师费2万元;新荣公司赔偿精神损失费2万元;新荣公司承担本案诉讼费鉴定费。

新荣公司辩称,赵军在支付120万元后,无力支付其余首付款故要求解除合同,双方已签订自愿解除协议的补充协议,赵军同意赔偿新荣公司213808元,故不同意赵军之诉讼请求。

原审法院经审理认为:赵军、新荣公司签订认购单是双方当事人真实意思表示,协议签订后,赵军已履行协议,支付了定金及部分购房款,新荣公司亦应向赵军交付符合约定之房屋。新荣公司称已将赵军所购房屋涉及抵押之事实告知赵军未举证。赵军在得知所购房屋涉及抵押后双方未协商一致,双方未能签订正式商品房预售合同责任应由新荣公司承担。新荣公司提交的解除合同补充协议,现难以确定系赵军所签,依法律规定该举证责任应由新荣公司承担,故赵军要求新荣公司返还163808元、双倍返还定金之诉讼请求,予以支持。赵军要求新荣公司承担律师费及精神损失费于法无据,不予支持。据此判决:一、北京新荣房地产开发有限公司于判决生效后七日内返还赵军人民币十六万三千八百零八元;二、北京新荣房地产开发有限公司于判决生效后七日内双倍返还赵军定金人民币五万元,共计人民币十万元;三、驳回赵军其他诉讼请求。

判决后,新荣公司不服,以原审判决认定事实及适用法律错误为由上诉,请求撤销原判。赵军同意原判。

经审理查明,赵军、新荣公司于20xx年11月26日达成购买新荣公司开发的荣尊堡B号楼9层B座10层F房屋的意向,赵军之委托代理人与新荣公司签订了荣尊堡国际俱乐部公寓认购单。约定赵军当天交签约定金5万元,房屋总价款4276164元,采取分期付款方式,首付款为总房价40%。赵军于20xx年12月7日向新荣公司支付房款115万元。当日赵军之委托代理人陈勇代赵军与新荣公司签订了《北京市商品房预售合同》草稿。赵军称次日得知所购房屋的土地和地上在建房屋均抵押给交通银行股份有限公司北京亚运村支行,抵押期限至20xx年9月30日。新荣公司称签订《北京市商品房预售合同》草稿前已告知赵军所购房屋涉及抵押之事实,赵军对此不予认可。

原审中,新荣公司提交与赵军20xx年1月4日签订的补充协议,内容为双方约定的剩余房款3076164元应于20xx年2月7日前支付,因赵军个人原因无法按约定期限履行付款义务,赵军申请解除上述合同。就赵军提出解除预售合同达成如下协议:一、新荣公司同意赵军提前解除预售合同。二、赵军同意赔偿新荣公司提前解除合同损失213808元。三、赵军同意新荣公司直接从已付房款中扣除上述损失。新荣公司于合同生效之日起三十个工作日后将剩余房款986191元退还赵军。五、本协议经双方签字盖章后生效,一式肆份,具有同等法律效力。赵军就新荣公司提交的上述协议真实性不予认可。原审审理中,经赵军申请原审法院委托法大法庭科学技术鉴定研究所进行鉴定,鉴定结论为鉴于检材中“赵军”的签名与样本中“赵军”的签名字体、书写速度差异较大,根据现有条件暂无法确定检材中乙方处“赵军”的签名与样本中“赵军”的签名是否为同一人书写。赵军提交北京市智汇律师事务所律师于20xx年8月20日的律师费发票一张,金额为人民币2万元。20xx年1月15日新荣公司退给赵军房款986191元

以上事实,有双方当事人陈述、退房协议等其他相关证据在案佐证。

本院认为:赵军与新荣公司签订《北京市商品房预售合同》草稿,赵军支付部分购房款,在赵军得知所购房屋涉及抵押后,提出解除合同,双方未协商一致。新荣公司提交的解除合同补充协议,现根据鉴定结论难以确定系赵军所签。但从本案情况看,赵军已依合同支付含定金在内的部分首付房款,后新荣公司退给赵军首付房款中的部分房款,由此可见,现双方已实际解除合同,对于解除合同的责任双方均有过错,故新荣公司应返还赵军剩余房款,赵军请求新荣公司双倍返还定金缺乏事实依据,本院不予支持,原审判决部分不当,予以纠正,新荣公司的部分上诉理由成立,予以采纳。据此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(二)、(三)项之规定,判决如下:

一、撤销北京市朝阳区人民法院(20xx)朝民初字第11020号民事判决。

二、北京新荣房地产开发有限公司于本判决生效后七日内返还赵军房款人民币二十一万三千八百零八元。三、驳回赵军其他诉讼请求。

鉴定费四千元,由北京新荣房地产开发有限公司负担(赵军已预付,北京新荣房地产开发有限公司于本判决生效后七日内给付赵军)。

一审案件受理费2629元、由北京新荣房地产开发有限公司负担1829元(赵军已预付,北京新荣房地产开发有限公司于本判决生效后七日内给付赵军),由赵军负担800元(已交纳);二审案件受理费5258元、由北京新荣房地产开发有限公司负担4000元(已交纳),由赵军负担1258元(北京新荣房地产开发有限公司已预付,赵军于本判决生效后七日内给付北京新荣房地产开发有限公司)。

本判决为终审判决。

商品房买卖预售合同 篇3

使用前须知

1.楼面允许荷重:

客厅:______________________________

卧室:______________________________

厨房:______________________________

卫生间:____________________________

阳台:______________________________

2.供水方式:______________________________

3.排水方式:____________________________

4.供电容量及方式

户额定总容量______________;插座______________;

照明与插座线路______________敷设______________;

插座线______________漏电保护器控制;

插座线为单相三线制,即相、零、地;

电线截面:

插座线:_________________________________________________

照明线:_________________________________________________

进户线:_________________________________________________

线色区分:

相线:___________________________________________________

零线:___________________________________________________

接地线:_________________________________________________

5.燃气供应方式:________________________________________

6.中央空调:

集中供暖期:___________________________________________________

集中供冷期:___________________________________________________

7.热水供应:__________________________________________________

8.通讯线路:__________________________________________________

9.门窗类型:__________________________________________________

使用注意事项:_________________________________________________

10.消防设施置说明:_________________________________________

11.有关设备、设施安装预留位置说明:安装注意事项:_________________

12.承重墙注意事项:

保温墙注意事项面:_________________________________________________

防水层注意事项:___________________________________________________

阳台使用注意事项:_________________________________________________

13.电梯使用注意事项:_____________________________________________

14.安保设施使用注意事项:_________________________________________

15.拿到钥匙后,应对房屋作全面检查,发现问题及时与开发商联系。

附件8 物业管理

(以下适用于物业管理委员成立前)甲方就该房屋所在商品房项目的物业管理已于_________时与_________签订物业管理合同,委托该公司进行有关物业管理。乙方愿遵守该物业管理合同的有关条件,并与甲方补充约定如下:

(以下适用于物业管理委员会成立后)该房屋所在商品房项目的物业管理委员会已于_________时成立,该委员会已选聘物业管理公司进行有关物业管理。乙方愿遵守有关物业管理合同,并与甲方补充约定如下:

附件9 补充协议

商品房买卖预售合同 篇4

商品房买卖合同

商品房买卖合同说明

(一)本合同文本为示文本,也作为约使用文本。约之前,买受人应当仔细阅读本同内容,对合同条款及*用词理解不一致的,可向当地房地产开发主管

(二)本同所称商品是指由房地产开发企业开发建设并出售的

(三)为体现合同双方的自愿则,本合同本中相条款后都有空白行,双方自行约定或补约定。双方当事人可对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同签订生效后,未被修改的文本印刷文字视为双

(四)本合同文本中及到的选择、填写内容以手写项为

(五)对合同文本[]中选容、空格部填写其他需要删除或添内容,双方应当协商定。[]中选择

(六)在签合同前,出卖人当向买受人出应当由出卖人提供的有关*书、*

(七)本同条款由中华民共和国建设部和国家工商行政管理局负责

合同编号:

合同双方当事人:

出卖人:

注册地址:

营业执照注册号:

企业资质*书号:

法定代表人:

邮政编码:联系

委托代理人:

地址:

邮政编码:联系

委托代理机构:

注册地址:

营业执照注册号:

法定代表人:

邮政编码:联系

买受人:

[本人][法定代表]姓名:

[*][护

地址:

邮政编码:联系

[委托代表人][]姓名:

地址:

邮政编码:联系

根据及其他有关法律、法规规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成

第一条项目建设依

出卖人以方式取位于、编为的地的土地使用权。[土地使用权出让

该地块土地面积为,规划用途为,土地使用年限自年月日至年月日。

出卖人经批准,在上地块上建商品

第二条商品房销售依

买受人购买的商品房[现房][预售商品房]。

第三条买受人所购商品房的基本情

买受人购买的品房(以下简称该商房,其房屋平面图本合同附件一,房号以附件一上表示为准)

第一条规定的项目中

第[幢][][单元][层]

该商品房的用途,属结构,层高

该商品房阳台是[封闭式][非封闭式]。

该商品房[合同约定][产权记]建筑面共平方米,其中,套内建筑面积平方米,公共部与公用房屋分摊建筑面积平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明

第四条计价方式与价

出卖人与买受人约定下述第项计算该商品房

4。1按建筑面积计算,商品房单为(*)每平方元,总金额(*)仟佰拾万仟佰拾

4。2按套内建筑面积计,该商品房位为(*)平方米元,总金额(*)仟佰拾万仟佰拾

4。3按套(元)计算,该商品房价款为(

拾元

4。4

第五条面积确认及面积差异处

根据当事人选择的价方式,本条规定以[建面积][套内建筑面积](本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差

当事人选择按套计价的,不适用本条约

合同约定面积与产权记面积有差异的,以产权登记面积

商品房交付,产权登记面积合同约定面积发差异,双方同意按第项进行

5。1双方自行约

5。1。1

5。1。2

5。1。3

5。1。4

5。2双方同意按以下原则处

5。2。1面积误差比对值在3%以内(含3%)的,据实结算房

5。2。2面积误比绝对值超出3%时,买受人有权

买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将已付款退还给买受人,按利率付给息。买受人不退房,产权登记积于同约定面积时,面积误差比在3%以内(3%)部分的房款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担,产权买受人。产权登记面积小于合同登记积时,面积误差比绝对在3%以内(含3%)分的房价款由出卖人返还买受人;绝对超出3%部分的房价款出

面积误差比=----------------×100%

因设计变造成面积差,双方不解除合同的,应当签署补充

第六条付款方式及期

买受人按下列第项按期付

6。1一次*付款

6。2分期付款

6。3其他方式

第七条买受人逾期付款的违约责

买受人如未按本合同定的时间付款,按下列第项

7。1按逾时间,分别处理(不作累

7。1。1逾期在天之内,自本同规定的应付款限之第二天起至实际全额支付应付之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之的违约金,合

7。1。2逾期超过天后,出卖人有合同。出卖人解除同的,买受人累计应付款的%向人付违约金。买受人愿意继续履行合的,经出卖同意,合同继续履行,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按向出卖人支付逾期应付款万分之(该比率应小于第7。1。1项的

本条中的逾期应付款依照本合第条规定的到期付款与该期实际已付款的差;采取分期付款的,按相应的分期应付款与该期的实际已付款的

7。2

第八条交付期限。

8。1商品房交付使用期限及

出卖人应当在年日前,依照国和地方**的有关规定,将具备下列第项条件,并符合本合同约定的商品房交付买

8。1。1该商品房经验收合

8。1。2该商品房经综合验收合

8。1。3商品房经分期综合验收合

8。1。4该商房取得商品住宅交付使用批准

8。1。5

8。2交房延期

但如遇下列殊原因,除双方商同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以

8。2。1遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起天内告知买受

8。2。2

8。2。3

第九条出卖人逾期交房的违约责

除本合同第八条定的特殊情况外,出卖如未按本合同规定的限将该商品房交付买受人使用,按下列第

9。1按逾时间,分别处理(不作累

9。1。1逾不超过天,自本合同第八条规定最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,

日向买受支付已交付房款万分之的违约金,合同继续

9。1。2逾期超过天后,买受人有权解除。买受人解除合同的,出人应当自买受人除合同通知到达之起天退全部已付款,并按买受人累计已付款的%向买受人付违约金。买受人要求继履行合同的,合同继续履行,自合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日,出卖人按日向买受人支已交付房价款万分之(该率应不小于第9。1。1中

9。2

第十条规划、设计变更的约

经规划部门批准的规划更、设计位同的设计变更导下列影响到买受人所购商品房质或使用功能的,出卖人应当在有关部门批准同意之日起10天内,书面通

10。1该商品结构形式、户型、空间尺寸、

10。2

10。3

10。4

10。5

10。6

10。7

买受人有权在通知到达之起15天做出否退房的书面答。买受人在通知到达之日起15天未作书面答复的,视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的,买受

买受人退房的,出卖人在买受人出退要求之日起天内将买受人已付款退还给买人,并按利率付给利息。买受人不退房的,应当与出卖人另行签订

第十一条交接。

商品房达到交付使用条件后,出卖人应当书面受人办理交付手续。双方进行验交接时,出卖应当出示同八条规定的*文件,并签署房交接单。所购商品房为住宅的,卖人还需提供和。出卖人不出示*文件或出示*文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房

由于买受人原因,未按期交付的,双方同意按以下方式

第十二条出卖人保销售的商房没产权纠纷和债债务纠纷。因出卖人原因,造该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人承担

第十三条出卖人于装饰、设备标准承诺的违约

出卖人交付使用的品房的装、设备标准应符合方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的,买受人有权要求出卖人按照下述第

13。1出卖赔偿双倍的装饰、设备差

13。2

13。3

第十四条出卖人关基础设施、公共配套建筑正常运行的

14。1基础设施、共配套建筑规定日期内需达到的使用

出卖人承诺与商品房正常使用接关联的下列基设施、公共配套建筑按以下日期达到使

14。1。1

14。1。2

14。1。3

14。1。4

14。1。5

14。2基础设施、公配套建筑规定日期内未达到使用条件的处理

如果在规定日期内未到使用条件,双方同意按以下方式

14。2。1

14。2。2

14。2。3

第十五条关于产权登记的约

出卖人应当在商品房交付使后天,将理权属登记需由出人提供的资料报产登记机关备案。如

15。1买受人退,出卖在买受人提出退房求之日起天内将买受已付房价款退还给买受人,并按已付房价款的%赔偿买

15。2受人不退房,卖人按已付房价款的%向买受人支付违

15。3

第十六条保修责

买受人购买的商品房为品住宅的,为本合同的附件。出卖人自商住宅交付使用之日起,按照承诺的内容承担相应的

买受人购买的商房为非商品住宅的,方应当以合同附件形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任

在商品房保修范围和保期限内发质量题,出卖人应当行保修义务。因不可抗力或者非卖人原因造成的损坏,出卖人不承担责任,但可协助维修,维修费用由购

第十七条双方可以就下列事项约

17。1该商品房所在楼宇的屋面使

17。2该品房所在楼宇的外墙面使

17。3该商品房所在楼宇的命

17。4该商品房所在小区的命

17。5

17。6

第*条买受人的房屋仅作用,买受人使用间不得擅改变该商品的建筑主构、承重结构和用途。除合同及其附件另有规定者,买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分

出卖人不擅自改变与商品房有关联的公共部位和设施的使用

第十九条合同在履行过程发生的争议,由方当事人协商解决;协商不成的,按

项解决:

19。1提交仲裁委员会仲

19。2依法向*法院起

第二十条本合同未尽项,可由双方约定后签订补充协议(附件

第二十一条合附件与本合同具有同法律效力。本合同及附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同

第二十二条本合同连附件共页,一式份,具有同等法律效力,合同

第二十三条合同自双方签订之日起生

第二十四条品房预售的,自合同生效之日起30天内,由出卖人向申请登

出卖人(章):买受人(签

法定代表人:法定代

委托代理人(签章):委托代理人(签

年月日年月日

签于签于

附件一:房屋平面图(

附件二:公共部位

附件三:装饰、设备标准(

(一)外墙:

(二)内墙:

(三)顶棚:

(四)地面:

(五)门窗:

(六)厨房:

(七)卫生间:

(八)阳台:

(九)电梯:

(十)其他:

附件四:合同补充协议(

商品房买卖预售合同 篇5

售房人(以下简称甲方): 购房人(以下简称乙方):

身份证号: 联系电话:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方于 20xx年xx月xx日在平等自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买商品房,达成如下协议:

一、乙方所购商品房位于

二、该商品房的具体幢号、建筑结、设计用途、建筑面积如下:该商品交付时如有面积差异,以房屋产权监理机关实测面积为准。

三、甲方应向同示所售房屋的下列证件:

1、国有土地使用证,编号: 2、房屋所有权证,编号: 3、商品房预售许可证,编号:

四、该商品房销售价格为:实得建筑面积(即套内面积) 元/平方米(公摊面积按建造成本折算计入实利面积单价),房款共计 元,大写人民币: 。

五、付款方式及付款时间甲、乙双方按下列第 种约定办理。 1、乙方在合同签订之日起 日内一次性付清全部房款,甲方给予乙方 %优惠,即实付房款总额 元。 2、乙方在合同签订之日起 日内首付房款 元,余款在 付清。

3、甲、乙双方约定其他方式付款或乙方属贷款(按揭)购房,甲、乙双方就此项内容另订补充合同。

六、乙方如未按合同第五条约定给付房款,属乙方违约。甲方按下列第 种约定追究乙方违约责任。

1、终止合同,乙方按应付房款的 %向甲方支付违约金,甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。

2、合同继续履行,乙方按 向甲方支付违约金。

七、甲方须于 20xx年xx月xx日前将竣工验收(包括建筑工程质量验收和规定必须的综合验收)合格的商品房交付乙方,如因除甲、乙协商同意解除或变更合同外,甲方可据实延期。

八、除本合同第七条约定的特殊情况外,甲方如果未能按合同约定期限,将该商品房交付乙方,属甲方违约。乙方按下列第 种约定追究甲方违约责任。

1、终止合同,甲方按乙方应付房款的 %向乙方支付违约金,乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额 部分由甲方据实赔偿。

2、合同继续履行,甲方按 向乙方支付违约金。 九、甲方所售商品房面积与产权监理机关实测面积差异在± %(含本数)至± %以内,按实测面积结算房款;差异超过± %(含本数),乙方按下列第 种约定办理。

1、终止合同,甲方在乙方提出终止合同要求之日起 日内,将乙方已付房款退还乙方,并按 利率给付利息。

2、合同继续履行,双方约定 。

九、预售商品房在开发建设过程 中,甲方对原设计方案进行调整和修改,必须在调整和修改的方案批准后 日内书面通知乙方,乙方应在收到该通知之日起 日提出退房或与甲方协商一致签订补充协议。乙方要求退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起内将乙方已付房款退还乙方,并按 利率给付利息。

十、甲方所售商品房在交付给乙方时,该商品房的配套环境和配套设施,必须符合甲方售房时所作的承诺和双方约定。该商品房的装假、装修、配套设施、设备的标准、保修责任和质量要求,必须符合附件《商品房使用说明书》和《商品房质量保证书》中所作的说明、规定和承诺。

十一、甲方将该商品房交付乙方后,应协助乙方在 日内到房地产管理部门办理权属登记手续,如因甲方过失造成乙方不能在规定期限内办理权属登记的,乙方按下列第 种约定办理。

1、终止合同,甲方须在乙方提出终止合同要求之日起 日内将乙方已付房款退还乙方,并按乙方已付款房款的 %支付违约金。

2、合同继续履行,甲方按 向乙方支付违约金。 十三、甲乙双方在签订本合同时,应当依照政府相关规定,同时签订前期物业管理服务协议。

十二、本合同未尽事项,由甲乙双方另行议定,并签订补充协议。 十五、本合同边同附件及补充协议共 页,一式三份,经甲乙双方签字后生效,双方各执一份,新都区房地产交易管理所备案一份,均具有同等法律效力。

十三、本合同在履行中发生争议,由甲乙双方协商解决,协商不成的,甲乙双方同意按下列第 种约定办理。

1、由 仲裁委员会仲裁。 2、向人民法院起诉。

十四、其他约定:

甲方(签章): 乙方(签章):

20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日

商品房买卖预售合同 篇6

说明事项

开发单位:__________________________

地址:______________________________

邮编:______________________________

电话:______________________________

设计单位:__________________________

地址:______________________________

邮编:______________________________

电话:______________________________

施工单位:__________________________

地址:______________________________

邮编:______________________________

电话:______________________________

监理单位:__________________________

地址:______________________________

邮编:______________________________

电话:_____________________________物业管理单位:______________________

地址:______________________________

邮编:______________________________

电话:______________________________

1.水表、电表均已由水厂、供电局检验,不得随意调换。

2.不得自行在墙上凿洞,拓宽门窗洞口,加设门窗或自行增设隔墙等,以免破坏结构,发生事故。

3.不得猛然敲打楼面,不得在楼板上打洞,剪断负筋(丝),以免破坏楼面承载能力。

4.装修过程中产生的废弃物和杂物严禁向下水道倾倒或随意向楼下乱扔,应堆放在指定位置。

5.排水横管上不得悬挂重物,吊顶装饰不得封死,排污管检查口严禁封闭。

6.屋面一般不能上人;更不得自行在屋顶开孔或搭设棚屋,以免破坏屋面防水层和隔热层。

7.严禁将阳台用作仓库,不得在栏杆(板)上外挑花坛。

8.分户门外均属公用部位,严禁随意改变原状、堆放杂物。

9.装修房屋,必须遵守有关技术规范和安全规范,并按物业管理的有关规定办理手续。

10.因用户使用不当(含不当装修)造成的质量问题,开发单位不承担保修责任;造成质量受损或他人损失的,由用户负责。

附件7-2 使用说明书

商品房买卖预售合同 篇7

卖方:_________

营业执照号码:_________

开发企业资质证书号码:_________

法定代表人:_________

委托代理人:_________

买方:_________

法定代表人:_________

委托代理人:_________

第一条 本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他相关法律、法规的规定,由买方、卖方在平等、自愿、协商一致的基础上共同订立。

第二条 卖方与_________市规划国土局签订深地合字(_________)_________号《土地使用权出让合同书》及_________号补充协议,取得位于_________市_________区_________路,宗地编号为_________,土地面积_________平方米的土地使用权,土地用途为_________,土地使用期限自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

卖方经批准在上述土地上兴建商品房,定名为_________,主体建筑物的性质为_________,属_________结构,建筑层数:地上_________层,地下_________层。

本房地产项目地价款已缴清,所售房地产未设定抵押,也无其他权利限制。深圳市规划国土局已批准本房地产项目进行预售,《房地产预售许可证》号为_________。

第三条 买方购买_________的第_________栋_________座_________号房,位于_________层,用途为_________,建筑面积_________平方米,其中:套内建筑面积_________平方米,分摊公用建筑面积_________平方米。

具体分摊项目和不分摊项目见附表。

具体楼层和位置见所附总平面图、立面图、楼层平面图及分户平面图。

卖方出售的房地产所位于宗地编号为_________的土地及公共设施,为该地域范围内房地产权利人共同享有(法律、法规及土地使用权出让合同中另有规定的除外)。

卖方承诺在本合同所售房地产交付买方使用时,本项目的土地出让合同书及其补充协议中规定的公共设施,也一并建成交付使用,否则买方可以拒绝收楼(买卖双方另有约定的除外)。

第四条 买卖双方约定前条所述房地产按下面第_________种方式计算购房款:

(一)按建筑面积计算,单价为人民币/港币_________元/平方米,总金额为人民币/港币_________元(小写_________元)。

(二)按套内建筑面积计算,单价为人民币/港币_________元/平方米,总金额为人民币/港币_________元(小写_________元)。

(三)按套计算,总金额为人民币/港币_________元(小写_________元)。

第五条 卖方委托_________为购房款的代收和监管机构,_________为本项目的工程监理机构。

双方约定:买方不直接将购房款交给卖方,而是按照附表规定的付款方式将购房款汇入代收机构,以便于监管。

卖方在代收机构的帐户名称是_________,帐号_________。

第六条 买方未按本合同附表规定的付款方式按期给付购房款的,应当承担迟延支付的.违约责任:

(一)买方给付的价款达到应付总价款_________%以上的,买方应就房价欠付额向卖方支付延期付款的违约金(违约金标准按债务履行期间人民银行有关延期付款的滞纳金标准执行)。

(二)买方给付的金额不足应付价款_________%的,卖方可要求买方支付欠付价款百分之_________的违约金(一般不超过_________%)。

(三)买方超过合同约定时间_________日仍不付清应付价款的,卖方有权单方解除合同。卖方单方解除合同的,应以书面形式及时通知买方,并在_________日内从买方已付价款中扣除双方约定的违约金,剩余款项退还给买方。

第七条 卖方须于_________年_________月_________日前将本合同规定的房地产交付买方使用,交付使用时应取得建设主管部门规定的工程竣工验收证明。

卖方在房地产竣工验收合格之前交付房地产的,交付行为无效。

卖方向买方交付房地产时,应发出书面通知,并由买方签收。书面通知应包括实际交付建筑面积的内容。买方接到书面通知后,应及时对房地产进行验收。如有异议,应当在_________日内提出,逾期不提出,视为同意收楼。

第八条 卖方不能按约定时间交付房地产予买方使用的,每延期_________日,卖方应向买方支付买卖总价款万分之五的违约金。造成买方损失的,卖方除支付违约金外,还应当负赔偿责任。

卖方超过约定时间_________日仍不交付房地产的:

(一)买方有权单方解除合同。卖方接到买方解除合同的书面通知后,应当在_________日内将买方已付的一切款项(不计利息)退还,并支付双方约定的违约金。造成买方损失的,还应当负赔偿责任。

(二)买方不解除合同的,按本条第一款处理。

第九条 如遇不可抗力的特殊原因,严重影响施工进度,可能使房地产不能按约定时间交付使用的,卖方应以书面形式及时通知买方。

第十条 已预售的房地产在建筑工程施工过程中,不得变更公共设施的用途、设计和项目名称。如确需变更的,卖方应持五分之四以上购房者同意的公证书,向政府规划设计主管部门申报。

第十一条 卖方在住宅交付使用时,应当向买方提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。不提供的,买方可拒绝接收。

《住宅质量保证书》应当列明工程质量监督单位核验的质量等级、保修范围、保修期和保修单位等内容。卖方应当按照《住宅质量保证书》的约定,承担房地产保修责任。

第十二条 交付使用的房地产实际面积与本合同规定面积存在差异的,按以下方式处理:

按建筑面积计算购房款的:

(一)交付使用的房地产实际建筑面积与本合同规定面积差异在1%以内(含1%)的,为允许的合理差异,买卖双方互相不退、不补。

(二)交付使用的房地产实际建筑面积与本合同规定面积差异在1%以上(不含1%)、5%以内(含5%)的,按购房时的单位价格,实行多退少补。

(三)交付使用的房地产实际建筑面积与本合同规定面积差异在5%以上(不含5%)的,买方有权解除合同。买方要求解除合同的,卖方应在_________日内退还买方交付的购房款及利息,并承担购房总价款5%的违约金。

(四)交付使用的房地产实际建筑面积与本合同规定面积差异在5%以上(不含5%),经买卖双方协商不解除合同的,按购房时的单位价格,实行多退少补。

按套内建筑面积计算购房款的:

(一)交付使用的房地产实际套内建筑面积与本合同规定面积差异在0.6%以内(含0.6%)的,为允许的合理差异,买卖双方互相不退、不补。

(二)交付使用的房地产实际套内建筑面积与本合同规定面积差异在0.6%以上(不含0.6%)、3%以内(含3%)的,按购房时的单位价格,实行多退少补。

(三)交付使用的房地产实际套内建筑面积与本合同规定面积差异在3%以上(不含3%)的,买方有权解除合同。买方要求解除合同的,卖方应在10日内退还买方交付的购房款及利息,并承担购房总价款5%的违约金。

(四)交付使用的房地产实际套内建筑面积与本合同规定面积差异在3%以上(不含3%),经买卖双方协商不解除合同的,按购房时的单位价格,实行多退少补。

第十三条 交付使用的房地产的装修部分达不到本合同附表约定的装修标准的,买方有权要求卖方补偿装修的差价款。

第十四条 买方付清购房款后,卖方应出具付清购房款证明书。

第十五条 房地产移交后,在未由业主委员会聘请住宅区管理机构之前交由_________公司负责房地产的物业管理,物业管理费按_________元/平方米(建筑面积)计收。业主委员会成立后,可续聘或另选聘物业管理公司,管理费由业主委员会与物业管理公司协商确定。

买方所购商品房仅作_________使用,买方在装修及使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。对此,卖方有权监督、制止及向政府有关部门报告。

第十六条 卖方应在取得工程竣工验收证明之日起_________日内,书面通知买方共同向深圳市房地产权登记机关申请房地产转移登记。办理《房地产证》的有关税费,按国家、省、市的规定由买卖双方各自承担。

第十七条 如卖方未按前条规定通知买方,或因卖方原因造成买方不能按法定期限领取《房地产证》的,卖方从取得《深圳市建设工程竣工验收备案证明书》之日的第_________日起,每日按买卖总价款的万分之三支付违约金,直至深圳市房地产权登记机关核发《房地产证》之日止。

第十八条 卖方应自本合同生效之日起_________日内将本合同向深圳市房地产权登记机关作备案登记。

如卖方未履行此项义务,造成买方损失的,应当承担赔偿责任。

第十九条 卖方应向买方提供查阅、复印、摘抄以下文件的便利:

(一)卖方与深圳市规划国土局签订的深地合字(_________)_________号《土地使用权出让合同书》及_________号补充协议或者《房地产证》;

(二)《房地产预售许可证》、《建设工程规划许可证》及《施工许可证》;

(三)主管部门批准的总平面图、立面图、楼层平面图、分户平面图及房屋面积测绘报告。

第二十条 除买卖双方另有约定外,买卖双方的地址以本合同所确定的地址为准。

本合同中的“通知”指书面通知,送达方式采取当事人签收或邮寄送达的方式。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

第二十一条 本合同发生纠纷时,由买卖双方协商解决,协商不成的,选择下列第_________种方式解决:

(一)向_________仲裁委员会申请仲裁;

(二)向中国国际经济贸易仲裁委员会_________分会申请仲裁;

(三)依法向人民法院起诉。

第二十二条 买卖双方可约定其他条款列于附表中,内容包括屋顶使用权、外墙面使用权等问题,附表须经双方签字、盖章方为有效。除买卖双方另有约定外,卖方所作的售楼广告、售楼书、样板房视为本合同的组成部分,卖方应承担相应的义务。

第二十三条 本合同的附表及附图均为合同内容之一部分。

第二十四条 本合同连同附表及附图,共_________页,为一式_________份,卖方、买方各执一份,其他交有关部门,均具有同等法律效力。

第二十五条 本合同自双方签订之日起生效。

卖方(盖章):_________买方(盖章):_________

卖方代理人(签字):_________买方代理人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

商品房买卖预售合同 篇8

出卖人:_____________________________________________

注册地址:___________________________________________

营业执照注册号:_____________________________________

企业资质证书号:_____________________________________

法定代表人:_________________________________________

联系电话:___________________________________________

邮政编码:___________________________________________

委托代理人:_________________________________________

地址:_______________________________________________

邮政编码:___________________________________________

联系电话:___________________________________________

委托代理机构:_______________________________________

注册地址:___________________________________________

营业执照注册号:_____________________________________

法定代表人:_________________________________________

联系电话:___________________________________________

邮政编码:___________________________________________

买受人:_____________________________________________

姓名:_______________________________________________

国籍:_______________________________________________

身份证号码:_________________________________________

地址:_______________________________________________

邮政编码:___________________________________________

联系电话:___________________________________________

委托代理人:_________________________________________

姓名:_______________________________________________

国籍:_______________________________________________

地址:_______________________________________________

邮政编码:___________________________________________

联系电话:___________________________________________

根据国家和省法律、法规和有关规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议:

第一条项目建设依据

出卖人以_________方式取得位于___________________________、编号为__________________、的地块的土地使用权,取得《土地使用权证书》。土地使用权出让合同号为__________________。

该地块土地面积为_________,规划用途为__________,土地使用权年限自______年_____月_____日至______年_____月_____日

出卖人经批准,在上述地块上建设商品房,【现定名】【暂定名】_________。建设工程规划许可证号为_________,施工许可证号为__________________。

第二条商品房销售依据

买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为_____________,商品房预售许可证号为________。

第三条买受人所购商品房的基本情况

买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】(以下简称该商品房,其房屋平面图经规划部门批准,见本合同附件一,房号以附件一上表示为准)。该商品房为本合同第一条规定的项目中的:第_________【幢】_________【座】_________【单元】_________【层】_________号房。

该商品房的用途为_________,属_________结构,层高为_________,建筑层数地上_________层,地下_________层。该商品房阳台封闭式的_________个,非封闭式的_________个。

该商品房合同约定建筑面积共________平方米,其中,套内建筑面积________平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积________平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。

买受人在签订本买卖合同时,应与出卖人或其委托的物业管理公司签订《前期物业管理服务协议》。

第四条计价方式与价款

出卖人与买受人约定按下述第_________种方式计算该商品房价款:

1.该商品房属预售,按【套】【整层】出售,按【套内】【整层内】建筑面积计算,该商品房单价为(______________币)每平方米_________元,总金额(_________币)_________元整。

2.该商品房属预售,按整幢出售,按建筑面积计算,该商品房单价为(_______币)每平方米__________元,总金额(_______币)_________元整。

3.该商品房属现房,按【套】【整层】【整幢】出售,总价款为(_________币)_________元整。

第五条面积确认及面积差异处理。(当事人选择按套计价的,不适用本条约定)

本条款适用于商品房预售,该商品房交付使用后,合同约定计价面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。产权登记面积与合同约定计价面积发生差异(含误差,下同),双方同意按以下原则处理:

1.差异值为士0.6%以内(含本数)的,买卖双方不作任何补偿;

2.差异值为士0.6%以上(不含本数)至士3%以内(含本数)的,买卖双方按买卖合同约定的房屋单价多退少补;

3.差异值超过士3%以上(不含本数)的,买受人可选择多退少补或退回所购商品房。选择退房的,出卖人应在买受人书面提出退房申请的30日内退回已收的全部购房款及利息(以付款日起至退款日止为期,以退款日同期银行固定资产贷款利率计算)。

第六条付款方式及期限

买受人按下列第_______种方式付款:

1.一次性付款

2.分期付款hc179.cOm

3.其他方式

买受人应按以上约定的付款方式,将商品房预售款直接存入该商品房项目预售款专用帐户,开户银行为______________,专用帐户为_________。凭银行出具的存款凭证,向出卖人换领交款收据。

第七条买受人逾期付款的违约责任

买受人如未按本合同时间付款,按下列第_______种方式处理。

1.按逾期时间,分别处理(不作累加)

(1)逾期在_________日之内,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_________的违约金,合同继续履行;