月度合同推荐: 电力公司劳务协议.doc。

随着促进社会经济发展，并按照《劳动合同法》的一些规定，在我们进入公司后，签订好劳动合同是需要重视起来的。对合同的内容，双方应当遵守合法、公平、平等自愿的原则。那么你是否在寻找有关劳动合同的范本呢？小编特地为大家精心收集和整理了“月度合同推荐: 电力公司劳务协议.doc”，希望能为您提供更多的参考。

甲方：__________________

乙方：__________________

甲方委托乙方进行__________________工程。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据__________________及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：

一、工程名称：__________________.

二、工程地点：__________________.

三、承包方式：__________________.

四、工程造价：__________________.

五、工程内容和范围：高压线路架设；变压器安装；配电间高低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆；延伸高压线路的电线电杆架及安装；配电间拆除及搬迁安装。

六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。

七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。

八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。

九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款，否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。

十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。

十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。

十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。

十三、本合同正本______份，副本______份。具有同等效力，甲乙双方各执正本______份，副本______份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。

甲方（盖章）：__________________

乙方（盖章）：__________________

______年______月______日

延伸阅读

[协议参考] 劳务公司合同模板.doc

随着社的会发展，科技的进步，并按照《劳动合同法》的有关规定，当我们进入单位后，我们都会签订有保障的劳动合同。所谓合同是当事双方明确相互权利义务的一种协议。你是否正在寻找有关劳动合同的模板呢？以下是小编收集整理的“[协议参考] 劳务公司合同模板.doc”，相信能对大家有所帮助。

《劳务派遣暂行规定》第十四条规定：被派遣劳动者提前30日以书面形式通知劳务派遣单位，可以解除劳动合同。被派遣劳动者在试用期内提前3日通知劳务派遣单位，可以解除劳动合同。劳务派遣单位应当将被派遣劳动者通知解除劳动合同的情况及时告知用工单位。

第十五条 被派遣劳动者因本规定第十二条规定被用工单位退回，劳务派遣单位重新派遣时维持或者提高劳动合同约定条件，被派遣劳动者不同意的，劳务派遣单位可以解除劳动合同。

被派遣劳动者因本规定第十二条规定被用工单位退回，劳务派遣单位重新派遣时降低劳动合同约定条件，被派遣劳动者不同意的，劳务派遣单位不得解除劳动合同。但被派遣劳动者提出解除劳动合同的除外。

《劳动合同法》第三十六条的规定，用人单位与劳动者协商一致，可以解除劳动合同。

第三十八条规定：有下列情形之一的，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同：

（一）用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护和劳动条件的;

（二）用人单位未及时足额支付劳动报酬的;

（三）用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的;

（四）用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的;

（五）用人单位因本法第二十六条规定的情形致使劳动合同无效的;

（六）法律、行政法规规定的其他情形。用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，无需事先告知用人单位。

此条第二条款规定了用工单位可以退回被派遣劳动者及派遣单位解除劳动合同的情形。用工单位与被派遣劳动者之间构成的是劳务关系，而非劳动合同关系。

合同推荐: 劳务协议.doc

随着广大人民群众法律意识的普遍提高，并根据《劳动合同法》的明确规定，当我们进入公司时，双方就需要签订合适的劳动合同。合同书面形式有严格要求，用人单位与劳动者不可随意更改。那么你是否在寻找有关劳动合同的范本呢？以下是小编为大家收集的“合同推荐: 劳务协议.doc”仅供参考，希望能为您提供参考！

甲方 委托人

乙方 性别电话

居民身份证号码

甲乙双方经友好协商，达成以下用工协议，以共同遵守：

1、乙方负责甲方桩机的驾驶和操作，以完成甲方在的桩基础工程。

2、为保证甲方的工程按质按量完成，乙方必须严格遵守以下几点：

①乙方人员分为两个班组，每组两人，共四人，工程一开工，人员必须到位，不能缺一。 ②乙方严格遵守施工场地的各项规章制度，接受甲方的工作安排、指导、监督与调配。 ③机器开工前，机长应检查机器各机件及电路和油路，有故障或潜在问题应及时报告甲方管理人员，及时解决，以保证机器处于良好的状态。

④机长必须严格遵循桩机操作规程，因不按规程操作而损坏设备，或人为故意损毁设备，所造成的损失由乙方负责。

⑤乙方必须按照甲方提供的作业指导书及有关技术资料进行施工作业。施工作业质量不合格的，乙方应在甲方规定的.时间内无偿返工，以达到质量验收标准合格。因施工作业不合格给甲方造成的损失，由乙方承担。

⑥乙方必须严格做好安全防护措施，如发生因违反安全规章制度而造成的人身伤害事故，由乙方自行负责。

⑦因甲方生产情况发生变化时，乙方要服从甲方的工作安排和人员调配。

⑧正常施工期间，乙方人员不准请假离岗；午餐时间为一小时，不能喝酒，午餐过后必须准时到岗。

3、机器的交接

①乙方接收机器时，应通电开机测试电气性能与机械性能，检查各机件。有问题及时提出维修方案。在开工前，应使机器保持处在最佳的工作状态。

②保管好机器所附带的配件或工具，如果有丢失或人为损坏，照价赔偿。

③工程完工后，按照甲方的要求，做好机器维修、保养与清洁。

4、劳务费及支付

①甲方支付给乙方的劳务费按天计算，机长每人每天 元，其他人员每人每天 元。从签订合同之日起算。

②机器检修期间，参与维修的人员每人每天按元计算报酬。

③放假或请假期间，不计报酬。无故旷工，一天扣元。

④劳务费按月发放，甲方保证在施工期间，支付给乙方劳务费 %，余下的 %待工程完工验收合格后一次性支付完毕。结算支付完毕，合同自动终止。

5、乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同，如果乙方有给甲方造成损失的，须赔偿相应的损失：

①技术水平达不到甲方要求的；

②有打架斗殴、偷窃、赌博等严重违法、违纪行为的；

③故意怠工、故意损毁机器，给甲方造成重大损失的；

④严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳动纪律的；

⑤被依法追究刑事责任的；

6、本合同未尽事项，甲乙双方另行商议。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方盖章签字之日起生效。

甲方负责人： 乙方：

委任人： （签字按指印）

年 月 日年 月 日

2022协议推荐 劳务用工协议范本.doc

随着当代社会全民法律意识的提高，并按照《劳动合同法》的规定，进入公司后，签订劳动合同是十分有必要的一件事。所谓合同是是当事人或者当事双方约定某件事情的一种协议。你是否正在因劳动合同而一筹莫展呢？以下是小编为大家收集的“2022协议推荐 劳务用工协议范本.doc”供您参考，希望能够帮助到大家。

劳务用工协议范本

甲方：

乙方：

签发日期：年月日

甲方：XXXXXXXX工程有限责任公司

乙方：

经双方协商，乙方自年月日至年月日止与甲方结成工程施工合作伙伴，为甲方提供劳务保障。为工程项目的正常进行，双方责任承担责任如下：

第一条：甲方工作

1-1、甲方指定XXX为法人劳务协议委托人，本协议书内的所有通知、变更、签证必须有甲方的法人委托人签字后生效，甲方的委托人如有变动，以甲方书面通知为准。

1-2、甲方在各施工项目开工前一周内，向乙方通报该工程项目全部的内容、概况、要求。

1-3、甲方负责与建起方（业主），总包方，监理公司的接洽，负责施工现场的管理和监督。

1-4、甲方在协议期内，有对乙方人员进行教育、指导、帮助的权力。如发现乙方有违法、违纪及违反协议书条约的行为，可有权终止协议。

1-5、甲方根据乙方施工作业完成额情况，计发相应的劳动报酬。

第二条：乙方工作

2-1、乙方按甲方要求承担施工作业项目，并按甲方要求完成施工进度，确保工程质量，如有违约行为，甲方有权终止协议，限期退场，由此发生的一切经济损失均有乙方负责。

2-2、乙方进入施工现场，应符合《XX市建设工程施工现场管理规定实施细则》的通知[（XX）X建设字423号]，《XX市建设工程施工现场环境保护工作》的通知[（XX）X建设字第XX号]，和《XX市建设工程施工现场保卫工作基本标准》的通知[（XX）X建设字第XXX号]的要求，如乙方未按上述文件要求而造成工程、财产损失及人身伤害（包括第三者）均有乙方承担责任。

2-3、施工前三天，乙方应向甲方提交施工方案及进度计划。乙方搭建临建必须经甲方审批后方可施工，并应严格按文明施工要求施工。

2-4、乙方在现场施工中，不得损坏周围建筑、设施及水、暖、电、地下管线，若有损坏造成损失，均由乙方承担责任及赔偿损失，并在劳务报酬中扣除。

2-5、乙方负责对工程的成品保护，直至验收报告合格后交付甲方。

2-6、乙方不能按要求按期完工，应承担由此造成的经济损失，工期不顺延。

第三条检验及验收

3-1、乙方应认真按规范及甲方要求进行施工，并随时接受甲方检查。

3-2、工程中凡隐预检项目，乙方应提前准备自检验收记录，在自检基础上经甲方验收后合格后方可进行隐蔽和下一道工序施工。

3-3、经甲方检验，因乙方原因工程达不到质量要求，由乙方承担由于返工造成的工料损失及全部费用，工期不予顺延，乙方并承担违约责任。

第四条工期延误

4-1、乙方未能按规定工期竣工，每延误一天罚违约金：X%（按本工程造价）计算，造成工程总体工程延误，乙方要承担给建设方造成的经济损失的赔偿。

月度合同精选: 公司劳务合同(篇五)

在日常生活中我们常常会进入公司工作，签订双方满意的劳动合同是不可忽视的一步。合同可以明确劳动者与用人单位的权利和义务，签订好合同后当事人必须履行劳动合同规定的义务。有没有可以参考借鉴的劳动合同模板呢？为此，小编从网络上为大家精心整理了《月度合同精选: 公司劳务合同(篇五)》，仅供您在工作和学习中参考。

发包方： (简称甲方) 承包方： (简称乙方)

经甲乙双方协商，甲方将本工程的劳务承包给乙方施工，为了明确双方权利和义务，本着平等自愿的原则，特订立本合同。

一、工程概况

(一)甲方将项目网吧工程中的装饰装修劳务交由乙方施工，实际按方量计价的原则，其具体工作内容包括：

1、石膏吊顶 573平方 2、包柱子 15根 3、吧台 6米

4、超市柜 1个 5、黑房 1个 6、机房 1个

7、厨房 1个 8、卫生间 1个

9、背景墙与形象墙 1个 10、小隔断 4个

11、石膏板封墙

总工程量： (大写金额)

二、工期要求

1、乙方所承接的工期，时间以甲方通知进场之日起至 年

2、 月 日开始， 年 月 日结束，工期为 日 ，若超工期1日按 扣除。

3、为保证工期，乙方派驻本项目部的工人由班组自定，并服从甲方管理人员的安排，保证本项目能够按期完成。甲方安排加班的时间乙方无条件无任何理由不服从。

4、付款方式：进工地先拿3—5000生活费，中途按工程进度付款，余下10%在该工程完成以后一次性付清。

5、本合同一式贰份，甲乙方各执两份，每份均具有同等法律效力。 备注：工地人身伤害问题：乙方负责，甲方概不负责。

甲方： 乙方：

联系电话： 联系电话：

签定时间： 签定时间：

实用合同: 劳务协议.doc

随着社会法律制度的建立与完善，并依据《劳动合同法》的相关规定，在我们的参加工作后，一般都少不了与人事签订一份双方都有保障的劳动合同。依法签订的合同是劳动双方调整劳动关系的基本法律形式。相信很多朋友都对拟劳动合同感到非常苦恼吧？下面是小编精心收集整理，为您带来的《实用合同: 劳务协议.doc》，欢迎您参考，希望对您有所助益！

甲方： 乙方：

依据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所有条款。

一、 劳动合同期限：本合同为有限期劳动合同。本合同与 年 月 日生效，其中试用期为一个月从 年 月 日至 年 月 日止。本合同于 年 月 日终止。未履行合同，私自离开的，按自动离职处理，扣发一个月工资，不再聘用。

二、 工作内容

1 乙方同意根据甲方工作需要，担任清洁工岗位工作。由甲方指定工作区域，乙方负责运转工作。

2 工作区域 ：展厅 楼上楼下卫生间 楼梯 售后客户休息区 交车区 售前售后小仓库 3 卫生标准：地面干净无尘土和脚印

三、 劳动时间和劳动条件

1 工作时间：上午 8:00——11:30

下午 13:300——17:30(冬季17:10)

2 甲方为乙方提供必要的的劳动条件和劳动工具。

四、 劳动报酬

1 清洁工工资分两部分，基础工资1350元/月，每天5元午餐补贴。

2 甲方在每月十号之前为乙方以人民币形式支付工资。

3 乙方在试用期间的工资为1350元/月。

五、 劳动纪律

(1)甲方依据工作需要，依法制定规章制度和劳动纪律。乙方违反劳动纪律和甲方的规章制度，甲方有权依据规章制度进行处理，直至解除本合同。

1 按时出勤，不许迟到 早退，中途擅离岗位，无故旷工。有以上现象的扣除当天工资。经教育，仍有上述现象超过三次的，予以辞退。

2 上岗期间衣着干净整洁，不能穿拖鞋。

3 劳动者不在工作时间出现意外事故的，甲方不承担任何责任。

4 上班期间不准喝酒，不准在工作区域内抽烟，若有顶替现象，出现意外事故的，有顶替者和被顶替者自行承担，与甲方无关，甲方不承担任何责任。

(2)根据工作需要甲方安排工作，乙方应服从管理 听从指挥，及时完成保洁工作，若没有及时完成清洁任务或清扫不合格的每次扣发工资10元/次，并予以警告。

(3)乙方应遵守劳动纪律的规章制度，遵守劳动安全卫生。爱护甲方的财产，遵守职业道德。

六 、劳动合同的解除 变更

1 经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。

2当事人接触或变更合同的，一方要求变更本合同，应提前15个工作日通知另一方，另一方应在15个工作日内(含15日)答复对方，15日内未答复视为同意变更本合同。

3有以下情形之一甲方不支付乙方工资：

(1)在试用期间离职的

(2)乙方离职前与下一位未交接完工作

4甲方因工作需要，确需裁减人员的，应当提前15日向乙方说明情况，可以解除合同。 本合同双方签订一式两份，甲乙双方各执一份，涂改或未经授权代签无效。本合同双方签字后有效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 合同签订日期 年 月 日

[合同借鉴] 劳务派遣协议.doc

随着社会法律制度的建立与完善，并按照《劳动合同法》的有关规定，在进入公司工作后，签订劳动合同是非常值得重视的。合同的内容需要用人单位与劳动者根据诚实信用的原则协商确定。你知道劳动合同应该需要什么问题吗？请您阅读小编辑为您编辑整理的《[合同借鉴] 劳务派遣协议.doc》，仅供参考，欢迎大家阅读。

除双方另有约定外，甲乙双方之间任何与本合同相关的正式信函以及结算，均使用并且只能使用本合同中甲、乙双方指定的地址和银行开户帐号。甲乙任何一方的名称、法定地址、汇款人、收款人、开户银行、银行帐号若有变更，变更方应至少提前十五天书面通知对方（该书面通知须经法定代表人或授权代表签字及双方盖章后生效）。

今日协议: 劳务雇佣合同.doc

随着合同的法律效力与日俱增，并按照《劳动合同法》的规定，在我们的参加工作后，一般都少不了与人事签订一份双方都有保障的劳动合同。合同书面形式有严格要求，用人单位与劳动者不可随意更改。你知道什么样的劳动合同才是规范的吗？为此，小编从网络上为大家精心整理了《今日协议: 劳务雇佣合同.doc》，欢迎大家与身边的朋友分享吧！

甲方（雇主）：

单位名称：

注册号：

地址：

联系电话：

乙方（雇员）：

姓名：

性别：

身份证号：

家庭住址：

鉴于甲方工作需要，聘请乙方从事____________________劳务工作，根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，以资共同遵守。

第一条 协议期限

本协议期限为______月。本协议于_______年_______月_______日生效。

第二条 劳务内容、要求

1、因工作需要，担任司机工作。

2、负责开车、车辆保养、故障检查维修、保证车辆机械状况和安全状况良好。

3、负责协助货物上下。

第三条 甲方的责任和义务

1、甲方负责乙方日常工作中的车辆行程、安全行车的管理。

2、甲方负责提供、车辆燃油费、保养费用以及车辆司乘险。

3、甲方负责乙方，合同期限内的人身意外险。

第四条 乙方的责任和义务

1、工作中不得擅自外出和离岗，确有急事需外出的，应先向甲方请假。

2、严格按规定定点停放车辆。

3、严格遵守道路交通法律法规，发生交通事故，根据交通部门交通事故结论进行相应的处理：驾驶员无责任的，不处罚；驾驶员有责任的，全部由乙方负责负担。

4、车辆必须由专人驾驶，不得擅自借与他人驾驶，如有发现，甲方立即解除合同；未经批准，擅自出车造成任何交通事故，应承担全部责任。

5、乙方因酒后、严重违章驾驶车辆，或肇事逃逸，或不经领导同意私自将车交给他人驾驶，所造成的责任事故将承担损失的全部费用。

6、乙方应爱护车辆设备，执行操作规范，节约油料器材，遵守交通法规和本公司的各项规章制度，做到对车辆三勤四检，始终保持车容整洁，车况良好，做到礼貌待客，举止文明。

7、乙方出了交通事故，没有及时向甲方汇报、隐瞒事实，所造成的后果将由乙方负责。

第五条 甲方支付乙方劳务费的标准、方式、时间

1、劳务费______________________________元整（_________元）/月。

2、劳务费用的支付方式：每月____号，甲方转账到乙方银行账号（开户行：_______________________；账号：______________________________）。

3、乙方依法应缴纳的个人所得税，甲方依法代为扣缴。

第六条 合同的变更、解除、终止、续订

1、本合同期限届满，即行终止。

2、订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，可以变更本合同的相关内容。

3、经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。

4、乙方有下列情形之一，甲方可以解除合同。

（1）严重违反劳动纪律或甲方规章制度的。

（2）未经同意私自出车的。

（3）不服从管理或泄露甲方机密，造成不良影响的。

（4）矿工_____天以上的。

（5）乙方不能胜任工作的。

5、本合同期满，甲乙双方经协商同意，可以续订劳务合同。

第七条 社会保险

因甲乙双方之间建立的关系是劳务关系而不是劳动（合同）关系，因此甲方不承担任何社会保险、公积金缴纳义务。乙方同意不享有甲方的各项保险及福利待遇。乙方因非甲方原因导致的患病或伤亡，甲方不承担相关的医疗费用及法律规定的、因劳动关系所产生的待遇。乙方同意医疗费用自理，医疗期内甲方不支付劳务费。

第八条 违约责任

甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失，都要承担经济责任。具体赔偿金额由非违约方和企业工会，根据违约者的责任大小和给对方造成经济损失的情况确定。乙方违约，按甲方奖惩办法有关规定，承担违约责任。

第九条 纠纷解决方式

因履行本合同发生劳动争议，双方可协商解决，协商不成可向__________________人民法院提起诉讼。

第十条 附则

1、劳务合同一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方签署之日起生效。

甲方：（签章）

______年______月______日

乙方：（签字）

______年______月______日