一起合同网

导航栏 ×

劳务清包合同

发布时间:2022-11-12

劳务清包协议最新范文。

在平时生活中,当我们进入公司时,签订双方满意的劳动合同是不可忽视的一步。劳动合同受到了国家法律法规的保护,签订劳动合同不能够违反法律的规定。一份标准的劳动合同应该具备哪些要素?以下是小编为大家精心整理的“劳务清包协议最新范文”,供您参考,希望能够帮助到大家。

甲方:(以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

甲方将所建的"经十二路西地块(嘉阳软件园大厦)所涉及的瓦工、木工、钢筋、架子工的施工任务,以人工费清包形式承包给乙方。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则,经双方协商一致,签订以下协议,以资双方共同遵照执行。

一、工程概况:

1、工程名称:经十二路西地块(嘉阳软件园大厦)

2、工程地点:江苏镇江市经十二路西,镇大铁路南(丁卯经济园区)。

3、本工程为框架/剪力墙结构地上22层,地下1层。

4、总建筑面积:37341.00m2(建筑面积按设计图纸及变更通知为计算依据)。

二、本工程质量标准:合格(按市文明工地标准施工、优质结构)。

三、承包工种和工作范围(不含以下工作内容:(1)外墙保温,(2)外墙贴面,(3)内外墙的油漆、涂料,(4)公用部位、卫生间的装饰,(5)防水工程 )。

一)、承包工种:

1、泥工(清包带粉刷条等辅材、带工具等,甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊,其它电缆(线)、楼层电箱、水管、浇拌机、振动机械、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备。

2、木工(大清包,带模板、带方木、铁钉、铁丝、螺杆、立模加固等辅材、带手动工具等,甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊,其它电缆(线)、楼层电箱、水管、电锯、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备)。

3、钢筋工(清包带铁丝等辅材、带电焊机、切断机、弯曲机械、手动工具等,甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊,其它电缆(线)、楼层电箱、水管、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备)。

4、架子工(大清包,带钢管、扣件、含木工立模钢管扣件、安全网、竹笆、铁丝等辅材、带手动工具等,甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊,其它电缆(线)、楼层电箱、水管、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备)。

二)、工作内容:

泥(瓦)工

1、包人工、包辅材、包小型工具、包二级电箱以下的三级箱和线缆、包工期、包质量、包安全、包文明工地、包成品保护、包材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包通过镇江市优质结构验收的方式以建筑面积为结算单位的承包劳务人工费。

2、设计图纸范围内的泥土施工工程所有的工作内容(含二次结构工程的楼梯、阳台、空调板、飘窗板、隔板,层面工程墙体拉接钢筋预埋或植筋、粉刷喷浆、粘布、网等)及与建筑物相连的台阶、散水、坡道、排水沟等附属工程。包括:临设搭设、输送泵的安装就位,砼输送管和支架的安装,拆除,清理及进出场,砼场内运输浇筑,落地灰清理、砼灌注桩的冠梁、结构模板下的砂浆封堵、拆模后的楼层清理、楼层内所有预留洞口的封堵、外架基础的浇捣,人货电梯司机,基坑开挖过程中配合机械作业的挖土,人工清余土,人工配合回填,挖土机械局部挖不到位和桩间清土及劳动车的水平运输,基坑、洞口等临边防护,现场和基坑排水所需的水泵、水带,基坑及明沟排水、抽水用工,养护砼和养护砼所用的水管和人工,规范20cm范围内基坑人工清底工作,外架的不定期清理,地下室内外墙清理,防水保护层施工,配合各级领导检查时用工,后浇带的施工,场内外文明施工清理等工作内容(如设计图纸变更,增加的工作量由施工长予以签署工单,项目部予以审核)。甲方给予乙方的本工程劳务人工费清包单价已包含施工现场场内材料水平和垂直运输,在现场范围内的不再予以办理签证。

3、二次结构砼浇筑、墙体砌筑、粉刷、楼地面及屋面的清理、找平面层等与之相关的一切工作内容。

木工:

1、包人工、包辅料、包小型工具、包二级电箱以下的三级箱和线缆、包工期、包质量、包安全、包文明工地、包成品保护、包工地材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包通过镇江市优质结构验收的方式以建筑面积为结算单位的承包劳务人工费等。

2、施工蓝图范围内的木工施工工程的所有工作内容(含二次结构工程的楼梯、阳台、空调板、飘窗板、隔板、人防要求的预埋铁件等),包括配合各级领导检查时用工,所用材料进出场区内的装、卸车及倒运堆码(含钢管支撑、扣件、模板和方木等),模板的制作安装拆除,场地清理清扫,材料清理、归库码朵,扒钉,刷油,木方过刨,梁头、阴角砼崭除,埋、拆泡沫板,各种预埋件(含止水拉片、安装预留洞(孔)及后浇带的预设、防护和后期支模、撤除,涨模砼的崭除、穿墙螺杆洞的水泥灌注、顶板预留施工洞口的吊模和砼浇灌等与之相关的一切工作内容。(如设计图纸变更,增加的工作量由施工长予以签署工单,项目部予以审核)。甲方给予乙方的本工程劳务人工费清包单价已包含施工现场内距离的材料水平运输和垂直运输,在施工场地范围内的甲方不再予以办理任何签证工单。建筑物2米内附属工程:散水、排水沟、台阶等。

钢筋工:

1、包人工、包钢筋接头、包辅材、包小型工具、包二级电箱以下的三级箱和线缆、包工期、包质量、包安全、包文明工地、包成品保护、包工地材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包通过镇江市优质结构验收的方式以建筑面积为结算单位的承包劳务人工费等。

2、施工蓝图范围内的钢筋工施工工程的所有工作内容(含二次结构工程的楼梯、阳台、空调板、飘窗板、隔板等)及建筑物外围2米以内附属工程。包括:配合各级领导检查时用工,后浇带的施工,场内外文明施工清理等工作内容(如设计图纸变更,增加的工作量由施工长予以签署工单,项目部予以审核)。甲方给予乙方的本工程劳务人工费清包单价已包含施工现场内距离的材料水平运输和垂直运输,在施工场地范围内的甲方不再予以办理任何签证工单。建筑物2米内附属工程:散水、排水沟、台阶等。

3、包括所用材料进出场区内的装、卸车及倒运堆码、场地清理清扫,废旧材料清理、归库码朵、装车,钢筋放样、制作、绑扎,电渣压力焊、套丝等与之相关的一切工作内容。

架子工:

1、包人工、包辅材、包小型工具、包二级电箱以下的三级箱和线缆、包工期、包质量、包安全、包文明工地、包成品保护、包工地材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包通过镇江市优质结构验收的方式以建筑面积为结算单位的承包劳务人工费等。

2、包括:基坑的防护塔设和撤除,四口五临边安全防护、警示油漆、挂安全标语、塔设钢筋棚、木工棚、安全通道等一切防护设施,配合各级领导检查时用工,甲方给予乙方的本工程劳务人工费清包单价已包含施工现场场内距离的材料水平运输和垂直运输,在施工内的甲方不再予以办理任何签证工单等。包括所用材料进出场内的装、卸车及倒运堆码、场地清理清扫,废旧材料清理、归库码朵、装车,钢管、扣件的调整等与之相关的一切工作内容。

四、乙方应自备施工机具及辅助材料:

1、泥工:乙方应自行配置施工机械及辅助材料,甲方仅提供垂直运输机械(塔吊一台、双笼施工电梯一部)、二级配电箱,供乙方施工使用。乙方应自备的施工机具及辅助材料包括:混泥土及砌筑工方面:砼搅拌机、砂浆搅拌机、砼振捣棒、平板振捣器、翻斗车、铁锹、灰桶、电焊机、焊条、铁丝、三级配电箱及配电电缆、以及其他小型工具等与之相关的作业工具和辅材。

2、木工:乙方应自行配置施工机械及辅助材料,甲方仅提供垂直运输机械(塔吊一台、双笼施工电梯一部)、二级配电箱,供乙方施工使用。乙方应自备的施工机具及辅助材料包括:盘锯机、铁钉、铁丝、山型卡、步步紧、对拉螺栓、止水螺杆、电焊机、电焊条、PVC线管、模板油、底板堵头、三级配电箱及配电电缆、手提电动工具等与之相关的作业工具和辅材。

3、钢筋工:乙方应自行配置施工机械及辅助材料,甲方仅提供垂直运输机械(塔吊一台、双笼施工电梯一部)、二级配电箱,供乙方施工使用。乙方应自备的施工机具及辅助材料包括:弯曲机、切断机、调直机、电焊机、电焊条、铁丝、垫块、三级配电箱及配电电缆、手提电动工具等与之相关的作业工具和辅材。

4、架子工:乙方应自行配置施工机械及辅助材料,甲方仅提供垂直运输机械(塔吊一台、双笼施工电梯一部、)、钢管、扣件、二级配电箱,供乙方施工使用。乙方应自备的施工机具及辅助材料包括:密目网、油漆、等外架外用辅材等与之相关的作业工具和辅材。

五、甲方责任:

1、甲方提供人员住宿、施工现场道路硬化的材料。

2、负责从业主指定电源点(水源点)至地面施工区的供电电源点(供水水点)。

3、保障约定的材料供应,并负责按期运达现场。

4、保障约定的机械设备按时供应,并负责乙方大型设备的安装调试、组织有关政府监管部门验收、取证。

5、负责控制轴线(大线)的测设、施工技术交底,指导性质量和安全措施交底、施工进度计划安排等工作。

6、负责技术、质量、安全、文明施工的检查和监督工作。

7、负责结构主体和文明工地的申报和验收组织工作。

六、乙方责任:

1、爱护甲方提供的生活和水电设施;严格控制水电用量,并负责自己班组宿舍的安全管理工作。丢失、损坏或出现事故乙方自理。

2、负责与自己施工内容相关的甲供材料、设备的装卸、搬运和整齐堆放。

3、保证自备机械按时到场;负责施工区二级配电箱至三级配电箱的电线、电缆敷设和三级安装,以及三级箱至设备的自备电线、电缆供电。

4、负责结构构件的现场定位放(弹)线工作;认真领会施工技术交底、质量安全交底和进度计划安排,详细制定各项本职工作的落实措施,对施工过程中的质量、安全事故进行处理,并承担一切责任。

5、负责劳力组织和管理,加强施工人员的安全质量、遵纪守法、职业道德教育,自觉接受甲方和工程监理的检查、指导和监督。

6、严守社会公德,搞好文明施工和宿舍文明,积极配合市容创卫、文明工地、优质主体等的检查和验收工作。

7、无条件的服从业主、监理和甲方的统一管理,施工中对上级任何管理人员不得顶嘴,更不许有吵闹事件发生。

8、严禁与其它班组发生冲突、打架、斗殴等,严禁吸毒、赌博、偷盗等违法事件发生,严重者送交司法机关处理。

9、严禁招收未成年人、老年人、残疾人等人员参与施工。

10、严禁不戴安全帽、赤膊、穿拖鞋、喝酒上班,严禁在工地和生活区随地大小便等不良行为。

11、与其他班组积极的配合。

七、劳务人工费清包单价:总单价(泥土、木工、钢筋工、架子工): 375.00元。

1、泥工(按文明工地标准施工):126.00元/m2建筑面积。

2、木工(按文明工地标准施工):140.00元/m2建筑面积。

3、钢筋工(按文明工地标准施工):正负零以上43.00元m2建筑面积,地下室钢筋:550.00元/t。

4、架子工(按文明工地标准施工):66.00元/m2建筑面积

5、图纸上所有增减项目工程量按定额计算。

6、以上劳务人工费清包单价为分配到上述各承包班组的价格,劳务公司不在

上述款项中收取任何费用。

7、劳务公司的承包管理费用按镇江市的规定收取。

八、付款方式:本工程无预付款。

1、乙方施工到五层结构封顶时,甲方按乙方已完成工程量的50%的工程款支付(完成的工程量需双方认可,双方认可工程量后15日内付款)。

2、乙方施工到十五层结构封顶时,甲方按乙方已完成工程量的50%的工程款支付(完成的工程量需双方认可,双方认可工程量后15日内付款)。

3、乙方施工到结构封顶时,主体结构经质监部门初验收合格后10日内,甲方付乙方已完成工作量的60%的工程款。

4、二次结构工程款的支付:所有粉刷工程完成后,经验收合格后30日内甲方支付乙方已完成工程量的80%的工程款。

5、乙方100%完成合同约定范围内的工程量后,其完成的工程量经质监部门验收合格后30日内甲方付至乙方总工作量的90%的工程款。

6、余歀竣工验收一年半内、保修期结束30天内付清。

7、为确保春节前农民工工资的保障,乙方工人进场前需经甲方验资确认后方可进场,否则一切责任有乙方负责。如果因甲方原因不能按时进场,甲方当日内无条件退换保证金(本协议终止,并承担相应赔偿)。如春节前乙方不能按时发放农民工工资,一切责任由乙方承担,甲方按乙方已完成工作量的60%结算支付(并扣除给造成甲方损失的金额),同时甲方无条件终止本协议,合同履约金不退还。

8、以上工程款的支付必须确保农民工工资的发放,劳务公司不得截留,否则产生的一切经济及法律责任均由劳务公司承担,与甲方无关。

九、施工工期及进度计划:

1、施工工期:从接到甲方的进场通知之日起:主体结构210日,300日竣工。

2、根据甲方与总承包方签订的合同工期,确定本工程的施工工期。乙方必须按照甲方下达的周、月工程进度计划合理调配施工机械和劳动力,精心施工,确保工程进度计划和施工工期顺利完成。

3、必须按甲方的意图组织施工,并按甲方计划的进度要求按时或提前完成施工任务,接受甲方对施工进度、安全、质量的检查和监督。工程实际进度与计划进度滞后时,乙方须按甲方提出的整改措施加以落实。

4、若因乙方缺乏施工人员及自身材料不能及时组织到位,而影响甲方进度计划的实施,导致工期延误,乙方须承担一切经济损失(提前或延误奖惩20xx元/天)。若因甲方原材料供应原因,造成乙方施工人员停工待料,同等处罚并承担由此而造成的乙方误工损失,工期顺延。

十、施工要求与质量控制:

1、乙方须认真按照《建筑工程施工质量验收标准》、规范和设计图纸以及甲方依据合同约定发出的指令组织施工,随时接受甲方的监督、检查,为检查验收提供方便条件。

2、施工过程中,工程质量达不到约定的质量标准,乙方须按甲方要求立即拆除,重新施工,进行整改,直到符合约定标准;因乙方原因达不到约定质量标准,由乙方承担因返工所造成的材料、工期延误的损失;工期不予顺延。

3、乙方必须确保结构一次验收,若因乙方原因造成达不到验收标准,则乙方承担甲方的一切材料、工期延误的损失。

4、乙方因工程质量达不到约定标准,乙方应在甲方通知4小时内派人进行修凿和整改,并使之达到工程验收条件,乙方4小时内未予以答复和安排专人修凿和整改,甲方可另行安排人员进行修凿和整改,其发生费用在乙方结算款中双倍扣除。

5、乙方必须按施工规范进行施工,做好工程质量自检工作和记录、工序交接记录。甲方所下达的各项施工技术交底,乙方须严格按照施工规范执行,精心组织施工,配合甲方质量检查评定。因乙方施工不当,造成工程质量问题所引起的返工、罚款、材料损失、工期延误等均由乙方承担,甲方在支付乙方的人工费结算款中直接扣除。若甲方派人整改、处理,所发生的费用亦在乙方承包款中双倍扣除。

十一、安全:

1、乙方应严格执行安全施工规程,遵守安全施工制度,落实施工现场安全施工措施,承担由于自身责任造成的各种罚款及经济损失。乙方应严格按照安全操作规程施工,若因乙方在施工过程中违章、违规而发生的一切安全事故均由乙方自行承担一切责任及经济损失。

2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理制度,严格按照标化工地标准组织施工,并随时接受相关安全检查人员和甲方依法实施的检查监督,采取必要的安全防范措施,消除安全隐患,由于乙方不遵守安全规章制度或措施不力造成的事故责任和由此发生的一切费用,由乙方承担。

3、乙方在甲方现场安全管理人员配合下,应对其施工现场的所有施工人员进行三级安全教育,并建立相应资料,乙方不得让没有经过安全教育的人员进场施工。

4、乙方在施工前应在工程所在地(江苏镇江市)依据实际情况为乙方职工办理相应安全生产保险和第三方责任险,其费用已包含在承包单价中,由乙方自行安排。乙方人员发生重大安全事故,乙方须尽力抢救,同时保护好现场,由乙方按有关部门的相关规定进行勘察、鉴定。事故定性后属乙方责任或乙方违章操作发生的事故,由乙方自行按国家规定进行经济补偿,甲方不负任何经济和行政法律责任,甲方应积极协助乙方做好善后工作。但具体善后工作由乙方具体安排和处理,甲方不直接面对乙方职工或家属。

5、每发生一次安全事故罚伍万元;所有医疗费用乙方自理。

十二、违约:

1、合同一旦签订,乙方不得随意违背合同约定,否则,任何费用不予结算,乙方自行退场。

2、乙方必须组织技术过硬、精干的施工班组和技术管理人员,若应技术原因、质量原因、进度原因造成的重大质量事故、进度严重滞后等问题,甲方有权单方面终止合同,按已完工作量的60%结算并承担由此对甲方造成的一切经济损失和法律责任,乙方无条件退场。

3、若乙方施工人员出现打架、斗殴、吸毒、赌博、偷盗等违法事件发生,每次处罚5000元,若情节严重,甲方有权单方面终止合同,并移交司法机关处理,按已完工作量的60%结算并承担由此对甲方造成的一切经济损失,乙方无条件退场。

十三、其他:

1、合同约定的承包范围内一律不再出现点工;若发生合同约定外的借用工,乙方保证积极配合,不分普、技工每工日按150元进行结算。

2、若甲方认为乙方的施工进度不能满足工期要求时, 甲方有权将乙方承包范围内的部分工作量划出,交由其他承包人完成,乙方必须承担一切费用,并承担甲方由此造成的一切损失。乙方不得提出异议。

3、乙方各班组施工人员必须服从甲方、业主方及监理工程师的指令,服从安排,令行禁止。如若置若罔闻,项目部有权加以处罚。

4、乙方应按标化工地和文明工地标准组织施工,若甲方、业主、监理及政府有关部门在检查文明施工达不到约定要求,乙方应支付因自身原因所造成的处罚并承担由此造成的甲方未取得文明工地和优质工程的一切经济损失。

5、乙方施工前必须提供职工花名册,并附有职工的身份证复印件,特殊作业人员上岗证(原件)。因用工不规范引起的处罚和其它相关费用由乙方负责。

6、乙方有责任和义务管理好所属班组施工人员,严禁打架斗殴,严禁无关人员随意出入项目部办公室,有事请现场负责人或班组来项目部协商。

7、乙方住宿人员必须遵守《宿舍卫生管理制度》,不得损坏寝室的公共物品。对损坏宿舍公物者,必须赔偿并加以处罚。

8、所有施工现场职工一律在食堂就餐,不得在宿舍内使用电炉、电饭煲、电炒锅、煤油炉等煮饭炒菜工具,违者一律处以罚款300元/人次。

9、工完料尽场地清,当日事当日了,施工现场的基本准则,乙方务必遵守,务必保证施工现场的文明施工。如甲方派人处理,所产生的费用,由乙方双倍承担。

10、乙方现场施工班(组)长有义务配合施工长施工放线、弹线等工作。乙方必须提前三天申报材料计划,并经施工长签字认可,报送项目部材料部。

11、施工期间,乙方所使用的工具添置费、雨具、安全保护用品(安全帽、安全带)等费用,均由乙方自行负责承担。

12、本承包单价为甲乙双方最终确认价,自负盈亏。任何一方不得以任何原因、任何理由任意加价或减价。

十四、本合同组成

本协议一式六份,甲乙双方各执二份,司法部门和劳动监察部门各一份。本合同自双方签字之日起生效,在各种款项结算完毕后自动失效。本合同未尽事宜,双方协商解决并签订补充协议。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

拓展阅读

[优质协议] 电子版劳务大清包协议之四


随着社会法律制度的建立与完善,并按照《劳动合同法》的明确规定,当我们进入公司的时候,签订劳动合同是一件非常重要的事情。所谓合同是当事双方明确相互权利义务的一种协议。那么你知道规范的劳动合同是怎么样的呢?为此,小编从网络上为大家精心整理了《[优质协议] 电子版劳务大清包协议之四》,希望对您的工作和生活有所帮助。

发包人(全称):________________(以下简称甲方)

承包人(全称):________________(以下简称乙方)

本着互惠互利的宗旨,为明确双方责任,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,订立本协议,共同信守执行。

第一条:工程概况:

1、工程名称:______________

2、工程地点:______________

3、工程内容:______________

4、工程面积:外墙部位暂定为______________平方米。

第二条:承包范围

要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。

第三条:承包方式

本合同采用包清工、包工具、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。

第四条:双方责任和义务

一、甲方责任和义务

1、乙方进场后,向乙方提供技术交底、质量交底、安全文明施工交底,如实际情况和技术交底不符,则双方另行协商。

2、提供施工场地及施工道路,将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。

二、乙方责任和义务

1、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。

2、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行,施工过程中乙方更换班组长要事先征得甲方现场管理人员的同意,方可更换。

第五条:材料管理

1、甲方直接将材料供应到施工现场,乙方负责装卸,保证施工现场的正常施工。

2、乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管工作。

3、材料的二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机械设备的保护工作。

第六条:合同价款及付款方式

1、合同综合单价:本工程实行闭口包干,结算基价10元/平方。包括外墙保温系统的所有工序、图纸要求施工范围、门、窗、线条以及货物卸运,清理等。

2、付款方式待建设单位审计结束后1个月内全部支付清。

第七条:工期

具备施工条件的情况,有效工期控制在______________天,如遇特殊按进度协商解决,配合工地进度。

第八条:安全施工和文明施工

1、为明确双方责任,安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按呼和浩特市有关部门规定做好安全教育、安全防护(包括为所属人员自备个人防护用品)等工作。

2、乙方必须保证安全、文明施工,发生一切安全事故由乙方承担。

3、乙方应按甲方的管理要求做好文明施工,材料堆放整齐,及时清运乙方施工产生的建筑垃圾,做到工完场清,保持现场的整洁。

第九条:质量要求

1、乙方必须严格按照施工图纸、设计说明、施工方案、设计变更、合同的要求和现行国家、地方指定的施工及验收规范进行施工,并依此为质量平定验收标准;并建立安保体系,健全质量日常检查制度,做好自检记录。

2、隐蔽工程乙方应提前通知甲方,做好自检记录,未经监理认可不得施工下道工序。

第十条:其它未尽事宜,双方协商解决签订补充协议。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。工程竣工结算后自行废止。

甲方代表:______________

乙方代表:______________

_______年____月____日

合同参考: 电子版劳务大清包协议篇二


随着合同的法律效力与日俱增,并按照《劳动合同法》的明确规定,在进入公司工作后,签订劳动合同是非常值得重视的。对合同的内容,双方应当遵守合法、公平、平等自愿的原则。你知道劳动合同最重要的内容是什么吗?为满足您的需求,小编特地编辑了“合同参考: 电子版劳务大清包协议篇二”,欢迎阅读,希望您能阅读并收藏。

承包单位(甲方):_________

劳务单位(乙方):_________

第一条工程概况

1、工程名称:_________绿化种植工程

2、工程地点:_____市_____区_____

3、工程内容:植物栽植劳务清包

4、劳务承包范围:_________绿化种植工程甲方承包范围内植物栽植劳务。

5、劳务承包期限:开工日期:________年____月____日;完工日期:________年____月____日;总日历工期:____日。发生下列情况,经甲方确认,乙方办理工期签证,顺延合同工期:

(1)人力不可抗拒的灾害而被迫停工;

(2)甲方变更计划和设计而影响施工;

(3)甲方未按期拨付劳务费用影响施工;

(4)临时停水停电累计8小时以上;

(6)其它非乙方责任影响施工,双方约定的其它情况。

6、工程质量等级:国家或省市现行质量验收规范合格标准。

7、乙方投入施工人数:约________人。

第二条合同价款:

本工程实行单价包干合同,最终以实际完成工作量及合同约定单价进行结算。

1、适用法律、法规:中华人民共和国现行法律和工程所在地地方法规;

2、适用标准及规范:现行国家及工程当地有关标准、规范;

第三条施工前期工作

1、甲方负责与承包业主方(以下简称业主方)联系办理施工许可证、占道、排污、临建规划手续。乙方负责办理夜间施工及其它施工必须的手续等。

2、乙方负责在开工前完成生产、生活、临时设施的准备、建设工作,不得因此影响施工,否则应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

第四条甲方责任

1、组建与工程相适应的项目管理班子,实施工程项目的全面组织与管理;

2、负责编制施工组织设计、制订项目管理目标、实施对工程质量、安全、工期、文明施工等方面的监督、检查和验收;

3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,统一安排技术档案资料的收集整理、办理交工验收;

4、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况,检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。乙方违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承担;

5、负责审核乙方编制的施工劳务预结算、用料计划及各种报表;

6、负责与业主、监理、设计等单位和有关部门的工作联系,协调施工现场有关单位的关系;

7、及时办理乙方各种报告、签证等,甲方提交的变更、技术交底以及有关文件一律采用书面形式,甲方接到乙方书面报告3个工作日内应予答复。如未答复,视为报告已被确认;

8、根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量不达标、有违反甲方管理规定的人员予以清退;

9、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施用水、用电源,接水接电及水电费用由乙方承担;

10、甲方驻工地负责人:_______________,联系电话:__________________。

第五条乙方责任

1、对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责,全部施工任务必须组织自有力量完成,严禁转包或再分包本合同约定的施工劳务;一经甲方发现转包或再分包,甲方有权解除本合同且乙方发生的费用不予结算。

2、自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度。接受甲方及有关部门的管理、检查与监督。与现场其他单位搞好协调配合;

3、负责完成施工劳务的有关技术措施的编制,报甲方批准后严格实施;

4、根据甲方编制的施工组织设计总进度计划的要求,每月____日前向甲方提交劳务作业进度计划,报甲方批准后实施。每月____日提交完成劳务所反映的工程形象进度统计报表,逾期不报者视同放弃本月劳务费用,概不审核;

5、认真做好承担的劳务涉及的施工日志和隐蔽工程等原始记录,完整、清楚、详细、准确地积累施工资料,及时将有关技术经济资料完整地提供给甲方,并配合整理归档;

6、交工前把现场清理干净,做好验收准备工作,为验收提供便利条件,参加办理交工验收;积极配合保运,在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进行无偿修理;

7、乙方在施工过程中发生的变更、签证要在3个工作日内报甲方审批,否则不予认可;

8、准时签收甲方传达的各类文件、变更、技术交底、奖罚通知等资料,不得拒收;

9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款:

10、按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;

11、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造表备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;

12、为其施工人员配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、工作服、及其它相关的防护用品);

13、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

14、甲方在工程款未及时支付时,可由甲方协商解决,否则给甲方造成一切负面责任由乙方承担。

15、乙方驻工地负责人:_______________,联系电话:__________________。

第六条工程付款及结算

1、乙方每月____日报送上月____日至本月____日完成的进度产值报表,甲方收到报表后5个工作日内与乙方核对完毕,于次月初付至当期产值的80%。所承包工程完工验收合格后付结算款的95%,余款5%作为质保金待所承包工程质保期(三个月)满后付清。

2、乙方在所承担劳务项目全部完工经验收合格后20天内,提交劳务费结算书;

3、甲方接到乙方结算书后30天内进行审查核定,给予确认或者提出修改意见;

4、结算方式:本项目采用固定劳务单价乘以按甲乙双方确认实物量或工日或施工面积进行最终结算。

5、劳务费标准及内容见附表一。风险提示:工程质量未符合标准的归责。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付相应的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

第七条劳务工作质量与验收

1、乙方完成约定之劳务应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令进行劳务作业,加强内部检查工作,坚持自检、互检、交接检制度,随时接受甲方代表和委派人员以及各级质监部门的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方要求返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用;

2、乙方按照国家工程建设的施工规范和质量检验标准以及施工图纸、设计变更、甲方交底说明为依据,精心组织施工,全部工程质量达到合格要求。质量约定为优良的,要达到优良标准;

3、严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,乙方必须经验收、记录后,方可继续下一工序施工。对重大、复杂隐蔽工程,由乙方通知甲方共同验收,办理隐蔽工程验收手续;

4、工程具备竣工验收条件,乙方于竣工前____日内以书面形式通知甲方验收。如甲方不能按时参加,提前通知乙方,另定验收日期;

5、工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修三个月,在保修期内,无偿维修。

第八条安全施工

1、甲方负责对乙方承担的工程进行安全交底,提出明确的安全生产要求,并进行监督检查。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程;

2、乙方负责施工过程中的一切安全责任,必须按照现行规范有关要求进行安全生产、文明施工;

3、劳动保护用品及施工中属个人使用的工具器具等由乙方自行配备;

第九条紧急补救

无论工程施工期间或保修期内,在乙方劳务作业范围的任何部分如发生事故或故障及其他事件,甲方代表认为进行紧急补救或修理是保证正常施工。或工程安全的紧急需要,而乙方无力或不及时进行补救工作或修理时,甲方有权安排其他人员从事该项工作。若为此完成的工作或修理按合同属乙方责任的,则全部责任和费用均由乙方承担。

第十条现场管理

1、甲乙双方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工。有关计划、进度,材料供应等双方应密切配合,保证施工顺利进行。乙方负责人员因按时参加甲方组织的各类会议,执行会议要求;

2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,设专人负责现场保卫工作,做好成品保护工作,现场发生偷盗、打架斗殴、破会成品半成品等事件,甲方有权处以500—元的经处罚并由乙方双倍赔偿损失;

3、乙方施工人员要保持相对稳定,出入施工现场应佩戴标志,禁止非施工人员出入现场和住宿区。

第十一条材料、设备供应与保管

1、甲方供应的物资质量、品种、规格、型号应符合设计要求及有关标准。如有不符合要求的,乙方在领用接货时提出,甲方负责调换,否则因乙方质量验收不严导致的返工费用及质量问题全部由乙方承担。

2、甲方供应的材料由乙方办理领用手续,出库后由乙方自行保管使用。乙方要严格计划管理,准确地提供计划用量和使用时间,避免不合理存量占用资金、影响工程用款,避免计划不合理而影响材料设备供应和施工的现象发生;

3、甲方供应的材料乙方收取后要妥善保管、合理使用,采取有效的节约措施和限额用料控制手段,努力节约原材料;

4、甲方供应的物资属甲方所有,只供本合同劳动作业范围以内的工程专用。乙方不得挪用或擅自处理,否则甲方有权加价扣回。

第十二条施工机械设备及周转材料供应

1、甲方人员操作的机械由甲方负责管理、保养。交由乙方人员操作的机械,乙方办理接管手续,负责日常保修、保管;

2、乙方自带机械,按有关规定办理;

3、由甲方提供乙方使用的施工机具,乙方应认真保管,发生损坏丢失,负责赔偿;

4、甲方或乙方对自己负责提供的施工机具如不能保证施工需要,所造成的一切损失由责任方承担。

第十三条工程的保修保修期间因乙方施工质量问题。

在接到甲方通知后2个工作日内安排人员进厂维修,并在甲方合理要求时间内完成维修工作,否则甲方有权另行安排人员维修,维修费用将从乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。保修期执行《建设工程质量管理条例》。

1、保修内容、范围:工程劳务承包内容、范围;

2、保修期限:工程竣工验收合格交付业主方指定物业公司之日起______个月;

3、保修金数额:结算总价的______%;

4、保修金支付:保修金从乙方劳务费中扣留,保修期满____个月后无任何质量问题时付清。

第十四条工程停建或缓建由于政策变化、不可抗力以及业主与甲、乙双方以外原因导致工程停建或缓建。

使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;如需继续施工到安全部位的,乙方应按甲方指令将工程施工到安全部位;按甲方要求将自带机械、工具和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要的条件,并按合同规定支付已完工程的劳务费。乙方代购的材料已经订货的,自行负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担,具体承担比例,甲乙双方协商,但未及时退货造成的损失由乙方承担。

第十五条不可抗力不可抗力发生后,乙方应迅速采取措施,尽量减少损失。

并在24小时内向甲方通报受害情况,灾害结束后,____日内向甲方报告损失情况和清理、修复的劳务费用。灾害继续发生,乙方应每隔____日报告一次灾害情况,直到灾害结束。甲方应对灾害处理提供必要的条件,并负责处理工作的组织、指挥。因灾害发生的费用由双方分别承担:

1、工程本身的损害由甲方负责转业主承担;

2、人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用;

3、造成乙方自带机械、设备和其他物品的损坏及停工等损失,由乙方承担。风险提示:明确违约责任

在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的`行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

第十六条违约责任与仲裁

1、甲方代表不能及时给出必要的指令、确认、批准而影响乙方施工,甲方承担责任,支付乙方因此增加的费用支出;

2、乙方不能按合同工期竣工,每逾期一天,偿付甲方_______天的逾期违约金;

3、乙方施工质量达不到设计和规范的要求,乙方负责无偿进行返工修理,承担因返工造成的工料损失及工期拖延责任。双方对质量评定意见不一致时,按本条第六款执行;

4、甲方如未按合同规定拨付应付款项,应承担的违约责任:双方协商解决;

5、合同签订后,除合同约定可解除合同的内容外,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更、解除合同。如出现单方变更解除合同,因此给对方造成经济损失的,由责任方承担责任;

6、本合同发生纠纷,甲乙双方当事人应及时协商,协商不成时,可向建设施工合同管理部门申请调解。调解不成时,双方向_____________仲裁委员会申请仲裁。

第十七条其它

1、乙方不得以甲方的名义对外发生任何经济及业务关系。否则由此引起的一切责任和损失由乙方承担。

2、乙方需要甲方签证时,必须在每一事项发生之日起5个工作日内办妥手续,必须由指派专人签字认可,签证只签实物量,过时、手续不全、内容不符合要求的签证一律无效,乙方弄虚作假办理的签证不仅无效,还要按签证额加倍处罚。

3、乙方服从甲方管理,执行甲方的管理办法,遵守甲方的各项规章制度。

4、甲方声明:本合同及一切附件、涉及本合同变更、解除及终止的一切协议等资料,必须加盖甲方法人单位公章方有效。甲方经办人必须持有甲方出具的有效法人代表委托书,其行为才被认定为有效,否则无效。

第十八条合同的生效与终止

1、合同生效日期:________年____月____日________年____月____日。

2、合同终止日期:工程全部完工并交付业主,工程款支付完毕,除有关保修条款外,其他条款即告终止。保修期满,完结保修事项,结清保修金后,有关保修条款终止。

第十九条附则

1、本合同一式陆份,甲方肆份;乙方贰份,均具同等法律效力。

2、本合同自双方盖章之日起生效,至全部分包工程竣工。

甲方:________________(盖章)

法定代表人:________________(签字)

________年____月____日

乙方:________________(盖章)

法定代表人:________________(签字)

________年____月____日

[参考合同] 劳务清包合同范本最新(篇四)


随着就业环境变得越来越好,并依照《劳动合同法》的规定,我们入职公司开始上班,人事都会通知签订劳动合同。我们常说的合同其实是保护劳动者各项权益的一种文本协议。那么有哪些劳动合同范本值得我们借鉴呢?小编收集并整理了“[参考合同] 劳务清包合同范本最新(篇四)”,希望能为您提供更多的参考。

雇主(甲方):

住址:

雇员(乙方):

住址:

甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》和有关规定,结合__________________项目实际情况,遵循平等自愿公平的原则协商一致,现双方签订以下协议。

一、工程概况

1、工程地点:

2、工程范围:

3、承包方式:

4、承包内容:

二、工期

从________年________月________日起至________年________月________日止,工期为________天,因甲方原因拖延,工期顺延;因乙方原因导致拖延工期的,甲方可扣除乙方人工费________元/天;因不可抗拒因素导致无法开工的,可顺延工期。

三、双方责任

1、甲方责任

(1)甲方在合同签订时,应完成图纸和其他技术交底。

(2)甲方应保证工程交付时的条件是符合施工条件的。

(3)甲方应把控工程的质量和安全的问题,一旦发生质量问题,可要求乙方返工。

(4)甲方应按照合同的规定,及时足额的向乙方支付劳务费。

2、乙方责任

(1)乙方应遵守甲方的规章制度。

(2)乙方在工作时,应按照本着安全、高效的原则完成甲方交付的任务。

四、劳务费及付款方式

1、本协议的承包价格按建筑面积结算,每平米价格为________元,结算时以实际建筑面积为准,预计面积:________________平方米,劳务费:________________元。

2、施工队进场,预支生活费:________________元。

3、当乙方完成本工程的一半工程时,甲方支付劳务费________________元。

4、工程完工,验收合格后结清剩余劳务费________________元。

五、材料

1、乙方应提前________天向甲方提供需购材料清单,甲方应在________天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。

2、甲方材料送至乙方指定场地位置,乙方无条件搬运。

六、劳动力管理

1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。

2、甲方应及时替乙方办理工地所在区域暂住的一切证件并支付相关费用若因证件不全引起的相关损失由甲方承担。

3、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,工地现场必须保持________人以上的施工人员。

七、工地现场管理

1、乙方不承担任何工具及材料的丢失责任。乙方应做到材料分开放置,干一层清一层。

2、乙方应做到工具不乱丢,小型材料及时成堆做到少丢的原则。

八、图纸变更

1、乙方按图纸正常施工,如图纸需要变更,甲乙双方应以书面形成完成变更。

2、图纸变更所增加的人工费应以书面形成文字,由甲方负责。

九、违约责任

1、甲方不按时向乙方支付劳务款造成工人停工的,工期顺延,甲方应承担一切责任。

2、乙方在施工过程中,完成上一道工序后经甲方和监理等部门检验合格后再进入下一道工序的施工。乙方必须严格执行操作规程如因不按规定施工造成的损失由乙方负责。

3、任何一方违反本合同的规定,给对方造成损失的,均应赔偿。

九、附则

1、本协议一式________份,甲乙双方各________份。

2、本协议在双方签字后生效,结清工程款后合同终止。

3、因履行本合同发生争议的,双方协商解决,协商不成的,双方均可向合同履行地的人民法院起诉。

4、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商一致的可签订补充协议。

甲方:

代表人:

联系方式:

合同履行地:

签约时间:________年________月________日

乙方:

身份证号:

联系方式:

合同履行地:

签约时间:________年________月________日

今日合同: 劳务清包合同精选


当我们在进入公司开始工作的时候,一般都少不了签订合适的劳动合同。劳动合同是调整劳动关系的基本法律形式,签订好合同后双方就有履行合同的义务。你平常接触过劳动合同吗?急您所急,小编为朋友们了收集和编辑了“今日合同: 劳务清包合同精选”,仅供参考,希望能为您提供参考!

甲方(发包方):

乙方(承包方):

一、经甲、乙双方商议,现将甲方承建的 市 县 施工工程,以清包劳务形式承包给乙方,指定乙方清包劳务承建该工程。

二、乙方所承包劳务工程外围墙的土建工程,按图施工,清包全部完成。

三、清包工全部价格定为 元/米,建筑总长度12.4km,建筑高度2.5m,基脚30cm,基脚宽度60cm,24墙,37柱,正反两面抹灰,顶收金字塔预置0.6m顶防护网。如有增加工程量,以变更通知计量,另行计费。

四、付款方式:每月按已完工程量80%,每月付劳务费,工程验收完工后余3%作为一年维修费,其余劳务费一月之内付清。

五、乙方应按图纸照图施工和听从专业技术人员安排,如发生质量技术事故,划分请责任。

六、甲方负责总配电柜和水泵,其它机械设备由乙方负责。

七、工地停工时,甲方无条件支付所干工程量劳务工资,解决工人工资。

八、违约责任:因为乙方垫支和施工人员较多,本工程甲方必须交给乙方施工,否则由此造成的经济损失由甲方负责。

九、工伤事故:如发生工伤事故,1000元以内由施工方负责;1000元-10000元内由劳务公司负责;10000元以上有伤残等级的,由建筑方建工险负责。

九、预计 进场施工,按甲方和开发商指定时间为准。

本协议一式叁份,甲、乙双方各执一份,承包人一份,经双方签字生效。

甲方(负责人):

乙方(负责人:)

承包人:

年 月 日

[推荐协议] 劳务合同最新范文


随着当代社会法律观念深入人心,并根据《劳动合同法》的相关规定,在进入公司工作后,签订劳动合同是非常值得重视的。依法订立的合同具有约束力,当事双方需要共同履行合同约定的义务。那么有哪些劳动合同范本值得我们借鉴呢?下面是由小编为大家整理的“[推荐协议] 劳务合同最新范文”,欢迎您阅读和收藏,并分享给身边的朋友!

甲方:_______________________(以下简称甲方)

乙方:_______________________(以下简称乙方)甲方为了业务的需要,现特聘用乙方为甲方的劳动合同制职工,甲、乙双方根据各尽所能,按劳分配的原则,经双方协商一致,特签订本合同,以便共同遵守。

一、合同期限

合同期限为________年,从________年________月________日起至________年________月________日。

二、工作岗位

甲方安排乙方从事在全国范围内的广告服务和会员服务(会员服务仅限射阳地区),并为甲方收集、提供各客户的合法资料。

三、教育培训

在乙方被聘用期间,甲方负责对乙方进行职业道德、业务技术及各种规章制度的教育和培训。在必要的情况下,可以安排乙方外出学习和培训(培训费由甲方提供)。

四、工作业绩指标

1.试用期工作业绩指标每月完成工作量:25×5(每月25个工作日×每天5个企业访问量);每月完成工作业绩:第一个月1×2800×4=11200元(不包括广告);第二个月2×2800×4=22400元(不包括广告);第三个月3×2800×4=33600元(不包括广告)。

2.正式期工作业绩指标每月完成工作量:25×10(每月25个工作日×每天10个企业访问量);每月完成工作业绩:5×2800×4=56000元(包括广告)。

五、劳动报酬

新招聘员工实行3个月试用期,试用期满后转正式员工。试用期:底薪200元+业绩提成(业绩×10)正式期:底薪300元+业绩提成(业绩×10)广告:业绩提成(业绩×20)甲方发薪日期为每月_________日,实行先工作后付薪。

六、奖惩办法

1.奖励:如果乙方当月工作量和工作业绩比较突出,完成规定的.工作量和工作业绩外,还有超出工作量或工作业绩,则进行奖励。具体办法是:除进行正常的业绩提成外,超出部分的提成再增加5。

2.惩罚:如果乙方当月工作量和工作业绩不能完成时,可在次月里予以补充。也就是说次月除完成规定工作量和工作业绩外,还必须额外完成上月没有完成的任务且这不算在本月的超出工作量或工作业绩。如果连续三个月没有完成工作量和工作业绩,则扣除底薪(指连续三个月的底薪),只能按照当月的工作业绩进行提成。

七、其他本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效,两份同等法律效力。

甲方(盖章):__________

乙方(盖章):___________

年月日

年月日

今日合同: 工厂劳务协议最新范文


在我们的日常生活中经常会进入公司工作,劳动合同能够起到非常重要的作用。劳动合同可以保护劳动者的合法权益,签订劳动合同时是以书面形式来呈现的。请问你是在寻找劳动合同的规范模板吗?经过搜索和整理,小编为大家呈现“今日合同: 工厂劳务协议最新范文”,但愿对您的学习工作带来帮助。

甲方(用人单位)_________________________________________

乙方(劳动者)_____________身份证:______________________

甲乙双方在平等自愿的基础上,按照等法律规定,就甲方招用乙方一事,经协商一致达成本合同,供双方遵照执行:

第一条劳动合同期限:

1、本劳动合同为劳动合同。期限为:_______自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

第二条工作地点:

_______省_______市_______路_______号。

第三条工作内容:

1、乙方的工作岗位为_______,甲方根据工作需要可以调换乙方的的工作岗位和工种。劳动合同范本大全。

2、若因乙方不胜任该工作,甲方可调整乙方的岗位并按调整后的岗位确定一方的薪资待遇;如乙方不同意调整,甲方可以提前30日通知乙方解除劳动合同,经济补偿金按照国家规定发放。

3、在工作过程中,因乙方存在严重过失或者故意造成甲方损失的,甲方有权向乙方追偿。

第四条工作时间和休息休假:

1、工作时间:标准工时制,甲方保证乙方每天工作不超过8小时,每周工作不超过40小时。具体工作时间由甲方根据生产经营需要安排,乙方应当服从。

2、休息休假:甲方按照国家的规定安排乙方休息休假。

第五条劳动报酬:

1、乙方月工资标准为人民币元,其中试用期内工资为人民币元;

2、因生产经营需要,甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日或者法定休假日工作的,甲方按国家规定的标准发放加班费。

3、甲方保证按月发放工资,具体发放日期为。

第六条

劳动保护、劳动条件和职业危害防护:

甲方为乙方提供劳动所必需的工具和场所,以及其他劳动条件;保证工作场所的符合国家规定的安全生产条件,并依法采取安全防范措施,预防职业病

第七条

甲方依法制定和完善各项规章制度,乙方应当严格遵守。

第八条

乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、知识产权、公司机密等任何不宜对外公开的事项,否则造成甲方损失的,应当承担赔偿责任。

第九条

乙方承诺在签订本协议时,未与其他任何单位保持劳动关系或者签订竞业限制协议。否则,给其他单位造成损失的,乙方单独承担责任,与甲方无关。

第十条

劳动合同解除或终止:

1、若乙方需解除劳动合同书,应当提前30日以书面的形式通知甲方,书面通知以送达甲方为准。

2、有关解除或终止劳动合同的事项,按照等法律、法规有关规定执行。

3、在解除或者终止劳动合同时,乙方应当将正在负责的工作事项以及甲方交付乙方使用的财物与甲方指定的工作人员进行交接。因乙方原因未办理交接造成甲方损失的,由乙方赔偿。

4、因解除或者终止劳动合同,乙方依法应获得经济补偿金,但乙方未与甲方办理工作交接前,甲方暂不支付经济补偿金。

第十一条

因履行本合同发生的争议,双方本着合理合法、互谅互让的原则协商处理;协商不成的,任何一方可依法向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第十二条

本合同未约定的事项,按照法律、法规、行政规章以及地方性法规等规定执行。

第十三条

本合同自双方签字或盖章后生效,一式份,双方各执一份,本合同的任何条款的变更,应当以书面形式经双方签字或者盖章确认。

甲方(盖章)__________乙方(签字)___________

日期:_______年____月____日_______年____月____日

合同参考: 个人劳务协议最新范文


在进入公司工作的时候有很多事情需要注意,签订劳动合同是非常值得重视的。劳动合同在劳动法中占据核心的地位,签订好合同后双方就有履行合同的义务。你知道如何签订一份劳动合同吗?以下是小编为大家精心整理的“合同参考: 个人劳务协议最新范文”,供您参考,希望能够帮助到大家。

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本劳务协议,共同遵守本协议所列条款。

第一条本合同期限为___年。

本协议于_____年__月__日生效,至______年___月__日终止。

第二条甲方安排乙方从事_______工作。甲方因经营需要和乙方的能力表现,可变更乙方的工作。乙方有反映本人意见的权利,但未经甲方批准,必须服从。

第三条乙方提供劳务的方式为:

第四条乙方认为,根据乙方目前的健康状况,能依据本协议第二条、第三条约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务,乙方也愿意承担所约定劳务。

第五条乙方负有保守甲方商业秘密的义务。乙方负有保护义务的商业秘密主要包括:乙方从甲方获得的与工作有关或因工作产生的任何商业、营销、客户、运营数据或其他性质的资料,无论以何种形式或何种载体,无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。

第六条按甲方现行的店铺员工薪金管理制度支付乙方工资。甲方发薪每月日期为次月10日。合同期间若甲方对乙方工作进行调整或实行新的工资制度时,乙方的工资待遇则作相应调整。

第七条乙方依法缴纳个人所得税,甲方依法代为扣缴。

第八条发生下列情形之一,本协议提前终止:

1、发生甲方或乙方不可抗拒的因数,造成一方或双方不能继续履行合同的;

2、双方就解除本协议协商一致的;

3、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。

第九条符合下列情况之一的,甲方可以解除本合同,辞退乙方

1、乙方因严重违反劳动纪律,按甲方员工守则及奖惩办法规定可以辞退的。

2、乙方因病或非因工负伤在规定的医疗期满后,不能从事原工作也不能从事另行安排的工作的;

3、乙方不服从甲方的工作安排。

4、甲方宣告破产、不再从事原经营行业。

第十条乙方有以下行为,甲方有权立即通报开除乙方并追究由此造成的损失:

1、虚报帐目,帐目不清,弄虚作假,贪污货款。

2、偷盗财物,散布影响公司及同事形象的谣言。

第十一条乙方同意医疗费用自理,医疗期内甲方不支付劳务费。

第十二条本协议终止、解除后,乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕,并附书面说明,如给甲方造成损失、应予赔偿。

第十三条甲、乙双方若单方面解除本协议,需提前一个月通知另一方。

第十四条自协议生效起正常履行满__年时甲方一次性支付给乙方___万元,协议期满甲方再一次性支付给乙方___万元整。因为任何原因协议未能达到上述时间甲方不作任何补赏。

第十五条因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,均提请甲方所在地仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。任何一方不服仲裁裁决的,可继续向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十六条本合同首部甲、乙双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯地址,若在履行本协议中双方有任何争议,甚至涉及仲裁时,该地址为双方法定地址。若其中一方通讯地址发生变化,应立即书面通知另一方,否则,造成双方联系障碍,由有过错的一方负责。

第十七条本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方就此合同内容向第三方保密。

甲方公章:_________ 乙方公章:_________

法定代表人签字:_________ 法定代表人签字:_________

_________年____月____日 _________年____月____日