[推荐合同] 钢材买卖合同最新模板。

买卖市场交易变化日新月异，随着法律法规的建立与完善，当我们在进行买卖的时候就需要用到合同，合同是适用私有制的商品经济的客观要求而出现的，买卖合同签订以后，可以更好地保护交易的完成。那么你知道买卖合同应该如何撰写吗？小编特地为大家精心收集和整理了“[推荐合同] 钢材买卖合同最新模板”，供您参考，希望能够帮助到大家。

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下合同条款：

一、乙方工程的名称及地点： 。

二、乙方因工程需要，自 年 月 日至 年 月 日 不定时多批次向甲方采购钢材，总量约 1400 吨，每月不多于 300 吨。

三.、方式：

(一)在本台同有效期内，乙方指定 作为乙方代表。以书面形式通知甲方所需钢材的具体规格、数量，甲方应当按照乙方的要货通知在五日内将乙方所需钢材达到指定地点。

(二)乙方在甲方钢材送到工地后，应及时安排人员进行清点，核对所供钢材的规格、数量、价款，核对后应在甲方的送货单上签收，该送货单作为甲乙双方交付及结算货款的凭据。

四、钢材产品：国标(包检测合格)。

五、钢材的计量方式： ￠6-8线材、￠8-10盘螺过磅，螺纹钢按国家规定理论计量标准。

六、钢材的价格：甲方垫资200吨以内， 以货到工地当天的上海西本新干线会员指导价南京区域价上浮150元每吨每月价格结算。垫资部分六个月以内结清。(此价格不含税金，开票另加150元/吨)。垫资部分以外的每80吨结算一次，此价格以货到工地当天的上海西本价上浮60元每吨。货款应及时结算逾期每日按5‰给付违约金给甲方 。

七、交货地点：每批钢材的交货地点为本合同第一款标明的工程地点，由甲方负责运送到达。甲方运输途中的安全及相关费用甲方自负。货到工地由乙方负责卸货及承担相关费用和责任。

八、质量要求、技术标准;甲方所供钢材必须符合国家规定的相应质量标准，并供方(甲方) 需方(乙方)随货出具每批次的质量保证书。

九、验收标准、方法：乙方应在收到甲方送达钢材后24小时内取样送当地法定检测部门进行检测(节假日顺延)，检测合格后方可使用。如乙方未经检测即将甲方货物使用后产生损失，甲方仅负责退货的费用，如钢材在检测后出现质量不合格;乙方应当在收到检测报告后24小时内书面通知甲方，甲方应当负责退回并及时调换供应合格产品，由此产生的运费、检测费由甲方自负。

十、结算及付款时间：

(一)在合同履行期间，若乙方更换钢材供应商，应事先书面通知甲方。并在更换之日起五日内偿清所欠甲方的所有钢材款，逾期不付清货款的，乙方每日应当按照未付货款金额的千分之五付给甲方违约金。

(二)甲方未经乙方书面同意，延迟送货，影响乙方工程进度，甲方应当赔付乙方所受的损失，每逾期一日，按照延迟送货的金额的千分之五付给乙方违约金。

(三)合同履行中如因不可抗力致合同无法履行时，甲、乙双方均可解除合同通知到达之日起五日内结清已经交易的钢材款。逾期支付的，乙方应当每日按照未偿清金额的千分之五付给甲方违约金。

(四)甲乙双方应认真履行合同，双方任何一次违约，对方均可要求解除合同结清全部款项并承担合同的全部违约责任。

十一、未经事宜经双方协商解决。

本合同一式两份，甲、乙双方签字、盖章后生效。

甲方： 乙方：

年 月 日

编辑推荐

推荐合同： 钢材买卖合同(标准示范)

在平时生活中进行买卖交易的时候，但是有很少的时候会签订买卖合同。签订合同可以让双方更加的信任，签订合同时要注意其中细节，防止合同欺诈。你知道怎样才能拟定出一份优质的买卖合同吗？考虑到您的需要，小编特地编辑了“推荐合同： 钢材买卖合同(标准示范)”，但愿对您的学习工作带来帮助。

需方：__________________公司 (简称甲方)

供方：________________公司 (简称乙方)

依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就 宣城水东亲心谷一期健康养生中心、游客接待中心建设 工程的钢材买卖事宜协商一致，特订立如下合同。

第一条 工程概况

1、建设单位：__________________公司

2、施工单位：_________________公司

3、工程名称：__________

4、工程地点：__________________

第二条 、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间：

1、上表中的钢材单价为供方送到工程施工现场的价格，该价格已包含了运输费、装卸费等费用。

2、税率为_____%，税金按照实际供货价款金额计取由供货方承担，供货方应当开具增值税专用发票。

3、上表中的数量为计划数量，最终结算货款以双方实际交付量为准。

第三条、质量要求、技术标准：乙方所提供的钢材质量必须符合国家标准GB__________钢筋混凝土用钢标准规定以及其他相应国家标准，钢筋直径的偏差值必须控制在GB__________表3中的数值规定;若达不到该标准规定，甲方有权拒绝签收，其相应的违约责任按照本合同第十条条款处理。

第四条、交货时间、方式：

1、甲方根据工程进度需要，分期分批次向乙方购买所需要钢材，甲方每次要货时应提前三天把需要钢材的规格、型号、数量等要求通知乙方，乙方接到通知后两天内将所需要钢材送货到工程施工现场 。

2、乙方应按甲方的要求，按时、按质、按量、按规格，自行备车送货到 工程施工现场，并自行组织装卸货物。

第五条 包装标准、包装物的供应与回收：____________________。

第六条、合理损耗及计算方法：

1、螺纹钢，按国标理论计算重量;圆钢，按国标理论计算重量，但钢筋的规格直径必须符合国标规定。

2、线材，甲方对线材可按吊牌或过磅抽检重量，若乙方货单数量实际少于过磅抽检重量的3‰时，同批次所供货单重量按该过磅抽查重量缺少比例的3倍扣减。

3、甲方必要时可以对磅秤进行检查。

第七条、验收标准、方法：

1、按本合同第三条约定标准进行验收。

2、乙方必须随车附带有效的钢材出厂质量合格证明文件，应提供厂方的生产许可证。甲方安排验收人员对进场钢材进行数量以及表观质量验收;如质量有异议，甲方负责送有关检测机构检测，若检测该批次钢材为不合格钢材由乙方负责退回，检测费用和运输费等费用由乙方承担，乙方除重新补齐合格钢材外，还需承担给甲方造成的损失。

第八条、货物签收和核对方法：

甲方授权数量签收人员________(________) ，联系电话：_______________________，签收人员仅对货物的数量和外观质量进行签收，无权对价格、金额、违约金等进行调整或结算;超出授权范围，甲方有权不予认可;未经书面授权变更签收人员的签单，不能作为双方结算凭证。

第九条、结算方式、支付方式及期限：__________

1、每月_____号，乙方凭上述数量签收人员签字的送货单，报到甲方财务部门进行核对，经核对无误后，再由甲方项目负责人 陈________ 和(或) 甲方授权结算人员 签字确认，结算单据方可生效。

2、甲乙双方一致同意选择_____(A/B)种期限、方式结算：/

A、乙方根据结算单据开具税率为_____%的增值税专用发票，甲方收到结算单、送货单和发票(三者同时具备)后 当月内，支付乙方钢材款的 _____%。如逾期支付的，按照逾期支付金额的日万分之六向乙方支付违约金，所产生的违约金须在_____年_____月_____日前全部付清。

B、乙方同意为本工程项目垫资 ________万元，货款的结算方式为：

①在垫资额度________万元以内(含本数)，乙方不向甲方计取利息;达到该额度的，乙方即可于三个工作日内向甲方结算垫资部分货款，垫资部分货款自结算次日起按日息万分之三由甲方承担垫资利息。

②超过垫资额度__________万元部分的货款，甲、乙双方应每月结算一次，且甲方应于结算后五个工作日内将该超过垫资部分的货款支付给乙方，如逾期支付的，自第六日开始按照逾期支付金额的日万分之三向乙方支付违约金。

③垫资部分货款，甲方同意在本工程主体封顶后_____(建议时间为三个月左右)个月内付清。如逾期支付的，甲方同意垫资部分的利息自逾期日起从日万分之三提高至日万分之五，但不另行计取违约金。

3、甲方所付款项均系优先用于支付货款本金和垫资款本金，再支付垫资款利息、逾期支付货款违约金;甲方如确有违约逾期支付货款须承担违约金的，违约金应在最后一期货款支付的同时一并结算支付。

第十条、违约责任：

1、乙方如迟延供货，除赔偿甲方损失外，迟延期间应向需方支付违约金，违约金每日按应供货物价款的万分之 六 计算;

2、乙方所交产品品种、型号、商标、规格、厂家、质量不符合同约定的，由乙方负责调换，并承担调换或退货而支付的实际费用，同时赔偿由此给甲方造成的损失。乙方不能调换的，按不能交货处理。

3、如乙方未按合同履行，甲方有权通知乙方解除合同，除赔偿甲方损失外，还应向甲方支付未履行部分合同金额20%的违约金。

第十一条、双方约定的其他事项：

1、本合同所订一切条款，供、需双方任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

2、当价格降幅达15%以上时，双方协商调整价格，协商不成需方可解除合同。

3、乙方在结算单或送货单上等单方制作的任何条款或文字说明均不视为双方的约定，也不得作为变更本合同的依据和条件，如合同单价、付款方式、违约责任等重要条款如需调整，须以双方另行签订补充协议。

4、本合同履行中如甲方出具了盖有项目部"工程技术资料专用章"的有关结算、签收单或欠款等的凭证的，不得作为合同的结算依据。

5、每次付款前，乙方必须向甲方提供税率为17%的增值税专用发票。由于乙方未按时向甲方提供税务发票，甲方可以拒绝支付货款，由此导致甲方延期支付的，不视为甲方违约，乙方不得向甲方主张此期间的违约金或利息等。

6、甲方的税务信息：

统一社会信用代码：_______________________，户名：__________________公司;开户行：__________ ; 银行账号：__________ ;地址及电话：__________ 。

7、乙方税务信息：

统一社会信用代码：_______________，户名：______________;开户行：__________ ; 银行账号：__________ ;地址及电话：__________。

第十二条 解决争议方式：__________发生纠纷时，双方协商解决，协商不成其解决争议方式为向浙江省东阳市人民法院起诉。

第十三条 合同生效：

本合同经双方经办人员签字并加盖双方公司合同专用章或法人章后生效。

本合同一式陆份，甲、乙双方各执三份。

需方(盖章)：__________ 供方(盖章)：__________

法定代表人：__________ 法定代表人：__________

委托代理人：__________ 委托代理人：__________

签订时间：__________ 签订时间：__________

合同推荐: 钢材买卖合同其三

买卖市场交易一日千里的变化，随着合同的法律效力与日俱增，有买卖的地方就会存在合同，合同作为一种民事法律行为，是当事人协商一致的协议。签订合同可以帮助买卖双方实现各自的经济目的。那么你知道买卖合同的格式是怎么样的吗？以下是小编收集整理的“合同推荐: 钢材买卖合同其三”，供您参考，希望能够帮助到大家。

供货方： (简称甲方)

需货方： (简称乙方)

为了明确钢材买卖过程中双方的权利义务，甲乙双方经协商，达成如下协议;

一、 钢材的品种、规格、数量、单价等依送(提)货单填写为准，钢材单价以当日西本价格上调60元为准。

二、 质量标准、送检及费用。

乙方使用钢材前应向建筑工程所在地的区级质量管理部门认可的机构进行检测并出具检验报告、承担其费用，经检验合格则可使用。乙方在收货后三日内未将钢材送检或已投入使用的，则视为乙方已验收合格。

三、 甲乙双方约定本合同的履行地为甲方堆放货物场地，如需甲方送货则乙方承担运输费、装卸费等 元/吨，送货地点为 。乙方指定专人对该货物进行验收并在送(提)货单上签字或盖章确认，该送(提)货单作为乙方已经验收和收货的凭据。乙方指定收货人和验收人如下：

1、姓名： 身份证号码：

2、姓名： 身份证号码：

四、货款的支付期限

乙方支付货款的期限为送(提)货单签收之日起，按下列第 种约定付款：

1、当日支付 %，余款 日内支付。

2、甲方铺货 吨，该款于 年 月 日前支付，其他货款当日支付 %，余款 日内支付。

五、违约责任

乙方违反上述第四条之约定未按期限足额支付货款，应承担违约责任;乙方违约后，未到期债务视为到期，乙方应立即支付全部货款;违约金按下列第 种方式计算。

1、 以乙方应付货款的百分之三十计算;

2、 以乙方应付货款每日千分之三计算。

六、担保条款

保证人就本合同交易与乙方承担连带清偿责任;保证期间为应付货款之日起2年。

七、双方若有未尽事宜，以书面协议双方签字盖章后纳入本合同生效。

八、在履行合同中若发生纠纷，双方约定诉讼管辖地区为供货方住所在地人民法院。

甲方：

乙方：

保证人：

代表：

代表：

代表 ：

电话：

电话：

电话 ：

地址：

地址：

地址 ：

身份证号码：

身份证号码：

身份证号码：

签订时间： 年 月 日;

签订地点： 市 区 路 号

[参考合同] 钢材买卖合同

买卖市场交易变幻无穷，随着当代社会法律制度的建立与完善，我们用到买卖合同的地方越来越多，合同是当事人或者当事双方约定某件事情的一种契约，合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本。相信很多朋友都对拟买卖合同感到非常苦恼吧？下面是小编为大家整理的“[参考合同] 钢材买卖合同”，欢迎您参考，希望对您有所助益！

卖方： （以下简称甲方）

买方： （以下简称乙方）

中铁十七局集团杭甬客专三工区与就本本次废旧钢材买卖达成如下协议。

1、废旧钢材预计重量为出具钢材合格证明，若违规使用，甲方不承担任何责任。

2、根据协商结果，乙方按照协商价格/吨购买本批

废旧钢材，预收款按照预计总重量吨计算，预收款总价值为 元。结算时以实际过磅数量及协商价格计算总价值，预收款超出部分的金额，带预算完毕后，甲方一次性退还给乙方。如果运输废旧钢材的实际数量超过本协议规定的废旧钢材数量时，需先再次预付废旧钢材超出部分数量的协议价格后才能将货运走。

3、乙方在签订协议后一日内按协议价格将废旧钢材预收款打入甲方指定账户，待废旧钢材预收款到帐后，方可提货。如果中途乙方不履行本协议规定，视为违约，如违约，预收款不予退还。

4、废旧钢材交货地点为：

5、运输、拆、装、卸费用由乙方承担，甲方不承担任何费用。乙方必须在交清本协议规定的废旧钢材预收款后 日内运走所有本协议所规定的废旧钢材。

6、废旧钢材以甲方指定电子秤过磅数量为准，如在货物称重过程中发现乙方存在舞弊现象，视为违约，如违约，立即清场且预付款

不予退还。

7、在废旧钢材的运输、拆、装、卸过程中，乙方必须按照国家关于安全的法律、法规、规章规定进行拆、装、卸、运输。乙方所雇佣的人员必须拥有相应资质，如果因违反国家关于安全方面的法律、法规、规章的规定，所造成的一切后果，由乙方承担。甲方不承担任何责任。

8、乙方在废旧钢材提货装车时，应以墩模和槽钢等分别装车不得混装，影响核算，否则视为违约，如违约，预收款不予退还。

9、乙方应遵守一切法律、法规、规章及地方管理规章制度，服从交警和城管人员管理，并承担处理运输过程中与地方村民发生的一切纠纷费用。

10、乙方将所有废旧钢材买走之后，双方结清全部货款，甲方 给乙方开具收据。

11、其他事宜另行协商解决，协商不成由甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院管辖。

12、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后生效，款项结清之后失效。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

经办人签字： 经办人签字：

联系电话： 联系电话：

签订时间：

推荐合同： 买卖合同最新模板

随着时代的发展，买卖交易在生活中也越来越常见，一般买卖时都是需要签订买卖合同的。合同是对买卖双方权利义务的最好规范，签订买卖合同是双方不断协商谈判、利益博弈的过程。那么你知道买卖合同都有哪些内容呢？经过搜索和整理，小编为大家呈现“推荐合同： 买卖合同最新模板”，希望对您的工作和生活有所帮助。

买方：（以下简称甲方）____________

卖方：（以下简称乙方）____________

甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议，共同遵照执行：

第一条：甲方购买乙方所有的机动车一辆：

车号：____________颜色：____________

产地：____________型号：____________

发动机号码：（拓印粘贴）____________

底盘号码：（拓印粘贴）____________

第二条：甲方向乙方支付车款人民币___万元。包括三部分：

定金、第一笔车款和其余部分车款。

第三条：甲方的付款方式和期限：本合同生效当日付定金万元，三日内再支付第一笔车款现金万元；其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。

第四条：乙方在收到甲方第一笔车款之日，应立即交付无瑕疵的车辆及随车工具。瑕疵保证期为自车辆交付之日起一个月。并且保证他人对该车无任何权利要求。

第五条：办理转户所需费用由甲方负担。乙方负有协助办理的义务。

第六条：乙方应交付给甲方该车的全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。

第七条：乙方应保证交付前该车的维护正常，手续完整。

第八条：甲方违反本合同，定金不予退还。

第九条：乙方违反本合同，应向甲方支付相当于定金数额的违约金。

第十条：本合同自双方签字之日生效。本合同一式二份。

甲方（授权签字人）：____________证件号码______________________

乙方（授权签字人）：____________证件号码______________________

日期：______年____月____日______年____月____日

[实用合同] 钢材买卖合同其一

买卖市场交易变幻莫测，随着合同的法律效力与日俱增，有买卖的地方就会存在合同，合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议，针对合同中的内容我们一定要仔细斟酌，避免造成不必要的损失。那么买卖合同需要包括哪些内容呢？为满足您的需求，小编特地编辑了“[实用合同] 钢材买卖合同其一”，欢迎您阅读和收藏，并分享给身边的朋友！

合同编号：

甲 方： (以下简称供方) 乙 方： (以下简称需方) 签约地点： 签约时间： 年 月 日

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利、公平、诚实信用的原则，为明确供需双方的权利义务，经双方充分协商达成一致，特签订本合同以便供需双方共同遵守。

一、物资名称、型号、数量、单价、金额及供货时间：

1.订货方式：需方应提前天将所需钢材计划(含品名、规格、数量、要求到货时间等)以书面或传真及电子邮件的方式发给供方,供方在收到需方计划后 日内或按合同约定时间把钢材送到需方工地指定地点。

2.货物要求:供方必须按照合同约定或计划要求供应合格钢材,数量、规格、质量应严格按照需方计划要求供货。

3.供应价格：表中单价均为到交货地点的落地价(或车板交货价)，该单价为包含材料费、运费、装卸费(或装车费)、利润、税金及修复缺陷所需要的全部费用，未列明的，需方认为已包括在单价内。供方应提供国家正式税务发票。合同期内，单价是否调整按以下第 种方式约定：

(1)不作调整。

(2)以合同签订当日为基准点，到货当天为结算点，实际结算单价=到货当日“我的钢铁”市网价±固定价元/吨。

(3)其他约定。

4.表中数量为暂定数量，需方可根据现场实际进行变更。合同数量与实际需要数量相差正负20%时，双方须签订补充合同。结算时的收料签认单须同时具备物资验收人员、物资主管、项目领导的签认方可生效，仅有一人签认的收料单为无效收料单，不得作为结算依据。

5、组成合同的文件(根据实际情况增减)

⑴本合同协议书及附件;⑵中标通知书;⑶投标书及投标文件补遗或承诺;⑷招标文件。

在钢材的供应过程中，双方有关洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，上述文件互为补充和解释，但如有歧义或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

二.质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：钢材质量执行国家规定标准(明确有效的标准)。供方供应的钢材每批必须提供钢材合格证、材质单、质量保证书(随货同行),同时材质单中钢材的品种、规格、生产厂家必须与送到的钢材上悬挂的钢标牌相符。需方指派专人对所供钢材的外观质量、规格进行验收，如出现外观质量及规格不符时，需方有权拒收。需方将对到场的材料进行二次复检，自复检日起在 日内需方对材料提出质量异议，供方必须在24小时内给与书面回复并按照需方要求作出及时处理。如出现质量问题，由供方负责退场，费用自理。因供货质量问题所造成的一切损失由供方承担。供方对所供钢材产品质量终身负责，并不因合同到期失效而免除质量保证责任。供方对产品所负的责任包括直接责任和间接责任。

三.交货方式、地点和运杂费负担： (可明确交货之前的一切风险均由供方承担，运杂费如由需方负担，第一条款中价格约定内容相应删减)。

四.计量、验收方式：供方送货至需方工地指定地点，螺纹钢按理论重量检尺交货,线材检斤,检斤磅差为±3‰,结算数量以需方工地实际收到的数量为准。如供方供应的钢材不是合同约定或计划指定的钢厂产品，需方可拒收，一切损失由供方承担。

五.包装标准、包装物的供应及回收： 。

六.结算及付款方式：

1.本合同不付预付款，供方必须具备满足本合同的流动资金。

2.每月 日结算或供应数量每达到目部核对数量，双方核对无误后需方点收入财务挂账。如供方按期不办理对账结算手续或供方未提供国家正式税务发票，需方将不予办理付款事宜，因此而造成供方损失由供方自行承担。

3.材料结算款在需方收到业主当期计价款后一律通过开户银行转账支付，如因本工程业主计价滞后工程款不能及时到位时，付款时间相应顺延。供方账户必须是合同约定账户，如供方随意改变账户，需方将拒付货款，由此引起的延期付款责任及相关的损失全由供方承担。 。(具体如何付款项目斟酌、仔细约定)

七.违约责任：

1.如果供方供应的钢材质量不符合(注意所参照的标准的有效性)，或复检结果不合格,供方应无条件运走,如供方不按时清场，需方有权自行处理;如果供方未按需方计划的到货时间、材料规格、数量、质量送货到需方工地指定地点，需方因此造成的停工损失及发生的一切费用由供方承担;到货时间、材料规格、数量、质量任何一项不能按合同履行，情节严重，造成需方停工，需方可以认定供方不具备供应能力，为保证工程进度及质量，需方在通知供方后有权单方面终止、解除合同，另行选择供应厂家。

2.如果供方在未和需方沟通的情况下提前送货到现场，需方工地无处可存放该批材料，需方有权拒收，因此造成的损失由供方自行承担。

3.安全环保：供方在运输过程中应注意安全，发生交通事故责任自负。进出需方施工场地的车辆必须慢行时速5公里/小时且保持清洁卫生，必须服从需方人员的统一指挥，凡供方疏忽大意、不听指挥而造成污染环境事件、酿成安全事故供方责任自负，供方应承担所发生的一切费用，并保障需方免于承担与此有关的一切责任和相关的开支费用。

4.其它约定。

八.供方在其向需方递交的钢材采购投标书中的承诺，与本合同各项条款具有相同法律效力。

九.解决合同纠纷的方式：

本合同执行过程中如果发生争议，双方应及时协商解决;协商不成时，依法向 人民法院提起诉讼。(管辖条款由法律事务部门根据合同实际情况确定，首选我方公司住所地法院)

十.本合同一式 份,双方各执 份，经法定代表人签章后生效，需方要求供方停止供应材料、货款两清后失效。可订补充协议，作为本合同附件。

供 方：(公章) 需 方：(公章)

住 所： 住 所：

法定代表人：

委托代理人： 法定代表人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

邮 政 编 码： 邮 政 编 码：

开 户 银 行： 开 户 银 行：

帐 号： 帐 号：

(如签约栏单独成页或空白留存，请标注“此页无正文”或“以下无正文”)

热门合同: 正规钢材买卖合同协议模板之一

在生活当中，当我们进行买卖的时候，一般买卖时都需要签订买卖合同来生效。签订合同可以避免很多无谓的经济损失，买卖合同的条款中有很多细节要注意。那么你有没有了解过买卖合同呢？为此，小编从网络上为大家精心整理了《热门合同: 正规钢材买卖合同协议模板之一》，仅供参考，大家一起来看看吧。

购货方(甲方)：

供货方(乙方)：

第一条目的及标的物

根据《中华人民共和国合同法》、及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，就工程所需的供应事宜签订本合同，以资共同遵守。

双方约定本次工程中，乙方提供的产品，应与业主方之前提供的样品型号、规格、质量一致，但窗帘上方的铝合金金属管，由薄管壁型号该为改为厚管壁型号。

名称规格定尺(米)数量(吨)吨价(元)金额(元)备注

合计：大写合计：小写

上述价格为到货和安装价，并最终以实际结算为准，且是综合单价(含运费、装卸费、拆除费、安装费、保险费(如有)、税款及所有配件及五金件等)。

第二条材料交货地点、供货期限

2、1交货地点：

2、2供货起止时间：______年_____月____日至____年____月____日

第三条结算和资金支付条款

3、1结算方式：双方签订合同后个工作日内，甲方向乙方支付材料预付款100000元人民币(大写：拾万元人民币整)，待全部材料到交货地点后，经甲方验收合格后支付余款。

3、2送到工地，甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认最新钢材购销合同范本最新钢材购销合同范本。但签字并不视为乙方材料合格，有关材料质量应按本合同第四条约定办理。

3、3在结算材料款时，乙方必须提供符合甲方要求的发票，否则甲方有权拒绝支付材料款。

第四条质量标准和验收

4、1乙方应对供应材料的质量负责，同时乙方必须提供供应材料的检验报告、供应材料合格证及公司资质复印件。(以上材料均需提供一式五份，并且加盖公司红色公章，同时保证字迹清楚)。

4、2材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，并符合业主及甲方的要求

4、3乙方货到后甲方应组织人员初验，初验合格的`，甲方签收;初验不合格的，甲方退回乙方，由此引起的损失由乙方自担;如果本项工程对材料验收有特殊要求的，应按此规定办理;甲方初验合格，不意味材料最终完全合格，甲方将在实际使用过程中进行进一步检验和验收，如发现质量不合格或不能满足施工要求，甲方应立即通知乙方更换或作退货处理，乙方应立即做出处理，并承担相关损失和费用，否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。

4、4具体的验收标准为：乙方必须按之前为福建南隆

提供的材料质量和规格一致(用于公安部第一研究所的外墙结构工程)最新钢材购销合同范本合同范本。槽钢应为河南安阳钢铁厂生产;矩形钢应为天津智宇制管有限公司生产。(以上槽钢、矩形钢都要求经过热镀锌)

第五条甲方的责任和义务

5、1甲方应根据施工进度，提前__3_天向乙方提出购货通知，通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。

5、2乙方按时送达材料后，甲方应及时组织初验，初验合格的，及时签收确认，初验不合格的，通知乙方退货或作换货处理。

[推荐合同] 私房旧房买卖合同最新模板

关于买卖交易有很多细节要注意，其中买卖合同能起到很重要的作用。签订合同可以约束双方共同履行责任和义务，注意签订合同是属于自愿的民事行为。那么我们常见的买卖合同是怎样的呢？以下是小编为大家精心整理的“[推荐合同] 私房旧房买卖合同最新模板”，供您参考，希望能够帮助到大家。

甲方(卖方)：

乙方(买方)：

甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：

一、甲方将 房屋，储藏室一间出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关手续的转给乙方(集资建房收据)。

二、双方议定上述房屋及附属物(水、电、暖、闭路、太阳能、天燃气等设施)及简单家俱，总价款为人民币大写 ;即人民币小写 。

三、乙方截止 年 月 日前将所有房款付清。

四、乙方需办理房屋手续，甲方应全力无偿协助办理，相关费乙方承担。

五、甲方保证该房产合法、权属清楚。

六、本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。

七、以上条款未尽事宜，双方协商解决。可增加补充协议，补充协议与该协议同等效力。双方协商不通事宜诉讼至本地司法机关，城市人民法院裁决。

甲方(卖方)：(印) 身份证号：

电话： 年 月 日

乙方(买方)：(印) 身份证号：

电话： 年 月 日

见证人：

热搜合同: 钢材买卖合同1篇

在买卖过程中有很多事情需要注意，进行买卖交易时需要进行约定签订合同。签订合同可以约束双方共同履行责任和义务，签订合同时有很多细节条款要多加注意。你知道买卖合同的格式是怎样写的吗？下面是小编为大家整理的“热搜合同: 钢材买卖合同1篇”，仅供参考，大家一起来看看吧。

20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。

我们接受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉Z某、C某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。

诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。

因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。

因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。